甲方：
住址：
法人代表：
身份证号：
乙方：
住址：
法人代表：
身份证号：
因甲方正在进行__________________________施工，为了取得科学的检测数据，更快、更好地完成本工程，及时对施工过程进行监控管理，保证工程的质量，甲方决定委托乙方作为甲方的代理试验室，在乙方资质许可范围内对该工程的标准试验和所用的原材料、产品等进行试验检测。甲乙双方经平等协商，同意签订如下合同：
一、检测内容及频率
所有甲方委托的检测项目如下：__________________________试验检测等。具体检测项目及频率按《__________________________质量验收标准大全》规定检测。
二、检测依据
1、_______________现行有效的试验检测规程和标准。
2、铁道部《__________________________质量验收标准大全》。
3、有关设计、批复、施工文件和图纸。
三、检测工作要求
1、甲方委托乙方在资质许可范围内对该工程的标准试验和所用的原材料、构件、产品等进行试验检测。乙方不负责所超出乙方资质的检测项目的试验检测。
2、检测人员要求：乙方应委派具有丰富检测经验且取得相应资格的人员进行检测，并指定专人负责。
3、仪器设备要求：检测用的仪器设备由乙方负责，仪器设备性能应正常，能满足检测工作需要且经计量检定；检测用的交通工具由甲方负责。
4、检测时间要求：需要外业检测时，甲方应提前_______小时书面或电话通知乙方，乙方接到甲方的检测通知后应_______小时内做好检测工作，并组织进场检测。外业检测结束后，乙方应尽可能现场提供初步检测结果，并应_______个工作日内出具相应检测项目的试验检测报告（检测报告应盖_______章），试验检测报告分阶段报送甲方。如甲方未能及时配合乙方的检测工作，乙方提交试验检测报告的时间按实际影响时间顺延。
四、工作条件和协助事宜
1、甲方指定一位专职技术人员负责现场试验检测工作及协调甲乙双方的试验检测相关事宜，所有经现场检测人员签过的现场试验检测记录如路基压实度、地基承载力，只要没有超出乙方的资质范围，乙方应以乙方公司的名誉及时地给予出具相应检测报告。___________等室内试验由甲方自行安排专业技术人员取样、制作试件和送样。
2、每次试验检测前，甲方应按乙方提供的格式填写试验检测委托单，甲方应保证所提供的一切资料、信息和实物的真实性，对所填写的委托内容确认签名，对相关资料的真实性、准确性负责。乙方将严格委托内容进行检测，保证检测的公正性，对来样检验数据负责，并为甲方提供的样品及有关资料保密。
3、乙方必须严格按相关的试验检测规程的要求开展检测工作，真实提供试验检测报告。
4、乙方严格遵守有关廉政规定，不得以权谋私，弄虚作假。
5、乙方每次完成单项工程检测后与甲方共同进行工程量确认。
五、履行期限和方式
本合同的履行期限为_______年_______月_______日至工程结束。本合同的履行期限为合同有效期，合同失效后合同责任终止。
六、验收标准和方式
1、本合同采用提交相关试验检测报告（一式_______份）的方式验收，甲方逐次签收乙方提交的试验检测报告。检测结果归甲、乙双方共有，并由双方承担保密义务。
2、本合同的保证期为合同有效期。在保证期内因乙方责任出现质量缺陷的，乙方应予返工
或者采取补救措施，费用又乙方承担；如乙方未及时返工或补救，甲方有权扣回相应的试验检测费。
七、合同价及支付方式
1、本合同价按所做项目的多少，按正常收费标准的_______%予以结算。
2、甲方每月_______日支付乙方检测费。
3、每次收款时乙方须开具正式发票向甲方办理收款手续。
八、争议的解决办法
双方若发生争议无法协商解决时按法律程序解决。
九、合同生效及其它
1、本合同壹式_______份，甲方、乙方各执_______份，均具法律效力。
2、本合同自合同签订后生效，工程完工结清款项后失效。
3、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
甲方：（签章）
地址：
联系方式：
签约日期：________年_______月_______日
乙方：（签章）
地址：
联系方式：
签约日期：________年_______月_______日
试验检测委托合同范本_试验检测委托合同格式检测主要涵盖公路、桥梁、建筑、电力、核电、铁路、船舶、 特种设备等。签订试验检测委托 合同 需要注意什么问题?以下是干货资源社小编整理的试验检测委托合同，欢迎参考阅读。 委托单位： 受委托单位： 签订时间： 签订地点： 根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量检测管理办法》(建设部令141号)及江西省、南昌市关于建设工程质量检测相 关的文件等规定，结合在施工程具体情况，就施工试验检验项目委托。为确保试验检验质量，明确责任，经委托方：北京城建十建设 工程有限公司(以下简称甲方)和受委托方：北京 (以下简称乙方) 平等协商一致，特签定本合同。 一、工程概况 1、工程名称：国家空管系统“1501”工程游泳池及配套设施 精装修和水处理系统项目 2、工程地点： 3、建筑面积：
