本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！
== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==
应急照明施工合同
篇一：应急照明施工合同
涡阳“同昇·御花园”小区
应急照明工程施工合同
甲方 (全称)：涡阳同昇置业投资有限公司 (以下筒称甲方) 乙方 (全称)：曾
燕春 (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就涡阳“同昇?御花园”小区应急照明工程施工事项协商订立并达成如下协议。
1、工程概况
工程名称：涡阳县同昇?御花园小区工程地点：涡阳县谷水路以东育英路以西
工程内容：“同昇?御花园”小区11#-13#楼应急照明穿线及安装照明灯具，其
中灯具甲供。
2、工程承包范围
2.1施工图范围内安装工程（“同昇?御景园”小区11#-13#楼应急照明穿线及
安装照明灯具。）以及设计变更等全部工作内容。
3、工程承包方式
3.1包工包料、做到安全文明施工。
3.2工程竣工后，按竣工图纸、设计变更、现场签证以及本合同约定的结算标
准结算。
4、工期
4.1本工程总工期为20日历天，工期的计算方法是从甲方下达的开工令起至工
程竣工验收日为止。
5、工程计费及合同价款
5.1结算标(来自: 在点网)准：根据201X年《全国统一建筑工程基础定额安徽
省估价表》、201X年《安徽省建设工程补充定额估价表》，201X年《全国统一安装工程基础定额安徽省估价表》及配套的费用定额。装饰工程执行 1999年《全国统一建筑工程基础定额安徽省装饰工程综合估价表》及配套的费用定额，上述定额缺项者，可参照 1998年《全国统一建筑工程基础定额安徽省估价表》，人工费调整执行安徽省建设工程造价管理总站颁布的（造计【201X】 16号文)《关于调整执行建设工程定额人工费的实施意见》。如遇国家政策性变化，则作相应调整。
5.2采用综合费率计取。土建综合费率为10%，综合费率（包含
1.5%安全文明施工措施费、建设工程一切强制保险费、农民工工伤保险费、技
术措施费、管理费、计划利润、税金等全部费用）；装饰、安装工程：27层部
分按二类工程（不含劳保）综合费率（下降20%）计取；11层部分按三类工程（不含劳保）综合费率（下降20%）计取。合同已经做特别说明的除外，其余
费用按规定计取。
5.3材料的确定：
1)材料价按主体施工期（以建设单位下达的开工令及主体验收合格证明为准)涡阳县市场算术平均信息价调整，涡阳县无信息价的，按亳州市信息价执行，仍
没有的，由双方商定，商定不统一的由甲方
指定供应商、价格上浮 8%执行。
2)对于需甲方认质认价并由乙方与供货商签订合同及采购的材料，甲方认质认
价的材料价格包括材料到货价、采购保管费及材料二搬费、材料销售税金等。
此部分的材料价格双方据此办理价格签证函，结算时按签证价格计算材料价差。
3)所有价差计入直接费。
4)对于需甲方认质认价并由甲方指定乙方分包的分包工程. 甲方认价的分包价
格为乙方的直接分包价格，包括材料费、人工费、分包人的直接管理费、分包
人利润、材料税金等，不包括乙方的任何费用，双方据此办理价格签证函，结
算时按签证价格上浮8%税前计入结算总价，所产生的费用列入当期工程款进行
支付。
5.4机械费的调整
本合同约定机械费按定额价格执行. 结算时不再进行调整。只对机械费中的人
工费进行调整。
5.5对于建筑、装饰、安装工程上机械、脚手架和周转材料租赁费或者折旧费、使用费，按定额或者估价表上的价格执行，不再进行任何的调整。
6、工程款支付
6.1甲方在支付相应工程款时，乙方需同时出具相应金额的合法税务发票;
6.2工程款支付方式如下：
1）工程竣工验收合格，乙方提交所有工程决算报甲方进行审核，甲方在接到
乙方提交的工程决算30天内审核结束，双方决算完毕无误后一个月内甲方付至决算总造价的95%给乙方；
2）余5%作为质量保修金无质量问题一年内无息付清。
3）工程款的支付方式为转账支付。
7、质量与检验
7.1工程质量：
7.1.1工程质量达到合格标准。
7.1.2双方对工程质量有争议，由涡阳县建设工程质量监督站鉴定，所需费用
及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。
7.2检查与返工
7.2.1工程质量达不到约定标准的部分，甲方有权要求拆除和重新施工，直到
符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准的，乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
8、竣工结算
8.1 工程竣工验收合格移交给甲方且乙方向甲方移交竣工结算报告及完整的结
算资料后，甲乙双方进行竣工结算 (同时提供工程质量保修书)。
8.2结算程序：乙方达到竣工结算条件后，乙方向甲方递交竣工验收报告及完
整的结算资料，甲方7天内审核结算资料的完整性，对不符结算要求或缺失的
资料可以要求乙方 14 天之内补足。乙方如有
重大漏报，原则同意补报，但审核期限自补报资料经甲方签字认可日重新计算。乙方所提交的竣工决算价格与最终决算报告价格误差超过10%的，其超过10%以上部分所产生的一切费用由乙方承担。
8.3 乙方提供给甲方的竣工结算资料必须是原件，提供原件确有困难的，复印
件须获得甲方授权负责人确认与原件相符并签字认可后，才可作为竣工结算的
依据，否则，甲方结算时对复印件资料一概不予承认。
路灯安装施工合同范本 随着城市规模的不断扩张,路灯作为城市基础设施也不断发展。在路灯发展的过程中,如何更好地完成路灯工程的施工和施工中的安全措施,是我们城市照明同行面对的实际问题,路灯安装施工合同又是怎么一回事呢?以下是为大家整理的路灯安装施工合同范文，欢迎参考阅读。 路灯安装施工合同范文1 发包人(全称)：(以下简称甲方) 承包人(全称)：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况工程名称： 工程地点： 工程内容：小区内一期管线敷设、灯具底座、灯具安装。二、工程承包范围 承包范围：上述工程内容中设备材料供应、管线安装、附件安装和管井砌筑、灯光及高层上泛光照明调试。 三、合同工期 开工日期：20xx年5月18日 竣工日期：20xx年6月18日 管线敷设工期总日历天数20 天、灯具安装日历天数30 天。
