xxx工程三方付款协议
甲方：xxx分公司
联系人：
联系电话：
联系地址：
乙方：yyy有限公司
联系人：
联系电话：
联系地址：
丙方：ccc公司
联系人：
联系电话：
联系地址：
甲方因某某某的需求，在某某位置内右侧新建工程项目。
1、甲方于年月日对外公开招标；年月日公布中标结果为公司（即：乙方）；甲、乙双方于年月日签订了《新建工程建设工程施工合同》（合同编号为，以下简称“原合同”）。
2、甲方于年月日向甲方集团公司请示因自身经营需求，需成立合资企业；甲方集团公司于年月日批复同意甲方成立合资公司；甲方于年月日与民营企业在工商行政管理局注册成立了有限公司（即：丙方），注册住所为项目所在地，甲方为丙方的控股股东。
鉴于甲方为丙方的控股股东，为正常推进新建工程施工工作，就补充增加合同内容、甲方委托丙方执行甲乙双方签订的原合同（合同编号为）、甲乙双方所签署的原合同条款与招标文件中所附合同条款所有不一致之处等相关事宜，经甲、乙、丙三方协商一致，达成如下条款：
一、补充增加合同内容
在原合同施工内容上，补充增加合同内容为：设计变更部分等在施工过程中增加的内容（详见附件）。
二、合同工期
原合同（合同编号：）约定工期为天，由于施工期间增加了合同外工程量，三方协商同意本协议因增加工程量，本协议增加工期为天，合计工程总工期为天。
三、工程合同价款
原合同金额（大写）：（人民币）（小写）：￥元。
补充协议增加金额（大写）：（人民币）（小写）：￥元。
本项目合同总金额=原合同金额+补充协议增加金额，即合同总计金额（大写）：（人民币）（小写）：￥元。
四、付款方式：
本补充协议按照原合同约定的付款方式，按比例申请支付。
五、责任义务
1、甲、乙、丙三方协商一致同意丙方与甲方行使原合同及本协议的权利和义务具有同等地位，乙方行使原合同及本协议的权利和义务不变；
2、甲、乙、丙三方协商一致同意对于原合同条款与招标文件中所附合同条款所有不一致之处，以招标文件中所附合同条款约定及本协议为准；
3、甲、丙双方同意认可乙方在施工过程中甲、丙双方所有人员签字确认或甲、丙双方签章同意的所有工程文件及资料，甲、丙双方同意不得要求乙方的所有工程文件及资料同时具有甲、丙双方的人员及甲、丙双方签章才有效，乙方的所有工程文件及资料只要有甲、丙双方任意一方的人员签字确认或甲、丙双方签章同意均为有效文件，均代表甲、丙双方真实意愿；
4、甲方将原合同及本协议约定向乙方支付合同款项的付款时间及价款的权利和义务交由丙方行使；
5、丙方同意接受甲方按照原合同及本协议约定向乙方支付合同款项的付款时间及价款的权利和义务；
应甲方要求，乙方同意接受丙方作为原合同及本协议的付款方，并向丙方开具与付款金额等额的增值税发票,如与国家税法有冲突，则需按国家税
法的要求办理，由此产生的法律责任和经济责任由甲方承担；
6、甲、丙方双方接受招标文件中所附合同条款、原合同及本协议约定的付款期限、付款方式及逾期付款责任，若丙方未按照约定付款，乙方有权要求甲方付款并承担逾期付款责任，甲丙双方承担连带责任。
7、本协议未见之事宜，甲、乙、丙三方一致同意以招标文件中所附合同条款约定解决。
8、以上条款作为原合同的补充条款，与原合同具有同等法律效力。
9、乙方银行账户信息如下：
公司名称：
开户行：
账号：
银行码：
11、丙方开票信息如下：
单位名称：
纳税人识别号：
地址、
电话：
开户行及账号：
本协议订立时间：年月日，订立地点：。
本协议一式十二份，自三方盖章之日起生效，三方各执四份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
住所：住所：
法定代表人（或负责人）：法定代表人（或负责人）：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
开户名称：开户名称：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：银行码：银行码：
邮政编码：邮政编码：
丙方：
住所：
法定代表人（或负责人）：
委托代理人：
电话：
传真：
开户名称：
开户银行：
帐号：
银行码：
邮政编码：
编号：委托付款协议 甲方： 乙方： 丙方： 签订日期：年月日
为妥善解决合同（以下简称“原合同”）的付款问题，甲、乙、丙三方经协商，依法达成如下委托付款协议，以资信守： 一、甲乙丙三方一致确认：截至本协议签署之日，甲方应付款款为人民币 元（小写：）。 二、甲乙丙三方一致同意，丙主依本协议将上述甲方应付货款直接支付给乙方， 即由丙方依原合同约定付款时间方式向乙方支付共计元人民币。 三、陈述、保证和承诺： 1. 甲方承诺并保证： （1））其依法设立并有效存续，有权实施本协议项下的委托付款并能够独立承 担民事责任； （2））若丙方未按原合同约定代甲方及时足额支付货款，将承担连带责任； 2 . 丙方承诺并保证： （1））其依法设立并有效存续，代为支付原合同中甲方的应付货款并能独立承 担民事责任； （2））其接受甲方委托履行原合同付款义务已经获得其内部相关权力机构的授 权或批准。 四、本协议生效后，如果丙方履行义务后，乙方应向已甲方出具抬头为甲方全称的发票； 五、如本协议无效或被撤销，则甲方仍继续接原合同及其他法律文件履行义务。 六、如丙方未按本协议约定履行义务，甲方仍需按原合同及其他法律文件履行义务，并承担逾期付款的违约责任。 七、各方同意，如果一方违反其在本协议中所作的陈述、保证、承诺或任何其他
义务，致使其他方遭受或发生损害、损失、索赔等责任，违约方须向另一方作出全面赔偿。 八、本协议未尽事宜，遵照国家有关法律、法规和规章办理。 九、本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。 甲方： 法定代表人：（签字） 乙方： 法定代表人：（签字） 丙方： 授权代表人：（签字）
