设备销售及安装施工合同
甲方：（以下称甲方）
乙方：（以下称乙方）
现甲方委托乙方承担其的销售施工安装，为明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任，现依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立合同。
一、工程名称：
工程地点：
工程范围：
二、工程总价及清单
合同金额：元整，小写
清单见附件1
三、双方责任
甲方责任及义务：
1、在施工期间甲方需向乙方无偿提供其施工所需的场地、电
力、施工用水等，并提供放置保管施工所使用产品、工具等
物件的场地或仓库。
2、按时支付工程进度款。
3、协调乙方施工时与建筑方的配合协调工作。
乙方责任及义务：
1、负责将项目中所涉及的线材与产品按时安全地运送到施工场地。
2、全面负责本工程范围内的安装、调试，并在约定工期内完成施工。
3、配合甲方完成工程的验收工作。
4、免费为甲方的使用人员进行培训，使其掌握该工程系统的使用方法。
四、产品质量及安装调试要求：
1、乙方须按附表要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品线材（设备），不得以任何理由以次充好，如发现有非正品则甲方有权终止合同，并有向乙方进行相关索赔的权利。未经甲方同意，不得随意更改方案。并提供各设备有关品质说明书，合格证，说明书，相关软件等资料。
2、乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品。由此带来的一切损失由乙方负责。
3、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护，符合国家有关技术标准。
五、技术标准及质量保证
1、乙方所供线材均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标
准。
2、乙方保证项目所供产品均为合同中指定的产品，且包装为
原包装。产品进场时提供供货证明，经甲方验收后进行施工。
3、乙方对布线、设备质保另见《售后保障合同》。
六、工程项目建谩期限：
合同签定后日内进场施工，整个施工工期天。年月7 日开工，年月日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。
如遇以下情况，乙方可顺延工期，由延工所产生的工费、设备保
管费由甲方负责：
1、施工现场电源未接通，或障碍物未清除，影响施工；
2、因甲方签约时未曾说明的施工限制而影响进度；
3、甲方对双方签约认可的设计、配置提出改动而影响工程进度；
4、在安装调试中停电 2 小时以上或者连续间歇停电 1 天以上；
5、因甲方决策不及时而影响工程进度；
6、因甲方未按合同规定支付乙方有关款项而影响工程进度；
7、因不可抗力而延误工期。
七、售后服务：
另见《售后保障合同》
八、竣工验收及付款方式：：
合同签订时甲方付乙方设备销售款，项目施工安装、调试完毕，由乙方通知甲方组织验收，并提供相关资料。乙方自通知之日起，7天内由于甲方拖延不验收视为工程验收合格。
工程完工后余款元（整）一次性付清。
九、约定事项
l、为确保工期，争取提前竣工，监控点则由甲乙双方共同组成工程实施小组进行督促。
2、合同、设备清单如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签订变更合同，并另外计算变更后的合同金额与施工工期。
3、如需增补设备与线材，需另行签订增补合同，并另外计算增加的合同金额与施工工期。
4、乙方严格按照合同约定，并遵照国家相关规定进行设计和施工，以求在技术方面提供最大限度保障，但并不代表乙方对甲方设备有相应保管保修义务，如甲方出现人为及不可抗拒因素损坏设备，由甲方自行负责，与乙方无关。
十、违约责任：
1、乙方必须严格按合同要求按时、按质（即合同要求的设备的规格、型号）、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约，每违约一天，按合同总金额的0.1%向甲方支付违约金；若违约超过10天，甲方有权解除合同，所造成的损失，由乙方负责。
2、在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，
如有违约，每违约一天，按合同总金额的0.1%向乙方支付违约金。
十一、合同按《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国产品质量法》，《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。
十二、合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，提交仲裁委员会解决，直至提交法院审理。
十三、合同一式四份，由甲方执二份
十四、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。
十五、合同经双方法定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效（个人签名生效）。货款两清后，合同效力终止。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
年月日年月日
合同编号：需方(以下简称“甲方”): 供方(以下简称“乙方”)： 甲乙双方经协商一致，就甲方向乙方购买事宜，达成以下设备购销合同范本,双方共同遵守： 一、产品名称、数量、价格 序号产品名称及牌号或商标产地或国别规格、型号计量单位数量单价金额(元) 1 2 3 合计金额￥大写： (含税价) 卖方保证所提供的所有设备是全新的，并且采用卖方最新设计和合格的材料制造，各方面符合合同所规定的质量、规格、型号等要求。 二、质量要求、技术标准
执行国家、地方颁发的质量标准和行业标准。乙方在本合同签订前5日内向甲方提供加盖公章的关于该产品的国家质量标准文件，在供货时附出厂合格证书，作为本合同的有效附件。 三、设备购销合同范本的交货： 1、交货日期：甲方支付预付款后个工作日。 2、交货方式：乙方负责运输并承担运费、装卸货费用。 3、交货地点：。 四、卖方对质量负责的条件及期限： 1、设备自安装、调试合格之日起保质期年。 在保质期内因设备本身的质量问题，卖方在接到买方通知后24小时内到达买方现场，卖方负责免费修理、更换零部件或退换。在质保期内，卖方应对设备出现的质量及安全问题负责处理、解决。 2、乙方提供年免费维修，如在设备使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后48小时到达甲方现场，在设备使用过程中发生的有关技术性问题，卖方在接到买方通知后24小时内给予答复。 3、因设备质量问题发生争议，由甲方所在地的技术单位进行质量鉴定。 五、设备的包装、发运及运输：
1、乙方应在设备发运前对其进行满足于运输距离、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。 2、包装上注明货物品种及数量。使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单与设备一起发送。 3、设备在发运手续办理完毕后24小时内发货到甲方，乙方通知甲方准备接货。 六、设备的安装、调试及验收： 1、甲方对乙方所交设备依照国家有关技术标准和双方确认的技术标准进行现场验收。 2、安装由甲乙双方现场安装调节器试，性能达到技术要求的，给予签收，验收不合格的不予签收。 3、甲方收货时对产品的外观检查或开箱清点，不能免除供方对产品内在质量的责任。 七、付款方式： 1、签订设备购销合同范本后个工作日内支付合同总金额 %的预付款。 2、设备到达交货地点后，经甲方指定人员初步检验，甲方在检验符合合同附件所规定的数量、规格、型号后个工作内支付合同金额的 %。
Innovation is the only way to become a bigger company.通用参考模板（页眉可删） 有关设备销售合同模板锦集10篇 设备销售合同篇1 购货方： (以下简称甲方) 供货方： (以下简称乙方) 甲方因生产需要购买乙方________。经甲乙双方协商，按照“诚实信用，平等自愿，质量第一”的原则，共同制定以下合同： 一、甲方向乙方购买________，乙方要按照甲方的要求，负责上述全部设备的设计、制做、安装、调试运行，并确保配齐随主机的全部附件及其它配套产品 二、甲方购买乙方全套机械设备总金额：________元整。 三、付款时间及方式： 四、交货时间、地点、方式： 交货时间： 交货地点： 交货方式：送货上门
五、验收时间及标准： (1)、验收时间：从乙方调试运行后的1天内; (2)、验收标准： A、全部设备必须是规定的型号、规格.不得使用不达标的伪劣产品. B、所有设备的安装要符合该生产设备本身的流程，体现坚固经久耐用、质量第一的原则，质量达标。 六、安全要求： 乙方全面负责设备运输及安装调试全过程中的安全生产，确保安全施工，责任到人。安装调试期间内，如发生人员伤亡等事故，所造成的一切损失或经济赔偿，由乙方全部承担。 七、现场服务： 甲方负责所有设备安装的基础制作及所需各项材料，并给乙方提供，安排乙方现场人员的住宿并提供必要的生活用品和运输车辆。 八、人员培训： 安装调试完成之后，教会设备管理人员与使用人员掌握该设备的基本操作。
九、售后方式： 自设备经双方验收合格之日起，乙方应按有关规定进行保修服务，保修服务期限为壹年，保修期内，乙方必须在接到甲方要求维修通知后1天派人到设备现场维修，设备维修所用的材料成本易损件由甲方承担。 十、违约责任 1、乙方所交产品品种、型号、规格、质量等不符合合同规定的，甲方不能利用的，乙方要负责包换或维修，并承担修理、调换或退货后支付实际费用，如乙方不能修理或调换，按不能交货处理; 2、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的因素不能履行合同时，应及时向对方通报履行或不履行或不能完全履行的理由，经双方协商一致，并取得有关方面的证明，可部分或全部免除违约责任。 3、甲方要确保乙方正常施工安装，无故给乙方造成不能够正常安装，从而影响乙方安装进度，由甲方承担责任。 十一、未尽事宜双方协商解决，合同的变更及修改必须经双方同意，并以书面形式变更。所补充和变更的合同与本合同具有同等效力。
XXX 智能化工程合同书 合同编号: 需方：xxx 供方：xxx
1、定义 甲方： 乙方： 2、合同标的 项目名称： 3、合同项目标的范围 3.1 安防系统：视频监控，红外报警，电子巡更 3.2 楼宇对讲系统： 3.3 合同项目范围包括了所有合同标的中各系统施工项目的设备、技术资料、专用工具、备品备件。在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在施工预算报价中并未列入而且确实是乙方供货范围中应该有的，并且满足合同附件对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由乙方负责将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件等补上，且不发生费用问题。 3.4 合同标的项目执行过程中，甲、乙双方认可的功能调整或其它不可预见因素导致所发生的、必要的设备、材料及安装费用，甲方验证后签证解决。 4、工期 乙方自接到甲方开工书面通知之日起，七日内开工并在一个月内完工，由甲乙双方监理工程师共同进行验收。 5、合同价格 5.1本合同工程总造价为：人民币元整（RMB）。 大写： 5.2 工程总造价中包含供方依据本工程施工图纸、技术规范、承包内容及合同条款等规定的为完成本工程所需的所有设计、人工、设备材料的采购及供应费用。本工程设备详见合同附件《XXX智能化工程清单》； 5.3 本合同总价包括合同项目中安装工程的设备（含备品备件、专用工具）；技术资料；技术服务费及合同设备的税费；运杂费；保险费；安装费等与本合同有关的所有费用。 6、付款及结算 6.1 本合同使用货币种类为：人民币。 6.2 付款方式：银行托收或汇票。 6.3 进度款支付：甲方按每月施工形象进度70%支付工程款给乙方，同时扣除 供方实际发生的水电费用。
弱电工程施工协议（样板）委托方 (以下简称甲方)：联系电话： 施工队(以下简称乙方)：联系电话： 甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同一、工程概况 工程地址： 二、价格 清包工费：￥元，大写： 具体价格金额如下： 三、付款方式 1、施工队进场，预支开工费：元