四、质量标准 工程质量标准必须全部优良(如因工程质量未达到标准，所造成的返工损失费用由乙方负责)。 五、合同价款 1、金额(大写)：管线敷设、安装及调试费用：￥：元 2、灯具价格：另行商定，甲方保留可增加权力，暂定左右(此项费用另行签署补充协议。 六、付款方式 合同签订后，乙方立即进行现场按图纸及甲方意见实际测绘，并敷设各种路灯管线，待管线、灯杠(柱)基础完成以后，支付合同价款的20%，即RMB 元，灯具进工地并安装完毕后，再支付合同价款的20%，即RMB 元，通电调试完毕后，支付合同价款的20%，即RMB 元，剩余工程设备款，一年后结清。 七、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同书 2、合同条件 3、招标文件 4、投标书及其附件 5、国家和市有关标准、规范及有关技术文件 6、图纸 7、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件
道路照明安装工程施工合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就照明工程，特订立本合同。 1.合同内容 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3工程范围： 施工工期 2.1开始工作日期：年月日 2.2结束工作日期：年月日 2.3总日历工作天数为：天 2.承包方式 本工程为包工包料（包含灯具采购）的承包方式。 3.合同价款及付款方式 4.1合同总价款（暂定）人民币：元，大写： 4.1.1合同总价款包括照明灯具、工程施工费。
4.2付款方式 4.2.1施工进场两天内支付暂定工程款的30%，工程施工电缆敷设完毕支付暂定工程款的50%，竣工验收后支付至总工程款的95%。质保期满后一个月内一次性支付5%的质保金。 4.2.2合同价款的增减：工程量以竣工图为基准。 4.灯具技术参数要求 4.1光通量： 4.2显色指数 4.3色温 4.4配光曲线 4.5整灯光效 4.6寿命 4.7工作温度 4.8灯具和电源防护等级为IP65； 4.9工作电压：AC185V~265V，频率为50HZ+-10HZ 4.10光通维持率 4.11道路平均照度和均匀度要求： 4.12未作要求部分，须满足国家及省市相关规范要求。 5.质量要求 依据《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2006）、图纸设计标准及相关验收标准；光衰≤5%/年。 6.双方责任 6.1甲方责任：
6.1.1甲方在乙方施工前，向乙方提供原来地下管网图、照明工程电气施工图（招标文件中提供的图纸）电子版。 6.1.2向乙方提供必要的场地及施工用水、用电（费用由乙方承担）。 6.1.3按合同约定向乙方支付合同价款。 6.1.4由于工期太紧，甲方必须在收到乙方文件（包括图纸、变更、与工程进度有关的文件）2小时内予以确认，否则视为甲方已确认。 6.1.5甲方负责协调施工现场中发生的非施工单位引起的各种问题。 6.1.6甲方在收到乙方提交的工程验收申请后48小时内组织相关人员对该项工程进行验收。验收合格后及时办理结算。 6.2乙方责任： 6.2.1乙方应向甲方提供竣工图四套。 6.2.2调试验收合格后，需免费对甲方操作人员进行技术培训，直至甲方人员能够达到技术上熟练操作。 6.2.3按施工安全规范做好施工质量、安全管理，如在施工期间发生施工质量、安全事故，应及时报告甲方。保证施工现场清洁符合有关规定，按文明工地标准组织施工，做到“工完、料净、场地清’。6.2.4隐蔽工程，隐蔽前应提前8小时通知甲方验收，经甲方验收合格后方可隐蔽，自行隐蔽无效。
编号：_____________ 夜景照明工程施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国经济合同法》，《建筑工程承包合同条款》和国家工商行政管理局，建筑部颁发的《建设工程施工合同》，结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的责任和义务，经双方协商，达成以下协议，并共同遵守。 第一条：工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 第二条：承包范围、合同价款及结算 2.1 承包范围：
2.3 结算方式：固定单价价款合同，数量据实结算。 第三条：工程工期： 3.1 开、竣工日期：经双方商定，本工程屋顶照明开、竣工日期如下： 总工期： 20 日历天； 开工时间：接甲方书面通知后7日内进场 开工日期：本工程定于 20 年月日开工； 竣工日期: 本工程定于 20 年月日竣工； 楼体照明随主体施工单位落架体进度进行。 3.2 在施工工程中，如遇下列情况，可顺延工期。但应由双方及时协商，并用书面形式确定。 3.2.1由于人力不可抗拒的自然灾害，而被迫停工的； 3.2.2因甲方变更计划或调整设计，而不能继续施工的； 3.2.3非乙方的原因造成的停电及不可抗力因素，导致一周停工累计超过8小时，经监理工程师批准后可顺延一天。 3.2.4如因乙方原因不能按期开工或中途停工、窝工等，由此延误的工期不予顺延。 第四条：质量等级和验收标准 4.1 甲方发标时提供给乙方的图纸及其他补充文件均为有效文件，乙方须在正式施工前，根据方案附图绘出切实可行的施工图，并经甲方认可后方可施工。 4.2 技术要求
合同编号:ZBDS-合同（设计/咨询）-014 ***********大厦 幕墙及泛光照明工程设计合同 甲方： 乙方： 工程名称：***********大厦幕墙及泛光照明工程设计 工程地点：深圳市福田区北环路南安托山 签约时间： 2018年 9 月 28 日
