湖北华企建工集团有限公司
工程项目施工管理协议书
工程名称：湖北天一化工有限公司车间
发包人：湖北天一化工有限公司
责任承包人：陈玉华
所属分公司：
签订日期：2012年2月
工程项目施工管理协议书
甲方：湖北华企建工集团有限公司
乙方（责任承包人）：陈玉华
身份证号码：422121************ 住所：湖北团风县淋山河镇谢河村四组62号
鉴于：
一、甲方与湖北天一化工有限公司（简称“发包人”）于2012 年2月9 日签订《湖北天一化工有限公司车间工程建设工程承包合同》（简称“大合同”，相关的土建合同专用条款及补充协议等文件构成“大合同”的组成部分），甲方享有大合同约定的权利和承担约定的义务；
二、经①内部竞标②乙方申请，甲方同意乙方担任本工程承包范围内的工程施工责任承包人。
为提高工程项目管理水平，优质、高效、安全和按期竣工，实现各项经济技术指标，根据有关法律、法规和甲方的规定，经双方协商一致，达成以下协议：第一条工程项目基本情况（见下表）
承包人签字:
第二条工程项目管理
1．本协议所称责任承包人，是指经甲方同意对本工程施工管理全面负责，在本协议约定范围内承担工程质量、职业健康安全、环保、文明施工、按期竣工、工程保修等责任和义务的自然人。
2．工程项目内部结算及支付
（1）乙方按照大合同和补充协议以及签证等约定方式进行工程结算。
（2）甲方向乙方收取总管理费7 %，其中包含①管理费√%、②营业税金及附加费√%（按工程项目所在地实际税率计取）。企业所得税按照国家和地方税务机关文件规定的方式和税率缴纳；税务机关征收的其它所有税费和项目需交纳的其它所有规费均列入项目成本，由乙方承担。
（3）甲方向乙方提取发包人每次支付工程款中的2 %为质量、安全、文明施工及安全防护、民工工资及项目债务等相关乙方履约责任的保证金，工程竣工后经内部结算审计，乙方无违反本协议约定条款的，无息退回此履约保证金。
（4）对乙方工程款的支付，原则上按大合同约定的付款条件和甲方实际收款情况办理。甲方按实际对发包人开具的发票数计算扣除本协议第⑵⑶条约定的税管费及履约保证金后，支付项目工程款。支付前甲方提取相应比例的总管理费（包括施工期间发包人提供的材料应提取总管理费）。
（5）湖北华企建工集团租赁公司若有为乙方提供周材、机械设备租赁服务的，甲方有权依照工程进度从应付乙方工程款中直接扣除双方商定的租赁费。
（6）乙方负责向发包人按约收取工程款，收取的工程款必须全额进入甲方指定账户内，甲方做到专款专用。乙方使用的工程款必须有材料发票及人工费支付依据，经甲方审核后进入财务账，其中人工工资不得超过总工程款的30 %；在甲方财务账外拖欠的人工费、材料款等一切费用由乙方自行承担。（此条款的变更必须有甲乙双方一致签字盖章的书面协议，承包人个人签字无效。）
（7）发包人不能按约支付工程款时，由乙方自行解决垫资。发包人支付的款项属专项包干使用的，施工、结算中出现的超支或亏损由乙方自行承担。
（8）乙方应缴纳的个人所得税，按有关规定计算经甲方账户缴付。由乙方承包人签字:
承担。
（9）乙方不得以甲方或项目经理部的名义对外发生债权债务行为。凡需以甲方名义对外签订的合同，必须送报甲方合同管理部门评审及备案。如以甲方或项目经理部的名义对外发生合同债务（包括但不限于材料款、周材租赁、设备租赁、劳务工资、安全事故赔偿等），由乙方负责清算。因恶意制造的债务、安全事故损失的赔偿、拖欠农民工工资出现的损失，全部由乙方承担。
（10）乙方最晚于开工前15 日按甲方及地方政府建设部门的有关规定和要求，到建管、劳动等部门办理所需手续并依法用工。乙方非法用工引起的劳务纠纷甲方不承担由此而发生的一切经济和质量的法律的责任。凡违反规定擅用本公司名义发生的民事责任，与甲方无关，由乙方自行承担。由此给甲方造成损失的，乙方应向甲方承担赔偿责任。
（11）乙方同意/ 分项工程由甲方选定合格分包方施工，对由此发生的总包管理费和配合费按甲方有关规定执行。
（12）乙方必须保证工程质量。乙方如不执行甲方的质量、环境、职业健康安全综合管理体系文件，甲方则按工程总造价的0.3%对乙方予以处罚。
（13）工程质量创优、安全文明标化达标、奖惩按湖北华企建工集团鄂华企发「2012」5号文件执行。
第三条双方责任
一、甲方责任
1．组织职能部门做好工程施工管理的配合服务工作。
2．做好开工前的审核，重点是人力资源、机械设备、主要材料、施工方法、职业健康安全和环保的控制、施工组织设计方案（含专项施工设计方案）的审定以及质量技术交底工作。
3．加强工程技术、质量、安全、进度、文明施工的监督管理工作。对乙方在项目管理中发生的问题及时提出整改意见，责成限期改进或指令停工。
4．根据甲方规定，对乙方进行考核和予以奖罚。
二、乙方责任：
1．自觉遵守相关的法律、法规，严格执行甲方的有关规定和工程项目管理的
各项规章制度。
承包人签字:
2．全面履行工程施工承包合同（大合同）、补充协议以及在承诺中甲方应尽的责任、义务，并及时交纳应交的规费；承担施工过程中、工程竣工后保修期内所发生的一切经济和质量的法律的责任；承担与本工程有关的所有债权债务，并对该工程项目负终身责任。
3．严格执行新的《劳动合同法》。使用的劳务公司必须是在工商部门注册、具备劳务资质合法的劳务公司，并与其订立劳务合同，明确双方的责权利；负责为其提供必要的食宿及各种生活设施，采取合理的卫生和安全防护措施，保护劳务人员的健康和安全；按时足额支付劳务工资，因拖欠劳务工资而引起的一切责任由乙方自己承担。
4．乙方必须为本工程施工人员购买人身意外伤害保险，否则甲方有权为其办理保险，相关费用列人项目成本。
5．不得将工程转包或分包给他人，否则甲方有权无条件终止本合同，没收履约保证金，并由乙方承担由此造成的全部经济损失。
6．若乙方不能实现工程施工合同、工程项目施工管理协议书，甲方有权责令停业整顿或终止合同，并由乙方承担由此造成的全部经济损失。
7．负责开工准备工作，组织编制切实可行的施工组织设计或方案，严格按照规范标准以及甲方一体化管理程序文件组织施工和进行有效控制。
8．负责落实施工管理人员和相关职责，确保项目管理人员及特殊工种人员持证上岗和实际到岗率，并将资格证及上岗证复印件报甲方备案。