4、结构类型： 5、层数： 6、结构完成日期： 7、工程竣工日期： 二、试验检验范围及试验检验资料标准 1、甲方委托乙方对本工程施工的钢筋原材、水泥、砂、防冻剂、防水材料、砖(砌块) 等材料进行常规及见证复试检验，土工击实、回填土、钢筋连接、混凝土强度(标养试块、同条件试块、实体试块)、混凝土抗渗、钢筋保护层厚度、砂浆强度、回弹、拉拔等常 规及见证试验检验，并提供砂浆配合比。 2、乙方必须按照《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-20xx 的要求及时、准确提供试验检验报告，试验检验报告为一式肆份。 3、对上述规程中没有具体规定的试验检验报告表种类，由乙 方提供试验检验报告表样式并征得甲方确认。 三、试验检验费用收取标准及结算方式 相应单价的 %支付乙方试验检测费用。单位公章，经与甲方试 验人员核对，由甲方试验人员出具签字资料，甲方总工程师签字确认，工程试验费最终结算资料必须由甲方经理确认。 甲方每月25日，根据试验报告资料出具情况按每月双方确认试 验费金额的80%支付试验费，剩余款项在工程竣工验收并交付齐全 所有资料后一个月内付清。
标前合作协议书范本 甲方： 代表人： 电话： 传真： 地址： 乙方： 代表人： 电话： 传真： 地址： 基于______项目即将邀请招标，为增强投标竞争力，甲乙双方在平等自愿，互利互惠，友好协商原则基础上，结成合作伙伴关系，就工程的投标进行合作，特签订协议如下： 一、合作的目的 双方同意为下述目的联合在一起：甲方以独立的资质参加资格预审和投标，在乙方的协助下中标，甲、乙方签订施工合同，并由甲方负责组织，乙方具体实施，乙方以合作形式完成合同任务，同时，乙方必须是具有独立法人资格的企业。 二、合作的内容
乙方为______的投标、谈判、签订合同等投标活动提供费用、咨询、公关等服务。 三、开标前相关事宜 1、本项目递交投标文件截止时间：______年______月______日。 2、为保证项目正常有序运行，乙方需交保证金______万元。乙方须将此保证金于______年______月______日前转至甲方账户，开户行______：账号______：户名：______。 3、乙方必须于并于______年______月______日______时前封标。如因乙方原因致使封标推迟需加班处理时，乙方需支付甲方加班人员加班费、交通费、夜餐费等______元/人；此外乙方需支付甲方场地费、照明费、管理费等______元/小时。 4、封标时支付的相关费用：乙方需向甲方支付编制标书、审标、复印、包装等工作的成本费用______元。乙方在封标时向甲方支付项目经理出场费______元，装订费（含U 盘）______元、手续费______元。共计______元。 四、中标后相关事宜 1、中标后______日内乙方到甲方所在地与甲方签订劳动合同、购买项目部所有人员五险一金和意外保险，社保期限为合同年限，但最少时间为______年（或按本项目施工时间段）其费用由乙方承担。
编号：QC/RE-KA5893 试验检测委托合同标准范本 In the case of disputes, the parties protected by the contract shall use the contract to apply for arbitration to solve the disputes and safeguard their legitimate rights and interests. （正式协议示范文本） 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签署时间：________________________
试验检测委托合同标准范本 使用指南：本协议文件适合在平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。文件可用word任意修改，可根据自己的情况编辑。 甲方(委托人)： 乙方(检测机构)： 甲方将检测产品委托乙方，由乙方根据相关的国家标准、行业标准、企业标准对样品进行检验检测，并及时出具检验报告书交与甲方。双方遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，就检验检测事宜协商一致，签订本协议书。 第一条：检测对象 第二条：检测项目 甲方委托乙方不限于以下检测项目： 企标全项、外壳防护、外观、绝缘电
阻、抗电强度、泄漏电流、静电放电、快速脉冲群、电磁场辐射抗扰度、浪涌抗扰度、电压暂降和短时中断、高温、低温、恒定湿热、振动、冲击、跌落、稳定性。 第三条：检测现场 乙方测试检测现场应具备功能、设备齐全的检测试验环境，但不限于以下检测试验设备、工具及仪器：高低温箱、振动试验机、盐雾试验箱、跌落试验机、防水试验装置等。 第四条：甲乙双方责任及义务 1、甲方责任 (1)甲方自愿委托乙方作为样品检测机构。 (2)甲方向乙方提供所要检测的样品，
编号：_____________标前合作协议 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 法定代表人： 乙方： 法定代表人： 鉴于： 拟对项目（下称本项目）进行招标（发包），甲方将参与本项目投标（承包），乙方了解本项目相关情况，为发挥各自优势，经友好协商，签订本协议。 一、释义 1、本协议招标人是指依照法律规定提出招标项目、进行工程项目招标的法人或者其他组织。 2、本协议非招标发包人是指依照法律规定无需经过招标即可将工程项目直接发包的法人或者其他组织。 3、甲方与招标人（非招标发包人）签订的合同（下称主合同）包括工程承包合同、工程分包合同、BT项目合同等。 二、合作形式 1、乙方全力配合甲方参与本项目的投标（承包），积极收集并向甲方提供本项目行政审批及招标（发包）工作进展等情况，招标人（非招标发包人）资信情况，项目所在地水文、地质条件及材料、设备、人工市场行情情况等；协助甲方编制标书；配合甲方参加投标及商务谈判等活动。 