2、线缆拉线架设完成，付元 3、线路测试调试竣工，付元 4、弱电设备安装竣工，付元（如有） 5、保修金元，从竣工之日起1年后支付 四、设计 1、甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作. 2、甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可. 五、材料 1、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失. 2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用. 3、乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料，并开具正式发票. 4、乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承担因材料质量引起的损失. 5、乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性. 6、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场. 7、乙方应保证在本工程区域内没有双包和半包的工程. 8、乙方应做好对施工完成的成品保护工作. 9、未经甲方许可，乙方不得携带任何布线材料出门，若发现此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。
六、工期 从 2004年月日起至 2004年月日止，工期为天，因甲方因素拖延，工期顺延，乙方可以想甲方提出延误人工费补偿，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费50元/天 七、材料搬运 甲方材料送至工程所在地的，乙方任何施工人员应无条件搬运。 八、垃圾清运 1、垃圾袋装化 2、垃圾应日日清 3、垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所 九、劳动力管理 1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。 2、未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜。 3、甲方应及时替乙方办理工程场地出入证件并支付相关费用。 4、乙方应具备在暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。 5、乙方指定由为工地现场负责人，为替补负责人。 6、在合同价内，乙方有义务提供人次跟随甲方挑选材料。 7、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，每天工地现场必须保持2(1人)人以上的施工人员。 8、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。 十、施工机具
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 通用设备销售合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
以下是关于《通用设备销售合同范本》，供大家学习参 考！ 甲方：__________ 地址： __________ 法定代表人： 邮政编码： ___________ 联系电话: ____________ 传真号码: ____________ 乙方： __________ 地址： __________ 法定代表人： 邮政编码： ___________ 联系电话: ____________ 传真号码: ____________ 条合同标的 1 . 1甲方同意同乙方购买，且乙方同意向甲方出售 设备用于项目。将由乙方提供的合同设备的内容详见合同附件一 1.2乙方负责合同设备的安装、调试工作，由甲方提供必要配合。 1. 3双方同意附件中各项条款为合同不可分割的部分，若附件
与合同正文有任何不一致，以合同正文为准。 第二条价格 2. 1合同设备的价格为： ,价格清单详见附件一。 2.2上述合同总价是固定的。 第三条付款条款 合同第二条中确定的合同总价由甲方向乙方以如下方式支付: 3.1预付款：在本合同生效后5个工作日内，甲方支付乙方合同总价 %的款项，即人民币 元。乙方同时提供甲方同等金额的资金往来发票。 3.2交货款：在合同设备交货后5个工作日内，甲方支付乙方合同总价 %的款项，即人民币元。 3.3验收款：在合同设备验收后5个工作日内，甲方支付乙方合同总价 %的款项，即人民币 元。 第四条合同设备的交货 4.1所有合同设备应在合同正式生效后周内，，由乙方负责运至交货地点。交货地点为机场。货物的导有权及风险在卖方将货物交至承运人后转移至 买方。 4.2乙方应于交货日14日之前，通过电报、电传或传真的方式通知甲方，通知内容包括合同号、合同设备的名称、数虽、估计总重虽与总体积，以及预计交货日期。甲方在收到乙方通知后，应尽快
2020空调销售合同样本(示范 合同) Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-022169
2020空调销售合同样本(示范合同) 20xx空调销售合同范本篇一 甲方：____ 乙方：____ 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议，以资共同信守。 第一条工程概况 1、工程名称：____ 工程地点：____ 工程内容：____空调设备销售及安装 2、开工日期：定货__天设备到达施工现场。 安装施工工期：__天
