当前位置:文档之家› 工程招投标与合同管理考试题库参考答案

工程招投标与合同管理考试题库参考答案

昆明工业职业技术学院《工程招投标与合同管理》考试题库

一、单选

1.施工企业的项目经理指挥失误,给建设单位造成损失的,建设单位应当要求( A )赔偿。

A、施工企业

B、施工企业的法定代表人

C、施工企业的项目经理

D、具体的施工人员

2.下列财产中,( A )不得抵押。

A、土地所有权 B土地使用权 C、房屋 D、交通运输工具

3.邀请招标的邀请对象的数目不应少于( B )家。

A、2、

B、3

C、5

D、7

4.合同争议的解决顺序为( A )

A、和解—调解—仲裁—诉讼

B、调解—和解—仲裁—诉讼

C、和解—调解—诉讼—仲裁

D、调解—和解—诉讼—仲裁

5.根据专用条款约定的内容和时间,不属于发包人的工作范畴的是( C )。

A、办理土地征用,拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续解决以上事项的遗留问题

B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,保证数据真实,位置准确

C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表

D、确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,并进行现场交验

6.工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为( B )

A、停工责任在发包人,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包商由此造成的损失,相应顺延工期

B、停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,相应顺延工期

C、停工责任在承包人,因为工程师不及时做出答复,导致承包人无法复工,由发包人承担违约责任

D、停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延

7.FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”,是指( A )。

A、工程保修期

B、承包商的施工期

C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限

D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间

承包为此分包商向承包商提出索赔。由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工,8.

商( C )

A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求

B、认为要求合理,先行支付后再向业主索要

C、不予支付,以自己的名义向工程师提交索赔报告

D、不予支付,以分包商的名义向工程师提交索赔报告

9.施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误,承包商为此事件提出的索赔属于应( D )。

A、由承包商承担的风险责任

B、给予费用补偿并顺延工期

C、给予费用补偿但不顺延工期

D、给予工期顺延但不给费用补偿

10.合同法律关系主要的是由法律规范调整的(B)

A行政法律关系 B 民事权利义务关系 C刑事法律关系 D经济侵权关系

11.经济合同当事人订立的“保证合同”,其法律形式是(B)

A主合同 B从合同 C独立合同 D无条件地必须履行的合同

12.仲裁庭作出裁决后,合同当事人应当(A )

A按裁决自觉执行 B不服裁决可向上级仲裁机构申请复议

C可向人民法院起诉 D向合同管理机关申诉

13.设备安装工程具有联动无负荷试车条件的,应由( A)组织试车。

A建设单位 B设计单位 C施工单位 D设备供应单位

14.根据施工索赔的规定,可以认为索赔是指( C )。

A只限承包商向业主索赔 B业主无权向承包商索赔

C业主与承包商之间的双向索赔 D不包括承包商与分包商之间的索赔

15.下列各项中,( C )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。

A、建设用地征用完毕,施工图纸完成

B、概算已经批准,建设项目已正式列入计划

C、招标文件已经编制好

D、建设资金、建材、设备来源已经落实

16.施工合同通用条款规定,当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时,下列中解释顺序排列正确的为( D )。

A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸

B、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款

C、中标通知书、投标书、协议书、图纸

D、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸

17.在工程施工中由于(B )原因导致的工期延误,承包方应当承担违约责任。

、工程量变化 D、设计变更 C、承包方的设备损坏 B、不可抗力A.

18.委托任务并负责支付报酬的一方称(B )。

A 承包人

B 发包人 C出资人 D出工人

19.受招标人的委托,代为从事招标活动的中介组织是(C)。

A 建设单位

B 施工单位 C招标代理 D设计单位

20.工程分包的说法错误的为(A)

A 是违法的 B是从工程承包人承担 C 是允许的

D 非发包人同意,承包人不得将承包工程的任何部分分包

21.当事人采用合同书形式订立的,自( C)合同成立。

A、双方当事人制作合同书时

B、双方当事人表示受合同的约束时

C、双方当事人签字或盖章时

D、双方当事人达成一致意见时

22.如果投标截止日期前第28天后,由于法律、法令和决策变化引起承包商实际投入成本的增加,应由( A)给予补偿。

A、业主

B、承包商

C、工程师

D、特殊分包商

23.施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误,承包商为此事件提出的索赔属于应(D )。

A、由承包商承担的风险责任

B、给予费用补偿并顺延工期

C、给予费用补偿但不顺延工期

D、给予工期顺延但不给费用补偿

24.在合同的订立中,当事人一方向另一方提出订立合同的要求和合同的主要条款,并限定其在

一定期限内作出答复,这种行为是( C )。

A、谈判

B、要约邀请

C、要约

D、承诺

25.FIDIC合同条件规定,承包商应在索赔事件发生后( B )天内向监理工程师发出索赔意向通知。

A、18

B、28

C、36

D、56

26.开标由( A )主持,邀请所有投标人参加。

A、招标人

B、行政监督部门

C、评标委员会代表

D、投标人

27.根据规定,一个工程只能编制( A )个标底,一般是在招标前就制定出来的。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

28.下列关于建筑工程分包的说法中正确的有( D )

A.总承包单位可以将承包工程的所有内容发包给具有相应资质条件的分包单位

B.施工总承包单位可以将建筑工程主体结构的施工委托给分包单位

C.分包单位可以将其承包的工程再分包

D.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任

)的方式邀请不特定的法人或 B 公开招标亦称无限竞争性招标,是指招标人以(29.

者其他组织投标。

A. 投标邀请书

B. 招标公告

C. 合同谈判

D. 行政命令

30.从合同的订立过程来分析,工程招标文件属于一种( A )。

A. 要约邀请

B. 要约

C. 新要约

D. 承诺

31.中标通知书发出后的( A )天内,双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同,不得做实质性修改。

A.30 B. 14 C. 28 D. 15

32.当工程师提出对已经隐蔽的工程进行重新检验时,承包人应按要求进行剥露,如检验不合格,( D )承担发生的全部费用,工期()。

A. 承包人,顺延

B. 发包人,顺延

C. 发包人,不顺延

D. 承包人,不顺延

33.下列哪项不属于投标担保的担保方式( C )。

A. 银行保函

B. 担保公司担保

C. 保留金

D. 投标保证金

34.甲方就某矿山采矿前期地质情况勘探与乙方签订合同,此合同是( C )合同。

A、施工合同

B、物资采购合同

C、勘察设计合同

D、监理委托合同

35.根据《合同法》规定,只有发生不可抗力才能部分或全部免除当事人的违约责任,其中不可抗力构成条件不包括( B )。

A、不能预见

B、不能转移

C、不能避免

D、不能克服

36.实行资格预审是在( D )进行资格审查。

A.合同签订前

B.评标前

C.开标后

D.投标前

37.实行资格后审是在( C )进行资格审查。

A.合同签订前

B.评标前

C.开标后

D.投标前

38.评标委员会的组成人员中,要求技术经济方面的专家不得少于成员总数的( C )

A.1/2

B. 1/3

C. 2/3

D.1/5

39.某办公楼施工招标文件的合同条款中规定,预付款数额为合同价的30%,开工后3天内支付,上部结构完成一半时一次性全部扣回,工程款按季度支付。某承包人对该项目投标时考虑到该工程虽有预付款,但平时工程款按季度支付不利于资金周转,决定除按招标文件的要求报价外,还建议发包人将支付条件改为:预付款为合同价的5%,工程进度款按月支付,其余条款不变。请问该承包人运用了哪一种报价技巧( B )

A.不平衡报价法 B. 多方案报价法 C.突然降价法 D. 逐步升级法

40.以下文件均构成施工合同文件的组成部分,但从文件的解释顺序来看,( C )是错误的。

A.合同协议书、中标通知书 B. 投标书、工程量清单

标准及有关技术文件、图纸 D. .施工合同通用条款、专用条款C.

41.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定,施工单项合同估算价在( D )人民币以上的项目必须进行招标。

A. 100万 B. 50万 C.3000万 D. 200万

42.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定,重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在( A )人民币以上的项目必须进行招标。

A. 100万 B. 50万 C.3000万 D. 200万

43.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定,勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在( B )人民币以上的项目必须进行招标。

A. 100万 B. 50万 C.3000万 D. 200万

44.关于订立合同的要求,下列说法错误的是( B )

A. 招标人和中标人应该按招标文件和投标文件的内容确定合同内容

B. 订立合同时,中标人在投标文件中提出的工期比招标文件中的工期短的,以招标文件为准签订合同

C. 书面合同订立后,招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议

D. 根据《招标投标法》,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内订立书面合同。

45.下列关于定金的说法,错误的是( D )

A.定金是指当事人一方向对方给付一定数额的金钱作为债权的担保

B. 定金罚则既是担保规则,也是违约责任的一种承担方式

C. 给付定金的一方不履行约定的债务的,无权要求返还定金

D. 收受定金的一方不履行约定的债务的,应当返还定金

46.关于依法必须招标项目的规模标准,下列说法正确的是( C )

A.机电产品国际招标一次采购产品合同估算价在120万元人民币以下的,可以不招标

B. 中央预算单位政府采购货物,单项采购金额在100万元人民币以上的,必须招标

C. 工程建设项目勘察服务采购,单项合同估算价在50万元人民币以上的,必须招标

D. 施工单项合同估算价为在300万元人民币以下的,可以不招标

47.下列关于资格预审公告、招标公告、招标文件的说法,符合法律规定的是( D )A.资格预审结束后还必须发布招标公告

B. 招标公告可以代替招标文件

C. 招标公告的内容与资格预审公告内容一致

D. 招标公告的发布可以与招标文件的发出同时进行

48.某工程施工项目招标文件发售后,招标人的下列做法中,符合法律规定的是( C )A.由于潜在投标人众多,分两批组织进行现场踏勘

家国有大型施工单位进行考察3对其中B.

C. 电话通知购买了招标文件的潜在投标人修改开标时间

D. 统一组织购买了招标文件的潜在投标人召开投标预备会

49.按照《工程建设项目施工招标投标办法》的规定,下列不属于工程建设施工项目投标文件内容的是( B )

A.投标函 B. 投标一览表 C.投标报价 D. 施工组织设计

50.以下关于投标文件的撤回的说法正确的是( B )

A.投标文件的撤回是投标人收回部分投标文件

B. 投标文件的撤回是《合同法》中要约的撤销

C. 投标文件的撤回是投标人放弃已提交的招标文件

D. 投标文件撤回后,该投标人无权再进行投标

51.某项目进行公开招标,递交投标文件的截止日期为3月10日上午9时0分(周四)。某投标人采用快递方式寄送投标文件,招标人于3月11日收到了该份投标文件。投标文件上的邮戳为

3月9日,发出邮戳为3月10日。关于是否受理该投标文件,下列说法正确的是( C )A.投标人在投标文件截止之前发出了投标文件,对于投标文件晚到,投标人并无过错,故招标人应受理其投标文件

B. 投标文件上发出邮戳显示时间并未晚于投标文件截止日期,因此不能视其为迟到,故应当受理

C. 招标人实际收到的时间晚于投标文件截止日期,招标人应当不予受理

D. 招标人应提交评标委员会确定是否接受该投标文件

52.根据《招标投标法》,关于评标专家身份是否应公开,下列说法符合法律规定的是( D )A.抽取评标专家名单后进行公示,充分体现了“公开原则”,有利于对评标专家的监督

B. 抽取评标专家名单后不能立即进行公示,只能在开标时进行公示

C. 评标专家作为评委,其身份特殊,应一直对评标专家的名单进行保密

D. 在中标结果确定之前,必须对评标专家进行保密

53.根据《评标委员会和评标方法暂行规定》,下列可以担任依法评标的委员会成员的是( C )A.投标单位副总的兄弟

B. 该招标项目主管部门具体工作人员

C. 3个月前参加该项目设计招标评标工作的专家

D. 10年前因评标受贿被判处拘役的人员

54.在招标投标过程中,确定中标人的权利归属( A )

A.招标人 B. 招标代理机构 C.评标委员会 D. 评标专家

)体现了民事活动的基本特征,是民事关系区别 A (在《合同法》的基本原则中,55.

于行政法律关系、刑事法律关系的特有的原则。

A.自愿原则 B. 强制原则 C.公开原则 D. 合理性原则

56.下列关于投标人的说法中,错误的是( A )

A.投标人可以是法人、其他组织,不可以是自然人

B. 投标人必须响应招标和参与投标竞争

C. 国家对不同行业的投标人的资格条件是不同的

D. 投标人必须满足招标人规定的资格条件

57.根据《招标投标法》,下列关于招标的说法中,错误的是( D )

A.招标方式分为公开招标和邀请招标 B. 履行审批手续的项目不一定需要招标

C. 招标应当具备法定的条件方可进行

D. 依法进行招标的项目必须委托招标

58.根据《工程建设项目施工招标投标办法》,下列关于施工招标项目划分标段的说法中,错误的是( C )

A.对工程技术紧密联系,不可分割的单位工程不得分割标段

B. 招标人不得以不合理的标段限制或排斥潜在投标人

C. 统一施工项目各个标段的招标文件应当统一

D. 招标文件中应当载明标段分割情况和工期要求

59.根据《合同法》,下列关于招标投标行为的法律性质的说法,正确的是( A )

A.发出招标公告,属于要约邀请

B. 投标人购买招标文件,属于要约行为

C. 投标人提交投标文件,属于承诺行为

D. 评标委员会推荐中标候选人,属于承诺行为

60.招标投标活动中当事人签订合同应遵守( C )原则

A.受限 B. 透明 C.自愿 D. 公开

61.下列工程分包行为中,不属于违法分包的是( C )

A.主体结构分包 B. 未经建设单位同意分包专业工程

C. 专业分包单位进行劳务分包

D. 分包给不具备相应资质条件的单位

62.根据《招标投标法》的规定,下列关于招标代理机构应当具备条件的说法中,不正确的是( C )

A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金 B. 具有能够编制招标文件的专业力量

C. 具备编制工程量清单的能力

D. 具有能够组织评标的相应专业力量

63.根据《工程建设项目施工招标投标办法》及《工程建设项目货物招标投标办法》的规定,投标有效期从( A )起计算。

A.招标文件规定的提交投标文件截止之日 B. 投标函标明的签章日期

确定中标结果之日 D. 投标保证金提交之日C.

64.关于联合体投标,下列说法中不正确的是( D )

A.两个以上法人或者组织可以组成一个联合体

B. 联合体成员不得在同一项目再以自己名义单独投标

C. 必须以一个投标人的身份共同投标

D. 招标人可以根据项目需要要求投标人组成联合体

65.根据《招标投标法》的规定,特殊招标项目的评标专家可以由( A )直接确定。A.招标人 B. 主管部门 C.招标代理机构 D. 行政监督部门

66.具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的工程建设项目的招标,一般使用的评标方法是( B )

A.性价比法 B. 经评审的最低投标价法 C.综合评价法 D. 最低投标价法

67.依法必须招标的工程建设项目,所有投标被否决后,招标人应( D )

A.协商确定中标候选人 B. 要求所有的投标人修改投标文件,再次投标

C.从投标人中制定中标人

D. 依法重新招标

68.中标人按照合同约定或经招标人同意,可以将中标项目的( B )工作分包给他人完成。A.部分主体、非关键性 B.部分非主体、非关键性

C. 部分主体、关键性

D.部分非主体、关键性

69.下列关于建设工程施工总承包的说法中,正确的是( C )

A.《建筑法》禁止总承包单位转包、分包工程

B. 总承包单位征得建设单位的同意可将部分主体工程分包

C. 建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成

D. 两个以上不同资质等级单位联合共同承包的,可按资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

70.《招标投标法》规定,法人、其他组织和个人必须具备( A )条件后,才能成为投标人。A.响应招标和参与投标竞争

B. 国家规定的投标人资格条件和参与投标竞争

C. 招标文件规定的投标人资格条件和参与投标竞争

D. 良好的商业信誉和积极参与投标竞争

71.根据《招标投标法》的规定,招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的( C )

A.政府机构组织 B. 事业单位组织 C.社会中介组织 D. 社会团体组织

72.根据有关规定,下列关于招标文件编制工作的表述中不正确的是( B )

A.招标文件应根据项目特点和实际需要进行编制

个工作7招标文件应明确“自招标文件开始发出之日至停止发出之日止,最短不得少于B. 日”

C. 规定的评标标准和评标方法不得改变

D. 应合理划分标段或标包

73.根据《招标投标法》的规定,招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少( A )日前,以书面形式通知所有招标文件收受人。

A.15 B. 30 C.45 D. 60

74.《招标投标法》明确规定,投标人应当按照( C )的要求编制投标文件。

A.资格预审文件 B. 合同文件 C.招标文件 D. 实质性条款

75.根据《招标投标法》的规定,下列关于联合体投标保证金的提交表述中,正确的是( C )A.只能由联合体共同提交

B. 只能由联合体的牵头人提交

C. 可以由联合体共同提交,也可以由联合体的牵头人提交

D. 由招标人指定的联合体中的一方提交

76.根据《招标投标法实施条例》的规定,下列关于投标保证金有效期的表述,正确的是( C )A.投标保证金的有效期应覆盖投标有效期

B. 投标保证金的有效期原则上应不少于投标有效期

C. 投标保证金有效期应当与投标有效期一直

D. 投标保证金有效期从提交投标文件之日起算

77.根据有关规定,招标人可以不予受理的投标文件不包括( D )

A.未通过资格预审的申请人提交的投标文件

B. 未送达指定地点的投标文件

C. 不按照招标文件要求密封的投标文件

D. 邮寄送达的投标文件

78.根据《招标投标法》的规定,通过招标投标订立合同的内容应当按照( C )确定。A.招标文件 B. 投标文件 C.招标文件和投标文件 D.招标文件或投标文件79.根据有关规定,开标时,投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的,以( A )为准。

A.开标一览表(报价表) B. 投标文件中明细表

C. 投标文件中原始记录

D. 招标最低评标价

80.根据有关规定,招标人不履行与中标人订立的合同的,应当( D )中标人的履约保证金。

双倍返还 D.备案 C.审查 B. .核准A.

81.招标人的下列哪些违法行为将导致中标无效( C )

A.招标人不按规定确定中标人

B. 招标人无正当理由不发出中标通知书

C. 招标人在评标委员会衣服推荐的中标候选人以外确定中标人

D. 招标人与中标人订立背离合同实质性内容的协议书

82.根据《合同法》的规定,一方以欺诈、胁迫手段订立合同、损害国家利益的应当被认定为( B )

A.可撤销合同 B. 无效合同 C.效力待定合同 D.违约合同

83.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的,应( B )

A.以小写金额为准 B.以大写金额为准 C.由投标人确认 D. 由招标人确认84.甲单位的某办公楼工程施工项目经过严格的招标程序后,决定由乙施工单位为中标人,双方经过合同谈判后签订了施工合同,一周后,甲方以合同价过高为由,要求乙施工单位与其另行签订一份价格下降10%的合同,乙施工单位答应并签订了该合同,这两份合同( A )有效

A.第一份合同 B.第二份合同 C.两份合同都有效 D.不确定

85.下列关于工程索赔的说法中,正确的是(C )。

A.按索赔事件的性质分类,工程索赔分为工期索赔和费用索赔

B.处理索赔必须坚持合理性原则,兼顾承、发包人双方的利益

C.工作内容增加引起的设备费索赔标准,不分自有设备或租赁设备,均按机械台班费计算D.工程会议纪要即使未经各方签署,也可以作为索赔的依据

86.按照FIDIC合同条件有关规定,下列事件中承包商可以同时得到工期、费用和利润补偿的是( A)。

A.承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误 B.由于传染病导致工期延误

C.业主提前占用工程 D.业主办理的保险而未能从保险公司获得补偿的部分87.某承包商在基础施工时由于实际地质情况与原招标时地勘资料不符,遇到了流砂,致使工期拖延了一个月,后又因合同中的疏漏,按工程师的解释导致成本增加1万元,则对该分项工程正确的处理是( D )

A.发包人不予补偿

B.发包人只给予工期延长但不给予费用补偿

C.发包人不给予工期延长但给予费用补偿

D.发包人应当给予工期延长及相应费用补偿

88.建设工程施工合同条件下,发包人如果需要对原工程设计进行较小变更,且该变更只涉及增减合同中约定的工程量时,应该( D )

A.通知监理工程师,工程师在确认需要时发布变更指示

B.报请原规划部门和其他有关部门审查批准后实施变更

由原设计单位提供变更的相应图纸和说明后工程师发出变更指令C.

D.在变更前14天以前以书面形式向承包人发出变更通知

89.某工程施工中由于工程师指令错误,使承包商的工人窝工50工日,增加配合用工10工日,机械一个台班,合同约定人工单价为30元/工日,机械台班为360元/台班,人员窝工补贴费12元/工日,含税的综合费率为17%。承包商可得该项索赔为(C )。

A.1260元 B.1263.6元 C.1372.2元 D.1474.2元

90.在FIDIC合同条件下,工程师无权发布变更指令的情况包括( D )。

A.对合同中任何工作工程量的改变

B.在强制性标准外提高或降低质量标准

C.改变原定的施工顺序或时间安排

D.增加或缩短合同约定的工期

91.某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同,合同约定的土方工程量为 8000 m3,合同工期为16天。合同约定:工程量增加20%以内为施工方应承当的工期风险。挖运工程中,因出现了较深的软弱下卧层,致使土方量增加了 10200 m3,则施工方可提出的工期索赔为( C )天。(结果四舍五入取整)

A.1

B.4

C.17

D.14

92.某工程网络计划有三条独立的路线A-D、B-E、C-F,其中B-E为关键线路,TFA=TFD=2 天,TFC=TFF=4天,承发包双方已签订施工合同,合同履行过程中,因业主原因使B工作延误4天,因施工方案原因使D工作延误8天,因不可抗力使D、E、F工作延误10天,则施工方就上述事件可向业主提出的工期索赔的总天数为( C )。

A. 42

B.24

C. 14

D. 4

93.某工程项目总价值1000万元,合同工期为18个月,现承包人因建设条件发生变化需增加额

外工程费用50万元,则承包方提出工期索赔为( B )个月。

A、1.5

B、0.9

C、1.2

D、3.6

94.下列事项中,承包方要求的费用索赔不成立的是( B )。

A.建设单位未及时供应施工图纸

B.施工单位施工机械损坏

C.业主原因要求暂停全部项目施工

D.因设计变更而导致工程内容增加

100万m95.某独立土方工程,元,3工程款按月支付并同,合同约定:招标文件中估计工程量为

当实际工程的工程预付款;土方工程费用单价为每立方米10时在该款项中扣留5%元。当某月施

工单位完成9时,超过部分调整单价,每立方米为量超过估计工程量10%33) C 万m,该月应结

工程款为(截止该月累计完成的工程量为25土方工程量万m,120 万元。A. 240

B.237.5

C. 228

D. 213

。合同中规定,土方工程单价为27万 m396.某独立土方工程,招标文件中估计工程量为,工程

结束时,调整单价为15%9.8元/ m3;当实际工程量超过估计工程量元12.5/m3 m335时实际

完成土方工程量万,则土方工程款为( B )万元。A. 437.535 B.426.835 C. 415.900

D. 343.055

97.索赔是指在合同的实施过程中,( D )因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或

未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后,向对方提出的补偿要求。

A.业主方

B.第三方

C.承包商

D.合同中的一方

98.在施工过程中,由于发包人或工程师指令修改设计、修改实施计划、变更施工顺序,造成工

期延长和费用损失,承包商可提出索赔。这种索赔属于( C )引起的索赔。

A.地质条件的变化

B.不可抗力

C.工程变更

D.业主风险

99.索赔可以从不同角度分类,如按索赔目的分类,可分为( C )。

A.单项索赔和综合索赔

B.工期拖延索赔和工程变更索赔

C.工期索赔和费用索赔

D.发包人和承包人、承包人与分包人之间的索赔

100.发包人与承包人对工程变更洽商价款约定不明情况下,其处理原则是(C)

A.由工程师裁定

B.由发包人决定

C.按订立合同时履行地的市场价格履行

D.发包人不予支付

101.某宾馆工程由于业主急于开业迎客,于工程完工后在未进行竣工验收情况下就对外营业,使

用中发现,部分客房出现漏水现象,则该质量责任应该由( C )承担。

A.总承包人

B.防水分包人

C.业主

D.物业公司

102.某建筑工程,在地基基础土方回填过程中,承包人未通知发包人验收情况下即进行了土方回填。事后,发包人要求对已经隐藏的部位重新进行剥离检查,检查发现质量合格要求,在该情况下,所发生的费用应由( A )承担,并应承担工期延误的责任。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和承包人共同

D.监理单位

103.因设计图纸存在严重缺陷而导致工程质量事故,则承包人就工程损失应向(B)提出索赔要求。

A.设计单位

B.发包人

C.发包人和设计单位

D.发包人或设计单位

104.下列不属于发包人向承包人提出索赔的事由是(A)

A.台风

B.施工进度严重滞后

C.施工质量存在严重缺陷

D.承包人改变施工顺序

105.质押是指债务人或第三人将其( B )或财产权利移交债权人占有,将其作为债权的担保。

A.不动产

B.动产

C.房产

D.土地使用权

106.发包人为施工项目购买了建设工程一切险,下列哪种情况建设工程一切险不会给予赔偿

( C )

A.施工机具损坏

B.工程车被盗

C.设计错误造成了工程损失

D.人员伤亡

107.( B )谈判技巧是当己方准备对某些条件作出让步时,可以要求对方在其他方面也应作出相应的让步。

A.优势重复

B.对等让步

C.调和折中

D.先成交后抬价

完备性和公正性的审查。合同分析是针对尚未生效的合同草案的合法性、) B (108.

A.合同履行阶段

B.合同谈判阶段

C.合同策划阶段

D.合同签订阶段

109.在风险与影响对象的关系中,下列哪种情况对合同当事人双方不构成风险( D )A. 外来风险-内部对象 B.内部风险-内部对象

C. 内部风险-外部对象

D.外来风险-外部对象

110.( C )是指合同签约双方在签订合同时或旅行合同时发生争议后,达成协议,自愿将争议交给第三者裁决,双方有义务履行的一种解决合同争议的方式。

A.和解

B.调解

C.仲裁

D.诉讼

111.当准备发包的工程项目内容、技术经济指标一时尚不能明确、具体地予以规定时,适宜采用( A )合同形式。

A.单价合同

B.总价合同

C.成本加固定酬金合同

D. 成本加浮动酬金合同

112.某单位就海滨护岸工程项目向社会公开招标,2011年3月1日确定某承包单位为中标人并于当日向其发出中标通知书,则根据《招标投标法》的有关规定,下列说法正确的有( C )

A. 中标通知书就是正式的合同

B. 双方应在2011年3月15日前订立书面合同

C. 双方应在2011年3月31日前订立书面合同

D. 建设单位应在2011年3月31日前向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告

113.以下不属于开标的程序和内容的是( D )

A.密封情况检查

B.拆封

C.唱标

D. 确定中标候选人

114.甲施工单位与乙水泥公司签订一份水泥采购合同,甲签字、盖章后邮寄给乙签字、盖章。则该合同成立的时间为()

A.甲、乙达成合意时

B.甲签字、盖章时

C.乙收到合同书时

D.乙签字、盖章时

115.投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件,投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出( B )

A.回应

B.响应

C.回答

D.回复

116.评标委员会完成评标后,应当向( A )提出书面评标报告并推荐合同的中标候选人。

A.招标人

B.投标人

C.监督部门

D.财政部

117.下列选项中,属于要约的是( D )

A.某校教学楼建筑招标公告

B.某公司招股说明书

C.某企业寄送的价目表

D.某施工单位的投标书

118.招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的,投标保证金不得超过招标项目估算价的( B )

D. 5%

B. 2%

C. 3% A.1%

119.招标人最迟应当在书面合同签订后( C )日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

A.3日

B. 30日

C. 5日

D. 50日

120.确定中标人的权利属于( A )

A.招标人

B. 评标委员会

C. 招标代理机构

D. 行政监督机构

二、多选题

1.建设工程施工招标的必备条件有( ABCD )。

A.招标所需的设计图纸和技术资料具备

B.招标范围、招标方式和招标组织形式应当履行核准手续的,已经核准

C.招标人已经依法成立

D.资金来源已落实

E.已选好监理单位

2.我国《招标投标法》规定,建设工程招标方式有( AE )。

A.公开招标 B.议标 C.国际招标 D.行业内招标 E.邀请招标

3.招标文件应包含的主要内容有( ABCDE )。

A.投标人须知 B.图纸 C.投标函的格式及附录 D.工程量清单 E.合同的主要条款

4.必须进行招标的项目包括( CDE )。

A私人投资的高级别墅 B、外国老板投资的基础设施的项目

C、大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目

D、全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目

E、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目

5.某工程项目施工招标,A、B、C、D四家施工企业前来投标,但是各自都出现了一些情况。A 单位在开标后30分钟赶到开标现场;B单位未缴纳投标保证金;C单位投标文件忘记加盖单位公章;D单位投标文件没有采取密封措施。出现这些情况可以导致什么结果( AC )

A.投标无效,失去中标的机会 B.继续开标 C.重新招标 D.从四家单位中直接选定中标人6.在国际上,对公开招标发布招标公告的资格审查方法有( AD )

A.资格预审 B. 合格制 C.有限数量制 D. 资格后审

7.资格预审方法方法主要有( BC )

A.资格预审 B. 合格制 C.有限数量制 D. 资格后审

8.评标方法是运用评标标准评审、比较投标的具体方法,主要有( BD )评标方法。A.合格制 B.经评审的最低投标价法 C.有限数量制 D.综合评估法

) ABCD 属于工程总承包的模式主要有(9.

A.建筑工程管理模式 B.设计-建造、设计采购施工及交钥匙模式

C.建造-运营-移交模式 D.项目管理模式

10.工程实际进度与进度计划不符时,承包人应当按照工程师的要求提出改进措施( AB )。

A、需经工程师确认后才能执行

B、因承包人自身的原因造成工程实际进度与经确认的进度计划不符的,所有后果都由承包商自行承担

C、因承包人自身原因造成的,工程师只对改进措施的效果负责

D、采用改进措施后,必须顺延工期

E、改进措施后,进度仍然不符的,工程师可以要求承包人修改进度计划,并经工程师确认,这种确认是工程师对工程延期的批准

11.施工合同文件中的说法中,正确的有( BDE )。

A、当合同文件中出现不一致时,必须重新制定合同条款

B、在不违反法律和行政法规的前提下,当事人可以通过协商变更施工合同的内容

C、变更的协议或文件,效力与其他合同文件等同

D、签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件

E、当合同文件出现含糊不清或者当事人有不同理解时,应按照合同争议的解决方式处理

12.FIDIC合同中指定分包商与一般分包商的差异主要表现为( ABCDE )。

A、选择分包单位的权利不同

B、分包合同的工作内容不同

C、工程款的支付开支项目不同

D、业主对分包商利益的保护不同

E、承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同

13.索赔按目的划分包括( CE )。

A、综合索赔

B、单项索赔

C、工期索赔

D、合同内索赔

E、费用索赔

14.建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括( AE )。

A. 因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作

B.由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长

C.原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担

D.应委托人要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容

E.不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停,事件影响消失后恢复监理服务前的准备工作

15.按照《施工合同文本》规定,在施工中由于(BDE )造成工期延误,经发包人代表确认,竣工日期可以顺延。.

A.承包人未能及时调配施工机械

B.发生不可抗力

C.雨季天数增多

D.工程量变化和设计变更

E.一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时

16.在施工合同中,(A B C D E )等工作应由发包人完成。

A.土地征用和拆迁

B.临时用地、占道申报批准手续

C.提供工程地质报告

D.保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物

E.提供相应的工程进度计划及进度统计报表

17.对于发包人供应的材料设备,( ABDE)等工作应当由发包人承担。A.到货后,通知清点 B.参加清点 C.清点后负责保管

D.支付保管费用

E.如果质量与约定不符,运出施工场地并重新采购

18.招标人具备自行招标的能力表现为( BCE )。

A.必须是法人组织

B.有编制招标文件的能力

C.有审查投标人资质的能力

D.招标人的资格经主管部门批准

E.有组织评标定标的能力

19.建设工程施工合同的当事人包括(BD )。

A.建设行政主管部门

B.建设单位

C.监理单位

D.施工单位

E.材料供应商

20.《施工合同文本》规定,对于在施工中发生不可抗力,( CE)发生的费用由承包人承担。

A.工程本身的损害

B.发包人人员伤亡

C.造成承包人设备、机械的损坏及停工

D.所需清理修复工作

E.承包人人员伤亡

21.施工合同按照计价方式的不同可以分为( CDE )等。

A.总承包合同

B.分别承包合同

C.固定价格合同

D.可调价格合同

E.成本加酬金合同

22.在竣工验收和竣工结算中,承包人应当( ADE )。

A.申请验收

B.组织验收

C.提出修改意见

D.递交竣工结算报告

E.移交工程

23.被宣布为废标的投标书包括( ABDE )

A投标书未按招标文件中规定封标 B 逾期送达的标书

C加盖法人或委托授权人印鉴的标书 D 未按招标文件的内容好要求编写、内容不全或字迹无法

辨认的标书.

