当前位置:文档之家› 监理合同范本(最新2020版已填充内容)

监理合同范本(最新2020版已填充内容)

(GF-2012-0202)

建设工程监理合同

(示范文本)

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分协议书

委托人(全称):

监理人(全称):

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称:;

2. 工程地点:;

3. 工程规模:;

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费:。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书;

2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);

3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);

4. 专用条件;

5. 通用条件;

6. 附录,即:

附录A 相关服务的范围和内容

附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名:,身份证号码:,注册号:。

五、签约酬金

签约酬金(大写):(¥)。

包括:

1. 监理酬金:。

2. 相关服务酬金:。

其中:

(1)勘察阶段服务酬金:。

(2)设计阶段服务酬金:。

(3)保修阶段服务酬金:。

(4)其他相关服务酬金:。

六、期限

1. 监理期限:

自年月日始,至年月日止。

2. 相关服务期限:

(1)勘察阶段服务期限自年月日始,至年月日止。

(2)设计阶段服务期限自年月日始,至年月日止。

(3)保修阶段服务期限自年月日始,至年月日止。

(4)其他相关服务期限自年月日始,至年月日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间:年月日。

2. 订立地点:。

3. 本合同一式份,具有同等法律效力,双方各执

份。

委托人:(盖章)监理人:(盖章)

住所:住所:

邮政编码:邮政编码:

法定代表人或其授权法定代表人或其授权

的代理人:(签字)的代理人:(签字)

开户银行:开户银行:

账号:账号:

电话:电话:

传真:传真:

电子邮箱:电子邮箱:

第二部分通用条件

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外,组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义:

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方,及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方,及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人,及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托,依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同,在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制,对合同、信息进行管理,对工程建设相关方的关系进行协调,并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托,按照本合同约定,在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

“总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权,全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

“酬金”是指监理人履行本合同义务,委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

“正常工作酬金”是指监理人完成正常工作,委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

“附加工作酬金”是指监理人完成附加工作,委托人应给付监理人的金额。

“一方”是指委托人或监理人;“双方”是指委托人和监理人;“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

“书面形式”是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

“天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

“不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见,在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件,如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、

暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

,应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外,本合同文件的解释顺序如下:(1)协议书;

(2)中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);

(3)专用条件及附录A、附录B;

(4)通用条件;

(5)投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程)。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外,监理工作内容包括:

(1)收到工程设计文件后编制监理规划,并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要,编制监理实施细则;

(2)熟悉工程设计文件,并参加由委托人主持的图纸

会审和设计交底会议;

(3)参加由委托人主持的第一次工地会议;主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议;

(4)审查施工承包人提交的施工组织设计,重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性;

(5)检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格;

(6)检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况;

(7)审查施工承包人提交的施工进度计划,核查承包人对施工进度计划的调整;

(8)检查施工承包人的试验室;

(9)审核施工分包人资质条件;

(10)查验施工承包人的施工测量放线成果;

(11)审查工程开工条件,对条件具备的签发开工令;

(12)审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性,并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检;

(13)审核施工承包人提交的工程款支付申请,签发或出具工程款支付证书,并报委托人审核、批准;

(14)在巡视、旁站和检验过程中,发现工程质量、施

工安全存在事故隐患的,要求施工承包人整改并报委托人;

(15)经委托人同意,签发工程暂停令和复工令;

(16)审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准;

(17)验收隐蔽工程、分部分项工程;

(18)审查施工承包人提交的工程变更申请,协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项;

(19)审查施工承包人提交的竣工验收申请,编写工程质量评估报告;

(20)参加工程竣工验收,签署竣工验收意见;

(21)审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人;

(22)编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括:

(1)适用的法律、行政法规及部门规章;

(2)与工程有关的标准;

(3)工程设计及有关文件;

(4)本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点,在专用条件中具体

约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构,配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

,总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定,以保证监理工作正常进行。

,应提前7天向委托人书面报告,经委托人同意后方可更换;监理人更换项目监理机构其他监理人员,应以相当资格与能力的人员替换,并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员:

(1)严重过失行为的;

(2)有违法行为不能履行职责的;

(3)涉嫌犯罪的;

(4)不能胜任岗位职责的;

(5)严重违反职业道德的;

(6)专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范,严格按照法律

法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内,委托人和承包人提出的意见和要求,监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时,监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时,监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内,处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围,应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下,为了保护财产和人身安全,监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时,应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外,监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的,有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内,监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后,应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外,委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产,监理人应妥善使用和保管,在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人,并按专用条件约定的时间和方式移交。

3.委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更,应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定,无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中,委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定,派遣相应的人员,提供房屋、设备,供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系,为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表,负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内,将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时,应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内,委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人,由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内,对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜,给予书面答复。逾期未答复的,视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定,向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的,应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的,监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的,其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时,监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的,应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的,委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时,应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天,应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因,且监理人无过错,发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失,监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时,双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外,酬金均以人民币支付。涉及外币支付的,所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前,向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额,并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时,应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内,以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付,有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外,委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时,双方经协商一致后可进行变更。

,因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时,监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附

加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

,如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时,监理人应立即通知委托人。除不可抗力外,其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作,附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

,遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的,双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的,双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时,正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时,正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外,当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时,另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内,由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义,经双方协商一致,可以解除本合同或监理人的部分义

务。在解除之前,监理人应作出合理安排,使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失,除依法可以免除责任的情况外,应由委托人予以补偿,补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式,协议未达成之前,本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内,因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停,委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作,并将开支减至最小。除不可抗力外,由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天,监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知;暂停全部工作时间超过182天,监理人可发出解除本合同的通知,本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日,且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时,委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释,则可在7天内发出解除本合同的通知,自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日,但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件 5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项,可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排,监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复,监理人可向委托人发出解除本合同的通知,自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时,一方应立即通知另一方,可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后,本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时,本合同即告终止:

(1)监理人完成本合同约定的全部工作;

(2)委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议,可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协

议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意,监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用,由委托人支付,支付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意,根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付,支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议,使委托人获得经济效益的,双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后,与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方

处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料,亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料,保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式,并在送达对方时生效,收件人应书面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外,如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料,应当征得委托人的同意。

合伙做生意协议书

合伙做生意协议书

合伙做生意协议书有关的内容要写详细,下面是挑选较好的合伙做生意协议书样本,供大家参考 一、合伙做生意协议甲:,身份证号:,籍贯 乙:,身份证号:,籍贯 甲乙双方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下: 第一条甲乙双方自愿合作经营百川投递项目,总投资为壹万元(10000元)整,甲方以人民币方式出资壹万元(10000元),乙方以人力资源和团队资源方式投入。 第二条本合伙依法组成合伙企业,在合伙期间合伙人出资的为私有财产,不得随意分割。合伙终止后, 各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。 第三条本合伙组织经营期限为一年。如果需要延长期限的,在期满前六个月办理有关手续。 第四条双方共同经营,合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人,所产生的亏损或者民事责任由 全体合伙人承担。 第五条组织固定资产和盈余按照取得的销售净利润的甲方40%、乙方60%的比例分配。 乙方不得私下接单:如有违反,追究相关责任。 第六条组织任何一方对组织债务后,另一方无需清偿债务负担。 第七条每年项目产品总销售利润的,按月结算。乙方应按口头协议遵守上班时间,以及合作事宜。 第八条本协议未尽事宜,双方可以补充规定,补充协议与本协议有同等效力。 第九条本协议一式贰份,合伙人各一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。 第十条自协议签订之日起,乙方需要负责技术和市场开发及售后跟进,甲方负责管理及日常事务。 第十一条本协议有效期暂定三年,自双方代表(乙方为本人)签字之日起计算,即从____年__月__日至____年__月__日止。 第十二条争议处理

1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决; 2、如果双方通过协商不能达成一致,则提交仲裁委员会进行仲裁,或依法向人民法院起诉; 第十三条本协议到期后,双方均未提出终止协议要求的,视作均同意继续合作,本协议继续有效,如果不再继续合作的,退出方应提前三个月向另一方提交退出的书面文本,并将己方的有关本合同项目的资料及客户资源都应交给另一方。 第十四条违约处理 如果一方违反本合同的任何条款,非违约方有权终止本合同的执行,并依法要求违约方赔偿损害。 第十五条协议解除 1、一方合伙人有违反本合协议的,另一方有权解除合作协议 2、合作协议期满 3、双方同意终止协优议的 4、一方合伙人出现法律上问题及做对企业有损害的,另一方有权解除合作协议 第十六条未尽事宜,双方可再协商补充协议,补充协议同等本协议有效 第十七条本合同一式两份,双方各执一份,具有相同的法律效力 甲方:(签章)乙方:(签章) 地址:地址: 合同签订地点:___________ 合同签订时间:____年__月__日 二、合伙做生意协议书甲方:身份证: 乙方:身份证: 丙方:身份证: 就甲、乙、丙三方合伙经营x公司一事,经甲、乙、丙三方充分协商,达成合伙协议如下: 一、合作原则 三方本着风险共担,利益均沾的原则,共同投资,共同经营,共同发展,确

最新2018版监理合同示范文本汇编

( GF-2012-0202 ) 建设工程监理合同 (示范文本) 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局

第一部分协议书 委托人(全称): 监理人(全称): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1. 工程名称:; 2. 工程地点: 3. 工程规模: 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费:。 二、词语限定 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 三、组成本合同的文件 1. 协议书; 2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程); 3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程); 4. 专用条件; 5. 通用条件; 6. 附录,即: 附录A 相关服务的范围和内容 附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。 四、总监理工程师 总监理工程师姓名:,注册号:, 身份证号码:。 五、签约酬金 签约酬金(大写);(¥)。

包括: 1. 监理酬金: / 。 2. 相关服务酬金: / 。 六、期限 1. 监理期限: 自年月日始,至年月日止。 七、双方承诺 1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。 2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。 八、合同订立 1. 订立时间:年月日。 2. 订立地点:。 3. 本合同一式份,具有同等法律效力,双方各执份。 委托人:(盖章)监理人:(盖章) 住所:住所: 邮政编码:邮政编码: 法定代表人或其授权的代理人:法定代表人或其授权的代理人:(签字或盖章)(签字或盖章)开户银行:开户银行: 账号:账号: 电话:电话: 传真:传真: 电子邮箱:电子邮箱:

监理合同范本(最新2020版已填充内容)

(GF-2012-0202) 建设工程监理合同 (示范文本) 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局 第一部分协议书 委托人(全称): 监理人(全称): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1. 工程名称:; 2. 工程地点:; 3. 工程规模:; 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费:。 二、词语限定 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件 1. 协议书; 2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程); 3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程); 4. 专用条件; 5. 通用条件; 6. 附录,即: 附录A 相关服务的范围和内容 附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。 四、总监理工程师 总监理工程师姓名:,身份证号码:,注册号:。 五、签约酬金 签约酬金(大写):(¥)。 包括: 1. 监理酬金:。 2. 相关服务酬金:。 其中:

(1)勘察阶段服务酬金:。 (2)设计阶段服务酬金:。 (3)保修阶段服务酬金:。 (4)其他相关服务酬金:。 六、期限 1. 监理期限: 自年月日始,至年月日止。 2. 相关服务期限: (1)勘察阶段服务期限自年月日始,至年月日止。 (2)设计阶段服务期限自年月日始,至年月日止。 (3)保修阶段服务期限自年月日始,至年月日止。 (4)其他相关服务期限自年月日始,至年月日止。 七、双方承诺 1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。 2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。

2015年监理工程师《合同管理》真题及答案

2015年监理工程师《合同管理》真题及答案 (多选题) 多项选择题 51.合同法律关系主体是指享有相应权利,承担相应义务的合同当事人,包括()。 A.自然人 B.企业法定代表人 C.企业法人 D.非企业法人 E.其他组织 52.能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有()。 A.合同当事人违约 B.代理发生变化 C.法院判决 D.仲裁机构裁定 E.物价正常波动 53.根据代理权产生的依据不同,代理可分为()。 A.招标代理 B.委托代理 C.法定代理 D.追加代理 E.指定代理 54.根据《担保法》,同一财产向两个以上债权人抵押的,拍卖、变卖抵押财产所得价款,债权人受偿的原则有()。 A.抵押权已登记的,顺序相同的,按照债权比例受偿 B.抵押权无论是否登记,均按照债权比例受偿 C.抵押权已登记的,先于未登记的受偿 D.抵押权已登记的,按照登记的先后顺序受偿 E.抵押权未登记的,按照债权比例受偿

55.招标人自行组织招标应具备的条件和能力有()。 A.有与招标工程规模和复杂程度相应的经历 B.有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员 C.有办理招标手续的人员及能力 D.有编制招标文件的能力 E.有组织评标的能力 56.建设工程施工招标投标过程中,可以没收投标保证金的情形有()。 A.投标截止H期前,投标人撤回投标文件的 B.投标人在投标有效期内撤销投标文件的 C.收到中标通知书后,中标人无正当理由拒绝签订合同的 D.收到中标通知书后,未按招标文件规定提交履约担保的 E.未中标投标人在中标公示期满对评标结果有异议的 57.根据《标准施工招标文件》,应当进行重新招标的情形有()。 A.投标截止时间后招标人不同意开标的 B.投标截止时间止,投标人少于3家的 C.投标人投诉中标人的 D.经评标委员会评审后否决所有投标的 E.招标人不接受评标评审结果的 58.建设工程施工招标初步评审过程中,应判定为废标的情形有()。 A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的 B.投标文件中总价金额与单价金额不一致的 C.不同投标人的投标文件异常一致的 D.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的 E.不按评标委员会要求澄清,说明或补正投标文件偏差的 59.根据《标准施工招标文件》,关于建设工程施工评标的说法,正确的有()。A.评标过程可分为初步评审和详细评审两个阶段 B.初步评审检查投标书是否对招标文件做出实质性响应 C.评标委员会不得主动提出对投标文件澄清或补正要求 D.初步评审有不符合评审标准的,在进行详细评审后再处理

生意合作合同书范本

编号:生意合作合同书范本 甲方 乙方 签订日期年月日 XXXXXX公司

生意合作合同书范本 甲方:_____身份证__________住址_________________ 乙方:_____身份证__________住址_________________ 一,甲乙双方共同自愿合伙 经营(店名)xxxxxx(地址:xxxxxxxxx),前期预需投资x万元整,甲乙双方各投资x万。各占投资总额的50%,比例为5:5.。如前期投资不足,需扩大投资仍按原比例进行投资(具体数目以账面为准)。店内所有财产为双方共有,比例为5:5。 二,本合伙依法组成合伙企业: 以乙方名义办理《xx经营许可证》,《xx经营许可证》和工商登记等,并注册为企业负责人。 三,合伙双方本着共同经营: 共同劳动,共担风险,共负盈亏的宗旨精诚合作。店内盈余按照各自投资比例分配即5:5(除去一切费用后)。店内债务同样按照各自投资比例(5:5)负担。 四,经营职责: 共同经营中,由甲方负责进货支出和费用支出,(费用有:人员工资,各种招待费,房租,消耗用品等)即现金管理(建立专用账户)。任何支出由乙方确认后签字入账。由乙方负责店内经营和货物管理,

即账目管理。乙方必须把当天营业额全额交予甲方用于各种开支,并结算当天的营业利润一并交予甲方入账。任何一方不得在店内取走现金和货物,如需取货必须现金结算并做好记录。经营中,甲乙双方对未经对方同意赊销出去的货物,由经手人(三个月内)负责全额收回,造成损失,由经手人全额承担赔偿。 五,盈余结算: 店内盈余每半年(盘货)结算一次,除去一切开支后按约定比例分配,在结算中如出现应有现金与现有现金不符,由甲方全额赔偿。如出现应有货物与现有货物不符,由乙方全额赔偿。 六,过期货物处理: 在经营中乙方负责盘查店内预过期货物,需提前6个月和3个月提醒甲方知晓,并作好记录共同处理,处理不掉按正常损耗于店内核销,如未通知甲方和未做好记录的过期货物由乙方全额赔偿。 七,纠纷处理: 如甲乙双方发生纠纷,不能共同经营的'情况下,由双方共同协 商(签署另外协议),可将本店交于一方经营,经营方应按期支付另一方一定的经营利润,(具体数额由双方协商并签订协议)以年结算支付。经营中选择经营一方在未经另一方同意的情况下不得转让本店,如造成损失由经营方全额赔偿另一方,并视转让无效。 八,退伙: 合伙人可自由退伙,依据合伙开店协议,按照自愿、平等、公平、诚实的原则,由双方共同协商赔偿事宜做好财产、债务分割并签订退

