实验室设备采购合同
篇一：计算机网络技术实验室设备购销合同书
计算机网络技术实验室设备购销合同书
甲方：合肥经济技术职业学院乙方：合肥速繁网络科技有限公司
合同。具体条款如下：
一、合同标的
乙方承担甲方的计算机网络技术实验室建设工程，工程内容包括设备、耗材、安装调试等（见合同附件：计算机网络技术实验室设备报价及技术指标表）。
二、交货地点和时间：
1、交货地点：合肥经济技术职业学院指定计算机网络技术实验室教室。
2、交货时间：
设备安装调试工作须在年月日前完成，并提示甲方验收。三、合同标的总价款及付款方式： 1．合同总金额：元整（.00）2．付款方式：
签订本合同10日内甲方支付乙方合同总金额30%人民币元整（RMB.00），设备到货后，网络工程及设备安装调试成功，并经甲方验收合格10天内支付合同余款65%计人民币万元整（RMB.00），余款.00元于XX年9月付清。
四、产品安装调试及验收
1.产品的技术标准：严格按生产厂家的技术标准和配置
要求执行。
2.乙方负责对所提供的仪器设备产品进行安装，校准，初始试运行；保证正常稳定运行；一次性验收合格通过。
3.乙方在交货前通知甲方。
4.乙方负责对所提供的产品进行安装调试。
5.乙方按时提供全新完好符合合同要求的设备。
6.乙方按甲方要求承建网络工程，并负责网络的调试。五、设备验收方式： 1、设备验收：
乙方提供的设备必须符合设备清单的型号及产品厂家规范，并提供所有设备附有的相关资料。乙方在货物运抵甲方指定地点后，甲方应立即组织人员对货物进行清点、签收。
如设备型号及数量正确，由甲方签收。甲方收到货物时，如发现产品规格、型号、产品
编号、数量不符时，应及时通知乙方，乙方应按要求及时更换或补充，费用由乙方负责。
2、系统验收：
系统质量要满足甲方认可的技术规范，乙方对产品及工程质量负责，系统验收由甲方组织甲、乙双方验收。工程完工后，甲方应立即组织甲、乙双方对设备性能及网络畅通进行验收。系统验收合格后，甲、乙双方技术人员应在验收单上签字。
六、安全生产：
编号：_____________实验室设备采购合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方：（采购人） 乙方：（成交供应商） 甲乙双方同意按下述条款和条件签署本合同书（以下简称合同）： 1、合同文件 本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分： ⑴ 合同基本条款 ⑵ 竞标货物需求一览表 ⑶ 竞标人提交的竞标函、竞标报价表和售后服务承诺等全部竞标文件 ⑷ 谈判记录及谈判应答文件等有关文件 ⑸ 成交通知书 ⑹ 甲、乙双方商定后的补充协议 2、合同范围和条件 本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。 3、货物采购和服务内容 本合同所涉及的乙方应提供的货物和服务内容详见《货物需求一览表》、应答文件中所列内容及《合同基本条款》。 4、合同金额 根据成交通知书的成交内容，合同的总金额为（大写）：_________________________________元整（￥___________）人民币。 5、付款条件 付款方式按合同基本条款 8.1 款方式执行。
6、交货时间 本合同货物的交货时间在合同的基本条款中有明确规定。即年月日前交清 7、验收办法 本合同验收办法在合同的基本条款中有明确规定。 8、交货地点及数量 交货地点：采购人指定地点 交货数量：严格按照竞标要求提供 9、合同生效及其它 本合同一式肆份，经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。甲方执一份，乙方执一份，采购监督管理部门执一份，___________有限公司执一份。 甲方名称及公章：乙方名称及公章： 法定代表人：法定代表人： 或委托代理人：或委托代理人： 地址：地址： 联系电话：联系电话： 开户名称：开户银行： 银行帐号： 合同签订时间： 合同签订地点：
建设工程合同 一、分类 设计、施工、勘察 二、形式 书面 三、总包与分包 1、既可以与总承包人签合同，也可以分别与设计、施工、勘察人签合同。 2、发包人不得将应由一个承包人完成的工程肢解分包给几个承包人。 3、总承包人或设计、施工、勘察承包人可以将工作交由第三人完成，但应经发包人同意。 4、但承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人，也不得将其承包的全部建设工程 肢解以后以分包的名义分别转包第三人。（全部转包就不行，即使肢解分别全转也不行） 5、建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。 6、第三人对其工作成果与总承包人，设计、施工、勘察人承担连带责任。 7、禁止承包人将工程分包给不具备相应资质的单位。 8、禁止分包再分包。 四、建设工程监理 发包人与监理人订立书面监理合同。权力义务及法律责任依照委托合同及其他相关法律法规。 五、发包人检查权 不妨碍正常作业，可随时检查进度与质量。 六、隐蔽工程的验收 隐蔽以前，承包人通知发包人检查。发包人不检查，完工日期延长，发包人有权要求赔偿停工、窝工等损失。 七、竣工验收
