为贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，明确甲、乙双方在施工过程中的职责，经甲、乙双方共同协商一致，同意签订以下内容的安全生产协议，共同遵守：
一、（以下称甲方）
（以下称乙方）
乙方应接受甲方的统一安全管理，遵守甲方各项施工安全管理制度，并对分包项目安全管理全面负责。
二、甲、乙双方必须认真贯彻执行国家和XX市颁布的有关安全生产法令、法规、规范、标准、规章、制度。
三、工程的承包方式为联合承包。
四、乙方在入场前，应按XX市规定办理有关证件，手续不全，不准进场施工。
五、乙方负责人应对乙方全体人员在生产中的安全和健康全面负责。
六、乙方应建立健全安全组织，配备安全管理人员，制定安全管理措施，并监督检查执行情况。
七、乙方应给工人配备合格的安全防护用品，并监督、指导正确使用，对违章人员应予以纠正。
八、乙方人员未经允许不得随意进入非乙方施工区域。
九、乙方应负责对本单位人员的安全操作规程、安全管理制度教育及班前安全教育，并有安全教育记录。
十、乙方应针对施工特点，对施工人员进行详细的书面安全技术交底，并监督、检查交底执行情况。
十一、乙方自备的机具、配电箱等设备、设施必须性能良好，符合安全技术标准
要求。
十二、由甲方提供的机具、配电箱等设备、设施，乙方应在使用前会同甲方验收签字，如不符合安全技术标准，乙方有权拒绝接收使用，并要求甲方整改或调换。一经双方验收合格签字后，乙方应负责对使用的机具、脚手架、配电箱等设备、设施的管理和检查。使用过程中发生故障或发现隐患，应立即停止使用并检修。十三，甲方有权依据有关安全管理规定对乙方进行安全监督，有权对乙方的隐患与违章进行经济处罚或停工处理。罚款以现金形式交纳，凡逾期不交的每迟一天加罚5%的滞纳金。
十四、禁止乙方将其承包的工程再分包，如乙方有再次分包行为，一切责任由乙方负责。
十五、事故处理：
1、由于甲方责任造成乙方人员伤害事故或设备事故者，甲方参照国家现行规定给予乙方一次性经济补偿，其善后具体事宜及家属的接待由乙方负责处理。
2、由于乙方责任造成的人员伤害事故及设备事故，一切事宜由乙方负责处理。十六、乙方进入施工现场施工，必须按照14001环境管理体系和18001职业安全健康管理体系要求认真贯彻执行，建立健全环保和安全组织，遵守一切规章制度，服从甲方管理，如未按照要求执行的，甲方有权对乙方进行经济处罚和停工处理。被上级检查处罚或曝光的，乙方负全部责任。
十七、违反上述协议的，发生一切事故、事件，由乙方承担全部经济、法律的责任。
十八、本协议一式三份，甲方二份（公司、项目部各一份），乙方一份。
十九、本协议有效期：自双方签字并盖有效公章起至乙方退场后终止。
二十、协议未尽事宜，凡属国家、XX市及行业有规定的均按有关规定执行，凡属国家、行业无规定的甲、乙双方可随时协商修订补充。
二十一、乙方进入施工现场必须严格遵守“安全生产法”的条款执行，正确佩戴和使用劳动防护用品。
甲方签字：乙方签字：
盖章盖章
年月日年月日
合同编号:xxxxxxxxxxx xxxxxxB-17地块项目工程 土方工程分包合同 甲方：中国建筑xxxx（集团）有限公司 乙方：
目录 第1条工程概况 (1) 第2条承包范围及承包方式 (1) 第3条合同工作内容 (1) 第4条合同价款与计量 (2) 第5条工程款的支付 (4) 第6条合同工期、质量、安全文明、技术要求 (6) 第7条质量保证与检验、验收 (6) 第8条保险、担保、缴税 (8) 第9条结算 (8) 第10条驻工地代表及职责 (9) 第11条甲方工作与职责 (9) 第12条乙方工作与职责 (9) 第13条文物和工程障碍 (12) 第14条安全与环境保护 (12) 第15条违约 (12) 第16条乙方的撤场 (13) 第17条保修 (13) 第18条争议 (13) 第19条合同解除 (14) 第20条补充条款 (14) 第21条其它约定 (15) 第22条未尽事宜 (15) 第23条合同生效与终止 (15) 第24条合同份数 (15) 附件安全生产管理协议书 (17)
xxxxxxB-17地块项目工程土方工程分包合同 总包方: 中国建筑xxxx（集团）有限公司【以下简称甲方】 分包方: 【以下简称乙方】 根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》，甲乙双方本着平等互利的原则，经过友好协商，就甲方委托乙方施工中国建筑xxxx（集团）有限公司工程土方工程分包工程事宜达成一致意见，订立本合同。 第1条工程概况 1.1工程名称： xxxxB-17地块项目（以下简称“本工程”） 1.2工程地点： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1.3分包工程名称：土方工程 第2条承包范围及承包方式 2.1承包范围：施工图示基坑土石方（含地下障碍物）的开挖、外运、消纳及边坡修整。 2.2承包方式：包工包料 第3条合同工作内容 3.1工作内容：3#、4#、5#、6#、8#、10#、14#的土方开挖。 3.1.1乙方工作内容包括并不仅限于以下工作内容： 1)提交满足甲方要求的施工方案；
编号： 工 人 安 全 生 产 协 议 书 姓名： 工种： 所属队伍: 签订日期：年月日
工人安全生产协议书 甲方： 乙方： 身份证： 为了加强施工现场的标化管理，落实各项工作责任制，充分调动员工的积极性。确保安全、文明施工、环保卫生等工作达到预期目标。认真贯彻执行党和国家的标准、规范、法规、规程及项目部的规章制度，确保南宁市河道治理市政项目创市级文明工地。经甲乙双方平等协商同意自愿签订本安全协议，共同遵守本安全协议各项条款。 一、安全管理目标 1、杜绝大小事故的发生，隐患整改率必须达到100%； 2、必须达到各项安全生产检查标准； 3、不发生重大安全伤亡事故； 4、争创南宁市安全生产、文明施工样板工地。 二、双方责任 （一）甲方责任： 负责对乙方在施工过程中的安全生产、行为有行使经济赔偿和辞退的权利。 （二）乙方责任： 1、严格执行安全技术交底。严格执行工序质量操作程序，确保当天工完场清，责任区材料堆放整齐、环境安全整洁。 2、严格执行项目部所指定各项安全生产、文明施工的规章制度。有权拒绝