建筑工程项目合作协议书 甲方：江西海洲建设集团有限公司 公司地址： 公司电话： 法人代表： 法人代表手机号： 乙方：江西金石实业发展有限公司 公司地址： 公司电话： 法人代表： 法人代表手机号： 合同签订地址： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律的规定，甲、乙双方在平等、自愿、互惠互利的原则基础上，就合作建设《武汉染料厂经济适用房项目》经过友好协商，达成如下协议条款，双方必须严格遵守：坚决执行；矚慫润厲锣瘗睞栃冼赖。矚慫润厲锣瘗睞栃疣赖賃。 一、项目概况 按照江西普发房地产开发公司与江西海洲建设集团有限公司于20XX年8月11日签订的《合作协议书》，经普发公司认可由江西金石实业发展有限公司与江西海洲建设集团有限公司共同承担《六号经济适用房项目》工程项目，该项目位于江西省赣州市章贡区工农路23号，用地面积5.2
亩，总建筑面积10042平方米，其中，一期用地面积为3. 17亩（即6110平方米），开发建筑面积为5000平方米，二期为经济适用房，建筑面积为30000米，其余为拆迁安置房，为27997. 4平方米。底商和地下层面积约为10000平方米。聞創沟燔鐺險爱雀谴净。聞創沟燔鐺險爱雀谴净祸。 二、合作形式 甲方同意将以上项目总建筑面积和总承包内容如桩基、水电、建筑工程、路面、管网、绿化消防等由甲乙双方共同出资建设；共同管理经营；共同分配受益的原则进行：残鹫楼静钱瀨濟淑塹籟。残鹭楼静链瀨濟淑塹籟婭。 1.共同出资本项目。预计前期投资3200万元，甲方出资1200万元，乙方出资20XX万元（其中200万资金成本扣除，实际用于工程建设1800万元）。酵铜极額閉镇桧猪訣锥。酵铜极額閉镇桧猪訣锥顧。 2.共同管理经营。根据工程进展需要，工程部由甲乙双方派员参加，其职责：工程项目审定；工程项目招标；工程设备租赁；工程材料采购等。工程材料的资金出入需甲、乙双方代表人签字后，根据工程进度情况，提交甲、乙双方负责人审批后方可付款。彈贸摄尔霁毙攬砖卤冼。彈贸摄尔霁毙攬砖卤冼诒。 3.共同分配受益。按照甲、乙双方协商的原则，前期总投资3200 万元，甲方投资1200万元，占37.5%,乙方投资20XX万元，占62.5%。乙方认为前期甲方在承接工程和现场施工组织方面作出了贡献，决算收益分配比例为各50%。上述款项双方合同签订后**日内将款项支付到双方共同确认的
付款协议书 甲方： 乙方： 甲乙双方为了加强内部付款制度的管理，规范并统一付款程序，同时进一步提高甲乙双方的合作质量和合作效率，经过甲乙双方友好协商特制定本付款协议，以供甲乙双方共同遵守： 一、对乙方开票的规定： 甲方在收到乙方提供产品并验收合格后方可通知乙方开具发票，甲方验收合格的产品型号和数量以签收的送货单为正。开票数量仅为甲方验收合格产品的数量?该数量必须经过甲乙双方共同确认?。乙方在每月 ?号前将发票寄 送到甲方财务部。 二、对甲方付款的规定： 乙方向甲方提供铺底资金付款方式：既第一个月的货款押在甲方，到第二个月货款结算后甲方收到乙方发票后的 ?天内向乙方一次性付清第一个月发票中显示的总金额款项。除人力不可抗力因素以外，甲方不得无故延迟向乙方支付货款。如果确实有特殊情况在接到发票次月月底前无法支付的，必须提前与乙方进行解释沟通，并争得乙方同意，否则乙方可采取控制发货对甲方进行制约 如果乙方由于某些特殊情况要求甲方提前付款，必须提前与甲方及时沟通，甲方可视具体情况给与帮助。
三、对产品的其它约定： 展示柜单面喷塑费为： ??元 ㎡，冷柜单面喷塑费为： ??元 ㎡，此两种产品的整套结算面积均为实际有效喷塑面积。冷柜如需要丝网印刷，需另加丝网印刷费： 元 套。甲方的产品毛胚钣金由钣金厂运输到乙方指定的地方，此过程中所发生的一切费用均与乙方无关。喷塑后的成品由乙方负责运输到甲方厂里。这甲乙根据双方约定的订货周期向乙方发出采购订单，订货周期为 天，既毛胚钣金送到乙方厂里再到成品由乙方送货到甲方厂里的时间，除人力不可抗力因素以外，乙方应严格按照与甲方确认的订单中的交货数量保质保量的进行交货。 四、对付款方式的规定： 付款方式采取：每月货款的 ??为现金或银行转帐支票；另 ??的货款为银行承兑汇票。 五、其他规定： 甲乙双方应信守本协议，如果发生纠纷，当事人应及时友好协商解决，协商不成的，双方同意向起诉方所在地的法院申请仲裁。 六、协议生效： 本协议自甲乙双方签字盖章后生效?传真件有效?。本协议一式两份，双方各持一份为凭。 七、协议有效期：
xxx住宅小区一期工程 安全管理协议书 建设单位：xxx房地产开发有限公司 总承包单位： 专业分包单位：
安全管理协议书 依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故责任划分办法》等有关规定，加强施工现场安全生产与文明施工管理，避免和减少各类生产安全事故，自觉遵守国家的法律、法规及施工现场安全生产与文明施工管理规定，经协商签订“安全管理协议书”（以下简称协议书）。本协议书适用于建设单位直接发包施工、总承包单位配合或提供相关服务的具体情况。 本协议书的宗旨是：在建设单位的统一领导下，由施工总承包单位和分包单位齐心协力，为建设单位服务，完成建设单位交给的各项施工任务，确保本工程安全生产与文明施工。 一、建设单位的责任、权利和义务 1、审查分包单位的施工资质、营业执照、安全生产许可证、管理人员相关证书等，不能将施工项目发包给不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位或个人。 2、审查分包单位施工方案或专项施工方案编制审核与审批手续、生产安全事故应急救援预案和安全技术措施，并负责将分包单位的上述资料送总承包备案。 3、协调分包单位与总承包单位之间发生的施工配合事项，并以书面形式告知总承包单位。 4、如发生生产安全事故，负责协助分包单位做好抢险、救人及现场保护等相关工作。
5、检查分包单位和接受总包单位对分包单位提出的安全生产与文明施工中的安全隐患及有关问题，有权对分包单位提出整改或停工整改。 二、总承包单位的责任、权利和义务 1、按时完成建设单位交办的各项施工配合工作。 2、配合建设单位做好对分包单位的管理工作。 3、分包单位使用总承包单位的机械、临电、脚手架等设备设施双方须办理交接手续，签订“施工现场临时用电管理协议”和“机、电、架设备设施验收移交单”。 4、发现分包单位施工现场有安全隐患或重大安全隐患时，一是有权立即采取相关措施以免发生安全事故；二是要以书面形式尽快通知建设单位，促使分包单位立即整改或停工整改；三是配合建设单位检查整改是否符合安全标准。 5、对分包单位提出的安全生产要求及相关工作提供帮助。 6、对分包单位发生的生产安全事故配合应急救援抢险。 7、由于总承包单位或总承包与分包双方责任造成的生产安全事故，根据市政府有关部门的责任划分，承担相应的事故责任和经济责任。 三、分包单位的责任、权利和义务 1、贯彻落实国家及烟台市有关施工现场安全生产的法律、法规和管理规定，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，对分包施工区域和分包项目的安全生产管理负全部责任。