1、发包人依照图纸说明、国家标准及时验收。验收合格，接收工程并按约定支付价款。验收合格方可交付使用，未经验收或不合格，不得使用。 2、未经验收而使用，又以质量不合格主张权利，不予支持。 3、地基基础工程及主体结构质量，在合理使用寿命内仍要负责。 八、设计、勘察人的责任 延迟提交设计、勘察文件拖延工期或质量不符合要求，设计、勘察人承担继续完善、减免收费、赔偿损失的责任。 九、施工人的责任 1、质量不符，发包人有权要求在合理期限内无偿返修、改建。若因此导致延误，责任由承 包人承担。 2、承包人拒绝返修、改建，发包人有权请求减少支付价款。 十一、质量保证责任 由于承包人的原因导致工程在合理使用期限内导致人身财产损害，承包人承担相应责任。十二、发包人违约 1、未按约定时间要求提供资料（场地、资金、材料、设备、技术），完工日期延长，发包 人有权要求赔偿停工、窝工等损失。 2、发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应承担过错责任： （1）提供的设计有缺陷 （2）发包人供应品不符合强制性标准 （3）直接指定分包人分包专业工程 承包人由过错的，也应承担相应的过错责任。 十三、发包人原因导致工程停建、缓建 发包人采取措施减少损失，赔偿因此给承包人造成的各项实际损失。 十四、发包人原因致勘察、设计、返工、停工或修改设计的责任
STANDARD AGREEMENT SAMPLE (协议范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-017521 重点实验室合作协议范本新
重点实验室合作协议范本新(2020 版) 甲方： 代表： 地址： 电话： 乙方： 代表： 地址： 电话： 甲乙双方本着优势互补、互惠互利、资源共享，为了充分发挥各方的优势和特色，促进产学研合作，提高合作水平，形成合作互动，决定开展实验室合作事宜，达成如下协议： 一、合作内容 由乙方提供科研经费，甲方提供人员、技术和设备，以实验室的研发力量为依托，双方联合创办具有国内领先，国际一流的重点实验室。 二、甲方的权利义务
1.甲方根据乙方的申请，安排合适时间帮助乙方解决在项目开发中遇到的问题。 2.利用实验室现有设备资源和技术人员为企业提供测试服务。包括乙方企业原材料成分的化验；物理性能的检测；制动片压缩及热膨胀特性的检测等。 三、乙方的权利义务 1、乙方支持甲方的产学研示范基地建设工作，为甲方的学生提供实习内容，指导实习学生，安排学生参加企业的项目开发和实践等。 2、甲方学生在乙方实习期间，参与乙方项目开发所取得的成果，其知识产权归乙方所有。 四、经费保障 实验室研究研究课题通过设立的实验室管委会审核，并经乙方公司同意确立，课题计划书评审立项后_______日内拨付课题启动所需经费。每个课题，乙方向实验室拔付经费______到_______万元。 五、科研成果归属 1、甲方确保每年向乙方提供_______至_______个科研技术成果，技术成果由乙方进行转化。 2、科研成果知识产权归乙方所有。 六、保密原则 1、在实验室合作期间，甲乙双方对相关的商业秘密以及某一方不希望公开的信息要限定在一定范围内，并均应承担保密义务。甲乙双方应妥善保管所获信息，不得擅自复制，并防止因管理不善造成的的信息泄露。除因合作产生的成果载体外，对在合作期间所取得的对方的技术秘密的其他载体都要归还对方或予以销毁。
试剂/耗材采购合同 供方：_____________________________ 法定代表人：_______________________ 住所地：___________________________ 联系人：___________________________ 联系电话：_________________________ 需方：_____________________________ 法定代表人：_______________________ 住所地：___________________________ 联系人：___________________________ 联系电话：_________________________ 经供方与需方自愿、平等协商，双方根据中华人民共和国相关法律法规订立本合同，以资 共同信守： 一、本合同仅限用于双方买卖之目的，不得用于其它目的之使用，包括但不限于保理、担保、融资等。 、供方同意出售，且需方同意购买本合同约定的下列产品: 供方承诺自身具备销售本合同项下产品及履行本合同项下相关义务的资质和条件，并按照 需方要求提供相关资质予以备案。 、付款条款：（单位：元，币种：人民币）
