编号：第合同
公路工程施工劳务分包合同
桥
梁
灌
注
桩
工
程
项
目
桥梁灌注桩工程项目劳务分包合同
甲方：
乙方：
甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就五（犍）沐快速公路A、B 标段部分桥梁冲击成孔灌注桩基础工程项目和为完成工程施工的临时工程及施工准备等劳务分包事项协商一致，订立本合同，共同遵照履行。
一、总则
1.1、处理总合同、本合同应遵循的基本原则：
1.1.1、甲、乙双方应严格遵守和执行本合同。
1.1.2、双方应当遵守业主和监理发布的其它文件和资料等。
1.1.3、双方有关工程的洽商、变更、书面协议或文件。
1.1.4、乙方在对所承包工程进行实施及修补缺陷等工作时，应承担、履行与承包工程有关的主合同中甲方的所有责任和义务。
1.2.5、如乙方将工程整体转包或分包，则本合同自行解除，视为乙方违约。
二、劳务工程名称、范围及内容
2.1、工程名称：五（犍）沐快速公路A、B 标段桥梁冲击成孔灌注桩基础工程项目
2.2、工程地点：犍为县
2.3、劳务分包施工内容：
五（犍）沐快速公路A、B 标段桥梁冲击成孔灌注桩基础工程施工及为完成灌注桩成孔（包括扩挖部分）、钻机就位、护筒埋设、钻机钻进、泥浆池制作、泥浆制作循环、成孔、清孔、辅助安装钢筋笼、导管安拆、灌注砼、试压件的制作及文明施工及自用设备的上下车等工作内容。
2.4、工程施工范围：五（犍）沐快速公路A、B 标段中所有的桥梁冲击成孔灌注桩基础工程，结算时以实际完成的桥梁数量进行结算。
三、分包工作期限
3.1、自年月日始至年月日止，总工期个月；缺
陷责任期年。（时间由总合同中规定的期限和业主调整后的期限为准）。
3.2、以上工期是经过双方慎重考虑可能影响工程进度的一切因素而约定的工期。在实际施工过程中，业主和监理按月下达计划确定的阶段性工期要求对乙方同样生效，如遇其他因素影响计划工期的实现时，甲方有权对本项目相应工期进行调整，乙方必须无条件服从。由于业主前期征地工作未落实、设计原因、不可抗力致使乙方拖期，经业主同意的情况下总工期可适当顺延，否则乙方不得以任何理由要求顺延工期。
四、承包方式、劳务报酬及预付款
4.1、本劳务分包采取固定单价承包方式。
4.2、劳务分包单价按￠1500冲孔桩：元/米，￠1800冲孔桩：元/米，￠1200冲孔桩：元/米计取，未单独列项内容的费用视为已包含在相应项目或综合单价中；该报价包含甲供材料及乙方完成本工程所需一切费用（劳务费、机械费、小型机具使用费、运输费用、燃料费、水电费、其它材料费、进退场费、保险费、管理费、利润、税金）和隐含风险在内的以及完成本合同约定工程所做的辅助工序所需的费用总和，零工和其他费用不再另行支付。
4.3、乙方签订本合同前，已对现场和周围环境以及相关资料进行了详细、认真的察看和核实，充分了解了自然环境和施工条件，乙方已将由此对工程的影响在单价中充分考虑，签约后乙方自行承担由于单价偏差或其它原因引起的风险，在本合同履行期间不予调价。
4.4、工程量计算
工程项目经监理验收合格后，工程数量的计算招标文件中规定的计量规范、两阶段施工图、变更图纸、实际完成的施工段落、双方签认的工程数量为依据进行计算，（具体工程项目可参考计量规则进行修改）计算结果经甲乙双方的指定人员审核、签字确认后，以加盖甲方公章的电子表格计算的工程数量为最终结算数据。
4.5、根据国家有关规定，工程进行竣工审计。若在审计中扣减的部分属于乙方的工作内容，甲方按业主或中标单位扣减的金额从乙方的工程款中扣除。
五、劳务分包费用结算和支付
5.1、月支付：截止到每月25日，乙方上报本月完成并由甲、乙双方共同对已完合格工程进行现场验收结算，且乙方按甲方要求制作并提交了相应的测、试、检资料，交与甲方进行整理，由甲方统一向业主报送计量支付报表，待业主将该计量款拨付到项目部给甲方后，由甲方按双方签订的劳务分包清单单价计算分包费用并扣除相应扣款后7日内视资金情况由甲方向业主出具付款委托函，待乙方出具相应的发票后，甲方根据施工计量结算情况代付工程款给乙方，
但总额应不高于当期结算工程款的70%。
5.2、若乙方未上报当月结算、测、试、检资料时，不予支付上月工程款。
5.3、完工结算：待乙方完工后，双方应完成以下工作：
（1）工程经甲方、监理、业主、质监站验收达到质量要求；
（2）乙方按甲方、监理、业主、质监站要求提供了竣工资料；
（3）甲方提交了综合评价报告；
（4）乙方出具地方材料款、人工费、机械租赁费、租地等涉及地方问题没有欠款的证明；
（5）双方签订退场协议并履行完毕；
以上工作完成后视甲方资金情况给乙方支付工程款，总额不超过结算总工程款的95%。
5.4、最终结算：质量缺陷期期满后，乙方再无其它问题(包括民工工资、质量、甲方材料款、水电费等),甲方可给乙方办理最终结算，一次性结清全部工程款。
5.5、在工程费用结算过程中，如果甲方未能及时获得业主支付的工程款，或甲方为了工程有特殊用途等，不能及时结算时，乙方应自行承担资金周转义务，不能因此而停工，影响工期，不得出现围攻项目部、管理处、地方等有关部门等现象，否则乙方愿承担1万元/次的违约金，给甲方及其工作人员造成损失及伤害的，由乙方负责赔偿并承担相应法律责任。并不得向甲方索要利息及其它任何形式的赔偿。
5.6、甲方对乙方以支票或办理银行转账的方式进行付款；乙方向甲方提供相关正式发票，且发票签章应当与收款账户的单位名称相一致。（该发票不包括甲方提供的油款以及人工工资等）。
5.8、工程款支付按甲方财务结算办法及程序进行支付。本合同及其他相关附件（如甲方工作人员出具的相关数据等）中标明的数量及单价，与双方最终签字认可的结算单标明的数量及单价不一致的，以双方最终签字认可的结算会签单标明的数量及价格为准。
5.9、本工程项目无材料预付款、开工预付款、进退场费，开工前乙方须垫付满足施工需要的一切费用。
六、履约担保、质量担保及税费
6.1、本合同正式签约后三日内，乙方应按所承担劳务分包工程总额的 %向甲方缴纳履约保证金，并于指定的时间内存入甲方指定的银行账户。乙方进场后，甲方进行履约检查，乙方的人员和设备符合本合同要求的，甲方返还乙方元；如乙方的人员和设备不符合本合同要求，每拖期一天罚款1000元。其余履约保证金在业主组织交工验收颁发合格证书之日起日内退还给乙方。
6.2、乙方所承担劳务分包工程的质量保证金为工程劳务总价款的5%，由甲方在乙方的支付中逐月扣除，在质量缺陷期满无质量问题时返还。
6.3、本劳务分包合同涉及到相应的营业税及附加、工程一切险、第三方责任险，由甲方负责并承担费用。其余税费根据财务有关规定由乙方自行办理并承担相应费用。
七、工程质量
7.1、乙方须对本合同约定工程质量负责，严格按照技术规范要求以及设计图纸精心组织，科学、规范施工。达到国家现行施工技术规范的质量等级标准。
7.2、工程质量控制以施工招标文件及业主和总监办有关质量要求的文件为依据，并服从甲方、业主委派的现场工程师及驻地监理工程师的监督、管理。如因乙方原因造成的工程返工，费用由乙方自负。如因甲方原因造成的工程返工，费用由甲方自负。
7.3、乙方应按相关质量验收评定标准对分部、分项工程进行质量自检评定，必须接受甲方委派的现场质检人员的监督，并将评定结果及时交甲方检查并报验，并接受甲方的质量评分；为保证工程质量，甲方将不定期地对乙方施工工程进行抽查，如发现质量问题，除令其无偿返工外，累计超过三次，甲方有权勒令乙方退场。
7.4、达不到约定质量标准的工程部分，甲方有权要求乙方限期返工，返工费用乙方承担，并接受上一条约定的惩罚。
7.5、具备隐蔽条件的隐蔽工程，乙方应进行自检，自检合格后通知甲方进行验收。验收合格后，乙方方可进行隐蔽工程的施工；隐蔽工程施工完成后需经甲方和监理工程师进行验收方可进行下一工序施工，验收不合格，乙方须在甲方限定时间内整改后重新验收。对已完隐蔽工程若发现质量隐患，甲方、业主及监理工程师有权责令乙方重新施工，相关费用乙方自负。