建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)-(1)

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)- (1) 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

建设工程监理合同 (示范文本) 住房和城乡建设部 制定国家工商行政管理总局

第一部分协议书 委托人(全称):_________________________________________________ 监理人(全称):________________________________________________ 根据〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国建筑法》及其 他有关法律、法规,遵循平等、白愿、公平和诚信的原则,双方就下 述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。 —、工程概况 1. 工程名称:—; 2. 工程地点:; 3. 工程规模:; 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费: 二、词语限定 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 三、组成本合同的文件 1. 协议书; 2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工 程); 3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);

4. 专用条件; 5. 通用条件; 6. 附录,即: 附录A相关服务的范围和内容 附录B委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。 四、总监理工程师 总监理工程师姓名:曾土海,身份证号码: 330822196310232 ,注册号:33014609。 五、签约酬金 签约酬金(大写)贰拾伍蔼元整(¥ 250000 )。 结算方式: 1、厂房及专家中心、多功能厅、职工宿舍、公共设备车间, 按建筑面积每平方拾元。 2、所有附属按决算0.9个点给予结算 1.监理酬金:/。 2.相关服务酬金: /。 其中:

合伙做生意的合同范本6篇

编号:LD-202155046 合伙做生意的合同范本6篇 Any party has no right to terminate this contract without another party's agreement. 甲方:_______________________ 乙方:_______________________ 签约地点:____________________ 签约时间:_____年____月_____日

合伙做生意的合同6篇 合伙做生意的合同范本6篇 合伙做生意的合同范本1 甲方:,身份证号码:;住址:。乙方:________,身份证号码:;住址:。乙方:________,身份证号码:;住址:。 甲、乙双方经友好协商,就共同经营灯饰加工的事宜达成如下合伙协议: 第一条:合伙宗旨: 利用合伙人自身具备的资金管理优势和产品需求的优势,经营灯饰加工行业,使合伙人通过合法的手段,创造劳动成果,分享经济利益。 第二条:经营场所位于:;面积:平方米:经营项目为灯饰类加工、销售等等。 第三条:出资额、方式以及期限 1.甲方:雷灼宏以现金方式出资,计人民币壹拾万元正(小写: ¥100,000.00元),汇入合伙人指定帐户,开户银行:帐号户名:,帐号,占25%股份。 2.乙方_____、_______以固定资产方式出资,计人民币叁拾万元正(小写:¥300,000.00元),占75%股份。 3.各合伙人的出资,于20xx 年08月18日以前交齐, 由合伙负责人统一保管,

合伙人有监督和核查权。 4.本合伙出资共计人民币肆拾万元(小写:¥400,000.00元)。合伙期间各合伙人的出资为共有财产,不得随意请求分割,合伙终止后,各合伙人的出资仍为个人所有,协议终止按合伙人约定的时间予以返还。 第四条:工资分配、盈余分配以及债务承担: 1.工资分配:考虑统一管理,合伙人甲方不参与经营管理权,乙方全权管理,但本着共同财产,合法经营、开源节流的宗旨,合伙人不执行工资分配原则,乙方可以按生活需求,共同约定每月提取元盈余分配款项。 2.盈余分配:除去经营成本、日常开支、工资、奖金、需缴纳的税费等的收入为净利润,即合伙创收盈余,将以合伙人出资为依据,甲方同意按约定比例分配,甲方分配20%,乙方分配80%。 3.债务承担:因甲方不参与经营管理权,不承担债务偿还责任;乙方在经营过程充分考虑经营风险,如在合伙经营过程中有债务产生,合伙债务可由合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时,由乙方承担。 第五条:入伙、退伙、出资的转让: 第一部分:入伙: 1.新合伙人入伙,必须经全体合伙人同意,不得擅自做主。 2.新合伙人须承认本合伙协议,并共同签署新合伙协议。 3.除入伙协议另有约定外,入伙的新合伙人与原合伙人享有同等权利,承担同等责任;入伙的新合伙人对入伙前合伙企业的债务承担连带责任。 第二部分:退伙 1.自愿退伙:

建设工程委托监理合同(示范文本GF--2000--0202)

合同编号:___________ 建设工程委托监理合同(示范文本GF-- 2000--0202) 甲方:__________________________________ 乙方:__________________________________ 签订日期:_________ 年______ 月_______ 日第一部分建设工程委托监理合同 委托人______________________ 与监理人___________________________ 经双方协商

一致,签订本合同。 一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称本工程”概况如下: 工程名称:________________________________________________ 工程地点:________________________________________________ 工程规模:________________________________________________ 总投资:________________________________________________ 二、合同中有的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义 相同。 三、下列文件均为本合同的组成部分: ①监理投标书或中标通知书; ②本合同标准条件; ③本合同专用条件; ④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。 四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围 内的监理业务。 五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。 本合同自___________ 年____ 月____ 日开始实施,至____________ 年 完成。

