当前位置:文档之家› 园林建设工程施工合同(标准范本)

园林建设工程施工合同(标准范本)

园林建设工程施工合同

发包方(以下简称甲方):

承包方(以下简称乙方):

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》和《湖南省建筑市场管理条例》及有关法规,为了明确甲乙双方在施工中的权利和义务,经双方充分协商一致,同意签定本合同。

第一章总则

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、设计单位:

二、工程范围

1、

2、

3、

以上范围内需施工的区域,经甲方签字认可后,按设计图纸和变更施工。

三、工程内容

本工程施工范围为铺装工程、景观及绿化工程、景观照明工程等。

四、承包方式

本工程采用设计图纸、设计变更、工程联系单、现场经济签证等,包工包料,经甲方在工程联系单上签字后施工,经甲方代表验收后按实经审计结算。

五、工程结算

1、铺装工程及园林景观土建工程套用1999年《湖南省建筑工程单位估价表》,按湘建价(2002)第578号文三类工程标准取费(其中按定额规定需单独取费的土方部分按费率中间值取定);

2、园林景观及绿化工程套用1997年《湖南省仿古建筑及园林工程单位估价表》,按湘建价(2002)第578号文二级企业标准取费;

3、水电安装工程套用2002年《湖南省统一安装工程单位基价表》,按湘建价(2002)第578号文三类工程标准取费;

4、部分施工内容不能套用以上三种定额时,则套用1995年《湖南省市政工程定额》,按湘建价(2002)第578号文费率中间值取定;

5、人工工资:按元/工日计算,其中计时工按元/工日(施工期间若有新的调整文件,则人工工资按新的调整文件执行);

6、主要材料及设备价格、苗木价格:以施工同期《长沙建设造价》上的发布价格为参考依据,经双方协商后定价;

7、施工期间若有定额或其他除人工工资方面外的政策性调整文件,不予调整,仍按本合同约定执行;

8、苗木及草皮等养护与养护费用另行协商再定。

六、甲方责任

甲方委派同志为本合同园林绿化工程项目负责人。甲方委派的驻施工现场代表,按以下要求,行使合同约定的权利,履行合同约定的职责:

a)甲方代表委派(委托)、易人和撤回均应提前5-7天通知乙方。

b)甲方代表的指令、通知,由其本人签字后,以书面形式交给乙方代表,

乙方代表当即在回执上签署姓名和收到时间后生效。乙方认为甲方指令不合理,甲方应在收到指令人发指令24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定,并以书面形式通知乙方。因甲方指令调整而延误的工期相应顺延。

c)甲方代表应按合同约定,及时进行现场工程检查签证、工程量认可签证,

及时提供有关指令、批准、图纸、资料等,并履行其他约定的义务。否则乙方在约定时间后24小时内将具体要求及理由、延误的后果书面通知甲方;如甲方代表收到通知后48小时内不予答复,延误的工期,相应顺延。

d)乙方提供的图纸必须审定签证认可,否则延误和返工由甲方负责。

七、乙方责任

乙方任命的项目负责人,按以下要求,行使合同约定的权利,并履行合同约定的职责:

a)乙方任命同志为本项目负责人,委派为施工员。

b)乙方的要求、通知和请求等,以书面形式由乙方代表签字后,送交

甲方代表;甲方代表当即在回执上签署姓名和时间后生效。

c)施工过程中,发生紧急情况,且无法与甲方代表联系的情况下,乙

方可采取保证工程和施工人员安全、财产安全的紧急措施,并在采

取措施后24小时内向甲方送交书面报告。事故责任在甲方,由甲

方承担由此发生的经济支出,工期相应顺延;责任在乙方,由乙方

承担费用。

八、甲方工作

甲方工作应按约定时间和要求,一次性或分阶段完成以下工作:

a)负责接通施工现场施工所需水、电、电讯线路,拆除施工场地内的

一切妨碍施工的临时设施。

b)组织质量监督、设计、监理、乙方等单位及相关部门进行施工图交

底会审,做好签署的图纸会审纪要,随同修改的施工图3份交乙方。

c)协助乙方处理施工现场周边关系,确保施工环境和谐顺畅。

九、乙方工作

乙方应按约定的时间和要求,做好以下工作:

a)乙方在合同签署后十天内将施工组织设计(或施工方案)、总进度

计划、人员、机具、材料、设备、构件进场计划及用水、用电计划

交甲方。甲方可提出修改意见。乙方应按甲方同意的施工组织设计

计划和进度计划施工。并制定保证工程质量和安全的具体措施交甲

方。配合甲方办理施工许可证,办理施工许可证可的费用甲方可按

规定计取。

b)根据施工组织设计和工程的需要,负责建好施工现场内临时设施、

临时道路、现场排水、水电线路的搭建、敷设、管理和维护。

c)负责编制并向甲方提供月进度计划、月进度统计报表和工程事故报

告。

d)遵守政府及有关部门安全文明施工、夜间施工、流动人口等管理规

定,做好临街临路防护设施的搭建、维护、现场进、出口净化及施

工环保等工作。

e)已竣工工程交付甲方之前,负责已完工程成品的保护。保护期间发

生的损坏,乙方自费予以修复。

第二章施工组织设计和工期

一、合同工期

本合同工期由甲方安排,具体施工项目分步实施,乙方在工期安排上全力配合甲方。开工前3天,甲方应向乙方开出《开工通知书》;

二、延误工期

如遇下列情况,凭有关文件和双方签证,工期相应顺延:

A.非乙方原因,甲方对原审定通过的设计图纸要求进行重大设计变

更,工程量变化和部分分项工程已施工的设计变更。

B.未按国家法律法规规定和本合同约定拨付工程预付款和工程进度

款。

C.甲方指定的特殊材料无货源。

D.非乙方原因,甲方验收、签证、回复不及时而影响下一道工序施工。

E.因自然灾害,或人力不可抗拒的原因而停工。

F.经甲、乙双方协商同意的其他情况。

三、施工组织设计

A.乙方在设计交底后10天内提交本工程的《施工组织设计》,监理及

甲方代表在10天内予以批准或提出修改意见。

B.施工组织设计应具有指导性和实施性的作用,内容应包括准备工作

计划及工期、质量安全的保证措施。施工进度计划应采用实施性综

合网络计划的形式,达到施工中及时以微机调整修正的要求,进度

计划要全面综合反映各单位工程、分部分项工程的时间参数在施工

组织设计中提出各项关键工作的工期保证措施,并留有计划的余

地。

第三章工程质量与验收

质量标准

1、本合同工程质量,要求达到合格工程。

2、乙方必须严格按国家标准、规范、设计和合同要求组织施工,随时接受甲方和质量、安全监督部门的检查、检验和监督。

隐蔽工程和中间验收

隐蔽工程和中间验收部位,乙方自检后,书面通知甲方。甲方应在接到通知24小时内组织验收。认可签证后,乙方方可进行下一工序施工。甲方无正当理由,48小时不验收、签证,视为验收合格,甲方应予以认可。如甲方提出异议,经复查合格的费用由甲方承担;不合格者,由乙方承担。由此延误的工期由责任方负责。