7.6、乙方对已完工程，须如实上报甲方，甲方认为必要时，可随时复核，乙方须积极配合（如挖开隐蔽工程）。
八、甲方权利和义务
8.1、组建与工程相适应的项目领导班子，全面履行与业主的合同，组织实施管理的各项工作，对质量、安全、工期向业主负责。
8.2、负责本合同承包范围内工程控制测量复核、技术交底、组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集和整理及交工验收。
8.3、按时提供相关施工图纸一套；及时组织人员对乙方进行技术交底、安全交底，安排相关管理人员配合乙方施工。
8.4、甲方可根据工程进度需要，随时对乙方的进场人员、工程机械设备进行检查，如果不能满足工程进度和质量的要求，随时要求乙方增加或调换技术人员和机械设备，并于甲方通知后 3 日内到位，否则视为乙方违约；乙方不能满足甲方工程进度和质量等要求时，甲方有权对乙方的施工人员及机械设备和工程施工项目进行统一调配和安排，乙方必须服从并承担所产生的费用，同时不能减轻乙方的工期责任；如果采取以上措施后，情况还没有改观，则甲方有权指定其他队伍分割其工程量，乙方必须无条件服从，并必须同意签订分割协议。
8.5、甲方在乙方进场后提供有关控制测量（导线点和水准点）的参数。
8.6、甲方负责提供本工程临时用电的高压部分（从高压线到配电盘部分）。
8.7、按本合同的约定向乙方支付劳动报酬及相关奖励。
8.8、负责与中标单位、业主、监理、设计部门联系。
8.9、甲方应积极协助乙方协调好地方事宜，如因甲方原因引起的地方纠纷，甲方负责解决；乙方原因引起的地方纠纷，由乙方解决，费用自理，甲方可以协助协调。
九、乙方权利和义务
9.1、乙方必须保证满足施工要求，乙方进场主要人员、设备、仪器等必须如实上报甲方。
9.2、乙方应自觉遵守国家政策、法律、法规及项目部有关规章制度和总体布局安排。未经甲方书面授权或允许，乙方不得擅自与业主等有关部门建立工作联系；不得以甲方的名义私刻项目部公章；乙方对于甲乙双方签订的主体合同外的其他合同与协议及对外从事的一切民事活动，须以乙方自身的名义进行，并确保甲方免受任何第三方可能对乙方提出诉讼造成的连带责任。
9.3、根据本工程工期、工程量及各项合同条款，及时组织高素质的施工队伍和机械设备进场，保证开工后立即形成均衡生产能力，乙方须无条件执行甲方、业主以及监理工程师的指令、命令和通知等。
9.4、严格按照施工设计图纸、施工技术规范、相关的技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到规范要求，因乙方施工的工程质量达不到验收标准，乙方应无条件返修并不得影响整体工期，由此造成甲方形象或经济损失的，由乙方赔偿甲方相关损失。并扣除乙方10000元/次的违约金。
9.5乙方根据施工总进度计划的要求，每月25日前提交下月计划；提交阶段施工计划；旬、周施工计划；以及与完成上述施工计划相适应的劳动力安排计划；施工计划经甲方批准后严格实施。
9.6科学安排作业计划，投入足够的人员和设备，保证工程质量和进度，必须保障满足阶
段性工期目标，乙方必须指定施工现场负责人，施工现场负责人外出必须向甲方项目部领导请假；未经甲方同意，不得将工地主要设备撤离现场。
9.7承担由于自身责任造成的质量整改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱差造成的损失及各种罚款。
9.8、自觉接受甲方及有关上级管理部门的管理、监督和检查，随时接受甲方检查其设备状况、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他施工单位协调配合情况。合同履行过程中，甲方下达的一切指令、文件乙方应及时存档，不得外泄。
9.9、乙方施工中要及时、准确、全面的填写施工原始记录及甲方要求填写的技术资料，每月20日前提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理中间计量、交工验收，交给甲方（技术资料的填写视签定合同的具体内容添加或删除）。
9.10、乙方根据甲方提供的相关资料进行切实的实地考察，做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线及已完工程部分的成品工程保护工作，一经发现，应在第一时间保护好现场并通知甲方，若因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
9.11、凡是在本工程项目内与已建成公路等有交叉、干扰的地段，乙方应在不影响其正常运营并注意保护地下管线的前提下，合理安排施工组织设计，并采取有效措施保证施工及人员安全；凡是工程项目内与其它在建工程有互扰的地段，乙方应做好与其他施工单位的协调工作；在工程项目内，凡是地形复杂、场地狭窄的地段，乙方应按实际施工要求制定完善的施工组织计划；凡是有跨沟渠工程，乙方应合理安排工期，以尽可能避开汛期灌溉期进行水中施工，确保汛期施工的质量和安全。
乙方的合同价款中已包含采取上述措施而发生的所有费用，如因乙方的措施不力，导致河道堵塞或影响公路、通讯线缆、供水、供电、输油、输气管道的正常安全运营，所造成的一切损失或造成本工程工期的延误，均由乙方自行承担，甲方不负任何责任。
9.12、乙方必须具备足够的营运资金，在乙方所完成工程达到验收标准，同时甲方工程计量款拨付不到位的情况下，乙方须保证工人及设备的日常费用、按时发放工人工资。当期计量金额不足以支付工人工资时，乙方必须自筹资金，按业主、甲方要求的工资发放制度及时发放工人工资，不得以任何理由克扣、拖欠工人工资，否则，甲方有权扣除乙方其它相关款项，代其发放给工人。
9.13、乙方在施工中要严格执行甲方规定的施工工序，每道工序完工后在取得甲方或中标单位现场工程师和监理工程师的签认后方可转入下道工序施工；若发现设计图纸有误或图纸与实际不符合时，乙方应立即报告甲方现场工程师，待征得监理工程师确认后，按批复的变更设
计图纸（或指令）施工；施工中若发生质量事故时，必须立即报告甲方现场工程师，及时提出整改措施，在取得监理工程师同意后，立即组织力量自费进行返修或返工。如因业主或监理变更施工图纸原因，造成的工程量变更，经业主、监理同意批复后，甲方按照双方签订的相关合同单价乘以变更数量，经甲乙双方共同确认后支付乙方。
9.14、乙方服从甲方财务结算支付办法，依甲方的财务管理办法要求执行。
9.15、乙方负担生活用水、低压供电（配电盘以下的所有用电附属材料和设施）、自身临时生活设施建设等费用，乙方工作人员工资、福利、食宿、劳保等费用自理。
9.16、乙方应积极配合甲方协调好地方关系，如因乙方措施不当引起的地方纠纷由乙方负责。
9.17、乙方施工中应注意避免或减少环境污染、噪声污染、扬尘、污水、废油、垃圾等污染，注意保护周边农作物，做好水土流失的防治，保护自然景观，因乙方未尽到注意和防护义务等引起的纠纷由乙方负责。
9.18、乙方保证工程整体质量达到合格标准，各施工工序满足规范要求，并独立全部承担质量问题造成的一切损失（例如:桩的偏位、声测管的堵塞、塌孔、扩孔、卡锤、掉钻、掉护筒等一切与其有关的工作）。发生质量事故后，如果乙方隐瞒不报或擅自撤场，则视为乙方违约，甲方有权拒付其所有工程款，并有权继续追究乙方其他的经济责任。
9.19、乙方应当配备足够的专职资料员，按照甲方与业主及规范要求，做好施工原始记录、施工技术资料、日常试验、检验资料的填写、整理，并在甲方要求的期限内移交给甲方。
9.20、乙方应当严格执行《劳动合同法》，与其使用的劳务人员签订劳动合同。
9.21、乙方须在危险的施工地段设立明显标志和安全防护措施，如发生内部人员及外来人员的安全事故和人身财产损害，乙方承担全部赔偿责任。