3、技术指标：建筑面积为___平方米，制冷面积为___平方米。 a、制冷、制热运行室外环境温度范围为：-15℃—+43℃。 b、冬季室内温度达到16℃，夏季室内温度达到26℃-28℃。 4、设备及材料如下 a、设备表如下： 序号设备规格名称产地 c、施工、安装、调试。 第二条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律 1、合同语言：中文。 2、适用法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《中华人民共和国合同法》及有关法规。 3、验收标准、规范：按国标、部标有关标准和审核验收规范。 第三条合同总造价： 第四条付款方式及期限 1.预付款数额为供货合同签订后7日内付__%； 2.货到工地现场经验收后付__%；
弱电工程单价合同范本 合同编号:弱电工程单价合同范本 弱电工程是电力应用的一个分类。电力应用按照电力输送功率的强弱可以分为强电与弱电两类。下面我们来看看弱电工程单价合同范本，仅供大家参考！ 弱电工程单价合同范本1 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程施工承包事项协商一致，订立本合同： 一、工程概况 1、工程名称：xx小区黑白可视对讲系统工程 2、工程地址：xx小区 二、合同承包范围 对讲系统工程设备安装，调试，售后服务。 三、施工依据 甲方提供的设计图纸及甲方变更后签证确认的设计图纸。 四、承包方式 1、乙方包工，包料的承包方式。 2、根据甲方的功能需求及现场的实际情况如需增加设备，经双方确认后，可以做适当的现场调整。 3、工程变更部分经由甲方签证后另行结算，变更部分造价按照附件工程量单价及辅材单价执行。 五、合同工期 按甲方的施工进度及具体要求，双方共同确认“施工进度表”。 六、施工要求 符合国家现行标准及规范。 七、质量标准及规范 本工程质量标准为优良（省优）。 八、质保期 验收合格后12个月。 九、合同价款 按444户计算，单价380.00元（含税） 金额（大写）：人民币壹拾陆万捌仟柒佰贰拾元整 金额（小写）：168720.00元整 付款方式： 1、合同签定经后，甲方预付乙方工程备料款50000.00元，乙方收到此批货款后进场布线、施工。 2、设备合部施工完毕，经甲方验收合格3日内甲方将昌茂花园6#楼3单元1、 2、3、4号地下室以96048.00元人民币抵工程款给乙方。 3、甲方留质量保证金8720.00元，一年后支付（从验收合格之日起计算），终
设备销售合同范本_合同范本 随着我国通讯设备有限公司的不断发展,设备销售工作重要性日益凸显。签订设备销售合同需要注意什么呢?以下是小编为大家整理的设备销售合同范文，欢迎参考阅读。 设备销售合同范文1甲方：_________________________ 地址：________________________ 法定代表人：___________________ 邮政编码：_____________________ 联系电话：_____________________ 传真号码：_____________________ 乙方：_________________________ 地址：_________________________ 法定代表人：___________________ 邮政编码：_____________________ 联系电话：_____________________ 传真号码：_____________________ 第一条合同标的 1.1 甲方同意同向乙方购买，且乙方同意向甲方出售______________(以下简称合同设备)。 1.2 乙方负责合同设备的制造、安装、调试工作，由甲方提供必要配合。 1.3 双方同意附件中各项条款为合同不可分割的部分，若附件与
合同正文有任何不一致，以合同正文为准。 第二条价格 2.1 合同设备的价格(以下称为：合同总价)为：______________(人民币) 第三条付款条款 合同第二条中确定的合同总价由甲方向乙方以如下方式支付： 3.1 预付款：在本合同生效后5个工作日内，甲方支付乙方合同总价_____0____%的款项，即人民币____0_____元。乙方收到甲方支付预付款后合同生效。 3.2 交货款：在合同设备交货后5个工作日内，甲方支付乙方合同总价_____0____%的款项，即人民币_____0____元。 3.3 验收款：在合同设备验收后5个工作日内，甲方支付乙方合同总价_____90____%的款项，即人民币整RMB 元。乙方收到上述款项后向甲方开具全额增值税发票。 3.4 质保金：设备交付满1年后，甲方支付乙方合同总价_____10____%的款项，即人民币壹万RMB 。 第四条合同设备的交货 4.1 所有合同设备应在合同正式生效后_____6____周内，(此周应为最晚交货设备的周期)，由乙方负责运至交货地点。交货地点为甲方工厂。 第五条合同设备的检验及验收 5.1 合同设备的开箱检验应在设备运至交货地点后_____2____工作日内进行。双方应指派代表参加检验。
签订日期: 编订：Foon Shi on设计编号：FS-HT-05018 机房供电设备销售暨施工合 Compu ter room po wer supply equipm ent sales and construction contract 甲方: 乙方:
机房供电设备销售暨施工合同 i说明：本合同书适用于权利人明确其在规定限期内完成以房产为主要交易主体，可 I I i用于电子版存档或实体印刷，使用时请详细阅读条款。 本合同各方当事人甲方: 法定代表人: 住址: 邮编: 联系电话: 乙方: 法定代表人: 住址: 邮编: 联系电话: 根据 《中华人民共和国合同法》的有关规定，就 机房供电设备销售暨施工事宜，甲乙双方本着互惠互利，共同受益的原则,经过友好协商，自愿达成以下条款:
第一条项目的名称 项目名称: 机房供电系统整改工程 第二条合同内容1货物清单项目所包含货物的清单(名 称、数量、 规格、单价)： 产品名称型号规格单价数量单位小计合计供电设备供电设备 2.合同金额: (大写)人民币元整 合同价格包括所有设备费、备件备品费、运输费、 保险费、施工费、安装调试费及税费等费用在内的甲方指定地点全包价。甲方不再另付任何费用。 第三条货物的质量要求、培训费用及损害赔偿 1质量要求：产品的技术标准，按下列第项执行: (1)按国家的标准执行; (2)______ 按■部颁布的标准执行;