1.______________________ 双方同意采取下列第种方式进行付款结算： ①本合同生效之日起个工作日内一次性支付全部价款。 ②本合同生效之日起 _个工作日内支付全部价款的_________ %，需方和最终用户签订采购合 同生效之日起_个工作日内支付全部价款的% 。 ③本合同生效之日起 _个工作日内支付全部价款的_________ %，货物验收合格之日起 ______ 个工作日内支付全部价款的% 。 ④货物验收合格之日起 _个工作日内支付全部价款。 ⑤其他方式：_________________________________。 2._______________________________________ 付款方式：。 供方指定的付款账户如下： 收款人：_________________________________________ 开户行：_________________________________________ 账号：___________________________________________ 3.供方应在收到需方（全部每笔）合同货款后—个工作日内向需方提交（全部每笔）合同金额的（增值税专用普通）发票。 四、产品交付：（选项划“、表示） 交货日期：_______________________________________ （选择填写：某日期”或某日期以前” 或合同生效后某日数内”或供方收到某笔款项后某日数内” 五、验收： 1.双方同意按照国家标准进行验收，若无国家标准按照双方认可的标准（见附件）进行验收。 2.验收由供方、需方共同进行验收。验收合格的，需方应及时向供方出具书面验收合格单。 验收不合格的，需方有权拒绝收货，并应于 ________ 个工作日内向供方提出书面异议，异议情况
建设工程承包合同法规定 一建设工程合同的概念和特征 (一) 建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括勘查，设计合同和施工合同。建设单位(或建设人)称为发包人，勘测，设计或者施工单位称为承包人。 (二) 建设工程合同的特征 1. 建设工程合同是一种特殊的承揽合同。因此，对建设工程合同没有规定的，适用承揽合同的有关规定。(《合同法》第287条) 2. 建设工程合同完成的工作效果是建设工程及有关的勘察，设计成果。 3. 一般来说，建设工程具有投资大，周期长，质量要求高等特点。二建设工程合同的订立 (一) 建设工程合同的订立，可以采取一般协商方式，也可采用招标投标方式。符合《招标投标法》第3条规定的，必须采取招标方式。 我国《招标投标法》第3条规定："中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察，设计，施工，监理以及工程建设有关的重要设备，材料等的采购，必须进行招标： (一) 大型基础设施，公用事业等关系社会公共利益，公众安全的项目; (二) 全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目。 (三) 使用国际组织或者外国政府贷款，援助资金的项目。 前款所列项目的具体范围和规模标准，由国务院发展计划部门会同国
务院有关部门制订，报国务院批准。 法律或者对必须进行招标的其他项目的范围有规定的，依照其规定。" 《合同法》第271条规定："建设工程的招标投标活动，应当依照有关法律的规定公开，公平，公正进行。"这里所说的有关法律。主要是指《招标投标法》和《反不正当竞争法》。在招标，投标中恶意串通中标的，工商行政管理等机关有权确认中标无效。 2.基于建设工程合同的特殊性，《合同法》第270条规定："建设工程合同应当采用书面形式。" 3.《合同法》第273条规定："国家重大建设工程合同，应当按照国家规定的程序和国家批准的投资计划，可行性研究报告等文件订立。" (二)发包，分包与转包 《合同法》第272条规定："发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人，设计人，施工人订立勘察，设计，施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。总承包人或者勘察，设计，施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察，设计，施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后分包的名义分别转包给第三人。禁止承包人将工程发包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。"
政府采购 招标文件 采购项目名称：常德市环境监测站实验室试剂耗材 及标样协议供应商采购 采购人：常德市环境监测站 政府采购编号: 常财采计【】 委托代理编号: HNZZCDG- 采购代理机构: 湖南中招项目管理有限公司 年月
目录 第一部分 第一章投标须知…………………………………………………………………………………………. 第二章评标方法及标准…………………………………………….…………………………………第三章政府采购合同格式条款……………………………………………………………………第四章政府采购合同协议书………………………………………………………………………. 第五章投标文件组成……………………………………………...................................... 第二部分 第六章招标文件前附表………………………………………………...............................第七章投标邀请………………………………………………...........................................第八章技术参数与要求………………………………………………................................