9.22、工程完工后，乙方施工部分遗留的问题，乙方应积极主动的进行处理解决，并承担所有费用。如遗留问题乙方不能在甲方规定的期限内处理，甲方有权单独委托其他单位进行处理，发生的全部费用从乙方质保金中扣回。
9.23、乙方必须在竣工验收合格之日起 7 日内完成人员、设备退场工作，不得以任何理由拒绝。
十、乙方人员管理、民工工资和人身保险
10.1、乙方工作人员及民工使用不得违反国家法律、法规等相关规定。
10.2、乙方进场人员必须与合同中约定的岗位人员一致，进场时必须携带所有技术职称证书、特殊工种操作证、身份证等原件，接受甲方检查，上述证件复印件留存甲方至施工结束。
承包合同 发包方(甲方): 承包方(乙方): 甲方承建之嘉善县2014年荻沼高标准农田建设项目渠系二标段,现由乙方采 取包工包料、安全生产及安全设施等方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,特商定如下条款,共同遵守执行。 一:工程名称:嘉善县2014年荻沼高标准农田建设项目渠系二标段 二:施工地点:嘉善县西塘镇荻沼村 三:工程内容:安装约:(大小尺寸合计)钢砼承插管950m、钢砼平口管1700m、砼梯形渠15000m、素砼涵管1000m,以及PE管800m 、老沟拆除500m、老沟压顶200m,详见清单或图纸。 四:施工工期:2014年11月28日----2015年4月30日前如期按时或提前完 成所有本项目的施工任务,拖延工期在业主允许期限内,否则每延期一日,按结算总价的1 ‰向甲方支付罚金。 五:承包方式及金额:渠道安装包工包料带劳动工具,主材一定要按业主验收合格甲方签到合同的厂家进货乙方代为联系,总价控制在结算价的84.5%以内,否则超出部分由乙方支付。 六:付款方法:根据主合同月报付款方式,工资材料分开支付。 七:施工质量: 1 、本工程质量等级为合格,质量达不到要求时必须改正达标合格。
2、主材不按甲方签订合同的厂家进货,甲方有权不予支付货款。 3、本工程质量必须通过甲方、业主、监理、质监站的验收和确认。,请保留 此标记。) 4、乙方必须严格按本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。 5、乙方如达不到本合同约定的质量等级,甲方有权责成乙方进行返工,由此造成的一切工期、经济损失由乙方全额承担。如乙方达不到约定的质量等级,由此造成的业主罚款全由乙方全额承担。 6、乙方在施工中发生一般质量事故,由甲方提出处理方案,经建设单位同意后,由乙方负责处理,处理结果由甲方报送政府有关部门;发生重大质量事故,必须按政府规定的处理办法进行处理,同时承担因此产生的责任。 7、甲方为维护自身的声誉、品牌、形象,将对本工程质量进行不定期的巡查,在巡查过程中发出的质量整改通知书乙方必须在规定的时限内整改完毕,发出的对乙方的罚款通知,须说明罚款理由并由乙方全额承担,乙方必须在罚款单上签字接受,乙方拒绝签字并不影响罚款单的生效。 八:双方责任: 1、甲方对现场的工程质量、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。 2、乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,做到文明施工、安全 施工。 3、严格按照施工图纸与设计变更通知施工,尊重和服从业主、监理单位及甲 方管理人员的监督与指挥,对工程质量全面负责
建设工程劳务分包合同 工程承包人（甲方）： 劳务分包人（乙方）： （具备相应资质的公司名称，必须填写全称，应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致；公司的最新年检通过的营业执照、资质证书和负责人身份证核对原件后，复印件作为合同附件） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1 工程概况 1.1 工程名称：； 1.2 工程地点：； 1.3 劳务分包内容：。 2 分包工作期限 开工日期：年月日，竣工日期：年月日，总日历工作天数为：天。具体开工日期以甲方下达的书面开工令为准。劳务分包人应按照合同约定工期组织施工，确保工程承包人总工期目标的实现。因劳务分包人原因造成的工期延误，工程承包人损失的费用由劳务分包人负担；非劳务分包人原因造成的工期延误，工期顺延。 3 合同价款及工程量 3.1 合同总价：暂定为人民币元（大写）。 3.2 工程数量：详见附件一《工程量及费用清单》。附件一中所列工程数量为暂定数量，不作为最终结算的依据，最终以乙方实际完成的符合合同约定质量标准的工程数量，结合本合同附件一中所列单价确定结算总价。
3.3 合同单价：详见附件一《工程量及费用清单》。 3.3.1 本合同为不同工作成果的计件单价合同。价格一次包干，在合同履行过程中和工程验收后，甲乙双方不得以任何理由要求调整本合同单价。 3.3.2 清单中的单价为相应工程劳务作业计价细目下全部作业的综合单价。合同单价包含了除合同约定由甲方提供的工、料、机外完成合同规定工程劳务内容而发生的全部费用以及完成本工程劳务可能发生的一切风险。 3.3.3 本合同单价中不含建筑业营业税、城市维护建设税、教育附加费，由甲方统一缴纳。其他税费由乙方按照国家有关规定自行缴纳。 4 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 4.1 本合同及附件； 4.2 双方在合同执行过程中协商，并签署补充协议书； 4.3 合同在执行过程中，业主、监理、甲方所编制的施工计划，对工程质量、工艺、安全、环境、进度等方面的书面通知和文件要求； 4.4 双方签约人的授权委托书； 4.5 本工程施工总承包合同。 5 质量要求 5.1 工程质量满足下列标准： 。 5.2 乙方必须按本工程采用的施工技术规范、甲方提供的施工图及技术交底精心组织施工，加强质量控制，确保工程质量，按时完成本合同工程施工及其缺陷的修复。 5.3 在施工中甲方根据与业主签订的总包合同条款中有关质量标准组织验收，如果质量不符合标准，乙方必须返工修复，其费用损失由乙方承担；工程质量低劣又无法挽救的，由乙方负责赔偿包括业主质量罚款在内的全部经济损失，且工期不予顺延。 5.4 隐蔽工程在未经自检和现场监理检查之前均不得随意覆盖或隐蔽，乙方应保证甲方质检人员及监理对将要覆盖或隐蔽的工程进行检查和测量，合格后才能隐蔽。否则应由乙方返工，费用自负。
建设工程劳务分包合同范本通 用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-072034
建设工程劳务分包合同范本通用版 编号：______________ 发包人：_____________________________________ 承包人：_____________________________________ 分包工程名称：_______________________________ 施工地址：____________________________区（县） 发包人（全称）：________________________________ 承包人（全称）：________________________________ 根据《中华人民共和国合同法 》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规 ，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容