工程监理聘用合同范本正式版

YOUR LOGO 工程监理聘用合同范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列,下载即可用

工程监理聘用合同范本正式版 使用说明:当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕,就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻,材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 甲方(聘用单位):*******(以下简称甲方) 乙方(受聘人):***(以下简称乙方) 甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原则,签订本合同。 第一条、合同期限、合同有效期: 自*年*月*日至*年*月*日止,为固定期限合同,合同期满聘用关系自然终止。本合同期满后,任何一方认为不再续订聘用合同的,应在合同期满前一个月书面通知对方。 第二条、乙方工作岗位及职责: 1、自合同约定之日起,乙方负责甲方郭店供电所宿办楼建设工程质量监理。 2、熟悉工程条件、技术规范和设计图纸,控制施工进度、保证质量要求。 3、严格执行现场监督旁站规定,按规范检查和签认承包人的每道工序,对不符合规定的部分要及时提出,要求承包人纠正,发现重大质量问题应及时报告甲方。 4、监督承包人的各项试验工作,包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验。对任何有怀疑的试验结果,应进行证实试验,督促承包人整理各项试验记录、报告并分类归档。

2015年建设工程合同管理真题及答案解析--注册监理工程师

2015年建设工程合同管理真题及答案解析--注册监理工程师 (1/50)单项选择题 第1题 工程建设涉及的合同中,采用定金担保的合同是( )。 A.施工合同 B.监理合同 C.勘察合同 D.仓储合同 下一题 (2/50)单项选择题 第2题 在借款合同中,货币表现为合同法律关系的( )。 A.主体 B.客体 C.权利 D.义务 上一题下一题 (3/50)单项选择题 第3题 下列合同法律关系的客体中,属于行为的是( )。 A.建筑材料 B.建筑设备 C.勘察设计 D.知识产权 上一题下一题 (4/50)单项选择题 第4题 招标代理过程中,由于代理行为过程产生的后果,应由( )承担责任。 A.招标代理机构 B.招标监管部门 C.投标人 D.招标人 上一题下一题 (5/50)单项选择题 第5题 根据《担保法》,不能作为质押担保的是( )。 A.建设用地使用权 B.股权 C.注册商标专用权 D.专利权 上一题下一题 (6/50)单项选择题 第6题

某工程施工招标,合同估算价为3000万元,招标人要求提交的投标保证金额度应不超过( )万元。 A.60 B.80 C.350 D.300 上一题下一题 (7/50)单项选择题 第7题 下列在建设工程中发生的事件中,属于建筑工程一切险除外责任的是( )。 A.台风导致脚手架坍塌 B.雷电引起火灾 C.建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏 D.洪灾引起的沉降 上一题下一题 (8/50)单项选择题 第8题 关于标准施工招标文件的说法,错误的是( )。 A.标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为 B.标准施工招标文件是施工的示范文本,招标人应优先选用 C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为 D.标准施工招标文件具有强制性 上一题下一题 (9/50)单项选择题 第9题 技术复杂的项目可分两阶段招标,关于两阶段招标的说法,错误的是( )。 A.两阶段招标可采用公开招标,也可采用邀请招标 B.第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段 C.第一阶段投标的实施方案允许附带报价 D.第一阶段招标开标时,可以请投标人各自讲解递交的投标方案 上一题下一题 (10/50)单项选择题 第10题 关于招标项目标底或投标限价的说法,正确的是( )。 A.若招标项目设有标底,开标时应当公布 B.设有最高投标限价地,应规定最低投标限价 C.评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件 D.可以投标报价超过标底上下15%作为否定投标的条件 上一题下一题 (11/50)单项选择题 第11题 工程投标时,投标保证金对投标人具有约束力的期限是( )。 A.申请资格预审日起,至开标日止 B.购买招标文件日起,至开标日止

合同范本 生意合伙协议书

生意合伙协议书 双方合伙协议书你找到了吗?下面是挑选较好的生意合伙协议书范文,供大家参考阅读。 甲方:_____身份证__________住址_________________ 乙方:_____身份证__________住址_________________ 一,甲乙双方共同自愿合伙经营前期预需投资x万元整,甲乙双方各投资x万。各占投资总额的50%,比例为5:5.。如前期投资不足,需扩大投资仍按原比例进行投资(具体数目以账面为准)。店内所有财产为双方共有,比例为5:5。 二,本合伙依法组成合伙企业,以乙方名义办理《xx经营许可证》,《xx经营许可证》和工商登记等,并注册为企业负责人。 三,合伙双方本着共同经营,共同劳动,共担风险,共负盈亏的宗旨精诚合作。店内盈余按照各自投资比例分配即5:5(除去一切费用后)。店内债务同样按照各自投资比例(5:5)负担。 四,经营职责:共同经营中,由甲方负责进货支出和费用支出,

(费用有:人员工资,各种招待费,房租,消耗用品等)即现金管理(建立专用账户)。任何支出由乙方确认后签字入账。 由乙方负责店内经营和货物管理,即账目管理。乙方必须把当天营业额全额交予甲方用于各种开支,并结算当天的营业利润一并交予甲方入账。任何一方不得在店内取走现金和货物,如需取货必须现金结算并做好记录。 经营中,甲乙双方对未经对方同意赊销出去的货物,由经手人(三个月内)负责全额收回,造成损失,由经手人全额承担赔偿。 五,盈余结算:店内盈余每半年(盘货)结算一次,除去一切开支后按约定比例分配,在结算中如出现应有现金与现有现金不符,由甲方全额赔偿。如出现应有货物与现有货物不符,由乙方全额赔偿。 六,过期货物处理:在经营中乙方负责盘查店内预过期货物,需提前6个月和3个月提醒甲方知晓,并作好记录共同处理,处理不掉按正常损耗于店内核销,如未通知甲方和未做好记录的过期货物由乙方全额赔偿。 七,纠纷处理:如甲乙双方发生纠纷,不能共同经营的情况下,由双方共同协商(签署另外协议),可将本店交于一方经营,经营方应

