通信建设工程施工承包合同
V11）-GD002
【公司】
【公司】
【2020】年【】月【】于【】
合同明细表
目录
第一条工程概况 (1)
第二条承包方式及合同总价 (2)
第三条工程款的支付与结算 (2)
第四条工程期限 (4)
第五条设备、材料的供应 (5)
第六条工程质量和检查验收 (6)
第七条双方责任及义务 (8)
第八条违约责任 (10)
第九条其它 (12)
合同当事人：
甲方（建设单位）：公司
法定地址：
法定代表人：
开户行：
帐号：
电话：
传真：
邮政编码：
乙方（施工单位）：公司
法定地址：1号
委托代表人：
开户行：
帐号：
电话：
传真：
邮政编码：
根据《中华人民共和国合同法》和有关规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方经协商一致，签订本合同（本合同组成包括本合同正文及附件、招投标文件、设计文件及施工图纸、工程规范及技术说明）,以资共同遵守。
第一条工程概况
1、工程名称：小区宽带光缆线路工程
2、工程地点：镇宁、黄果树
3、工程内容：设计预算工作量：钉固线路（墙钉）6.2公里，附挂线路（不加钢绞线）2.6公里，架挂线路0.125公里，直埋线路0.258公里，管道穿缆14公里，光缆熔接2780芯。
第二条承包方式及合同总价
1、本合同承包方式：施工承包单价形式。
2、本合同采用定额，采用施工承包单价。工程量单价为：
3、本合同预算总价为121940元人民币，.
4、大写金额为人民币壹拾贰万壹仟玖佰肆拾圆整，总价中已包含由乙方负责
自行采购的设备及材料等费用。
5、本合同最终价款以甲方委托的第三方审计定案价为准进行结算。但乙方结算
送审金额不能超过本合同预算总价的110%,超过部分甲方不予审计、结算和支付。因甲方原因导致设计变更部分另行审计结算。
第三条工程款的支付与结算
1、工程预付款：在本合同生效后的20个工作日内，甲方预付给乙方合同预算总价的10%，计12194元，大写：人民币壹万贰仟壹佰玖拾肆圆整。
2、工程进度款：工程完成总工程量的50%以上，并经监理单位和甲方共同书面签证后可支付合同预算总价的20%，计：24388元，大写：人民币贰万肆仟叁佰捌拾捌圆整。
3、工程完工款：合同工作量完工并经甲方初验合格后，提交初验合格证书，付合同预算总价的40%，计：48776元，大写金额为肆万捌仟柒佰柒拾陆圆整。
4、工程验收合格，乙方10个工作日内提交竣工资料，甲方20个工作日内组织第三方审计单位进行审计，依据审计定案表，甲方向乙方支付至审定金额的95%，余下5%的质保金待质保期结束后，乙方完成质保责任，甲方无息支付给乙方。质保期为1年。
6、乙方在甲方支付合同款项时，应按各期付款数额向甲方开具符合国家法律法
规和标准的【施工所属地建筑安装业】发票。不开具或开具不合格的，甲方有权迟延支付应付款项直至乙方开具合格票据之日且不承担任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。
7、如果乙方有赔偿、支付违约金或被扣款处罚等情形时，甲方有权在支付任何一笔款项时扣除。
8、如甲方支付给乙方的工程预付款、进度款及完工款总额超过第三方最终审计定案价，乙方须在接到甲方通知后10日内退还甲方已多支付的款项。
9、结算方法：乙方竣工结算书应根据工程施工过程中的增减变更签证，以及建设单位核定的实际工程量，按照本合同单价以及各项取费标准对工程费用进行计算。
第四条工程期限
施工工期：80天。
如遇下列情况，经甲方指定代表签字、盖章确认后，以书面形式确定顺延期限。
（1）因甲方原因负责的图纸资料、设备或材料到货、变更计划或变更设计、延误办理手续而影响的进度；
（2）未按合同规定支付预付款、工程进度款而影响施工进度；
（3）因不可抗力原因而影响工程进度。
第五条设备、材料的供应
1、甲方供应材料设备
1．1甲方负责采购的材料、设备。
1．2甲方向乙方提供材料设备及其产品合格证明，乙方派人与甲方一起对材料设备的数量和外观进行验收并签证。若乙方未在甲方通知的时间内参加验收，可由甲方进行验收后向乙方交接验收结果，其后续保管和使用由乙方负责。
2、乙方采购材料设备
2．1乙方负责采购的材料、设备：地材、炸材、水泥、沙石。
2．2乙方按设计和规范要求采购工程需要的材料设备，并提供产品合格证明和后续质量保证责任。乙方负责采购的材料、设备由乙方自己组织供应送至施工现场。
第六条工程质量和检查验收
1、乙方必须严格按施工图会审要求、设计技术说明文件和国家颁发的有关施工规范和标准进行施工。
2、甲方组织工程的随工验收和交工验收，施工质量均以国家颁布的相关现行施工及验收技术规范的要求和设计要求为依据。
3、如乙方未按规范和标准进行施工，甲方有权要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到满足约定条件。乙方将承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，乙方承担违约责任。甲方有权委托第三方对返工的全部或部分工程进行施工，相应的施工费用由乙方支付或由甲方从应支付给乙方的费用中扣除支付给第三方。
4、乙方在各部分工程施工过程中，甲方委派监理单位对施工进行监理及派出随工代表，对隐蔽工程和工艺进行随工检查，合格签证后乙方才能进行下一道工序，如发现问题应及时解决，不留隐患。在竣工验收时可不再对隐蔽工程进行复查。随工验收应做好详细记录。必要时可进行检查，随工检查由双方和监理签字，该记录作为竣工资料的一部分。
5、竣工技术文件应包括以下内容：
5.1 施工单位开工报告、施工组织设计；
5.2 原材料出厂证明，各类材料、半成品、加工件、试块等检测和试验报告；5.3 工程业务联系单、设计变更通知单、隐蔽工程验收单；
5.4 施工记录、施工日志及事故处理报告，分部、分项工程检测记录等；
5.5 施工小结，施工结算文件；
5.6 加盖竣工章的竣工图，同时应有隐蔽工程记录图；
5.7 监理工程师对承包商的指令、通知、签证等文件；
5.8工程质量检验、评定资料及质量监督站检验评定证明文件。
5.9工程材料平衡表以及工程余料、设备资料交接目录清单。
6、初步验收及试运行：工程完工后，乙方应以书面形式通知甲方，甲方接到验收之日起10个工作日内组织初步验收，初步验收通过后，甲方和乙方共同签署初步验收报告，从签署初步验收报告之日起进行3个月的试运行。
7、竣工验收（终验）：试运行结束，如无任何问题，由乙方在5个工作日内向甲方提出竣工验收（终验）申请。甲方在收到竣工验收申请10个工作日内，组成竣工验收小组，对工程的试运行情况、初验遗留问题的处理结果等进行检查。经验收工程符合竣工验收条件后，由验收小组负责完成竣工验收报告。
8、自工程最终验收之日起，计算工程质量保修期为12个月。乙方在此期间应对由于施工原因而造成的质量问题负责派人无偿保修。
第七条双方责任及义务
1、甲方
（1）合同签订后及时向乙方提供施工图设计及有关施工图纸。
（2）组织甲、乙双方和设计单位进行设计交底；甲方有关设计修改应提前10日发出通知并提供资料。
（3）组织召开工程协调会
（4）甲方委派监理单位及随工人员进驻施工现场对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同情况执行情况进行监督检查，负责设计变更引起的有关签证，工程中间验收，工程进度签证和其他必须的签证，并进行施工的有关协调。