1.1工程名称： ______________________________________________ 1.2工程概况： ______________________________________________ 1.3分包工作内容： __________________________________________ 范围包括： __________________________________________________ 1.4工程监理单位（全称）：________________________________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月 _____日，工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为：_________元（人民币）大写：_________
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 水利工程劳务分包合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
合同编号：HGXPHD2014- 分包人（全称）：华贯建设有限公司 承包人（全称）： 分包工程名称：四川巴中核心区西片河道治理工程 施工地址：四川巴中兴文毛古河 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平■等自 愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1. 1 工程名称：四川巴中核心区河道治理工程 1. 2分包工作内容： 范围包括：_____________________________________________________________________________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向分包人提供作业人员共■名。 工种：,人数:;工种：,人数：;工种：,人数：; 工种：,人数:;工种：,人数：;工种：,人数：; 第三条合同工期 开工日期年日，完工日期_____________________ 年日，工期为。 第四条合同价款 4. 1 合同价款为：下部基础： __________ 元/m3 （人民币），大写：_________ 元/m3。 上部墙身： _______ 元/m3（人民币），大写：_________ 元/m3。 钢筋制安： _______ 元/t （人民币），大写：元/t。 4. 2工作内容包括：班组所届段落的模板安拆；碌浇注（若遇泵车施工时：包括泵车支垫及钢 管的来回运输，泵管的存置、泵管的移动、安拆、活洗、运送到指定的地方堆放好）；碌的振捣成型抹平、扫毛；碌养护（不少丁7天的不问断浇水养护）；有需要的搭设操作架和支撑架；基坑施工期间基础碌未浇筑前的抽、排水人工；泵管堵塞活理及因此造成每次施工人员24小时内的停窝工损失；碌运输车进入现场后的指挥协调；碌的浇注、震捣不少丁两遍、扫毛、养护、碌浇筑前 的看护、场地的活理；拆模后的垃圾活理；如遇特殊情况、因碌原因需留设施工缝时按甲方要求施工、施工缝等部位的凿毛及完工后的收尾工作；碌浇筑前至少24小时内提出需混凝土工程量的
矿山爆破承包合同 管理方（甲方）： 证件类型及编号： 地址： 施工方（乙方）： 证件类型及编号： 地址： 甲、乙双方经自愿、平等协商，就爆破施工的有关事宜，达成一致意见，特订立本协议，以资共同遵守。 第一条、工程项目 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程范围： 四、工程期限： 自年月日至年月日 第二条、风险保证金 乙方须向甲方交纳风险保证金￥万元，于乙方正式进场时缴纳。 施工过程中，因乙方原因造成乙方人员发生工伤事故，需要进行医治、赔偿款时，如乙方未能及时履行义务，甲方可以用该项风险金进行预先处理，而后由乙方承担相关费用并及时补足；当风险金不足予偿付时，甲方有权依法向乙方追偿。如因甲方原因造成甲方人员伤亡或乙方人员伤亡，乙方不承担赔偿责任。 乙方入场满个月，甲方应全额退还风险保证金（不计利息），甲方不得以其他理由推诿、拖延拒绝退还风险保证金，否则，甲方按照风险保证金的向乙方承担违约责任。 第三条、双方权利、义务 一、甲方权利： 1、享有该矿山的管理权。 2、甲方有权对乙方的施工质量、进度和安全等事项进行监督。 二、甲方义务：
1．甲方必须提供明确的施工要求和准确的施工计划，以便乙方按计划进行施工；2．甲方必须找准、划定爆破地方、范围，未经甲方或甲方施工队同意，视为无效工作，甲方不予以认可和计量结算。 3．甲方应为乙方的爆破作业提供方便的运输路线及其他必备的条件，在爆破作业时乙方负责清理所有施工人员及机具，施工人员未能清理完毕的，甲方应配合及时处理。 4．乙方在每次爆破前必须将爆破现场周围500米内的爆破时可能涉及或侵害到的人，财产和物资提前告知甲方，如甲方不配合清理，否则造成的损害由甲方承担。 5、甲方必须按时、足额向乙方支付劳务款； 6、甲方需积极为乙方创造良好的施工环境，负责协调地方关系，保证施工现场周围良好的人文环境，如因甲方矿山手续不全、现场设备及人员不到位等原因造成乙方窝工，甲方按照相关国家标准向乙方进行赔偿。 乙方的权利： 1、乙方享有该工程的承包劳务经营收益，承担承包劳务经营亏损； 2、甲方应按时、足额向乙方支付工程劳务款； 四、乙方的义务： 1、遵守有关法律、开采方案、作业流程及安全制度等，遵守当地民风民俗，服从甲方的管理，积极配合、协助甲方开展各项工作。 2、承担各项承包生产所需要的设备、设施、用品、材料（零配件等）的购置、维修、更新费用以及所产生的人员工资、水电费、伙食费、安全经费等。 3、按甲方的要求合理组织人员进行施工，确保按期完工。 4、负责爆破时的安全工作，在甲方的协助下做好撤离和警戒工作，负责现场周围的巡视，并按有关部门的要求和甲方的目标做好爆破作业工作。 第四条、工程质量 乙方应按照制定的开采方案进行作业，合理、有效提高原矿利用率和原矿质量。如有夹层、夹石、应先行剔除；无法剔除而需一同爆破的，废石应予清理。其它工程应符合施工设计要求。 第五条、工程造价和付款方式 1、方价：税后价：。（包括钻孔、爆破等费用，包括装车）。 2、付款方式： 工程量每月结算一次，乙方在每月日向甲方上报工程量，甲方于次月日 向乙方支付上月的全部工程劳务款。如未按时支付，或未全额支付，甲方应承担由此造成的违约责任，并向乙方支付未付劳务款的违约金。如甲方迟延天未 给乙方支付劳务款，乙方有权停止施工，造成的损失乙方不承担任何责任或乙方有权单方解除合同，由此造成的乙方的窝工损失及其他应付费用，由甲方承担。 3、计量方式及验收标准： 矿石开采工程以现场实际测量为准。 4、民爆物品的计价与管理： 油料（油罐乙方自备）、炸药、导爆管等由甲方提供，费用（按市场价计算）由乙方承担，甲方在支付工程款时扣除。如因甲方提供的上述物品引发安全责任事故，后果由甲方承担，与乙方无关。 第六条、安全责任
编号：YB-HT-009773 北京市建设工程劳务分包 Beijing Construction 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 文档中文字均可自行修改 编订：YunBo Network
北京市建设工程劳务分包合同（官方范本） 编号：______________ 发包人：_______________________________________________________ ________________ 承包人：_______________________________________________________ ________________ 分包工程名称：_______________________________________________________ __________ 施工地址：_______________________________________________________
_______区（县） 发包人（全称）：_______________________________________________________ ______ 承包人（全称）：_______________________________________________________ ______ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1·1工程名称：_______________________________________________________ ___________ 1·2工程概况：_______________________________________________________
水利机械设备安装劳务分包 协 议 书 甲方： 乙方：
水利机械设备安装劳务分包协议书 合同编号: 甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规的有关规定，甲、乙双方在平等自愿的基础上，就…..有关事宜协商一致，达成如下协议。 一、工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3施工内容： 二、承包方式及单价 甲方对乙方实行综合单价承包，单价见下表：
2.1以上表中单价中包括了为完成工作内容而发生的人工费、材料及消耗性材料费、生活施工的临时设施费、管理费、人员进出场费等与之相关的一切工作所发生的费用，同时也包括了现场内所有材料、设备、工器具的再次倒运费用等乙方应承担的各种费用；且以上单价均含税。 2.2以上表中单价工作内容包含水利设备的接收、存放、保护、运输、倒运、安装以及小型材料的采购，和为完成水利设备安装需要的焊接等需要的工序以及为完成水利设备安装所做的一切工作，还包含施工用水、用电、吊装等为完成设备安装的一切工作内容。
2.3表中单价甲方已充分考虑了并且乙方已充分注意到工程施工过程中存在征地、移民搬迁障碍及雨雪天等气候障碍等风险，若由此造成乙方窝工，乙方不得向甲方提出任何索赔或补偿。 2.4分包单价在见上表，除本合同另有规定外，单价均不得调整，部分变更涉及的单价，待监理、业主批复后再行确定。 2.5本协议估价约20万元。 三、工程量计量及支付： 3.1施工过程中严格按照甲方提供的水利设备安装图纸进行施工，以主合同文件和设计图纸工程量计量，设备安装工程量计量方法以主合同解释为准。 3.2中间计量只作为支付当月工程进度款的依据，不作为最终计量的终值。最终计量的工程量是在设计总量的范围内，甲方现场施工管理人员、测量人员签字的、甲方经营合同部审核的工程量。 3.3因乙方原因超出设计图纸和规范规定允许范围的工程量和因乙方原因造成返工的工程量，不予计量。 3.4甲方每月月底对乙方进行一次结算，甲方收到发包人的当月进度支付款到帐后七天内办理支付手续，乙方所完成的工程量如果监理和发包人没有签认或结算没有到帐，甲方将顺延支付时间，直至监理和发包人签认支付证书或结算到帐为止。如果发包人支付不足，甲方按发包人实际支付比例调整进行支付。 3.5乙方需要采购的小型设备规格应严格按设计图纸及合同文件执行，同时甲方要求乙方提供变更项目需要采购的材料及设备的正规发票，变更项目的工程量及单价按监理、业主批复的工程量及单价执行。 四、进度和质量要求 4.1乙方要严格按照图纸施工，按照主合同、施工技术规范中的相关标准控制工程质量，确保质量达到工程所需标准，否则，甲方有权对乙方处以其结算款总额百分之十的罚款。 4.2发包人、监理、甲方以及质检单位如发现不符合设计及规范要求的不合格现象，应立即返工，由于乙方原因造成的质量事故，一切责任及费用由乙方全部承担（详细指
爆破劳务协议书 甲方： 乙方： 乙方现场充分考证，协商后，也本着平等、自愿、诚实、守信的原则，同意承包中国石油三公司爆破项目工程。起点是贵阳安顺平坝至幺辅镇，间距约40公里，下标是79公里，共计二个标段。现就该工程事宜，达成以下协议，共同遵守。 一、甲方提供乙方爆破施工现场，按时将炸药和雷管运送到场，炸药、雷管成本价为炸药每吨12000元，雷管每发2元计算，柴油价低于市场价格0.6元/公斤，如市场价提高，均与乙方无关，而且乙方只按以前的单价计算。 二、结款方式为前期：2012年11月8日进场施工之日起（具体时间以进场通知书为准），至2013年1月5日结算前期的总工程量的90%，计算并付现金，以后按每月进度90%计价付款，剩余余款在本标段施工完两个月结清。 三、乙方进场生活费、油费、炸药费、雷管费由甲方先行垫支，之后在首次付款时在乙方所完成的工程中扣除。其生活费暂按每人每天拾元计算。 四、乙方进场自带所需的工程用具、设备和相关技术人员，并出示所持有相关的工作证件。管理安排好进场劳务人员。须服从甲方项目部管理人员的正确安排。如有违反甲方有权给予处罚。甲方负责给乙方的工作人员购买人身安全险。
五、乙方在施工过程中，申报当日所需炸材计划表，签写好进出数据单，填写当日施工记录，做好爆破前安全防范，准确的给出引爆信息，严控装的量。禁止放冲天炮或大炮，严格按照中国石油三公司项目部爆破方案实施。如有违反者给予处罚，并承担由此所造成的损失。 六、乙方在施工中，如因甲方原因影响施工，应给予乙方人工费和机械误工费，价格按当前市场价定给予赔偿。乙方必需完成项目部下达每月计划的工程（12km-16km）如期不能完成给予处罚，即日整改。 七、乙方爆破土石方每立方综合价9.5人民币计算（一次性包干）。均以实际收方为标准。如乙方在施工中，500米以下未产生引爆过程，甲方须无条件按实际方量计价并付款。超过500米则不给予乙方计量付款。 八、甲乙双方的约定，签订协议的当日，乙方向甲方交付合同履约金贰万人民币。待工程正常运行后期满一月。甲方退还乙方履约金贰万人民币，并不计息。 九、本协议一式二份，双方认可签字生效。未尽事宜，甲乙双方另行商议。 甲方：乙方： 证件号：证件号： 手机号：手机号： 签订地点： 年月日年月日
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 建筑施工劳务分包合同样本(合 同范本) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit
建筑施工劳务分包合同样本(合同范本) 【篇一】 甲方：____ 乙方：____ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_____（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：____ 工程地点：____ 第二条工程承包范围____ 第三条工程工期 1.计划开工日期：_____年_____月_____日，计划完工日期：_____年_____月_____日，总日历天数_____天；
2.主要节点工期：_______ 3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到_____ 第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1.本合同； 2.本合同附件； 3.招投标文件； 4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范； 注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 第六条标准规范 本合同适用标准规范：______