2、如确因乙方原因促成甲方与招标人（非招标发包人）签订主合同，甲方将根据本协议约定，以同意乙方自行承担劳务分包任务（限于乙方有相应资质）或推荐合格劳务分包人承担劳务分包任务等形式开展合作，并按本协议附件所载明的条件签订具体的劳务分包合同。除此之外，乙方不再向甲方主张任何报酬或提出请求。 三、合作期限 1、如确因乙方原因促成甲方与招标人（非招标发包人）签订主合同，合作期限自本协议签订之日起至该项目完工并移交招标人（非招标发包人）之日止。 2、如甲方未能与招标人（非招标发包人）签订主合同，或者乙方对甲方与招标人（非招标发包人）签订主合同未发挥其应当发挥的作用，则合作期限自本协议签订之日起至招标人（非招标发包人）确定招标（发包）结果时止。 四、投标担保 1、如招标人（非招标发包人）要求甲方提交本项目投标保证金或保函的，乙方应在甲方提供担保前向甲方提供相应的担保。招标人（非招标发包人）释放甲方投标担保后，甲方应在日内释放乙方担保。 2、如因乙方原因导致甲方撤回投标文件或甲方投标保证金或保函被招标人（非招标发包人）没收的，甲方有权通过没收乙方保证金、保函等形式行使担保权。
试验检测委托合同范本 委托单位： 受委托单位： 签订时间： 签订地点： 根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量检测管理办法》(建设部令141号)及江西省、南昌市关于建设工程质量检测相关的文件等规定，结合在施工程具体情况，就施工试验检验项目委托。为确保试验检验质量，明确责任，经委托方：北京城建十建设工程有限公司(以下简称甲方)和受委托方：北京(以下简称乙方)平等协商一致，特签定本合同。 一、工程概况 1、工程名称：国家空管系统1501工程游泳池及配套设施精装修和水处理系统项目 2、工程地点： 3、建筑面积： 4、结构类型： 5、层数： 6、结构完成日期： 7、工程竣工日期： 二、试验检验范围及试验检验资料标准
1、甲方委托乙方对本工程施工的钢筋原材、水泥、砂、防冻剂、防水材料、砖(砌块)等材料进行常规及见证复试检验，土工击实、回填土、钢筋连接、混凝土强度(标养试块、同条件试块、实体试块)、混凝土抗渗、钢筋保护层厚度、砂浆强度、回弹、拉拔等常规及见证试验检验，并提供砂浆配合比。 2、乙方必须按照《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-的要求及时、准确提供试验检验报告，试验检验报告为一式肆份。 3、对上述规程中没有具体规定的试验检验报告表种类，由乙方提供试验检验报告表样式并征得甲方确认。 三、试验检验费用收取标准及结算方式 相应单价的%支付乙方试验检测费用。单位公章，经与甲方试验人员核对，由甲方试验人员出具签字资料，甲方总工程师签字确认，工程试验费最终结算资料必须由甲方经理确认。 甲方每月____日，根据试验报告资料出具情况按每月双方确认试验费金额的80%支付试验费，剩余款项在工程竣工验收并交付齐全所有资料后一个月内付清。 四、甲方的权利与义务 1、按照国家规范、规程、标准及有关规定及要求，对所委托试验检验的样品试件的代表性、真实性、及时性负责。 2、委托单填写字迹清楚、内容完整、准确;样品试件标识清楚、内容完整、准确并与委托单内容一致。 3、本合同有关条款中甲方应负的责任。
标前合作协议（国内项目劳务分包适用）示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
标前合作协议（国内项目劳务分包适 用）示范文本 使用指引：此协议资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 本协议由下列当事人约定在__(甲方住所地或办公 地)_____________订立。 甲方：____________________ 住所：____________________ 法定代表人：______________ 乙方：_______________ 住所：____________________ 法定代表人：________________ 鉴于_______________拟对_______________项目(下称本项 目)进行招标(发包)，甲方将参与本项目投标(承包)，乙方了 解本项目相关情况，为发挥各自优势，经友好协商，签订
本协议。 1、释义 1.1本协议招标人是指依照法律规定提出招标项目、进行工程项目招标的法人或者其他组织。 1.2本协议非招标发包人是指依照法律规定无需经过招标即可将工程项目直接发包的法人或者其他组织。 1.3甲方与招标人(非招标发包人)签订的合同(下称主合同)包括工程承包合同、工程分包合同、BT项目合同等。 2、合作形式 2.1乙方全力配合甲方参与本项目的投标(承包)，积极收集并向甲方提供本项目行政审批及招标(发包)工作进展等情况，招标人(非招标发包人)资信情况，项目所在地水文、地质条件及材料、设备、人工市场行情情况等;协助甲方编制标书;配合甲方参加投标及商务谈判等活动。 2.2如确因乙方原因促成甲方与招标人(非招标发包人)
刑事案件律师委托代理合同 甲方：___________________________________ 乙方：___________________________________
签订日期：__________ 年 _______ 月 ______ 日