金家律师修订 本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。本文为Word格式，可直接使用、编辑或修改 三方协议 甲方：_______________________ 法定代表人：_________________ 地址：_____________________ 乙方：_______________________ 法定代表人：_________________ 地址：_____________________ 丙方：_______________________ 法定代表人：_________________ 地址：_____________________ 鉴于甲乙双方于20 年月日签订《合同》（以下简称“原合同”），合同编号：，合同金额元（大写：人民币元整）。截止到20 年月日，甲方已支付乙方设计费为万元（大写：人民币万元整），剩余万元（大写：人民币整）未支付。 一、该合同的项目业主方为甲方，丙方为，设计方为乙方，现由于甲方要求，该项目合同价款转为丙方支付。经甲乙丙三方友好协商，同意由丙方向乙方支付，共计人民币元（大写：人民币万元整），甲方承担连带责任。 三、乙方向丙方开具合格发票后日内丙方支付乙方人民币元（大写：人民币万元整）。如丙方逾期支付，每逾期一日丙方按照合同额千分之五支付乙方违约金。
乙方账户： 丙方发票抬头： 四、甲乙双方的除合同款支付外，须遵循“原合同”履行权利义务。甲丙双方因本协议产生的纠纷与乙方无关。如丙方拒不支付乙方相应合同金额，或逾期支付超过１个月，由甲方履行支付义务。 五、本协议如有争议，三方协商解决。如协商不成，任何一方均有权提交______仲裁委员会申请仲裁。 六、本协议由三方签字或盖章后生效，协议共六份，由每方各执两份。 甲方： 联系方式： 乙方： 联系方式： 丙方： 联系方式： 日期：20 年月日
工程施工合作协议书 甲方：xxxxxxxx建筑工程有限公司 乙方：xxxxxx建设有限责任公司 按照平等互利、团结协作、优势互补、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商，达成如下协议条款： 第一条总则 （1）、本协议为双方长期性合作协议。 （2）、各项条款均应遵守国家颁布的各项法律、法规。 （3）、合作双方是独立的平等伙伴，按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。 第二条工程项目合作的形式及收费标准 （1）、工程项目由甲乙双方共同努力承接，工程合同签定后双方视具体工程对象，商定由甲方或乙方施工。
（2）、施工方负责向另一方交纳管理费（管理费率标准，单列条款约定）；并负责承揽工程应该支付的前期费用。工程应付税、费等由施工方负责。 （3）、管理费率视结算值由施工方向另一方缴纳，管理费用收取分别为： a:结算值为5000万元（含5000万元）以下收取2%管理费用； b:结算值为5000万元至1亿元。分别按5000万元以下部分收取2%管理费用, 超过5000万元至1亿元部分收取 1.5%管理费用； c:结算值为1亿元以上。分别按5000万元以下部分收取2%管理费用, 超过5000万元至1亿元部分收取 1.5%管理费用，超过1亿元部分收取1%管理费用。 （4）、双方在工程所在地设立银行共管账户，共同控制工程款的走向，取款或转账时需经一方加盖公章一方加盖财务主管章（皆为银行预留印鉴）共同掌控。工程款到位后，按到位额扣除相应的管理费用，余款在三日内拨付给施工方用于工程施工。 （5）、施工方对所承担工程的工期、质量、安全文明施工等承担全部经济及法律责任，施工方不能拖欠农民工工资，承担工程所在地政府及业主规定的各项规费。
工程合作协议书 甲方： 乙方： 丙方： 鉴于： 甲方已与公司签订了工程承包合同。 甲、乙、丙三方现均有意向共同投资合作承揽工程。 甲、乙、丙三方经过友好协商，在公平、诚实、信任、平等合作、互利互惠的基础上合作承包工程，在不违反现行国家法律法规的前提下，达成以下协议。 第一条合伙宗旨： 在合法合理的前提下，进行工程建设，进而实现工程利润的最大化。 第二条合伙经营项目和范围： 包工包料的方式合伙承包工程，对外以公司的名义出现。 第三条合伙期限 合伙期限为个月，自年月日起，至年月日止。
第四条出资额、方式 甲、乙、丙三方同意以名义对外开展业务，共同管理、共同经营、共享利益、共担风险。 因本工程预算所需资金为80万元，经过友好协商合作项目由三方按以下出资金额与比例共同投资： 甲方出资20万元，占合作项目投资比例_25_%； 乙方出资30万元，占合作项目投资比例_37.5 %； 丙方出资30万元，占合作项目投资比例_37.5_%。 签字之日起天内，甲、乙、丙三方应足额将自己出资款汇到工程资金管理方指定的账户。 后期因工程进展需要，如出现资金缺口，各方以同等比例继续投资。 利润分享与风险承担方式按以下第__五_条约定。 第五条盈余分配与风险承担 1、盈余分配：各方以包工包料的形式承包本工程，在扣除各种成本（工程中介费，建筑公司挂靠费、税金、施工班组劳务费、施工机械租赁费、人员工资、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费，以及各方认可的用于本工程的各项开支）后，所获利润按1:1:1比例分配。 2、风险承担：本着风险共担的原则，如本工程出现亏损或施工中间出现的有关处罚，各方合伙人按1:1:1比例承担。