违章指挥，杜绝违章作业。不发生人身伤亡、机械、火灾事故。 3、承担如下责任。重大质量事故的责任，由于违章或操作不善而发生的安全事故、重大治安灾害性事故的责任。 三、具体要求 1、遵守工作时间，有事请假，不得擅离工作岗位。 2、热爱本职工作，工作积极性高，奉公守法，能吃苦耐劳。 3、努力学习安全技术知识，熟悉各种安全技术措施，精通安全技术操作要求，熟悉项目部规章制度、管理标准。 4、坚决制止违章作业，按章办事，不徇私情。遇险情要停止作业，立即报告。 5、进入施工现场必须戴好安全帽，高空作业必须系好安全带，必须熟悉本工种的安全技术操作规程。 6、积极参加安全活动，认真执行安全交底。不违章作业，服从安全人员的指导。发扬团结友爱精神。在安全生产方面做到互相帮助，互相监督。对新人要积极传授安全生产知识。维护一切安全设备和防护用具，不擅自拆改任何安全技术设施。对不安全作业要积极提出意见，并有权拒绝违章指令。发生伤亡和未遂事故要保护现场并立即上报。 7、不擅自开动他人使用的施工机械、机电设备。 8、认真执行成品保护措施，严禁损坏污染成品。 9、讲究卫生，严禁在施工现场随地大小便。 10、宿舍内要保持整洁、有序。生活区周围应保持卫生。污物和污水、生活垃圾要集中堆放及时清理。严禁使用电炉、电饭锅及所有电力加热器。禁止私拉
编号： 工程施工分包合同 【公司统一文本】 分包工程： 施工地址： 发包方： 分包方：
土方开挖工程承包合同 发包方：（以下简称甲方）分包方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律规定，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，为明确双方在建筑施工合作中的权利、义务和违约责任，经双方协商达成以下协议： 第一条分包内容： 1、按照本工程设计施工开挖红线范围组织土方开挖工程施工； 2、按照本工程设计施工开挖深度范围组织土方开挖工程施工； 3、满足本工程基础设计深度及施工规范要求及甲方现场确定的工作面，坡度; 4、负责开挖土方的人工清土、转运、修边、捡底，达到浇筑砼垫层的标准要求，机具、设备、运输等工具的组织与管理，并承担一切费用； 5、负责落实开挖土方的卸料场地，手续完善及相关费用； 6、负责落实开挖土方的运输过程城市市政管理相关手续，并承担相关费用； 7、负责协调、处理开挖土方全过程城市执法、市政检查、社区环境及可能影响施工的一切情况，并承担相关费用； 8、负责土方挖掘地面垃圾的清运以及在挖掘过程中产生的垃圾清运，并承担费用。 第二条分包方式： 承包方式为综合单价包干，综合包干单价包括乙方实施该分项分部工程及缺陷修复所发生的所有费用。
第三条合同工期： 本工程从合同鉴定之日起，从年月日至年月日完成。本工程的所有工期均指日历天数，包括所有法定假期、休息日、暴风雨雾、高温等天气。各种分包工程工序配合所需时间及分包单位延误的工作时间在内。 第四条分包单价： 1、甲方将本项目 土方开挖工程承包给乙方，挖土方体积均以挖掘前的天然密实体积计算以实际测算为准。 土方开挖单价：元/m3，为最终结算单价，结算时不再做任何调整。该包干单价包括但不限于如下内容：土方挖运、机械挖掘所不及位置的人工挖掘、机械进出场费、路基费用、卸点施工、场内外和沿线道路保洁、文明施工、周边协调、治安交通市容环卫环保渣土巡警申报和协调费、夜间施工申报费、进建设交易中心土石方分中心的交易费、外来人员综合保险费、垃圾清运费、乙方合理的管理费、利润、税金等一切费用。 具体单价见附件1：实物量单价表。 如检查施工质量达不到合格标准，必须返工到合格标准，返工的一切材料及人工等费用由乙方负责，甲方有权视情况对乙方另行经济处罚。若安全、文明施工不合要求，乙方应自费整改直至合格。 第四条提供作业人员： 乙方根据工程需要，提供符合要求的作业人员共人。
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 土石方工程分包合同
编号：FS-DY-20778 土石方工程分包合同 发包方(甲方): 承包方(乙方): 因甲方承建的二环路改扩建大石西路~清水河路口立交工程(2标段)的施工需要,决定将该工程的土石方挖运分项工程进行分包。经我公司考察,由乙方承包该分包施工任务。为明确双方的责任、权利和义务,根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及甲方与业主签订的总包合同的原则和规定,结合本工程的具体情况,经双方友好协商,达成如下协议: 第1条:工程概况: 1.1工程名称:二环路改扩建大石西路~清水河路口立交工程(2标段) 1.2工程地点:二环路西一段 1.3工程范围:本工程范围内的所有土石工程(包括所用
的机械)。 1.4承包方式:土方工程全包干 1.5工期:240天 1.5.1开工日期:XX年11月05日 1.5.2竣工日期:XX年07月05日 1.5.3总日历日期:XX年11月05日至XX年07月05日 1.5.4若实际开工日期系由原因或不可抗力因素造成滞后,则以发包正式批准的实际开工之日为准；以上工期为确保总工期,乙方必须根据现场实际情况及工作量安排好机械台班数量及运输力量。 1.6工程质量等级 1.6.1工程质量应达到国家质量检验评定标准的优良等级,同时接受甲方gb/t19002(iso9002)质量保证体系的有规定和要求。 1.7工程造价 1.7.1单价:外运:元/m3;内转:元/m3。 1.7.2如果乙方不能按时完成所承包工作量,外运按元/m3,
中建二局第筑华东分公司 _________工程土方专业分包施工合同 工程名称：____________________________ 分包专业名称：____________________________ 合同编号：____________________________ 甲方：中建二局第筑华东分公司 乙方：