绿化质量要求

一、材料

1、绿化种植要求甲方提供优质细土表层不少于50cm厚,乙方必须保证施足基肥。肥料使用化肥时,应为标准农用化肥并按袋装提供。化学肥料应含有不低于10%的氮、15%磷酸盐和10%的碳酸钾。混合肥料由10%的有机肥,20%的化肥、70%的表土均匀拌和而成。基肥:菜枯400g/m2,复合肥200g/m2,追肥:尿素200g/m2。

2、所有植物必须符合设计要求,无病虫乔木和重要的大灌木需甲乙双方共同选苗认可,原设计中确实无法采集得到的必须经甲乙双方共同认可的替代产品方可替代。

二、施工要求

1、所有植物应符合先行关于植物病虫害及昆虫检疫的法规。

2、植物在运输前,应由园艺人员按起苗、调运等技术要求负责将植物挖出、包扎、打捆,以备运输;任何时候,植物根系应保持潮湿、防冻、防止过热。

3、乔木坑应比土球直径或比根系展开范围大约400mm.;乔木坑至少深800mm.。灌木坑应比土球直径或根系展开范围大约300mm.;灌木坑有足够的深度,灌木土球或根系底部至少有150mm.。在种植时,先在坑底松填约150mm.厚松土。乔木。灌木植物种植后树杆(冠)与地面垂直。

5、树木成活率达到100%。

6、草皮铺种时,草皮之间的空隙间距不大于5cm。

三、植物养护和保管

1、种植完成三天内,承包人应向甲方提供管理和养护种植的详细的计划及日程,这个计划是该种植计划的延续,应从种植进起至养护一年的生长期止。保证苗木生长良好,交付验收。

2、乔灌木植物种植后,及时清除场地异物,并做到精细养护;根据气候变化,及时抗旱排涝,一年内对其松土、培蔸5-6次;追肥4-5次,杀虫7-8天,病虫危害率在5%以下,拼图植物及时修剪,其他植物及时剪除枯枝、病虫枝、徒长枝(养护期的农药、化肥、草皮另由甲方负责)。

3、草地养护要求:根据气候变化,及时抗旱防涝,在一年内,防治病虫害7-8次,做到病虫害危害在3%以下;一年内追肥8-9次以上,多次少量;一年内修剪3-4次,草地生长旺盛季节,第20天修剪一次,修剪后草地高在2-3cm之间。草地内无恶习性杂草,其他杂草每10 m2不超过20株。

第四章合同价款与支付

一、合同价款

经甲方认可后的阶段预算作为该阶段施工内容的暂定合同价款。1.合同价款支付

A.本合同工程价款,甲方必须凭乙方在施工所在地税务局开出的税务票

据,付到乙方指定的银行所设立的帐户内(不得付给非乙方指定的银行帐户或任何个人)。

B.本合同工程款的支付:

1)乙方由甲方安排施工任务后,向甲方报告该项目阶段施工的预算,

甲方预付该阶段工程款的30%,其后按工程进度支付,付至完成预算工程款的60%;

2)本工程由于~~~~~~

3)余款%在工程竣工一年养护到期交验合格后一周内支付。

2.材料设备供应

本工程主要材料采购供应由乙方负责,乙方必须优质优价尽力就近报价采购,凡市外采购必须先报价,经甲方签证认可后,方能进行采购,广场

砖、装饰面料等特殊材料必须经甲方派员核证,认定质价后乙方方可采购。3.检验与验收

A.进入施工现场的材料设备,应具备合格证的必须附有合格证,并须

经过双方共同验收。未经交验,乙方不得使用。已交验的材料设备,

未经甲方同意,乙方不得擅自运出场外。

B.具有合格证的材料设备,乙方有异议,要求检验而发生的检验费处

理方法:如检验合格,由要求检验的一方负责;如不合格,由供应

的一方负责。

C.没有合格证书,又未经试验鉴定的,或经试验鉴定为不合格的材料

设备,双方均不得用于工程。所发生的损失,由责任方承担。

D.经检验进场的材料设备,品种、规格、型号、数量、质量等级不符

合国家标准、设计要求和本合同要求的,由此发生的费用和停工、

窝工等损失由责任方承担。属甲方责任的,延误的工期相应顺延。4.价格与结算

乙方购进的材料设备由甲方审计确认价格后,按实结算。

5.材料代用

A.材料设备变更或代用,必须经过设计单位和甲方同意签证后,乙方

方可使用。由于串换、加工、代用设计变更所发生的质量差、价差

由甲方承担。

B.乙方不得擅自更换甲方提供的合格或经检验合格的材料设备,擅自

更换的,影响工程质量或造成的损失由乙方负责。

6.经双方确认的设计变更、施工图和技术资料,任何一方均不得擅自修改。

A.一般设计变更,由设计单位出具修改设计文件和图纸,经甲方盖章

签证,乙方方可施工;改变工程性质,更改工程位置、基线,超过

原设计标准或建设规模等重大设计变更,甲方须报经规划、建工等

部门办妥有关手续后,乙方方可施工。

B.施工种发现设计错误,或设计与现场地质、水文及地下情况不符,

乙方应书面通知甲方在3天内会同设计单位确定修改意见或变更设

计文件后,乙方方可施工。

第五章竣工与验收

1.竣工资料

工程竣工时,乙方应在竣工验收前5天,向甲方提出竣工验收报告,并从竣工验收之日15天内向甲方提交以下竣工资料2套,含:

A.设计变更文件及图纸;

B.隐蔽工程和中间验收记录,施工试验报告等技术资料;

C.工程竣工图;