（以下称甲方） 委托人: 受托人：（以下称乙方） 甲方因一案，现委托乙方处理本合同第一条约定之 委托事务，经协商，双方达成以下条款： 第一条：乙方根据甲方选定指派律师等人作为本案受害人的诉讼代理人，在授权范围内（以授权委托书为准）参与本案阶段的诉讼活动，甲方指定代表其履行配合协助义务，联系电话 为。 第二条：诉讼代理人依法履行律师职责，本案以判决、裁定、调解、和解、（视为）撤诉、终（中）止审理、终（中）止执行、移送其他机关处理等方式结案的，均视为委托事务 的完成，甲方均应按本条约定支付律师费： 1、固定收费：首期律师费（大写）元，应于本合同签订之日 起日内支付；二期律师费（大写）元，应于 再另行支付。 2、补充约定： 0 注：1、甲方须将各项费用直接交至乙方财务部门统一收取，否则乙方对本合同的全部义务和责任包括由此造成的甲方一切损失概不负责。若甲方拖延付款，则应按逾期款总额的每日万 分之五计算承担延期履行违约金，且无论乙方是否因此而解除合同，甲方拖延付款期间乙方
完全免责。 2、所有款项必须交付乙方财务统一收取，否则乙方概不承担相应责任。 3、乙方收款账号： 户名： 账号： 开户行：。 第三条：甲方（包括本案的受害人，下同）应如实陈述案情，及时提供真实合法的证据材料，并按受案法院以及涉案相关部门的规定和乙方要求及时履行各项配合协助义务，否则，视为甲方主动终止或放弃委托事务，乙方有权单方解除合同，终止代理，依约所收费用不予退还，由此造成的一切损失和责任均由甲方自行承担。 第四条：若乙方有重大过错并由此造成了甲方的实际的重大损失，则甲方有权单方解除合同，终止委托，则未付之律师费免交，且已付之律师费应予退还。本合同项下的乙方过错赔偿责任以承办律师经由律协统一投保的律师执业责任险所实际获得的理赔额为限。 第五条：乙方已如实告知了本案可能出现的诉讼风险及本合同各条款的具体含义，甲方理解本合同含义并清楚本案风险包括但不限于乙方已告知的。同时，甲乙双方一致认为，无论此前此后、无论口头还是书面的，乙方对本案所作的分析、判断、意见、建议、看法等，均不视为是对本案代理结果所作的保证或承诺。 第六条：本合同一式三份，经双方签字盖章生效，至委托事务完成止，甲乙双方及承办律师
编号： _____________ 工程试验检测委托合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日甲方（委托方）：
法定代表人： 乙方（受托方）： 法定代表人： 甲方委托乙方对______________ 进行试验检测。甲方委托乙方的工作内容必须 是乙方资质范围内的参数，乙方资质参数外的检测项目，需由甲方承担费用委托具有相应资质的单位来完成。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，结合该工程的具体情况，为明确责任，协作配合好该工程的检测工作，并支付相应的试验检测报酬，经双方平等协商，达成如下协定，由双方共同遵守。 第一条工程概况 1、工程名称：_______________ 2、建设单位：_______________ 3、监理单位：_______________ 4、施工单位：_______________ 5、设计单位：_______________ 6工程规模： ________________ 第二条试验检测具体内容 第三条检测费用及支付方式 1、检测费用：______________ 。 2、支付方式：--------------- 第四条检测期限 本工程检测期限自______ 年 _____ 月_____ 日起至______ 年______ 月 _____ 日
止，该工程如遇到不可抗力自然灾害或甲方原因影响正常工作时检测报告交付日期顺延。 第五条甲方责任 1、甲方在规定时间内向乙方提供资料文件，并对其完整性、正确性及时性负责。 2、甲方应负责办理现场检测工作的各项准备工作。 3、甲方应向乙方现场检测人员提供必要的工作条件。 4、甲方对乙方提交的试验报告，不得复制或用于本合同外的项目。 5、甲方应按合同约定按时支付乙方的检测费用。 6本合同有关条款规定和补充协议中甲方应负的责任。 第六条乙方的责任 1、乙方应按相关规定完成约定的检测工作，按时向甲方交付试验报告。 2、乙方应在检测前提前告知甲方应做的准备工作和布置工作。 3、乙方不得向第三方扩散、转让甲方提供的技术资料文件。 4、根据检测分析结果，负责提供正式的试验报告一式______ 份（如甲方需要增加报告份数要事先说明） 5、本合同有关条款规定和补充协议中乙方应负的责任。 第七条违约责任 1、在履行合同期间，一方要求终止或解除合同时，应向另一方支付人民 币_____ 元。 2、甲方不按时支付试验检测费，乙方有权不提交试验报告。 第八条本合同未尽事宜经甲方、乙方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
建筑工程合作经营协议书 甲方： （以下简称甲方） 乙方： （以下简称乙方） 为了加强对 工程项目的管理,全面履行好甲方与建设单位签订的施工合同,争取较好的经济效益,甲方聘任乙方为该项目的项目责任人,对本工程项目实施项目管理,经协商同意签订本《内部承包协议书》。 第一条：承包工程项目 1、 工程名称： 2、工程地点： 3、工程规模：建筑面积22234.84㎡，框架结构，最高层为地上4层。最在跨度12.5米，最大建筑高度23米。 4、施工合同工期：总工期为215天，实际开工日期以开工报告为准。 5、工程承包范围：同“甲方与建设单位签订的本工程施工承包合同及补充文件约定的承包范围”。详见招标文件第二章前附表1.3.1“工程范围”的规定，招标图纸详见专用条款规定。 建筑工程合作经营协议书