土方专业工程分包施工合同 发包方： (以下简称甲方) 承包方：（以下简称乙方）依据《中华人民国建筑法》、《中华人民国经济合同法》及其它有关法律、行政法规，结合本工程具体情况,为明确双方在施工期间的责任、权利和义务，本着平等、自愿和公平的原则，经双方协商一致，订立本合同： 第一条工程概况 1．工程名称：_______________________________________________ 2．工程地点：_______________________________________________ 3．质量标准：____________________ 4．工期：按照甲方开工指令或进场施工时间要求，在甲方限定的工程进度或时间段，乙方必须无条件按质按期完成。 第二条承包围及承包方式 1．承包围：_________________________________________________ _____________________________________________________________。 2.承包方式：_________________________________________________ _____________________________________________________________。 第三条履约保证金 1.自本合同双方签字盖章之日起三日乙方向甲方交纳履约保证金______万元；止本工程完工经分项工程验收达到本合同约定的标准后无息返还，反之，若乙方分项履约不能满足本合同约定的责任目标时，甲方则按以下对应费用给予扣除，不再返还。 履约保证金费用分解如下： ①工期：_______________________________________________ ②质量：_______________________________________________ ③安全及文明施工：_______________________________________________ ④甲方指令：_______________________________________________ 2.本履约保证金条款及容，仅作为甲乙双方签订本合同时，乙方向甲方承诺的履约保证费用，故该条款与本合同第十二条违约罚款容不应等同理解，应分别执行。
安全生产协议书 甲方：张家港购物公园商业管理有限公司 乙方： 为明确甲乙双方的权利和义务，保障项目的顺利实施及相关作业人员的安全。根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规规定，结合本项目建设的实际情况，经甲乙双方协商一致，达成如下协议： 一、工程概述 1、工程名称： 2、施工单位： 3、工程地址： 4、工程范围和内容： 二、工程实施周期 从协议签订之日起至工程竣工验收合格止。 三、安全生产目标 在本工程实施周期内，杜绝出现各类安全生产责任事故。 四、双方的权利和义务 1、甲方的权利和义务： 1.1工程开工前，甲方应向乙方提供必要的施工现场及施工条件、地下管线、地质勘察等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。 1.2甲方有权对乙方是否落实安全规范作业、文明施工情况进行抽测检查，并有权责令乙方及时清除安全隐患点。
1.3对乙方及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题，甲方有权制止、教育、责成其限期整改，并按施工合同中的承包人违约条款给予处罚。 1.4甲方全权委托本项目监理人，对实施周期内的安全生产监督检查行使其相应的工作职责。 2、乙方的权利和义务： 2.1乙方要严格贯彻执行国家和地方政府颁布的有关安全生产的法律、法规，严格加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生各类安全生产责任事故。 2.2乙方负责施工现场的安全管理工作，并制定本工程的安全生产管理办法及应急预案，并报甲方委托的监理单位确认，同时备案。 2.3乙方应根据本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件，按照有关规定配备足够专职安全员，并编制施工组织设计和施工方案，制定、组织和落实各项施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底，严格按照施工组织设计和有关安全要求进行施工。 2.4乙方应将各分包单位及外聘人员的安全生产工作纳入本单位统一管理，明确要求，签订安全生产管理协议，加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育，做好上岗前的安全培训。特殊工种作业人员必须做到持证上岗，确保生产安全。 2.5乙方要按照“安全自查、隐患自改、责任自负”的原则，加强对施工责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章、违法行为，对查获的隐患要及时组织整改。
土方工程分包施工合同 总包单位：山西省第一建筑工程公司（以下简称总包方） 分包单位：龙田村赵根瑞劳务队（以下简称分包方） 根据总包方与业主（以下简称发包方）签订的建设工程施工合同（以下简称总包施工合同）的原则，经协商，总、分包双方达成如下协议：第1条工程概况 1.1工程名称：华都公司住宅小区15#楼 1.2工程地址：榆次区龙湖街南、定阳路西侧 1.3分包工程内容：15#楼基础挖土、运土、现场转运、施工安全及整个基槽的开挖。 1.4 开工日期：2011年11月21日竣工日期：2011年11月30日 1.5质量等级及要求：工程质量应符合设计图纸和国家施工规范及质量检验标准。合格 1.6承包范围：1、土方开挖过程中包括基础机械切边、人工配合修边坡，基底平整度误差不得超过±50mm 。2、所有土方不得计取二次倒运费，并将土方运至总包方指定地点。3、土方工程量的计算按照自然方计算（自然方系指未经扰动的自然状态的土方）。 1.7分包工程合同价款： 暂定：（大写）柒万元整 ￥：70000.00元 1.8结算方式：（1）渣土按9元／m3以实际工程量结算。（2）可利用