***********大厦幕墙及泛光照明工程设计合同 发包人（以下简称“甲方”）： 承包人（以下简称“乙方”）： 甲乙双方以建筑图、结构图、安装图及共同确认的效果图等为施工图深化设计依据；以建筑设计院关于本工程的建筑节能设计说明文件为施工图设计依据；以及相关国家和深圳市幕墙及泛光照明工程规范及技术要求为设计依据，就***********大厦幕墙及泛光照明工程深化设计事宜，经协商一致，订立本合同。 一、项目概况 1.项目名称：***********大厦。 2.工程名称：***********大厦幕墙及泛光照明工程设计。 3.工程地点：。 4.建设单位：。 5.项目工程设计单位：深圳市华筑工程设计有限公司。 6.工程规模：本项目设计范围1栋A座、B座、C座，总用地面积：18086.83平方米，总建筑面积179090.48平方米，地下四层，1栋A座地上39层，高度179.25m ；1栋B座地上为33层，高度118.75m；1栋C座地上为21层，高度9 7.35m。 二、幕墙及泛光照明设计委托内容 1.本次幕墙及泛光照明深化设计的委托内容，包括但不限于： 所有塔楼及裙楼立面铝板幕墙、泛光照明，及配合百叶、栏杆、门窗、雨蓬等附属工程。工程设计的委托内容详附件二。 2.项目会议 双方将在以下阶段参与项目会议： （1）方案设计汇报； （2）深化设计汇报； （3）选材设计评审； （4）施工图评审会议； （5）施工期间周期性现场服务；
道路照明工程施工合同书 发包方：市建设局(以下简称甲方) 承包方：有限公司(以下简称乙方) 为了明确甲.乙方双方在工程建设过程中的权利，义务和责任，维护双方的合法利益，达到保证期，保证工程质量，保证安全文明施工的目的，双方在遵守法律，行政法规，自愿、公平的基础上,结合本工程具体实际,经双方协商同意,签订本工程合同,以便共同遵守。 第一条工程概括 一﹑工程名称﹑地点和内容 1﹑街道路亮化照明工程 2﹑工程地点: 3﹑工程内容:基础浇筑﹑电器﹑灯杆﹑灯具制作﹑安装和调试. 二﹑开﹑竣工时间 1﹑开工日期:2011年7月20日 2﹑交工日期:2012年8月30日 三﹑质量等级:优良 四﹑合同条款 工程采用中标价款承包:施工承包合同总价款为人民币
五﹑工程承包范围及承包方式 1﹑承包范围:所有工程(灯具﹑灯杆﹑电器﹑控制箱等)的施工，安装和调试。 2﹑本工程价款为优良工程条款,当工程竣工验收达到优良标准时,在竣工结算中甲方扣留乙方合同价款的3%作为经济处罚。 3﹑甲、乙双方在履行合同是发生争议,应当协商解决,如未能达成一致,可提交有关部门协商,如仍未能达成一致时,可提交仲裁机构或向合同签订地人民法院起诉。 4﹑全合同不得转让,未尽事宜,由双方另作协商并签订书面协议,协商内容经双方签字﹑盖章后,与本合同有同等法律效力。 5﹑本合同一式六份(正本两份﹑副本四份),甲﹑乙双方签字，盖章之日起合同生效,分送有关部门。 6﹑本合同签定时间:二0一一年七月二十日 7﹑本合同签定地点: 建设单位(盖章) 施工单位(盖章) 电话: 电话: 法定代表人(盖章) 法定代表人或其授权人(盖章)
夜景照明工程施工合同项目 合同编号: 日期：年月日
夜景照明工程施工合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，特签订本合同，以资信守。 一、工程概况 1、工程名称：夜景照明工程 2、工程地点： 二、承包范围及承包方式 1、承包范围为经甲方确定的地块设计的施工图范围内的所有工作内容直至竣工验收即： ⑴、地块屋顶夜景照明灯具安装。 ⑵、地块裙楼及东西入口圆形穹顶夜景照明灯具安装（原定由国广一叶安装的7套壁灯安装费已扣除）。 ⑶、夜景照明用配电箱安装，并负责定时和远程控制装置调试。 ⑷、夜景照明配电箱之后的电缆、钢管、接线盒安装，且已包含了穿过墙
眼打洞等一切工作，其中预留文字电源施工到末端接线盒。 2、其外观形状、价格经甲方确认后方可进行采购，竣工结算时按甲方最终确定的厂家、品牌、价格按实调整。 3、材料采购必须按甲方材料指定的厂家、品牌范围进行采购。 4、工程承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包责任期维修等一切工作。 三、工程造价与结算原则 工程造价 合同固定总价为人民币￥元（大写：元整）为一次包干结算价。本合同价款包含施工图纸中的全部工程量内容及各种试验检测、验收调试及材料风险等所有费用，乙方无论何种原因没有列入单价或总价款中的工程，甲方都没有增加支付的义务，并认为该项目已包含在合同价款中。本工程竣工结算时，只计算设计变更、现场签证部分，不再对预算书进行重新核对。 工程结算原则 1、工程竣工结算依据：合同承包范围内的全部工作内容及经审核批准后的竣工图纸中全部所包含工作内容的包干价，加上另外设计变更、现场经济类签证、甲方书面通知、图纸会审纪要、技术核定单等引起的工程量增减部分可按工程结算原则据实结算。 2、工程量增减计价依据：2003版《河南省安装工程综合基价》及相应的配套解释文件。 a.本工程类别按三类工程取费。 b.人工费调整按50元/工日执行。 c.本合同甲控材料以外的材料调整按施工各期的《郑州市建设工程主要材料基准价格信息》的算术平均值执行。 d. 本合同甲控材料:合同附件(一) 3、合同费率标准： a. 安全文明施工增加费：计取基本费。 b.税金：3.413% 4、以下费用不予计取： a. 远途施工增加费
照明工程施工合同样本 甲方： 乙方：_南昌凯斯莱景观照明设计工程有限公司_ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施协商一致， 订立本合同。 一、合同主要条款 1、工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点：南昌市 1.3工程内容：大楼景观照明 2、工程承包范围 ：大楼外墙照明灯具采购及安装 3、合同工期： 开工日期：年月日 竣工日期：年月日（甲方延期付款，工期顺延） 合同工期总日历天数约天 4、质量标准 工程质量标准：合格 5、合同价款 包干价_ （人民币）￥：_ _元 5.1工程款(进度款)支付 合同生效，材料进场甲方向乙方预付该工程合同总金额的30%，工程安装完工验收后一周内付至合同总金额的95%，合同总金额的5%作为质量保证金，质保期结束后（无其它质量问题）七天内结清。 5.3合同价款及调整 5.3.1本合同价款采用固定价格（包干价）无竣工结算。 5.3.2 采用包干价格合同，合同价款中包括的风险范围：除不可抗力因素外. 5.3.3 物价涨跌不予调整，政策性调差不予调整； 5.3.4措施费、规费为一次性包定价格，结算时不予调整。 5.3.5风险范围以外合同价款调整方法： 经甲方确认的设计变更或其它签证（设7天确认期限），确定结算价格； 6、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 6.1、本合同协议书 6.2、预算清单