（5）按合同向乙方及时支付工程预付款、工程进度款、工程初验款和工程终验款，
（6）协助乙方办理购买土地佂用、青苗、破路占道等赔偿手续以及施工所需炸材的证明，前述所需费用由乙方负责。及时组织工程验收，完成本工程合同履约检查；
2、乙方
（1）乙方负责按照甲方审定的施工图设计和工程相关要求进行施工，确保工程按时保质完成。对设计不合理或由于其它原因需要设计变更的，乙方应及时书面提交监理方和经甲方书面同意后执行，不得擅自变更设计或施工，否则乙方自行负责。
（2）工程合同实行编码制，合同编码应有项目代码、合同签订部门、合同类别、合同签订日期等信息。中间加中文状态下划线。
（3）向税务部门统一缴纳工程税金。
（4）乙方不得以任何形式将工程进行转包，本项目经理、现场经理、主要技术人员、施工人员、仪器仪表工具及车辆配置应与投标书一致，如有变动，应事先取得甲方书面同意。
（5）乙方按甲方提供的竣工技术文件编制要求编制竣工技术文件，竣工技术文件须有监理单位的签证。乙方在完成施工工程100%工程量后，应在10个工作日内将竣工技术文件一份交甲方（用于初步验收），验收合格后，乙方应于15个工作日将竣工技术文件一式捌份（含竣工结算文件）提交甲方审核。
（6）乙方必须履行国家规定的安全保障措施，对所属施工和管理人员进行安全培训并办理保险，严格执行操作规程，配证上岗、安全施工，做好工地防火、防盗工作。工程中发生的一切安全事故，由乙方承担全部责任。
（7）乙方应当贯彻文明施工的要求，保证施工现场卫生及环境整洁，符合有关规定，不损害相邻设施，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
（8）施工领用的资料及材料交工前认真保管。完工后2个工作日内完成施工现场整理，清理工作。同时向甲方办理资料移交，向甲方提交材料平衡表，列出工程中甲方负责供应的主设备、配套设备、材料等的使用情况及余料情况。并进行工余料移交以及所借物件的归还手续。
（9）乙方所负责的工程赔补，不得留有后患，工程交工时向甲方移交一份赔补费收据。
（10）乙方必须及时付清所有青苗赔偿费及民工费，若未支付造成农民或民工投诉到移动公司，乙方必须在2日内支付完毕，同时甲方将对乙方处以该拖欠金额同等的罚款。
（11）应积极主动联系本工程监理、随工人员，就工程实施过程中的日常问题交换意见。工程实施期间，每周五下午以工程周报的形式向甲方主管部门提交本周工程进度报表及下周工程施工计划表。
（12）乙方应签订安全及其保密协议，不得向第三方透露与本工程相关的资料及信息。
（13）乙方提交的竣工结算书审计审减金额超过10%时，由乙方承担超出部分以外的审计费用。
第八条违约责任
1、乙方不能按合同工期交工，每延迟交工一周，乙方向甲方支付合同价款1%的逾期违约金，不足一周计为一周。当上述逾期违约金达到合同价款的5%时，甲方有权解除本合同，乙方除支付违约金外，还应赔偿因此给甲方造成的全部经济损失。
2、乙方施工质量达不到设计和验收规范的要求时，乙方必须按甲方或其监理的要求在规定期限内无条件返工；项目验收或复查时仍达不到设计和规范要求乙方应向甲方支付合同价款的10%作为违约金，甲方有权邀请其他单位对全部或部分工程进行施工，所需费用由甲方在本工程余款中支付，不足部分由乙方承担；项目验收时整体工程质量不合格、超规定工期（包含甲方同意的顺延工期）50%、或运行中发生由施工质量缺陷引起的通信阻断，则甲方有权解除合同，乙方除支付违约金外，还应赔偿因此给甲方造成的全部经济损失。
3、由于甲乙双方各自原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，对方方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作。责任方应按合同规定赔偿对方有关损失。已经订货的材料、设备由责任方负责退货，不能退还的货款和退货发生的费用由责任方承担，但未及时退货造成的损失由未及时退货的责任方承担。
4、乙方未履行本合同相关条款责任，除本合同中已有明确约定乙方承担违约责任外，每发生一次甲方还有权扣除乙方履约保证金5000元。
第九条其它
甲方委托北公司为施工监理单位
甲方为随工代表。
乙方为工地代表。
1、双方随时解决有关施工中发生的具体配合事宜，共同履行本合同各项规定。
2、工程开工前，乙方须对工程进行复核并结合设计文件、施工图等相关资料提出较为准确的材料需求表，材料需求表须有监理单位的签证。并与开工报告（开工报告按甲方提供的格式要求填写）一起提交给甲方，开工报告须得到甲方及监理单位批准才能开工建设。
3、乙方若出现以下情况时，将计入其不良记录：
（1）年度综合评定最后一名；
（2）由于乙方单方面原因造成重大通信事故的；
（3）拖欠农民工工资引起纠纷的。
4、本合同附件及其它合同组成部分，与本合同正文具有同等效力；如附件或其它合同组成部分与合同正文约定冲突的，以合同正文为准。
5、本合同未尽事宜，双方可以进行协商，签订补充合同。
6、本合同涉及纠纷，应本着实事求是的原则，协商解决。如协商不能解决，向
安顺市人民法院起诉。
7、本合同经双方盖章签字后生效，如双方签署日期不一致，自较迟的签署日期生效。
8、本合同壹式 6份，甲方执4份，乙方执 2份，具有同等法律效力。
（下无正文）
附件一：安全施工责任书
【签字页】
合同名称【小区宽带光缆线路工程】甲方：【公司】（盖章）
签字：【】
经办人姓名：【】日期：【2020 年月日】
乙方：【公司】（盖章）
签字：【】
经办人姓名：【】日期：【2020年月日】
公司施工安全责任书
甲方：公司
乙方：公司
为加强公司通信生产和办公场所施工安装作业安全管理，确保通信安全畅通和公司人员的生命安全。根据《公司施工现场安全管理办法》的规定，公司（以下简称甲方）与施工单位（以下简称乙方），双方就通信生产和办公场所施工安装作业安全管理协议如下：
一、乙方进入甲方通信生产和办公场所施工安装作业，必须持有建设或施工安装作业现场所在单位申请表，到甲方安全管理归口部门办理出入手续。
二、乙方具备相关手续后，甲方应积极予以配合。
三、乙方出入机房按甲方相关管理规定在机房进行登记。
四、乙方施工安装人员要严格遵守甲方有关安全管理规定。未经许可，严禁在通信楼内使用明火；不准乱拉乱接电源线。
五、乙方施工人员应文明施工，不准在通信生产区内住宿、就餐、饮酒和吸烟等，不准在通信生产区内追逐打闹。
六、乙方因布放电缆须拆开竖井、穿墙孔洞防火封堵材料时，应事先向工程现场单位或建设单位主管人员报告，并落实施工完毕后的消防封堵恢复措施。工程现场所在单位或建设单位管理人员应对恢复情况进行检查验收，乙方应予接受。
七、乙方因施工安装需要搬运进出的设备、物资等，必须持有甲方工程所在单位或建设单位证明，并到保卫执勤人员处进行登记核实后方可进出。
八、节假日期间，未经甲方特许，一律停止在通信机房内施工。
九、乙方必须随时清理易燃、易爆等物资。每天施工完毕，必须对施工场所进行清理，保证现场干净整洁有序。
十、未经甲方工程现场负责人允许，乙方施工人员不准擅自动用甲方任何设施、设备。
十一、施工现场安全责任：
1、施工前由甲乙双方组织施工人员召开生产安全教育会议，同时由甲方介绍本单位有关各项防火、安全等规章制度，乙方施工人员必须严格遵守。
2、施工前甲方在向乙方交接场地时，甲方应将施工场地中的有关安全事宜向乙方交待清楚，乙方施工前应对场地进行检查，发现场地内有不安全因素的，应及时与甲方协商解决。乙方一经施工就表示乙方确认场地处于安全状态，保证安全施工。