政府采购招标文件 (第一部分)
第一章投标须知 一、说明 .适用范围 .本招标文件仅适用于第二部分第六章“招标文件前附表” (以下简称招标文件前附表)中所叙述的采购项目。 .定义 . “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本采购项目的采购人名称、地址、电话、联系人见招标文件前附表。 . “采购代理机构”系指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本采购项目的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见招标文件前附表。 . “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。 . “评标委员会”是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。 . “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[]号)。 . “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[]号)。 . “服务”是政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的服务，详见《政府采购品目分类目录》(财库[]号)。 . “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的最新一期的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品，“两型产品”是指湖南省财政厅发布的《湖南省两型产品政府采购目录》的产品。 . “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[]号)。 .投标人的资格要求 .投标人应当符合招标文件前附表中规定的下列资格条件要求； （l）《政府采购法》第二十二条第一款规定的投标人基本资格条件； ...具有独立承担民事责任的能力； ...具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
实验室设备采购合同 篇一：计算机网络技术实验室设备购销合同书 计算机网络技术实验室设备购销合同书 甲方：合肥经济技术职业学院乙方：合肥速繁网络科技有限公司 合同。具体条款如下： 一、合同标的 乙方承担甲方的计算机网络技术实验室建设工程，工程内容包括设备、耗材、安装调试等（见合同附件：计算机网络技术实验室设备报价及技术指标表）。 二、交货地点和时间： 1、交货地点：合肥经济技术职业学院指定计算机网络技术实验室教室。 2、交货时间： 设备安装调试工作须在年月日前完成，并提示甲方验收。三、合同标的总价款及付款方式： 1．合同总金额：元整（.00）2．付款方式： 签订本合同10日内甲方支付乙方合同总金额30%人民币元整（RMB.00），设备到货后，网络工程及设备安装调试成功，并经甲方验收合格10天内支付合同余款65%计人民币万元整（RMB.00），余款.00元于XX年9月付清。 四、产品安装调试及验收 1.产品的技术标准：严格按生产厂家的技术标准和配置
要求执行。 2.乙方负责对所提供的仪器设备产品进行安装，校准，初始试运行；保证正常稳定运行；一次性验收合格通过。 3.乙方在交货前通知甲方。 4.乙方负责对所提供的产品进行安装调试。 5.乙方按时提供全新完好符合合同要求的设备。 6.乙方按甲方要求承建网络工程，并负责网络的调试。五、设备验收方式： 1、设备验收： 乙方提供的设备必须符合设备清单的型号及产品厂家规范，并提供所有设备附有的相关资料。乙方在货物运抵甲方指定地点后，甲方应立即组织人员对货物进行清点、签收。 如设备型号及数量正确，由甲方签收。甲方收到货物时，如发现产品规格、型号、产品 编号、数量不符时，应及时通知乙方，乙方应按要求及时更换或补充，费用由乙方负责。 2、系统验收： 系统质量要满足甲方认可的技术规范，乙方对产品及工程质量负责，系统验收由甲方组织甲、乙双方验收。工程完工后，甲方应立即组织甲、乙双方对设备性能及网络畅通进行验收。系统验收合格后，甲、乙双方技术人员应在验收单上签字。 六、安全生产：
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 重点实验室合作协议 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方： 代表： 地址： 电话： 乙方： 代表： 地址： 电话： 甲乙双方本着优势互补、互惠互利、资源共享，为了充分发挥各方的优势和特色，促进产学研合作，提高合作水平，形成台作互动，决定开展实验室合作事宜，达成如下协议： 一、合作内容 由乙方提供科研经费，甲方提供人员、技术和设备，以实验室的研发力量为依托，双方联合创办具有国内领先，国际一流的重点实验室。 二、甲方的权利义务 1. 甲方根据乙方的申请，安排合适时间帮助乙方解决在项目开发中遇到的问题。 2.利用实验室现有设备资源和技术人员为企业提供测试服务。包括乙方企业原材料成分的化验；物理性能的检测；制动片压缩及热膨胀特性的检测等。 三、乙方的权利义务 1、乙方支持甲方的产学研示范基地建设工作，为甲方的学生提供实习内容，指导实习学生，安排学生参加企业的项目开发和实践等。
2、甲方学生在乙方实习期间，参与乙方项目开发所取得的成果，其知识产权归乙方所有。 四、经费保障 实验室研究研究课题通过设立的实验室管委会审核，并经乙方公司同意确立，课题计划书评审立项后日内拨付课题启动所需经费。每个课题，乙方向实验室拔付经费到万 元。 五、科研成果归属 1、甲方确保每年向乙方提供至 ________ 个科研技术成果，技术成果由乙方进行转化。 2、科研成果知识产权归乙方所有。 六、保密原则 1、在实验室合作期间，甲乙双方对相关的商业秘密以及某 一方不希望公开的信息要限定在一定范围内，并均应承担保密义务。甲乙双方应妥善保管所获信息，不得擅自复制，并防止因管理不善造成的的信息泄露。除因合作产生的成果载体外，对在台作期间所取得的对方的技术秘密的其他载体都要归还对方或予以销毁。 2、任何一方由于违反保密条款而造成对方秘密信息泄露，都应承担由此引起的法律责任，并赔偿因此给对方造成的损失。 3、此保密条款不因合作协议的终止而失效。 七、其它 1、未尽事宜，双方另行签订补充协议； 2、本协议的任何修改或补充须经双方协商并签署书面合同确认；
建筑工程施工合同法 建筑工程施工合同法执业实务过程中，碰到建筑施工企业咨询工程项目纠纷的处理问题时，我们所想到的第一个问题往往是合同的效力问题，特别是诉讼过程中，合同是否有效决定了官司是否打不打，如何打的，直接影响了诉讼最终效果。 建筑工程施工合同法 执业实务过程中，碰到建筑施工企业咨询工程项目纠纷的处理问题时，我们所想到的第一个问题往往是合同的效力问题，特别是诉讼过程中，合同是否有效决定了官司是否打不打，如何打的，直接影响了诉讼最终效果。结合执业实践，本博主将常用有关建筑工程施工合同效力的法律法规列举如下，供各位建筑界及相关法律界朋友参考。 一、《合同法》 第五十二条有下列情形之一的，合同无效： (一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益; (二)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益; (三)以合法形式掩盖非法目的; (四)损害社会公共利益; (五)违反法律、行政法规的强制性规定。 分析：理解该条的要点在于“违反法律、行政法规的强制性规定”，影响建筑工程施工合同效力的法律条文散见于《建筑法》、《招标投标法》及相关司法解释中。 二、《建筑法》 第二十二条建筑工程实行招标发包的，发包单位应当将建筑工程发包给依法中标的承包单位。建筑工程实行直接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位。 第二十六条承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。 禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。
( 合同范本 ) 甲方：_____________________________ 乙方：_____________________________ 日期：__________年______月______日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 实验仪器租赁合同正式模版 The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.