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 7、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期 12 个月内无偿承担 工程质量保修责任。 8、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 二、双方权利和义务 9、乙方 乙方应按约定的时间和要求完成以下工作： 9.1施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:通知开工前 9.2将施工所需的水、电、接至施工场地的时间、地点和供应要求：通知开工前 9.3施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：通知开工前 9.4已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:在合同施工成品未正式移交见方前均由 乙方负责保护，特殊情况下由于乙方或第三方原因造成已完工程成品的损坏，由乙方负责修复，费用由乙方承担。 10、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由于甲方原因造成已完工程成品的损 坏，由乙方负责修复费用由甲方承担。 三、工期：合同规定本合同于年月日完工。 11. 工期延误 由于非乙方原因造成的工期延误，经甲方确认，工期可相应顺延。 12. 双方约定工期顺延的其他情况协商确定. 四、质量与验收 14.验收标准：按照国家及行业相关规定和标准. 15.甲方应在接到乙方请验通知后，七天内组织验收，逾期未能组织验收30天内视为默 认质量合格。 五、安全施工 16 .乙方必须严格遵守和执行中华人民共和国以及江西省安全生产和劳动保护的有关规定，保证采取一切必要的安全预防措施，以防业主、甲方和工程师的职员及其他人员因承包人的不当操作而受到伤害。在施工过程中由于乙方原因而发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故，其责任全部由乙方负责。 17. 现场安全文明施工措施费由乙方负责. 六、材料设备供应 1 8.承包人采购材料设备 18.1本工程所需材料设备均由甲方组织采购,甲方负责监督验收. 18.2所有材料设备必须有质保书或合格证，符合施工图纸和规范要求，否则，因此产生的后果均由承包人负责。 18.3凡是材料清单中注明品牌（或产地）、规格、型号及要求的材料，甲方必须按照
安装工程施工合同编号: 工程名称： 工程地点: 建设单位： 施工单位: 签订日期: 年月日
安装工程施工合同 发包方：(以下简称甲方） 承包方: (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就张家堡广场照明工程，特订立本合同。 1.合同内容 １．1工程名称： 1.2工程地点: 1.3工程范围: 施工工期 2.１开始工作日期：年月日 ２.2结束工作日期：年月日 2.3总日历工作天数为: 天 2.承包方式 本工程为包工包料(不包含灯具采购）的承包方式。 3.合同价款及付款方式 4．１合同总价款(暂定）人民币：元,大写: 4.1．１合同总价款包括照明工程施工费和照明工程二次设计费。 4．１.２合同价款中照明工程二次设计费按工程总造价的４％计取。 4.２付款方式
4．2.1施工进场两天内支付暂定工程款的3０%,工程施工电缆敷设完毕支付暂定工程款的50%，竣工验收后支付至总工程款的9５%。质保期满后一个月内一次性支付５％的质保金。 ４.3合同价款计算：依据施工单位二次设计的施工图、设计变更、签证，执行《全国统一安装工程预算定额陕西省价目表２００1》、《陕西省房屋修缮工程安装工程费用定额200１》及配套文件工程类别依据三类工程取费,不计取养老保险统筹和安全、文明施工定额补贴费（计取赶工费，费用额甲乙双方协商)。本合同包括的主材价格按甲方认价计取。 4.2.7合同价款的增减:工程量以竣工图为基准。 5.双方责任 5.1甲方责任: 5.１.１甲方在乙方施工前，向乙方提供张家堡广场原来地下管网图、照明工程电气施工图(招标文件中提供的图纸）电子版。 5．1．2向乙方提供必要的场地及施工用水、用电（费用由乙方承担)。 5．1.3按合同约定向乙方支付合同价款。 5.１.4由于工期太紧，甲方必须在收到乙方文件（包括图纸、变更、与工程进度有关的文件）2小时内予以确认,否则视为甲方已确认。 5.1.5甲方负责协调施工现场中发生的非施工单位引起的各种问题。 5.1.6甲方按计划采购灯具，保证灯具到场时间不影响整个工程工期。 5.1.7甲方在收到乙方提交的工程验收申请后４8小时内组织相关人
安装工程施工合同编号： 工程名称： 工程地点： 建设单位： 施工单位： 签订日期：年月日
安装工程施工合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就张家堡广场照明工程，特订立本合同。 1.合同内容 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3工程范围： 施工工期 2.1开始工作日期：年月日 2.2结束工作日期：年月日 2.3总日历工作天数为：天 2.承包方式 本工程为包工包料（不包含灯具采购）的承包方式。 3.合同价款及付款方式 4.1合同总价款（暂定）人民币：元，大写： 4.1.1合同总价款包括照明工程施工费和照明工程二次设计费。 4.1.2合同价款中照明工程二次设计费按工程总造价的4%计取。