最新监理合同范本最新版

(GF-2012-0202) 1 2 3 4 建设工程监理合同5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 住房和城乡建设部 19

制定 20 国家工商行政管理总局 21 22 23 24 25 26 27 28 29 第一部分协议书 30 31 32 委托人(全称)六盘水市红果合顺报废汽车拆解有限公司 33 监理人(全称):四川江阳工程项目管理有限公司 34 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、35 法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关36 服务事项协商一致,订立本合同。 37 一、工程概况

1. 工程名称:盘县; 38 39 2. 工程地点:; 40 3. 工程规模:; 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费:。 41 42 二、词语限定 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 43 44 45 三、组成本合同的文件 46 47 1. 协议书; 2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程); 48 49 3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工50 程); 51 4. 专用条件; 52 5. 通用条件; 53 6. 附录,即: 54 附录A 相关服务的范围和内容 55 附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

56 本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。 57 四、总监理工程师 58 总监理工程师姓名:,身份证号码:,注册59 号:。 60 五、签约酬金 61 签约酬金(大写):(¥)。 62 包括: 63 1. 监理酬金:。 2. 相关服务酬金:。 64 65 66 六、期限 1. 监理期限: 67 68 自年月日始,至年月日止。 69 2. 相关服务期限: (1)勘察阶段服务期限自年月日始,至年月日 70 71 止。 72 (2)设计阶段服务期限自年月日始,至年月日73 止。 74 (3)保修阶段服务期限自年月日始,至年月日75 止。

公路工程施工监理合同范本2019最新版

合同编号:_________公路工程施工监理合同范本2019最新版 甲方:_________________________ 乙方:_________________________ 签订日期:______年_____月_____日 第1 页共6 页

公路工程施工监理合同范本2019最新版甲方: 乙方: 风险提示:发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。 为保证__高速公路___立交改造工程的工程质量,___投资有限公司作为本项目工程的建设业主,于___年__月__日委托成都市公路试验检测中心有限责任公司作为本项目的试验室对___高速公路___立交改造工程进行工程检测,用真实科学的质量数据反映该项目的工程质量,为工程施工的科学决策提供依据。 1、工作内容 检测内容及频率:以现行规范为依据,进行抽检工作(中心抽检和监理抽检),满足工程质量要求。 2、检测依据 第 2 页共 6 页

(1)施工图设计文件; (2)《公路工程质量检验评定标准》; (3)《公路工程施工监理规范》; (4)其它现行的相关技术标准、规范或规程。 3、甲方职责 (1)按合同规定支付试验检测费用。 (2)及时提供有关技术资料,并对其真实性、可靠性负责。 (3)提供现场试验条件,如:协助维护现场秩序、配合检测工作等。 以上费用由甲方承担。 4、乙方职责 (1)严格按照有关技术规范进行试验。 风险提示:关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形: 工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工 第 3 页共 6 页

生意合作协议书范本(10篇)

合作协议书(第一篇: 战略合作伙伴合作协议范本 甲方: 乙方: 甲乙双方本着平等互利、优势互补的原则,就结成长期共同发展,并为以后在其他项目上的合作建立一个坚实的基础,经友好协商达成以下共识: (一)权利与义务 1。甲乙双方皆承认对方为自我的战略合作伙伴,并在彼此互联网站的显著位置标识合作方的旗帜徽标链接或文字链接。 2。甲乙双方授权合作方在其互联网站上转载对方网站上的相关信息,该信息将由双方协商同意后方可引用(具体合作项目另签协议) 3。甲乙双方在彼此互联网站中转载引用合作方的信息时须注明“该信息由×××(合作方网站)供给”字样,并建立链接。 4。甲乙双方必须尊重合作方网站信息的版权及所有权,未经合作方同意,另一方不得采编其站点上的任何信息,且不得在其网站以外媒体发布来自合作对方站点的信息,否则构成侵权。被侵害方有权单方面终止合作并视情节选择要求对方承担损害赔偿的方式。 (二)相互宣传 1。甲乙双方应在彼此站点追踪报道合作方的市场推广计划及相关营销活动。 2。甲乙双方都认可的适当时光内,双方在彼此站点上开设专栏,撰写并宣传与合作对方商业行为有关的话题(具体合作项目另签协议) 3。甲乙双方在有关INTERNET专题的研讨会和金融、金融等行业的各种展览会上,互相帮忙、共同宣传,共同推进双方的品牌。 4。双方还可就其它深度合作方式进行进一步探讨。 (三)其他 1。甲乙双方的合作方式没有排他性,双方在合作的同时,都能够和其他相应的合作伙伴进行合作。 2。本协议有效期为年,自年月日起到年月日为本协议商定合作方案的执行期限。 3。甲乙任何一方如提前终止协议,需提前一个月通知另一方;如一方擅自终止协议,另一方将保留对违约方追究违约职责的权利。

监理合同(最新示范文本)