编号 FS-HT-05018 (3)按甲乙双方商定技术要求执行。 2.乙方按本合同向甲方提供货物、服务及培训 培训内容、办法、时间、规模等由双方协商确定，详见培训附表。 3.乙方本合同向甲方提供货物及服务，导致甲方 损失，乙方应予以赔偿。属于正常合理的损耗应由甲方承担。如因乙方货物质量原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。乙方货物在质量保证期内提供包修服务并提供终生服务。 第四条交货 1交货日期：合同生效后个工作日。 2.交货地点: (由甲方指定)。 第五条施工要求 1乙方根据甲方技术人员要求，将甲方原有 设备更换为设备,并保证设备正常使用。乙方需 按照甲方要求对各设备电源介入线路做重新连接部署。 乙方根据甲方技术人员要求，将机房供电线路做总体改造，实现所有机柜设备由UPS直接供电。
智能化系统工程承包合同 甲方：福建宏城房地产开发有限公司（以下简称甲方） 乙方：福州鑫程电子系统有限公司（以下简称甲方） 按照《中华人民共和国经济合同法》有关规定，结合霞浦景缘居小区智能化系统工程施工建设的具体情况，经双方协商达成如下协议。第1条工程承包范围 该弱电系统工程，包括以下子系统： ①闭路电视监控系统②楼宇对讲系统③电梯三方通话线材敷设④停车场管理系统⑤有线电视系统工程⑦不锈钢自动伸缩门⑧不锈钢楼宇门 第2条工期 工期按甲方要求，配合土建施工进度，完成道路穿管，在年月日前完成、、系统的基本施工。第3条合同总价款 1.本弱电系统工程合同总价款为：人民币，辅 助材料以签定合同单价为准，按实际使用数量（现场签证）决算。 2.下述费用包含在合同总价款之内： 本合同工程全部设备的安装、调试及为业主培训操作人员的服务费用。 3.承包总价款调整原则 当出现下列情况之一，可进行工程承包总价款调整： (1)甲方要求修改施工图引起的变更和施工过程中经甲方批准的设计变更。 (2)因甲方原因再造成工程量的增减。
(3)合同约定的其他调整。 4.承包总价款调整方式 乙方根据调整的条件，在上述情况发生后10天以书面形式通知甲方，说明调整的原因、金额。经甲方代表确认后，甲方应在10天内将批复意见通知乙方。乙方收到甲方批复通知10天内不作答复者视为认同批复内容。 第4条工程款的支付方法 工程款项结算均通过银行办理，且采用人民币结算。 1.工程预付款为合同总价款的%，即人民币， 于合同生效后7天内由甲方支付给乙方。 2.进度款：当乙方的管线工程敷设基本完毕，甲方支付合同总价款的%， 即人民币；当工程设备安装完毕，经各系统调试合格 后7天内付合同总价款的%，即人民币整，整 体系统经甲方验收合格后15天内，甲方应付足乙方实际总价款的 -________%。 3.余下合同总价款的%，作为乙方维修维护保证金，保修期满后支付 给乙方。 第5条甲方的责任和义务 1.按合同规定的付款进度及时支付给乙方工程款。 2.负责对乙方进场的设备、材料进行检验。 3.负责协调乙方与土建等单位的关系，做好工程实施中需要协调的工作。 4.对乙方在施工过程中呈报的有关报告应在5日内及时做出书面批复。 5.积极为乙方创造必要的施工环境和施工条件。如提供水、电、电讯等， 开通施工场地内主要交通干道及其公共道路。
工程承包合同 甲方（发包单位）： 乙方（承包单位）： 经甲乙双方自愿协商同意，决定由乙方承包建设甲方的《_______________ 项目》为 明确双方在该项目中的权力、义务和责任，特签订以下工程承包合同，由双方共同遵守。 第一条工程项目 一、工程项目名称： 二、工程地点： 三、工程承包范围： 1数字监控系统的布线及设备安装调试； 2、桥架安装； 四、工程承包内容 1. 数字监控系统的布线根据甲方审定的施工图进行施工； 2. 提供本次工程数字监控系统设备并安装调试； 3. 桥架安装按照甲方提供施工图进行施工。 五、工程建设质量承包要求： 整个工程项目施工及验收必须符合综合布线国际标准 ISO/IEC IS 11801和国内标准《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范 CECS89: 97》和《建筑与建筑群综合工程设计规范CECS72: 97》。 1、桥架工程要求： 1）水平桥架安装； 2）垂直桥架安装； 3）桥架三通爬坡制作；
2、布线工程要求 1）.数字监控系统，共计 XX个前端，按照甲方要求，支持计算机网络传输、具备管理权限设定。 第二条双方责任 一、甲方： 1指派现场代表负责协协调乙方施工； 2、对乙方的施工进度，质量等问题进行监督检查； 3、及时支付工程预付款达到工程总价的 60%和工程验收合格后的工程结算款达到 工程总价的100%. 4、甲方负责协助乙方按进度安排进行施工； 5、甲方负责协调解决乙方在施工中的用水、用电事宜（费用甲方承担）。 6、甲方提供乙方工作场所和库房，以供现场工作人员的办公地点及设备堆放场地。 7、甲方应负责系统设备的安全，防止已经安装的前端设备和布线被盗、损害。 8保修期内属非安装、调试的原因（如人为破坏、自然灾害等）而出现的系统故障，由甲方负责。 二、乙方： 1、服从甲方的统一调度； 2、组织人员进场； 3、按照本承包合同中规定的范围、内容、要求以及工程期限完成工程施工，并提 供相应的工程文档； 4、工程质量必须达到优良； 5、系统验收合格后壹年内，在系统运行过程中因属系统安装调试的原因而出现的 故障，由乙方负责免费维修。 第三条工程期限及配合 一、进场日期为年月日，工期定为天，并配合验收。 二、如乙方无故延误工期则视为违约，按每延误一天处以合同金额的 1 %。罚款。 第四条工程费用 一、数字监控系统、桥架安装、按照合同施工范围严格施工，工程范围之外的工程