D.其他须存档的施工技术资料。

2.竣工验收

A.甲方收到乙方竣工验收报告10天内,应确定时间,通知质检站、设

计、监理单位进行竣工验收。

B.工程验收合格后,方可交付使用。未经验收或验收不合格的不得交

付使用。工程验收中发现不符合质量或本合同要求的,必须返工,

直到合格或符合合同要求。返工费用由责任方承担。竣工日期以最

后检验符合要求日期为准。

C.已竣工未经交验的工程,交工前甲方不得动用。甲方若提前使用或

擅自动用,由此而发生的质量或其他问题由甲方负责。

D.工程验收合格后,双方签署交工验收书,乙方作到工完场清料尽后,

正式移交甲方管理。

3.竣工结算

本合同工程竣工结算后,乙方必须在45天内将工程竣工结算书交给甲方审查;甲方收到工程结算书45天内审查完毕,并送审计部门审查。4.工程保修

A.工程竣工后,乙方应按《建筑工程保修办法》填写工程保修单交甲

方。工程保修期:土建市政园林工程一年,水电安装工程按国家相

关规定执行,保修期自验收交付之日起计算。

B.土建、市政、园林、水电安装工程在保修期内,甲方发现确因施工

造成的质量问题,应书面通知乙方并约定时间返修,其费用由乙方

承担;乙方在接到通知书后一个月内不进行修理,甲方可自行修理,

修理费用由乙方负责。保修期内因甲方管理不善或使用不当等原因

发生损坏,由甲方负责。

第六章违约责任

合同一方不履行合同义务,或履行合同义务不符合约定的,应承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

甲乙双方必须严格遵守合同,不得违约,凡一方违约必须赔偿另一方的

经济损失,并处5%的违约罚金。

第七章附则

1.争议调解与仲裁

本合同执行过程中发生争议,双方应及时协商解决,协商不成时,可申请建筑管理部门和工程造价管理部门进行调解。调解不能达成一致意见的,同意按照下列项方式解决:

A.向仲裁机关申请仲裁

B.向工程发生地的人民法院上诉。

2.本合同文本不得任意涂改、删节。由于政策、法规变化等愿意确须修改的,经双方协商一致,并呈送合同审查机关审查认可。

3.本合同未尽事宜,经双方协商一致,可签订施工合同协议书,为本合同补充条款。双方签订的任何协议必须遵守和执行国家有关法律、法规,以及本合同约定,凡违反法律、法规和合同约定的,为无效协议或无效条款。4.本合同在工程竣工交验,结清工程尾款,保修期满后,自然失效。

本合同一式陆份,双方各持叁份,均具同等法律效力。

本页无正文。

发包人名称:

(盖章)法定代表人:(签字)委托代理人:(签字)住所:

邮政编码:

电话:

传真:

开户银行:

银行账号:

承包人名称:

(盖章)法定代表人:(签字)委托代理人:(签字)住所:

邮政编码:

电话:

传真:

开户银行:

银行账号:

签订日期:年月日

园林绿化工程施工合同(简约通用版)

园林绿化工程施工合同 建设单位(甲方): 施工单位(乙方): 根据国家及地方有关规定,甲方将绿化工程委托给乙方施工,根据该工程具体情况,经双方协商签订本合同。 一、工程名称: 绿化工程。 二、施工地点及范围: 本工程位于,绿地总面积为平方米。 三、工程内容: 1.乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工,甲方按图验收; 2.绿地深翻50厘米,加工20厘米(包括土地平整、造地形等); 3.工程竣工后,乙方必须养护一年(落叶树今冬明春种植,按具体树种种植起算); 4.施工过程中,由于甲方原因需要返工的,则须经甲方签证认可后按实结算;养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的,均由乙方按合同规格要求补植; 5.种植质量应根据市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设,要求平整度高,整体性强,自然泛水,铺设间隙不得超过一指宽。 四、工程造价: 工程总造价为人民币万元整(人民币叁佰万元整),一次性包干。 五、付款方式: 1.第一次付款,在合同签订生效后,甲方支付总造价的50%; 2.第二次付款,在草皮铺设过半后,甲方支付总造价的25%; 3.第三次付款,在工程验收后,甲方支付总造价的20%; 4.余款待一年养护期满、合格后一次性付清。

六、施工期限: 本工程自年月日至年月日竣工。 七、甲方委托,乙方指派负责施工现场的管理协调工 八、违约责任 甲方责任: (1)甲方接到乙方的验收通知书后,及时按期组织验收,甲方推迟验收,其间每推迟一天偿付给乙方逾期违约金_________元。 (2)甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款,其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。 乙方责任: (1)工程质量不符合合同的规定,负责无偿修补或及时返工,由此造成的损失由乙方自行承担。 (2)乙方必须确保在工期内完成施工任务,除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的,每推迟一天罚款_________元。 九、合同的生效与终止 本合同自双方签字盖章后生效。竣工结算,甲方支付完毕,乙方将工程交付甲方后条款终止。 十、本合同一式四份,甲乙双方各执一份,图纸预算各一份。 甲方:乙方: 法定代表法定代表 联系人:联系人: 日期:日期:

园林景观施工合同样本

编号:_______________ 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 园林景观施工合同样本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

工程名称: 工程地点: 建设单位:(以下简称甲方) 施工单位:(以下简称乙方) 经甲、乙双方协议,本工程由乙方负责为甲方进行_______________园林绿化工程施工,本着互相协作、紧密配合的原则和保证工程顺利进行,特签订此合同以共同遵守。 一、工程内容和承包方式: 1、工程内容包括……等工程。 2、按包工、包料、包工期、包质量的大包干式承包。 3、园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按配置方案及工程预算书。 二、工程造价: 乙方按工程施工范围、施工图纸提交一份工程预算书,按园林建筑、绿化____类工程标准取费,人工、材料、机械调差按施工期间有关文件执行,工程造价暂定为人民币元。 三、付款方式 1、方签订合同后,甲方支付工程造价的______%给乙方作为工程预付款。 2、工程完工甲方初验合格后付款项______%,余款待保养期满(三个月)甲方验收合格后十天内一次付清。 四、工期 1、本工程总工期天(日历从开工之日算起)。 2、开工日期________年____月____日。 3、竣工日期________年____月____日。 五、双方责任:

(一)甲方责任: 1、负责办理施工报建手续,领取建筑许可证和施工许可证。 2、组织工程竣工验收,并按合同规定办理结算。 相关的合同范本:《弱电施工合同》《消防工程施工合同》《防水工程施工合同》《爆破施工合同》《电力建设工程施工合同》《水利水电工程施工协议书》《绿化施工合同》《水利水电工程施工协议书》《装修施工协议书》 (二)乙方责任: 1、按施工图纸及有关施工技术规范进行施工。 2、承担绿化工程完工后的保养责任,保证绿化工程苗木成活率100%.保养期内补种苗木的保养顺延1个月。 3、工程竣工后清理现场,做到工完场清。 六、本合同一式两份,双方签字生效,各执一份,具同等效力。 甲方(盖章):乙方(盖章): 代表(签字):代表(签字): ________年____月____日

园林景观施工合同示范文本

园林景观施工合同示范文 本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月

园林景观施工合同示范文本 使用指引:此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益,经过共同商量最终得出一致意见,特意签订成为文书材料,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 工程名称: 工程地点: 建设单位:(以下简称甲方) 施工单位:(以下简称乙方) 经甲、乙双方协议,本工程由乙方负责为甲方进行 _______________园林绿化工程施工,本着互相协作、紧密配 合的原则和保证工程顺利进行,特签订此合同以共同遵 守。 一、工程内容和承包方式: 1、工程内容包括……等工程。 2、按包工、包料、包工期、包质量的大包干式承包。 3、园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按配

置方案及工程预算书。 二、工程造价: 乙方按工程施工范围、施工图纸提交一份工程预算书,按园林建筑、绿化____类工程标准取费,人工、材料、机械调差按施工期间有关文件执行,工程造价暂定为人民币元。 三、付款方式 1、方签订合同后,甲方支付工程造价的______%给乙方作为工程预付款。 2、工程完工甲方初验合格后付款项______%,余款待保养期满(三个月)甲方验收合格后十天内一次付清。 四、工期 1、本工程总工期天(日历从开工之日算起)。 2、开工日期________年____月____日。 3、竣工日期________年____月____日。

园林绿化工程分包合同范本

园林绿化工程分包合同 甲方: 法定代表人: 委托代理人: 通讯地址: 电子邮箱: 联系电话: 乙方: 法定代表人: 委托代理人: 通讯地址: 电子邮箱: 联系电话: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,经甲乙双方平等协商,本着自愿、公平、诚实信用的原则,双方就XXXX项目XXXX工程分包相关事宜订立本合同。 第1条工程概况 1.1工程名称: 1.2 工程地点: 1.3承包范围: 第2条承包方式 2.1乙方包工包料、包工期、包质量、包验收、包风险、包安全、包现场文明施工、包与其他分包单位的配合、包税金等方式进行承包施工。 2.2乙方需在合同签订5日内向甲方缴纳万元(大写:)保证金。(保证金包含:签约保证金占保证金总金额比例为5%、农民工工资保证金占保证金总额比例为45%、履约保证金占保证金总额比例为50%)保证金以现金或支票方式缴纳;保证金的返还按附件《保证金的返还》流程执行。 第3条计价方式及工程款支付

3.1本工程按以下方式进行计价: 3.1.1承包价格按甲方与业主总承包合同约定计价方式计价后总价下浮 %为合同价,乙方另向甲方缴纳 %的规费, %的水电费,乙方收取工程款式开具全额有效的建安发票,所有税费由乙方自行承担(以下浮之前的总金额为定税基数,即下浮部分的税金也由乙方承担),否则,甲方有权拒付。 3.1.2该工程总价包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、税金、赶工费、劳保费、劳动保护费、保险费及医疗费、施工安全、文明施工、窝工费、人工进退场费、机械进出场费、利润、税金及政府规费等。 3.1.3合同暂定价:人民币万元(大写:万元整)。最终以结算金额为准。 3.2工程量的确认: 3.2.1甲方对乙方呈交的《工程量报告》进行审核确认,并通知乙方派人参加计量,乙方应当为计量提供便利条件并派人参加。乙方收到通知后不参加计量,计量结果有效,作为工程款支付的依据。对乙方超出承包范围和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。如过程中有异议,应以甲方为准,并最终以业主方核定的工程量为准。乙方不得对工程量向甲方主张任何权利。 3.3 工程款的支付 3.3.1付款方式:乙方每月20日向甲方申报产值,甲方按业主审定的工程进度扣除下浮率后的80%,以银行承兑汇票或转账支票方式支付乙方工程进度款,如需贴现,费用由乙方自行承担。每次付款时,乙方除了向甲方提供由XXXX开具的等额有效的建筑安装发票,还应具备工程量及质量合格证明,并确保工程资料、经济资料的完整及已交相关资料原件到项目(分公司)的证明。否则,甲方有权拒付工程款。最后一次付款要有合格的竣工资料及经济资料已完善并交项目(分公司)的证明后才予支付(经济资料移交分公司成控部、技术资料移交分公司项管部)。(注:甲方对业主的审核结果有异议、则其可以进行二次审核,乙方对甲方的合理行为不得持反对态度。) 3.3.2乙方完成承包范围内的全部工作内容并经监理、业主及相关检测部门验收合格及有关部门备案,安全文明达到合同约定的标准且甲方同该工程业主方的工程结算定案十四日内完成与乙方的结算,乙方结算完成且收到业主工程款后的七日内银行承兑汇票或转账支票支付乙方工程款至结算额的95%,余5%为质保金,质保金待存活保养期满后十四日内无息给予支付。资料与付款同步,资料完善方可付款。 3.3.3甲方对乙方付款以本项目业主对甲方的付款为前提,若因本项目业主方拖欠甲方工程款导致甲方付款出现困难,甲方有权暂缓支付乙方工程款并不承担违约责任,乙方对此表示理

北京市园林绿化建设工程施工合同完整版

北京市园林绿化建设工程施工合同完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订时间:________________________ 签订地点:________________________

北京市园林绿化建设工程施工合同 完整版 下载说明:本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务,一旦发生纠纷,可以通过法律途径来保护自己的权益,实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 bf--XX--0204 北京市园林绿化建设工程施工合同 工程名称 发包方 承包方 合同编号 北京市工商行政管理局 北京市园林局 二○○五年三月 发包人(全称):

承包人(全称): 承包人资质等级: 依照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的《建设工程施工合同》(gf-99-0201)及其他有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本园林绿化建设工程施工项目经协商订立本合同: 一、工程概况 第1条工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3工程内容:

园林绿化工程合同书

园林绿化工程合同书 发包单位:(以下简称甲方) 承包单位:(以下简称乙方) 甲方委托乙方承担公司部分环境景观绿化工程的施工。甲、乙双方本着互相协作,紧密配合的原则,订立本施工意向合同。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程承包方式:包工、包料、包养护成活、包工期、保质量、保安全 二、工程价款 1、合同价款:经甲乙双方协商,本工程承包范围内合同价款暂定为万元整,增减项根据甲方意见进行调整,竣工后据实结算。 2、合同价款涵盖内容为: 绿化包括起苗、包装、运输、挖坑、换土、采购杂肥、栽种、清场、直至养护期间浇水、治虫、除草、减枝、施肥、更换死亡苗木等包种、包活、包养护等全部内容。 三、施工工期 1、本工程计开工时间年月日。 2、本工程预计完工时间年月日。 3、如遇不可抗剂因素和自然灾害,或甲方原因,影响施工,经甲方签证后可顺延工期。 4、因乙方原因拖延工期,按每拖延一天,乙方应向甲方交违约金人民币600元。甲方可从乙方的工程款内扣付。 四、工程支付 苗木,植被栽植至该标段的70%,支付总造价的50%,竣工验收后再付款45%,保修期满后付清5%的尾款,保修期为一年。尾款在养护期满,验收合格并移交甲方完毕后全部付清。 五、工程质量 1、所栽苗木质量必须符合工程要求,不得擅自改变苗木品种、规格及质量,所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植;

2、施工过程中,乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理,如因质量问题造成返工,其费用由乙方全部负责; 3、乙方在施工中要精心组织,确保安全,如有事故发生,后果自负; 4、乙方要确保施工现场清洁,及时清理废弃物。 5、乙方包栽包活,在栽植完工后,要养护苗木24个月,其间发生的费用由乙方负担。 六、甲方责任 1、提供施工场地、水准点、坐标控制点、水电源接引点。 2、监督检查工程质量、进度、负责设计图纸的处理、现场签证、工程进度款的支付、办理竣工结算。 3、由于乙方原因导致工程质量不合格的,甲方通知乙方后方可解除合同,合同解除自通知到达乙方之日起生效。 4、甲方负责提供四套施工图纸。 5、甲方委派为本工程现场代表,负责解决施工过程中出现的需要甲方协调的相关问题,并参与各种验收和签证工作,如变更现场代表应及时通知乙方。 七、乙方责任 1、乙方在签订本合同后三天内进场施工,否则乙方每日需承担合同总价3%的违约金;乙方超过七天没有进场施工的,甲方无需通知即可解除合同,若因此造成工程延误的,乙方负全部责任,并按合同总价30%的违约金赔偿甲方。 2、乙方进场施工后,五天内完成《施工组织设计》的编制,并报监理和甲方批准。乙方必须按批准后的《施工组织设计》所承诺配备的机械设备和工程技术人员、劳动力的数量开展工程进度;否则,甲方有权另行聘请其他施工单位代理乙方完成需要赶工的工程量,并按实际支付费用的1.5倍从乙方合同款项中扣除。 3、乙方负责办妥政府规定与本工程有关的施工手续,并自行承担因此产生的乙方需支付全部费用。 4、乙方遵守有关法律的规定,接受甲方、监理的指令,按照施工图纸。设计变更单、图纸会审纪要、施工及验收规范进行施工。 5、乙方进行施工后,在各方面与其他单位密切配合和承担管理协调责任。 6、乙方需从甲方指定的水电接驳点接驳施工用水用电,并采取措施避免工程施工对红线周围的地下管线、临近建筑物及市政设施造成破坏,因乙方原因导致破坏而造成的损失由乙方承担。 7、每周例会前一天向甲方、监理单位报送周报,周报包括本周计划和上周完成工作、未完成工作的情况说明(包括拟采取措施、最终完成时间)。

园林绿化工程施工合同书通用版

合同编号:YTO-FS-PD907 园林绿化工程施工合同书通用版 In Order T o Protect Their Own Legal Rights, The Cooperative Parties Negotiate And Reach An Agreement, And Sign Into Documents, So As To Solve Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

园林绿化工程施工合同书通用版 使用提示:本合同文件可用于合作多方为了保障各自的合法权利,经共同商议并达成协议,签署成为文件资料,实现纠纷解决和达到共同利益效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 发包单位:××公司(以下简称甲方) 承包单位:××绿化有限公司(以下简称乙方) 甲方委托乙方承担××公司部分环境景观绿化工程的施工。甲、乙双方本着互相协作,紧密配合的原则,订立本施工意向合同。 一、工程概况 1、工程名称:××公司院内环境景观绿化工程 2、工程地点:××市××县××路××号 3、工程承包方式:包工、包料、护成活、包工期、保质量、保安全 二、工程价款 1、合同价款:经甲乙双方协商,本工程承包范围内合同价款暂定为××万元整,竣工后据实结算。 2、合同价款涵盖内容为: (1)绿化包括起苗、包装、运输、挖坑、换土、采购杂肥、栽种、清场、直至养护期间浇水、治虫、除草、减枝、施肥、更换死亡苗木等包种、包活、护等全部内容。

园林绿化工程合同协议书范本简约版

园林绿化工程合同 甲方:________________________________ 乙方:________________________________ 签订日期:_______ 年______ 月______ 日 建设单位(甲方):承建单位(乙方):为确保该工程的顺利进行,经甲乙双方协商达成以下条款,双方将严格执行。第一条工程概况

1、工程名称:园林绿化 2、工程地点: 3、承包方式:包工、包料 4、工程造价:________ 万元人民币 第二条工程期限 本工程 ________ 年 _________ 月 _________ 日开工,_______ 年_________ 月_________ 日竣工。 第三条工程延误与工程奖罚 1、乙方应及时按期开工,如遇施工现场不能开工的情况下应提前三天书面通知甲方并经甲 方同意,甲方不同意延期或乙方未在规定期限内发出延期通知的,工期不顺延。 2、施工中因各种原因需要停工,应提前24 小时书面向甲方提出申请,由甲方视情况决定 是否停工。 3、如遇不可抗力,如自然灾害等原因,工期相应顺延。 4、因乙方原因造成延期开工或停工的,由乙方承担相应损失。 第四条甲方工作 1、确保施工现场做到三通一平。 2、确保乙方施工用水及养护用水、用电。 第五条乙方工作 1、乙方必须按甲方确认的工程进度组织施工,接受甲方对工程进度的监督检查。 2、工程竣工后,乙方应按本合同约定的保修期,对本工程承担质量保修责任。 3、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,安全施工, 施工中如因乙方安全措施不 力造成事故的责任及相关费用,由乙方承担。