付款三方协议范本_付款三方协议书 近年来，三方付款协议的使用越来越多，你知道付款三方协议书怎么写吗?以下是在为大家整理的付款三方协议书范文，感谢您的阅读。 付款三方协议书范文1 甲方： 乙方： 丙方： XXXXXXX的项目业主为XXXXXXXX责任公司(以下简称:甲方)，XXXXXX有限责任公司(以下简称:乙方)为该项目XXXX、XXX以及附属设备的供应商，乙方采购的XXXXXX由XXXXXXX有限公司(以下简称：丙方)生产供应。 甲方与乙方在20xx年签订了XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合同编号：XXXXXXXXXX);乙方在20xx年3月与丙方签订了XXXXXXXXXXXXXX(合同编号：XXXXXXXXXX)合同金额XXXXXXXXX万元以及补充协议金额XXXXXXXXX万元，合同金额总计：XXXXXXX万元。目前，丙方已按合同约定完成了供货。现就乙方委托甲方代为支付XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX货款的相关事宜，甲、乙、丙三方协商一致同意，达成协议如下： 1、乙方委托甲方从甲、乙双方签订的XXXXXXXXXXXXXXXXXX(合同编号：XXXXXXXXXXX)的XX款中扣除XXXX万元(大写：XXXXXXXXX 整)，全额代乙方支付给丙方，作为乙、丙双方签订的XXXXXXXX(合同
编号：XXXXXXXXXX)中的XXXXXXXXXXXXX和XXXXXXXXX款(合同金额：XXXXXXX万元)。 2、乙方同意自本协议生效之日起，乙方应付丙方的XXXXXXX万元货款由甲方代为支付，代为支付的XXX款由甲、乙双方签订的XXXXXXXXX(合同编号：XXXXXXXXXXXXXX)的设备货款中相应扣除。 3、丙方同意自本协议生效之日起，乙方应付丙方XXXXXXXXX万元的货款由甲方代为支付。 4、发票的开具仍按原合同关系：丙方为乙方提供XXXXXXXXXXXXXXX全额发票，乙方为甲方提供XXXXXXXXXXXX。 5、丙方收款信息为： 单位名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 开户银行：XXXXXXXXXXXXXXXX 账号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6、本协议未尽事宜由三方友好协商解决。 甲方(盖章)： 代表签字： 日期： 乙方(盖章)： 代表签字： 日期： 丙方(盖章)： 代表签字：
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建筑工程项目合作协议范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
可编辑可打印，也可以直接使用，欢迎您的下载 建筑工程项目合作协议范本 甲方： ______________________ 乙方： ______________________ 签订日期：年月日 （可编辑修改哦） 甲方：________________ 住所：________________ 联系电话：________________
乙方：________________ 住所：________________ 联系电话：________________ 可编辑修改哦：________________ 合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产 品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。 本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需 要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。 按照平等互利、团结协作、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商， 就甲乙双方共同参与限公司程项目施工达成如下协议条款： 一、项目工程 1、本协议为双方一次性联合协议。协议的各项条款仅对 有限公司电程（以下简称本项工程）项目施工具有约束力。 2、本协议中所称本项工程是指甲方以乙方名义与建设方签订的〈〈工程项目建设工程合同》所包括的全部内容。 3、合作双方是独立的平等伙伴，按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。 二、工程项目的安排及费用 1、该工程项目位于■区内，工程为厂房土建及钢结构，碌 框架主体、钢结构屋顶结构。其中，钢结构工程须由限公司负责施工，其余全部工程由乙方组织施工，并由乙方承担全部工程施工所发生的劳务
三方合作合同通用版 建设方： 总包方： 分包方： 为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的职责，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。 一、总包服务费：本工程桩基工程的总包服务费由建设方支付。 二、承包范围：无锡交通世茂项目B地块一期桩基础工程。 三、工程造价及工程款支付：人民币_____元整，由建设方支付。本工程不设预付款。保留金的5%，待保修期满后14个日历天内支付。
四、建设方职责 1.负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。 2.负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。 五、总包方的工作 1.负责对分包单位进场后的现场安全礼貌施工管理(不含质量、技术、进度)、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。 2.负责现场临时水电的统一管理。 3.在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4.总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。 六、分包方的工作 1.负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。 2.对工程进度、质量、安全、环保礼貌施工等承担全部职责。 3.遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场礼貌施工，卫生清理工作。 4.及时向建设方、总包方带给工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要职责。