实验仪器租赁合同正式模版 出租方：_________(以下简称甲方) 承租方：_________(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，为明确双方的权利、义务，经甲、乙双方协商一致订立本合同，双方须共同遵守。 第一条租赁范围 (一)实验室租赁：甲方将_________大楼_________座_________号实验室出租给乙方，所租房屋供乙方作_________用途使用。实验室使用面积共_________平方米。甲方向乙方收取租金的使用面积最终以双方共同参与测量并签字认可的实际测量结果为准，楼层平面图及实际测量数据结果见本合同附件1. (二)写字间租赁：甲方代_________公司(以下简称_________公
司)向乙方出租_________大楼_________座_________号房间作为行政办公使用，建筑面积共计_________平方米，使用面积为_________平方米。 第二条租赁开始日期及租赁期限 本租赁合同所认定的租赁期自________年____月____日始至________年____月____日止。 租赁期限为________年_________个月。 第三条租金及物业管理费 (一)费用合计 1.实验室费用合计为：_________元人民币每年，其中： (1)实验室租金合计为：_________元人民币每年; (2)实验室物业管理费合计为：_________元人民币每年。 2.写字间费用合计为：_________元人民币每年，其中： (1)写字间房屋租金为：_________元人民币每年; (2)写字间公共物业管理费为：_________元人民币每年。 写字间租金及公共物业管理费为甲方代_________公司收取，甲
实验室设备购销合同范本 随着经济发展和社会进步，实验室设备行业也由此迎来了新的发展机遇和挑战。实验室设备购销合同是怎样的呢?以下是在学识网小编为大家整理的实验室设备购销合同范文，感谢您的阅读。 实验室设备购销合同范文篇一 供方：(以下简称甲方) 需方：(以下简称乙方) 按照《中华人民共和国合同法》，供需双方经友好协商，在平等自愿的基础上，就需方向供方购买日本大金(DAIKIN)品牌的直流变频多联式空调机组达成如下购销协议： 一、购货机器型号、数量、单价、金额： 二、交货地点：武汉广电中银大厦(原武汉广电中心大楼) 三、交货期：收到预付款后20天(遇法定假日交货期顺延)。 四、付款方式： a) 合同签订后由需方向供方预付30%货款￥258,元。 b) 余款￥602,元于设备出厂前由需方一次性付清给供方。 五、运输方式及费用：由供方负责运输并承担运输费用。 六、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：供方对其所提供的产品保证不低于国家和企业的有关标准要求。供方应确保产品质量，供方所交付产品不符合质量要求，供方应负责包换或保修，并承担修理、调换或退货的实际费用;乙方不能修理或不能调
换，按不能交货处理，乙方应退还甲方支付的所有货款，并按合同总价的20%向甲方支付违约金。 七、技术参数：以产品说明书为准。 八、现场验收：乙方交付的产品到达现场，必须交由甲方现场监理按照合同对数量，型号和设备外观等进行验收，验收后方能进行安装。 九、保修期限：从工程验收合格后起算整机一年，压缩机三年。 十、违约责任：按〈合同法〉相关条款办理。如发生争议，双方应通过友好协商解决，协商不成时，提请武汉仲裁委员会申请仲裁。 十一、本合同一式八份，供、需双方各执四份，具有同等法律效力。 十二、本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日 实验室设备购销合同范文篇二 甲方：乙方： 甲乙双方经友好协商，本着互惠互利的精神，达成以下协议： 一、甲方向乙方订购以下产品，产品名称、型号、数量、单价、金额具体详见采购清单。
******* 化学试剂级耗材采购合同 合同编号： 供方：*****器材有限公司 需方：***** 签订地点：江苏省南京市 签定时间： 保护双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，经双方协商订立本采购合同，以资共同遵守。 一、购置产品 因项目需求，课题组的科研人员在太湖流域野外样品采集，样品保存和样品分析的过程中需要大量化学试剂和耗材。供方负责提供甲方工作过程需要的各种耗材。具体产品明细参见附件。 二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限： 供方承诺提供给需方的“采购物资”是全新品，包装完好，外观无瑕疵，性能稳定可靠、满足合同要求，数量完整无缺。 三、交（提）货时间地点和方式：需方提供物品清单后20日到货。由供方负责运货至需方的地址仓库。 四、运输方式及到费用负担：由供方负责。 