6、工程质量：同“甲方与建设单位签订的本工程施工承包合同要求的工程质量标准”。 7、合同价款： 第二条：承包形式 1、以项目负责人为承包主体，以本工程项目为对象，以项目经理部为组织管理架构，对本工程实施全员、全面、全方位、全过程管理，实行全额承包，盈亏自负。 第三条：承包指标 1、工程质量：检验批、分项、分部工程资料齐全且验收合格，文明施工和安全资料齐全且竣工评价合格，单位工程一次交验合格，确保全部工程达到合格标准。 2、安全生产：无火灾、中毒、重伤、死亡事故，月工伤频率控制在2‰ 以下。 3、费用收取：该工程标前费及管理费（管理费按合同总价的2％计取） 于开工前一次性收缴。 4、甲方协助乙方办理工程履约保函，并提供为办理工程履约保函所需 的手续，办理工程履 约保函所产生的一切费用由乙方负责。 5、本工程税收按东莞市税收标准进行缴纳。施工期间，若东莞市税收 发生变化，一切以其 为准。项目发生的其它一切费用（如工程报建费、国家规定的有关保险费、材料检测实验、人工、材料、机械设备及其它项目相关等费用）均由乙方负责。
标前合作协议 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 第一条协议书的目的和目标 鉴于项目（以下称本项目）招标，为充分发挥甲乙双方各自优势，提高市场竞争力，双方本着自愿、平等、互利互惠的原则，经双方充分协商，一致同意以甲方名义参加该项目的竞标。 第二条合作范围、合作条件及管理 2.1合作范围：项目。本项目中标后： （1）以甲方名义负责该项目公司（SPV）成立、公司章程制定、投融资管理、运营管理和项目移交等全部工作，中标后以双方签定的《代持股协议》约定为准。 （2）以甲方名义负责工程施工，甲方同意将中标后本项目施工工程合同金额的以内的劳务分包、专业分包及材料供货等事宜交由乙方负责。具体事宜，工程中标后依据甲方与业主签订的施工总承包合同（以下称总包合同）约定的原则，另行签订施工管理协议。甲方应提供一份总包合同原件给乙方，甲乙双方签订的中标后的施工协议所涉的主要条款（包括但不限于：预付款及履约保函的相关约定、合同单价及其相关的调整方式、施工工期及其相关的处罚条款等）均参照总包合同的相关条款。 2.2项目工程中标后，由甲乙双方共同组建项目经理部，由乙方负责的分包项目按竣工结算总价的向甲方上缴管理费，与本项目有关的应缴纳的税、费由乙方缴纳，或由甲方以甲方的名义代扣代缴，其它财务、质量、劳务管理等按照甲方制度执行。 2.3乙方向甲方缴纳的管理费，在乙方的工程进度款中按比例扣留。 2.4由甲乙双方共同组建的项目经理部中，甲方派出项目经理，项目总工，质安工程师人，以控制合同的实施，月工资发放标准按项目经理每月元/月、项目总工元/月、质安工程师元/月发放，乙方承担以上人员%的
工资费用。 2.5甲方承诺，本项目工程中标后，甲方按业主要求开设账户，甲方在收到业主支付的工程款项后按照甲方财务管理制度及资金使用计划，扣除相关税费及管理费后的全部余款汇入乙方指定合法账户。 2.5甲方对本项目工程的财务有监管的义务，乙方承诺，乙方收到的工程款专款专用，首先保证生产、生活需要，必须保证民工工资支付。 第三条前期工作 3.1由甲乙双方共同负责项目前期联系、竞标期间和签约前的全部公关工作，力争本项目中标，并承担相关费用；有关的投标保证金由乙方负责，乙方需在投标截止日前前7日转入甲方指定账户，由甲方统一办理。 3.2甲方负责编制按照招标文件要求的资格预审文件和投标文件，提供相应的资质证照，乙方负责经济、技术部份编制工作，开标前甲乙双方共同协商投标报价及投标文件的定稿，招标文件的购买及投标文件的制作费用各自承担。 3.3投标定价由甲乙双方共同确定。 3.4如本项目中标，项目履约保证金（保函）由乙方按承接工程项目比例交与甲方后，由甲方统一办理。 第四条保密条款 4.1合作双方都要对本协议范围内商议的内容或执行过程中的有关文件和资料，特别是编制标及执行合同有关文件资料及商务活动严格保密，不得以任何方式、任何理由外泄。 第五条合同的生效及有效期 5.1本协议自双方签字之日起开始生效，发生下列情况之一者，即告终止 A、未能中标 B、业主取消项目招标或本项目一年内未能招标 C、有关本项目的施工协议书签订之日起 D、其它双方一致同意的原因
合同编号：YT-FS-9474-37 试验检测委托合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
试验检测委托合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 委托单位： 受委托单位： 签订时间： 签订地点： 根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质 量检测管理办法》(建设部令141号)及江西省、南昌 市关于建设工程质量检测相关的文件等规定，结合在 施工程具体情况，就施工试验检验项目委托。为确保 试验检验质量，明确责任，经委托方：北京城建十建 设工程有限公司(以下简称甲方)和受委托方：北京 (以下简称乙方)平等协商一致，特签定本合同。 一、工程概况 1、工程名称：国家空管系统“1501”工程游泳 池及配套设施精装修和水处理系统项目
2、工程地点： 3、建筑面积： 4、结构类型： 5、层数： 6、结构完成日期： 7、工程竣工日期： 二、试验检验范围及试验检验资料标准 1、甲方委托乙方对本工程施工的钢筋原材、水泥、砂、防冻剂、防水材料、砖(砌块) 等材料进行常规及见证复试检验，土工击实、回填土、钢筋连接、混凝土强度(标养试块、同条件试块、实体试块)、混凝土抗渗、钢筋保护层厚度、砂浆强度、回弹、拉拔等常规及见证试验检验，并提供砂浆配合比。 2、乙方必须按照《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-20xx的要求及时、准确提供试验检验报告，试验检验报告为一式肆份。 3、对上述规程中没有具体规定的试验检验报告表种类，由乙方提供试验检验报告表样式并征得甲方