土方按7元／m3以实际工程量结算。（以上单价均包括挖土、运土、现场转运、施工安全费用、税金、及整个基槽开挖过程中的一切费用。）第2条总包方驻工地负责人：蔡晓丰职务：项目经理 第3条分包方驻工地负责人：赵根瑞职务： 第4条总包方工作 4.1 向分包方提供施工场地约／平方米。办公和生活房屋设施／间，分包方应按／标准向总包方支付房屋设施费用 4.2 向分包方提供有关技术文件（不含标准图集）和建筑物标高、轴线的标识。 4.3 对分包工程质量、进度、安全进行监督检查和协调，协助分包方办理工程变更、竣工验收等与发包方之间的有关工作联系。 第5条分包方工作 5.1 全面负责分包工程的实施、完成和维护工作，并负责办理和负担一切与其自身施工有关的手续和费用。 5.2 本合同签订后7 日内向总包方报送施工方案 4 份。同时报送现场施工人员资格证件的原件和复印件。 5.3 分包方在施工中应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他有关建筑法规、规范。 分包方在现场应设计有专职（或兼职）的安全员，承担因分包方责任造成的安全事故所产生的一切经济后果。
中建二局第二建筑有限公司华东分公司 _________工程土方专业分包施工合同 工程名称：____________________________ 分包专业名称：____________________________ 合同编号：____________________________ 甲方：中建二局第二建筑有限公司华东分公司 乙方：
土方专业工程分包施工合同 发包方： (以下简称甲方) 承包方：（以下简称乙方）依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国经济合同法》及其它有关法律、行政法规，结合本工程具体情况,为明确双方在施工期间的责任、权利和义务，本着平等、自愿和公平的原则，经双方协商一致，订立本合同：第一条工程概况 1．工程名称：_______________________________________________ 2．工程地点：_______________________________________________ 3．质量标准：____________________ 4．工期：按照甲方开工指令或进场施工时间要求，在甲方限定的工程进度或时间段内，乙方必须无条件按质按期完成。 第二条承包范围及承包方式 1．承包范围：_________________________________________________ _____________________________________________________________。 2.承包方式：_________________________________________________ _____________________________________________________________。 第三条履约保证金 1.自本合同双方签字盖章之日起三日内乙方向甲方交纳履约保证金______万元；止本工程完工经分项工程验收达到本合同约定的标准后无息返还，反之，若乙方分项履约不能满足本合同约定的责任目标时，甲方则按以下对应费用给予扣除，不再返还。 履约保证金费用分解如下： ①工期：_______________________________________________ ②质量：_______________________________________________ ③安全及文明施工：_______________________________________________ ④甲方指令：_______________________________________________ 2.本履约保证金条款及内容，仅作为甲乙双方签订本合同时，乙方向甲方承
编号： 安全生产管理协议书范本 工程名称： 发包单位(甲方)： 承包单位(乙方)： 签订时间： 签订地点： 有效期限：
填写说明 一、本协议由发包单位与承包单位在外包工程开工前并在签订工程承包合同时签订。 二、本协议的签约双方为企业的主要负责人，签约时若需要委托代理人的，应当出具委托代理书。 三、各单位在制定本单位外包工程安全生产管理协议时，应根据工程实际情况在本协议基础上加以修订。 四、本协议所称安全投入费用及费用计算方法，请参阅国家及地方政府安全措施规定和《企业安全生产使用管理办法》。 五、本协议中附表1 至附表22，以及签约双方对本协议未尽事宜需要另行约定补充条款的其他附件，可作为协议的补充，与协议具有同等效力。 六、本协议中若存在签约方无需填写的条款及附表时，可以删减或在该条款处注明“无”等字样；条款的填写空格不够时，可以另附页说明。