园林绿化工程施工合同协议书

园林绿化工程施工合同 协议书 TTA standardization office【TTA 5AB- TTAK 08- TTA 2C】

园林绿化工程施工合同范本 工程名称: 工程地点: 建设单位:(以下简称甲方) 施工单位:(以下简称乙方) 经甲、乙双方协议,本工程由乙方负责为甲方进行_______________园林绿化工程施工,本着互相协作、紧密配合的原则和保证工程顺利进行,特签订此合同以共同遵守。 一、工程内容和承包方式: 1、工程内容包括、、等工程。 2、按包工、包料、包工期、包质量的大包干式承包。 3、园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按配置方案及工程预算书。 二、工程造价: 乙方按工程施工范围、施工图纸提交一份工程预算书,按园林建筑、绿化____类工程标准取费,人工、材料、机械调差按施工期间有关文件执行,工程造价暂定为人民币元。 三、付款方式: 1、方签订合同后,甲方支付工程造价的______%给乙方作为工程预付款。 2、工程完工甲方初验合格后付款项______%,余款待保养期满(三个月)甲方验收合格后十天内一次付清。 四、工期? 1、本工程总工期天(日历从开工之日算起)。 2、开工日期______年月日。 3、竣工日期______年月日。 五、双方责任: (一)甲方责任:1、负责办理施工报建手续,领取建筑许可证和施工许可证。 2、组织工程竣工验收,并按合同规定办理结算。 (二)乙方责任: 1、按施工图纸及有关施工技术规范进行施工。 2、承担绿化工程完工后的保养责任,保证绿化工程苗木成活率100%。保养期内补种苗木的保养顺延1个月。 3、工程竣工后清理现场,做到工完场清。 六、本合同一式两份,双方签字生效,各执一份,具同等效力。 甲方(盖章):乙方(盖章): 代表(签字):代表(签字): 年月日

(完整版)园林绿化工程施工合同书

合同号:号 园 林 绿 化 工 程 施 工 合 同 书 工程名称: 建设单位: 施工单位: 签订日期:

园林绿化工程施工合同书 发包人(全称): 承包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 第一条工程基本概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容:国道路、苗木、花卉、绿化(祥见招标文件工程量清单)见附件:承包人承揽工程项目一览表 4、工程立项批准文号: 5、资金来源:政府投资 第二条工程承包范围 1、绿化工程施工图纸及招投标文件项目清单范围的所有内容; 2、绿化工程承包范围内种植土的人工整理、苗木栽植; 3、苗木的养护管理,保证养护期内苗木、地被植物正常生长。并保持良好的景观效果; 4、土建工程的质量保修。 第三条工程施工期限共 45 个工作日。 议定自2011年2月26日开工,至2011年4月10日全部栽植

结束。(除非经发包人同意否则工期不予顺延)。 第四条工程质量标准:达到城市绿化工程验收合格。 在工程进行中,承包人应按照本工程施工详图、施工说明书精心施工,认真执行现行国家施工及验收规范,做好隐蔽工程、分项工程的验收工作。如因施工原因造成的质量不合要求而发生的返工费用,由承包人负责。 第五条材料和设施供应 材料进场时应及时向监理进行报验并确保其所提供的材料符合本合同约定的质量、规格等要求原则,否则承包人应无条件及时更换,工期不予顺延,给发包人造成损失的,承包人应该足额赔偿,并支付发包人合同价款5%的违约金。 第六条工程价款及付款方法 本工程款按下列办法分期付款。 1、本工程采用公开招标、合同约定 2、工程价款(中标价)壹佰柒拾万零玖佰壹拾捌元玖角整(¥170.0918.90)(主要材料清单报价表见附件)。 3、付款方式:完成率达到70%,付工程款30%,被验合格后付工程款40%,合计70%,终验后,一年养护期后,付清全部工程款。 第七条组成本合同的文件

园林绿化工程施工合同范本

园林绿化工程施工合同 工程名称: 发包方: 承包方: 合同编号:

二O一六年月 园林绿化工程施工合同协议条款 发包人(全称): 承包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的《建设工程施工合同》(GF—2013—0201)及其他有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本园林绿化工程施工项目经协商订立本合同: 一、工程概况 第1条工程概况 1.1 工程名称: 1.2 工程地点: 1.3 工程内容:施工图纸标注绿化和园建范围的苗木采购、种植、施工及养护管理等全部绿化和园建工作。 第2条工程承包范围 2.1 承包范围:(施工图纸所包含的全部内容)。 2.2 工程总面积: 二、合同文件及图纸 第3条本合同文件及解释顺序 3.1 除双方另有约定以外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1) 双方签订的补充协议 (2) 本合同条款 (3) 中标通知书 (4) 投标函及其附件 (5) 标准、规范及有关技术文件 (6) 图纸 (7) 工程量清单或预算书 (8) 其他合同文件

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 第4条适用法律、标准及规范 4.1 适用法律法规:国家有关法律、法规和北京市有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。 4.2 适用标准、规范名称:《城市园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ 82-2012)、《城市园林绿化用植物材料木本苗》(DB11/T211—2003)、《城市园林绿化养护管理标准》(DB11/T213—2003)。 4.3 双方另有约定列入补充条款。 4.4双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有矛盾的,以法律、标准及规范规定为准。 第5条图纸 5.1 发包人提供图纸日期及套数:开工前7天提供一套(含电子版)图纸。 5.2 承包人未经发包人同意,不得将本工程图纸转让给第三人。 5.3 发包人对图纸的特殊保密要求: 三、双方的权利义务 第6条监理 6.1 监理单位名称: 6.2 监理工程师 :职务:总监理工程师 需要取得发包人批准才能行使的职权:/ 除本款有明确约定或经发包人同意外,监理工程师无权解除合同约定的承包人的任何权利与义务。 第7条双方派驻工地代表 7.1 发包人派驻工地代表姓名: 职权:代表发包人在一线行使工程组织管理的职责,全面负责工程部署、质量、进度、验收工作。 7.2 承包人派驻工地代表姓名: 职权: 7.3 任何一方驻工地代表发生变更时,应提前7日书面通知对方,并明确指出交接时间、权限。 第8条发包人工作 8.1 发包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作并承担相应费用:

园林绿化施工合同书范本(完全本)

绿化工程 甲方(发包人):。。。。。。。。乙方(承包人):OOOOOOOO

第一部分协议书 发包人(全称): ____________________________________________ 承包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本园林绿化工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容:本工程工程量清单范围内的全部内容 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号: 资金来源: 二、工程承包范围 承包范围:包工料包 三、合同工期 开工日期: 竣工日期: 合同工期总日历天数60__________ 天。 四、质量标准 工程质量标准:合格 五、合同价款 金额: ¥ 六、组成合同的文件组成本合同的文件包括: 1.本合同协议书

2. 中标通知书 3. 投标书及其附件 4. 本合同专用条款 5. 本合同通用条款 6. 标准、规范及有关技术文件 7. 图纸 8. 工程量清单 9. 工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋 予他们的定义相同 八、 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期 内承担工程质量保修责任。 九、 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其 他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间:—年—月 _____________ 日 合同订立地点: 本合同双方约定 签字、盖章后生效。 承包人:(公 住 法定代表人: 委托代理人: 电 开户银行: 发包 人:(公章) 章 ) 住 所: 所: 法定代表人: 委托代理人: 电 话: 话: 开户银行:

绿化建设工程施工合同模板范本

工程编号:合同编号:

建设工程施工合同 工程名称: 工程地点: 发包方: 承包方: 第一部分协议书 发包人:(全称) 承包人:(全称) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和老实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 1、工程概况 工程名称: 工程地点:

工程内容: 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号: 资金来源: 2、工程承包范围 承包范围: 3、合同工期 开工日期:年月日 竣工日期:年月日 合同工期总日历天数 30天。 4、质量标准 工程质量标准:合格 5、合同价款 金额(大写):元(人民币)¥:元。 6、组成合同的文件 6.1组成本合同的文件包括: (1)本合同协议书 (2)中标通知书 (3)投标书及其附件 (4)本合同专用条款 (5)本合同通用条款 (6)标准、规范及有关技术文件 (7)图纸

(8)工程量清单 (9)工程报价书 6.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 7、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同。 8、承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 9、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 10、合同生效 10.1合同订立时刻:年月日 10.2合同订立地点: 10.3本合同双方约定后生效。 发包人:(公章)承包人:(公章) 地址:地址: 法定代表人:(签字)法定代表人:(签字) 托付代理人:(签字)托付代理人:(签字) 电话:电话: 传真:传真: 开户银行:开户银行: 账号:账号: 邮政编码:邮政编码:

园林绿化建设工程施工合同(修改版)

第一部分协议书 发包方(全 称) 承包方(全 称) 承包方资质等 级 承包方安全生产许可证号 JZ安许可证 字依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本园林绿化建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名 称 工程地 点 工程内 容 工程立项批准文 号 资金来 源

二、工程承包范围 承包范 围 三、合同工期 开工日 期 竣工日 期 合同工期总日历天数天 四、质量标准 工程质量标 准 五、合同价款 金额(人民币):小写元, 大写元。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: (1)本合同协议书 (2)中标通知书 (3)投标书及其附件 (4)本合同专用条款 (5)本合同通用条款

(6)标准、规范及有关技术文件 (7)图纸 (8)工程量清单 (9)工程报价单或预算书 合同履行中,发包方、承包方关于工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、承包方向发包方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 八、发包方向承包方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 九、合同生效 合同订立时间__________年__________月__________日 合同订立地点____________________________________ 本合同双方约定___________________________后生效。 发包方:(公章)承包方:(公章) 住所:住所: 法定代表人:法定代表人: 委托代理人:委托代理人: 电话:电话: 邮政编码:邮政编码: 日期日期 第二部分专用条款

园林景观工程承包合同书范本

编号:FS-HT-05018 园林景观工程承包合同书Model contract for garden landscape project 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订日期:_____年____月____日 编订:FoonShion设计

园林景观工程承包合同书 发包方(以下简称甲方): 承包方(以下简称乙方): 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,甲方将_____工程的园林景观结合本工程实际情况,签订本合同,以资双方共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工作内容: 二、工期 1、本工程工期为______天,自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日(现场具备开工条件)开始计算工期,非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误,工期顺延。

2、工期顺延: (1)未及时签审施工图纸和施工组织计划; (2)设计变更; (3)甲方未能按期提交施工场地; (4)连续4小时遇雨和停水、停电; (5)未按合同规定时间拨付工程款项; (6)其他。 三、工程合同价款及支付方式 1、经双方商定本项目免收设计费,本工程暂定造价______元;按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算;结算工程量以现场实际收方量为准。 2、合同签订后______日内,甲方支付乙方工程预付款______元整。 3、工程竣工并验收合格后_______日内,双方上述方式办理结算,结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的_______%,余结算总额的_______%作为保修金,保修期满后甲方付清余款。 四、设计调整

2020年园林绿化工程施工合同(标准版)范本

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 2020年园林绿化工程施工合同

编号:FS-DY-20326 2020年园林绿化工程施工合同 工程名称: 建设单位: 施工单位: 签订日期: 绿化工程合同 发包人(全称):承包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程的施工事项协商一致,订立本合同。 第一条工程基本概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容:土方平整造型、景观工程、苗木栽植及养护。详见:发包人向承包人所提供的招标文件工程量清单

第二条工程承包范围 1、绿化工程施工图纸及招投标文件项目清单范围的所有内容; 2、绿化工程承包范围内种植土方平整造型、苗木栽植及养护; 3、苗木的养护管理(壹年)保证养护期内苗木、地被植物正常生长,并保持良好的景观效果; 第三条工程施工期限共3个月。 议定自年月日开工,至年月日全部栽植结束。(如遇雨、雪和其他原因不能施工时经发包人同意工期顺延)。承包方严格按上述工期组织施工,若工期延迟,每延迟一天罚款人民币贰仟元整,工期罚款从履约保证金中扣除。 第四条工程质量标准:合格 1、在工程施工中,承包方应按照本工程施工图、绿施说明及业主要求,精心组织施工,认真执行现行国家施工及验收规范。做好隐蔽工程、分项工程的验收工作。如因施工原因造成的质量不符合验收要求而发生的返工费用由承包人负责。