9．自觉执行甲方规定的工程形象CIS策划文件。推广应用新技术、新工艺，提高工程质量和环保水平，实现安全生产、文明施工，维护甲方声誉和形象。施工期间如发生质量、安全事故以及治安事件由乙方承担一切经济和法律责任。
10．负责各专业分包施工的管理协调工作，按比例合理支配各专业工程的用款，乙方因挤占专业工程款而影响工程进度的，应承担相应的赔偿责任。
11．按月向甲方报告发包人提供的建材情况，对工程所需的钢材、水泥、模板等大宗材料，原则上应在甲方确认的合格供应商中采购，以确保工程质量。
12．根据大合同的相关约定向发包人交纳工程履约保证金。工程履约保证金原则上由乙方将款项存入甲方财务指定帐户内，再由甲方支付发包人，若乙方确有困难，由乙方提出书面申请向甲方借款支付，经甲方同意后另签订借款协议，
乙方按甲方有关规定承担相应借贷利息，乙方需提供担保。
承包人签字:
13、按规定填写、收集整理工程质量安全技术资料、体系资料等施工管理原始资料，按规定提交完整齐全的竣工验收备案资料（经甲方审核后送相关部门），按规定做好工程中验、竣工验收等有关工作，负责工程成品保护和工程移交，并按时完成工程决算和做好审计结算工作，负责办理好工程结算、交工验收和竣工备案的相关手续和工程保修，并及时向甲方移交后完整的竣工资料原件壹份。
14、负责工程保修期内的保修和回访，承担本工程的质量责任。
15、负责清偿拖欠的材料款、人工工资等工程施工的全部费用，因乙方原因而引起的各种经济纠纷及诉讼案件，乙方应按时参与应诉、如实陈述案件事实、提供证据材料，出庭庭审等诉讼活动，并承担因诉讼、仲裁等所产生的诉讼费、保全费、律师费等一切费用，完全承担因诉讼仲裁等生效的法律文书应承担的一切经济责任和其他民事责任。因乙方过错对甲方造成损害的，乙方应承担相应的赔偿责任。
三、乙方在担任责任承包人期间享有以下权力：
1．在本协议约定的乙方责任范围内行使生产指挥权。
2．总包权：代表甲方与业主洽谈该工程有关事宜：负责整个工程（包括土建及安装）的项目管理、施工管理，并负责督促安装工程开工至竣工质量、安全、技术资料的收集、整理及提交。
3．项目部机构设置和人员配备建议权，项目部人员的工作分配和正常调整。
4．根据项目部岗位经济责任制，对项目部人员具有报酬分配和奖惩自主权。
第四条甲方对本协议的单方终止权
乙方在责任承包期间出现下列情况之一，甲方有权单方终止本协议：
1．乙方因身体健康原因，难以继续担任责任承包人的。
2．乙方未经甲方许可擅自转让责任承包，或者未按合同约定实际到位负责施工的。
3．乙方因违法受到处理，不适宜再担任责任承包人的。
4．工程出现重大质量、安全事故，被有关主管部门责令或发包人要求更换责任承包人的。
5．乙方严重违反本协议约定且给甲方造成重大经济损失及法律纠纷的。
承包人签字:
第五条其他
1．乙方不能按约缴纳总管理费的，甲方有权责成乙方限期缴足，并按银行同期贷款利率向乙方收取滞纳金，对甲方造成损失的，乙方应承担违约和赔偿责任。
2．非甲方原因造成本工程亏损，由乙方自承担责任。
3．乙方确认大合同（包括补充协议等大合同组成部分）对其具有约束力，本协议未尽事宜按大合同的约定履行。
4．补充条款：
(1)本工程为壹人责任承包，承包人为陈玉华，本工程项目施工管理协议书商定由本人签字有效；公司对项目工程款的拨付及结算签字认可商定由本人签字有效。
(2)本工程的施工合同及内部承包合同签订完后，承包人必须到甲方的经营部接受合同交底等事宜，任何人不得替代。
5．本协议一式四份，甲方执三份，乙方执一份，自甲乙双方签字盖章后生效。甲乙双方签订的《项目安全环境目标责任书》及乙方签字的《承诺书》是本协议的附件，与本协议同时生效。
甲方（盖章）：乙方（签名）：
法定代表人或委托代理人（签名）：
附：承包人身份证复印件
签订日期：2012 年 2 月9 日
企业内部承包经营合同 发包方：（称甲方） 承包方：（称乙方） 经公司全体股东友好协商，决定对公司生产线进行股东内部承包经营，相关事项如下： 第一章总则 第一条为加强企业经营管理工作，不断提高经济效益，根据国家有关法律、法规以及股东会有关会议精神，结合企业实际状况，本着实事求是、互惠互利的原则，由全体股东共同签订企业内部承包经营合同书（以下简称合同），由乙方整体承包经营（以下简称承包方）。 第二条承包方实行自主经营，独立核算，自负盈亏的运行模式，并独自承担经营过程中的债权债务和由此引发的经济、安全和法律责任。 第三条企业财务管理：承包经营方根据有关财务法规和规章制度，按有利于经营的原则自行管理，甲方不得以任何理由进行干预。 第四条承包方应依据有关政策以及工商、税务、卫生、质监等部门的有关规定，按时足额交纳各种税费，并严格参照行业服务标准，做好服务。 第二章承包基数 第五条承包方年的总承包费为万元整人民币，作为公司全体股东的收益，每年分两次付清年承包费，即：6月30日和12月31日付清。（注：第一年免交承包费，第二年至第年，每年承包费为万元）。逾期不交，甲方有权按欠交额日千分之三收取滞纳金，并可用乙方在本公司的股份金额作扣减承包费，或终止合同。
第三章承包期限 第六条本合同有效期年，自年月日起至年月日止。 第七条合同期满，承包方完成上交承包费，可自愿续签合同，但承包经营方须在期满前六个月以正式书面形式提出是否续签意向。在同等条件下，享有优先续签权。 第四章权利和义务 第八条甲方权利义务 一、对公司移交给承包方承包经营管理的房产、设施、设备等资产享有法定所有权，并享有监督权。 二、监督承包方合法经营，不得干预承包经营方的正常经营活动。 三、为承包方创造良好的经营服务环境，在承包经营方按时交齐有关费用情况下，保障承包经营方水、电正常供应。 四、努力为协助承包经营方努力做好承包期间的对外协调工作。 五、协助承包经营方努力做好突发事件和重大事故的处置工作。 六、自身的给排水系统的维修，应由承包方处理，并承担相应费用。 第九条乙方权利义务 一、合同期内，对公司提供的资产享有合同使用权并必须保持设备完好，正常维修费由乙方负责。如因使用期限已满自然损坏的设施，应及时上报公司股东会审定后报废，不得擅自处理。 二、拥有在合同规定范围内的自主经营权、使用权和收益权。 三、如经营需要，对公司原车间、机械设备进行改造更新，及所属区域内新建经营场所，必须事先提出更新改造、新建方案，须经公司股东会审核同意方可实施（超过15个工作日不答复，视为同意）。对固定资产投入（主要指设备更新）的批量购买要事先报公司股东会认可，费用从承包费中扣除。