3、施工期间，甲方指派安全负责人负责协助乙方对工程项目有关安全、防火事宜，乙方亦应指派安全负责人负责对整个工程项目有关安全、防火事宜和工程随工安全监督管理。
4、施工期间，乙方施工人员不得擅自进入甲方与施工任务无关的工作场所。甲方无关人员亦不准进入乙方施工区。
5、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均由乙方自备，确因需要向甲方借用设备和工具时，双方应办理借用手续，对设备、工具的性能和质量进行验收，确认设备和工具符合安全生产的要求。借入方一经接入就视为安全有效。设备与工具的维护与保养、以及在使用过程中发生的故障和造成的伤亡事故均由乙方负责。
6、乙方施工人员在生产作业时，应自觉佩带上岗证和穿戴相关劳动保护用品（如：试电笔、安全帽、绝缘手套、脚扣、安全带等）后方可进行施工，施工期间不违规操作、违章指挥、冒险作业。
7、乙方在有较大危险因素的施工场地施工时，应在施工场所和设备、设施上设置明显的
安全警示标志。
8、根据国务院75号令“谁主管、谁负责”的精神，甲乙双方签订施工安全责任书后，在施工中，由于乙方责任造成甲方人员伤亡和财产损失的，由乙方负责。由于甲方责任造成乙方人员伤亡和财产损失的，由甲方负责。乙方在施工中发生的人员伤亡，均由乙方自行负责。
9、如甲方安全管理部门检查人员发现乙方在施工时有违反国家相关安全生产规定和企业内部安全生产规章制度的，甲方有权力制止施工作业，并视情节轻重由甲方按照《中国移动贵州公司施工现场安全管理办法》和分公司其它相关安全生产管理规定进行处理。
十二、乙方施工安装完毕后，应在三日内与甲方安全保卫归口部门了结协议履行手续。
十三、本协议一式两份，甲乙双方各持一份，双方签章后生效。
十四、违约责任
按照《小区宽带光缆线路工程》的约定及合同法相关规定执行。
十五、争议解决：
双方应本着友好合作精神协商解决，协商不成，可向安顺市人民法院提起诉讼。
甲方：乙方：
安全负责人：委托代理人：
时间：2020 年月日时间：2020年月日
合同编号：YT-FS-1129-46 建筑工程内部承包合同范 本(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
建筑工程内部承包合同范本(完整 版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方(全称)： (以下简称甲方) 委托代理人： 承包方(全称)： (以下简称乙方) 委托代理人： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，发包人、承包人就本工程施工有关事宜达成一致意见，订立合同。 一、工程概况 工程名称 工程地点： 工程内容：栋土建、内外装饰、水电安装工程等合同约定的内容(0.00以下地下车库土建及部分安装工程)
建筑面积 m2 二、工程承包范围及方式： 1、承包范围：按甲方提供的施工图纸及工程有关说明进行工程施工总承包。工程承包范围包括本项目的土建、内粗装修(仅包括室内墙面及天棚抹灰、楼梯踏步面层及栏杆安装)、门(进户门)窗安装、外墙(含斜屋面)装修、部分水电安装(水、电到户)以及完成本项目所必须完成的其他工作，对于增加的工程项目必须由甲方书面指定授权代表签字确认并符合增加的条件，否则有关工程不计算价款。 2、承包方式：采用包工包料方式承包给乙方。 三、合同工期 工程开工日期：定于 2017 年 3月 6日(以甲方开工令为准)，竣工日期：定于20xx年 11月 6 日。本工程合同总工期为日历天数245天。(无论任何原因影响，工程必须按时竣工交付) 四、质量验收标准及等级 1、验收标准：
建设工程施工专业分包合同（示范文本） （ＧＦ－２０19－０２１３） 第一部分协议书 承包人（全称）：上海建工集团 分包人（全称）：上海中铁集团 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、分包工程概况 分包工程名称：民房改造工程 分包工程地点： 分包工程承包范围： 二、分包合同价款 金额：大写：人民币元， 小写：元。 三、工期 开工日期：本分包工程定于年月日开工； 竣工日期：本分包工程定于年月日竣工； 合同工期总日历天数为：天。 四、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为： 五、组成分包合同的文件包括： １、本合同协议书； ２、中标通知书（如有时）； ３、分包人的报价书； ４、除总包合同工程价款之外的总包合同文件； ５、本合同专用条款； ６、本合同通用条款；
７、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件； ８、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。 六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为“分包工程”），并在质量保修期内承担保修责任。 八、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款（以下简称“分包合同价”），以及其他应当支付的款项。 九、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。 十、合同的生效 合同订立时间：年月日； 合同订立地点： 本合同双方约定后生效。 承包人：（公章）分包人：（公章） 住所：住所： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 邮政编码：邮政编码： 第二部分通用条款 一、词语定义及合同文件 １、词语定义
工程施工内部承包协议书 甲方： 乙方： 为了实行有效的内部经济责任制和项目承包负责制，确保工程质量和安全生产文明施工，保证建设工程施工合同履约，实行企业目标管理，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现根据公司的实际情况，双方就本工程施工内部承包协议相关事项协商一致，订立本协议。 第一条工程名称: 第二条工程地点： 第三条工程造价： 第四条承包范围：按建设单位的招标文件、施工合同及相关的补充协议执行。 第五条材料供应及工程款支付等执行公司与建设单位签订的合同及补充协议的有关规定。 第六条工期执行公司与建设单位签订的合同及补充协议约定的工期。 第七条工程质量要求： 1、质量目标：执行公司与建设单位签定的合同约定的质量目标，乙方应严格按照相关标准要求执行。 2、本工程施工必须接受公司的统一管理，严把质量关，严格按照会审后的施工图纸及施工质量验收规范、工程建设强制性条文及相关的标准、技术规程等施工。 3、项目经理部应争取在奖项方面取得突破，如在本项目中取得中州杯奖项，公司则返还本项目所缴纳的管理费中的20万元，以作为项目经理部在奖项申报方面的各项开支及奖励。 4、如果出现重大质量事故给公司造成经济及名誉损失的，乙方除承担全部责任外，另在原有上缴公司管理费的基础上再上浮0.5个百分点。 5、本工程完工后，乙方必须提供一套完整的竣工资料及其刻录光盘，上交公司备案。 第八条施工管理