标前合作协议书http://biz.doczj.com/doc/1514214189.html,work Information Technology Company.2020YEAR
标前合作协议书 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 本着发挥双方各自优势、维护双方利益的原则，经充分协商甲、乙双方就 （项目名称）的投标及中标后工程项目联合施工管理的有关事项达成以下初步协议。 一、双方责任。 1、甲、乙双方积极配合，及时沟通交流相关信息，共同完成资格预审、投标文件等的编制，共同参与施工现场踏勘及标前会议，投标文件的最终报价由甲、乙双方协商共同确定，乙方承担与投标有关的所有费用。 2、甲方积极配合乙方招投的经营活动，提供所需的企业资质、相关证照、业绩等，并派人员共同参加投标。 3、乙方负责协调与业主、招标代理等方面的关系，承担期间发生的相关咨询和业务费用等。 4、投标保证金由乙方负责承担。按照甲方相关的财务规定按期足额汇入甲方指定账户，然后由甲方汇入招标单位指定账户。在投标过程中，如发生非甲方原因造成投标保证金被扣留或没收的，由乙方承担责任和损失。 5、若工程中标，甲方偏重项目管理，乙方参与项目施工组织，双方另行签订《合作协议书》，具体合作约定以合作协议书为准。 二、违约责任 1、乙方不得用利用甲方资质和名誉进行陪标、串标、围标。如发现上述行为，甲方有权终止双方合作，由此造成的一切经济损失和其他责任由乙方承担，并没收投标保证金。 2、乙方不得向甲方相关人员行贿或馈赠礼品礼金等，如甲方人员向乙方主动提出上述要求，乙方可以拒绝并向甲方纪委部门反映。 3、甲、乙双方不得随意单方面变更和解除本合作协议书。任一方随意变更和解除本合作协议书后给对方造成损失的，由责任方承担违约责任并赔偿相关损失。 三、其他方面 1、本协议书未尽事宜双方可协商解决，签订补充协议。 2、若工程未中标，甲、乙本协议书自动解除。 3、本协议书一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。 4、保密条款：无论项目中标与否，双方不得向第三方泄露与本项目相关的信息。 5、本协议书如发生争议，管辖地为北京市海淀区人民法院。
标前合作协议范本 （国内项目劳务分包适用） 本协议由下列当事人约定在（甲方住所地或办公地）订立。 甲方： 住所： 法定代表人： 乙方： 住所： 法定代表人： 鉴于＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿拟对＿＿＿＿＿＿＿＿项目（下称本项目）进行招标（发包），甲方将参与本项目投标（承包），乙方了解本项目相关情况，为发挥各自优势，经友好协商，签订本协议。 1、释义 1.1本协议招标人是指依照法律规定提出招标项目、进行工程项目招标的法人或者其他组织。 1.2本协议非招标发包人是指依照法律规定无需经过招标即可将工程项目直接发包的法人或者其他组织。 1.3甲方与招标人（非招标发包人）签订的合同（下称主合同）包括工程承包合同、工程分包合同、BT项目合同等。 2、合作形式 2.1乙方全力配合甲方参与本项目的投标（承包），积极收集并向甲方提供本项目行政审批及招标（发包）工作进展等情况，招标人（非
招标发包人）资信情况，项目所在地水文、地质条件及材料、设备、人工市场行情情况等；协助甲方编制标书；配合甲方参加投标及商务谈判等活动。 2.2如确因乙方原因促成甲方与招标人（非招标发包人）签订主合同，甲方将根据本协议约定，以同意乙方自行承担劳务分包任务（限于乙方有相应资质）或推荐合格劳务分包人承担劳务分包任务等形式开展合作，并按本协议附件所载明的条件签订具体的劳务分包合同。除此之外，乙方不再向甲方主张任何报酬或提出请求。 3、合作期限 3.1如确因乙方原因促成甲方与招标人（非招标发包人）签订主合同，合作期限自本协议签订之日起至该项目完工并移交招标人（非招标发包人）之日止。 3.2如甲方未能与招标人（非招标发包人）签订主合同，或者乙方对甲方与招标人（非招标发包人）签订主合同未发挥其应当发挥的作用，则合作期限自本协议签订之日起至招标人（非招标发包人）确定招标（发包）结果时止。 4、投标担保 4.1如招标人（非招标发包人）要求甲方提交本项目投标保证金或保函的，乙方应在甲方提供担保前向甲方提供相应的担保。招标人（非招标发包人）释放甲方投标担保后，甲方应在＿＿日内释放乙方担保。 4.2如因乙方原因导致甲方撤回投标文件或甲方投标保证金或保
合同编号：YT-FS-6598-29 2020律师委托代理合同 样本(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
2020律师委托代理合同样本(完整 版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 委托人：公司 地址： 联系人： 联系电话： 传真： 受托人：律师事务所 地址： 联系人： 联系电话： 传真： 甲方因与之间的纠纷，现委托乙方为诉讼代理人，经双方友好协商，特订立本合同，由双方遵照履