编号：TQC/K853 公司内部承包经营合同完 整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
公司内部承包经营合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方： 乙方： 甲乙双方均已深入了解并认可与建设 单位淮滨县鑫通房地产开发公司签定的 “建设工程内部承包合同”的基础上，经 平等协商，根据《中华人民共和国合同 法》的有关规定，就乙方承包经营甲方承 揽的星河名都项目建筑施工有关事项达成 以下协议： 一、承包范围 1、工程名称：________
发包人： (以下简称甲方) 承包人：身份证号码：住址：联系电话： (以下简称乙方) 为进一步挖掘企业潜力，控制成本、提高效益，经甲方研究决定，对甲方承揽施工的工程实行内部承包制度。现甲乙双方依照《民法通则》、《合同法》及其它有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本地区和该工程的实际情况，就工程内部承包事项协商一致，订立本合同，共同遵照履行。一、甲方将其负责施工的工程承包给乙方。 (一)项目概况如下： 1、项目名称： (暂定名，下同)。 2、建设单位： 3、项目坐落： 4、占地面积约为; 5、建筑面积约为： (二)甲方承包合同概况如下： 1、工程内容： 2、合同工期： 3、工程价款： 4、质量标准：XXXX。工程质量符合国家和XXXX市有关建设工程质量标准，达到设计文件和合同要求。 二、内部承包方式 (一)甲方成立XXX项目工程部，聘任XXX为项目部负责人，负责项目工程部的日常管理、协调和监督工作。
(二)本工程由乙方进行内部承包，自主经营、自负盈亏、自担风险。本工程所需资金由乙方负责筹集;如需要垫资，亦由乙方解决，甲方可予以协助。 (三)本工程除成本支出(依照财务部《施工、房地产开发企业财务制度》)及乙方向甲方缴纳的承包费外，其余部分作为乙方的收益，如因本工程发生亏损亦由乙方自行承担。 三、内部承包工程范围 乙方内部承包工程范围以建设单位与甲方签订的《建设工程施工合同》中约定的甲方施工范围一致;以本工程施工图说、设计交底、图纸会审纪要、设计变更通知(或技术核定单)为准。 (一)具体工程承包施工范围包括但不限于： (二)以下分项、分部工程不属于乙方承包施工的工程范围，由建设单位或甲方另行分包给其他单位施工： (三)承包工程范围增减 乙方承包工程范围如有增减，建设单位在设计交底后以书面形式具体明确。 乙方不能因为承包工程范围变更而增加合同工期。但增加范围超过承包范围5%以上(按工程造价计算)且建设单位书面同意延长工期的除外。 四、工程担保 (一)乙方承诺在签订本内部承包合同时向甲方交纳承包保证金XXX万元(大写XXX 万元)人民币，作为本合同履约的担保。至乙方内部承包的本工程竣工验收及竣工结算完毕后XX月内一次性返还给乙方。保证金不计利息。 (二)甲方与建设单位因本工程签订的《建设工程施工合同》中约定用于缴纳建委的欠薪保证金XXX元(大写XXX 元)，由乙方在签订本合同时一次性交付给甲方，
企业内部承包经营合同范本篇一：公司内部承包经营协议书 内部承包经营协议书 发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方） 为进一步的明确责任、落实分工、做好商铺投资的经营管理，经甲、乙双方协商一致，现将“”商铺经营权在本合同期限内发包给乙方以供经营，订立本合同，双方应共同遵守，严格执行。具体合同条款如下： 第一条基本情况 甲方同意将位于的交由乙方承包经营使用。 乙方承包“”后，由乙方负责经营管理。 承包期限为年，从年月日到年月日止。 第二条承包形式及上交款项的支付 承包形式：乙方上缴固定定额包干。 甲、乙双方同意，乙方向甲方上交定额：第一年万元整；第二年万元整；第三年甲方可视具体经营状况适当增加，但不得低于万元整。上述款项每个月为一期支付，每一期到期日前五日内支付下期费用。 甲方前期投资的万元为固定本金，乙方承包期满后需原额退还给甲方。如继续承包，应在退还上述本金的基础上承包。
乙方负责支付上述已装修商铺的全部装修费用，作为承包经营保证。 在乙方承包期限内，甲方促成的交易，乙方应根据公司规定给予返点，不并入上述上交款项中。 第三条债权债务承担 承包经营期间，商铺实行独立核算、依法纳税，乙方自主经营，自负盈亏。承包后在经营中所产生的水、电、物业管理费及其他相关的一切费用，乙方在收到付费账单或付费通知单后应按时交纳清结各项款项。 承包经营期间，乙方必须在公司的许可经营范围内从事经营活动。 第四条甲方权利和义务 有商铺经营方向、方法的监督权及指导义务。 有权按国家法律、法规和本合同规定维护公司合法权益。 必须全面履行本合同中应由甲方履行的全部条款，并按本合同规定保障乙方的合法权益 乙方如对商铺的水、电、装修及房屋改造需经甲方同意后施工，且不得破坏原有的主体结构。 第五条乙方权利和义务 乙方负责全面经营，自负盈亏，按时向甲方支付承包费及其它约定的费用。 乙方负责承担经营范围内的水、电、和所使用的设施、