1、乙方施工现场的管理人员必须配备齐全，并持证上岗，不得兼职，并在公司人事部门备案，未经批准，不得随意更换，如确有需要调整，必须先经公司同意。 2、乙方施工现场管理人员的配备如果不能满足施工现场工作的需要，从而导致建设单位要求公司增派管理人员的，公司则根据增派人员情况，在原有管理费收取基础上向乙方增加收取0.5%-1%的管理费，增派人员工资由乙方承担。 3、乙方应严格执行公司的工程管理制度和其它各种规章制度，按时向公司报送月报等资料，及时参加公司召开的有关会议。 4、乙方应严格按照国家及省市规定的有关文件进行施工，遵纪守法，认真维护公司形象和利益。 5、施工过程中，甲方应向乙方提供必要的工程管理与施工技术服务。 6、项目部在和建设单位办理工程结算时，无权对社会保险费等属于甲方权益的费用向建设单位作出放弃或让步决定。 第九条安全文明施工要求 1、杜绝重大伤亡事故和重大火灾事故，重伤2‰以下，轻伤8‰以下。 2、要积极配合各有关单位及公司的日常检查，对提出的问题应妥善进行处理。接到的书面整改通知，应及时整改并书面回复公司安全科。对主管部门的整改通知，经公司安全科复查后再回复。如因乙方处理不力，发生的一切损失及费用均由乙方承担。 3、施工现场的安全生产和文明施工应按当地政府部门下发的有关文件和公司的安全生产文明施工管理规定执行。需取得省级安全文明工地证书，否则将给于0.5%的处罚。如被行政主管部门通报批评，给公司造成负面影响者，公司将根据情况予以处罚。 4、如施工现场发生重大安全事故，给公司造成经济及名誉损失的，乙方除承担全部责任外，另在原有上缴公司管理费的基础上再上浮0.5个百分点。 5、另签安全生产责任书（附后）。 第十条劳务管理 1、工程所涉及到劳务分包的必须和有资质的劳务公司签订劳务分包合同，并在公司备案。禁止和无主体资格的个人签订协议。 2、项目部组织自有人员实施劳务作业的，必须提供为其所招用的工人办理
Contract for Works of Civil Engineering Construction 土木工程施工合同 This CONTRACT is made on the _th of_(month), _(year) by and between_(hereinafter called “ Party A ”) of the one part, and _(hereinafter called “ Party B ”) of the ot _公司(以下简称“雇主”)与_公司(以下简称“承包商”)于_年_月_日特签订本合同。 WHEREAS 鉴于。。。 NOW THEREFORE THIS CONTRACT WITNESSETH that it is hereby agreed by and between the parties hereto as follows: 双方达成协议如下： civil engineering 土木工程 Chapter 1 Definitions and Interpretation Article 1 Definitions In the Contract (as hereinafter defined) the following words and expressions shall have the meanings hereby assigned to them, except where the context other requires: 第一条定义 本合同(按下文所定义的)中的下列词和用语，除文中另有要求者外，应具有本条所赋予的含 义： 1.1 “ employer m”eans the person named as such in this contract and the legal successorsin title to such person, but not (except with the consent of the Contractor) any assignee of such pers.on 1.1“雇主”是指本合同所指明的当事人以及取得当事人资格的合法继承人，但除非承包商同意，不包 括此当事人的任何受让人，本合同中的雇主为_(填入名称)。 1.2 “ Contractor ” means the person whose te h n a d s er been accepted by the Employer and the legal successors in title to such pers b o u n t not (except with the consent of the Employer) any assignee of such pers.on 1.2承包商是指其标书已为雇主接受的当事人以及取得此当事人资格的合法继承人，但除非雇主同意，不指此当事人的任何受让人。本合同中的雇主为_(填入名 1.3 “ Subcontractor e”anms any person named in the Contract as a Subcontractor for a part of the Works or any person to whom a part of the works has been subcontracted with the consent of the engineer and the legal successors in title to such person, but not any assignee of any such person. 1.3 “分包商”是指本合同中指定作为分包工程某一部分的分包商的任何当事人，或由工程师同意已将工程的某一部分分包给他的任何当事人以及取得该当事人资格的合法继承人，但不指此当事人的任何受让人。 1.4 “ Engineer ” means the person appointed by the employer to act as Engineer for the purpose of the Contract and named as such in this Contract. 1.4工程师”是指雇主为本合同目的而指定作为工程师。本合同中的工程师是指_(填入名称)。 1.5 “ Engin eer Represe ntative ” means a pers on appo in ted from time to time by the engin eer un der clause 9.2. 1.5工程师代表”是指工程师根据9.2条款随时指定的人员。 1.6 “ Con tract ” mea ns this Con tract, the Specificatio n, the Drawi ngs, the Bill of Quan tities, the
建设工程施工专业分包合同 甲方（承包方）： 乙方（分包方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 1、工程概况 1.1工程名称：_________________________________________________。 1.2工程地点：_________________________________________________。 1.3承包范围：_________________________________________________。 1.4承包方式：_________________________________________________。 2、合同价款 2.1工程合同价款：（大写）人民币____________元，（小写）人民币________元。 2.2合同价款的计价方法： ____________________________________________________。 2.3结算方式： 3、合同工期 3.1 工程开工日期为____年____月____日； 竣工日期为____年____月____日； 合同总工期为_________日历天。 四、质量标准 4.1工程质量标准为：_严格按照设计图纸及相关规范要求进行施工，工程质量必须满足甲方招标要求并符合国家相关建筑工程验收规范，且行政主管部门验收合格。_。