5.自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等到达工程合格标准所要求的一切工作，带给满足专项验收要求的所有技术资料。 6.严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。 7.负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。 8.负责对已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。 9.按照规范及____市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的带给给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。 七、工程质量
销售三方协议书范文 Model text of sales tripartite agreement 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
销售三方协议书范文 前言：购销合同是指一方将货物的所有权或经营管理权转移给对方，对方支付价款的协议。购销合同包括供应、采购、预购、购销结合及协作、调剂等形式。本文档根据购销合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 签订时间： 签订地点： 甲方：乙方：（工厂） 地址：地址： 法定代表人：电话：法定代表人：电话： 丙方：（外商） 地址： 授权代表：电话： 鉴于： 1、乙丙双方经友好协商，同意由乙方向丙方购买本协议及本协议所涉及合同项下的货物；
2、乙方委托甲方向丙方进口上述货物，但出于某些技术上的原因，甲、乙双方于年月日就该批货物签订了号《买卖合同》（以下称“销售合同”）而非代理进口合同；且 3、乙方授权甲方就上述货物以甲方名义（而非乙方名义）与丙方于年月日签订了号《进口合同》（以下称“进口合同”）；且 4、甲乙丙三方均知悉并同意上述情况及做法： 甲乙丙三方就上述销售合同及进口合同中的某些问题，经友好协商，达成一致，兹签订本协议书。 甲、乙、丙三方同意： 1、如乙方未按照销售合同的规定将全部货款（分批交货、分批付款的，指每批货物的全部货款）付至甲方，甲方无义务按进口合同的规定向丙方支付任何货款，且免除任何有关延迟付款的违约责任，丙方无权依进口合同向甲方追索（究）任何货款（违约责任）。 2、甲方对有关货物的质量不承担任何责任。如乙方对货物质量有任何异议，应自行与丙方协商处理，而无权依销售合同向甲方追究任何违约责任；如需退换货，乙方可委托甲方办理，手续费另计。
最新 建筑工程项目合作协议模板 。 甲方: 中阳建设集团有限公司（以下简称甲方） 乙方: (以下简称乙方） 为推行项目法施工,强化项目管理,增强企业集团优势。通过招投（议\邀）标程序,经甲乙双方友好协商,本着互帮互利、共同发展的原则,甲方将与乙方设立塘厦新亚洲工程部,为了新亚洲工业城三旧改造项目顺利承包及东莞、佛山等地乙方协议标工程的挂靠,双方达成如下协议: 第一条工程名称及工程地点: 1、工程名称: 东莞新亚洲工业城开发有限公司 2、工程地点: 东莞塘厦 3、合同造价: 大约5亿元人民币〈建筑面积3900平方米。〉 第二条承包指标: 1、工期指标:工期以甲方与业主签订的合同工期为准。 2、质量指标:质量以甲方与业主签订的合同质量为准。 3、管理费用:按工程结算总价为基数,上缴给甲方1％（不含上缴地方政府及有关部门的各种规费和税金）。 4、安全指标:本工程施工期间不得出现死亡事故,重伤频率控制在0.5‰以内。 5、文明施工指标:本工程施工期间乙方应严格按公司和当地政府的有关规定执行。贯彻CI标准,争创文明工地。 第三条费用交纳办法:甲方按规定在收取业主工程款的同时每次收取业主付款的 1 ％（其中暂扣税金（按国家税率定％、履约保证金（按业主要求定％）（该保证金在工程竣工结算完成,无拖欠分包工程款、材料款、单位员工和农民工工资等债务,工程资料、结算资料等相关资料完整上报公司并收到质保金后随质保金退还。）、 第四条双方的责任: 一、甲方的责任: 1、负责与业主签订施工合同及补充协议、并组织指挥乙方实施合同。 2、审核乙方编制的施工方案和预结算。 3、组织对施工进度,工程质量和安全生产的监督检查。 4、负责工程款的收取、管理并监督项目对资金的使用。 5、负责该项目工程成本和财务开支的审计。业主的工程款项到达账户后必须在三个工作日内按计划支付给乙方,不得以任何理由扣留。 6、甲方指派相关人员负责项目的安全、东莞新亚洲工程部章印的管理及工程款项、工程进度、工人工资的发放情况,工资由乙方承担,工资从开工起计算,竣工后终止每月3000元∕月 7、报建项目经理的指模采集费用由甲方负责支付,但工地检查需要项目经理到场或工程例会需到场时,费用由乙方承担（属工程施工时的差旅费+出场费不超过1000元∕次） 二、乙方的责任: 1、负责实施并确保合同条款的顺利执行。并按规定及时填报年、季、月工程进度计划和财务报表。 2、严格按国家颁发的现行施工规范、质量检验评定标准以及施工图和技术要求进行施工,并对工程进度、施工质量、安全生产负责。
合同编号：YT-FS-8752-15 个人代付款协议书范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