项目承包协议 甲方（发包人）： 乙方（承包人）：身份证号： 丙方（担保方）： 本着又快又好地完成建设单位工程项目建设的原则，根据项目实际情况需要，甲方聘用乙方为下述工程项目的承包经理，为了确保工程按期、保质、顺利完成，明确甲、乙、丙三方的责、权、利，经三方充分协商，签订如下协议。 一、甲方聘用乙方为项目（以下简称本项目）的施工承包经理。 二、项目内容：本协议包括甲方与建设单位签订的两份施工合同（以下简称主合同）内容，一是《工程建设工程施工合同》，总建筑面积m2，合同总价为元；二是《零星土建工程合同文件》，工程内容为零星土建工程，合同暂定价为元。本项目工程总造价最终以建设单位审定的工程决算为准。 三、承包范围：甲方与建设单位签订的主合同的全部内容。 四、工程期限：按主合同相关规定执行。 五、工程质量及保修：按主合同约定执行。乙方应确保工程一次验收合格，并承担保修义务，所支出的费用由乙方承担。 六、安全及文明施工：确保安全生产、文明施工，遵守项目当地的相关规定。乙方承担乙方承包范围内工程施工安全管理的全部责任。 七、承包方式：承担本项目施工及管理的全部内容和一切风险。包质量、包安全、包文明施工、包按约交工；包工包料，独立核算，自负盈亏。 八、收付款方式：收取建设单位工程款（包括预付款）时，乙方必须以甲方出具的收款收据或工程发票为收款凭据向建设单位收取工程款（包括预付款）；建设单位支付的承兑汇票必须在被背书人处标明“建筑有限公司”，或转账汇款至甲方银行账户，否则，甲方不予认可收到该款项，因此而产生的一切后果由乙方承担。甲方收到建设单位支付的工程款项后，甲方在提取管理费用、扣留税费及相关扣款后付给乙方，缴纳税金如是承兑贴现，费用由乙方承担，乙方也可提前将税费及管理费用缴给甲方。 乙方应书面指定专人办理工程款收取、与甲方资金结算往来款项以及税务相关事宜。 承包期间，乙方无权与建设单位发生账务资金直接往来，乙方不得要求建设单位将本项目工程款项直接办理到自己或其他人的账户上（甲方授权的除外），不得私自与建设单位结算该项目工程款项。如因此造成甲方无法提取约定的费用和法定税费的，乙方承担双倍
文件编号：GD/FS-8479 （合同范本系列） 企业内部承包合同章程详 细版 The Legal Relationship Established By Parties To Resolve Disputes Ultimately Realizes Common Interests. The Document Has Legal Effect After Reaching An Agreement Through Consultation. 编辑：_________________ 单位：_________________ 日期：_________________
企业内部承包合同章程详细版 提示语：本合同文件适合使用于当事人双方（或多方）为解决或预防纠纷而确立的法律关系，最终实现共同的利益，文书经过协商而达成一致后，签署的文件具有法律效力。文档所展示内容即为所得，可在下载完成后直接进行编辑。 正文： 企业内部承包合同章程 企业内部承包合同章程 第一章总则 第一条为保护本企业内部承包合同当事人的合法权益，调整企业内部协作经济关系，用法律手段强化管理机制，促使分厂与分厂之间、分厂与科室之间、科室与科室之间承包经济合同的完成，提高经济效益，确保“厂长任期目标”的全面实现，特制定本章程。 第二条企业内部承包经济合同是本企业内部各单位为完成各自承担的生产经营任务，所订立的明确相
互权利义务的协议；是用合同方式固定下来的一种法律文书。 第三条订立承包经济合同，必须遵守国家的法律，必须符合国家政策和计划的要求；在本企业的生产、经营计划的指导下签订，以保证本企业生产、经营计划的实施。 第四条订立承包经济合同，必须贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则；贯彻“包死基数、确保上交、超收多留、亏损自补”的企业承包经营责任制原则；贯彻以责为中心的责、权、利三结合原则，实行有桨有罚、赏罚分明的奖罚制度。 第五条承包经济合同依法成立，即具有法律约束力。当事人必须全面履行合同规定的义务，任何一方不得擅自变更或解除合同。 第六条承包经济合同在履行过程中发生各种纠
编号：QJ-HT-0443 企业内部承包合同章程(完 整版) Both parties shall perform their obligations as agreed in the contract or in accordance with the law within the term of the contract. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
企业内部承包合同章程(完整版) 说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商双方同意签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 第一章总则 第一条为保护本企业内部承包合同当事人的合法权益，用法律手段强化管理机制，提高经济效益，特制定本章程， 第二条企业内部承包合同是本企业内部各单位为完成各自承担的生产经营任务，所订立的明确相互权利义务的协议，是用合同方式固定下来的法律文件。 第三条订立承包合同，必须贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则；贯彻以责为中心的责、权、利三结合原则，实行有奖有罚、赏罚分明的奖罚制度。 第四条承包合同依法成立，即具有法律约束力。当事人必须全面履行合同规定的义务，任何一方不得擅自变更或解除合同。 第二章基本条款
第五条承包合同的范围，包括：科研、工艺、工装、零件、部件、物资、设备维修、经营管理、劳务协作等。 第六条数量。数量是衡量承包合同履行的尺度。合同双方应明确规定品种、规格、数量、经营管理目标成果等，没有数量条款的合同是无效合同。 第七条质量。质量是检验承包合同完成情况的标准和依据之一。双方在签订承包合同时，应明确规定质量标准。特殊要求应在合同中注明。没有质量条款的合同是无效合同。 第八条期限。期限是对承包合同履行完成预期目标的时间要求，应按工厂年、季、月、旬、日生产、作业经营计划进度要求签订。没有期限条款的合同是无效合同。 第九条价格。按照厂内规定核准的价格计算，签订承包合同。包括零件、部件和劳务以及办公费、旅差费、生产经营管理费、医疗劳动保险费等等一律按厂内核定价格，进行控制结算。 厂内没有规定订价的，由双方另行协商订价，经厂价格管理部门审定。 第十条违约责任。在承包合同履行过程中，双方或一方不能全面履行合同，负有责任的一方应承担违约责任，按本条例规定处罚。没有违约责任条
内部编号：AN-QP-HT603 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 公司内部承包经营合同通用范本