5、指令和决定 5.1就分包工程范围内的工作，承包人随时可以向分包人发出指令和决定，分包人应执行承包人发出的所有指令和决定。 5.2就分包工程范围内的工作，分包人应执行经承包人确认和转发的建设单位或监理单位发出的所有指令和决定。如分包人与建设单位或监理单位发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。 6、承包人驻工地代表 6.1承包人驻工地代表姓名：________________。 6.2承包人驻工地代表的职权：按合同约定向分包人发出指令，履行分包合同约定的职权和义务。 6.3承包人代表可授权具体的管理人员行使自己的部分权利，并在认为有必要时可撤回授权，授权和撤回均应提前通知分包人， 6.4承包人如需更换驻工地代表，应提前通知分包人，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。 7、分包人驻工地代表 7.1分包人驻工地代表姓名：________________。 7.2分包人驻工地代表的职权：按分包合同约定和承包人批准的施工组织设计、施工作业计划、工期控制计划、质量标准和承包人指令要求施工，遵守承包人、建设单位和监理单位的各项规章制度，履行分包合同中规定的其他所有职责和义务。 7.3分包人未经承包人同意，不得擅自更换驻工地代表。分包人如有违反，将被视为违约，并承担违约责任。 7.4如分包人驻工地代表违反分包合同规定的各项职责和义务，或承包人认为分包人驻工地代表不称职，承包人有权要求分包人更换驻工地代表。分包人应予执行。 8、承包人工作 8.1提供现场必要的施工条件。 8.2提供图纸资料并进行技术交底，总工期控制计划，审查并批准分包人编制的分包工程施工进度计划和施工作业计划。
工程技术承包合同模板 甲方：(以下称甲方) 乙方：(身份证) (以下称乙方) 为优质、快捷完成昌达停车场场平工程的施工设计及概(预)算任务，经甲乙双方平等协商，甲方将停车场场平工程的施工初步设计及概(预)算方面的工作承包给乙方，并达成以下协议： 一、合作项目工程名称 二、工程技术承包范围 2.1 场地平整及硬化施工设计。 2.2 场平土石方量的计算。 2.3 边坡防护施工设计。 2.4 浆砌挡土墙施工设计。 2.5 场内管网施工设计。 2.6 上述项目的工程量及概(预)算编制。 三、合同工期 3.1 从甲方交接乙方规划图及有关项目资料开始至资料交工为止。 3.2 双方拟定施工合作时间为8 天，即从20xx年6月1日到20xx年6月8 日。 3.3 以上合同工期，包括节假日在内，若因甲方原因造成暂停设计的时间，不包括工程编制时间。
3.4 如工期超出1 天，乙方应支付甲方超出工期的工程技术总费1%。 四、工程技术承包费用 4.1 施工设计及概预算费：按包干总价11000(元)，大写：壹万壹仟元整计费。 4.2 工程项目更改增加设计及预算费根据工作量及造价经双方协商拟定。 五、双方的一般责任 5.1 甲方责任 5.1.1 甲方管理单位全称：被授权对本工程履行甲方义务和权利。 5.1.2甲方负责交付规划图及具有资质测绘单位现场实测的1：500地形图全套及电子版，甲方向乙方提供满足施工设计所需的真实资料及要求。若甲方提供资料不真实，要求超出规范等，所造成设计不符合现状及工程量不合实际等，均由甲方自行负责。 5.2 乙方责任 5.2.1 乙方住址全称：宜昌市夷陵区罗河路33号。 5.2.2 乙方全权代表姓名：(身份证号码)。乙方中断换人，乙方应提前2 天书面通知甲方，经甲方代表书面同意后方可换人，后任继续承担前任应负的责任和承诺。 5.2.3 乙方负责本项目所需施工初步设计及概(预)算资料的编制。 5.2.4 在8天内，向甲方提供施工初步设计及概(预)算资料。 5.2.5 乙方配合甲方负责解释与交接资料编制。
工程施工内部承包合同 协议书 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】
工程施工内部承包合同 甲方： 乙方： 根据中华人民共和国劳动法、合同法及有关条文规定，经甲乙双方友好协商，甲方聘请乙方为甲方在消防安装工程施工承包人。工程以施工费包干形式进行合作。为分清甲乙双方责、权、利的关系，特签订以下合作协议，双方共同严格遵守执行。 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包范围： 4、工期：按甲方与建设方的工程合同。 5、质量等级：工程质量必须达到合格标准。并满足甲方与建设方合同约定的质量标准。 6、协议价款：工程承包价款为万元（大 写：）。 7、承包方式：所有施工费，包施工原始资料，包施工机械设备。 一、甲方的职责和义务： 1、负责工程的合同签订工作和开工前的图纸会审、技术交 底工作，负责施工中的协调和技术指导。 2、负责支付土建方的配套费用和施工水电费。 3、负责乙方施工进场前的协调工作。
4、负责由于建设方或其他施工的原因，给乙方人员造成伤 亡或事故的协调工作。 5、指导调试开通工作。组织工程检测及验收工作。 6、负责工程所需材料、设备的采购和供应。 7、对工程质量严格检查，对乙方施工中存在的问题提出整 改要求，并视情节轻重予以处罚。 8、审核、修正工程竣工资料，办理工程审计结算。 二、乙方的职责和义务： 1、必须自觉遵守甲方有关规章制度，服从公司管理，不得从事违反甲方利益的活动。如有违规违纪行为，按公司有关规定予以处罚。 2、必须按安全操作规程文明施工，杜绝一切事故隐患。 3、按建设方的图纸及建设方、甲方的进度要求施工。根据其进度要求，编制施工组织方案。 4、负责进出工地材料设备的装卸工作，负责工地材料设备的二次搬运。 5、严把质量关，认真组织施工。严格按规范和图纸施工，确保施工进度和质量。如出现安装质量问题，其返工的一切费用及造成的其它经济损失均由乙方承担。 6、负责参加施工技术交底会、协调会、施工现场会。及时催收工程款。 7、乙方必须为自己聘用人员购买保险，并安排施工人员的住宿。施工过程中所造成的所有伤亡及安全事故，及其它违规、违章、违法行为等，均由乙方负责。 8、在甲方指导下，做好工程的调试开通。配合检测和验收。及时办理交工手续。
建设工程施工专业承包合 同示范文本 In order to solve or prevent disputes, through establishing certain legal relations and realizing some common interests and wishes, all parties to the cooperation reach an agreement after consultation, and all parties signing the agreement have legal effect and are bound. 某某管理中心 XX年XX月