个人代付款协议书范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方(委托方) ：A 乙方(代收代付方)：B 甲乙双方经友好协商，双方本着互惠互利、共同 发展、公平合理、权利义务相一致的原则，就乙方为 甲方提供代收代付货款一事达成如下一致条款，以便 双方恪守： 一、由于乙方没有开通电子商务结算系统，无法 及时安全代收代付货款，乙方已开通电子结算系统， 故甲方委托乙方代理甲方代收代付货款。 二、鉴于乙方为甲方提供代收代付货款的劳务服 务工作，经双方协商一致，甲方同意乙方按代收代付 货款的( 1%-40元封顶)收取劳务费(包括银行间结算 手续费在内)。如果在协议履行期间遇到银行上调结算 手续费，甲方应付乙方劳务费按银行上调手续费比例
相应调整。 三、乙方应收取的劳务费在代收代付每笔业务结算时同时扣除。 四、甲方保证委托乙方代收代付的货款为合法生意发生的款项，甲方不得委托乙方代收代付违法款项。否则发生问题由甲方承担法律责任，与乙方无涉。 五、无论甲方以何种名义将上述款项转入乙方帐户，只要乙方按约将款项转入公司帐户，则该款项均视为货款。乙方须按双方约定于货款到账的天支付。 六、乙方收到的货款涉及到税务问题，由甲方独自承担，乙方无涉。 七、甲乙双方对本协议内容均负有保密义务，未经对方许可，不得擅自对外披露。 八、本协议履行期间为三年： 自20xx年12月1日始至20xx年12月31日。本协议到期前30日，如甲方仍需乙方提供代收代付劳务服务，应另行与乙方签订代收代付货款协议书。 九、甲方委托乙方代收代付货款服务提供相关信
建设方：________________________ 总包方：________________________ 分包方：________________________ 为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。 一、总包服务费：本工程桩基工程的总包服务费由建设方支付。 二、承包范围：无锡交通世茂项目 B 地块一期桩基础工程。 三、工程造价及工程款支付：人民币_____元整，由建设方支付。本工程不设预付款。保留金的 5%，待保修期满后 14 个日历天内支付。 四、建设方责任 1. 负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。 2. 负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。 五、总包方的工作 1. 负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度) 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。 2. 负责现场临时水电的统一管理。 3. 在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。 4. 总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。 六、分包方的工作 1. 负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。 2. 对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。 3. 遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。
4. 及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。 5. 自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。 6. 严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。 7. 负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。 8. 负责对已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。 9. 按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。 七、工程质量 1. 分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。 2. 任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部责任。 八、违约责任 1. 分包单位不配合总包管理，不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。 2. 造成总包单位现场设施：临时道路、场地、水电管线的损坏，分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。 3. 提供总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够，总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保桩基工程的验收合格。 九、其他 本协议一式六份，正副本各三份，建设、总包、分包方各执两份，每份具有同等法律效力，自三方签字盖章之日起生效。
三方买卖合同范本常用版 Three party sales contract model 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
三方买卖合同范本常用版 前言：买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。本文档根据买卖合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 卖方（甲方）： 法定代表人： 买方（乙方）： 法定代表人： 第三人（丙方）： 鉴于甲方与乙方已签订买卖合同，丙方具有可靠的信誉。为保证甲乙双方买卖合同的履行，保障甲乙双方权益和经济安全，甲乙丙三方经过平等协商， 达成如下协议： 一、交易流程 1、甲方于合同签订当日向丙方支付服务费人民币 __________元。