设备销售合同 甲方（买方）： 法定代表人： 乙方（卖方）： 法定代表人： 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就环保设备销售事项协商一致，订立本合同。 一、合同标的 1.产品的名称：。 2.品种：。 3.规格：。 4.价格：。 二、产品的技术标准（包括质量要求） 1.必须符合中华人民共和国国家标准及行业标准。 2.必须符合设计要求。 3.必须满足正常的使用要求。 4.必须符合附件技术规格、质量、数量、配置和设备制造技术条件的要求。 5.乙方所提供的设备在出厂前必须在上试验台进行检测，在检测前通知甲方到厂 里参加检测。 三、产品的数量和计量单位、计量方法 1.产品的数量：。 2.计量单位、计量方法：。 3.产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减（增）量规定及计算方 法：。 四、包装、装运 1.货物包装（指外包装及必须的内包装）必须与运输方式相适应，由于不适当包 装原因，致使货物在运输过程中有任何损坏由乙方负责，并承担由此产生的相应合同责任。 2.包装应足以承受整个运输、转运、装卸、储存等过程中各种破坏因素可能造成 的影响，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等） 和地区的潮湿气候特点，以及露天存放的需要。 3.货物安装、使用必须的专用工具及备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其
用处。 五、产品的交货单位、时间、方法、运输方式、到货地点 1.产品的交货单位：。 2.交货方法： （1）乙方送货。 （2）乙方代运（乙方代办运输，应充分考虑甲方的要求，商定合理的运输路线和运输工具）。 （3）甲方自提自运。 3.交货时间：年月日 4.运输方式：。 5.到货地点：。 6.接货单位（或接货人）。 六、付款方式 1.本合同签订后，日内甲方向乙方支付合同价款%的定金。 2.合同货物全部到工地开箱按合同进行验收，验收合格日内 付%。 3.系统安装调试完毕，并经有关部门验收合格后日内再付%。 4.剩余%作为质保金，待质保期满日内付清。 七、验收 1.到货验收甲方应当在个工作日内完成，验收合格后在验收单上签署验 收合格字样，逾期验收视为验收合格。 2.甲方在验收中发现货物质量不符合合同要求和验收标准或有异议时，应及时通 知乙方，乙方应在接到通知后天内给予答复，并负责处理，若需送法定质检部门检验，检验费用由乙方承担。如发现货物质量严重不符合质量要求的，甲方可通知乙方停止供货。 八、对产品提出异议的时间和办法 1.甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应 一面妥为保管，一面在天内向乙方提出书面异议。在托收承付期内，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方怠于通知或者自标的物收到之日起过年内未通知乙方的，视为产品合乎规定。 2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。 3.乙方在接到甲方书面异议后，应在天内（另有规定或当事人另行商定 期限者除外）负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。 九、违约责任 1.乙方如不能按照合同的时间交货，则必须支付违约金给甲方，违约金率按货物
设备销售及安装施工合同 甲方：（以下称甲方） 乙方：（以下称乙方） 现甲方委托乙方承担其的销售施工安装，为明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任，现依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立合同。 一、工程名称： 工程地点： 工程范围： 二、工程总价及清单 合同金额：元整，小写 清单见附件1 三、双方责任 甲方责任及义务： 1、在施工期间甲方需向乙方无偿提供其施工所需的场地、电 力、施工用水等，并提供放置保管施工所使用产品、工具等 物件的场地或仓库。 2、按时支付工程进度款。 3、协调乙方施工时与建筑方的配合协调工作。
乙方责任及义务： 1、负责将项目中所涉及的线材与产品按时安全地运送到施工场地。 2、全面负责本工程范围内的安装、调试，并在约定工期内完成施工。 3、配合甲方完成工程的验收工作。 4、免费为甲方的使用人员进行培训，使其掌握该工程系统的使用方法。 四、产品质量及安装调试要求： 1、乙方须按附表要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品线材（设备），不得以任何理由以次充好，如发现有非正品则甲方有权终止合同，并有向乙方进行相关索赔的权利。未经甲方同意，不得随意更改方案。并提供各设备有关品质说明书，合格证，说明书，相关软件等资料。 2、乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品。由此带来的一切损失由乙方负责。 3、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护，符合国家有关技术标准。 五、技术标准及质量保证 1、乙方所供线材均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标
智能化系统建设工程合同(合同 Intelligent system construction project contract (合同范本) 姓名： 单位： 日期： 编号：YW-HT-046233
智能化系统建设工程合同(合同范本) 说明：以下合同书内容主要作用是：合同有效的约定了合同双方的权利和义务,对合同的履行有积极的作用,能够较为有效的约束违约行为,能够最大程 度的保障自己的合法权利，可用于电子存档或打印使用（使用时请看清是否 适合您使用）。 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 根据《中华人民共和国招投标法》的规定，参照《居住小区智能化系统建设要点与技术导则》（修订稿）中相关标准，小区智能化系统工程经邀请招标，依据乙方提交的花园智能化系统投标文件（包括技术解决方案书、施工组织方案书、设备清单及报价表），并在双方研究、讨论最后确认的设计文件（同投标文件）的基础上，确定由乙方对本工程实行总承包（系统集成）。 为明确工程内容及双方权利、义务，本着相互协作，紧密配合的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《智能建筑工程质量验收规范》（征求意见稿）及其 他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合该工程