建设工程施工专业承包合同示范文本使用指引：此协议资料应用在解决或防止纠纷，通过建立一定的法律关系并实现某些共同的利益和愿望，合作的所有方经协商后达成协议，签字的所有方具有法律效力并受约束。，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 甲方：×××(写明名称、法定代表人和住所)(发包方) 乙方：×××(同上) (承包方) 甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建 筑工程承包合同条例》规定的原则，结合工程的实际情 况，达成如下协议。 第一条承包工程概况(包括工程名称、地点、内容、承 包的范围、开工和竣工日期、质量等级等内容) 第二条合同文件使用的语言文字、标准和适用的法律 (本条主要是用于涉外方面的) 第三条图纸(写明图纸提供的日期、套数、保密要求以 及图纸的解释等) 第四条甲乙双方驻工地代表(写明姓名、性别、年龄、
在单位中的职务) 第五条甲乙双方的基础工作 第六条工程进度计划 第七条工程监督(包括隐蔽工程的中间验收等) 第八条人事同价款及其调整 第九条工程预付款及工程价的支付方式和时间 第十条工程验收 第十一条决算 第十二条保修 第十三条争议处理 第十四条违约责任 第十五条双方约定的其他内容 第十六条本合同一式__份，当事人各执__份。本合同自__年__月__日(写明生效的时间或者条件)之日起生效。本合同未尽事宜，双方可以协商订立补充协议。补充协议与
LOGO 建设工程内部承包合同书WORD模板文档中文字均可以自行修改 ××××有限公司
编号：_____________建设工程内部承包合同书 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
总包方： (以下简称甲方） 承包方：（身份证号：）（以下简称乙方） 为强化企业管理，提高企业经济效益，调动项目经理的工作积极性，确保甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》中的各项经济与责任条款的全面履行，依照《合同法》、《建筑法》的原则。甲方将________________工程的施工任务交给乙方，代表公司处理并承担质量、进度、安全等技术及经济责任，为明确甲、乙双方的职责，结合本工程具体情况，经双方商议达成以下协议条款，以资共同遵守 工程概况 1.1工程名称： 1.2结构层次： 1.3建筑面积： 1.4工程地点： 第二条工程承包范围和形式 2.1工程范围：甲方与建设单位所签订合同的工程量、施工图纸范围内所有工程量 2.2承包形式：包工包料、包工期、包质量、包安全、包造价。乙方按建设工程标准、甲方管理要求施工，实行单项核算，自负盈亏。
第三条工程工期 3.1施工工期：年月日至年月日。（工期提前或推迟的奖罚按甲方与建设单位签订的建设工程施工合同书中的有关条款执行） 3.2如设计有重大变更、建设方缓建或停建、人力不可抗拒的自然灾害因素影响时，经建设方签证工期顺延。 第四条工程造价及价款的支付和结算 4.1工程造价暂按合同价（人民币大写）：，总价以工程竣工验收合格后甲方与建设单位决算的工程总造价为准。 4.2甲、乙双方商定甲方按工程决算总价的收取管理费。此费用包括甲方按国家和地方的法律标准应当缴纳的一切税、费，以及甲方对乙方进行的管理费、规费等费用。 4.3由甲方从分期到帐的工程款中将管理费用按比例预扣。 第五条甲、乙双方责任 5.1甲方的责任： ⑴、负责驻地施工注册，配合乙方做好驻地施工区域与建设单位、行政主管部门的协调工作，为乙方对本工程的承包和顺利施工提供必要的有关证件和手续。向建设单位收取工程备料款、进度款，并在扣除有关款项后及时划拨至乙方，负责财务监督和总拨款控制，确保乙方工程款的专款专用。 （2）甲方应当组建施工工程的现场管理班子，为乙方提供施工现场的管理人员和技术人员，审批核定乙方编制的施工组织设计（或施工
工程内部承包合同协议 书 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
工程内部承包合同 甲方：海力建设集团有限公司 乙方：___________________身份证号码： _______________________________ 由甲方承建的工程，需组织工程项目部具体履行合同约定的工程内容。经乙方申请，甲方审核同意由乙方负责本工程项目部管理机构的组建和实施建设工程施工合同的全部内容，为明确甲、乙双方的责、权、利，双方就该工程的质量、安全、工期、技术、经济、法律等方面的责任，根据相关法律法规及甲方的规章制度达成如下合约条款，供甲、乙双方共同遵守。 一、工程概况 建设单位： 工程名称： 工程地点： ______________________________________________________工程类型： ______________________________________________________ 二、工程范围 甲方与建设单位签订的施工合同、补充协议及承诺书中等的全部工作内容为乙方的承包范围。 三、合同工期
开工日期：___ 年 ___ 月 ___日（按照建设单位审批的开工报告为准）。 总工期： ________日历天 四、质量标准 按照甲方与建设单位签订的建设工程施工合同约定的质量标准及相关的国家和地方的行业技术规范标准执行。 五、安全文明施工标准 1、杜绝重大伤亡事故、重大机械设备事故和火灾事故；甲方不定时对乙方所承建的工程进行安全生产、文明施工综合大检查，若乙方工地被业主或行业主管部门通报批评，甲方有权根据项目规模从所收工程款中暂扣5-10万的风险保证金，等整改完成后退回。 2、工伤事故管理。若遇重大安全事故，出现重伤、死亡情况，应立即报告甲方，隐瞒不报一经查实，甲方有权对乙方处以50000元以上的罚款。 3、工伤事故的处理，凡每发生死亡一人/次或重伤一人/次的工伤事故，甲方根据情况有权暂扣乙方的工伤事故处理押金10-50万，乙方在对事故妥善处理并形成事故处理协议承担相应经济责任后，返还给乙方。 六、合同价款 工程造价（暂定）：_________________元(按甲方与建设单位签订的建筑工程施工合同约定的计价原则执行，实际工程造价以建设单位及审计单位最终审定结算金额为准）。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 国际工程承包合同(样式一) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
一工程总承包合同 ａ国的一家业主和ｂ国的一家国际建筑工程承包公司之间，就在ａ国的一座学校的施工建设，签订了工程承包合同。 现将合同全文介绍如下 合同 日期１９８３年３月３０日 地点＿＿＿＿＿市 本合同经下述双方签署 １．＿＿＿＿＿＿＿市卫生局局长＿＿＿＿＿＿先生以下简称甲方 ２．＿＿＿＿＿＿＿建筑工程承包公司海外工程部经理＿＿＿＿＿＿＿先生１９８３年３月２０日由＿＿＿＿＿＿建筑工程承包公司授权以下简称乙方出生地＿＿＿＿＿＿＿国家 国籍＿＿＿＿＿＿＿国家 总部＿＿＿＿＿＿＿国＿＿＿＿＿＿＿市 在ａ国的通讯地址＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿信箱 鉴于甲方要兴建的＿＿＿＿＿＿学校１００００的教学楼，乙方提交报价已于１９８３年２月１０日被＿＿＿＿＿市卫生局招标委员会接受并已中标。 根据＿＿＿国＿＿＿部１９８３年２月５日第３１８号决议，双方缔约于下 一合同内容 乙方要完全、准确地按照该合同条款、技术规范、设计图纸、工程量表、价格表及与合同条款有关的书面协议，在＿＿＿＿市对＿＿＿＿＿学校１００００的教学楼该工程为楼房，包括全套家俱、设备、空调进行施工。 乙方承认自己对合同的正文和附件，已有正确的理解，在此基础上同意缔约，按合同施工。 所有上述文件、附件，均是本合同不可分割的组成部分。