4.2付款方式 4.2.1施工进场两天内支付暂定工程款的30%，工程施工电缆敷设完毕支付暂定工程款的50%，竣工验收后支付至总工程款的95%。质保期满后一个月内一次性支付5%的质保金。 4.3合同价款计算：依据施工单位二次设计的施工图、设计变更、签证，执行《全国统一安装工程预算定额陕西省价目表2001》、《陕西省房屋修缮工程安装工程费用定额2001》及配套文件工程类别依据三类工程取费，不计取养老保险统筹和安全、文明施工定额补贴费（计取赶工费，费用额甲乙双方协商）。本合同包括的主材价格按甲方认价计取。 4.2.7合同价款的增减：工程量以竣工图为基准。 5.双方责任 5.1甲方责任： 5.1.1甲方在乙方施工前，向乙方提供张家堡广场原来地下管网图、照明工程电气施工图（招标文件中提供的图纸）电子版。 5.1.2向乙方提供必要的场地及施工用水、用电（费用由乙方承担）。 5.1.3按合同约定向乙方支付合同价款。 5.1.4由于工期太紧，甲方必须在收到乙方文件（包括图纸、变更、与工程进度有关的文件）2小时内予以确认，否则视为甲方已确认。 5.1.5甲方负责协调施工现场中发生的非施工单位引起的各种问题。
泛光照明设计合同 委托人（全称）：（简称甲方） 承接人（全称）：（简称乙方） 一、总则 根据《中华人民共和国合同法》，甲、乙双方经过友好协商就御园一期泛光照明的设计事宜达成本合同条款，双方约定本合同从双方签字盖章之日起正式生效。 二、设计内容 御园一期泛光照明设计包含方案设计、施工图设计、设计图纸的审核和盖章。 三、设计成果 本工程涉及的所有泛光照明方案设计及施工图设计图纸。 四、设计依据 1、项目设计任务书（附本合同后） 2、《民用建筑电气设计规范》 (JGJ/T 16-1992) 相关标准 3、《低压配电设计规范》 (GB 50054-1995) 相关标准 4、《建筑照明设计标准》（GB 50034-2004）相关标准 5、《智能建筑设计标准》（GB/T 50314-2006）相关标准 6、国家现行法律、法规、规范和标准
五、设计要求 1、乙方应认真阅读设计任务书，了解甲方及相关建筑师、景观设计师的构思和意图，确定整体思想和重点表现内容； 2、设计深度应符合国家及现行的规范及规定。 3、施工期间，须指派专职专业工程师负责现场设计配合工作，直至工程施工结束止。 4、设计变更图纸应在施工之前完成，经甲方和施工方确认方可施工。设计变更图纸在现场工程师提出变更要求后两日内完成。 5、其他主要设计技术要求以甲方设计任务书要求为准。 6、施工图正式出图应盖有国家有关部门认可资质的建筑工程设计单位的出图专用章。 六、设计进度 总工期：天 方案阶段： 2014年月日至2014年月日 施工图阶段：2014年月日至2014年月日 七、设计收费及付款方式 1、设计费用： (1) 本工程设计费共计为人民币圆整（￥元）。 (2) 上述设计费中包方案设计费、施工图设计费、现场配合服务费、图纸局部修改费、国内税费、盖章出图费等相关费用，如施工图完成后由于乙方自身的原因造成设计不满足要求，需做重大修改，不另增加设计费用。如施工图完成并经甲方书面认可后由于甲方要求需做重大修改，则需另行商定施工图设计修改费用。 2、付款方式： (1) 本合同的收款人为。 (2) 合同签定以后在收到乙方发票后30个工作日内，甲方预付20%工程设
道路照明安装工程施工合同编号： 工程名称： 工程地点： 建设单位： 施工单位： 签订日期：年月日
道路照明安装工程施工合同 发包方： （以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他 本工程为包工包料（包含灯具采购）的承包方式。 3. 合同价款及付款方式 4.1 合同总价款（暂定）人民币： 元，大写： 4.1.1 合同总价款包括照明灯具、工程施工费。 4.2 付款方式 4.2.1 施工进场两天内支付暂定工程款的 30%，工程施工电缆敷设完 毕支付暂定工程款的 50%，竣工验收后支付至总工程款的 95%。质保期 满后一个月内一次性支付 5%的质保金。 有关法律、行政法规，遵循平等、 就 1. 合同内容 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程范围： 施工 工期 2.1 开始工作日期： 2.2 结束工作日期： 2.3 总日历工作天数为 2. 承包方式 自愿、公平和诚实信用的原则，双方 年月日 年月日 天
4.2.2 合同价款的增减：工程量以竣工图为基准 4. 灯具技术参数要求 4.1光通量： 4.2显色指数 4.3色温 4.4配光曲线 4.5整灯光效 4.6寿命 4.7工作温度 IP65 ； 4.8灯具和电源防护等级为 4.9工作电压：AC185V?265V频率为50HZ+-10HZ 4.10光通维持率 4.11道路平均照度和均匀度要求： 4.12未作要求部分，须满足国家及省市相关规范要求。 5. 质量要求 依据《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2006 ）、图纸设计标准及相关验收标准；光衰w 5%/年。 6. 双方责任 6.1 甲方责任： 6.1.1 甲方在乙方施工前，向乙方提供原来地下管网图、照明工程电气施工图（招标文件中提供的图纸）电子版。 6.1.2 向乙方提供必要的场地及施工用水、用电（费用由乙方承担）6.1.3 按合同约定向乙方支付合同价款。