具体情况，甲、乙双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。 第一部分工程概况 1．工程概况 1．1 工程名称：小区智能化系统工程 1．2 工程地点： 1．3 工程内容 1）本次智能化系统工程建设包括：闭路监控子系统、可视对讲子系统、周界防范子系统、家庭智能化及家庭安防子系统、一卡通管理子系统、停车场管理系统、综合布线子系统、小区局域网系统、背景音乐子系统、物业管理子系统、设备控制子系统、信息发布子系统、视频点播子系统、网站发布系统。 2）本次合同未涉及小区样板房智能化演示系统和单列的智能化演示系统（模拟展板），双方另行协商解决，不包含在本合同中。 3）本次工程建设包括很多可选项目或设备（可建设、可不建设），可选项目或设备如需要建设则作为增项工程进行，双方另外单独结算，补签合同，如有争议，双方协商解决。可选项目或设备包括：闭路监控系统中的远程监控中心、一 卡通系统中消费系统、www/e-mail 服务器、背景音乐子系统中节目定时器/报警信号发生器、电子巡更子系统、家庭智能化及安防系统中的红外发射器、家电控制继电器、无线遥控器、无线接收器等。 4）还有部分建议自购项目或设备，建议自购项目或设备是本智能化系统工程有机构成部分，不可缺，由甲方负责采购。建议自购项目或设备包括：机房子系统、卡座广播系统。 5）本次智能化系统工程一卡通子系统中的智能卡是必选项目，因为价格、
弱电工程 施工合同 工程名称：******************* 工程地点：******************* 建设单位：******************* 施工单位：******************* 年月日
弱电施工合同 建设单位：*************** （以下简称甲方） 施工单位：*************** （以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中国人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况： 1、工程名称：********************** 工程地点：********************** 2、工作内容：（1）网络高清监控系统（2）数字可视对讲系统（3）出入口管理系统、过道门禁一卡通（4）FTTH项目（光纤到户）（5）公共广播系统（6）五方对讲（7）综合管路（8）机房工程 第二条承包工程范围： 1、乙方在负责弱电施工的同时，应配合甲方搞好其他配套设施、设备的预埋等安装配合工作，以及绿化、环保的配合施工。有关费用包含在包干造价范围内，甲方不再支付其他费用。 2、取电、施工中产生的用电由甲方协调，产生的电费由乙方按实际支付。 第三条承包方式及承包造价： 1、乙方按甲方、乙方确认后的设计施土图纸和报价单的内容完成该项目的弱电工程。 2、本工程合同总价为：**************元（人民币：********整）。 3、承包方式：包工、包料、包税金、包质量、包安全、包验收合格。
第四条付款方式及时间： 1、合同经双方签字后，乙方进场施工后，三个工作日甲方支付乙方工程款总额的10%，乙方进场施工布线。 2、主要设备（监控、对讲、停车场）到场后，甲方支付乙方工程款的50%。 3、设备安装完毕，甲方支付乙方工程款的20%。 4、工程完工并经过双方验收达到合同约定标准后三个工作日后付至总价的97%。 5、余下3%的保修金在保修期满后付清。 第五条施工工期： 1、开工日期以甲方的通知为准。整个工程项目工期为8 0天。 2、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延。 （1）较大的设计变更，方案更改，而影响施工进度。 （2）不可抗力的因素（如台风、水灾、地震等）而延误工期。 （3）甲方原因或分期分区、分段验收而延误工期。 第六条工程质量及保修： 1、本工程质量须达到国家合格标准。 2、由乙方提供的主要原材料、设备等材料必须按规定提供质量合格证，检测报告，合格的方可用于工程。 3、隐蔽工程必须经甲方派驻代表会同监理工程师检查同意后，方可进行下一道工序；甲方派驻代表和监理工程师在接到隐蔽工程检查通知单后一天内进行检查。 4、保修期为两年，在保修期间，乙方应在接到修理通知之日起24小时内派人修理，否则，甲方可委托其他单位或人员修理，修理费用由乙方负责，甲方有权直接从保修金中扣除。
合同编号：YT-FS-1509-16 设备销售合同模板(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
设备销售合同模板(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 出卖方(以下简称甲方) 购买方(以下简称乙方) 双方根据《合同法》等相关法律法规规定，经友好协商，签订本合同后信守下列条款，共同严格履行。甲方向乙方销售如下产品： 合计人民币(大写)： 贰万肆仟壹佰捌拾陆元整 小写(合计)： 小写(合计)￥24186 相关条款： 第一条合同必须填写工整，不得涂改，并经甲、乙双方指定有关负责人签字盖章后方可生效，否则合同无效。 第二条交货时间：
交货地点： 第三条付款方式： 第四条质量保证与验收：甲方所代理货物保证原厂正货，原厂包装及未使用过的新货，享受厂家承诺保修，否则乙方无条件退货。乙方在验收中如发现产品品种、型号、规格、数量、质量与本合同规定条件不符，须在产品到货后七日内提出书面异议和处理意见，否则视为验收合格。 第五条保修：。 第六条违约责任约定： 第七条解决合同纠纷的方式：双方协商或调解不成由提起诉讼方所在地的法院裁决。 第八条本合同一式份，甲、乙双方各执一份，交一份。双方签字生效。 甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____ 法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____ _____年____月____日_____年____月