公司内部承包经营合同通用范本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 签订土地承包合同;合同项下承包地位于阿克苏市良种场三大队河滩地与四大队河滩地之间，合同亩数220亩(含大约五六十余亩由甲方开挖的池塘，亩数以实际测量为准，及一栋地暖房屋和一片树林)，期限40年，自20xx年1月10日至2049年1月9日止。甲方按照承包合同约定的上缴任务附合同后。20xx年12月因甲方公司经营计划工作安排，决定实行公司内部承包。为明确双方的权利义务，就乙方内部承包原甲方合同项下的220亩土地，双方达
编号：QJ-HT-0879 企业内部承包合同章程文本 (官方版) Both parties shall perform their obligations as agreed in the contract or in accordance with the law within the term of the contract. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
企业内部承包合同章程文本(官方版)说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商双方同意签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 第一章总则 第一条为保护本企业内部承包合同当事人的合法权益，用法律手段强化管理机制，提高经济效益，特制定本章程， 第二条企业内部承包合同是本企业内部各单位为完成各自承担的生产经营任务，所订立的明确相互权利义务的协议，是用合同方式固定下来的法律文件。 第三条订立承包合同，必须贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则;贯彻以责为中心的责、权、利三结合原则，实行有奖有罚、赏罚分明的奖罚制度。 第四条承包合同依法成立，即具有法律约束力。当事人必须全面履行合同规定的义务，任何一方不得擅自变更或解除合同。 第二章基本条款
第五条承包合同的范围，包括：科研、工艺、工装、零件、部件、物资、设备维修、经营管理、劳务协作等。 第六条数量。数量是衡量承包合同履行的尺度。合同双方应明确规定品种、规格、数量、经营管理目标成果等，没有数量条款的合同是无效合同。 第七条质量。质量是检验承包合同完成情况的标准和依据之一。双方在签订承包合同时，应明确规定质量标准。特殊要求应在合同中注明。没有质量条款的合同是无效合同。 第八条期限。期限是对承包合同履行完成预期目标的时间要求，应按工厂年、季、月、旬、日生产、作业经营计划进度要求签订。没有期限条款的合同是无效合同。 第九条价格。按照厂内规定核准的价格计算，签订承包合同。包括零件、部件和劳务以及办公费、旅差费、生产经营管理费、医疗劳动保险费等等一律按厂内核定价格，进行控制结算。 厂内没有规定订价的，由双方另行协商订价，经厂价格管理部门审定。 第十条违约责任。在承包合同履行过程中，双方或一方不能全面履行合同，负有责任的一方应承担违约责任，按本条例规定处罚。没有违约责任条
企业内部承包合同样本 企业内部承包合同章程 第一章?总则 ??第一条?为保护本企业内部承包合同当事人的合法权益，调整企业内部协作经济关系，用法律手段强化管理机制，促使分厂与分厂之间、分厂与科室之间、科室与科室之间承包经济合同的完成，提高经济效益，确保“厂长任期目标”的全面实现，特制定本章程。 ??第二条?企业内部承包经济合同是本企业内部各单位为完成各自承担的生产经营任务，所订立的明确相互权利义务的协议，是用合同方式固定下来的一种法律文书。 ??第三条?订立承包经济合同，必须遵守国家的法律，必须符合国家政策和计划的要求，在本企业的生产、经营计划的指导下签订，以保证本企业生产、经营计划的实施。 ??第四条?订立承包经济合同，必须贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则；贯彻“包死基数、确保上交、超收多留、亏损自补”的企业承包经营责任制原则；贯彻以责为中心的责、权、利三结合原则，实行有奖有罚、赏罚分明的奖罚制度。 ??第五条?承包经济合同依法成立，即具有法律约束力。当事人必须全面履行合同规定的义务，任何一方不得擅自变更或解除合同。 ??第六条?承包经济合同在履行过程中发生各种纠纷，双方当事人协商不成时，可向本企业“承包经济合同纠纷仲裁委员会”申请调解、仲裁，未经本企业“仲裁委员会”裁决，不得向上级主管部门申请调整或向人民法院起诉。 第二章?承包经济合同的基本条款 ??第七条?承包合同的范围，包括：科研、工艺、工装、零件、部件、物资、设备维修、经营管理、劳务协作等。 ??第八条?数量。数量是衡量承包合同履行的尺度。合同双方应明确规定品种、规格、数量、经营管理目标成果等，没有数量条款的合同是无效合同。 ??第九条?质量。质量是检验承包经济合同完成情况的标准和依据之一。双方在签订承包合同时，应明确规定质量标准。特殊要求应在合同中注明。没有质量条款的合同是无效合同。 ??第十条?期限。期限是对承包经济合同履行完成预期目标的时间要求，应按工厂年、季、月、旬、日生产、作业经营计划进度要求签订。没有期限条款的合同是无效合同。
协议编号：LX-FS-A63605 公司内部承包经营合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
公司内部承包经营合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 发包方：（以下简称甲方）承包方：(以下简称乙方） 为了明确发包方方与承包方的权利义务关系，经双方友好协商，同意对********有限公司济南分公司实行承包经营，特签订本合同，以资共同遵守。 第一条承包内容 承包方为******有限公司济南分公司经理，从事济南市的工程项目建设，承包方不得从事其他经营业务。 第二条承包期限 承包期从年月日起至年月日止，期限届满