道路照明工程合同 发包人（全称）： ___________________________（以下简称甲方） 承包人（全称）： ___________________________（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：鸭乐大道道路照明工程 ____________ 工程地点：遵义市鸭溪镇 ____________________ 工程内容：照明及相关图纸涉及的所有工作 二、工程承包范围 承包范围：上述工程内容中设备材料供应、管线安装、附件安装和管井砌筑、灯光及高层上泛光照明调试。 三、合同工期 开工日期：________________ 竣工日期：________________ 四、质量标准 工程质量标准必须全部合格（如因工程质量未达到标准，所造成的返工损失费用由乙方负责）。 五、合同总价 1、按照贵州省2004年定额下浮48%，金额金额（大写）：___________________________ 元，以最终结算价为准。合同签订前乙方缴纳工程履约保证金10万元。 六、结算方法及付款方式 乙方承包的亮化工程按甲方的亮化工程清单报价计算（税金由乙方承担）；清单报 价外因设计图纸变更和签证所增加工程造价参照已有单价。合同签订后，乙方立即进行现场按图纸及甲方意见实际测绘，并敷设各种路灯管线，待管线、灯杠（柱）基础完成，灯具进工地并安装完毕后，支付合同总款的 ___________________ %，即 _____________ 元，通电调试完 毕后，支付合同价款的 ___ 70—%，即__________ 元，剩余工程设备款，一年内结清。 七、组成合同的文件
电气照明安装及通信工程承包协议 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 工程名称:电气照明安装及通信工程 工程地点: 一、总则： 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，本着双方友好合作的原则、为明确双方的责任，确保工程顺利完成。经甲、乙双方协商后制定本协议,甲乙双方必须共同遵守执行。 二、承包方式及范围: 1、承包方式: 包工、包料、包安全、包质量、包进度、包文明施工。 2、承包范围：乙方承包电气照明安装及通信工程,工程内容包括:包工、包料（按施工图纸及乙方报价书所列电工材料品牌）、包运输。甲方不提供任何工具，一切工具均为乙方自带。 三、工程造价及结算方式： 1、本工程的电气照明安装工程承包方式及造价如下： a、本工程电气照明安装工程量按本工程电气照明施工图纸所列工程量 计算。 b、本工程电气照明安装工程分两部分，室内照明工程及站区照明工程。 c、本工程工程量为包死造价，金额为：（大写：元整）。 2、本工程的承包价是按验收优良为标准的(本单价包含10%优良奖金)，若验收结果为合格,则按该工程款的90%给乙方结算。 3、工程结算为包死结算，如发生以下几类情况必须由所管施工员签证，项目经理认可且注明原因，工程量方可结算：①已完成部位的变更返工；②施工管理人员原因造成返工；③承包范围外的工作。 四、付款方式： 1、在本合同签订后，乙方电工材料及人员进场后三天内, 甲方需向乙方支付工程预付款。 2、室内照明线路工程完成后，经甲方验收合格后，甲方需向乙方支付工程进度款。 3、户外照明工程材料进场后甲方向乙方支付工程进度款。室内及户外照明工程完成后，经甲方及其他主管部门（监理、业主、质监站等）验收合格后一星期
2021最新道路照明安装工程施工合同范本 发包方（甲方）： 代表人： 承包方（乙方）： 责任人： 风险提示：发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 按照《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方就_______________项目的道路照明安装工程达成一致意见，结合本项目工程的具体情况，订立如下协议，双方共同遵守。 第一条、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、施工范围： 4、承包方式： 5、工程造价： 6、工程工期： 风险提示：关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形： 工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅
自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。（1）从甲方通知乙方进场施工之日起计算，工期暂定为______天。 （2）施工期间，如遇不可抗力，无法施工，则工期顺延。 第二条、甲方责任 1、甲方应积极配合乙方施工，给乙方施工创造有利条件，保证施工段内的场地、通道平整畅通。 2、甲方应在乙方通知验收后三日内组织验收。 3、甲方应按照本合同的规定支付工程款。 第三条、乙方责任 1、按照国家电力工程质量标准，负担施工任务。 2、负责协调电业局，办理施工许可、竣工验收，相关资料转移及手续的办理。 3、在施工前，由乙方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，乙方负责协调电业局做好工程竣工验收工作。 4、乙方应保证组织工作的工人具备相应资质，并保证安全文明施工，不得酒后作业。 第四条、施工条件 1、做好施工前的线路测量定位，并进行复测； 2、基坑的回填夯实，要求夯实程度达到原状土密实度的80%及以上。 第五条、关于工期的提前与延迟 1、甲方要求比合同约定完成的工期提前竣工时，应征得乙方的同意。 2、因甲方未按约定完成工作而影响工期，工期顺延。 3、因乙方责任不能按期开工或中途无故停工同，影响工期的，工期不顺延。第六条、工程质量与验收 风险提示：工程质量未符合标准的归责 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。 1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准，将按照《城
xxxxxx项目 夜景照明工程 施 工 合 同 合同编号：xx-xx-CB（2017）合004 日期：2017年月日
目录
xxxxxx夜景照明工程施工合同甲方：福建xxxxxx旅游开发有限公司 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及相关行政法规等，并结合本工程的具体情况，将xxxxxx夜景照明工程承包给乙方。经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称：xxxxxx夜景照明工程 2、工程地点：福州市xxxx镇 二、工程承包范围及内容 1、工程承包范围： 乙方承包内容包含但不限于：1）安装开关电源；2）负责安装开关电源进出线的接线及开关电源至灯具线缆敷设；3）负责灯具的安装及调试等；4）负责灯具设备及附属设备的提供等。 甲方的工程设计变更、设计通知等无论大小、复杂程度等，乙方应无条件接受施工。 2、工程施工内容：具体详见附件一《工程施工内容、工作界面及其 他说明》 三、工期要求和规定： 1、本工程总工期为 90 天（工程部确认）。若土建原因造成乙方施工工期不能按计划完成，则竣工日期顺延。