2、乙方于________年________月________日将货款交给丙方，货款：__________元。 3、丙方收到乙方货款后________日内通知甲方给乙方供货。 4、甲方收到丙方供货通知后________日内向乙方供货。 5、乙方收到甲方货物后________日内通知丙方给甲方付款。 6、丙方收到乙方付款通知后________日内将货款交给甲方。 二、权利与义务 1、甲方的权利与义务： （1）保证买卖合同的真实性。 （2）根据丙方通知及时给乙方供货。 （3）支付丙方服务费人民币________元。 （4）有权要求乙方给丙方发付款通知。 （5）有权要求丙方根据乙方付款通知给付货款。 2、乙方的权利与义务：
建筑工程项目合作协议 甲方：（建设单位） 乙方：（施工单位） 为建立和巩固甲、乙双方互惠双赢的长期战略合作关系，经协商一致，特订立本长期战略合作协议。 一、合作项目地区 就甲方在□广东地区□北京地区□上海地区□天津地区□西安地区□成都地区□地区直接投资开发或参与投资开发的建设工程项目中的园林建筑工程，包括正在开发或即将开发的建设工程项目中的园林建筑工程，结合工程特点，甲方将与乙方采取不同的合作方式，签署工程承包合同。 甲乙双方合作的主要内容包括但不限于(以具体工程合同为准)：园林建筑工程、园建小品及其配套的水电安装工程，并应根据甲方的设计意念进一步深化施工图纸，深化设计必须满足甲方及施工图纸要求。 二、合作方式 根据具体工程项目，由双方另行协商，以签署的具体合同为准。 三、承包方式 本工程采用工程量清单计价方式，乙方以包设计(如有)及通过有关
部门的设计审查、包工包料、包税费、包保修、包机械、包质量、包安全、包工期、包风险(除合同约定的可调价款外)、包通过有关部门验收及为完成该项工程所需的全部费用等方式承包本工程。 四、计价条款 乙方工程计价方式如下： 1、计价文件 按工程开工时(具体按工程开工报告所标示的最近日期) 现行定额文件、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2003)及相关文件。 2、费率文件 按工程开工时(具体按工程开工报告所标示的最近日期) 建设工程造价管理站(其中:广东地区按广州市建设工程造价管理站)已发布的现行文件相应费率计取，有上下限标准的项目按其上下限中间值计取。 3、人工、机械价格文件 按工程开工时(具体按工程开工报告所标示的最近日期) 市建设工程造价管理站发布的前一期信息文件价(其中：广东地区按广州市建设工程造价管理站发布的《广州地区建设工程常用材料综合价格》)，有上下限标准的项目按其中值计取。同时，信息文件中无明确规定的，按定额价计取。 4、材料设备价格文件
合同编号：__________三方项目合作协议范本 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 身份证号码： 乙方： 身份证号码： 丙方： 身份证号码： 甲、乙、丙三方为共同承包建设工程及相关配套工程项目的施工（具体内容以分包合同为准），经三方友好、坦诚协商，现达成如下协议：第一条、项目概况及合作条件 1、本工程项目总建筑面积为__________平方米，中标造价约__________万元人民币。 2、经过三方测算，本项目的前期进场开工等所产生的费用为__________万元左右，因此本工程项目计划投资万元。 3、本工程项目的投资、股份比例分配如下： （1）甲方投资__________万元，占__________%。 （2）乙方投资__________万元，占__________%。 （3）丙方投资__________万元，占__________%。 4、在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者按上述股份追加投资或向其
他机构借贷，借贷所产生的一切费用计入成本，由投资者共同承担。业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，应经三方同意后方可付款。 5、投资者应按照约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用账户上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者按上述股份追加投资或向其他机构借贷，借贷所产生的一切费用计入成本，由投资者共同承担。业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，应经三方同意后方可付款。 第二条、工程管理职责 1、该项目工程管理责任及分工如下 （1）该项目与总承包单位签订分包合同由负责；承建公司内部合同应有甲乙丙三个股东签字后生效。 （2）该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由主管（其中造价方面由主管，水电安装方面由主管，质量安全方面由主管）。 （3）该项目的会计日常工作由甲方负责管理，出纳日常工作由丙方负责管理。 （4）施工相关材料等方面的采购、验收和保管由三方委托派工管理执行；
编号：_____________ 工程款还款三方合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 丙方：___________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日 甲方：____________________________________________ 乙方：____________________________________________