五、验收标准、方法及提出异议期限：需方按本合同约定的质量标准要求对
本批次物资进行验收。如产品不合格，需方在收到货5 日内向供方提出书面异议，供方免费调换合格产品。如需复检时，供方同意到需方指定的有资质的检测机构进行复检。复检后证明抽样物资合格的，复检费用由需方承担；若复检后证明抽样物资不合格，供方承担该复检费用，并承担由此给需方造成的一切经济损失。 六、随货附件：送货单（请标注合同号）、质检报告等相关文件。 七、结算方式及期限： 野外调查将持续3年，各种试剂和材料耗损情况无法准确预算。因此，每年1月、4月、7月和10月制定并向供方提交未来三个月试剂和耗材订单，货到验收合格后，15日内需方支出全部货款。 以上所有支付款项，均付至本合同约定的账户。如确需临时变更收款账户，变更方需提供支付委托书。本合同双方约定使用电汇方式付款。 八、合同有效期：签字盖章后生效，有效期后3年。 九、违约责任： 供方未能按合同约定及时供给合格合同数量产品，需方有权解除合同，并要求供方承担由此给需方造成的一切经济损失。 十、解决合同纠纷的方式：如有纠纷，双方友好协商解决；协商不成，则提交需方所在地法院依法起诉裁决。 供方： 单位名称（章）： 单位地址：秦淮区中山东路 法定代表人/委托代理人：
合同法关于建设工程合同的规定 合同法第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。 建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。 第二百七十条建设工程合同应当采用书面形式。 第二百七十一条建设工程的招标投标活动，应当依照有关法律的规定公开、公平、公正进行。 第二百七十二条发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。 总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。 禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。 第二百七十三条国家重大建设工程合同，应当按照国家规定的程序和国家批准的投资计划、可行性研究报告等文件订立。 第二百七十四条勘察、设计合同的内容包括提交有关基础资料和文件（包括概预算）的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款。 第二百七十五条施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。 第二百七十六条建设工程实行监理的，发包人应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。发包人与监理人的权利和义务以及法律责任，应当依照本法委托合同以及其他有关法律、行政法规的规定。 第二百七十七条发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。 第二百七十八条隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。 第二百七十九条建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。 第二百八十条勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。 第二百八十一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。 第二百八十二条因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。 第二百八十三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。 第二百八十四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。 第二百八十五条因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