2、本工程竣工日期以乙方送交竣工报告和甲方收到有关部门出具的 验收通过并且达到竣工验收备案条件的日期为准。 3、施工中供电、供水部门正常停电、停水影响工期，招标人不作现 场签证，投标人应综合考虑该因素。 4、因安全、质量检查不达标，有关部门责令停工整改的工期不予顺延。 5、乙方采购的材料设备与设计标准及有关约定不符时，应按监理或 招标人要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，乙方承担由此发生的费用，因此延误工期不予顺延。 6、乙方原因导致工期延误的，工期不予顺延。 四、工程承包方式、工程造价和结算办法 1、工程承包形式： 本工程甲方采用包工、包料、包施工、包质量及安全、包工期、包 风险等，含税总价包干的方式承包给乙方施工。 本工程不允许转包和违法分包，如需分包应符合有关法律法规规定并经招标人同意。 乙方负责办理一切与夜景照明有关的验收等手续（简称交钥匙工程），其所有费用由乙方负责。 合同签订前，乙方交纳人民币 / 履约保证金，工程完成验收合格后退还（不计息）； 乙方签订合同后7日内，将施工组织设计方案及夜景照明施工工艺和进度计划提交甲 方审定。 2、合同价款： 、本工程为承包含税固定总价包干，总价人民币为万元（人民币大写：）。具体详见合同附件四《xxxxxx项目夜 景照明工程造价汇总表》。
室外照明工程合同书 甲方： 法定代表人： 乙方： 法定代表人： 甲方将室外照明工程委托给乙方承建。按照《中华人民共和国经济合同法》、国家工商行政管理局、建设部及有关规定以及本工程的具体情况，经甲、乙双方友好协商，为明确项目内容和双方责任，本着相互协调、紧密配合、分工负责的原则，根据经济合同法律、法规的有关规定。就室外景观照明工程施工达成如下条款，供双方共同遵守： 一、工程名称：。 二、工程地址：。 三、工程范围及内容： 乙方负责整体灯光工程的设计、灯具及辅材的采购、管线敷设及灯具的安装、调整、调试。甲方提供大厦涉及灯光布置层的强电井内配电箱电源及配合、协调。 四、工程承建方式： 包设计、包施工、包材料、包维修、包安全、包效果。 五、工程总造价：人民币（大写）（￥元） 六、工程总造价依据： 效果图、预算书、施工图。 七、结算方式： 以人民币人民币（大写）（￥元）为总包价。
八、付款方式： 1、本合同签定后，甲方付给乙方总造价的 %预付款。 2、项目完成至50%，甲方付给乙方总造价的 %进度款。 3、待项目全部施工完毕并经甲方验收合格后，在七天内甲方付给乙方总造价的 %工程款。 4、留总造价的 %作为保修款，待壹年的保修期满后，在七天内由甲方付给乙方。 九、工程期限： 自合同签定乙方正式进场之日起天内完成。 十、如遇以下情况，经双方协商后，工期可根据实际情况作适当调整。 1、因人力不可抗拒的自然灾害（如台风、雷雨、火灾、地震等）造成停工。 2、因意外停电8小时以上，影响施工。 3、甲方对设计方案提出修改，影响进度或增大工作量。 4、甲方不能按合同规定付款。 十一、双方责任： 1、甲方责任： （1）提供材料堆放场所和施工场所； （2）提供施工用水及电源； （3）按合同规定付款。 2、乙方责任： （1）开工前提供施工图壹套给甲方，完工后提交竣工图贰套给甲方。 （2）组织施工材料；
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 楼宇亮化照明工程安装合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方： 乙方： 根据〈〈中华人民共和国合同法》和〈〈建筑安装工程承包合同条例》及国家有关规定，为明确双方的权力、义务和经济责任，经甲、乙双方协商一致，建筑夜景观亮化工程灯具安装施工签订本合同，以资共同遵守。 —、工程名称：__________________________________ 二、工程地点：_________________________________ 三、工程承包价：_____________________________ 四、工程内容： 1、施工项目： 本项目的灯具、灯架及照明配电箱安装、各种规格的管线敷设、 照明系统的调试以及安装。 2、施工范围：按照包工不包料包验收的包干方式，建筑夜景观亮化 工程的制作和安装。本工程灯具安装承包价经双方商定后不再变更。 五、施工要求： 1、乙方必须严格按照建设方审定的设计方案及做法要求进行施工， 并保证按期完工。 2、所有设备设施的安装要牢固安全、可靠，电线、电缆的敷 设路径须合理、规范。施工质量应符合国家〈〈建筑电气工程施 工质量验收规范(JB50303-2002)》有关规范和标准。 六、工程材料： 1、本工程所需全部安装材料由甲方负责采购并送至工地，由乙方当
场验收并承担保管责任，乙方须保管好材料签收单据，工程竣工办 理安装费结款时交回甲方。 2、乙方在使用时须尽量做到节约用材，避免不必要的浪费。凡因乙 方原因造成安装材料浪费、丢失和损坏，均由乙方负责赔偿。 3、乙方不得擅白添置或变更安装材料，更不允许使用不合要求的材 料，否则，乙方承担由此而发生的费用，并接受甲方双倍相应违规 价款的处罚。 七、工程质量安全： 1、各项安装指示必须满足设计要求和国家相关规范和标准，如检测 发现不符合要求的，由乙方负责调整直至符合要求，否则甲方有权 扣减部分乃至全部工程款。 2、乙方有责任确保本灯光系统工程的灯具、设备等电气安装的质 量，并保证通过建设方的验收。 八、工期要求： 整体工期从_______ 年月日起计，必须在同月日竣 工(除阴雨天不能施工，时间顺延)。 九、文明施工 1.乙方必须按照施工安全规范作业，乙方白行管理施工安全，必须指定至少一人负责现场施工的安全监察，杜绝安全隐患和事故的发生，必须白带所有的安全防护用品。甲方不承担乙方在施工过程中所发生任何事故的责任和费用。 2.乙方必须坚持文明施工。进入施工现场佩带安全帽，高空作业时 须佩带符合要求的安全带，下吊作业须有安全副