内万：____________________________________________ 鉴于： 1、甲方与乙方于_______ 年_________ 月_________ 日签订《建设工程施工合同》，由乙方承包甲 方_________________ 的施工工程，甲、乙双方共同确认，截止到本协议签订之日止，甲方尚欠乙方的工程款为________ 万元人民币。 2、甲方与乙方于_______ 年_________ 月_________ 日签订《建设工程施工合同》，由乙方承包甲 方________ 项目的施工工程，甲、乙双方共同确认，截止到本协议签订之日止，甲方尚欠乙方的 工程款为________ 万元人民币。 3、乙方与丙方于_______ 年_________ 月_________ 日签订《建设工程分包合同》，由乙方将甲方_ ________ 施工工程分包给丙方，现因该工程乙方欠丙方的工程款为________ 万元人民币整。 甲、乙、丙各方经协商一致，针对三方之间工程款转让以及支付等事宜达成如下协议： 一、对于甲方所欠乙方全部工程款中的人民币 ____________ 万元，乙方同意甲方仅支付___________ 万元即可，对于该________ 万元与_________ 万元之间的差额人民币__________ 万元乙方同意放弃，并保证不再以任何理由要求甲方支付该已放弃的_____________ 万元款项。 对于前述________ 万元款项的支付，乙方同意由甲方按本协议第四条的约定直接支付给丙方。 二、对于甲方所欠乙方的全部工程款人民币 __________ 万元在扣除本协议第一条提及的____________ 万元后的剩余款项人民币__________ 万元，乙方同意甲方仅支付人民币 ___________ 万元即可，对于该万元与万元之间的差额人民币万元乙方同意放弃，并保证不再以任何理由要求甲方支付已放弃的万元款项。关于前述_________ 万元款项的支付方式及时间等由甲、乙双方另行签署协议进行约定。 三、甲、乙双方确认甲方应支付给乙方的工程款总额为人民币________ 万元。自本协议签订之 日起，甲方除承担本协议所约定的人民币__________ 万元款项外，甲方不再拖欠乙方任何工程款及 其他款项，乙方不得再以任何理由要求甲方向其支付任何款项（包括但不限于工程款、利息、违
工程项目合作协议书 甲方：********************** 乙方： 甲、乙双方经过友好协商，在公平、诚实、信任、平等合作、互利互惠的基础上合作经营项目，在不违反现行国家法律法规的前提下，达成以下协议。 第一条合伙宗旨： 在合法合理的前提下，进行工程项目经营，进而实现工程利润的最大化。 第二条合伙经营项目和范围： 包工包料/劳务分包的方式合伙承包广州铁路（集团）公司投资建设的项目，对外以公司的名义出现。 第三条合伙期限 合伙期限至合伙经营的项目完工，各方结算完毕为止。 第四条出资额、方式 各方均以现金方式出资，各出50%，计人民币******** 元（****** 元）作为本工程项目安全保证信誉押金和本工程前期启动资金，后期因工程进展需要各方以同比例方式继续投资。 第五条盈余分配与债务承担 1.盈余分配：各方以包工包料/劳务分包的形式承包本工程，
在扣除各种成本（工程中介费，建筑公司资质费、税金、施工班组劳务费、施工机械租赁费、项目部管理人员工资、材料采购费、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费，以及各方认可的用于本工程的各项开支）后，所获利润按出资比例分配，均占50%。 2.甲乙双方在工程所在地设立双控银行账户，用于甲乙双方合作项目的所有经费收支，取款时需经双方共同签字确认。 3.债务承担：本着风险共担的原则，如成本工程出现亏损或施工中间出现的有关处罚，按各方合伙人由合伙盈利偿还，合伙盈利不足清偿时，以押金承担责任各占50%。 第六条各方的的权利 1．甲方的权限是： (1)对外开展业务，审核订立合同，全面工程施工进展的管理； (2)听取负责人开展业务情况的报告； (3)对各项开支进行审核； (4)检查合伙帐册及经营情况； (5)共同决定合作重大事项。 2．乙方权限是： (1)对外开展业务，订立合同，负责工程的全面工作； (2)对各项开支进行签字； (3)支付合伙债务，分配合伙盈利； (4)听取负责人开展业务情况的报告；
付款协议书范本(简约版) 甲方(开发商) 乙方： 因业务发展需要，甲乙双方经友好协商，达成如下协议： 一、甲方委托乙方分期分批代为向__________公司支付业务往来款，总金额暂定为人民币______元(代扣税费及管理费后为______元)，委托期限自____年____月____日至____年____月____日止。 二、每次代付时，甲方应将款项转入乙方帐户，乙方代扣税费及____℅的管理费后再将款项转入__________公司如下帐户： 开户名： 开户行： 账号： 三、甲方应确保有关款项来源、用途的合法性;否则，()所有责任概由甲方承担，与乙方无涉。 四、无论甲方以何种名义将上述款项转入乙方帐户，只要乙方按约将款项转入__________公司帐户，则该款项均不视为是湾美花园项目工程款。甲方须按双方建设工程施工合同的约定向乙方另行支付工程款。 五、甲乙双方对本协议内容均负有保密义务，未经对方许可，不得擅自对外披露。 七、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方盖章之日起生效。 甲方(签章)：乙方(签章)： 年月日年月日
立书人： _______________________(以下简称甲方) _______________________(以下简称乙方) 双方就甲方向乙方订购产品/服务时议定甲方付款条件如下： 一、双方同意付款方式为□月结;□交货。 二、双方同意当月_________日为结算日，结算自此日前 _________个月，乙方交货予甲方指定交货地点或提供甲方另需求性服务所产生费用之全部应付帐款。 三、双方同意付款型态为□现金;□支票;□汇款 (1)采现金付款者，甲方同意于货到收现。 (2)采支票付款者，甲方同意于货到付票期_________日之票据予乙方。 (3)采汇款付款者，甲方同意于货到_________日内，汇入乙方指定之帐户。 (4)采月结付款者，甲方同意于当月_________日支付票期 _________日之票据予乙方。 四、甲方给付乙方款项之方式为□乙方派员收取;□回邮寄回;□汇入帐户。 由乙方派员收取时，需携带证件□无;□收款章;□发票章;□大小章。 五、是否需要乙方按月邮寄对帐单□yes;□no。 六、其它约定事项 (1)甲方同意于付款时同时交付乙方付款明细。 (2)若甲方支付客票(非甲方本人所开立之支票)，需由甲方于支票背面背书。