合同编号：zwjfb-1502劳务分包合同
北京市住房和城乡建设委员会 北京市工商行政管理局 二O—五年九月 1 -1 - 协议书 劳务作业发包人：（以下简称发包人）劳务作业承包人：（以下简称承包人） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。 1、工程名称： 2、劳务分包合同内容： 2.1本合同劳务分包范围： 本次工程量清单及图纸中标明部分（详见清单后附） 3、合同价款总额Y （人民币），大写：。----------- 4、分包工作期限 开工日期：2015年11 月20 日--------------------------------
竣工日期：2016年3 月18日---------------------------- 总日历天数为：120天_____________ 5、劳务作业人数：70人。 6、组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）本协议 （2）专用条款 （3）通用条款 （4）《建筑长城杯工程质量评审标准》DB1仃1075-2014、鲁班奖质量评 审标准； 2 -2 - （5）图纸及工程量清单； （6）合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件； 7、合同生效： 本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。 合同订立时间：2015年11 月20 日--------------------------------- &合同订立地点：北京大兴奥宇科技英巢1214房间 发包人：（合同专用章）承包人：（合同专用章）
址：址：住地 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 话系联电：系话3 ：电联 - 3 - 第二部分通用条款 9、发包人义务： 9.1 劳务分包合同约定的劳务作业完成后，发包人自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起28 日内完成审核并书面答复承包人；逾期不答复的，视为发包人同意承包人提交的结算资料。 9.2 上条款所述结算程序完成后，发包人应当自结算完成之日起28 日内支付合同约定的全部价款。合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。9.3 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 9.4统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。 9.5按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。 9.6随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查，确保工程质量，对存在
四川巴中核心区西片河道整治工程劳务分包合同 第三条合同工期 开工日期_____ 年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。第四条合同价款 4．1合同价款为：下部基础：_________元/m3（人民币），大写：_________元/m3。 上部墙身：_________元/m3（人民币），大写：_________元/m3。 钢筋制安：_________元/t（人民币），大写：_________元/t。
4．2工作内容包括：班组所属段落的模板安拆；砼浇注（若遇泵车施工时：包括泵车支垫及钢管的来回运输，泵管的存置、泵管的移动、安拆、清洗、运送到指定的地方堆放好）；砼的振捣成型抹平、扫毛；砼养护（不少于7天的不间断浇水养护）；有需要的搭设操作架和支撑架；基坑施工期间基础砼未浇筑前的抽、排水人工；泵管堵塞清理及因此造成每次施工人员24小时内的停窝工损失；砼运输车进入现场后的指挥协调；砼的浇注、震捣不少于两遍、扫毛、养护、砼浇筑前的看护、场地的清理；拆模后的垃圾清理；如遇特殊情况、因砼原因需留设施工缝时按甲方要求施工、施工缝等部位的凿毛及完工后的收尾工作；砼浇筑前至少24小时内提出需混凝土工程量的申请等等所有工作，包工完场清。包干单价包括上述工作所需要的所有人工费、辅材费、机械费以及管理费、保险费、劳保费、利润等一切费用在内；结算以现场管理人员实际收方数量乘以合同单价既为结算价款。 砼材料的损耗不得超过1％,如超过1%损耗, 按甲方的采购价格以实际超过的领用量在乙方结算中扣除。不得在领出的钢模板上打眼，或做其他任何损伤钢模板出库状态的操作，领出的木模板安拆后归还损耗不得超过30%，木枋不得超过10%，钢管扣件不得超过3%，超出部分照价赔偿。 第五条合同价款的结算和支付 5．1结算、决算资料： 5．1．1分包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制施工预算书。 5．1．2承包人根据分包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。 5．1．3有效的月度工作量结算资料、人工工资表及书面洽商变更、现场签认资料等。 5．2合同价款的结算和决算： 5．2．1分包人应于每月28日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。 5．2．2工程交工后28日内，承包人向分包人递交完整的决算资料，分包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。 5．3合同价款的支付： 5．3．1 分期支付劳务费的，每期付的劳务费数额在建设方拨款时不得少于己办理结算额的 70 ％，余款在分包人对该段落的工程质量确认后及决算资料予以确认后30 日内付清。 5．3．2合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理，付款时分包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。 第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理 6．1安全施工：分包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。 6．2重大伤亡及其他安全事故处理： 6．2．1发生重大伤亡及其他安全事故，承分包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢
土石方劳务承包施工合同 发包方;(以下简称甲方) 承包方;(以下简称乙方) 根据(中华人民共和国合同法）和相关法律.法规的规定，为明确甲.乙双方在工程承包中的权利.义务与责任,确保工程任务的全面完成,本着平等互利.自愿的原则, 经甲.乙双方协商,签订本合同. 一。工程概况 1，工程名称；亿源煤矿土石方施工 2，工程地点；亿源煤矿 3；工程量;按甲.乙双方共同测量数据为准(实方). 4;工程造价;经双方协商确定土石方挖.运.平的单价每立方8.5元,爆破税除外,排土场.养护乙方负责,(爆破由甲方自行完成)。 5；工程土石方运距1.2公里,深度40米,超出部分由甲方补贴乙方. 第二条物价因素 在施工过程中,油料由甲方供给,按当地的石油市场价,最高现价不能超过9000元/ 超出部分由甲方负责. 第三条.工程结算与付款方式 1.工程价款结算;甲乙双方每月共同测量核算后为最终结算依据.