监理合同(最新示范文本)

(GF-2012-0202) 建设工程监理合同 (示范文本) 住房和城乡建设部

制定 国家工商行政管理总局 第一部分协议书 委托人(全称):黄麓镇人民政府 监理人(全称):广东建设工程监理有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称:巢湖市2016年县级土地整治项目—黄麓镇新增耕地及增减挂、工矿废弃地复垦项目监理 2、工程地点:巢湖市黄麓镇 3、工程规模:施工中标价45万元整 二、词语限定 本合同中相关词语的含义与通用条件中的定义下解释相同。 三、组成本合同的文件 1、协议书; 2、投标文件; 3、专用条件; 4、通用条件; 附录A 相关服务的范围和内容 附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 本合同签订后,双方共同签署的补充也是本合同的文件的组成部分。 四、签约酬金

签约酬金(大写):壹万肆仟捌佰伍拾元整(小写:450000×3.3%=14850.00元)(监理费计算依据为工程概算投资额及发改价格[2007]670号文计费标准计算得出的监理收费基准价,对工程总投资500万元以下的项目,监理服务费=工程造价×3.3%)。 五、期限 1、监理期限: 自年月日起至年月日止。 七、双方承诺 1、监理人向委托人承诺,按照本合同和投标文件约定派遣相应人员、房屋、资料、设备等,提供监理与相关服务。 2、委托人向监理人承诺,按本合同约定支付酬金。 八、合同订立 1、订立时间:年月日。 2、订立地点: 3、本合同一式陆份,具有同等法律效力,双方各执三份。 委托人:(盖章)监理人:(盖章) 住所:住所: 邮政编码:邮政编码: 法定代表人或其授权法定代表人或其授权 的代理人:(签字)的代理人:(签字) 开户银行:开户银行: 账号:账号: 电话:电话: 传真:传真: 电子邮箱:电子邮箱:

监理分公司合作协议书

监理合作协议书 甲方: __________ 乙方:________________ 身份证号码: _______________________ 为了充分发挥甲方在工程建设监理行业以及乙方在市场拓展和社会资源等方面的各自优势,本着互惠互利的原则,经双方共同协商,就乙方自主经营莆田市范围内甲方资质经营范围中水利工程施工监理业务的合作事宜达成一致意见,特订立本协议。 一、乙方经营范围:自主经营莆田市范围内甲方资质经营范围中水利工程施工监理业务。 二、上述经营范围内的监理业务由乙方策划、安排、并接受甲方监督、检查。乙 方业务需要甲方人员应付上级检查出场以及在施工监理中需甲方派员指导,总监按800 元/天、监理工程师按500元/天、其他人员按300元/天计费,车旅费按实际报销、吃住等由乙方负责。 三、乙方承接工程项目施工监理的经营,应做好成本核算,实行自主经营,独立核算,自负盈亏。 四、乙方应认真履行所签订的工程监理合同, 承担监理合同的经济和法律责任,工 程所需要的监理人员、办公设备及交通工具等由乙方自行配备,受甲方监督管理。 五、乙方应当为工程所需要的监理人员办理相关保险,并承担监理人员全部安全责任,严格遵守安全生产制度确保员工安全;工程经营过程中,乙方应及时发放监理人 员的工资、不得拖欠员工工资,由此造成劳动纠纷乙方应承担全部责任。 六、乙方承担的监理工程造成被通报,引起甲方不能参加监理工程的投标或不能 承接新的监理业务,乙方必须补偿给甲方壹拾万元人民币。 七、合同期内,乙方应向甲方上交履约保证金贰人民币,保证金半年支付壹元人民币,一年内付清。该款项如乙方无违约(公司无造成通报)双方解除合同后一个 月内退还给乙方。 八、乙方所承接监理项目所 签署监理合同必需由甲方签署,甲方根据工程监理的风 险评估,若风险较大的项目有权不予参与投标或不给予签署合同。 九、乙方按以下方式与甲方结算:

做生意合作协议范本

做生意合作协议范本 甲方:_____身份证__________住址_________________乙方:_____身份证__________住址_________________一,甲乙双方共同自愿合伙经营(店 名)xxxxxx(地址:xxxxxxxxx),前期预需投资x万元整,甲乙双方各投资x万。 各占投资总额的50%,比例为5:5.。如前期投资不足,需(具体数目以账面为准)。店内5:5。 xx扩大投资仍按原比例进行投资 所有财产为双方共有,比例为 二,本合伙依法组成合伙企业,以乙方名义办理《经营许可证》,《xx经营许可证》和工商登记等,并注册为企业负责人。 三,合伙双方本着共同经营,共同劳动,共担风险,营业利润一并交予甲方入账。任何一方不得在店内取走现金和货物,如需取货必须现金结算并做好记录。 经营中,甲乙双方对未经对方同意赊销出去的货物,由经手人(三个月内)负责全额收回,造成损失,由经手人全额承担赔偿。 五,盈余结算:店内盈余每半年(盘货)结算一次,除去一切开支后按约定比例分配,在结算中如出现应有现金与现有现金不符,由甲方全额赔偿。如出现应有货物与现有货物不符,由乙方全额赔偿。 六,过期货物处理:在经营中乙方负责盘查店内预过期货物,需提前6个月和3个月提醒甲方知晓,并作好记录共同处理,处理不掉按正常损耗于店内核销,如未通知甲方和未做好记录的过期货物由乙方全额赔偿。转让给合伙人,不得转让第三方(如转让第三方视为无效转让)。如协商不成,可诉诸人民法院。 九,本协议未尽事宜可出具补充协议,补充协议同样有效。 十,本协议一式两份,甲乙双方各持一份,从签订之日起生效。