行。 一、委托事项 1.甲方委托乙方作为甲方与纠纷一案的诉讼代理人，代理权限为一般代理，具体权限以授权委托书为准。甲方委派参加诉讼，代理权限为特别代理。 2.乙方及律师声明，在本合同签约时，无任何与本代理产生冲突的事项和业务关系。在本合同履行期内，乙方及律师不得承接可能与本案有利害关系的业务。乙方未经甲方同意，不得担任与甲方有法律上的利害冲突的另一方的法律顾问或者代理人。 3.乙方指派律师作为甲方的代理人，不得更换，如确需更换必须征得甲方的书面同意，如甲方不同意更换，本合同自行终止，乙方退回已收取的全部代理费。 4.本合同履行期限为一年，委托事项为：【一审】【二审】【再审】【执行】。履行期限届满，本合同自动终止。如双方协商一致并达成补充协议，本合同可继续履行，双方在补充协议中另行约定履行期限。
合同编号： 工程试验检测委托合同 委托方： 受托方： 签订地点： 签订日期：年月日 (合同签订地可以作为纠纷法院解决地，各单位可根据实际情况填写，与第10条配套使用；本合同示范文本中的红色字体均为提示性词语，合同起草时，应予以删除；合同条款中的下划线是方便提示填写设置的，合同起草完成后，请将所有下划线删除)
合同编号： 工程试验检测委托合同 甲方（委托方）： 乙方（受托方）： ｛提示：为适应“营改增”需要，满足“三流一致，应抵尽抵”的要求，合同主体名称应是企业名称的全称，不能为简称。乙方应尽量是一般纳税人｝根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就工程的原材料及相关产品试验检测项目委托乙方进行试验检测事项协商一致，签订本合同。 第一条检测项目、标准及费用 甲方委托乙方检测的检测项目包括（以打“√”为准）： □建筑材料检测□主体结构工程检测□地基基础工程检测 □其他。 本合同暂定租赁费总价（含增值税）元（大写：人民币元）。其中，不含税价款为元（大写：人民币元），增值税税率为%，增值税元（大写：人民币元）。 第二条检测费用的核算与支付 双方每月根据检测委托单按实际检测数量计算总检测费用，双方核实并开具税务发票后按月进行支付。 第三条检测报告的交付 （一）乙方交付检测报告时间根据试验检测结果出具时间推迟3个工作日（包括阶段试验报告）。乙方交付检测报告一式份，并对其准确性和可靠性负责。当甲方对部分检测项目的检测报告份数有特殊需要时，可另行约定。 （二）双方约定按照下列第种方式交付检测报告。 1．甲方上门提取检测报告。 2．乙方邮寄检测报告给甲方。 3．其它方式：。 第四条检测样品的运输
合同编号：YT-FS-6719-89 律师委托代理合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
律师委托代理合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 合同编号 甲方： 法定代表人： 委托代理人： 地址： 邮政编码： 电话： 传真： 乙方：北京市律师事务所 地址： 邮政编码： 电话： 传真： 根据中华人民共和国《合同法》、《民事诉讼法》、
《仲裁法》和《律师法》等有关法律的规定，甲方聘请乙方的律师作为委托代理人。甲乙双方按照诚实信用原则，经协商一致，立此合同，共同遵守。 第一条委托代理事项 乙方接受甲方委托，委派律师在下列案件中担任甲方的委托代理人： 纠纷一案的工作 第二条委托代理权限 特别代理 第三条乙方的义务 1、乙方委派作为上述案件中甲方的委托代理人，甲方同意上述律师指派其他业务助理配合完成辅助工作; 2、乙方律师应当勤勉、尽责地完成第一条所列委托代理事项; 3、乙方律师应当根据审理机关的要求，及时提交证据，并应甲方要求通报案件进展情况; 4、乙方律师不得违反《律师执业规范》，在涉及
试验检测委托合同范本新3篇 The latest edition of the model contract for testing and testing 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
试验检测委托合同范本新3篇 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：试验检测委托合同模板 2、篇章2：试验检测委托合同模板 3、篇章3：试验检测委托合同范文 篇章1:试验检测委托合同模板 委 托 单位： 受委托单位： 签 订
时间： 签 订 地点： 根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量检测管理办法》（建设部令141号）及江西省、南昌市关于建设工程质量检测相关的文件等规定，结合在施工程具体情况，就施工试验检验项目委托。为确保试验检验质量，明确责任，经委托方： xxx有限公司（以下简称甲方） 和受委托方：北京（以下简称乙方） 平等协商一致，特签定本合同。 一、工程概况 1、工程名称：国家空管系统1501工程游泳池及配套设施精装修和水处理系统项目 2、工程地点： 3、建筑面积：
4、结构类型： 5、层数： 6、结构完成日期： 7、工程竣工日期： 二、试验检验范围及试验检验资料标准 1、甲方委托乙方对本工程施工的钢筋原材、水泥、砂、 防冻剂、防水材料、砖（砌块）等材料进行常规及见证复 试检验，土工击实、回填土、钢筋连接、混凝土强度（标养试块、同条件试块、实体试块）、混凝土抗渗、钢筋保护层厚度、砂浆强度、回弹、拉拔等常规及见证试验检验，并提供砂 浆配合比。 2、乙方必须按照《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-2003的要求及时、准确提供试验检验报告，试验检验报告为 一式肆份。 3、对上述规程中没有具体规定的试验检验报告表种类， 由乙方提供试验检验报告表样式并征得甲方确认。 三、试验检验费用收取标准及结算方式
关于联合投标承建工程的 标前协议书 签约方： （简称甲方） （简称乙方） 年月日