实验室预存款合作协议书 甲方： 乙方： 甲乙双方经友好协商，本着平等、自愿、诚实、信任、互惠互利的原则，就乙方向甲方订购实验室相关试剂，耗材和实验室仪器系列产品达成一下合作协议。 一、权利与义务 1.甲方向乙方提供实验用试剂、耗材及仪器，保证质量，及时供货，并承担售后服务和咨 询义务。 2.乙方向甲方订购甲方所经营品牌所有产品，预付人民币元。 3.甲乙双方对本协议中的信息有严格保密责任。任何一方在任何时候均不得将本协议有关 的任何内容披露给任何第三方。 二、价格和货款 1. 甲方向乙方所提供的产品价格，合同有效期内如果有厂家调整折扣的情况，可由双方协 商后合理调整价格。 2．乙方自合同签订日内以人民币现款（含现金、电汇、本票、银行汇票、转账支票）方式支付预付款元。 3. 乙方应在规定的时间内，支付甲方预付款，如不能及时支付，应尽快通知甲方，并协商 具体时间，逾期仍未能及时支付，甲方有权中止合同。 4. 甲方每一个月向乙方提供一份对账明细，声明剩余预存款金额，以供乙方参考，乙方如 有任何异议请三个工作日内向甲方提出，经双方协商解决。如果预存款在本合同到期之日尚有余款，经双方协商重新起草合同，将余款转入新合同。 三、订货和供货 1.乙方订货后，甲方在规定的货期内，将货送到乙方。如果不能及时送货，应尽快通知乙 方，并协商送货时间。 2.乙方收货时，应该核对产品和数量，如有异议，应在收到产品的三个工作日内提出。 3.如果产品存在质量问题，乙方应在收到产品60天内提出。 4.如果乙方使用或保存不当，出现问题，甲方不承担品质、补偿责任。 四、其他 1. 本协议一式两份，双方各执一份，自签字、盖章之日起生效。 2. 本协议有效期为年月日至年月日。 甲方（公章）：乙方（公章）： 甲方代表：乙方代表： 日期：日期：
实验室设备采购合同 篇一：试验仪器购置合同 试验仪器购置合同 合同编号： 甲方：康惠计量检测检验签约地点：乙方：签约时间： 因甲方的需要，特向乙方购买仪器设备，经过双方充分协商，达成以下协议，双方共同遵守执行。 一、仪器名称、规格型号、产地厂家、采购数量、单价、合价详见《试验仪器采购清单》。 二、合同金额：人民币（大写）（元)，价格中已包含税金。 三、交货方式、时间、地点：由乙方负责在年月日前将所购仪器送至甲方所在地试验室。 四、验收方式：乙方应严格按照合同附件《试验仪器采购清单》所列明的
规格、产地厂家向甲方提供仪器设备，仪器设备到位后，由甲方组织相关人员进行验收，如有质量异议需在三十日提出。（三十日没提出异议为验收合格）。 五、付款方式： 六、甲方义务：在乙方提供税票后及时按第五款办理付款。 七、乙方义务： 1、乙方必须按时将所购仪器送至甲方所在地（地址同前），并附仪器 到货清单及相关附件（仪器说明书、合格证等），并保证仪器设备的包装完好；按合同前款要求提供税票。 2、乙方必须保证仪器的质量精度符合国家现行标准和完好，仪器不合格，甲方可退货，并有理由向乙方提出索赔，索赔方式由双方协商解决。 3、仪器保质期一年，保质期对于仪器的非人为因素损坏，乙方有义务进行修理，并在三日办理，费用由乙方负担；保质期过后，对于由甲方原因造成的仪器的损坏，乙方亦有义务进行修理，可
收取一定的费用，但不能超过同行业平均水平。 八、解决纠纷方式：双方若发生纠纷，以本合同为主，未尽事宜由双方协商解决，协商未果的，以本合同和国家《合同法》为依据，可向合同签订地人民法院起诉。 九、本合同一式份，甲方份，乙方份，经双方代表签字、盖章后生效。 （以下无正文） 甲方签章：（公章）乙方签章：（公章） 日期：年月日日期：年月日 篇二：项目部试验设备购置合同 试验设备购置合同 需方: 交通建设（集团）有限责任公司扎隆沟至碾伯镇公路工程第C标项目部 供方：城北正天试验仪器销售部 供、需双方根据2014年11月3日招标的结果和“试验设备投标说明”的要求，并经双方协调一致，达成本购销
第三章 建筑工程纠纷；是指建设工程当事人对建筑过程中的权利和义务产生了不同的解释，从而发生的争执。 施工合同主体纠纷成因；1.因承包商资质不够导致的纠纷。2.因无权代理与表见代理导致的纠纷。3.因联合体承包导致的纠纷。3.因‘挂靠’问题而产生的纠纷。 施工合同主体防范措施；1.加强对建筑市场承包商资质的监管。2.加强对承包商资质的审查，避免与不具备相应资质的承包商订立合同。3.施工合同各方应当加强对授权委托书的管理，避免无权代理和表见代理的产生。5.联合体承包应当规范.自愿。6.避免“挂靠”。 环境保护纠纷的成因；一方面是对自然环境造成了破坏：另一方面是施工产生的粉尘.噪声.振动等对周围生活居住区的污染和危害。 建设工程纠纷：是指建设工程当事人对建设过程中的权利和义务产生了不同的理解。 和解；是指建设工程纠纷当事人在自愿有好的基础上，互相沟通.相互理解，从而解决纠纷的一种方式。（通常没有第三人的参与） 和解的特点：1.简便易行，能经济.及时的解纠纷。2.纠纷的解决依靠当事人的妥协与让步，没有第三方的介入，有利于维护合同双方的有好合作关系，使合同能更好得到履行。3.和解协议不具有强制执行的效力，和解协议的执行依靠当事人的自觉履行。 调解;是指建设工程当事人对法律规定或者合同约定的权利.义务发生纠纷，第三人依据一定的道德和法律规范，通过摆事实.讲道理，促使双方互相做出适当的让步，平息争端，自愿达成协议，以求解决建设工程纠纷的方法。 调解的特点;1.有第三方介入作为调解人，调解人的身份没有限制，但以双方都信任者为佳2.它能够较经济.较及时地解决纠纷。3.有利于消除合同当事人的对立情绪，维护双方的长期合作关系。