E 投标人不参加开标会议的标书

24.必须进行招标的项目包括( CDE )

A私人投资的高级别墅 B外国老板投资的基础设施的项目

C大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目

D全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目

E使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的项目

25.不符合建设工程委托监理合同特征的有(CE )

A 监理合同可以是个人

B监理合同的订立必须符合工程建设程序

C 监理合同的订立不需符合工程建设程序

D 委托监理合同标的是服务

E 委托监理合同的标的物是产生新的物质

26.建设工程施工索赔按索赔目的可分为( DE )

A 单项索赔 B总索赔 C 明示索赔 D工期索赔 E 费用索赔

27.合同法律关系的构成要素有( ABC)

A、主体

B、内容

C、客体

D、权利

E、义务

28.被宣布为废标的投标书包括( ABDE )。

A、投标书未按招标文件中规定封记

B、逾期送达的标书

C、加盖法人或委托授权人印鉴的标书

D、未按招标文件的内容和要求编写、内容不全或字迹无法辨认的标书

E、投标人不参加开标会议的标书

29.施工合同文件中的说法中,正确的有(BDE )。

A.当合同文件中出现不一致时,必须重新制定合同条款

B.在不违反法律和行政法规的前提下,当事人可以通过协商变更施工合同的内容

C.变更的协议或文件,效力与其他合同文件等同

D.签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件

E.当合同文件出现含糊不清或者当事人有不同理解时,应按照合同争议的解决方式处理

30.在建设工程施工合同风险管理中,风险转移的方式有( ABC )

A. 索赔

B. 担保

C. 保险

D.完善施工合同

31.发生下列哪些情况,业主有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿) BDE (.

A.已中标的投标人在规定时限内不与业主签订合同

B.承包人任意中断工程

C.承包人破产

D.业主因为资金紧缺,要求承包商暂停施工一个月

E.施工过程中,承包人中途毁约

32.按项目的发展过程分类,合同控制方法分为( CDE )

A. 前馈控制

B. 后馈控制

C. 事前控制

D.事中控制 E.事后控制

土木工程施工合同条件中,期中付款包含哪些内容( ABCDE )33.在FIDIC A.截止月末已实

施的工程和已提交的承包商文件的估算合同价值 B.由于法律改变和成本改变,应增减的任何款

项 C.当月应扣留的保留金 D.当月应支付或退还的预付款 E.根据合同或包括索赔、仲裁、争

端裁决等应该增加或减少的款项 ABCDE )34.下列保险哪些属于工程保险(机动车

辆险建筑工程一切险A. B. 安装工程一切险 C.

.货物运输险D.人身意外伤害险 E )35.当合同中关于价款或者报酬不明确的,可以( BCD

A.双方自行协商达成一致 B.按照订立合同时履行地的市场价格履行 C.依法应当执行政府定价或者政府指导价的,按照规定执行 D.工程价款不明确的,根据国家建设标准定额进行计算对于合同文件的解释规则正确的是( BDE )36.

A.一般、笼统的规定优于具体、详细的规定 B.合同的专用条件优于通用条件.图示说明优于文字说明C .数字的文字表达优于阿拉伯数字表达D .手写文件优于打印文件E 业主方的项目管理目标包括( ABC )37. 成本目标 C. A. 投资目标 B. 进度目标质量目标 D. 公开招标与邀请招标的主要区别有( ABCDE )38. .竞争的范围不同 C.选择的范围不同 B.发布信息的方式不同A.

D.时间和费用不同 E.公开的程度不同

39.关于依法必须招标项目中标合同的签订和效力,下列说法中正确的有( BDE )A.中标合同应当按照投标人的投标文件和中标通知书的内容订立

B.中标合同订立后,招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的补充协议

C.中标合同备案后方可产生合同效力

D.中标合同应当自中标通知书发出之日起30日内订立

E.订立中标合同必须采用书面形式

40.依法必须进行招标的工程建设项目,可以申请进行邀请招标的情形有( BCD )A.资格条件符合要求的潜在投标人少于3家,不能形成有效竞争的

B.受自然低于环境限制的

C.涉及国家安全、国家秘密而不宜公开招标的

D.拟公开招标的费用与项目的价值相比不值得的

E.涉及国际秘密不宜招标的

41.招标代理机构可在其资格等级范围内承担的招标工作包括( ABCE )

A.拟定招标方案 B.编制和出售招标文件 C.组织开标、评标

D.编制评标报告 E.草拟合同

42.招标投标活动的当事人是指招标投标活动中享有权利和承担义务的各类主体,它主要包括( BCD )

A.委托人、投标人 B.招标人 C.投标人 D.招标代理机构 E.评标委员会43.下列属于可以不进行招标情况的规定包括( ACDE )

A.涉及国家安全、国家机密或者抢险救灾而不适合招标的

B.重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在100万人民币以上的

C.承包商、供应商或者服务提供者少于3家,不能形成有效竞争的

D.施工企业自建自用的工程,且该施工企业资质等级符合工程要求的

E.供生产企业及科研机构开发用的样品样机

44.下列属于需要重新招标情形的是( ABE )

A.到投标截止时间,投标人少于3个的

B.依法必须进行招标的项目的所有投标被否决的

C.某投标人投标文件没有对招标文件的实质性内容进行响应的

D.某投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的

.依法必须进行招标的项目违反法律规定,导致中标无效的E.

45.投标人的下列行为,可能导致废标的是( ABDE )

A.评标委员会在评标过程中,发现投标人借用他人名义投标

B.评标委员会在评标时,确认投标人的报价属于低于成本投标

C.招标人对工期要求为210个工日,投标人投标时报工期为200个工日

D.某投标人的投标担保有瑕疵

E.某投标人的投标文件没有投标人授权代表签字

三、案例分析

【案例1】某依法必须招标的工程建设项目位于北方某个城市,采用公开招标方式组织其中4台6t蒸汽锅炉的采购,该锅炉加工周期一般为60日,安装调试60日。招标人对招标过程时间计划如下:

(1) 2008年8月9日(星期六)-2008年8月14日发售招标文件;

(2) 2008年8月16日上午9点组织投标预备会议;

(3) 2008年8月16日下午4点为投标人要求澄清招标文件的截止时间;

(4) 2008年8月17日上午9点组织现场考察;

(5) 2008年8月20日发出招标文件的澄清与修改,修改了几个关键技术参数;

(6) 2008年8月29日下午4点为投标人递交投标保证金截止时间;

(7) 2008年8月30日上午9点投标截止;

(8) 2008年8月30日上午9:00—11:00,招标人与行政监管机构审查投标人的营业执照、生产许可证、合同业绩等原件;

(9) 2008年8月30日上午11:00,开标,共4个投标人;

(10) 2008年8月30日下午1:30—2008年8月31日下午5:30,评标委员会评标;(11) 2008年9月1日—2008年9月3日,评标结果公式;

(12) 2008年9月4日发出中标通知书;

(13) 2008年9月5日—2008年9月6日,签订供货合同。

【问题】

(1)逐一指出上述时间安排、程序中的不妥之处,说明理由。

(2)如果该批蒸汽锅炉需要一个半月交货,其安装与系统调试需要3个月时间,招标人与中标人在2008年9月6日签订锅炉供货合同是否可以保证在2008年11月15日供暖?为什么?如需保证,上述计划应怎样调整?

【参考答案】.

(1)招标人组织本次招标的时间计划存在以下不妥之处:

1)2008年8月16日上午9:00组织投标预备会议不妥。投标预备会议的目的是澄清潜在投标人在投标过程中对招标文件及相关条件的疑问,一般应安排在投标人现场考察时间之后,以便于统一对投标人在现场考察和招标文件提出的问题进行澄清。

2)2008年8月20日发出招标文件的澄清与修改,2008年8月30日上午9点投标截止不妥,因为不满足《招标投标法》至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间15日前发出的规定。如果必须在2008年8月20日发出招标文件的澄清与修改,招标人应相应顺延投标截止时间,即延长到2008年9月4日,以满足法律对招标文件澄清与修改发出时间的规定。

3)要求2008年8月29日下午4点前投标保证金递交截止不妥。投标保证金是投标文件的一部分,除现金外,还包括转账支票、投标保函等形式。投标截止时间前,投标人均可与投标文件一起提交。

4)2008年8月30日上午9点投标截止,2008年8月30日上午11点组织开标不妥。《招标投标法》第三十四条规定,开标时间为投标截止时间的同一时间。

5)2008年8月30日上午9:00-11:00,招标人与监管机构审查投标人的营业执照、生产许可证、合同业绩等原件的做法不妥。依据《招标投标法》,此时应组织开标,其查对的结果不能影响开标。同时查对有关证明证件原件的目的是为了评审投标文件中有关内容的真实性,法律将这一事项赋予了评标委员会,而不是招标人与监管机构。

(2)招标人与中标人在2008年9月6日签订锅炉供货合同不能保证2008年11月15日供暖。依据锅炉供货及安装时间,这4台锅炉最快也只能在2009年1月上旬具备供暖条件。如果必须满足2008年11月15日供暖,则须保证于2008年7月1日前签订完供货合同,即招标采购工作最晚须于2008年5月底6月初进行。

【案例2】

背景:某施工企业通过投标获得了某住宅楼的施工任务,地上18层、地下3层,钢筋混凝土剪力墙结构;业主与施工单位、监理单位分别签订了施工合同、委托监理合同。施工单位(总包单位)将土方开挖、外墙涂料与防水工程分别分包给专业性公司,并签订了分包合同。

1999 日开工,1月8年1998天,450,工程工期23420m2施工合同中说明:建筑面积

年11月25日竣工,工程造价3165万元。

合同约定结算方法:合同价款调整范围为业主认定的工程量增减、设计变更和洽商;外墙涂料、防水工程的材料费,调整依据为本地区工程造价管理部门公布的价格调整文件。

【问题】

合同履行过程中发生下述几种情况,请按要求回答问题。

1.总包单位于7月24日进场,进行开工前的准备工作。原定8月1日开工,因业主办理伐树手续而延误至5日才开工,总包单位要求工期顺延4天。此项要求是否成立? 根据是什么?

2.土方公司在基础开挖中遇有地下文物,采取了必要的保护措施。为此,总包单位请他们向业主要求索赔。对否?为什么?

3.在基础回填过程中,总包单位已按规定取土样,试验合格。监理工程师对填土质量表示异议,责成总包单位再次取样复验,结果合格。总包单位要求监理单位支付试验费。对否?为什么?

4.总包单位对混凝土搅拌设备的加水计量器进行改进研究,在本公司试验室内进行实验,改进成功用于本工程,总包单位要求此项试验费由业主支付。监理工程师是否批准?为什么?

5.结构施工期间,总包单位经总监理工程师同意更换了原项目经理,组织管理一度失调,导致封顶时间延误8天。总包单位以总监理工程师同意为由,要求给予适当工期补偿。总监理工程师是否批准?为什么?

6.监理工程师检查厕浴间防水工程,发现有漏水房间,逐一记录并要求防水公司整改。防水公司整改后向监理工程师进行了口头汇报,监理工程师即签证认可。事后发现仍有部分房间漏水,需进行返工。问返修的经济损失由谁承担?监理工程师有什么错误?

7.在做屋面防水时,经中间检查发现施工不符合设计要求,防水公司也自认为难以达到合同规定的质量要求,就向监理工程师提出终止合同的书面申请,问监理工程师应如何协调处理?

8.在进行结算时,总包单位根据投标书,要求外墙涂料费用按发票价计取,业主认为应按合同条件中约定计取,为此发生争议。监理工程师应支持哪种意见?为什么?

【参考答案】

1.该项要求成立。因为属于业主责任(或业主未及时提供施工场地)。

.该索赔要求不对。因为土方公司为分包,与业主无合同关系。2.

3.总包单位要求监理单位支付试验费不对。因按规定,此项费用应由业主支付。

4.总监理工程师不批准。因为此项支出已包含在工程合同价中(或此项支出应由总包单位承担)。5.总监理工程师不批准。虽然总监理工程师同意更换,不等同于免除总包单位应负的责任。6.返修的经济损失由防水公司承担。监理工程师的错误:(1)不能凭口头汇报签证认可,应到现场复验;(2)不能直接要求防水公司整改,应要求总包整改;(3)不能根据分包单位的要求进行签证,应根据总包单位的申请进行复验、签证。

7.防水公司向监理工程师提出终止合同的书面申请后监理工程师应该:(1)拒绝接受分包单位终止合同申请;(2)要求总包单位与分包单位双方协商,达成一致后解除合同;(3)要求总包单

位对不合格工程返工处理。

8.监理工程师应支持业主意见。因为按规定,合同条件与投标书条件有矛盾时,解释顺序为合同条件在投标书之先(或按合同约定结算)。

【案例3】

【背景】

某高层商务楼工程,计划开工日期为2002年6月5日,竣工日期为2004年10月20日,合同内约定按月进度支付工程款,在统计报告递交后14天内甲方审定并支付工程进度款的90%。工期按期开工,工程进展顺利,在工程进行到主体结构施工时,出现了下述问题:

事件1:二层结构部分完成时,承包人按合同决定,及时向甲方提交了已完工作量统计报告,但是甲方未按合同决定的付款方式和期限支付工程进度款,乙方在此情况下开始停工,直到甲方支付工程进度款和违约赔偿金后乙方才开始复工,工期耽误了180天。

事件2:甲方按合同约定支付了工程进度款,乙方按正常管理方式恢复施工。在工程施工到12层时,发生了不幸的事故,某一脚手架工人在施工时因未按规定使用安全设施,不慎从脚手架上坠落,造成死亡,施工单位及时向甲方和国家安全生产管理部门通报,因此工期耽误了20天。【问题】

1.在事件1中承包人是否可以向甲方提出工人窝工索赔和施工单位在停工期间保护管理施工现场所发生的费用索赔?

2.在事件2中承包人是否可以向甲方提出工期索赔,为什么?

天,本工期实际完成工期180天,甲方批准工期可以延长300如果本工程合同工期为.3.

为多少天?因事件2造成工期延长20天,甲方是否可以向承包人提出因工期延长20天所增加发生的现场管理费的索赔要求?

【参考答案】

1.对事件1承包人可以提出索赔。发包人未能按合同约定如期支付工程款,应对停工承担责任,故应当赔偿承包人停工期间的实际经济损失和保护施工现场所发生的费用。

2.对事件2不可提出工期索赔。是由于承包人自身管理不善造成的,不属于发包人应承担的责任范围。

3.本工程实际完工工期500天,由于承包人原因使工期延误20天,根据索赔和反索赔成立的条件,甲方可以向承包人提出延长工期所增加的甲方的现场管理费的索赔要求。

【案例4】

【背景】

甲方和乙方签订了某工程施工合同。乙方的承包范围为土方、基础、主体结构在内的全部建筑安装工程,合同的工期为350天,开工日期为2005年11月12日,本工程在冬期不停止施工。甲方在合同中约定:乙方采用措施保证冬期施工,措施费为150万元,包干使用,不在增减。在开工前,乙方向甲方提交施工组织设计(方案)及进度计划,甲方同意按此方案实施。

在实际施工过程中发生了一下事件:

事件1:在土方开挖施工时,由于乙方自身没有土方施工专业队伍和机械,遂将土方开挖分包给另一家土方施工专业公司A,由于乙方和A公司就土方开挖价格未能及时谈拢,土方施工单位未在甲方双方约定的时间进场开挖,致使土方开挖延期开工20天。

事件2:在土方开挖后,开始施工地下室部分,因甲方提供的图纸设计有误,乙方发现此问题后及时通知甲方,甲方通过和设计单位的联系,随后以图纸变更洽商的形式,下令给乙方,因此地下室部分比原计划时间推迟30天。经乙方现场统计,在图纸变更前,乙方配料和人工窝工已经发生60万元的费用。

事件3:乙方根据合同工期要求,冬期继续施工。在施工过程中,乙方为保证施工质量,采取了多项技术措施,由此造成额外的费用支出共200万元。

在上述时间发生以后,乙方及时的向甲方通报,并恳请甲方以事实为依据,给予工期顺延,同时给予损失补偿。

【问题】

中乙方提出补偿要求,按照合同约定乙方能够获得工期顺延的补偿吗?为什么?1事件1.

2. 事件2中乙方能够得到工期顺延及经济补偿吗?为什么?

3. 事件3中乙方采取了技术措施保证冬期施工质量,造成额外费用的支出,甲方会给予补偿吗?为什么?

【参考答案】

1.乙方不可以对事件1进行索赔,不会得到工期顺延的补偿,因为土方开挖拖期开工20天是由于乙方自身的原因造成的,甲方不应该给予工期顺延。

2.对事件2乙方可以提出索赔,因为造成地下室比原计划推迟30天及60万元的损失是因为图纸设计有误,不属于乙方的过错而给乙方造成损失,符合索赔的条件,因此,甲方应该给予工期顺延,同时对所发生的费用给予补偿。

3.对事件3甲方不会给予费用补偿,因为甲乙双方在事前已经在合同中约定乙方采用措施保证冬期施工,甲方支付150万元措施费,包干使用,不在增减。因此,甲方不会给予费用补偿。.

工程项目合同管理-综合练习一-题目及答案

综合练习一 一、名词解释 1、工程合同 2、工程保险 3、担保 4、合同交底 5、工程变更 6、工程合同总体策划 7、调停 8、费用索赔 9、工料单价法 二、单项选择题(每题的备选答案中,只有一个最符合题意) 1.建设工程合同的订立一般情况下应采取()的方式。 A.招标 B.投标 C.招标投标 D.协议 2.招标人可以在招标文件中要求()提交投标保证金。 A.投标人 B.代理人 C.银行 D.中标人 3.施工总承包合同的协议书内容不包括()。 A.工程概况 B.组成合同的文件 C.材料设备供应 D.合同价款 4.工程分包合同协议书中分包人应向承包人承诺,履包合同终于分包工程有关的承包人()的义务 A.部分 B.双方约定的 C.连带 D.所有 5.下列有关招标时限的规定错误的是( )。 A.依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于20日 B.自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止,最短不得少于5个工作日C.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,应当在招标文件提交投标文件截止时间至少15日前,以书面形式通知所有招标文件收受人 D.评标委员会提出书面评标报告后,招标人一般应当在15日内确定中标人,但最迟应当在投标有效期结束日前20个工作日内确定 6.在《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》中《通用条款》部分包括( )的内容,而《建设工程施工合同(示范文本)》中《通用条款》部分没有该部分内容。 A.竣工验收及决算 B.保障、保险及担保 C.工程变更 D.违约、索赔与争议 7.AIA合同文件的主要计价方式有( )。 A.总价合同、单价合同及成本加酬金合同 B.总价、成本补偿合同及最高限定价格法 C.施工条件合同、永久设备和设计——建造合同 D.目标总价合同、目标单价合同和工程管理合同 8.下列不属于建筑产品的生产过程中生产人员、工具、设备的流动性的是( )。A.同一工地不同建筑之间流动 B.不同工地之间的流动 C.同一建筑不同建筑部位上流动 D.一个建筑工程项目完成后,又要向另一新项目动迁的流动 9.( ),是指由政府或政府授权的机构授予承包人在一定期限内,以自筹资金建设项目并自费经营和维护,向东道国出售项目产品或服务,收取价款或酬金,期满后将项目全部

2018年合同员考试试题及答案

2018年合同员考试试题及答案 1、我国法律体系中按法律效力和地位顺序由高到底排列正确的是( B) A、宪法-规章-行政法规-法律 B、宪法-法律-行政法规-规章 C、宪法-法律-规章-行政法规 D、宪法-规章-法律-行政法规 2、根据<<合同法>>规定,下列属于建设工程合同的是( C) A、招投标代理合同 B、脚手架租赁合同 C、施工合同 D、承揽合同 3、下列文件中属于地方性法规的是( B) A、《北京市建设工程招标投标监督管理规定》 B、《北京市招标投标条例》 C、《北京市建筑工程施工许可办法》 D、《北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工合同管理办法(试行)》 4、建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向(D )申请领取施工许可证 A、业主单位所在地县级以上人民政府工程立项审批主管部门 B、业主单位所在地县级以上人民政府建设行政主管部门 C、工程所在地县级以上人民政府工程立项审批主管部门 D、工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门

5、根据《北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工合同管理办法(试行)》的规定,发包人应当是(D ) A、发包工程项目的自然人 B、发包工程项目的法人 C、发包工程项目的其他组织 D、发包工程项目的自然人、法人或者其他组织 6、根据《北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工合同管理办法(试行)》的规定,施工合同应包括(B ) A、施工总承包合同 B、施工总承包合同、专业承包合同 C、专业承包合同和专业分包合同 D、施工总承包合同和专业承包合同、专业分包合同 7、依据《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》(建设部89号令)第三条之规定,施工单项合同估算价在( )万以上或者项目总投资在( C )万以上,必须进行招标。 A、200 2000 B、300 2000 C、200 3000 D、300 3000 8、《招标投标法》第四十六条规定,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起(D)内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

《招投标与合同管理》期末考试试卷B

武汉工程大学自考助学班2013-2014年第1学期推荐课课程考试试卷《土木工程合同管理》课程考试试卷(B卷) 教学部门:专业班级: 学生姓名:学号: 考试方式:(开卷、闭卷) 题号一二三四五…总分签名 题分20 20 20 40 得分 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题2分,共30分) 得分评卷人 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在 1.关于评标,下列不正确的说法是()。 A.评标委员会成员名单一般应于开标前确定,且该名单在中标结果确定前应当保密 B.评标委员会必须由技术、经济方面的专家组成,其人数为五人以上的单数 C.评标委员会成员应当是从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称或者同等专业水平 D.评标委员会成员不得与任何投标人进行私人接触 2.按照承包工程计价方式分类不包括()。 A.总价合同 B.单价合同 C.成本加酬金合同 D.预算合同 3.某基础工程隐蔽前已经经过工程师验收合格,在主体结构施工时因墙体开裂,对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题,则对重新检验的费用和工期的处理表达正确的是()。 A.费用由工程师承担,工期由承包方承担 B.费用由承包人承担,工期由发包方承担 C.费用由承包方承担,工期由承发包双方协商 D.费用和工期均由承包方承担 4.招标人与中标人应当自中标通知发出之日()内,按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 A.40天 B.30天 C.50天 D.20天 5.招标人与中标人签订合同后()个工作日内,应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。 A.2 B.3 C.5 D.6 6.投标单位应按照招标单位提供的工程量清单,逐一填写单价和合价。在开标后发现的分项投标单

建设工程合同管理考试试题及答案

2005 年建设工程合同管理考试试题及答案 一、单项选择题(共50题,每题 1 分。每题的备选项中。只有 1 个最符合题意) 1. 如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货,施工合同没有按 期完成,则建设单位可以要求()承担责任。 A. 施工单位 B. 监理单位 C. 材料供应商 D. 项目经理 2. 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行,订立了抵押合同,后来又办理了抵押登记。则()。 A. 项目转移给银行占有,抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有,抵押合同自登记之日起生效 C. 项目不转移占有,抵押合同自签订之日起生效 D. 项目不转移占有,抵押合同自登记之日起生效 3. 抵押与质押的区别主要在于()。 A. 担保财产是否为第三人的财产 B. 担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C.担保财产是否转移占有D?债权人是否有优先受偿权 4. 招标人对施工投标保函的正确处理方式是()。 A. 未中标的投标人不退还 B. 中标的投标人在中标的同时退还 C. 在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D. 投标人在投标有效期内撤销投标书后退还 5. 对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷,没有强制执行效力的文书是()。

A.人民法院的判决B?仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议 D.经过鉴证的还款协议 6. 某建设项目,承包人与分包人口头约定了施工合同内容,施工任务完成后,由于承包 人欠工程款而发生纠纷,但双方一直没有签订书面合同,此时应认定()。 A. 施工合同成立,但不生效 B. 施工合同成立,且已生效 C. 施工合同不成立,不生效 D. 施工合同不成立,但有效 7. 如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款,当合同其他条款无效时,应当认为()。 A. 仲裁条款有效,由仲裁委员会解决争议 B. 仲裁条款有效,由人民法院解决争议 C. 仲裁条款无效,由人民法院解决争议 D. 仲裁条款无效,由双方另行选择争议解决方 式 8. 甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材,但该采购员用盖有甲施工企业公章的空 白合同文本,与乙公司订立了购买水泥的合同,则该合同()。 A. 有效,但应由采购员向乙公司支付货款 B. 有效,由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效,由采购员向乙公司支付货款 D. 无效,甲施工企业退货,乙公司的损失由采购员承担 9. 按《合同法》的规定,合同生效后,当事人就价款或者报酬没有约定的,确定价款或报酬时应按()的顺序履行。 A. 订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B. 合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C. 补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格

招投标与合同管理试卷二及答案

一、单选题(共20小题,每小题2分,共计40分,请将答案填在选择题答题卡上) 1、国际上把建设监理单位所提供的服务归为( A )服务。 A.工程咨询 B.工程管理 C.工程监督 D.工程策划 2、建筑市场的进入,是指各类项目的( B )进入建设工程交易市场,并展开建设工程交易活动的过程。 A.业主、承包商、供应商 B.业主、承包商、中介机构 C.承包商、供应商、交易机构 D.承包商、供应商、中介机构 3、一项工程采用邀请招标时,参加投标的单位不得少于(B )家。 A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 4、应当招标的工程建设项目在( B )后,已满足招标条件的,均应成立招标组织,组织招标,办理招标事宜。 A.进行可行性研究 B.办理报建登记手续 C.选择招标代理机构 D.发布招标信息 5、下列不属于《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的关系社会公共利益、公共安全的公用事业项目的是( A )。 A.邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通信项目 B.供水、供电、供气、供热等市政工程项目 C.商品住宅,包括经济适用住房 D.科技、教育、文化等项目 6、甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标,甲单位为施工总承包一级资质,乙单位为二级资质,则该施工联合体应按( B )资质确定等级。 A.一级 B.二级 C .三级 D.特级 7、工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则,根据施工图纸计算工程量,提供给投标单作为投标报价单基础。结算拨付工程款时以( B )为依据。 A.工程量清单 B.实际工程量 C.承包方报送的工程量 D.合同中的工程量 共9页第1页

《建设工程合同管理》习题及答案(1).doc

《建设工程合同管理》习题及答案 一、判断题 1、若工程师进行合同规定之外的检查工作,致使工程暂停,承包商均有权索赔。( ) A、是 B、否 2、应当先履行债务的当事人,只要发现对方经营状况严重恶化,就可以行使不安抗辩权。( ) A、是 B、否 3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格( ) A、是 B、否 4、保留金待竣工验收合格后一次发还。( ) A、是 B、否 5、当递交最终报表之后,承包商根据合同进行索赔的权力终止了( ) A、是 B、否 6、若投标人的报价明显低于标底15%,且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的,则该报价作废标处理。( ) A、是 B、否 7、转让是属于合同主体的变更。( ) A、是 B、否 8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同,自裁定之日起,合同不再具备法律效率( )来源:学易网 A、是 B、否 9、对格式条款有两种以上解释的,应当作出不利于提供格式条款一方的解释。( ) A、是 B、否 10、在评标过程中,将报价外的其他因素折算为货币价值,并加减到承包商的报价中,这是评标价法评标( ) A、是 B、否 11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( ) A、是 B、否转自学易网 http://biz.doczj.com/doc/1512471873.html, 12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任,义务和一般风险。( ) A、是

B、否 13、保证合同的当事人是债权人和保证人( ) A、是 B、否 14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同,自裁定之日起,合同不再具备法律效率( ) A、是 B、否 15、《合同法》规定:承揽合同中没有规定的,适用于建设工程合同的有关规定。( ) A、是 B、否 16、根据“担保法‘的规定,医院、学校不能作为保证合同的担保人( ) A、是 B、否 17、招标是要约,投标是承诺。( ) A、是 B、否 18、转让是属于合同主体的变更。( ) A、是 B、否 19、代理不合法的合同属于无效合同。( ) A、是 B、否 20、业主指定的分包商,在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时,他应向监理工程师提交索赔报告( ) A、是来源:学易网 B、否 二、单项选择题 1、施工合同发包人投保“建设工程一切险”的目的是为了( )。 A、避免风险 B、克服风险 C、转移风险 D、控制风险 2、FIDIC合同条件规定,工程师视工程进展情况,有权发布暂停施工指令。属于( )的暂停施工,承包商可能得到补偿。 A、合同中有规定 B、由于不利的现场气候条件影响 C、为工程施工安全来源:学易网 D、现场气候条件以外的外界条件或者障碍导致 3、施工过程中,如果承包人提出要求使用专利技术经工程师批准后,应由()。

合同管理岗位考试试题库

合同管理岗位考试试题库 友情特别提示: 以下考题考试时请注意审题,考试时(除个别题不在本范围外,大部分考题都在本范围)题目或答案会作个别变动,因此必须理解题意。否则简单对答案或拷贝粘贴就会出错。 一、判断题:(一级15题,二级10题,黑体字为一级专用题。对的请在括号内打√,错的打×。答案正确的得2分,错误的倒扣0.5分、不作答得0分) 1、合同实行先签订,后履行的原则;合同生效前,不得实际履行。(√) 2、公司内部机构或职能部门未经法定代表人授权,不得以本单位的名义对外订立合同。(√) 3、公司所有的合同(无论是重大合同还是标的额较小的合同)都必须实行审查会签制度。(√) 4、审查意见应明确、具体,但可以使用“原则同意”、“基本可行”等模糊性语言(×) 5、合同订立后,不得因单位名称的变更或法定代表人、授权委托人或合同承办人的变动而不履行合同义务。(√) 6、合同各方当事人协商一致,可以变更或解除合同。(√) 7、变更或解除合同的通知、协议书,应用书面形式,协议未达成之前,原合同仍然有效。(√) 8、我公司《法定代表人及其委托代理人身份证明书》及《法定代表人授权委托书》格式文本由办公室负责提供。(× ) 9、订立合同应当使用公司合同专用章,也可使用单位公章代替合同专用章。(√) 10、处理合同纠纷的原则:坚持以事实为依据,以法律为准绳的原则。(√) 11、处理合同纠纷的程序只有诉讼或仲裁(×) 12、在要式合同中,合同当事人签字的时间即合同成立时间。(√) 13、我公司合同管理实行承办人制度。每一项合同应当由职能部门确定至少一名承办人,对合同订立至履行完毕的全过程负责。(√) 14、对发生实质性变更的合同,其变更、解除的审批权限、程序及文书的送达,与原合同订立程序相同。(√) 15、订立合同的程序是:意向接触,资信调查;合同谈判;审查会签;合同签订;登记备案、归档等。(√) 16、由代理人订立合同的,应当出具真实、有效的法定代表人身份证明书、授权委托书、

《招投标与合同管理》试题(精)

《招投标与合同管理》试题 一、单选题(20小题,每题1分) 1. 法律关系产生、变更和消灭的原因是()。 A.法律主体 B.法律客体 C.法律内容 D.法律事实 2. 诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算。 但是,从 权利被侵害之日起超过()的,人民法院不予保护。 A.五年 B.十年 C.十五年 D.二十年 3. 某业主没有按照合同的约定及时支付工程款,经承包商催要,业 主在拖欠了3个月后支付了应付款额的一半,则对于另一半工程 款的收回,承包商的诉讼时效为()。 A.两年 B.一年 C.十八个月 D.六个月 4. 招标公告属于() A.要约 B.承诺 C.要约邀请 D.不是要约、承诺,也不是要约邀请,只是一个普通的广告 5. 某单位向社会公开招标建造一栋办公楼,甲、乙、丙、丁四单位 参加投标,该投标行为是()。 A. 要约 B. 承诺 C .要约引诱 D. 不是一种法律行 6. 根据合同法的规定,在一般情况下,未在要约规定的期限内发 出的承诺,属于()。 A .新要约 B. 无效的要约C. 有效承诺D. 违法 7. 签订合同可以采用()。 A .只能是书面形式 B. 不可以是口头形式 C. 书面或口头形式或其他形式 D. 只能是书面或口头形式 8. 下面的合同中属于委托代理的是() A.业主与施工单位签订的施工合同 B.业主与监理单位签订的监理合同 C.业主与勘察设计单位签订勘察设计合同 D.业主与材料供应商签订的材料采购合同 9. 某甲擅自代替某建筑公司签订了水泥的购货合同,在水泥厂有足够的理由相信某甲有代理权的情况下,() A.该合同有效,购买水泥的款项由建筑公司承担 B.该合同有效,购买水泥的款项由某甲承担 C.该合同无效 D.该合同是否有效需要经过建筑公司的确认 10. 某业主与某承包商签订了一份协议书,业主同意承包商将该工程转包给另一家资质较低的承包单位。对此,以下说法正确的是() A.该合同有效 B.该合同如果是当事人意思的真实表示就有效 C.该合同无效 D.该合同如果没有违背法律要求的形式上的要求就有效 11. 合同的无效应当由()确认。 A 仲裁机构 B 人民法院 C 合同管理机关 D 仲裁机构或人民法院

最新建设工程合同管理试题及答案

建设工程合同管理考核题 1203批次前老平台学生,该门课程不用现场笔试考试(网上预约考试时间为虚设),请预约该门课程考试的学生将答案手写A4答题纸上,于规定时间内交到学习中心,哈站交到班主任处。未预约的学生提交的内容作废处理,预约后不按规定时间提交按旷考处理。 (答题纸附在第二页,所有答案必须写在答题纸上,标清题号) 一、单选题(共30题,每题2分,共60分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.一个买卖合同执行的是政府定价,2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元,合同规定2000年4月1日交货,违约金为每千克10元,交货后10日内付款,但卖方直至2000年4月1日交货,而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元,买方直至2000年6月1日才付款,买方应当按照每千克( D )元向卖方付款。 A. 100 B.110 C. 120 D. 130 2.对于合同当事人而言,所在国爆发罢工是一种( D )。 A.合法行为 B.违法行为 C.自然事件 D.社会事件 3.合同法律关系( A ),是参加合同法律关系,享有相应权利、承担相应义务的当事人。 A.主体 B.客体 C.内容 D.事实 4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( B )承担。 A.乙项目经理 B.甲施工企业 C.建设单位 D.具体施工人员 5.能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是( B)。 A.法律关系主体 B.法律事实 C.法律关系客体 D.法律关系内容 6.在施工合同中,( D )是承包人的义务。 A.提供施工场地 B.办理土地征用 C.在保修期内负责照管工程现场 D.工程施工期内对施工现场的照管负责 7.承包人在索赔意向通知提交后的( B )天内递交正式的索赔报告。 A. 14 B. 28