二合同金额 本合同总金额为＿＿＿＿＿＿＿第纳尔。 兑换美元的比例为７０％。 这个金额是用单价乘实际工程量的方法计算出来的，这是指概算工程而言。 至于分段工程则根据临时报表进行支付。 临时报表的书写方法应是双方在合同中一致同意的。 对乙方的支付要根据合同及其附件的规定。 合同价格是固定的，它包括乙方为施工所承担的所有费用、开支、义务、各种税款，包括因施工不良而支出的工程维修费及在合同期内规定的保修、保养费。 乙方无权以任何理由要求增加合同价格，如市场物价上涨，货币价格浮动，生活费用提高，工资的基限提高，调整税法、关税及税务，在ａ国国内或国外新增加赋税。 三工期 乙方必须根据本合同第＿＿＿号附件的说明，在自移交场地之日起的３８０天之内完成全部合同工程的施工。 正式的节假日包括在工期之内。 如果乙方由于某些不可抗拒的原因而认为不可能按期完工的话，可书面通知甲方，说明原因，并提出要求增加期限。 如果乙方证实这些原因存在，合同期限可以适当延长。 四移交场地 根据甲方向乙方发出的通知，进行工地交接，交接时须签订纪要，双方各持一份。 如果乙方或其接收场地的代表在通知中规定的期限内缺席，甲方可照常起草纪要，并将纪要的复印件寄给乙方。
YOUR LOGO 建设工程施工专业承包合同范本 正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
建设工程施工专业承包合同范本正 式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 发包人（以下简称甲方）： 代表人： 住址： 承包人（以下简称乙方）： 责任人： 住址： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就_______________项目 _______型建设工程协商一致，订立协议并共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：_______________ 2、工程编号：______________；施工许可证号： ______________； 3、工程地点：_______________ 4、工程范围：_______________ 5、工程方式：双方商定采取下列第_________种方式。
（1）乙方包工、包料。 （2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料 （3）乙方包工、甲方包全部材料 6、工程期限： （1）计划开工日期_________年_______月_______日，计划完工日期_________年_________月_________日，总共 _________日历天。 （2）开工前_________天，乙方向甲方发出开工通知书。 二、图纸和文件的保管与提供 （1）图纸由工程师单独保管，但应免费提供给乙方两套复制件。乙方需要更多复制件时，其费用自行负担。除非为执行合同绝对需要，乙方在未经工程师同意的情况下，不得将甲方或工程师提供的图纸、规范和其他文件用于第三方或转让给第三方。在发出缺陷责任证书时，乙方应将根据合同提供的全部图纸、规范和其他文件退还给工程师。 （2）凡是延期开工或顺延工期的约定，都是以约定的开工日期和竣工日期为计算基础。 三、工程质量 1、工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。乙方必须按照设计文件和国家现行的技术标准、规范进行施工。 2、乙方所承包的工程，必须全部达到国家现行的工程质量
工程施工内部施工班组分包协议书 甲方：建设工程有限公司 乙方：（班组负责人） 甲方承建的工程，经研究决定，落实由施工班组负责施工。为明确双方职责，按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下合同条款，共同遵守执行。 第一条：工程地点及名称 1、工程地点： 2、工程名称： 第二条：工程内容及方式 内容： 承包方式：实行质量、安全、工期承包施工，经济独立核算承包。 第三条：双方职责 1、甲方职责 ①对乙方的施工队伍素质力量、现场管理班子、机械设备的配备实行监督。 ②对乙方定期或不定期进行检（抽）查，如发现乙方现场管理混乱，工程质量、安全和进度达不到要求，甲方有权要求乙方进行整改，调整充实施工力量。 ③甲方委派代表，代表甲方对乙方施工进度、施工质量、安全生产及现场施工情况等进行监督检查。 ④配合乙方做好工程所需的各项工作，及时为乙方办理工程款结算业务。 ⑤监督乙方做好内部工程管理工作。 2、乙方职责 1、必须牢固树立“质量第一、安全第一、用户至上”的思想，全面履行甲方与建设单位的承包合同相关条款和一切承诺。 2、严格按业主合同要求及职能部门现行施工规范、质量检验评定标准及设计图纸要求进行组织施工。严格做好工程施工安全、质量等各项工作。 3、编制施工组织设计，开工前报建设单位，经批准后，由乙方组织实施，做好施工现场布置。 4、做好文明施工现场范围内各种管线及建筑物保护工作，确保管线正常使用。如有损坏，由乙方负责修复并承担所发生费用和责任。 5、在施工中指定专人负责现场施工、技术质量、安全、治安消防等工作。
并经常与建设单位保持联系，做好文明施工及工地整洁，同时做好临时用工的计划生育工作，执行国家颁发计划生育工作法规、法则。 6、施工项目全部完成竣工后，在未验收接管使用之前，做好成品保护工作，在保护期间发生损坏，由乙方自费予以修复。 7、对进场施工人员必须进行安全生产，文明施工的教育，杜绝因工死亡和重大工程安全事故。安全事故确保控制在1‰以下。发生事故引起的一切经济损失列入项目成本支出，且每起事故处罚1.0—2.0万元。施工现场文明施工达不到要求的惩处3000—10000元。省、市、县各级施工文明大检查应达到合格，达不到合格，通报批评的处以1.0—2.0万元罚款。做好综合治安管理工作，杜绝民事、刑事案件的发生。 8、对工程质量问题无条件处理。如由乙方原因造成的，其处理费用和工期损失，由乙方承担。省、市、县各级施工过程质量大检查达不到合格，处以3000—10000元惩罚，达到通报表扬以上的给予奖励。 9、施工防护工程需要在施工范围内采取必要措施，并做好施工照明、看守、围栏和警卫等安全措施。如乙方未履行上述义务造成人身伤害，由乙方承担责任及发生的费用。 10、按月支付施工人员工资，不得拖欠。如有违约，甲方从工程款或工程履约保证金中扣除，并处以所欠工资2倍的罚款。 11、应积极纳税，并全额承担工程所产生的一切税金、规费。 12、乙方严格按甲方公司规章制度相关条例执行，全力维护甲方公司信誉。 13、由于项目管理不善造成的项目亏本，由乙方承担一切责任，并补亏为盈。情节严重的，追究法律责任。 第四条：工程质量检查与验收 1、本工程施工质量，乙方保证达到合格。 2、乙方提供竣工资料和验收报告时间，应在验收前15天内提供完整的符合建设单位要求的竣工资料，甲方公司备案一份。由建设单位邀请有关单位进行预验，在预验中发现质量问题，乙方应及时纠缺。正式验收待工程全部竣工后，按有关规定办理交接手续。 3、乙方在施工中如发现设计、质量、材料等问题应及时与建设单位及设计单位联系，共同协商处理。 4、本工程因乙方施工质量原因，经验收单位验收后达不到合格工程，翻工至验收合格为止，费用由乙方自负。 第五条：工期