园林景观土建工程合同范本

甲方: 乙方: 一、工程概况 1、工程名称:业主姓名: 2、工程地点:业主电话: 3、工程范围;以本工程甲方与业主的合同、报价清单(方案图)、施工图和说明中所含全部工作内容; 4、工程期限:开工至竣工期限为天; 5、工程承包方式:乙方以全包工、包材料的方式向甲方承包。 二、工程质量标准 1、以国家相关验收规范和《园林景观土建质量验收规范》标准执行; 2、乙方在施工过程中发生不符合设计要求,质量达不到验收规范标准,或因材料未送样、与业主和甲方勾通不畅、工作失误等引起业主不满意而造成直接、间接的经济损失,全权责任由乙方自行承担; 3、木材、石材为天然物品,允许有自然色差与纹理,乙方有义务提醒业主; 4、工程质量优良,经业主签证、由甲方评审,甲方给乙方质量奖励元。 三、工程期限 1、开工日期:年月日,竣工日期:年 月日; 2、有下列因素工期相应顺延:○1工程增项或设计变更,○2人力不可抗拒因素、○3业主同意顺延、甲方又同意;

3、工期延误:前三天以每天处罚元,次后以每天处罚元。 四、工程验收及质保 1、甲乙双方与业主签定隐蔽工程资料工作,业主未签证认可,不能进行下道工序施工;若业主有特殊情况来不到现场,可提前通知甲方经同意施工与否; 2、工程竣工:乙方应通知业主和甲方,现场验收并办理移交手续,若验收不合格,限期返工和修整,产生一切费用概由乙方自行负责; 3、质保期限:以验收签字之日起为期一年,在质保期间产生的一切费用均由乙方自理。 五、工程价款及结算方式 1、工程承包价款为元,若有增减项另计价款(或增或减价款); 2、工程量以甲方同业主间的报价清单分项工程量为结算依据; 3、工程价款支付:○1乙方进场后甲方首付进场款元,○2每周两次按实际完成报价清单分项价款总和的60%付给乙方,○3工程竣工验收合格及业主的尾款付清后,两月内结算付清工程价款的95%。 六、安全责任 1、乙方在施工中自觉遵守《建筑安全条例、操作规范》;若在施工期中发生的一切安全事故,责任均由乙方全权负责; 2、甲方向乙方提供的图纸,属图纸结构发生的安全事故,由甲方负责;由乙方违规等因素造成的一切安全事故,产生的一切经济损失和责任均由乙方全权负责。 七、甲、乙方职责 (一)甲方职责:

园林景观施工合同范文2020版3篇

园林景观施工合同范文2020版3篇Landscape construction contract model 2020 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号:XX-2020-01

园林景观施工合同范文2020版3篇 前言:施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1:园林景观施工合同范文 2、篇章2:园林景观施工合同文档 3、篇章3:园林景观施工合同范文 篇章1:园林景观施工合同范文 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程实际情况,签订本合同,以资双方共同遵守。 第一条工程概况

1.工程名称:工程。 2.工程地点: 3.工作内容:别墅周边约平方米景观工程设计及施工,施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。 第二条工期 本工程工期为60 天,自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日(现场具备开工条件)开始计算工期,非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误,工期顺延。 (一)如遇下列原因工期顺延: 1.未及时签审施工图纸和施工组织计划; 2.设计变更; 3.甲方未能按期提交施工场地; 4.连续4 小时遇雨和停水、停电; 5.未按合同规定时间拨付工程款项; 6.遇不可抗拒因素。 (二)竣工验收:

园林景观工程承包合同书范本(合同范本)

园林景观工程承包合同书范本 (合同范本) Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-064073

园林景观工程承包合同书范本(合同范本) 发包方(以下简称甲方): 承包方(以下简称乙方): 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,甲方将 _________________工程的园林景观结合本工程实际情况,签订本合同,以资双方共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工作内容: 二、工期 1、本工程工期为______天,自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日(现场具备开工条件)开始计算工期,非乙方原因或不可

抗拒自然因素造成的工期延误,工期顺延。 2、工期顺延: (1)未及时签审施工图纸和施工组织计划; (2)设计变更; (3)甲方未能按期提交施工场地; (4)连续4小时遇雨和停水、停电; (5)未按合同规定时间拨付工程款项; (6)其他。 三、工程合同价款及支付方式 1、经双方商定本项目免收设计费,本工程暂定造价 ____________元;按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算;结算工程量以现场实际收方量为准。 2、合同签订后______日内,甲方支付乙方工程预付款 ____________元整。 3、工程竣工并验收合格后_______日内,双方上述方式办理结算,结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的_______%,余结算

园林绿化建设工程施工合同

BF——2004——0204 北京市园林绿化建设工程施工合同 工程名称 发包方 承包方 合同编号 北京市园林局 二00四年二月

北京市园林绿化建设工程施工合同协议条款 发包人(全称): 承包人(全称): 承包人资质等级: 依照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的《建设工程施工合同》(GF—99—0201)及其他有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本园林绿化建设工程施工项目经协商订立本合同: 一、工程概况 第1条工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3工程内容: 1.4工程立项批准文号: 1.5资金来源: 第2条工程承包范围 2.1承包范围: 2.2工程总面积: 二、合同文件及图纸 第3条本合同文件及解释顺序 3.1 除双方另有约定以外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1)双方签订的补充协议 (2)本合同条款 (3)中标通知书 (4)投标书及其附件

(5)标准、规范及有关技术文件 (6)图纸 (7)工程量清单 (8)工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 第4条适用法律、标准及规范 4.1 适用法律法规:国家有关法律、法规和北京市有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。 4.2 适用标准、规范名称:《城市园林绿化工程施工及验收规范》(DB11/T212—2003)、《城市园林绿化用植物材料木本苗》(DB11/T211—2003)、《城市园林绿化养护管理标准》(DB11/T213—2003)、 。 4.3 双方另有约定列入补充条款。 4.4双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有矛盾的,以法律、标准及规范规定为准。 第5条图纸 5.1 发包人提供图纸日期及套数: 5.2 承包人未经发包人同意,不得将本工程图纸转让给第三人。 5.3发包人对图纸的特殊保密要求: 三、双方的权利义务 第6条监理 6.1 监理单位名称: 6.2 监理工程师 姓名:职务: 职权: 需要取得发包人批准才能行使的职权: 除本款有明确约定或经发包人同意外,监理工程师无权解除合同约定的承包人的任何权利与义务。 第7条双方派驻工地代表

相关主题