2.付款方式,每月30日双方测量向甲方上报工程量,甲乙双方进行核定后次月8日前以 现金形式打入乙方账户,乙方指定一名财务人员与甲方结清,按当月工程量90%结 算,次月按100%结算. 3.乙方付给甲方保证金元人民币大写元人民币,当合同终止时, 甲方应在7天内无条件退还给乙方元人民币大写元人民币. 第四条双放责任 一.甲方责任; 1.保证施工方用水.用电到达现场后,水.电费由乙方承担,道路畅通,有足够的临建 场地及停车场地. 2.如有群众闹事甲方出面负责处理及与有关部门协调解决,为施工队伍创造良好的 施工环境. 3.甲方派代表在施工现场引进技术,质量监督检查及有关施工签证.解决应该有甲方 解决的问题. 4.工程变更,甲方应在三天前以书面形式通知乙方,并签订补充合同或另外协商,否 则造成的经济损失由甲方承担,并相应顺延工期,进场时间开工时间, 如不能开工,甲方要赔尝乙方所有的费用. 5.(不可抗力的因素或主管部门的检查除外)由于甲方原因造成乙方施工机械运输车 辆误工或停工,责任由甲方承担,并承担相应的费用,工期顺延,补尝乙方机械误工费,挖掘机2000元/天,翻斗车1000元/天,铲车800元/天,洒水车500元/天,人工费每人200元/天. 6.工程竣工后,甲方应组织专门人员在三日内进行验收,所剩工程款在七个工作日内全
工程劳务分包协议书 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
工程劳务分包协议书 甲方（发包方） 乙方（承包方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就新疆建设兵团第七师一二五团2016年农业综合开发高标准农田建设项目（新疆昌吉方汇水电设计有限公司）工程达成一致，订立协议并共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： 新疆建设兵团第七师一二五团2016年农业综合开发高标准农田建设项目工程。 2、工程地点：奎屯市第七师一二五团田间地 二、工程范围及内容： 1、工程量2—3公里，85元/每立方米（宽口311厘米、底47厘米、边150厘米）及图纸所示内容。 2、承包形式：劳务承包 三、工期
1、开工日期：以监理工程师签发的开工令为准。 2、竣工日期： 3、合同总工期为工作日，期间如果连续大风等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后工期可相应顺延。 四、质量标准采用下列： 1、工程质量达到甲方要求标准。 2、符合国家质量验收标准。 3、双方约定的标准，具体为： 五、付款方式： 1、工程开工进场，乙方自行垫付生活费20天。 2、后续按工程进度依次拔款（按工程量60—80%结算）。 3、全部完工，经项目部及甲方验收完成后，七天之内预付总工程量的80%。 4、剩余部分，工程到款全额付清，一个月之内。 六、安全与责任： 1、乙方必须严格遵照安全规范。 2、不得违规操作，如有违规操作，将自行承担后果。
七、施工组织与工期 1、施工中的水、电、住宿、工具等设施由乙方自行解决，甲方全力配合。 2、工地所需砖、水泥、沙石、混合料及拉运机车由甲方自行解决，乙方配合指挥。 3、施工期间，甲方全力配合乙方工作，技术交底必须有专人负责。 4、如中途退场，将按工程量的50%结算，如有争议，可法庭起诉处理。 八、法律效率 本合同一式三份，经甲乙双方签字后生效，均受法律保护。如有其他额外争议，经甲乙双方认可后继续补充协议。 甲方：乙方： 电话：电话： 日期：日期：
劳务分包合同 甲方（承包人）： 法定代表人： 乙方（分包人）： 法定代表人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权利、义务和经济责任，结合本工程具体情况，经双方协商一致，订立本合同。 第1条工程概况 工程名称： 工程地点： 建筑面积：平方米 结构层次： 第2条承包范围及方式 2.1 承包范围： （1）按广东省华南建筑设计院设计蓝图、图纸会审记录、设计变更通知， 施工过程中未进行施工前的一切图纸变更、技术更改随变，均己纳入承包范围以内。 （2）包施工操作所需的加工机械、工具及劳保用品； （3）现场主材由甲方提供，按照节约用料的原则进行使用，超过预算量， 除非工程量有所增加，否则所发生的材料均由乙方承担。 2.2 承包内容：所有给水（冷热水）排水（雨、污、废水）工程及给水管道 清洗，水压试验等正常使用前所有工序。所有低压配电柜、进出柜电缆、封闭式母线槽、照明设备电箱、进出箱电缆、灯具、开关、插座、管线、防雷、等电位等的安装调式工作。消火栓系统、喷淋系统工程的安装调试及自动报警系统工程的安装、调试。主体施工期间预埋工程。 即：
2.2.1 冷、热水给水施工的全过程及相关的工作以及三级配电箱以外的所有施工用机械用电等； 2.2.2 低压电房配电柜、不间断电源安装调试； 2.2.3 低压柜进出线缆、封闭式母线槽安装调试； 2.2.4 照明、设备电箱、灯具、管线、线槽、插座、开关等的安装调试； 2.2.5 屋顶、基础接地母线、基础防雷、铝合金窗、金属结构等的防雷校直、等电位箱安装调试等。 2.2.6 消火栓系统、喷淋系统工程的安装及调试。 2.2.7 自动报警系统工程的预埋、安装、调试。 2.2.8 以上工程内容含均含地下室人防部分安装工程。 2.2.9 施工现场的全部水平运输及垂直运输（塔吊不能用时）； 2.2.10 浇灌混凝土时值班、检查管是否有松动或移位现象； 2.2.11 本工种作业范围内场地清理与工程相关的成品保护、清洁。在每次混凝土浇灌前须做到工完场清； 2.2.12 施工期间的文明施工：验收前本工种楼房内垃圾清理装上袋，并与下道工序办理交接手续； 2.2.13 施工期间可能发生的以下不可预见性的因素，需采用人工进行二次作业：（1）机械故障； （2）停水停电； （3）不可抗拒的气候条件； （4）设计变更及其他； （5）现场材料整堆。 2.3 承包方式：
爆破施工劳务合同 合同编号：ZSlJ-JQ-2016-第01号 甲方：中国水利水电第六工程局有限公司金桥水电站引水系统工程项目部 乙方：西藏天宇爆破工程有限公司 依据《中华人民共和国合同法》、《民用爆破物品安全管理条例》、《爆破安全规程GB6772-2013》、《爆破作业项目管理要求CA911-2012》等法律法规的，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，经双方协商一致，特订立本合同，双方共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称：西藏金桥水电站引水隧洞、调压井及压力管道土建工程施工。 2、工程地点：那曲地区嘉黎县忠玉乡 3、劳务工程范围：与甲方工程施工有关的爆破物品领取，签字，装药盒， 起爆，当日未用完的爆破物品当日退库等劳务作业。 二、工期 1、暂定30个月（按金桥水电站引水隧洞爆破施工工期计算）费用，结 算工期以实际爆破作业时间按月计算，若不足整月则按整月计算。 三、价格及付款方式 1、施工管理服务费：乙方每月向甲方领取人民币￥35000.00元，大写叁万 伍仟元。 2、付款方式：月底支付，支付前乙方需提供增值税专用发票。 3、火工材料购买必须提供发票。 四、双方责任 甲方责任 1、甲方成立爆破作业施工队的现场管理机构，全面负责工程进度，工程质 量，施工技术，安全生产管理工作。 2、负责火工材料款的支付，负责爆破，钻孔，装药，联网，警戒，起爆等 工作。