关于联合投标承建工程的标前协议书协议签约双方： （以下简称“甲方”） （以下简称“乙方”） 为了发挥甲、乙双方各自优势，充分利用市场资源，拓宽经营渠道，增加双方经济效益，针对工程项目（以下简称“本工程”）的联合投标事项双方拟进行合作。 在乙方保证以诚信、敬业的态度与甲方保持充分有效的合作，依照国家有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本工程投标事项及中标后联合经营的主要事项经协商达成一致，订立本协议。 一、联合内容及方式： 1、联合内容：工程招标时投标至本工程中标后的全过程工作。 2、联合方式：在本工程承接阶段，乙方以甲方名义作为投标人，参与工程投标，甲方配合乙方，确保中标；工程中标后，由乙方以甲方名义组建项目经理部，以项目经理部的形式来实施双方合作、实现双方的收益。 二、利益分配 1、甲方固定收益：甲方按照工程实际总造价的 2％享有管理费，该管理费的收取根据业主付款进度分批按比例由甲方扣收。 2、现场管理效益分成：与业主方办理完工程竣工结算，甲方足额收取上述固定收益后，在清偿完项目债务的前提下，其余收益归乙方拥有。 3、风险分担：本工程如发生亏损及债务纠纷，则亏损部分由乙方承担；产生的债务纠纷由乙方承担连带责任。 三、中标后的主要合作事项约定
1、工程施工期间乙方自行组建项目经理部，对项目的质量、安全、进度、材料设备及财务的管理；若需甲方派驻项目经理、项目总工、安全员时，甲方配合，乙方承担上述人员的工资。 2、业主拨付的工程款必须纳入甲方帐户统一管理，属于甲方的固定收益在拨付乙方或相关第三方工程款前由甲方扣除，扣除后的工程款由甲方在2个工作日内拨付到乙方账户。 3、本工程中标后，经双方协商一致，由乙方自行全部施工完成。 四、双方权利及义务 （一）、甲方权利及义务 1、提供相关证件及资料； 2、协助编制、递交投标文件； 3、提供承接本工程及办理在工程所在地注册手续的有关证件； 4、若中标后，乙方不存在本协议约定的违约事实，甲方不得终止与乙方的合作。 （二）、乙方权利及义务 1、负责进行各项工作衔接； 2、负责协调与业主的关系，联络招标代理机构，使投标工作顺利进行； 3、负责落实有利于中标的各种信息，确保中标； 4、乙方完成上述工作，使业主与甲方签订了《建设工程施工合同》后，即视为乙方完成了上述义务。 5、承担全部风险、确保甲方收益：本工程中标后由乙方组织施工，乙方应严格履行甲方与业主签订的《建设工程施工合同》的所有条款约定，确保甲方实现按本协议约定的各项收益。若工程存在停建、缓建及业主资金不
律师委托代理合同范本 在我国,公民可以委托律师代理自己在诉讼中的事务的权利主要是由我国三大诉讼法确定。律师委托代理合同怎么写呢?以下是我为大家整理的律师委托代理合同范文， 律师委托代理合同范文1 __________________(以下简称甲方)因纠纷一案,委托____________律师事务所(以下简称乙方)的律师出庭代理。 经双方协议,订立下列各条,共同遵照履行: 一、乙方接受甲方的委托，指派律师为甲方与纠纷案的第审代理人。 二、乙方律师必须认真负责保护甲方合法权益，并按时出庭。 三、甲方必须真实地向律师叙述案情，提供有关本案证据。乙方接受委托后，发现甲方捏造事实，弄虚作假，有权终止代理，依约所收费用不予退还。 四、如乙方无故终止履行合同，代理费全部退还甲方;如甲方无故终止，代理费不退还。 五、甲方委托乙方代理权限： 六、根据司法部制定的《律师事务所处收费暂行办法》第条第款的规定，甲方应在签订委托合同时向乙方缴纳手续费人民币元，结案后按诉讼标的(实得数额)%交付代理费。 七、本合同自签订之日起至本案本审终结为止(判决、调解、案外和解及撤销诉讼)。 八、如一方要求变更合同条款，需再行协议。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日 律师委托代理合同范文2 甲方： 乙方： 一、甲方委托乙方律师代理甲方，办理相关的法律事务。
二、甲方委托乙方代理的权限以及办理的具体事项为：全权代理、特别代理：代为取证，代为与对方谈判、和解、代为起诉、应诉、撤诉，代为承认、放弃、变更诉讼请求，代为上诉，代为签署和解协议，代为签署法律文书，代为申请执行，代为接受对方给付的款物，代为接受法院的执行款物以及退回的诉讼费，执行费;以及代为办理其他与该代理事务相关的事宜。 三、甲方应当真实的向乙方陈述案情，提供相关的材料和必要的协助。 四、乙方律师必须认真全面的履行职责，勤勉诚信，依法维护甲方的合法权益。 五、办理案件过程中所需要的诉讼费、鉴定费、保全费、执行费、工商查档费等实际发生过的与案件有关的费用由甲方承担。 六、本案甲方按风险代理的方式向乙方支付代理费用：共计收取甲方诉争数额法院支持部分15%的代理费。具体支付方式如下：一、一审审判完毕收到判决书3日内支付5%;二、二审审判完毕收到判决书3日内支付2.5%;三、执行完毕收到执行款当日支付7.5%。 1、乙方代理本案一审、二审及执行，未经乙方许可甲方不得撤销委托，甲方单方面撤销委托，代理费条款继续生效。诉讼费、保全费甲方预交，多退少补，此外，甲方不向乙方支付任何费用。 2、乙方在代理过程中，如能得到对方给付的赔偿款或其他财产(甲方同意通过调解)，代理行为终结，乙方收取调解数额15%代理费。 七、本合同双方盖章或签名后生效。甲、乙各方不得无故终止合同。 八、本合同有效期自合同签订之日起至本合同约定的代理事务完结为止。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日 律师委托代理合同范文3 甲方： 乙方： 甲、乙双方根据司法部《法律服务工作细则》在自愿平等的基础上经充分协商，达成如下一致协议：