合同法试题及答案

一、单项选择题 l.无名合同是指( B ) A.无名称合同 B.法律无明文规定名称与规则的合同 C.无内容合同 D.无形式合同 2.《合同法》规定:当事人一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提 供证明。这一规定体现的是( B ) A.适当履行原则 B.协作履行原则 C.经济合理原则 D.情势变更原则 3.上海某公司与宁波某公司订立一加工承揽合同,由宁波公司承揽加工3万件牛仔裤,合同中未约定履行地点,依合同法规定,该合同履行地应在( B ) A.上海某公司所在地 B.宁波某公司所在地 C.上海某公司指定的地点 D.宁波某公司指定的地点 4.合同当事人互负债务,且无先后履行顺序之约定,当事人一方可在对方未履行之前,拒绝对方的履行请求,这被称为( B ) A.先履行抗辩权 B.同时履行抗辩权 C.不安抗辩权 D.先诉抗辩权 5.情势变更的前提,是合同成立后,作为该合同基础的事由发生了合同订立时不能预料的变化,而这种变化的原因是( D ) A.由于主体不合格 B.由于意思表示不真实 C.由于违法 D.不可归责于当事人的原因 6.合同解除针对的标的是( B ) A.无效合同 B.有效合同 C.可撤销合同 D.效力待定合同 7.法律规定或者当事人约定解除权行使期限的,期限届满当事人不行使的,该权利( C ) A.继续有效 B.效力待定 C.消灭 D.中止 8.合同的权利义务终止后,当事人根据交易习惯,履行通知、协助、保密等义务,其依据是( A ) A.诚实信用原则 B.自愿原则 C.公平原则 D.平等原则 9.债务人对同一债权人负担数宗同种类债务,而债务人的履行不足以清偿全部债务时,决定该履行抵充某宗或某几宗债务的现象,称之为( B ) A.清偿 B.清偿抵充 C.代为清偿 D.抵销 10.依当事人一方的意思表示即可发生抵销效力的权利,称为抵销权。该权利属于( C )

招投标与合同管理试卷及答案A教程文件

课程名称:工程招投标与合同管理测试题一 一、单项选择题(每小题1.5分,共30分) 1、《中华人民共和国招投标法》于(D)起施行。 A、1997.11.1 B、1998.3.1 C、1999.8.30 D、2000.1.1 2、《中华人民共和国招投标法》规定,依法必须招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于(A)。 A、20 B、30 C、10 D、15 3、下列关于合同文件的表述,不正确的是(D)。 A、专用条款的内容比通用条款更明确、具体 B、合同文件中专用条款的解释优先于通用条款 C、合同文件之间应能相互解释、互为说明 D、专用条款与通用条款是相对立的 4、评标委员会成员中,成员人数为(C)人以上单数,其中经济、技术专家不得少于成员总数的()。 A、3,3/4 B、3,2/3 C、5,2/3 D、5,3/4 5、招标投标活动的公开原则首先要求(A)要公开。 A、招标活动信息 B、评标委员会成员名单 C、工程设计文件 D、评标标准 6、承包人在索赔事件发生后的(C)天以后,应向工程师正式提出索赔意向通知。 A、14 B、7 C、28 D、21 7、在必须进行招标的工程建设项目中,施工单项合同估算价在(C)人民币以上的,必须进行招标。 A、20万元 B、120万元 C、200万元 D、2000万元 8、索赔是指在合同的实施过程中,(D)因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后,向对方提出的补偿要求。 A、业主 B、第三方 C、承包商 D、合同当事人一方 9、下列关于工程分包说法正确的是( A )。 A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位 B、工程分包后,总承包人不再对分包工程承担任何责任 C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商 D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位 10、某工程投标总价为500万,则投标保证金最高不超过(C)万元。 A、10 B、20 C、50 D、100 11、招标人采用邀请招标的方式,应当向(B)个以上的具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请。 A、二 B、三 C、四 D、五

工程项目招投标与合同管理课后习题与答案

第一章绪论 一、课后习题 1 、简述项目、建设项目、施工项目概念 答:项目:一种在规定的时间由专门组织起来的人员完成的一次性工作 建设项目:是一种投资行为和建设行为相结合的投资项目 施工项目:由企业自工程施工投标开始到保修期满为止的全过程中完成的项目。 2、为什么要推行项目管理 答:是为了达到预期的使用功能,在一定约束条件下对建设项目各个方面进行决策,计划,组织,协调,控制等一系列活动的总称。 3、建设项目管理和施工项目管理有什么区别? 答:管理任务:施工项目管理(生产出建筑产品,取得利润) 建设项目管理(取得符合要求的,能发挥应有效益的固定资产)管理容:施工项目管理(从投标到交工为止的全部生产组织和管理及维修) 建设项目管理(投资周期和建设全过程) 管理围:施工项目管理(合同围施工) 建设项目管理(可研报告全部容) 管理主体:施工项目管理(施工企业) 建设项目管理(建设单位或其咨询单位) 4、简述施工项目管理的主要工作容? 答:编制“项目管理规划大纲”“项目管理实施规划” 项目进度控制,质量控制,安全控制,成本控制,材料管理,机械设备管理, 技术管理,资金管理,合同管理,信息管理,现场管理,组织协调,竣工验收, 考核验收,考核评价,回访保修 5、简述经营管理在项目管理中的重要意义? 答:经营是市场经济的产物,指为实现一定的经济目的而进行的筹划活动,施工项目经营管理是建筑企业经营的具体表现,是建筑企业获取任务的基础。 6、为什么要学习招投标和合同管理? 答:为了规招投标活动,保护国家利益,社会公共利益和招投标活动当事人的合法权益,提供经济效益,保证项目质量。 7、建筑市场的构成要素有哪些? 答:建筑市场主体,建筑市场客体,建筑市场运行机制。 8、与建筑企业经营管理关系较密切的法律法规有哪些? 答:建筑法、招投标法、合同法、建筑工程管理条例

建设工程合同管理-试题下载

建设工程合同管理试题下载 1、在承包工作范围内,部分由承包商负责设计的图纸,应在合同约定的时间内将经过行政法规规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核,如果设计图纸仍有质量问题,则责任应当由( )承担。 A、发包人 B、承包人 C、工程师 D、发包人与承包人共同 2、如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序,当事人可以向( )申请撤销裁决。 A、人民法院 B、政府的建设行政主管部门 C、上级仲裁委员会 D、质量监督机构 3、可变更的建设工程施工合同,当事人应当请求( )变更。 A、建设行政主管部门 B、设计单位 C、监理单位 D、人民法院 4、施工的竣工验收应当由( )负责组织。

A、发包人 B、工程师 C、承包人 D、监理单位 5、工程未经竣工验收或竣工验收未通过,发包人强行使用后,由此发生的质量问题由( )承担。 A、发包人 B、承包人 C、双方共同 D、合同约定的责任者 6、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时,应以( )为准。 A、招标文件中的规定 B、现场考察时招标单位的口头解释 C、招标单位在会议上的口头解答 D、发给每个投标人的书面质疑解答文件 7、因违约行为造成损害高于合同约定的违约金,守约方可( )。 A、按合同约定违约金要求对方赔偿 B、按实际损失加上违约金要求对方赔偿 C、在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约定金

D、请求法院增加超过违约金部分损失 8、当事人以土地使用权抵押的,抵押合同自( )之日起生效。 A、签订 B、登记 C、履行 D、主合同生效 9、采用数据电文形式订立合同的,合同成立的地点是( )。 A、发件人的主营业地 B、发件人的经常居住地 C、收件人的主营业地 D、收件人的经常居住地 10、工程师对承包人提交的索赔报告的审查主要包括( )。 A、事态调查 B、实际损失分析 C、证据资料收集 D、损害事件原因分析 E、索赔理由分析 11、依据材料采购合同的约定,供货方对( )承担责任。

2019年全国工程合同员考试试题及答案

2019年全国工程合同员考试试题及答案 1.采取格式条款订立合同的,若格式条款和非格式条款不一致的,应当采用:(C )。 A、格式条款 B、诚信原则 C、非格式条款 D、法律规定 2.在合同成立时,采用数据电文形式订立合同的,合同的成立地点为( C )。 A、承诺生效的地点 B、经常居住地 C、收件人的主营业地 D、合同签订地 3.违约行为是当事人( B )。 A、违反法律规定的行为 B、违反合同约定的行为 C、应当对合同不能成立负有责任的行为 D、给对方当事人造成人身和其他财产损失的行为 4.买卖合同标的物的毁损、灭失的风险在标的物交付之前由( B)。 A、买受人承担 B、出卖人承担 C、担保人承担

D、第三人承担 5.公司《合同管理办法》中规定的合同订立程序为( A ) A、各单位进行合同洽谈→各单位领导班子会签→上报会签版本至公司项目管理办→公司项目管理办进行评审→评审通过后版本返还各单位→各单位签订合同。 B、各单位领导班子会签→各单位进行合同洽谈→上报会签版本至公司项目管理办→公司项目管理办进行评审→评审通过后版本返还各单位→各单位签订合同。 C、各单位签订合同→各单位领导班子会签→各单位进行合同洽谈→上报会签版本至公司项目管理办→公司项目管理办进行评审→评审通过后版本返还各单位。 D、各单位领导班子会签→上报会签版本至公司项目管理办→公司项目管理办进行评审→评审通过后版本返还各单位→各单位进行合同洽谈→各单位签订合同。 1.合同法的基本原则有(AB )。 A、平等、自愿原则 B、公平原则 C、合法原则 D、诚实信用原则 E、保护公序良俗原则 2.下列合同中,可撤销的情形是( AB )。. A、因重大误解而订立

工程招投标与合同管理练习题(带答案)

工程招投标与合同管理课程 练习题(一) 一、单项选择题(每题给出四个备选项,其中只有一个选项是符合题目要求的, 请将其代码填写在题后的括号内。) 1、根据法律规定,定金的数额不得超过合同标的额的( C ) A. 5% B.10% C. 20% D.25% 2、中标单位确定后,招标单位应在定标之日后的( B )天内发出中标通知书。 A.5 B.7 C.10 D.15 3、关于评标委员会成员的义务,下列说法中错误的是( B)。 A.评标委员会成员应当客观、公正地履行职务 B.评标委员会成员可以私下接触投标人,但不得收受投标人的财物或者其他 好处 C.评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况 D.评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况 4、由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令,导致施工费用增加, 则( A )。 A.业主承担相应的费用 B.业主从监理费中支付给承包商 C.监理工程师承担相关费用 D.承包商执行的是无效指令,不能得到相应的费用补尝 5、需要对施工图设计进行修改时,应经( D )批准。 A.监理工程师和业主 B.监理工程师和初步设计原批准单位 C.监理工程师和上级主管部门 D.监理工程师和原设计单位 6、由于变更需要重新确定价格,而业主与承包商的意见又不能统一时,( A ) 有权确定一个价格作为执行价格。 A.监理工程师 B.业主

C.承包商 D.定额站 7、某隐蔽工程施工部位,承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。监理 工程师指令承包商进行剥露检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求,则这部分工程的剥露和复原费应由( C )负担。 A.业主 B.监理单位 C.承包商 D.业主的项目经理部 8、公开招标与邀请招标程序上的主要差异表现为( A )。 A.是否进行资格预审 B.是否组织现场考察 C.是否解答投标单位的质疑 D.是否公开开标 9、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准,该厂用其他厂家 生产的水泥换上自己包装后,作为样品与采购方签订水泥供应合同,则该合同属于( A )签订的合同。 A.采取欺诈手段 B.采取胁迫手段 C.超越经营范围 D.无效代理 10、评标委员会成员中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( C )。 A.三分之一 B.一半 C. 三分之二D.五分之二 11、招标投标法规定开标的时间应当是( A )。 A.提交投标文件截止时间的同一时间 B.提交投标文件截止时间的24小时内 C.提交投标文件截止时间的30天内 D.提交投标文件截止时间后的任何时间 12、建设工程委托监理合同的标的是( D )。 A.货物 B.货币 C.劳务 D.工程项目 13、招标投标法规定,中标通知书发出( D )内,中标单位应与建设单位签订 施工合同。 A.10天 B.15天 C.20天 D.30天 14、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定,属于工程建设项目 招标范围的工程建设项目,重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在(B)人民币以上的,必须进行招标。 A.50万元 B.100万元 C.150万元 D.200万元