3、有权监督、和纠正乙方所派相关作业人员的违规操作和不安全行为。 4、负责向乙方提供竣工项目的施工合同、施工方案和全部单位资质资料。 5、确保乙方在爆破施工前、爆破工地所设计的管线，网线，下水道，构筑 物，树木和农作物等全部拆除，覆质土清理干净。 6、承担废弃土石方的堆放地选择和挖运等相关费用，严格按照规范化施工， 台阶式开采，边坡的危石清理。 7、负责爆破施工时，机械设备的拆除，人员疏散及安全工作，做到安全生 产、文明施工，如出现大小安全事故，由甲方自行承担各项经济损失和法律责任。 8、甲方所派的工作人员必须购买60万元以上保险。 乙方 1、负责作业地点派专职人员，具体对爆破物品的领取、发放、退库、装药、 起爆工作。 2、乙方专职人员发现安全隐患，应即时向甲方现场负责人报告，报告后甲 方现场负责人应即时排除，如甲方现场负责人不即时安排排除，乙方专职人员有权停止爆破物品的发放和使用。 3、乙方按照现行《劳动合同法》与所属员工签订劳动合同，购买工伤保险， 商业保险额必须在60万以上。 4、乙方所有进场人员的调整，必须提前3天向甲方项目负责人申请，取得 甲方项目负责人同意后方可进行调整。 五、合同未尽事宜 本合同在实施过程中，如有不足经过双方协商签订补充合同，补充合同经双方签字盖章与本合同具有同等效力。 六、争议的解决 本合同履行过程中发生争议，双方本着友好的原则，协商解决，协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院起诉。 七、违约责任 1、双方应严格遵守合同，任何乙方违反合同约定，给对方造成损失时，应 向守约方支付总额10％的违约金。
建设工程劳务分包合同范本 合同编号： 发包人：(以下简称甲方) 承包人：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，并结合工程当地有关规定以及本工程的具体情况，遵循平等、公平、自愿、守信的原则，双方就本工程劳务承包事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程规模： 四、承包范围： 五、签约地点： 六、双方工作 1、甲方有关工作： (1) 甲方任命___________ 为甲方现场管理代表，负责本合同工程的 配合、管理及技术指导。 (2) 对劳务分包人进行入场教育，解决施工中遇到的属甲方责任难题。 (3) 开工前向乙方提供工作面，提供一个施工及生活总水表、总电表，表后管线由乙方自理。 (4) 全面负责整个现场的协调和管理，负责监督、检查等事宜，有权要求乙方辞退不听指挥和不听安排及不能胜任的人员。 (5) 向乙方提供相关施工图纸—套，遇业主变更时需及时提供变更资料。 (6) 根据业主与甲方签订的主合同工期合理编制总进度计划、月施工进度 计划和周施工进度要求，并及时提供给乙方 2、乙方有关工作：
(1) ______________ 乙方任命 ___________________________ 为工地负 责人(岗位证书号：_____ 身份证号 码：_________________ )，全面负责工地现场本合同工作内容的施工与 管理。 乙方保证其工地负责人必须全天 24小时在工地负责日常事务，未经甲方书面同意擅自离岗的，按________ 元/天支付违约金，违约金自甲方书面 通知送达分包人时支付；分包人不支付的，甲方有权在分包人进度款中扣除。 (2) 乙方必须按甲方的要求(如工种、人数、进场时间、质量、安全、进度等)组织人员进场，工程结束时，需办理有关离场手续。乙方人员年龄必须是年满十八周岁至五十周岁之间的健康守法男性公民；如系少数民族公民，乙方须向甲方说明，并征得甲方同意后才能进场。进场人员必须按甲方项目经理部的计划要求配足。 乙方应对进场人员进行必要的审查，防止“三逃”人员混入。如乙方没有履行此项义务，让“三逃”人员混入的，每发现一人需向甲方支付违约金 __________ 元。 (3) 乙方必须配备施工机具、设备(如：钢筋制安机具、反铲等，可 以附表的形式附于本合同后)：______________________________________ (4) 乙方必须有健全的质量安全管理制度，在现场设专职质量和安全检查员(报甲方备查)，做好自检记录。乙方质量和安全检查员必须接受甲方质量和安全检查员的领导，按甲方质量和安全员的要求，必须履行参加质量安全会、协助业主监理检查等义务。 (5) 乙方必须有健全的合同签订、工资支付、安全培训等劳务管理制度。乙方应直接与其劳务人员建立劳动合同关系，负责处理相关劳务、雇员受害赔偿、劳资纠纷等与其雇员所发生的一切事宜。 乙方承担其工人因从事乙方安排的工作任务所致的工伤、他人损害 (含被他人损害和致他人损害)等赔偿责任。一旦乙方工人发生工伤、他人损
勘察设计劳务分包合同 （建筑工程设计） 项目名称： 发包方（甲方）： 分包方（乙方）： 签订时间： 签定地点：
发包人委托分包人承担项目的设计及相关技术服务工作，该项目地点: 。经双方协商一致签订本合同，共同执行。该项目设计深度和标准必须达到国家及地方相关的法律、法规、设计规范、设计标准的要求。 第一条本合同签订依据 1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《技术合同实施细则》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2 国家和地方有关勘察设计管理法规和规章。 第二条设计依据 2.1劳务分包合同。 2.2发包人提交的基础资料。 2.3分包人采用的主要技术标准是国家和地区现行的有关规范和标准及有关规定。 第三条发包人向分包人提交的有关资料、文件及时间 3.1 发包人向分包人提交的有关资料、文件： 1：500地形图（建设范围及红线图）、有关市政设施资料（给水水压；供电负荷；道路标高等）、工程地质勘查报告书（深度满足国家相关规范要求）、上级批准的有关文件及资料等。 3.2发包人向分包人提交的有关资料、文件的时间：
合同签订一周内。 第四条项目分包工作内容及范围约定 配合甲方现场收资工作，人数应满足甲方要求；配合甲方进行方案设计工作，并根据需要到现场进行方案汇报工作；根据工程需要，安排专业设计人员进行图纸绘制工作；所有的效果图由乙方负责完成，并对效果图的质量及时限负责。 第五条分包人向发包人交付成果的份数及时间 5.1 分包人向发包人交付成果的份数： 提供图纸、文本、说明书、图册及相关成果十份，电子光盘三套。 5.2 分包人向发包人交付成果的时间： 年月日前完成。第六条费用 6.1 双方商定，本合同勘察设计劳务分包费用合计￥万元（大写：）。 6.2 付款进度： 6.2.1合同签订一周内甲方支付乙方万元； 6.2.2 工程进行一半支付万元； 6.2.3乙方完成分包工作及提交成果七日内，甲方支付乙方 万元。 第七条双方责任