合同编号：YT-FS-8412-57 国际工程分包合同(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
国际工程分包合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明 确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方_____（以下简称总包商），和乙方_____（以下简称分包商），于_____年_____月_____日在_____订立本分包合同。鉴于总包商已同_____国_____大型电气项目管理局（以下简称业主），就在_____国的_____号工程项目的设计，运输和施工签订了合同。鉴于分包商愿按该合同实施土建和安装工程而报了价，鉴于总包商已接受分包商的报价，依据分包商_____年_____月_____日，_____号文件及其所附的报价表（注），现双方达成协议如下： （一）下列文件应是本分包协议的一个组成部分： 1．电气、机械及技术操作的合同通用条款（1980年第一版）。 2．合同的特殊条款。 3．_____工程项目的技术规范。
4．工作范围和技术要求。 5．土建和安装工程分包合同的报价表。 （二）定义 1．“总包商”：系指甲方_____。 2．“分包商”：系指乙方_____和乙方_____将工程的任何部分转包给别的任何专业公司或机构。 3．“总包商的工程师”：系指由总包商指派的监督分包商工作的人员。 4．“分包”：系指由分包商按本合同第三条“工作范围”规定而要执行的工作。 （三）工作范围 本工程包括在_____国境内，根据业主的技术规定，建设_____工程项目，如图所示。 1．提供所有工程的监督人员，熟练和非熟练工人，提供运输、测绘工具及设备，挖掘及钻孔机械，吊车，以用于塔架安装和绝缘箍，地线配件，拉力条的安装以及导线挂垂和拉直等工作。 2．提供混凝土材料、水泥、砂、石子、灰浆材料、
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建设工程施工专业承包合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
发包人：沈阳亨润达医用设备安装工程有限公司 承包人：黄俊 第一部分协议书甲方（发包人）：沈阳亨润达医用设备安装工 程有限公司合同编号： 乙方（承包人）：黄俊 签定地点： 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平、和诚 实信用的原则，为明确双方在施工过程的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订 本协议。 一、工程概况 工程名称： 工程地点：________________________________________________________ 工程内容：详见施工图 二、工程施工范围 施工范围：详见施工图 1. 2. 三、协议工期 1.开竣工日期： 2.总日历工期： 3.严格按照甲方提供的施工进度表进行施工。 4.工期顺延：下列情况造成竣工日期推迟，经甲方项目经理确认，工期相应顺延。①工
程量和设计变更增加②因不可抗拒的自然灾害对工程造成的损害③因其他原因。 四、质量标准 按总（分）包合同有关质量的约定，依据国家现行的《医院洁净手术部建筑技术规范》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《通风与空调工程施工质量验收规范》、《洁净室施工及验收规范》和《采暖与卫生工程施工及验收规范》等工程质量评定要求，本工作必须达到质量评定一次性验收合格等级要求,争创优质工程。 五、协议价款及支付 1.协议的承包方式：清包工方式 (1)活包工方式(2)包工、包辅材方式(3) 一次性包死 2.价款计算方法： (1)工程量暂按甲方施工图及甲方提供的工程量活单计取，完工后按实结算。其中甲乙双方协商的单价中已含对应施工内容及相关系统的调试费用、建筑工程意外伤害险的费用、社会保险费用、本协议约定的乙方工作及责任所对应的各项费用。 (2)价款计算明细： 3.暂估承包总价(人民币大写)：肆拾肆万玖仟元整 4.协议价款支付方式： (1)人工费支付方式：按工程进度先将人工费以生活费方式支付，生活费按约定比例发放，工程竣工支付至协议总价的95% ,留些质保金在质保期满后一次性付活。 (2)辅材费支付方式：协议签订后支付辅材费合同总价款的2,施工过程中按照 工程进度支付，工程竣工验收合格后支付至材料费合同总价的留匕质保金质保期满 后一次性付活。 六、组成协议的文件 组成本协议的文件包括： 1、本协议书 2、本协议专用条款 3、标准、规范及有关技术文件 4、图纸
施工技术资料承包合同 单县财富广场二期名仕豪庭工程施工技术资料发包人（以下简称甲方）单县财富广场二期名仕豪庭工程施工技术资料承包人（以下简称乙方） 经甲乙双方友好协商，一致同意以下各项条款内容： 一、双方联系电话： 甲方： 乙方： 二、标的： 1、甲方愿意将名仕豪庭财富广场二期工程所有施工资料发包给乙方。 2、本合同中所指“施工技术资料是指：土建资料、水电资料、安全资料、竣工 备案资料及创优资料。 3、本条第二款中“竣工备案资料”是指建设单位向当地建设行政主管部门办理 房屋备案所用的所有资料；若本工程建设单位委托施工单位负责编制，则乙方愿意替甲方完成“竣工备案资料”的编制工作（但该部分购买表格费用另行计算）。 三、数量： 1、本工程施工技术资料合计一式三份，一份由乙方负责移交当地城建档案馆， 一份由甲方负责移交建设单位，一份由甲方负责移交施工单位。 2、本工程施工技术资料一式三份中仅一份为原件且须移交当地城建档案馆，其
余两份均为复印件或影印件。 3、若本工程甲方认为施工技术资料原件不足需增加，则该部分产生的费用须另 行结算（详参本合同第六条第二款） 四、质量： 1、乙方须按当地建设工程质量监督站的质监要求、城建档案馆存档要求、监理 单位监理资料归档要求、施工单位施工技术资料归档要求进行编制。 2、本条第一款所述所有编制根据和要求均需由甲方在工程刚开工以书面形式 通知乙方；否则本工程施工技术资料编制依据由乙方自行确定。 3、本工程施工技术资料编制完成后，由乙方负责分别装入装入档案盒并分别移 交给甲方或城建档案馆。 五、专用条款： 1、甲方在工程刚开始时须移交给乙方一套完整的施工图纸，工程结束后归还甲 方，乙方须负责保管好。 2、甲方在工程施工过程中须及时把相关工程变更联系单、原材料构配件设备质 量保证资料（包括质保单、合格证、检验报告、认可推广证等）移交给乙方，且须均为原件，否则因此产生的责任由甲方自行负责。 3、工程各项验收前三天甲方应提前通知乙方做好充分的准备工作。 4、工程施工过程中甲方须及时配合乙方准备把相关试件试块送达当地检测中 心，并由甲方负责送样费用。 5、本工程施工技术资料所用纸张、打印复印耗材、档案盒（袋）、笔等均由乙 方向甲方实报实销，但须以有效凭证为据。 6、本工程所发生的有关原材料构配件、试件试块测试由甲方自行负责；（取样