（调解不具有法律强制执行的效力，依靠当事人自觉履行） 仲裁：是指当时人双方在纠纷发生前或纠纷发生后达成协议，自愿将纠纷就给他们共同选定的第三者，有第三者在事实上做出判断，在权利义务上做出裁决的一种解决纠纷的方式。仲裁的特点：1.体现当事人的意思自治。2.专业性。3.保密性。4.裁决的终局性。5.执行的强制性。 诉讼;是指建设工程当事人依法请求人民法院行使审判权，审理双方之间发生的纠纷，做出有国家强制保证实现其合法权益.从而解决纠纷的审判活动。 诉讼的特点；1.程序和实体判决严格依法。2.当事人在诉讼中对抗的平等性。3.二审终审制。 4.执行的强制性。 仲裁程序；是指仲裁法和仲裁机构的仲裁规定的仲裁法关系主体9包括仲裁员.双方当事人和其他仲裁参与人）进行仲裁活动的先后顺序.方式和步骤。 仲裁申请；是指当事人发生合同纠纷或者其他财产权益纠纷以后，依照双方自愿达成的仲裁协议，以自己的名义请求仲裁机构通过仲裁的方式给予法律保护的活动。(仲裁的行使具有被动性) 申请仲裁的条件;1.有仲裁协议。2.有具体的仲裁请求.事实和理由。3.属于仲裁委员会的受理范围。 诉讼程序;是指人民法院在依法解决纠纷的过程中所采用的审判程序，具体包括起诉和受理，一审程序，二审程序，审判监督程序。 起诉的条件;1.原告是与本案有直接利害关系的公民.法人和其他组织。2.有明确的被告。3.有具体的诉讼请求，事实和理由。4.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。诉讼预备阶段的内容；查明当事人和其他诉讼参与人是否到庭；宣读法庭纪律；核对当事人；宣布案由及审判人员；告知当事人有关的诉讼权利和义务，以及询问当事人是否提出回避申请。
实验室耗材采购合同 【篇一：试验耗材购销合同】 试验耗材购销合同 供方：（以下简称甲方） 需方：（以下简称乙方） 甲乙双方协商一致，就采购试验耗材达成如下条款，双方明确各自 的权利及义务，共同遵守执行。 一、 序号乙方向甲方采购的产品如下（含产品名称、型号、数量、金额）产品名称规格型号单位数量单价(元) 合计（另附销售清单） 货物总金额为元（大写：）。 二、交接货物时间： 乙方向甲方采购的产品由甲方按乙方的需求进度交货，乙方需求计 划应在每批供货前拾伍天以书面形式（传真确认）通知甲方。 三、运输方式及交货地点： 甲方应负责办理货物运输事宜，其运输费用、产品损耗及保险费用 由甲方承担。 四、质量标准、产品验收方式及异议期限 产品质量标准按企业标准执行，乙方收到货物若对产品有异议应在 叁个月内提出。 五、结算方式： 合同签订后乙方需向甲方支付元（约占产品总金额的30%）预付款，甲方产品生产完毕，乙方把剩余货款付清给甲方后，甲方安排发货 给乙方。 六、违约责任： 1、甲方或乙方未按上述规定履行其义务，应承担违约部分货款总额20 %的违约金。 2、任何一方不履行义务，经他方要求拒不改正的，他方有权解除合同，由此造成的损失由违约方承担。 七、纠纷处理方式： 未尽事宜双方协调解决，如有纠纷甲乙双方应尽力协调解决，协调 未果在合同签订地进行诉讼或仲裁。 八、其它
本合同一式两份，双方签名盖章生效。本合同甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，甲乙双方应严格遵守执行。 供方单位（盖章）：需方单位： 供方代表人：需方代表人： 年月日年月日 【篇二：化验室设备采购合同】 篇一：化验室成套设备购销合同(恒顺源) 云南曲靖雄业水泥有限责任公司 2500t/d（加强型）熟料水泥生产线技改工程 设备名称：化验室成套设备需方：云南曲靖雄业水泥有限责任公司供方：昆明恒顺源经贸有限公司签订地点：云南省曲靖市麒麟区三宝镇石宝山签订时间： 设备购销合同 年月日工矿产品购销合同 签订地点：云南省曲靖市麒麟区三宝镇石宝山签订日期：年月日按照中华人民共和国《合同法》原则，为维护甲乙双方各自的合法利益，保证双方合法关系的顺利开展，结合甲乙双方及购买设备的实际情况，经甲乙双方友好协商，对云南曲靖雄业水泥有限责任公司2500t/d(加强型)熟料水泥生产线化验室成套设备采购合同达成以下协议： 第一条、产品名称、数量、金额、供货时间等： 1、设备名称：化验室成套设备 2、规格、数量、供货范围：详见附件：《技术协议》 4、制造厂家：昆明恒顺源经贸有限公司 5、商标： 7、交货时间：合同书生效后60天内合同产品全部交清至甲方指定的交货地点（车板）。 8、交货要求： （1）合同签订生效后,乙方在10日内把生产进度计划提交甲方，甲方监造人员有权参与检测过程、查阅生产计划，交货时应有产品质量合格证（包括外购件合格证，设备部件材料检测报告，机械性能参数报告，热处理报告）； （2）乙方应在交货前一周内将交货清单一式两份由特快专递邮寄至甲方。交货清单内容应包括：合同编号、部件名称、装箱件数、包装形式、箱号、外形尺寸、净重、毛重、卸车注意事项等； （3）交货时间指合同产品全部到达甲方指定的交货地点的时间；