设备销售合同书 【集成商专用】 合同编号 需方（甲方）： 供方（乙方）： 甲乙双方在平等互利的基础上，经友好协商，就甲方购买乙方设备事宜达成如下协议： 1、设备型号及数量 甲方同意按附件1（设备清单）中所描述的设备型号、数量及价款向乙方购买设备，乙方设备具备附件2（技术要求）所约定的功能。附件1、附件2内容是本合同必不可少的的组成部分。 2、合同价格 按照附件1中双方认可的设备型号、价格及数量，双方约定合同总价为￥元，人民币（大写）：仟佰拾万仟佰- 拾元角分。 3、结算方式及合同履行地 3.1 合同签订后两天内，甲方即支付合同总金额的30 %（即￥元）给乙方作为预付款。 3.2 甲方在提货前支付合同总金额的70 %（即￥元） 3.3 本合同的履行地在乙方所在地。 4、付款方式 4.1 甲方同意按第种方式向乙方付款：①转账支票、②银行电汇、③银行本票 4.2.1 银行支票必须正确填写乙方单位名称，因未填写乙方单位名称的支票造成损失的由甲方负责； 4.2.2 甲方需以现金付款的，应直接到乙方财务部缴交； 4.4.3 甲方要求乙方上门收取现金的，甲方必须核对乙方员工身份并持盖有乙方财务专用章的“现金收款委托书”方可付款。 4.3 乙方开具甲方抬头的国家标准工程发票。发票抬头须和付款单位一致。 4.4 乙方已开具的国税发票仅视为要求甲方结算货款的依据，甲方是否付款以银行凭证为准。发票单位：；若发票单位和甲方名称不一致时，须签订相关委托协议，否则，乙方有权拒绝向第三方开具发票，但甲方仍须履行付款义务。 5、合同履行负责任 为便于履行合同，甲方授权并指定为合同履行主要负责任人，甲方指定的人员所进行的关于合同履行、合同变更的一切行为对甲方均具有法律效力。 6、交货 6.1 乙方受甲方委托，在收到甲方约定款项和书面交货通知后天内将货物代为运输到甲方指定的到达地点：省市区路 ，逾期付款，交货期相应顺延。 6.2 运输方式为，运输费用由方负责支付。
弱电工程承包合同 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方承担XX的弱电工程设计及施工达成意见一致，特签订本合同，以资信守。 第一条工程概况 1、XX弱电工程设计及施工 2、工程地点：XX 第二条工程内容 按照甲方确认的设计方案、系统功能、设备材料，由乙方承包整个系统的设备供应及安装和调试，包括XX 第三条承包方式 乙方采用甲方确认的材料、设备、配置方案，以包工程设计、包材料与设备的供货与运输、包安装、包调试、包工期、包安全、包风险、包验收通过的方式承接本工程。 第四条工期 1、乙方应在天内完成工程施工并通过甲方的验收。按以下的(打")方式确定安装工程的开工日期： ()、乙方应于年月日前进场开始工程安装;
()、乙方应按照甲方的开工指令单确定的开工日进场开始工程安装； 2、安装过程中由于甲方原因或不可抗力因素致使工期延误的，经甲、乙双方签证认后工期可调整，并据此重新确定竣工日期。 弱电施工合同 合同编号：__________ 甲方：__________ 地址：__________ 电话：__________ 联系人：__________ 传真：__________ 邮编：__________ 乙方：__________ 地址：__________ 电话：__________ 联系人：__________ 传真：__________ 邮编：__________
甲乙双方为________ （地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下： 一、工程概况 1、工程名称：_______ （地点名称）弱电综合布线系统 2、工程地址： _________ 3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防系统产品。 二、甲乙双方的责任和义务 1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。 2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作： 1）完成 ________ （地点名称）弱电综合布线系统（工程量为： 约400米金属桥架安装；约_________ 米的管路铺设；约_________ 个信息点布线安装；约_______ 个机房信息点布线安装；约 _________ 条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品）2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。 3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。 4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
自动化设备销售合同范本 甲方: 地址: 电话: 传真: 邮政编码: 开户银行: 帐号: 风险提示: 签订前对合作对象的审查,有助于在签订合同的时候,在供货及付款条件上采取相应的对策,避免风险的发生。 注意,了解合作方的基本情况,保留其营业执照复印件,如果合作方是个人,应详细记录其身份证号码、家庭住址、电话。了解这些信息有利于我方更好地履行合同,同时,当出现纠纷的时候,有利于我方的诉讼和法院的执行。 乙方: 地址: 电话: 传真: 邮政编码: 开户银行: 帐号: 本合同就甲方向乙方购买______设备一事,经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》的规定,达成如下协议,并由合作双方共同恪守。 第一条合同范围 1、甲方同意从乙方购买、乙方同意出售合同设备。供货范围、合同设备的数量、单位、技术型号规格和保证指标等,应与招标文件的要求一致。 2、合同设备必须符合招标文件规定的验货标准。 第二条价格 1、本合同的总价为人民币__________元(大写_______________)。 2、本合同设备价格是固定价格。 3、合同规定的合同设备价格为设备运施工现场安装调试完成并通过最终验收后的价格。第三条质量标准 供货的质量及验收标准为行业相关标准。 第四条财务结算 风险提示: 应就对账方式、确认形式,以及付款时间、开具发票等事项进行约定,以防双方在实际履行过程产生分歧,甚至诉讼纠纷。 作为供方,应特别注意在销售合同中对需方货款支付时间、金额（应明确是否为含税价）进行明确约定。建议在合同中约定要求需方支付一定金额预付款或定金（不能超过合同总金额的20%）,供方才予以发货,或者在合同中约定供方收到需方支付的货款全款后发货。