附件一：二次机电深化设计 第一条设计服务涵盖范围： 1、酒店室内照明设计 第二条设计阶段 1、概念设计阶段 1.1室内设计完全定案后开始进行照明设计，未定案前提供咨询服务，对甲方或 其他设计单位提出的咨询内容予以书面解答。 1.2了解本项目室内设计内容，并建立针对本案的整体照明设计概念。 1.3甲方及经营团队取得书面的设计需求，作为设计之依据。 1.4依据与甲方协议，提供概念设计阶段的成果报告书，内容包括： （1）室内照明设计效果示意图(透视图形式、立面图形式) （2）重要细节照明设计效果示意图（平面图形式） 1.5对甲方、管理公司、室内设计师以及相关专业设计顾问汇报概念设计方案， 根据会议所提出的建议进行修改。 2、样板间设计阶段 2.1根据甲方、管理公司的要求，结合甲方所提供室内效果图以及完整的样板间 施工图（平面图、立面图、节点大样图），提供完整的样板间灯光施工招标 图。具体内容： （1）样板间灯光施工图 （2）客房弱电控制系统关系表 （3）灯具物料表 （4）样板间灯具规范 3 、扩初设计阶段 3.1与甲方、管理公司、室内设计师以及相关专业设计顾问以会议、网路邮件方 式进行此阶段的设计沟通，根据提出的建议进行图纸的修改。 3.2 提供照明设计所需要的条件及尺寸予室内设计师以及相关专业设计顾问，作 为他们设计的参考。 3.3 提供扩初设计图，具体内容： （1） CAD灯具扩初图 （2）照度计算表
（3）灯具设计规范 4 、深化设计阶段 4.1与甲方、管理公司、室内设计师以及相关专业设计顾问以会议、网路邮件 等方式进行此阶段的设计沟通，根据提出的建议进行图纸的修改。 4.2根据甲方的进度安排，提供深化设计图纸、详细说明及规范，内容包括： （1）灯具及照明设备配置图，图面显示灯具代号、配置及重要位置尺寸等。 （2）照明设计相关细部图纸。 （3）照明设计规范，内容包括： A.规范目录索引。 B.照明设计一般规范。 C.灯具及照明设备细部规格指定书。 D.照明控制系统配置平面及系统分布图。 E.照明控制系统表及规范。 F.厂商联络资料。 4.3 灯具及照明设备预算单 以上设计成果提供电子文本格式（图纸为CAD格式），以供甲方、相关部 门、管理公司审核。 5、工程发包合约图设计及文档制作阶段 5.1甲方确认设计文件后提供以下文档资料供甲方使用（包括电子文件）： 5.2份装订工程发包合约图纸说明、规范（A4格式）供甲方使用。 5.3陆套灯具及照明设备配置原图（A1 格式）及两套光盘片( CAD格式)，供甲 方复制及留做纪录用。 5.4根据甲方认可的设计图纸和预算完成照明系统的招标文件。 5.5协助甲方审核灯具承包厂商资格及其呈送的灯具样本、厂制及施工图纸， 并提出书面意见。 6、发包、施工及完工阶段 6.1提供的工程发包合约图纸足够为原设计单位绘制送审图纸之用，如果原设 计单位对工程发包合约图有任何疑问，均可以书面方式或于协调会议中提 出，在收到疑问后以书面方式或于协调会议中回复，以理清问题并协助原 设计单位绘制送审图进度。
xxxxx会所 泛光照明工程施工合同 发包方：xxxx房地产开发有限公司（以下简称甲方） 承包方：xxxxxxxx工程有限公司（以下简称乙方） 根据甲方建设需要，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的有关规定，为实现本合同目的，明确双方的权利和义务，经过充分协商，特订立本合同，共同遵守。 一、项目概况 1、工程地点：xxxxxxxxxx 2、工程名称：会所外墙泛光照明系统工程 3、承包范围：乙方按照甲方提供的珑源一品会所外立面效果图，按照泛光照明的设计规范，结合勘查实际现场情况，乙方提供的设计图纸及工程报价范围。 本工程的界面划分，会所照明控制箱下桩头至泛光照明全系统，包括控制装置、灯具，管、线缆、配件、支架等。 4、承包方式：包工包料、包施工、包调试、包一次通过验收。 二、合同总价及付款方式： 1、本合同闭口总价为人民币：xxxxx元，大写：xxxxx元整。 2、全部工程安装完成，系统调试完毕并一次通过甲方或专业部门验收合格，办理完工程竣工结算后14天内，甲方付至乙方工程结算金额的97%工程款。 3、质保期满后并经物业管理部门确认无质量问题及无维修遗留问题后14天内，甲方无息支付乙方质保金3%。 4、合同总价中包括泛光照明（含附属配套控制装置、灯具，管、线缆、配件、支架等）的设计、制造、运输、安装（包括预埋）、脚手架、调试、管理、利润、税金、保险、验收等一切费用，工程量乙方报价已经包含所有内容，实际工程量大于报价部分，甲方
不予追加报价。 三、工程质量标准和保修期 1、按国家有关泛光照明施工规范和标准及施工图纸保质保量。 2、工程保修期为贰年，保修期自工程竣工验收合格签字之日起计。 四、甲方权利义务 1、甲方有权监督乙方的施工，要求乙方遵守施工现场的管理规定，要求乙方保证施工质量，督促乙方施工进度； 2、甲方需尽最大可能为乙方提供施工的便利条件，甲方需负责提供乙方施工期间的用水用电，其所产生的相关费用由乙方承担； 3、负责合同履行过程中对工程质量、进度进行监督检查，负责沟通解决工程施工中的问题。 4、甲方需按本合同约定向乙方支付工程款。 5、办理乙方工程结算。 6、甲方委派xxxx为甲方现场专业负责人。 五、乙方权利义务 1、乙方需负责协助甲方办理与泛光照明相关的手续。 2、乙方须按照xxx档案管理有关规定，根据工程实际施工状况，绘制xxxx会所泛光照明工程竣工图及资料一式四份。 3、负责确保工程质量符合相关规范、满足使用要求，达到效果图基本效果。 4、接受甲方的监管，服从甲方协调管理，在施工中与其他相关部门协作配合，验收完毕后及时退场并保持工地的清洁，并负责其施工产生的垃圾清运及费用； 5、施工过程中因乙方原因造成人员伤亡、结构坍塌和装饰损坏、火灾损失均由乙方承担全部责任；由此给甲方造成的损失.包括经营损失,也应由乙方负责赔偿； 6、负责采取相应措施保证安全施工、文明施工；乙方在施工前应制定完整的施