水利工程建设监理合同样本-最新范本

水利工程建设监理合同样本-最新范本 发包人:______ 合同编号:_________ 监理人:______ 签定地点:_________ 签定时间:____年____月____日 依据《中华人民共和国合同法》,__________(以下简称发包人)与__________(以下简称监理人),就本项工程建设有关事项,经双方协商一致,订立本合同. 一、发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理. (一)工程概况: 1.工程名称:__________________________ 2.工程地点:__________________________ 3.工程规模及特性:_______________________ 4.工程总投资:静态:______________________ 动态:______________________ 5.工程总工期:_________________________ (二)监理范围:按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务. (三)监理内容:按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务. (四)工程建设监理的期限自___年___月___日至___年___月___日. (五)建设监理报酬为(大写)______元,由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付. 二、建设监理合同的组成文件及解释顺序. (一)监理委托函或中标函. (二)监理合同书. (三)监理实施过程中双方共同签署的补充文件. (四)专用合同条款. (五)通用合同条款. (六)监理招标书(或委托书). (七)监理投标书(或监理大纲). 上列合同文件为一整体,代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件. 三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字(盖章)并加盖本单位公章后生效. 四、本合同书正本一式两份,具有同等法律效力,由双方各执一份;副本___份,各执___份. 发包人:_______(盖章)监理人:_______(盖章) 法定代表人:_____(签章)法定代表人:_____(签章) 委托代理人:_____(签章)委托代理人:_____(签章) 邮编:________ 邮编:________ 电话:________ 电话:________ 传真:________ 传真:________ 开户银行:______ 开户银行:______ 账号:________ 账号:________

委托监理合同范本(完整版)_1

合同编号:YT-FS-7615-24 委托监理合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

委托监理合同范本(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方:______ 地址:____邮码:____电话:____ 法定代表人:____职务:____ 乙方:______ 地址:____邮码:____电话:____ 法定代表人:____职务:____ 根据《中华人民共和国合同法》之规定,经双方在平等、自愿、互利的基础上,签订本合同,共同信守。 第一条监理项目范围 甲方委托乙方,按本合同书要求进行____工程项目的____施工监理,监理范围:____质量控制、进度控制和投资控制工作。 第二条期限费用

服务期限为____年____月至____年____月。总费用为:____万元。 第三条条款定义 1.甲乙双方的监理依据是《建设监理试行规定》和其他有关规定以及施工承包合同。 2.甲方是本工程项目建设的组织者,负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责,对本工程建设效益全面向国家负责。 乙方受甲方的委托,作为本项目监理单位,根据本合同书进行监理工作,行使赋予的权力和责任,对甲方负责。 3.本合同书所指的工程监理范围与内容在附录b 服务范围与内容中详细说明。 4.本合同书所指的监理费用及支付办法在附录d 中详细说明。 5.在合同实施过程中,合同双方一切联系均以书面通知为准,特殊情况可先口头通知并即补书面通知。双方共同签署的有关文件,属于合同的补充文件。双

装饰装修工程监理合同范本DOC

装修工程委托监理合同 委托方(以下简称甲方) 监理方(以下简称乙方)张美琼 甲方委托乙方监理装饰装修工程,双方经协商一致,同意签订以下合同: 一、服务内容、方式和要求 1、服务内容: ①工程名称:德善堂东浦药店、德善堂金鸡亭药店及门诊、德善堂瑞丽门诊 ②工程地址:莲前西路 ③工程规模:室内工程建筑面积合计约1000 m2。 ④监理范围:装饰装修图纸内部分。 ⑤服务范围如下: (1)前期监理 审定设计方案及图纸;审核工程预算;设计方案确定后5个工作日,按设计图纸核算工程量按定额套预算,把控整个工程总造价。 (2)中期监理 根据图纸及物料表对各节点的材料进场验收以防施工单位更换材料品牌及质量;对各节点隐蔽项目的质量验收及确认各节点是否有按图施工;对因设计及现场与图纸等其它因素需做变更的,与施工单位对接确认变更签证; (3)后期监理

工程结算审核;对施工单位的增减项及工程竣工时行结算审核。 2、服务方式: ①施工前期,乙方配合甲方完成监理审核工作. ②施工期间,乙方对装饰装修施工过程进行不定期督查。 ③施工后期,乙方进行工程结算审核,协助甲方签订工程质量保修合同。 3、服务承诺: ①乙方在工程监理过程中,根据工程实际情况为甲方提供相关的合理化建议。 ②乙方以主动、认真、负责、公正的服务态度为甲方提供监理服务。 ③乙方对工程各施工重要环节进行详细监控,确保工程质量达到预期目标。 二、委托方提供如下条件: 为乙方提供已使用的与本工程有关的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录,和与本工程有关的协作单位、配合单位名录。 三、授权范围 甲方在委托的工程范围内,书面通知施工单位授予乙方以下监理权利: 1、对选用材料和施工质量的检验权。 2、施工工艺变更权,需经甲方同意。 3、对施工单位的处罚建议权。 4、对施工单位人员的调整建议权,对现场文明施工的管理权。 5、对工程开工、停工、复工、延期、报验、验收等环节签认权。 6、工程款支付审核,未经乙方签字认可,甲方不支付施工单位工程

相关主题