双方协商同意可以续展，另行订立承包协议。 第三条承包指标 在承包期限内承包方向发包方上缴承包费计人民币月内支付。另外，建设单位按建设工程总造价的2.6%所交纳的建设工程劳动保险费，竣工结算后所返还数额，分公司向总公司应缴纳。 第四条发包方的权利和义务 4.1 在年将分公司交给承包方经营管理。 4.2 提供分公司承揽承建工程劳务所需要的资质、证照及相关资料。 4.3 协助分公司参与招投标及办理相关手续，提供相关服务。 4.4 对分公司的运行状态、工程质量、安全生产等工作，实施监督和检查。 4.5 对分公司进行年度工作考核，评估。
内部承包经营协议书 发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）为进一步的明确责任、落实分工、做好项目合作的经营管理，经甲、乙双方协商一致，现将区域经营权在本合同期限内发包给乙方以供经营叶医生牌乳铁蛋白肽，订立本合同，双方应共同遵守，严格执行。具体合同条款如下： 第一条基本情况 1.1甲方同意将位于的交由乙方承包经营使用。 1.2乙方承包后，由乙方负责经营管理。 1.3承包期限为年，从年月日到年月日止。 第二条承包形式及上交款项的支付 2.1承包形式：区域大包制。 2.2甲、乙双方同意，乙方向甲方上报产品数量，随即支付相对应金额（首批次以及每月不低于10件乳铁蛋白肽），甲方以收到的金额为准，给与乙方配发相对应的产品数量，中间所产生的运输和中途破损损失费用均由甲方承担。 第三条债权债务承担 3.1承包经营期间，项目实行独立核算、依法纳税，乙方严格按照甲方的经营制度经营，自负盈亏。承包后在经营中所产生管理费及其他相关的一切费用，乙方应按时交纳清结各项款项。
3.2承包经营期间，乙方必须在公司的许可经营范围内从事经营活动。 3.3乙方在甲方的所授权区域以外的区域违规销售产品，一经查实，将以1比20盒处罚支付给受害区域，并没收乙方所获得的授权区域作为处罚。 3.4甲方的产品严禁在网络上销售，乙方需严格执行，如有发现违规，第一次警告，第二次按照窜货制度处罚。 第四条甲方权利和义务 4.1 甲方有项目经营方向、方法的监督权及指导义务。 4.2甲方有权按国家法律、法规和本合同规定维护公司合法权益。 4.3甲方必须全面履行本合同中应由甲方履行的全部条款，并按本合同规定保障乙方的合法权益。 第五条乙方权利和义务 5.1乙方负责全面经营，自负盈亏。 5.2乙方负责项目的经营、人员的配置管理，并对经营中所有相关人员的人身安全，消防、卫生、税务等事项全权负责。 5.3乙方在承包经营期内，不得以其他方式交与他人经营；但经甲方书面同意的除外。 第六条双方承诺 6.1乙方在承包经营中，对外进行经营活动产生的费用和债权债务与甲方无涉。 6.2 乙方在承包经营期间，甲方公司内业务在同条件的基础上应优先选用乙方承包产品。
四川名洋建设工程有限公司 内部承包协议 公司（甲方）： 项目承包人（乙方）：，身份证号： 甲方与发包方就签订了建设施工合同，乙方对该合同的内容及双方的权利义务完全知晓。确保甲方与发包方签订的建设工程施工合同中约定的责任和义务的全面履行，乙方自愿承包该项目，愿在甲方的统一管理和监督下独立核算、自负盈亏。现就甲乙双方的权利义务作如下约定，以资双方共同遵守。 一、定义 1、发包方：本合同所称发包方是指建设单位或业主方。 2、项目承包人：本合同所称项目承包人是指甲方在册的项目经理或甲方公司内部具有较强经济实力和运作能力的个人。 3、项目：甲方与发包方签订的建设施工合同中约定的具体工程。 二、项目具体内容： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、建筑面积： 4、工期： 5、工程造价： 6、质量目标：合格。 三、承包范围及费用承担： 1、承包目标：实行全部承包。即乙方自主经营，内部独立核算、自负盈亏，按本约定向甲方缴纳管理费。 2、、承包范围：以甲方与发包方签订的建设工程施工合同中约定承包内容为承包范围，承担相应义务。
3、管理费：按工程总造价的% 缴纳管理费。 4、税、费：该项目涉及的所有税款（含企业及个人所得税（应由谁负责？））、费用全部由乙方承担；税若遇国家法律法规对税率进行相应调整，税、费也相应进行调整。 5、乙方同意甲方从工程款中优先扣除税费、管理费。（是否应有具体扣除办法？） 四、保证金： 1、乙方须向甲方交纳本承包协议的履约保证金/ 元，该保证金在协议终止后扣除乙方应承担的费用款项后无息退还。 2、按甲方与发包方的合同要求，该项目需要向发包方交纳/ 万元保证金，该资金由乙方提供和承担。 3、发包方将保证金退还甲方后，项目竣工并结清项目所有应付款项后，甲方如数退还给乙方；若发包方未退还保证金，乙方无权向甲方主张退还保证金，甲方没有向乙方退还的义务。 五、甲方的权利和义务： 1、根据与发包方的建设施工合同条款的要求，在施工安全、工程质量、消防、文明施工、财务、材料采购、工程结算等方面对乙方工作进行全面的指导、监督、检查、考核和奖惩等。 2、甲方委派技术负责人员，质量管理负责人员，安全管理负责人员等指导乙方的工作。 3、审查乙方聘请的现场管理人员，对他们的持证上岗情况进行核实并协助培训和考核。 4、在施工过程中，甲方委派的工程管理人员，有权在技术、质量、安生、进度等方面进行检查督促，对不符合规范要求的有权要求停工整改及处罚。对整改后仍不符合质量安全要求的，有权终止承包。 5、审批施工方案，审定进度计划、分期成本费用，检查工程进度、安全和工程质量，根据审查、检查情况做出相关建议和纠正错误做法。 6、负责对项目的财务统一管理，资金支出使用进行监控，有权安排财务人员指导、规范财务工作。(是否应有具体流程、管理办法？) 7、对乙方的违纪、违法行为予以查证、追究，视情节做出处理或移送司法机关
XXXXXXXX工程有限公司 内部承包协议书 甲方：XXXXXXXX工程有限公司 乙方：工程项目名称： 为了加强工程质量和安全管理，切实落实岗位责任制，将责任落实到人，公司实行工程内部承包的办法，由承包人自行拓展业务，促进公司业务发展，经协商，特约定双方权利义务如下： 一、甲方的权利和义务 1、甲方必须对乙方进行全面的监管，以保障工程质量，生产安全及各方权利义务的落实。 2、甲方要保障对乙方拓展业务的服务，及时提供拓展业务所需的各项相关资料。 3、甲方要协助乙方做好工程投标及各项工程备案手续。协助乙方协调工程管理部门及建设单位的关系。 4、甲方要为乙方做好服务工作，对收到的工程款，除扣留乙方应上交税金及管理费用后，其余必须及时转入乙方账户。 5、甲方收取乙方工程造价元的 %作为管理费。 6、工程项目各项税金由乙方负担，甲方统一缴纳。 二、乙方的权利和义务 1、乙方必须接受甲方的监督管理，全面落实公司的各项规章制度。 2、乙方必须依法经营，严格遵守国家法律法规，确保工程质量和生产安全，确保落实对公司的承诺。