《 《 甲方： 乙方： 为了加强对工程的安全生产管理，明确安全生产责任，防止和减少施工作业中的生产安全事故，按 照《安全生产法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规、规章的有关规定，甲乙双方遵循 平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就工程安全生产管理事项协商一致，订立本协议。 第一条 工程概况 (一) 工程名称： (二) 工程地点与范围： (三) 工程承包主要内容： 。 。 。 (四) 工程开工之日至工程结束：自 年 月 日 至 年 月 日。 第二条 甲、乙双方共同责任 (一) 双方应共同遵守《中华人民共和国安全生产法》、 中华人民共和国建筑法》、 建设工程安全生 产管理条例》、 生产安全事故报告和调查处理条例》等一系列有关安全生产的法律法规，严格 执行建设部标准《建筑施工安全检查标准》（JGJ 59-1999）等一系列标准规程； (二) 双方应共同组织建立现场安全生产管理体系； (三) 乙方采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、 产品合格证，并在进入施工现场前由甲方和乙方共同进行验收，验收合格方可使用。 第三条 甲方的责任、权利和义务 (一) 对乙方施工安全负有监督、指导、检查的责任，并应当建立健全工程施工的安全生产考核机制， 制定考核办法，对乙方每月至少进行一次安全生产检查及考核； (二) 甲方应当保证与外包工程有关的生产系统安全设施正常运行，保证外包工程具备法律、法规、 规章和标准规定的安全生产条件及施工作业条件； (三) 在乙方安排生产任务时，应审核其施工方案和作业指导书中的安全技术措施，并督促乙方办理 书面的安全技术交底，要求要有交底方和工作人员的签字； (四) 依据安全费用提取标准（在项目合同费用中已包括），甲方按专款支付给乙方的工程款或者工 程单价中含有的安全生产投入费用，其内容包括： 项目，甲方应当明确 其金额或者比例为： ,并应当监督乙方将各项安全投入落实到位； (五) 甲方应当建立健全事故隐患排查治理和建档、监控等项制度，定期对隐患排查治理情况进行统 计分析与报告； (六) 甲方应对乙方安全教育培训工作进行指导，并监督检查乙方开展员工安全教育培训工作情况； (七) 有权制止乙方的违章作业，对重大违章行为有权责令其停工整顿；对于乙方的违章行为，甲方 有进行经济处罚的权利； (八) 有权要求安全素质差、不服从安全生产指挥的施工人员限期退场；
土方工程施工承包合同 工程名称：发能海心沙土方工程 工程地点：六安市“发能海心沙”项目地块内甲方：______________________ 乙方：______________________
土方工程承包施工协议书 甲方：______________________（下称甲方） 乙方：______________________（下称乙方） 因施工需要，甲方将_________________________________的土方工程分包给乙方施工,为确保工程进展顺利,明确双方责任的任务、进度、质量、安全得到有效控制。经双方友好协商订立如下协议，双方共同遵守执行。 一、工程名称：发能海心沙土方工程 二、工程地点：六安市“发能海心沙”项目地块内 三、承包范围：六安市“发能海心沙”项目地块内土方开挖（甩方），外运，回填。 四、承包工程内容： 1、土方开挖，外运,回填。 五、工程承包方式： 1、包工、包质量、包进度、包文明施工、包安全。 2、土方开挖外运24元/ m3，内倒9元/ m3，甩方4.0元/ m3（均不含税费）。 3、以上单价已包含机械消耗和人工费在内。 4、工程计算方式以施工图纸计算的工程量为准 六、质量要求：
严格按技术交底施工，质量符合机械土方开挖施工要求。具体要求如下： 1、地下室大面积开挖基底标高高低差不得大于10公分。 2、基坑四周护坡边角整齐，平整。 七、施工工期： 按甲方要求满足流水作业需要，按时完成项目部进度计划安排，不得因自身原因影响和延误工期。 八、工程总造价： 工程造价以竣工结算为准。 九、付款方式： 工程完工后付工程款80%，余款在楼体建至16层后付清。 十、双方责任： A、甲方责任 1、提供施工用电、照明。 2、负责向乙方作标高和放线位置和交底。 3、完成边坡防护措施。 4、负责现场指挥管理，放线和标高控制。 B、乙方责任 1、熟识机械施工操作规程，对工人进行安全，质量技术交底。 2、机械工人和司机持证上岗。 3、服从甲方管理人员指挥，严格遵守甲方有关规章制度。 4、乙方必经办理工人工伤及劳动保险。
土方工程施工承包合同 甲方：______________________（下称甲方） 乙方：______________________（下称乙方） 因施工需要，甲方将_________________________________的土方工程分包给乙方施工,为确保工程进展顺利,明确双方责任的任务、进度、质量、安全得到有效控制。经双方友好协商订立如下协议，双方共同遵守执行。 一、工程名称：X沙土方工程 二、工程地点： X 项目地块内 三、承包范围：X项目地块内土方开挖（甩方），外运，回填。 四、承包工程内容： 1、土方开挖，外运,回填。 五、工程承包方式： 1、包工、包质量、包进度、包文明施工、包安全。 2、土方开挖外运24元/ m3，内倒9元/ m3，甩方4.0元/ m3（均不含税费）。 3、以上单价已包含机械消耗和人工费在内。 4、工程计算方式以施工图纸计算的工程量为准 六、质量要求： 严格按技术交底施工，质量符合机械土方开挖施工要求。具体要求如下： 1、地下室大面积开挖基底标高高低差不得大于10公分。 2、基坑四周护坡边角整齐，平整。 七、施工工期： 按甲方要求满足流水作业需要，按时完成项目部进度计划安排，不得因自身原因影响和延误工期。 八、工程总造价： 工程造价以竣工结算为准。 九、付款方式： 工程完工后付工程款80%，余款在楼体建至16层后付清。
十、双方责任： A、甲方责任 1、提供施工用电、照明。 2、负责向乙方作标高和放线位置和交底。 3、完成边坡防护措施。 4、负责现场指挥管理，放线和标高控制。 B、乙方责任 1、熟识机械施工操作规程，对工人进行安全，质量技术交底。 2、机械工人和司机持证上岗。 3、服从甲方管理人员指挥，严格遵守甲方有关规章制度。 4、乙方必经办理工人工伤及劳动保险。 5、乙方施工过程中因自身的原因或违章所发生的一切事故（含第三者伤害）均由乙方负责。 6、乙方与第三方之间一切协议、合同等与甲方无关。 十一、违约责任： 1、施工质量不符合要求，乙方应采取措施及时补救和返工。 2、除大、中、雨外，乙方不得以任何理由停工或延误工期。 3、乙方不得将工程转包给他人，签订协议应常住工地。 4、乙方不服从甲方管理，在工地上打架斗殴，罚款500-2000元。 十二、争议处理： 1、在协议履行过程中若发生争议，经调解仍不能解决时，任何一方均可提交当地仲裁委员会仲裁。 2、除双方要求或者仲裁机构要求停止施工外，双方都应继续履行协议，保证施工正常。 十三、其它规定： 1、未经同意，不得乱动工地上一切材料，严禁乱接，乱拉电线。 2、不得在工地现场赌博，吸毒，嫖娼等违章活动。 3、现场土方开挖，堆放，汽车运输路线均由乙方指定。 本协议未尽事宜，甲方、乙方双方协调解决，一式三份，甲方存两份，乙方
城关槠榆树小区经济适用房A区2＃楼工程 安全生产协议书 日期：年月日
总包与分包单位安全生产协议书 甲方：乙方： 甲方项目经理签字：分包公司负责人签字： 1、承包工程项目 工程项目名称： 工程地址： 承包范围： 承包方式： 2、工程项目期限 自年月日起开工至年月日完成 3、甲方双方必须认真贯彻国家、北京市和上级劳动保护部门、安全生产主管部 门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法法规、条例、规定。 4、甲乙双方在施工前要认真勘察现场。 （1）工程项目应由甲方编制施工组织总设计。 （2）工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计；并制定有针对性的安全技术措施计划，严格按施工组织设计和有关安全要求施工。 5、施工前，甲方应书面告知乙方本工程的危险源及不利环境因素。乙方应根据 所承揽的分包项目工程确定危险源及不利环境因素，并制定相应的控制措施，报甲方备案。甲乙双方应对危险源及不利环境因素实施监控，确保安全施工及环境保护各项指标符合国家和地方标准。
6、甲乙双方都应由安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼 职的安全干部。乙方应把安全组织机构表在开工一周内上报甲方项目部，乙方配备一名专职安全员并持证上岗。应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的审核考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。 7、甲乙双方人员对各自的所在施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具 等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并由有关单位落实整改后放准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。 8、甲乙双方的人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警 示牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲乙方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责。 9、甲乙双方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明 火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”的规定，严禁使用电炉。冬期施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得主管防火人员同意，落实防火，防中毒措施，并指派专人值班。 10、甲乙双方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管 线和障碍物详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和
合同编号： 悦港北路道路工程 土石方工程专业分包合同 签订时间：2017年3月15日 签订地点：悦港北路道路工程项目部
土石方工程专业分包合同 发包人：（以下简称：甲方）分包人：（以下简称：乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就悦港北路道路工程土石方工程分包事宜协商一致，订立本合同以共同遵守。 第一条工程概况 工程名称： 工程地点： 工程结构形式：土石方工程 第二条乙方资质情况 营业执照注册号： 资质证书号： 发证机关： 资质专业类别及等级： 资质授予时间及有效期： 安全生产许可证号码： 企业税号： 第三条分包方式、范围和内容 1、分包方式：包工包料、包机械、包质量、包安全、包进度 2、分包工程范围：施工图纸及建设单位设计变更、联系单范围内所有平基土石方开挖、爆破、石方凿打、装运、回填、换填、施工便道及甲方指定的重力式及衡重式挡墙基础、桥台等土石方工程（不含路基精平）。 3、分包工程价格：暂定总价为。 4、分包工作内容： （1）平基土石方：各类土石方（含清表、软弱土、淤泥，桥台、重力式及衡重式挡墙沟槽）开挖、各类石方爆破、装车转运、边坡清理、路基平整，爆破手续办理，便道施工（保证施工期间全线畅通），土石方施工期间所有进出车辆的冲洗（标准冲洗场1个，土建部分的主材和冲洗设备甲供），为满足施工需要的施工及生活场地平整，配合挡墙及护坡等构筑物施工，炮损清理及赔偿，土石
方施工期间所有相关部门的协调工作。 （2）石方机械凿打：根据土石方施工相关规定，不能进行爆破施工区域内的石方（含桥台、重力式及衡重式挡墙沟槽）凿打、装车转运、边坡清理、路基平整。 （3）土石方回填：根据设计及相关规范要求，完成路基回填、抛石挤淤、沙卵石或碎石土回填，重力式及衡重式挡墙墙背回填，配合挡墙及护坡等构筑物施工。回填过程中承台（基槽）的修土、回填。 （4）土石方外运：土石方外运出施工区域至指定渣场，办理外运环卫、渣场等手续，外运期间所有进出车辆的冲洗，工地内外路面清扫，严禁带泥上路。 5、若在本分包工程的施工过程中，甲方因本分包工程施工的需要，须对本分包中乙方的承包范围及内容给予适当的增加或减少时，乙方应积极地予以接受，并作为本分包工程的组成部分全面、实际地履行。除非本合同其它条款对此等增加或减少的情况另有规定，乙方不得据此向甲方提出任何索赔或权利主张。 第四条工期进度及履约代表 1、乙方自甲方书面通知正式进场开挖之日起按甲方规定时间（甲方施工进度计划）内完成土石方开挖（包括天气等各类不定性因素）。 计划开工时间： 2017 年 3 月 25 日，计划完工时间： 2017年 9 月30 日。若造成延误达10天以上，单价扣0.5元/立方；延误20天以上，单价扣1元/立方；延误30天以上单价扣2元/立方；以此类推。 2、双方代表： 甲方现场负责人为：，甲方施工负责人为：。 甲方核量人员：，负责与乙方进行工程收方核量确认工作。 乙方代表：，负责本合同签订、履行及结算收款等事宜，负责与甲方有关管理人员协商解决履约过程中的实际问题，保质、保量、按期履行合同义务。 3、工程量签认：乙方需提供加盖乙方公章、字迹清晰、内容齐全的已完工程量确认单，双方指定人员签认确定工程量，此单据只代表数量认可。 第五条通知、催告送达 甲乙双方确认，甲方为签订、履行、变更、终止、解除本合同，向乙方发出的任何通知、催告，甲方有权以手机短信或电子邮件的方式向乙方发出。甲方的前述通知、催告一经发送至乙方在本合同中预留的如下联系方式，即视为送达乙方，并产生相应的法律后果。 乙方代表手机：电子邮箱： 第六条工程质量 1、本分包工程质量标准双方约定为：满足现行《土方与爆破工程施工及
编号：_____________ 工人安全生产合同 甲方：__________________________ 乙方：__________________________ 签订日期：_____ 年 _____ 月 ____ 日 甲方：乙方：施工人员
为加强安全生产管理，明确各级人员的安全职责、调动广大员工安全施工积极性和遏止事故发生，保障本项目部能持续、健康、稳定、快速地发展，根据《中华人民共和国安全生产法》、《电网建设安全健康与环境管理办法实施细则》制定本安全协议： 一、乙方人员在甲方工地施工时，要严格遵守双方公司的有关安全规定，遵守施工现场的安全纪律。 1、进入施工现场，必须戴好安全帽，穿工作服，穿工作鞋，禁止吸烟，禁止酒后作业，违反者每次罚款100 元。 2、必须执行交底中规定的安全技术措施、未经交底禁止作业。 3、从事特种作业人员必须持有特种作业操作证，无证人员禁止操作，违反者每次罚款___ 元。 4、必须服从现场管理人员的指挥和管理。 5、禁止攀爬各类架子，跨越防护栏杆，穿行有禁行标志的出入口。 6、蹬高作业，必须正确使用安全带，违反者每次罚款______________ 元。 7、楼层上施工人员禁止向下投掷物品、抛撒材料和垃圾，违反者每次罚款________________ 元。 8、明火作业必须开具用火证，有防火措施。 9、禁止挪移、拆改安全防护设施和警告、警示、提示标牌。 10、非电工禁止动用配电线路和设施。 11、禁止私自拉设电线、电缆、使用电炉等电热器具，违反者每次罚款________________ 元。 12、禁止私自在建筑结构中居住和睡觉。 13、禁止容留外部人员留宿。 二、工人（乙方）到甲方工地还要接受甲方的入场安全教育和考试，考试合格后方准上岗。特殊作业人员应将证件交甲方审验。
土石方开挖工程劳务分包合同 甲方： 乙方： 甲乙双方就本公司土石方开挖工程依照《中华人民共和 国合同法》之规定及《建筑市场管理条例》为依据，遵循合 同法自愿、公平、诚实、信用的原则，经甲乙双方协商一致，签定本协议，其法律解释《合同法》第16章，合同协议条 款及附件已经双方确认，均为协议不可分割之部分，具有同等法律效力，具体条款如下： 一、工程概况 1、工程名称： 2、土石方工程及土地平整 3、工程总量：立方米，以最终结算标准。 4、工程期限_________ 自然工作日 5、挖运及平整单价：15元每立方米（税后价），运距300 米一800米 二、付款方式：第一个月结算已核定工程量70%，剩余
30%作为安全保证金。第二个月结算核定工程量的100%结算，以此类推，尾款工程竣工后一个月内付清。 三、进场设备要求： 1、乙方设备为：—型以上型号的挖掘机，装载机 ______________ 型号。 2、乙方施工设备进场，须经甲乙双方工程管理人员点 验登记设备技术状况。 3、临建设施由乙方自行解决。 四、甲方责任和义务 1、协议签订后，甲方应向乙方交验地质资料及施工图 纸和坐标控制点。 2、施工标段遇有巨石，需要爆破作业、费用均由甲方 负责。 3、甲方负责施工场地区域划分。 4、负责施工现场协调、调度与管理工作，及时处理乙 方工程相关事宜。 五、乙方责任及义务 1、乙方进场后，应当及时会同甲方管理人员对施工工 段、地址勘查，施工图纸进行会审，技术交底，施工方案报批与确定，处理解决相关技术问题。
2、遵守甲方施工现场各项管理制度，服从统一管理文明施工。 3、乙方自行负责临时设施搭建（由甲方指定地点）。 4、及时向甲方提供工程进度计划、工程进度表，并对报表的真实性、完整性负责。 5、严格按照施工方案、技术规范、操作规程进行施工，确保工程量进度。 6、由乙方自备储油设备油量供应。 7、对工程进度、质量、安全、环保、文明施工等承担全部责任。 &合同信誉保证金：在签订本协议时，乙方在五个工 作日内一次性向甲方缴纳信誉保证金___________________________ 元，未交此款本协议无效。 六、工程事故界定： 1乙方进场后，机械设备、车辆由乙方自行管理。 2、乙方己知地下、地表物属保护类古迹。而且甲方已 有明显标识，而乙方施工人员野蛮施工，致使地下、地表物损坏，由乙方承担全部责任。 3、乙方所发生的车辆、机械、人员伤亡事故的处理和费用均由乙方承担。 4、乙方进场人员必须办理人身意外伤害保险，险种自
（范本）安全生产协议书 甲方： 乙方： 为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行，特签订本协议。 一、安全管理： 1.你施工队人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽，临边作业时正 确佩戴安全带，安全带要有可靠拉结； 2.施工队在现场所使用的电源必须符合一级漏电两级保护制，保证 “一机、一闸、一漏、一配电； 3.现场内的安全隐患整改率必须保证在时限内达到100%，杜绝现场 重大隐患的出现； 4.现场内不发生火灾事故，火险隐患整改率必须保证在时限内达到 100%； 5.不发生重大中毒事故以及群发性传染病； 6.必须保证施工现场创建安全施工工地； 7.确保总包企业CI形象的要求。 二、安全生产要求： 1.分包方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，否则由于自身 安全措施不力而造成事故的责任和因此发生的费用由分包方承
担、非非包方责任的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用； 2.分包方应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标 准》以及相关的各项规范；自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁发实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工工作人员的安全与健康。 3.分包方必须尊重并且服从总包方现行的有关安全生产各项规章制 度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任、 4.分包方必须执行下列安全管理制度： 4.1安全技术方案报批制度：分包方必须执行总包方总体工程施工组 织设计和安全技术方案。分包方自行编制的单项作业安全防护措施，须报总包方审批后方可执行，若改变原方案必须重新报批。 4.2分包方必须执行安全技术交底制度、周一安全例会制度与班前安 全讲话制度，并做好跟踪检查管理工作。 4.3分包方必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度； 4.3.1分包方项目经理、主管生产经理、技术负责人须接受安全培训、考试合格后办理分包单位安全资格审查认证后方可组织施工； 4.3.2分包方的工长、技术员、机械、物资等部门负责人以及各专业安全管理人员等部门负责人须接受安全技术培训、参加总包方组织的安全年审考核，合格者办理《安全生产资格证书》，持证上岗； 4.3.4分包方的特种作业人员的配置必须满足施工需要，并持有有效
土石方工程施工承包合同 甲方：______________________________________（以下简称甲方） 乙方：______________________________________（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关，法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲方决定将工程土石方开挖分项工程交由乙方完成，为规范管理，明确职责，经双方协商一致，特签订本合同，双方表示共同遵守。 一、工程概况 （一）工程名称： （二）工程地点： 二、工程承包范围及内容 1.承包范围：工程各部位设计高程以上的土石方工程施工。 2.承包内容：○1、土方开挖所用机械设备及运输车辆的组织、管理、操作、维修保养、燃油提供等；○2、运输车辆途经道路的确定（含途经道路所涉及的各项费用）；○3、弃土场地的确定（含所需场地涉及的各项费用）；○4、因车辆运输所涉及道路卫生的清扫及协调；○5、机械作业及车辆运输过程中的安全；○6、乙方施工所涉及各部门的协调（含所需缴纳的各项费用）。 三、合同工期 合同工期总天数为天，如因下雨或其他不可抗力，工期顺延，工期从年月日起开始计算。 四、验收标准 验收标准：按施工图所涉及各开挖区域中的设计高程（或甲方所给定的各区域高程）验收。 五、单价及计量方式 1.单价： 1.1开挖及外运单价为：元/m3。 1.2开挖及内转单价为：元/m3。
以上单价包含开挖及运输中所产生的人工费、机械费、维修保养费、燃油费、误工费、交通费、通讯费、劳保费、养老金、医疗费、地方暂住费等。 2.计量方式 按甲方所测绘的地形图及所涉及各开挖区域设计高程（或甲方所给定的各区域高程及放坡系数）计算，如遇施工图变更导致开挖区域或各区域高程发生变化，则按最终完成开挖区域及高程收方计算。 六、付款方式 工程款在乙方全面完成施工并经甲乙双方验收合格后15日内一次性付清，相关税费由甲方负责，乙方不提供发票，以工程量结算单领取工程款。 七、甲方责任 1、负责工程量核定、技术交底、施工放线。 2、负责按合同约定的时间按时支付工程款。 3、负责提供运输车辆出场时洗车水源。 八、乙方责任 1、乙方负责按照甲方的工期要求，合理地组织人员、机械及车辆进行开挖及运输，按时按量完成工作内容。 2、施工期间，一切安全责任均由乙方自行负责，且乙方在施工过程中必须保证文明施工、安全施工。（费用由乙方负责） 3、乙方负责施工机械及车辆的保养和维修以及燃油提供，确保施工机械及车辆能正常运转。 4、乙方负责协调周边关系，保证施工过程中无阻工、闹事现象，确保工程正常施工，由此发生的费用由乙方负责。 5、由于乙方施工不当、玩忽职守或违章作业，导致自身或第三方遭受人身或财产损失的，所造成的一切责任由乙方负责。 九、违约责任 本合同签定后，如任何一方不按照本《合同》履行义务，除赔偿给对方所造成的经济损失外，需另行赔偿对方5万元人民币的违约金。 十、本合同未尽事宜，经双方协商后，可另签订补充条款，与本合同具有同等法律效力。