建设工程合同管理考试试题及答案

建设工程合同管理考试试题及答案 篇一:建设工程合同管理_xx年考试真题_xx年版 1、某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标,其投标书中投标人的名称应为()。 A:该施工企业 B:该外地的分公司 C:项目经理部 D:项目经理 答案:A 解析:参见教材P4法人资格 2、关于合同鉴定的说法,正确的是()。 A:经过鉴定的合同,在诉讼中不需要进行质证 B:法律规定强制实施合同鉴定 C:合同鉴定的效力不限于我国国 D:合同鉴定由工商行政管理机关作出 答案:D 解析:参见教材P20 合同公证于鉴证的区别 3、某通用设备采购合同中约定,采购付款后,供货交货。合同订立后,采购以有确切证据证明供货经营状况重恶化为由,暂停支付设备货款。采购暂停支付设备货款的行为行使的是 专业资料

()。 A:同时履行抗辩权 B:后履行抗辩权 C:不安抗辩权 D:先诉抗辩权 答案:C 解析:参见教材P39实行先履行抗辩权的情形之(1)经营状况重恶化。 4、下列解决建设工程合同纠纷的式中,具有强制执行法律效力的是()。 A:和解 B:民间调解 C:行政调解 D:诉讼 答案:D 解析:参见教材P47倒数第1行 5、某施工企业拥有一处办公楼,评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元,从B银行贷款XX万元,并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款, 经诉讼后拍卖办公楼,取得售楼款3000万元用于清偿A、B 银行债务。A、B银行债权的分配数额应为()。 专业资料

A:A银行1000万元,B银行XX万元 B:A银行1800万元,B银行1200万元 C:A,B银行各项工作1500万元 D:A银行XX万元,B银行1000万元答案:A 解析:参见教材P11抵押物登记的先于未登记的受偿 6、在施工招投标中,银行为投标人出具的投标保函属于()。 A:留置担保 B:保证担保 C:抵押担保 D:质押担保 答案:B 解析:参见教材P12施工投标保证 7、要约与要约邀请的共同特征是()。 A:容具体明确 B:具备合同的一般条款 C:明示订立合同的意思表示 D:对行为人具有约束力 答案:C 解析:参见教材P27要约和要约邀请的概念 8、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法,正 专业资料

工程合同管理考试试卷一

工程合同管理考试试卷一

工程合同管理考试试卷(一) 一、单项选择题(本大题共30小题,每小题1分,共30分) 在每列出的四个被选选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在小题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.下列不是业主的主要合同关系有( B)。 A.勘察设计合同 B.施工分包合同 C.监理合同 D.贷款合同 2.最常见的合同类型是( A )。 A.单价合同 B.固定总价合同 C.可调单价合同 D.成本加酬金合同 3.订立合同过程中,具有承诺的法律性质是( D )。 A.招标公告 B.投标书 C.开标 D.中标 4.分包人必须在合同中约定或经( B ) A.监理单位认可,否则属于非法分包。 B.业主认可,否则属于非法分包。 C.总承包商认可,否则属于非法分包。 D.政府主管部门认可,否则属于非法分包。 5. 合同生效后,当事人发现合同对质量的约定不明确,首先确定价款应当采用( A )。 A.补充协议 B.合同有关条款 C.交易习惯 D.按照一般标准 6.在工程施工中,承包方应当承担工期延误违约的责任原因为( B )。 A.不可抗力 B.承包方的设备损坏 C.设计变更 D.工程量变化 7.工程变更起因与工程变更问题处理的关键是( B )。 A.工程索赔 B. 工程变更责任分析 C.工程变更控制 D.工程合同风险分析8.当事人一定要按合同履行义务,不能用违约金或赔偿金来替代合同的标的,体现了( A )。 A.实际履行原则 B.全面履行原则C.协作履行原则D. 情势变更原则 9. 公开招标是指( B )。 A.招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其它组织投标 B.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其它组织投标 C.发布招标广告吸引或者直接邀请众多投标人参加投标并按照规定程序从中选择中标人的行为 D.有限招标 10. 工程标底是工程项目的( B )。 A.中标合同价格 B.招标预期价格 C.施工结算价格 D.工程概算总价格 11. 建设工程合同实施不包括( D )。 A.合同分析 B.合同控制 C.合同变更管理 D.合同审查管理 13. 下列不是合同价款应规定的内容的是(D )。 A.计算方式B.结算方式C.价款的支付期限D.价款支付日期14. 业主将设计、土建、电器等工程施工分别委托给不同的承包商的承包模式称为( B )。 A.全包模式 B.平行发包模式 C.设计施工总承包模式 D.设计管理承包模式

劳动合同法考试试题---带答案

劳动合同法试题 单项选择题〔每题2分,共10分〕 1、已建立劳动关系,未同时订立书面劳动合同的,应当自用工之日起(B )内订立书面劳动合同。 A、半个月 B、一个月 C、两个月 2、用人单位自(C )起即与劳动者建立劳动关系。 A、订立劳动合同 B、在合同文本签字盖章 C、用工之日 3、劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低工资或劳动 合同约定工资的(B )。A、60% B 80% C 100% 4、在解除或终止劳动合同后,竟业限制的人员竟业限制期限,不得超过(B )。A、一年B、二年C、三年 5、劳动者提前(B)以书面形式通知用人单位,可以解除劳动合同A、十五日B、三十日C、六十日 二、多项选择题〔每题4分,共20分〕 1、以下关于试用期的规定表述正确的是:(BC) A、劳动合同期限不满三年的,试用期不得超过二个月; B、同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期; 2、劳动者在以下哪种情况下,应当按照约定向用人单位支付违约金? (AB) A、劳动者违反竞业限制约定; B、劳动者违反服务期约定;

C劳动者违反用人单位规章制度给用人单位造成损失。 3、劳动者有下列哪些情形之一,用人单位可以解除劳动合同? (AC ) A、在试用期间被证明不符合录用条件的; B、不服从用人单位领导工作安排; C严重违反用人单位的规章制度的。 4、以下哪些情形,劳动者可随时通知用人单位解除劳动合同?(BC) A、在试用期内; C用人单位未按照劳动合同的约定支付劳动报酬或者提供劳动条件 5、以下哪些情形,劳动合同终止,劳动者可以取得经济补偿? (ABC) A、劳动合同到期,单位不再续签导致劳动合同终止的; B、由于用人单位被吊销营业执照或者责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散,导致劳动合同终止的; C用人单位被依法宣告破产,导致劳动合同终止的。 三、判断正误题〔每题2分,共10分〕 1、未依法为劳动者缴纳社会保险费的,劳动者可以解除劳动合同。(对) 2、经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资,最长不超过12个月。(错) 3、劳动者在该用人单位连续工作满十年的,应当订立无固定期限劳 动合同。(对)

招投标与合同管理试卷(B)

XXX学校2015-2016学年下学期 《建设工程招投标与合同管理》期末试卷(B) 班级:学号:姓名: 一、单项选择题(本大题共10题,每小题2分,共20分). 1.邀请招标的邀请对象的数目不应少于()家。 A、2、 B、3 C、5 D、7 2.合同争议的解决顺序为() A、和解—调解—仲裁—诉讼 B、调解—和解—仲裁—诉讼 C、和解—调解—诉讼—仲裁 D、调解—和解—诉讼—仲裁 3.施工企业的项目经理指挥失误,给建设单位造成损失的,建设单位应当要求()赔偿。 A、施工企业 B、施工企业的法定代表人

C、施工企业的项目经理 D、具体的施工人员 4.监理招标主要是对监理单位()的选择。 A、报价 B、能力 C、监理人员数量 D、设备 5. 根据专用条款约定的内容和时间,不属于发包人的工作范畴的是()。 A、办理土地征用,拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续解决以上事项的遗留问题 B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,保证数据真实,位置准确 C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表 D、确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,并进行现场交验 6.在工程建设监理活动中,监理单位是() A 业主的代理人 B 业主的委托人 C 施工合同的当事人 D 绝对独立的第三人 7.中标的承包商将由()决定。

A 评标委员会 B 业主 C 上级行政主管部门 D 监理工程师 8.与邀请招标相比,公开招标的最大优点是( )。 A.节省招标费用 B.招标时间短 C.减小合同履行过程中承包不违约的风险 D.竞争激烈 9.工程分包的说法错误的为() A 是违法的 B 是从工程承包人承担 C 是允许的 D 非发包人同意, 承包人不得将承包工程的任何部分分包 10.合同价款可以有多种约定方式,其不包括() A、固定价格合同 B、可调整价格合同 C、固定价格加酬金合同 D、成本加酬金合同 二、多选题(本大题共6小题,每小题 4 分,共24分。在每小题给出的五个选项中,有二个及以上是符合题意的,把你所选的选项前面的字母填在题后的括号内。全部选对该小题得满分,少选、多选、错选、不选该小题均为0分。) 1.必须进行招标的项目包括()。 A 私人投资的高级别墅 B、外国老板投资的基础设施的项目

建设工程合同管理模拟试题(一至九)

第二部分建设工程合同管理建设工程合同管理模拟试题一一、单项选择题(共50题,每题1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意) 1.可撤销的合同在撤销前,属于 ( ) 合同。 A .效力待定 B .有效 C .不确定 D .无效 2.担保方式中的保证要求 ( ) 订立书面保证合同。 A .主合同当事人 B .保证人和债务人 C .债权人和债务人 D .保证人和债权人 3.合同法律关系的客体是指 ( ) 。 A .双方的权利 B .双方的义务 C .标的 D .当事人 4.监理招标宜采用 ( ) 的方式招标。 A .邀请招标 B .竞争性招标 C .公开招标 D .直接发包 5.撤回要约通知应在 ( ) 到达对方。 A .对方发生承诺之前 B .对方承诺到达要约人之前 C .对方承诺生效之后 D .要约到达对方之前 6.在邀请招标中,邀请对象的数目不应少于( ) 家。 A .3 B .4 C . 5 D , 6 7.执行政府指导价的合同,当事人一方逾期交付标的物时,恰遇政府指导价格上涨, 应按 ( ) 执行。 A .当地市场价格 D .原价和新价的平均价格 C .原价格 D .新价格 8.当事人行使不安抗辩权的法律效果是( ) 。 A .中止履行合同 B .恢复履行合同 C .解除合同 D .终止合同 9.债权人决定将其债权转让给第三入时,( ) 。 A .需经对方同意 B .不需对方同意,但要办理公证 C .不需对方同意,但应通知对方 D .不需对方同意,也不必通知对方 10.设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一,是设计招标文件中没有( ) A .投标须知 B .项目说明书 C .合同条件 D .工程量清单 11.建设工程委托监理合同的标的是 ( ) 。 A .建设工程 B ,监理服务 C .货币 D .监理规划 12.“建设工程委托监理合同”属于 ( ) 。

相关主题