3、乙方有权在承包工程项目中和甲方经营许可范围内使用甲方的资质、经营许可及各项相关资料。 4、乙方有权在甲方授权范围内自行承揽工程，工程款项全额缴存甲方账户。乙方实行自主经营，内部独立核算，自负盈亏，自行解决施工设备及相关的施工条件。 5、乙方必须按规定缴纳各项税费及上交费用，按规定交纳相关部门的相关费用，保证农民工工资的发放。 6、乙方必须维护公司的信誉和形象，不得做任何损害公司利益的事。 7、工程中发生的一切事故和责任，均由乙方负责，工程中发生的一切债权债务，均由乙方承担，工程中发生的一切保修责任，均由乙方负责。 三、其他 1、甲、乙双方必须严格遵守本协议，任何一方违反本协议任何一条都视为违约，违约方应承担《合同法》所规定的违约责任。 2、本协议在执行过程中如有未尽事宜，经双方协商另行签订补充协议，补充条款与本协议具同等法律效力。 3、本协议一式四份，双方各执二份。 4、本协议经双方签字盖章后生效，工程全部账目结清后自动失效。 甲方：XXXXXX建筑工程有限公司乙方：XXXXXXXXXX工程项目 部
公司内部承包经营合同范本 公司内部承包合同是我国商事组织在传统影响下结合国情作出的有中国特色的尝试。对于公司内部承包经营合同你还了解多少呢?以下是在我为大家整理的公司内部承包经营合同范文，感谢您的阅读。 公司内部承包经营合同范文1 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 签订土地承包合同;合同项下承包地位于阿克苏市良种场三大队河滩地与四大队河滩地之间，合同亩数220亩(含大约五六十余亩由甲方开挖的池塘，亩数以实际测量为准，及一栋地暖房屋和一片树林)，期限40年，自20xx年1月10日至2049年1月9日止。甲方按照承包合同约定的上缴任务附合同后。20xx 年月因甲方公司经营计划工作安排，决定实行公司内部承包。为明确双方的权利义务，就乙方内部承包原甲方合同项下的220亩土地，双方达成如下协议： 一、合同期限：从20xx年月30日起至2049年1月9日止，期限为37年。 二、乙方向良种场上交承包任务时间、上缴标准等内容依照原合同(良种场同裕隆公司签订的合同)履行，承担义务，享有权利。
三、合同生效后，该承包土地生产经营发生的一切事宜由乙方独立完成，自行决定，自己办理，并支付一切费用，享有经营的全部成果。四、乙方在签订本合同之日向甲方一次性交纳220亩地37年的承包费元。甲方将与该土地有关的资料交给乙方，今后甲乙双方的业务联系确定为以书面方式进行。 五、在乙方内部承包期间，良种场如对原合同的内容进行调整，由甲乙双方根据调整的内容进行相应调整，另行签订补充协议，承担义务，享有权利。 六、未经甲方书面同意，乙方不得将内部承包合同及土地经营权转包和转让、出租。如乙方违反本条，甲方有权单方解除合同，收回土地经营权，对乙方的一切投入不予以补偿，乙方同时还需承担违约金20万元。 七、双方约定：乙方自行承担经营投资，享有全部利润，自愿参加农业保险。按照原合同合理利用土地，不得转为非农业用地，自负盈亏，自主经营。甲乙双方不得任意单方解除合同。乙方可以委托代理人代为进行管理和生产。乙方发生继承问题，由乙方的近亲属继续履行合同。甲方保留以土地经营权向银行贷款的权利。 八、违约责任： 乙方应当严格依照本合同履行原合同(甲方与良种场签订的合同)中甲方的义务，享有甲方的权利。如乙方违反约定，不履行义务，违法乱纪，导致良种场收回土地的，则甲方所收取乙
合同编号： 工程承包协议 江苏鲁人建设发展有限公司 工程承包协议 发包方：江苏鲁人建设发展有限公司（以下简称甲方） 承包方：余花兵（以下简称乙方）身份证： 为了不断完善企业内部经营机制，适应当前竞争的建筑市场，依法维护双方的合法权益，依据项目经理责任制和项目管理目标责任书，根据国家有关法律、法规以及公司章程，经双方充分协商，特订立本承包协议。 一、工程概况 1、工程名称：廊坊市天泰人和小区二期工程 2、工程地点：廊坊市建设路以东，光明东道以北。 3、结构形式及层次：框架剪力墙，地下2层，地上23层。 4、开、竣工日期：2013-4-1---2014-6-29 5、工程质量：合格 6、建筑面积：22067.99平米 7、工程造价：3349.022万元。 二、承包内容 1、承包人：乙方为甲方委托的项目负责人。乙方是具备有工程施工经验、
预见并能承担此工程的经济风险能力的人。 2、承包范围：为甲方与投资方签订的《建筑工程施工合同》和其它相关协议约定的施工范围项目的全部内容。 3、承包形式：双包。根据双方共同核定的各项经济指标，乙方在甲方的管理监督下承担完成本工程项目的施工组织管理责任和经济责任。 三、管理费的上缴： 1、乙方上缴给甲方管理费按决算总价的1.50%。 2、确保甲方不少于该工程决算总价1.50%的净上交，甲方从每次拨付的工程款中按本合同约定的比例1.50%预提，同时有权扣取本工程施工中应由乙方支付的其它费用。如未完全履行建设工程施工合同约定的条款内容或未达到承包合同约定的要求的，甲方有权扣取因为完成乙方未能完成的项目所产生的费用外，则乙方在本协议管理费的基础上增加0.5%给甲方，并甲方有权在任何一次付款时扣除。 3、乙方除去甲方管理费后的工程收入余款（扣除因本工程产生的所有费用及成本，包括但不限于：应由乙方承担支付的本工程所需的劳务费、材料费、机械设备租赁费、垫资款、利息、罚款和甲方代乙方支付的各项保险费及其它款项后）归乙方所有。 4、如本工程获得省、市级以上质量奖项并无重大质量安全事故发生的；或者当年（按公历年的1月1日至12月31日止计）进账款超过1亿元的，甲方按总进账款的0.50%奖励给乙方（两项优惠奖励分配方案不重复计算）。 5、结算原则：乙方认可总承包合同或招标文件约定的工程结算条款。本协议约定实施的工程待与业主竣工结算完后，如实际收取的工程款在扣除成本（按照本协议约定以及甲方的规章制度应由乙方承担的所有费用：包括但不限于人
承包合同 发包方：公司 承包方：———— ————公司（发包方）与——————（承包方）经协商一致，且经————公司股东会批准，现将公司经营权在本合同期限内发包给承包方以供经营，订立本合同。 第一章总则 第一条承包经营期间，公司独立核算、依法纳税，自主经营，自负盈亏。财政，税收渠道不变。 第二条承包经营期间，承包方必须在本公司的法定经营范围内从事经营活动（以本公司企业法人营业执照为准）第二章承包的期限，方式和主要指标 第三条承包经营的期限为一年，即从———年——月——日起至———年——月——日止。 第四条承包经营的方式为：发包方在承包经营期限内将公司经营权提供给承包方，承包方为此支付给发包方人民币二千元。该笔款项于____之前付清。 第三章承包方的权利与义务
承包方的权利 第五条承包经营期间，承包方指派的代理人（仅限一人）作为公司的法定代表人，行使总经理的职权。 第六条承包方在承包期间，对本公司享有自主、独立的的经营权。 具体权利如下： 1、有权聘任副总经理和各部门经理，组成本公司的领导机构，并报股东会备案，承包期满或合同解除后，该领导机构即告解体。 2、有权决定公司的机构设置，制定规章制度，人事聘用、任免和奖惩。 3、有权根据实际需要购置新设备和资产。 第七条承包方有权根据本合同规定，取得其应得的合法收入。 第八条承包方有权在承包期内使用公司公章、合同章、支票、账号、发票等财务凭证。 承包方的义务 第九条承包方在承包期间应尽义务如下：
1、必须依照国家有关规定，按期如数缴纳应缴纳的各种税，费等。 2、在承包期间，应保证公司各项资产的完好（合理损耗除外），。 第十条承包方必须全面履行本合同中应由承包方履行的全部条款。 第四章发包方的权利与义务 第十一条发包方的权利如下： 1、有权维护公司利益不受损害。 2、有权监督本公司的经营范围。 3、对本公司有财务监督权。 第十二条发包方的义务如下： 1、不得以任何形式干涉承包方的经营权。 2、必须按本合同规定保障承包方的合法权益。 3、必须全面履行合同中应由发包方履行的全部条款。 第五章承包方的收入 第十三条承包方的收入计算方法：承包方在承包经营期限内的所有利润均由承包方享有。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 公司项目内部承包协议书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
公司项目内部承包协议书 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：___ 年_____ 月 ____ 日
甲方: 乙方: 一、工程项目，建筑面积m2,工程地点在 为保证建设单位的工程质量、工期及本企业的社会信誉和经济效益，乙方应认可并遵守甲方和建设单位签定的施工合同书，在合同各项条款不变的情况下，再增订如下条款作为乙方独立核算的责任书。 二、乙方必须服从甲方的领导和管理，遵守甲方的各项管理制度、纪律制度，确保甲方的企业形象和社会信誉。 三、乙方必须遵守安全生产各项法规，严格按照有关标准组织实施，自行负责安全施工管理，文明施工，强化现场施工全过程的安全规范施工管理，确保施工现场为市级文明现场，力争创省级文明现场工地。否则所发生的一切事故，乙方承担领导责任和经济责任。 四、乙方必须认真按照建设工程质量检查标准和现行的国家验收规范施工，认真做好该项目的各种原材料（成品）的检验和试验工作，认真收集各项原始资料，工程施工期间认真接受监理单位和建设单位现场代表对工程质量的监督和检验验收，做到工程一次性 验收合格，保证合同履约的质量等级，如因质量问题而造成的经济损失均由乙方承担。 五、工期要求：乙方保证工程项目在甲方与建设单位所签订协议的合同工期内完成。如 因质量、安全问题而造成工期延误，乙方承担经济损失。 六、工程造价按中标价。按规定为工程发生的各项费用成本及上级部门的政策性收费上 缴等均由乙方负责。另执行按工程项目决算总价的9上激甲方经营管理费及税
合同编号：YT-FS-6566-48 企业内部承包合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
企业内部承包合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明 确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 第一章 第一条为保护本企业内部承包合同当事人的合法权益，调整企业内部协作经济关系，用法律手段强化管理机制，促使分厂与分厂之间、分厂与科室之间、科室与科室之间承包经济合同的完成，提高经济效益，确保“厂长任期目标”的全面实现，特制定本章程。 第二条企业内部承包经济合同是本企业内部各单位为完成各自承担的生产经营任务，所订立的明确相互权利义务的协议，是用合同方式固定下来的一种法律文书。 第三条订立承包经济合同，必须遵守国家的法律，必须符合国家政策和计划的要求，在本企业的生产、经营计划的指导下签订，以保证本企业生产、经营计划的实施。
第四条订立承包经济合同，必须贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则;贯彻“包死基数、确保上交、超收多留、亏损自补”的企业承包经营责任制原则;贯彻以责为中心的责、权、利三结合原则，实行有奖有罚、赏罚分明的奖罚制度。 第五条承包经济合同依法成立，即具有法律约束力。当事人必须全面履行合同规定的义务，任何一方不得擅自变更或解除合同。 第六条承包经济合同在履行过程中发生各种纠纷，双方当事人协商不成时，可向本企业“承包经济合同纠纷仲裁委员会”申请调解、仲裁，未经本企业“仲裁委员会”裁决，不得向上级主管部门申请调整或向人民法院起诉。 第二章承包经济合同的基本条款 第七条承包合同的范围，包括：科研、工艺、工装、零件、部件、物资、设备维修、经营管理、劳务协作等。 第八条数量。数量是衡量承包合同履行的尺度。