合同编号: XXXXXXXXXXXXXXXX 市政燃气管道工程非开挖穿越施工合同
工程名称:XXXX市政燃气管道工程非开挖穿越施工
发包方(甲方):XXXXXXXXX有限公司
承包方(乙方):XXXXXX有限公司
签订地点:XX市
签订日期:二〇一三年X月
XXXX市政燃气管道非开挖穿越施工合同
发包人(甲方):XXXXXXXXXXX有限公司
承包人(乙方):XXXXXXX有限公司
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就XXXXXXXXXXXXXXXXX市政燃气管道工程非开挖穿越施工事项协商一致,订立本合同双方共同遵守。
第一条基本情况
1、工程概况
工程名称:XXXXXXXXXXXXXXXXX市政燃气管道工程非开挖穿越施工。工程地点:XXXXX。
2、工程承包范围及方式
承包范围:施工路段:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX所涉及的需非开挖穿越的管线路段。
承包方式:本工程是包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全的单价合同。以实际完成的工作量乘以单价计算工程款。
3、合同工期与工程质量
合同工期:以签订施工合同的当天开始计算,XX个日历天。
工程质量标准:合格,执行国家、XX省、XX市现行验收评定标准。
4、合同单价、总价与支付方式
按施工管径的不同单价,施工管径XXXXX为XXX元/米,工程量约为XXXX米;施工管径XXXXX为XXX元/米,工程量约为XXXX米。单价内已包含穿越时弧度系数。单
价中包含但不限于以下费用:人工费、材料费、机械使用费、材料检验费、预算包干费、措施项目费、规费、管理费、利润、税金、招标代理费等为完成本项目所需的全部费用。
合同总价为人民币XXXXXXXXXXXXXXXXX元正。
(小写¥XXXXXXXXXXXX元)。
支付方式:乙方在非开挖穿越工程整体完工后,填写竣工报告和结算单,交甲方现场管理人员确认。甲方在收到竣工报告后一个月内,支付工程结算总额的50%;非开挖穿越部分管道验收合格后二个月内,支付工程结算款50%。设计变更、现场签证在结算时一并支付。
乙方提供相应金额且符合招标人所在地税务主管机关要求的发票,否则招标人有权拒绝付款。
第二条施工设备材料
非开挖穿越施工所用设备材料(除燃气管道外)均由乙方提供,乙方所用设备材料应符合相应的国家规范标准,甲方有权对乙方所用设备材料进行检查,如发现不合格,甲方有权要求乙方整改,由此所导致的工期延误等责任由乙方承担,并赔偿甲方因此造成的损失。
第三条双方的责任和义务
1、施工前,乙方必须准备好必需的人力、机械及施工用水电,并采用探测仪器对施工的地段进行必要的探测工作,完成后需提供给甲方一个探测报告和施工方案,并署名,乙方对提供的探测报告和施工方案负全部责任。
2、乙方指定非开挖穿越的工作坑位置,并给出工作坑的尺寸和日程安
排,由甲方安排人员施工。
3、施工中,乙方必须严格按照预定的施工方案施工,以避开原有市政管线,如发生任何的管线破坏,都由乙方承担,并全额赔偿第三方的损失。
4、乙方应保证穿越燃气管道时燃气管道不因穿越而发生任何质量上的问题及可能会在将来使用中所产生不良影响等。
5、施工中所产生的泥浆由乙方负责清除干净,由甲方现场管理人员验收,工作坑的恢复工作由甲方安排人员完成。
第四条工期约定
1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。
2、因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。
3、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。
4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上,工期相应顺延。
5、甲方负责协调好管道安装单位与非开挖穿越施工单位的关系。
第五条验收
一、工程质量
1、乙方应采用先进钻机和先进的探测设备以保证施工质量。
2、乙方应按已定施工方案施工,如在非开挖穿越过程中发生因拖拽管道而发生管道断裂或出现漏气现象,乙方应全额赔偿甲方损失。
3、乙方应负责其所完成的非开挖穿越工程通过相应的验收。
4、工程量的计算:以钻入点和钻出点之间的水平直线距离进行计算,工程量应由甲乙双方代表现场签字确认并作为工程结算依据。
第六条违约责任
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。
2、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方1000 元违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方每天1000元,作为奖励。
3、由某方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第七条合同组成的文件
1、本合同、工程施工安全合同
2、投标书及其附件;
3、投标报价书、工程报价清单;
4、施工图纸、标准、规范及有关技术文件;
5、中标通知书。
第八条争议处理方式
在本合同履行过程中,出现任何争议时,双方应通过友好协商的办法解决,协商不成时,任何一方均可向XX市人民法院起诉。
第九条附则
1、本合同一式四份,其中甲乙双方各执二份,具有同等法律效力。
2、本合同经双方签字盖章之日起生效,各自履行完义务后自行失效。
3、本合同未尽事宜,由双方协商解决。
发包人(盖章):承包人(盖章):
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人: