`
厨卫烟道工程
施
工
合
同
甲方；江西昌厦建设南京同仁项目部乙方：
签订地点：项目部办公室
签订日期：二〇一二年五月二十日
厨卫烟道施工合同
甲方：江西昌厦建设南京同仁项目部
乙方：
依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方的权利义务，本着自愿互利、权益平等的原则，甲方将南京同仁康博花园-康雅苑01、03栋及1#地下车库工程的厨卫烟道项目分包给乙方施工，经双方协商一致签订如下合同：
一、工程概况
1、工程名称：康博花园-康雅苑01、03栋及1#地下车库工程
2、工程地点：江宁开发区文心街好又多商场对面
3、工程结构形式、建筑面积：本工程结构形式为框剪结构；建筑面积约为25000㎡：。
二、分包范围及分包内容、工艺做法
1、分包范围：本工程所有的厨卫烟道（单道玻化纤维水泥单道直排烟道，含成套部件）。
2、分包内容：烟道预制、运输、安装、吊模、灌缝等一切工作内容。
3、工艺做法：放样→洞口修正→立烟道→较正垂直度→封堵洞口→安装烟帽
→安装防火止回阀→验收。
三、工期约定
1、总日历工期：10天。具体开工日期：2012年5月20日。
2、施工期间，按照甲方进度需求安排施工，不得影响下道工序施工。如有延误，每延期一天处罚人民币1000元。
四、工程安全要求、质量要求
（一）安全要求
1、安全、文明施工目标
（1）乙方人员必须严格遵守执行一切安全操作规程及规范规定等，杜绝违规操作，必须用好安全防护用品，遵守甲方的各项规章制度，服从甲方安全管理人员的指导，杜绝发生安全事故，如乙方违章作业造成的事故，乙方承担一切责任。
（2）安全事故责任界定：发生安全事故后，甲乙双方应及时写出事故报告，事故报告必须由乙方签字确认，并由乙方承担全部责任及经济责任。（二）质量要求
1、质量目标及验收标准：
（1）达到该分项工程优良标准；符合现行建筑工程质量验收规范标准和相关文件规定；
（2）符合甲方技术交底要求。
（3）同样板层（乙方先施工样板间（套）经建设、监理及甲方验收合格），必须经验收合格。
2、质量事故责任界定：发生质量事故后，甲乙双方应及时写出事故报告，事故报告必须由乙方签字确认，并由乙方承担全部责任及经济责任。
五、分包方式及结算办法:
1、乙方承包方式为包工包料、包安全、包质量、包工期。
2、烟道按实际施工套数计算；烟帽按实际套数计算；防火止回阀按实际只数计算作为结算依据，施工员开具工程量单，技术总工审核，项目经理签字。
3、施工中出现价格调整、变更、事故责任、经济签证、结算资料等，必须加盖甲方公司印章方可生效，其他签字无效。
六、结算价格（不含税价）:
1、烟道350*450*2900综合单价：140元/套；烟道250*250*2900综合单价：100元/套；烟帽综合单价80元/套；防火止回阀单价：35元/只。
2、本单价中包括了为实施和完成本项目所需一切工作工艺、工序等的一切费用（包括：人工费、材料费、材料检测费、各种管理费、保险费、不可预见费、安全文明施工费等费用），该承包单价属乙方的施工质量达到合格标准要求的完全价格，是不可变更的价格。
七、材料要求和试验费约定：
1、乙方施工中使用的所有材料要求证件齐全，符合建设单位及国家标准规定的合格材料。
2、因乙方使用不合格材料造成工程质量不合格，乙方应承担甲方所有经济损失。
3、乙方所用工程材料进场前必须出具合格的材料检验报告，材料进场后按规定进行抽检和送检必须复检合格，检验费用由乙方承担。
4、乙方对进场材料有全面管理责任，如因乙方管理不善，造成盗窃或其他事故所产生的一切损失由乙方全部承担（包括第三方损失）。
八、付款方式:
1、工程分三次付款：
（1）烟道安装工程全部结束，经建设单位、监理单位、甲方验收合格后付实际完成工程量款的60%。
（2）内墙抹灰工程结束，且无质量问题出现，给予拨付总工程款的80%。（3）余款在竣工验收后一月内付清。
九、双方权利和义务：
（一）、甲方责任
1、负责监督乙方对初次进场人员和后期新进场人员进行安全教育及安全、技术交底等，达到进场人员熟知各项操作规程、规章制度等。乙方负责办理乙方人员的进场登记、存档记录（必须由工人本人、分包责任人、项目安全员签字确认为准）。安全员必须确保签字的真实有效，乙方工人工资发放必须由项目经理负责进行监督，进行有效发放。
2、负责对验收合格的工程项目出具工程量单，工程量单由现场施工员赵祥尧审批签字报施工技术部徐炜浩复核，由项目经理签字后生效。其他人员在公司无授权情况下的签字均属无效。
3、负责提供乙方人员住宿场所和床铺，被褥及生活用品、餐具由乙方自理。4．提供现有的施工用电源、水源、中砂等生产条件。提供可利用的垂直运输，不负责搭设内脚手架供乙方使用。
5．甲方负责提供乙方施工、生活垃圾的集中堆放地点并外运。
（二）乙方责任：
1、乙方在施工过程中，必须按照甲方技术交底、建筑工程施工工艺规程、安全技术交底、安全操作规程施工，施工的工程质量必须达到双方约定的工程质量合格标准。如有不合格必须无条件返工，维修至约定合格标准，否则由
甲方出资维修，所需费用按实际价格2倍从乙方工程款中扣除。甲方的记录和现场照片作为扣除乙方工程款的依据，乙方无需签字确认。
2、乙方必须严格执行样板领路制度，每个分项工程或每道工序施工前先按甲方交底要求做出样板间，经甲方、监理单位验收合格后方可展开施工，否则所完成的工程量甲方不予确认，由此引起的所有损失均由乙方承担。
3、乙方负责对施工过程中现场材料分类整理码放及现场卫生清理、安全防护用品的整理、整改等。否则甲方安排专人整理，所需费用由乙方2倍承担。
4、乙方必须严格执行甲方的一切规章制度及管理规定，密切配合甲方搞好质量、安全、文明施工、卫生及治安等一切工作，并依据甲方施工进度计划安排施工进度，确保工程如期完成。
5、乙方的劳动用工及工资发放必须严格执行江宁区建管局的相关规定，制定工人本人签章的工资发放表，附工人身份证复印件、工人签署的授权委托书等材料，方可由项目部办理付款申请。乙方必须接受甲方对乙方工人工资发放的监督，否则甲方有权不予支付或延期支付工程款。
6、乙方必须将撤场的工人工资发放到95%。已离场工人必须亲自签署工资代领授权委托书、工人身份证复印件，否则甲方不予支付乙方剩余的劳务费。
7、乙方委派的施工现场管理人员（其他施工管理人员及作业班组长详见乙方上报名单）
职务：（班组长）姓名：
职务：施工员姓名：
职务：安全员姓名：
8、施工现场人员必须与签订的劳务合同提供的人员一致，在合同履行中，乙方不的擅自更改管理人员、管理人员必须驻留在施工现场，直至工程完工验
收合格完成。若乙方所承诺的人员不到位时，乙方应向甲方支付合同总价款5%的违约金，违约金从乙方的工程款中扣除。如甲方有充分的理由认为乙方班组长及管理人员不能胜任其工作岗位，甲方可书面通知乙方进行更换，乙方应在收到甲方书面通知3日内进行更换，拟更换人员的资质及施工经验水平不得低于被更换的人员。
9、合同约定乙方到甲方办理工程款结算及支付人员为：。10．配备相应的施工人员，机械、材料。
11、乙方人员进入工地后，首先要上好安全课，服从工地的现场指挥，严格遵守安全生产的操作规程和工地的规章制度施工。若发生安全事故全部由乙方自行负责。
12、乙方必须在确保工程质量的前提下，全力配合甲方的工程施工进度。
十、双方其他约定事项
1、乙方必须严格执行安全操作规程施工，施工过程中注意安全和自我防护，严禁酒后上岗及一切违章指挥、操作。如因乙方原因造成的一切安全、质量事故，由乙方承担全部责任及一切经济损失（包括第三方损失）。
2、乙方在未完成合同约定工程量而自动退出并解除本合同，或因乙方人员不合格、技术力量不足造成不能确保工程进度、质量、安全时，甲方有权解除本合同，本合同解除后双方约定按完成合格工程量的50%予以结算。
3、如因施工质量、现场文明、安全达不到设计和相关规范要求、工人上访及劳务纠纷等情况发生，被建设单位、监理单位及上级主管部门通报批评罚款的，属乙方原因造成的，应承担给甲方造成的一切经济损失的2倍。造成主管部门对甲方企业或项目经理扣分，乙方按每分1000元赔偿给甲方。
5、为防止意外和事故，从业人员夜间外出工地必须向项目部请假登记，在规
定的时间内返回，否则出现一切事故责任自负。
6、突发事件：因乙方自身原因出现突发事件应积极处理并上报，否则乙方或代表人接到甲方通知后2小时不到现场处理，甲方罚乙方1000元/次，并按实际造成损失的2倍处罚。情况严重可解除合同，本合同解除后双方约定按完成合格工程量的50%予以结算。
7、乙方使用、借用的材料、机具必须有专门人员到甲方项目部仓库签字领取，材料使用执行《项目部材料使用的相关规定》。
8、乙方必须服从甲方的监督检查和管理，接受整改意见，限时完成整改，因安全、质量、进度等问题甲方下发隐患通知单要求整改，乙方拒绝接受或拒不整改者罚款500元—1000元。
9、食宿居住区内不得有噪声扰民现象，注意邻边关系，并做好日常宿舍及环境卫生管理，否则引起后果责任自负。
10、无论何种原因，乙方都不得以停工相挟或实施停工。否则甲方有权解除合同并对乙方未结算的劳务费不予支付。作为对乙方违约的处罚。
11、乙方不得以任何理由偷窃材料、设备、施工机具、破坏半成品或成品，违者处以10倍赔偿且罚款不得低于2000元/次，甲方各项目部予以通报。情节严重送交当地司法机关处理。
12、乙方不得擅自使用大功率生活电器或易燃易爆的物品，否则每发现一次罚款200元并没收违规物品。
十一、保修期限：按国家规范规定保修期执行。
十二、争议解决方式：如有纠纷或未尽事宜双方协商解决，协商不成诉讼司法机关，诉讼管辖权法院为：江宁人民法院。
十三、合同生效及终止：
1、合同生效日期：双方签字盖章后即生效。
2、合同终止日期：合同工程全部完工验收合格，工程款支付完毕，合同即告
终止。
十四、附件：
1、附件一：承诺书
2、甲方的管理制度、项目管理规定、通知等是本合同的附件，具有本合同同
等的法律效力，且乙方已熟读并同意执行合同各附件的所有规定内容。
3、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。自双方签字、盖章之日起生效。甲方签章：乙方签章：
委托代理人：委托代理人：
联系电话：联系电话：
日期：日期：
根据“中华人民共和国经济合同法”和“建筑安装承包条例”的有关规定，经甲、乙双方协商达成以下协议：
一、工作内容：
甲方将XX施工工程烟道产品承包给乙方加工安装。
二、甲方责任
1．提供施工图纸、施工规范和技术交底。
2．甲方按施工图纸要求，提供预留安装洞口。
3．烟道与楼板周边封洞口由甲方自行处理。
4．安排好施工工序，协调各工种配合，提供升降机垂直运输。协调乙方食宿并通电，伙食费由乙方自负。
三、乙方责任
1．负责按图纸规定的材料进场，在甲方规定的时间内及指定的位置堆放整齐（一般堆放在各楼层），乙方在运输和施工过程中若有破损，由乙方负责。
2．按施工图纸（图集）及有关规范组织人员精心施工安装，保质保量完成。
3．在施工过程中所造成的质量问题，乙方负责处理，并承担所发生的一切费用。
4．做到安全生产，文明施工，因违章操作所造成的责任事故均由乙方自行承担。
5．提供产品检验报告书，所有检验费用均由乙方负责。
四、承包方式：包工包料。
工程完工后，由甲方派人员对烟道按质量标准进行检验，合格后实量计算工作量。
五、工程款的预算
六、付款方式
烟道安装完毕后，经甲方、监理和业主验收合格后支付项目部每区段烟道工程加工安装总工程款的70%，主体竣工业主验收合格后一次性付清。付款凭正式发票结算。
七、本合同自甲、乙双方签字盖章后生效，工程完工验收后，工程款全部结清，既日自行失效。
本合同一式四份，甲方执三份、乙方执壹份，双方签字盖章后生效。
甲方：乙方：
年月日
甲方：北京华业通置业有限公司
乙方：
根据“中华人民共和国经济合同法”和“建筑安装承包条例”的有关规定，经甲、乙双方协商达成以下协议：
一、工作内容：
甲方将XX施工工程烟道产品承包给乙方加工安装。
二、甲方责任
1．提供施工图纸、施工规范和技术交底。
2．甲方按施工图纸要求，提供预留安装洞口。
3．烟道与楼板周边封洞口由甲方自行处理。
4．安排好施工工序，协调各工种配合，提供升降机垂直运输。协调乙方食宿并通电，伙食费由乙方自负。
三、乙方责任
1．负责按图纸规定的材料进场，在甲方规定的时间内及指定的位置堆放整齐（一般堆放在各楼层），乙方在运输和施工过程中若有破损，由乙方负责。
2．按施工图纸（图集）及有关规范组织人员精心施工安装，保质保量完成。
3．在施工过程中所造成的质量问题，乙方负责处理，并承担所发生的一切费用。
4．做到安全生产，文明施工，因违章操作所造成的责任事故均由乙方自行承担。
5．提供产品检验报告书，所有检验费用均由乙方负责。
四、承包方式：包工包料。
工程完工后，由甲方派人员对烟道按质量标准进行检验，合格后实量计算工作量。
五、工程款的预算
烟道安装完毕后，经甲方、监理和业主验收合格后支付项目部每区段烟道工程加工安装总工程款的70%，主体竣工业主验收合格后一次性付清。付款凭正式发票结算。
七、本合同自甲、乙双方签字盖章后生效，工程完工验收后，工程款全部结清，既日自行失效。
本合同一式四份，甲方执三份、乙方执壹份，双方签字盖章后生效。
甲方：乙方：
年月日
烟道制作及安装协议
发包方：
承包方：
由发包方通知安装时间。
二、烟道、风帽、止逆阀数量按竣工图实际结算。（阁楼：按实际安装米数计算）。
规格250x320x3000 数量1000 米单价元总金额元
风帽250x300管体帽数量175 套单价元总金额元
三、质量要求技术标准,烟道按浙江省标准图集生产、安装。
四、交（提）货地点、方式：由承包方运至发包方工地。
五、运输方式及到达站港和费用负担：由承包方负担。
六、合理损耗及计算方法：由承包方负担。
七、验收标准、方法提出异议期限：由发包方、承包方、质监、设计部门按标准验收。
八、结算方式及期限：材料进场开始安装付合同总价的百分之三十，安装完工并经验收合格付至合同总价的百分之九十（在承包方提供合法的发票并办理相关手续后），竣工验收合格后一个月内付清余款。
九、违约责任：承包方应根据发包方的需要按现场实际进度做好供货、安装计划，发包方通知承包方进场施工，承包方需在三天内进场施工。每幢楼烟道安装自发包方通知开始施工三日内必须完成，每延迟一天罚款500元。如延期超出五天，发包方有权终止合同，承包方承担所有责任。因发包方原因造成工期延误的，承包方不承担工期延误责任。
十、解决协议纠纷的方式：有未尽事宜，由双方协商解决，协商不成，按《合同法》处理。
十一、其它约定事项：1、发包方配合承包方工作。2、烟道与楼板缝隙灌浆问题由发包方负责，发包方提供水电、辅助安装材料。3、承包方现场安装应确保工程的安全文明施工，若因本工程中由于安全工作不完善，违章指挥或操作造成的工伤事故，均由承包方负责。
十二、本合同一式二份，双方各执一份。签字之日生效。
发包方（盖章）：承包方（盖章）：
代表签名：代表签名：
联系方式：联系方式：
签订时间：年月日
烟道承包施工合同
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）甲方承包施工的XXXXX工程，为确保工期和工程质量，甲乙双方一致同意其中的厨房、卫生间烟道由乙方承包施工，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，甲、乙双方本着专项工程施工事项协商一致，订立本合同。
一.工程概况：
1.工程名称：
2.工程地点：
3.承包范围：
4.承包方式：包清工包烟道主料
5.工程工期：自接到甲方进场通知开始，随甲方进度。
二.甲、乙双方的一般权利与义务：
（一）.甲方的一般权利与义务
1.有权随时对工程质量、进度、施工安全进行监督检查，并随时要求乙方对工程质量、进度、施工安全等方面问题进行整改。
2.及时按合同约定向乙方支付工程款。
3.负责协商施工现场各方关系。
4.向乙方提供施工用水泥、砂子、石子、水电、模板、铁丝等，并承担费用。
5.验收前配合乙方对已完成工程进行成品保护，分包工程竣工验收合格后甲方负责乙方交付的成品保护。
6.为乙方提供施工必要的便利条件，不得对乙方施工设置人为障碍。（二）.乙方的一般权利与义务
1.乙方应主动与其他分包工程的承包方就交叉施工、施工配合、相互影响、施工顺序等问题进行协商、沟通。
2.服从甲方、监理的全面管理和各项现场管理规定，做到文明施工，保质、保量、按期完成施工任务。
3.严格执行设计、规范、规程、标准的相关规定，按其要求施工。
4.严格执行工序交接和隐蔽工程验收手续。
5.自行负责工程交付甲方前的成品、半成品保护，发生损坏由乙方自行修复。
6.乙方不得将本合同约定的工作内容分包或转包。
三.质量要求与验收、技术规格与标准
1.乙方的工程质量必须符合本合同要求、施工图纸及现行国家、行业、省、市相关规范。
2.严格按照发包方的施工技术交底施工。
四.合同价款与支付
（一）.合同价款：
烟道单价为元/m，防火止回阀元/个，工程完工按实结算。（二）合同价款支付：
15层以下完成后经监理、建设单位验收合格后支付至施工段的80%，15层以上全部完成后付工程总价的95%，余下5%竣工后三个月内一次付清。
五.
六.其他约定：
1.本合同中的未尽事宜，可以另行签订补充协议。
2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
七.争议纠纷解决方式：
1.本合同履行期间，双方发生争执时，在不影响工程进度的前提下，应友好协商解决。
2.双方协商不成时，可向合同签订地人民法院提出诉讼。
甲方（章）：乙方（章）：
联系人：联系人：
电话：电话：
地址：地址：
合同签订地点：
合同签订时间：
烟道安装施工合同协议 书 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
中宏丽舍T9住宅楼烟道制作、安装合同甲方：中国建筑第六工程局有限公司咸阳中宏丽舍项目部（甲方） 乙方：咸阳易方园工贸有限公司（乙方）甲方同意将中宏丽舍T9住宅楼工程中烟道的制作安装工程分包给乙方，为明确双方的权利和义务，为确保中宏丽舍T9住宅楼工程保质保量地完成，经甲、乙双方共同协商，签订以下协议，共同遵守： 一、工程名称及地址： 1、中宏丽舍T9住宅楼工程 2、地址：咸阳市人民中路16号 二、承包形式：包工包料、包质量、包安全、包现场文明施工。 三、承包单价及工程量计算： 1、按照实际施工部位计算工程量 2、承包单价及工程量计算： ①按照现场实际安装面积计算工程量； ②工程质量达到合格，产品名称型号、规格、数量、单价、金额见如下表格。乙方报价为烟道的制作安装全部费用，并且含税。不得由于材料、工资、运费、政策或其他与工程实施有关费用的跌涨而调整。 产品名称型号、规格、数量、单价、金额
乙方依据陕2001J57标准设计生产、加工，其质量标准未达到《中华人民共和国建筑工业行业的标准》JG/T3044---1998部颁标准。 五、工程款的支付及结算办法： 货运到工地后，甲方付总金额的60%，安装完经三方验收合格并竣工验收之后付至 95%，余款保修期满后返还（保修期为二年）。每次付款前必须提供正式发票,并且标 明收款单位、开户行以及帐户，且收款单位必须与合同一致。一切按程序执行，否则 不予付款。 六、质量、安全、工期 1、乙方在施工过程中，必须按照施工图纸及有关规范规定和经甲方批准的施工方 案进行施工，做到精心施工、严格管理，工程质量确保合格标准，乙方必须严格按国 家现行安全操作规程进行施工，并且遵守甲方制度的安全生产规章制度和奖惩制度， 做好安全教育工作。杜绝伤亡事故，月轻伤频率必须控制在%以内，如发生安全事 故，一切责任和费用由乙方自己承担，并且赔偿甲方因此受到的损失。 2、工期：年月日—年月日，按甲方要求及现 场需要配备劳动力，乙方配备足够的劳动力，保证甲方总工期目标的实现。在工程施 工期间，乙方必须完全服从甲方工期进度计划的安排。 3、若因乙方原因造成返修，乙方应对所造成的损失进行全额赔偿。 4、如遇停水、停电或不可抗力的原因，工期是否顺延参照甲方与业主间的约定。 七、材料、设备的管理规定： 1、甲方不提供任何材料、设备或工具，所有材料均由乙方采购，先报品牌、样 品，经甲方确定后，乙方负责按规定进行材料报验和检验，报验合格后方可使用，乙 方对材料的质量负有全面质量责任。乙方负责材料的送检与相关费用。 2、现场安装时所用的加固钢筋若由甲方提供，必须用前经甲方物资管理部门人员 过磅称重后方可使用。 3、主要材料为乙方本厂生产的排烟气道。 八、甲方的权利和义务：
烟道工程施工承包合同 项目名称：湖南鑫远集团鑫远·杰座综合楼（以下简称“本项目”）发包方：湖南鑫远建设有限公司鑫远·杰座项目部（以下简称“甲方”）供应方：（以下简称“乙方”） 身份证号码： 依据《中华人民共和国合同法》的规定，甲、乙双方就“本项目”工程施工承包事宜，经协商一致，签订本合同。 一、工程概况： 1、结构形式：地下二层，地上二十八层框剪结构。 2、建筑面积：总建筑面积约49763平方米。 3、工程地点：长沙市芙蓉南路与友谊路口相交处西南角。 二、承包方式：采取包工包料的承包方式，包质量、包安全、包进度、 包文明施工、包材料保管和机具设备及辅材。 三、承包范围： “本项目”施工图及相关设计文件和设计变更所，包含的全部烟道工程施工区域范围内的所属烟道施工的工作内容，自备工具、用具、劳保用品和辅助材料。承包范围内不记取任何计时工。 1、本工程所有烟道材料的卸车、现场吊运、现场清理、围墙范围内材料及机具的二次转运。乙方负责洞口清理、吊模、凿砼、灌浆、拆模、烟道开洞、厨房返边凿麻、砼浇捣密实度成型及养护，并达到结构自防水要求。 2、烟道按指定地点堆碼整齐，楼面材料、垃圾及时清理并按指定地点
堆放。 3、机械设备、工具及用具范围：①除现场配备的塔吊、施工电梯大型设备以外的该工种所有工具、用具全部由供方负责自备；②雨具、手套、安全带、安全帽等劳保用品。③该工种所有设备用电甲方只提供至配电箱（二级配电箱），其余电缆、开关、插头、三级配电箱等均由乙方负责。施工用照明灯具、电缆由乙方自备自收。 四、工程质量要求： 1、遵守甲方所制订的一切质量保证措施和国家的技术规范要求，严格按设计文件施工，符合相应施工规范及验收标准，严格按现场施工员、监理工程师、政府质监员要求施工。同时由项目部分层按月参照《建筑工程施工及验收规范》实行质量综合考评，确保分项工程验收达到省优良工程标准。 2、乙方所施工的烟道工程必须达到施工规范验收标准要求，如质量达不到要求造成一切经济费用由乙方承担，并承担甲方相应的经济处罚。 五、工期要求： 1、施工工期为：签定合同之日起壹个半月内完成全部烟道安装。 2、分段工期以甲方所排列的切实可行的施工进度计划，必须按时完成，同时满足工程总进度计划和月、周进度计划要求。 六、安全要求： 乙方严守安全操作规程，遵守《建设工程安全生产管理条例》，加强对所属人员安全生产教育；甲方施工员负责督查，发现违章有权限令乙方整改。
HNＪS—2008 工程编号: 合同编号: 湖南省建设工程施工合同 (补充协议书) 工程名称:外滩新城
工程地点： 发包人: 承包人: 湖南省建设厅 目录 第一部分合同协议书 一、工程概况 二、工程承包范围 三、合同工期 四、工程质量标准 五、合同价款 六、合同的文件 七、发包人承诺 八、承包人承诺 九、合同订立
第二部分通用条款 1 一般约定 2 发包人义务 3 监理人 4 承包人 ５材料和工程设备 6 施工设备和临时设备 7 交通运输 8 施工测量 9 施工安全、治安保卫和环境保护 10 进度计划 11 开工和竣工 12 暂停施工 １３工程质量 1４工程质量检测 １5 变更 16 价格调整 1７计价、计量与支付 18 竣工验收 1９缺陷责任与保修责任 20 保险和担保 ２1 不可抗力 ２2 违约 2３索赔 24 争议的解决 第三部分合同专用条款
1 一般约定 ２发包人义务 3 监理人 ４承包人 5 材料和工程设备 6 施工设备和临时设备 7 交通运输 ８测量放线 9 施工安全、治安保卫和环境保护 10 进度计划 11 开工和竣工 １２暂停施工 13 工程质量 14 试验和检验 15 变更 16 价格调整 １7 计价、计量与支付 １8 竣工验收 1９缺陷责任与保修责任 20 保险和担保 ２1 不可抗力 24 争议的解决 25 补充条款 第四部分合同附件及格式 附件一材料附表 附件二工程质量保修书
第一部分合同协议书 发包人:（全称) 湖南大鹏房地产开发有限公司 承包人：(全称) 为实施(项目名称）， 已接受承包人对本项目的中标。依据有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,共同协商达成如下协议。 1、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容：
烟道施工合同 篇一： 排气烟道生产安装合同 甲方： 乙方： 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，本着互惠互利的原则，经双方协商一致达成如下排烟气道生产安装协议： 一、工程概况该工程名称是武宣裕达·仙城世家，位于武宣县城北路。 二、承包价格及说明 三、质量要求 1、乙方的工程质量必须符合本合同要求、施工图纸及现行国家、行业、生、市相关规范 2、生产执行标准：桂05J602-A-6《住宅厨房、卫生间防火组合变压型排气道》。表观密实、平整，厚度为，允许偏差为2mm，其余允许偏差按上述图集执行。 3、安装质量要求，保证垂直度，固定可靠，层间烟道接头位置必须留在结构板面标高处。 4、乙方必须烟道及止回阀样品，经甲乙双方共同认可后进行样品封存，作为验收依据之一。
5、乙方的防水层必须保证烟道处楼板预留洞口补缝处不漏水。 四、双方职责 1)、甲方责任： 1、负责向乙方提供材料及提升机运输产品； 2）、乙方责任： 1、乙方应主动与其他队组对交叉作业进行施工配合、协调及沟通； 2、负责产品生产、运输及安装，严格按照有关规定进行施工； 3、向甲方提供烟气管道相关资料及材料合格证； 4、服从甲方监理的全面管理和各项现场管理规定，做到完工清场，否则由甲 方直接安排他人清理，费用从乙方的工程款中双倍扣回； 5、自行负责工程交付甲方前的成品、半成品保护，发生损坏由乙方自行修复； 6天完成，从甲方通知正式开始安装之日开始计算，如果因 甲方原因造成停工，乙方要以书面报告及时通知甲方，经甲方确认后方可 顺延工期；
7、乙方不得将本合同约定的工作日内容分包或转包。 五、工程款支付（按单栋楼号为结算单位） 甲方支付乙方开始安装的单栋工程总造价20%作为进度款，安装完毕支付 至工程款的80%，工程竣工验收合格后付清总工程款。 六、安全问题 1、双方必须严格按照甲方质量管理细则进行操作，严格按安全操作规程进 行施工，严格执行安全生产六大纪律和十大不准，十项安全措施； 2、乙方必须做到文明施工，确保安全。施工中的一切安全事故由乙方负责。 与甲方无关。 七、违约责任 1、如果因为乙方原因未能按时完工，逾期超过10天的，甲方有权按总价 的80%结算；逾期超过20天的，甲方有权单方面终止合同； 2、未尽事宜甲乙双方共同协商解决，协商不成时双方可向合同签订的工 商局申请调节或仲裁委员会仲裁，任何一方也可直接向人民法院起诉。
成品烟道施工合同 承包人（甲方）：永同昌建设集团有限公司 分包人（乙方）： 工程名称：漳浦尚城豪庭西区45#--49#楼 签订时间：2015.04 第一条标的物 第二条质量要求：排烟管道外观平整、顺直，尺寸必须符合要求，表面无裂缝及空洞，预留空洞尺寸符合要求，并根据甲方要求加工并负责安装完整，靠墙拼装，按规范要求施工。 第三条随附必备品、配件、工具的数量及提供方法：自备。 第四条合理损失标准及计算方法：水泥、沙、水电、及工地的垂直提升及工地管理配合费由甲方提供并承担相关费用。 第五条运输方式及到达站（港）和费用负担：由乙方负责运送到甲方指定地点。 第六条验收标准、方法、地点及期限：货到现场由甲方管理人员现场检验成品的外观质量以及规格。 第七条成品安装：乙方负责在成品烟道生产中预留甲方要求的孔洞。 第八条对标的质保期：壹年。 第九天结算方式：每栋楼烟道安装完成，经甲方验收合格付清全部费用。
付款方式：转账（需附劳务人员工资表） 第十条违约责任：由违约方承担一切经济损失。 第十一条合同争议的解决方式：本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决，也可以由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第二种方式解决：（一）提交仲裁委员会仲裁。（二）依法向诉讼人所在地人民法院起诉。 第十二条本合同自签定盖章起生效。 第十三条其他约定事项：未尽事宜，双方友好协商解决。 第十四条本合同一式陆份，甲方伍份、乙方壹份。 变更事项：甲方如有变更须提前壹天以书面盖章签字形式通知出卖方，并将所变更部分及时收方签字交于出卖方，特殊规格定制材料如有变更，所定制材料款计入工程造价并及时将该部分变更货款结算给出卖方才视为变更起效。 补充协议另立，双方签字盖章起效。 买方全称：卖方全称： 公章：公章： 地址：地址： 法人：法人 工程负责人：身份证号： 电话：电话： 签订日期：签订日期：
编号：_____________排烟管道施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
承包人（甲方）： 分包人（乙方）： 第一条标的物 第二条质量要求：排烟管道外观平整、顺直，尺寸必须符合要求，表面无裂缝及空洞，预留空洞尺寸符合要求，并根据甲方要求加工并负责安装完整，靠墙拼装，按规范要求施工。 第三条随附必备品、配件、工具的数量及提供方法：自备。 第四条合理损失标准及计算方法：水泥、沙、水电、及工地的垂直提升及工地管理配合费由甲方提供并承担相关费用。 第五条运输方式及到达站（港）和费用负担：由乙方负责运送到甲方指定地点。 第六条验收标准、方法、地点及期限：货到现场由甲方管理人员现场检验成品的外观质量以及规格。 第七条成品安装：乙方负责在成品烟道生产中预留甲方要求的孔洞。 第八条对标的质保期：年。
第九天结算方式：每栋楼烟道安装完成，经甲方验收合格付清全部费用。 付款方式：转账（需附劳务人员工资表） 第十条违约责任：由违约方承担一切经济损失。 第十一条合同争议的解决方式：本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决，也可以由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第二种方式解决：（一）提交仲裁委员会仲裁。（二）依法向诉讼人所在地人民法院起诉。 第十二条本合同自签定盖章起生效。 第十三条其他约定事项：未尽事宜，双方友好协商解决。 第十四条本合同一式_____份，甲方_____份、乙方_____份。 变更事项：甲方如有变更须提前壹天以书面盖章签字形式通知出卖方，并将所变更部分及时收方签字交于出卖方，特殊规格定制材料如有变更，所定制材料款计入工程造价并及时将该部分变更货款结算给出卖方才视为变更起效。 补充协议另立，双方签字盖章起效。 甲方全称：乙方全称： 公章：公章： 地址：地址： 法人：法人 工程负责人：身份证号：
建筑工程大劳务施工合同 工程承包人（全称）：（以下简称甲方） 劳务分包人（全称）：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，甲方根据工程需要将建设项目前期开工建设的部分土建和装饰工程等的劳务承包给乙方组织施工。根据甲方的要求和乙方的承诺，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就劳务分包事宜协商达成一致，签定本合同，共同遵照执行。 一、劳务分包人资质情况： 营业执照号码： 注册资本： 资质证书号码： 发证机关： 资质证书专业及等级： 安全生产许可证号码： 有效期： 二、工程概况及承包内容和承包范围： （一）工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、建筑面积：
4、建筑结构：框剪 5、甲方按元/m2发包给乙方（此单价不含任何税费，乙方按 国家规定应缴纳的一切税费均由甲方负责缴纳，但乙方必须的 提供等额人工费工资花名册及详细明细账附身份证复印件及工 程名称，以及周转材料租凭合同或购置发票，以及机械设备购 置或租凭合同或发票）。 （二）乙方承包内容和承包范围及费用： 1、依据设计图纸，技术洽商，图纸会审及设计变更的地梁下口以上土建工程全部内容，包括但不仅于：砼垫层，积水井的浇筑、砌砖井圈、砌砖基槽、基础场地内的抽水费用和所需各种工具的费用等全部施工内容。施工工序的所有用工、辅助用工、配合管理用工、施工放线用工、砼辅助放料用工、施工现场的文明施工，乙方所买材料上下车及楼层场地的清扫所有人工费，承担本工程的所有租凭材料（钢管、构件、大模、步步紧、圆钉、铁丝、拉杆、拉片、穿丝杆、PVC管、木条、木板、胶合板、安全四口五临边、内外架、防护架、施工操作平台所需的安全网、水平网、钢筋直螺纹套筒等），防护搭设、支模砼垫块、内衬制作，外脚手架工字钢及钢丝绳等辅助材料及安装维护，本工程建筑范围内乙方所需的施工照明灯具线路。止水螺杆、止水钢板、钢筋网、预埋钢筋、外加剂甲供。 乙方不包括内容：土石方、破砼桩头、散水、保温、外墙、抹灰外所有工作内容、厨卫设施安装及装修、石材干挂、幕墙、室内崁贴（公共部分地砖除外）、住宅室内二次装修、预留预埋补槽补洞、防
` 厨卫烟道工程 施 工 合 同 甲方；江西昌厦建设南京同仁项目部乙方： 签订地点：项目部办公室 签订日期：二〇一二年五月二十日
厨卫烟道施工合同 甲方：江西昌厦建设南京同仁项目部 乙方： 依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方的权利义务，本着自愿互利、权益平等的原则，甲方将南京同仁康博花园-康雅苑01、03栋及1#地下车库工程的厨卫烟道项目分包给乙方施工，经双方协商一致签订如下合同： 一、工程概况 1、工程名称：康博花园-康雅苑01、03栋及1#地下车库工程 2、工程地点：江宁开发区文心街好又多商场对面 3、工程结构形式、建筑面积：本工程结构形式为框剪结构；建筑面积约为25000㎡：。 二、分包范围及分包内容、工艺做法 1、分包范围：本工程所有的厨卫烟道（单道玻化纤维水泥单道直排烟道，含成套部件）。 2、分包内容：烟道预制、运输、安装、吊模、灌缝等一切工作内容。 3、工艺做法：放样→洞口修正→立烟道→较正垂直度→封堵洞口→安装烟帽
→安装防火止回阀→验收。 三、工期约定 1、总日历工期：10天。具体开工日期：2012年5月20日。 2、施工期间，按照甲方进度需求安排施工，不得影响下道工序施工。如有延误，每延期一天处罚人民币1000元。 四、工程安全要求、质量要求 （一）安全要求 1、安全、文明施工目标 （1）乙方人员必须严格遵守执行一切安全操作规程及规范规定等，杜绝违规操作，必须用好安全防护用品，遵守甲方的各项规章制度，服从甲方安全管理人员的指导，杜绝发生安全事故，如乙方违章作业造成的事故，乙方承担一切责任。 （2）安全事故责任界定：发生安全事故后，甲乙双方应及时写出事故报告，事故报告必须由乙方签字确认，并由乙方承担全部责任及经济责任。（二）质量要求 1、质量目标及验收标准： （1）达到该分项工程优良标准；符合现行建筑工程质量验收规范标准和相关文件规定； （2）符合甲方技术交底要求。 （3）同样板层（乙方先施工样板间（套）经建设、监理及甲方验收合格），必须经验收合格。 2、质量事故责任界定：发生质量事故后，甲乙双方应及时写出事故报告，事故报告必须由乙方签字确认，并由乙方承担全部责任及经济责任。
中宏丽舍T9住宅楼烟道制作、安装合同 甲方：中国建筑第六工程局有限公司咸阳中宏丽舍项目部（甲方）乙方：咸阳易方园工贸有限公司（乙方）甲方同意将中宏丽舍T9住宅楼工程中烟道的制作安装工程分包给乙方，为明确双方的权利和义务，为确保中宏丽舍T9住宅楼工程保质保量地完成，经甲、乙双方共同协商，签订以下协议，共同遵守： 一、工程名称及地址： 1、中宏丽舍T9住宅楼工程 2、地址：咸阳市人民中路16号 二、承包形式：包工包料、包质量、包安全、包现场文明施工。 三、承包单价及工程量计算： 1、按照实际施工部位计算工程量 2、承包单价及工程量计算： ①按照现场实际安装面积计算工程量； ②工程质量达到合格，产品名称型号、规格、数量、单价、金额见如下表格。乙方报价为烟道的制作安装全部费用，并且含税。不得由于材料、工资、运费、政策或其他与工程实施有关费用的跌涨而调整。 产品名称型号、规格、数量、单价、金额
乙方依据陕2001J57标准设计生产、加工，其质量标准未达到《中华人民共和国建筑工业行业的标准》JG/T3044---1998部颁 标准。 五、工程款的支付及结算办法： 货运到工地后，甲方付总金额的60%，安装完经三方验收合格并竣工验收之后付至95%，余款保修期满后返还（保修期为二年）。每次付款前必须提供正式发票,并且标明收款单位、开户行以及帐户，且收款单位必须与合同一致。一切 按程序执行，否则不予付款。 六、质量、安全、工期 1、乙方在施工过程中，必须按照施工图纸及有关规范规定和经甲方批准的施工方案进行施工，做到精心施工、严格管理，工程质量确保合格标准，乙方必须严格按国家现行安全操作规程进行施工，并且遵守甲方制度的安全生产规章制度和奖惩制度，做好安全教育工作。杜绝伤亡事故，月轻伤频率必须控制在0.1%以内，如发生安全事故，一切责任和费用由乙方自己承担，并且赔偿甲方因此受 到的损失。 2、工期：年月日—年月日，按甲方要求及现场需要配备劳动力，乙方配备足够的劳动力，保证甲方总工期目标的实现。 在工程施工期间，乙方必须完全服从甲方工期进度计划的安排。 3、若因乙方原因造成返修，乙方应对所造成的损失进行全额赔偿。 4、如遇停水、停电或不可抗力的原因，工期是否顺延参照甲方与业主间的约 定。 七、材料、设备的管理规定： 1、甲方不提供任何材料、设备或工具，所有材料均由乙方采购，先报品牌、样品，经甲方确定后，乙方负责按规定进行材料报验和检验，报验合格后方可使用，乙方对材料的质量负有全面质量责任。乙方负责材料的送检与相关费用。 2、现场安装时所用的加固钢筋若由甲方提供，必须用前经甲方物资管理部门 人员过磅称重后方可使用。 3、主要材料为乙方本厂生产的排烟气道。 八、甲方的权利和义务：
楼厨房烟道工程 施工承包合同 发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 根据经济合同法及其他有关法律法规，甲方现将衡山城国际花园1-5#楼厨房烟道工程交给乙方承包施工，为明确责任，确保工程顺利进展，经友好协商，甲、乙双方现订立本施工承包合同： 一、承包范围 厨房烟道工程的分包施工。 二、承包方式 全包，即包工、包材料、包质量、包安全、包工期。 三、合同价款 以乙方报送并经甲方审核的预算为准。 四、工期 进场施工时间以项目部的书面通知为准，各栋号烟道施工工期根据甲方的施工进度计划安排另行协商确定，以不违背甲方的总体施工进度计划为准。 五、质量标准 乙方必须严格按照国家及江苏省技术规范及昆山市相关要求精心施工，工程质量必须达到施工及验收规范规定的合格标准，确保该分包工程一次验收合格。若达不到合格验收标准，乙方必须无条件返修直至合格为止，造成的一切损失及后果均由乙方承担。 进场材料必须有出厂合格证明和合格的检验报告，材料现场检测必须合格，不符合要求所造成的退货及工期延误等一切损失由乙方承担，。 六、工程造价及结算办法 1、厨房烟道的结算包干单价：（见下表）
2、烟道的结算工程量以实际施工成型的工程量计算（按施工图范围）。 3、本结算单价为开票价。 七、工程款支付 1、烟道全部安装结束后的一周内，付该分包工程结算价款的60％工程款 2、工程竣工验收合格后的一周内付清余款。 3、凭正式税票支付工程款。 八、质量维修 在国家规定的保修期内，乙方应确保质量的维修工作使甲方满意。乙方在甲方发出维修通知的24小时内应立即派员进行维修。 九、安全与管理 1、乙方进场后，必须服从甲方的统一管理，对不服从管理者，甲方有权处罚。 2、凡乙方进场施工人员应进行安全教育，在施工中必须遵守国家和地方的安全操作规程及甲方现场安全管理规定。 3、乙方承担施工安全的全部责任，施工中出现的各种人身伤害、安全事故（含施工不当造成的第三者伤害），其一切责任及损失均由乙方承担。 十、双方工作 1、甲方工作 1）提供施工图纸； 2）提供乙方所需的材料堆放场地； 3）提供烟道施工的工作环境； 4）提供垂直运输机械； 5）烟道在楼板处的灌浆。 2、乙方工作 1）负责按甲方有关交底和现行的国家规范进行施工，并作好自检工作，确保工程质量、工期、安全； 2）做好施工组织管理，维持现场清洁，道路畅通，并及时清除垃圾及杂物； 3）进场施工前提供详细的施工进度计划给甲方，并按照经甲方批准的进度计划施工； 4）乙方应按照甲方质量、安全、环保/职业健康管理方面的管理规定施工。
工程施工合同 甲方（发包方）：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx（以下简称“甲方”） 乙方（承包方）：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx（以下简称“乙方”） 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的 权利、义务和经济责任、经双方协商同意签订本合同： 一、工程名称：明发云庭彩云街商铺 二、工程地址：xxxxxxxxxxxxx路9号 三、工程内容: xxxxxx云庭彩云街商铺4#101及#4-115,安装4000风量油烟净化 器贰台，4.5A离心风机贰台，排烟管道及风机支架、配电线路等。 四、甲方责任 1、对所提供的施工现场及情况和数据负责； 2、办理施工的有关手续并负责协调施工现场的工作开展； 3、负责施工调试及验收期间的水、电费用； 4、按本合同规定及时支付工程款； 5、负责设备配电柜前段供电线路的架设； 6、负责施工现场前期清理工作。 7、如甲方改变施工方案，其增加的费用，甲方应于结算本项目尾款时，一并追加 结清。 五、乙方责任 1、按甲方提供的情况及数据进行设备选型及施工； 2、完成材料及设备的购置、安装及施工，并保证质量； 3、按期施工、完工； 4、管理好施工现场，遵守甲方现场管理制度。 5、离心风机保修壹年，净化器电路部分保修壹年。 6、若保修件在保修期内出现问题，乙方3 日内进行解决，或按工程款的4% 进 行赔付。
六、工程造价及付款方式 1、工程造价为：人民币￥43000 元。大写人民币肆万叁仟元整。 2、付款方式 （1）安装完成后3月内一次性支付工程款￥43000 元； 七、工程期限 经双方协商，明发云庭彩云街烟道安装4#101及4#115的工程总工期为7 天（以开工签证之日起算，如遇不可抗力，同工期顺延）。 八、验收标准 工程验收以双方共同签字认可的“附件一：明发云庭商铺油烟净化改造方案” 为准，由双方在验收单上签字或盖章，若有问题，立即整改。 九、违约责任 1．甲方责任 未按合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙 方因此造成的损失。 2．乙方责任 若乙方未按合同规定履行造成延期，而给甲方造成影响损失的，乙方按合同 总额千分之一每天赔偿甲方。 十、合同终止 1．除因不可抗力的因素外，乙方擅自连续停工超过7 天以上，或擅自于施工中 停工日数累计达7 天以上时，视为乙方违约，甲方有权声明终止本合同的全 部或一部分。 2．甲乙双方违反本合同（包括附件）任一款的情形，经另一方以书面定期催告后，在规定时间内，被告知方仍未改善的，告知方有权声明终止本合同的全部或 一部分。 3．甲乙双方发生下列条款的任何一条，任何一方有权声明终止本合同的全部或 一部分。 （1）国家有关法律，法规的规定，宣告破产倒闭，与债权人达成协议； （2）办理清算； （3）办理公司的重整； （4）与其他公司的合并；
建设工程施工 分包合同ZHONGQIHOLDINGGROUP 中启控股集团 工程名称：文成花园40-41#、44-45#楼、地下车库工程 发包方：中启胶建集团有限公司____________________________ 承包方：大城县烽程水泥构件销售部________________________
建设工程施工分包合同 发包方（以下简称甲方）：中启胶建集团有限公司_________________________ 承包方（以下简称乙方）大城县烽程水泥构件销售部_______________________ 依照《中华人民共和国合同法》、中华人民共和国建筑法》、建设工程质量管理条例》、建设工程安全生产管理条例》、房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》及其它有关法律、行政法规、地方规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事宜协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 一、工程名称：文成花园40-41#、44-45#楼、地下车库工程___________ 二、建设单位：世侨融通（天津）投资有限公司_______________________ 三、工程地点：天津市武清区京滨工业园古达路 四、承包范围：文成花园40-41#、44-45#楼烟道、排气道安装 五、合同工期： 开工日期2016年9月30日 竣工日期：2016年10月30日 总日历天数30天。 第二条合同价款及结算 一、合同价款：金额（大写）：玖万伍仟柒佰元整 （小写）：Y 95700元 二、合同价款确定原则 固定价格合同
三、工程量计算规则：预制成型排烟道、排气道按m计算订货产品名称、型号、商标、数量、金额等： 四、本合同价款中已包括发生安全、质量等责任事故及不可预见事件的全部费用，如发生责任事故或不可预见事件所产生的一切责任（含经济责任）均由乙方承担，其经济损失及赔偿等全部包括在本合同价款中。 五、本合同价款已包含乙方人员的工资及劳保费用等，该费用由乙方负责支付并承担。 六、工程全部竣工后，乙方应于7日内提出工程结算书交甲方审核， 乙方提交甲方的结算造价总值不得超至审计完毕后工程造价总值的5%，否 则按规定由乙方承担相关费用。 第三条材料供应 一、乙方供应材料：水泥构件烟道、排风道 __________________________ 二、除甲供材料外，全部材料均由乙方自行采购。所有材料需要满足设
工程编号： 合同编号:2015-8 建设工程劳务承包合同 工程名称： 工程地点： 分项工程：烟道工程承包合同 发 包 人： 承 包 人： __________工程（集团）有限公司
烟道工程承包合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规范，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 _________________________________内墙抹灰装饰工程施工劳务分包事项协商一致，为了明确双方的责任和义务，特订立本合同，以资共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称： 2、建设地点： 3、建设单位： 4、设计单位： 5、施工单位： 6、结构类型： 7、建筑面积： 二、承包方式 采用包工包料，包烟道安装固定，验收合格。不吊模、不负责做防水反边和养护，甲方应留有标准预留洞口，一次性承包施工，如有凿洞，由甲方负责。 三、质量及验收 1、乙方进场的烟道产品应有出厂合格证，施工现场应出示厂家的资质证明等资料交甲方审查。
2、排气管道应具有一定强度，专用防串烟配件和专用防倒灌风帽应相应配套使用。 3、各栋号各楼层排气管道按照各户型的层高每层安装一节，安装时应跟标段项目部联系确定排气道防串烟排气口位置。 4、出屋面风帽（成品）、各楼层止逆阀（成品）必须灵敏可靠，且必须具有防雨、防雪、防倒风的功能，应外形美观，维修保养方便。 5、施工过程中，乙方应服从甲方指挥和整改意见。 6、按有关规定保证此排烟道竣工验收合格。 7、烟道竣工验收由甲方验收，验收必须达到合格标准。 四、烟道尺寸、使用部位及合同价格 五、工期期限 按甲方要求施工工期完成，具体工期天数按各栋号项目部的要求执行。开始时间为 2015 年 8 月 1 日至 2015 年 10 月 30 日。 六、工程结算方式及付款 1、结算方式：在合同签订时，甲方不设预付款（以各楼层包工包料的规格型号的米数进行估算）。工程款按工程进度支付已完成工程量70%，待该单项工程全部完成且验收合格所有资料完善后30天内付清余款。工程质量保证金为5%，一年以后全部付清。
厨房烟道工程施工合同书 甲方：茂名市建工集团有限公司中山市中澳*美丽花园项目部 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就中山市中澳*美丽花园J1、J2、A1、A2、RA、E1、E2、E3、C1、C2、C3、D1、D2 型厨房烟道安装工程事项协商一致，订立本合同，双方共同遵守。 一、工程名称：中山市中澳*美丽花园。 二、工程地点：中山市坦洲镇沙坦路。 三、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期、包验收、包文明施工。 四、承包范围和内容：本工程的所有烟道制作、安装工程的全项目工序；包括：制作、安装、油漆、成品保护及围护，现场材料、机具按文明工地规定整齐堆放及现场完工后清理工作，做到工完场地清，全部材料和机具在场地内水平、垂直运输和临时脚手架搭设与拆除工作等。 五、施工日期： 1、J1、J2型烟道安装天（约2007年月日至2007年月日）； 2、A1、A2、RA型烟道安装天（约2007年月日至2007年月日）； 3、D2、E2、E3型烟道安装天（约2007年月日至2007年月日）； 4、C1、C2、C3型烟道安装天（约2007年月日至2007年月日）； 5、D1、E1型烟道安装天（约2007年月日至2007年月日）； 以上时间以甲方书面通知开工时间起计，必须在不同施工部位的施工时间内完成，如不按时完成，每拖延2小时按不同施工节点分别罚款300元；如因甲方原因造成不能连续作业的工期顺延。 六、计算方式及承包单价： 1、烟道按米计算。 2、规格为300×400元/m。 3、规格为300×300元/m。 七、承包单价除包括第四条承包范围和内容外还包括以下内容：
烟道供货及安装合同 甲方：黄山新华联建设工程有限公司 乙方： 经甲乙双方反复友好协商，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任, 根据《中华人民共和国合同法》《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律法规, 遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程具体情况，确定以下合同条款共同遵守执行。 一、工程名称及地址： 1、黄山纳尼亚小镇K区8#9#10#工程 2、地址：黄山市徽州区永佳大道889号 二、承包范围及方式： 承包范围：建筑物的烟道供应、制作、安装及维护。包含角钢承托供应安装、风帽供应安装、风帽与避雷带连接、烟道与楼板的水泥砂浆连接、细石砼嵌实、防水处理等一切与烟道施工内容。 承包方式：包工包料、包机具、包供应、制作、安装；包质量，包安全文明施工、包验收。 三、承包单价及工程量计算： 1、按照实际施工部位计算工程量 2、承包单价及工程量计算： ①按照现场实际安装面积计算工程量； ②工程质量达到合格，产品名称型号、规格、数量、单价、金额见如下表格。乙方报价为烟道的制作安装全部费用，并且含税。不得由于材料、工资、运费、政策或其他与工程实施有关费用的跌涨而调整。 产品名称型号、规格、数量、单价、金额
以上单价包括：人工费、材料费、机械费、产品制作费、运输费、装卸费、产品安装费、施工配合费、二次搬运费、税金、保险、利润、售后服务费等一切明示或暗示的费用。 四、质量要求及验收标准： (1)烟道尺寸均按委托加工料单要求的规格、型号加工，产品符合国家、行业有关检验标准的要求； (2)外观质量：烟道内外表面应光滑平直，不得有凹凸不平，麻面、裂缝，拐角圆角平滑。端面平整无飞边。 (3)尺寸允许偏差：烟道两端部平面应方正，截面对角线误差w 3mm壁厚误差< 2mm侧向弯曲误差w 4mm长度误差w 4mm并不得有扭曲现象。 (4)副烟道进气口下隔板应封闭严密，不得有空隙，副烟道尺寸应上下对齐。 (5)承载力：轴心受压承载力设计值大于20KN抗弯承载力设计值等于4KN构件壁厚冲动力大于0.4N/mm.。 (6)烟道制品的耐火极限>1.0h满足国家、行业的有关规定。 (7)符合甲方技术交底要求，达到该分项工程优良标准。 (8)同样板层(乙方先施工样板间(套)经建设、监理及甲方验收合格)，必须经验收合格。 五、供货时间及结算方式： (1)合同签订后，由甲方电话通知为准，2天内乙方必须按甲方要求及时供货。 (2)结算方式：材料进场，按材料款30%付款 每栋工程安装全部完工，经三方验收合格并竣工验收之后付至85%，余款保 修期满后返还(保修期为一年)。每次付款前必须提供正式合法税务发票，并且标明收款单位、开户行以及帐户，且收款单位必须与合同一致。一切按程序执行，否则不予付款。 六、材料要求和试验费： (1)乙方施工中使用的所有材料要求证件齐全，符合建设单位及国家标准规定的合格材料。 (2)因乙方使用不合格材料造成工程质量不合格，乙方应承担甲方所有经济损失。 (3)乙方所用工程材料进场前必须出具合格的材料检验报告，材料进场后按规定进行抽检和送检必须复检合格，检验费用由乙方承担。
排烟管道施工合同 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
成品烟道施工合同 承包人（甲方）：永同昌建设集团有限公司 分包人（乙方）： 工程名称：漳浦尚城豪庭西区45#--49#楼 签订时间：2015.04 第一条标的物 第二条质量要求：排烟管道外观平整、顺直，尺寸必须符合要求，表面无裂缝及空洞，预留空洞尺寸符合要求，并根据甲方要求加工并负责安装完整，靠墙拼装，按规范要求施工。 第三条随附必备品、配件、工具的数量及提供方法：自备。 第四条合理损失标准及计算方法：水泥、沙、水电、及工地的垂直提升及工地管理配合费由甲方提供并承担相关费用。 第五条运输方式及到达站（港）和费用负担：由乙方负责运送到甲方指定地点。 第六条验收标准、方法、地点及期限：货到现场由甲方管理人员现场检验成品的外观质量以及规格。 第七条成品安装：乙方负责在成品烟道生产中预留甲方要求的孔洞。 第八条对标的质保期：壹年。 第九天结算方式：每栋楼烟道安装完成，经甲方验收合格付清全部费用。
付款方式：转账（需附劳务人员工资表） 第十条违约责任：由违约方承担一切经济损失。 第十一条合同争议的解决方式：本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决，也可以由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第二种方式解决：（一）提交仲裁委员会仲裁。（二）依法向诉讼人所在地人民法院起诉。 第十二条本合同自签定盖章起生效。 第十三条其他约定事项：未尽事宜，双方友好协商解决。 第十四条本合同一式陆份，甲方伍份、乙方壹份。 变更事项：甲方如有变更须提前壹天以书面盖章签字形式通知出卖方，并将所变更部分及时收方签字交于出卖方，特殊规格定制材料如有变更，所定制材料款计入工程造价并及时将该部分变更货款结算给出卖方才视为变更起效。 补充协议另立，双方签字盖章起效。 买方全称：卖方全称： 公章：公章： 地址：地址： 法人：法人 工程负责人：身份证号： 电话：电话： 签订日期：签订日期：
住宅排烟道施工合同 甲方（发包方）： 法定代表人： 乙方（承包方）： 法定代表人： 为了增强甲乙双方的责任、加强经济核算、提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方友好协商，特定立本合同，以共同遵守。 一、产品的名称、规格、单价、质量要求和数量。 1、工程名称： 2、工程地点： 3、规格、单价、数量： 该单价包含税金、运输、安装、补洞、不锈钢止回阀。不含任何施工配合费，工程款以转账方式支付并汇入乙方指定帐号。 4、质量：厨房排烟道及卫生间排气道规格强度符合图纸设计要求，出厂时产品应达到区05J602标准，提供出厂合格证及相关检测报告。 5、数量：甲方开具生产计划单，以实际安装数量结算。 6、合同总价款：元。 二、产品的安装
1、排烟道进场安装前，乙方对安装工人进行安全和技术交底，进场后由甲方对安装工人进行安全教育，相关手续甲乙双方办好并为此负责。 2、产品到工地经甲方按样品验收完毕方可安装，乙方必须服从甲方的施工安排。 3、乙方将排烟道吊装搬运至楼层指定位置进行安装，楼板预留洞灌缝按相关规范要求进行，不包防水。承托钢筋按要求放置，排烟道与墙体间的塞缝排烟道抹灰不在乙方安装工作范围内，排烟道出天面风帽基座由甲方完成。安装质量必须满足规范要求。 4、排烟道安装过程中所需的材料堆放场地垂直运输水电水泥沙石承托钢筋斗车等由甲方现场提供，楼板预留洞尺寸应为，进场安装前，少量的乙方现场解决，量大必须由甲方负责打凿清理好，乙方在安装时不得随意打烂现场的墙体。 5、进场时间月日安装。 三、工程款结算 1、货到工地并安装完成单体一栋楼工程量后，甲方须在七个工作日内付给乙方已完成工程量的。 2、乙方全部安装完毕后，甲方需在七个工作日内付给乙方合同总价款的。 3、余款待工地验收合格后，乙方向甲方交付排烟道相关验收资料，扣除3%质保金，质保期为二年，无其他质量无息返还，余下款项甲方须在十五个工作日内付清给乙方。 四、质量要求 1、乙方应严格按照国家标准和地方标准。 2、工程质量必须达到合格要求，否则须返工重做，费用乙方自理。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 住宅排烟道施工合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
要点 甲方（发包方）将住宅排烟道施工工程发包给乙方（承包方），双方就产品的基本信息、产品安装、工程款结算、质量要求、双方权利义务等事项作出约定。 住宅排烟道施工合同 甲方（发包方）： 法定代表人： 乙方（承包方）： 法定代表人： 为了增强甲乙双方的责任、加强经济核算、提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方友好协商，特定立本合同，以共同遵守。 一、产品的名称、规格、单价、质量要求和数量。 1. 工程名称： 2. 工程地点： 3. 规格、单价、数量： 产品名称规格数量单价 厨房排烟道 不锈钢止回阀 该单价包含税金、运输、安装、补洞、不锈钢止回阀。不含任何施工配合费，工程款以转账方式支付并汇入乙方指定帐号。 4. 质量：厨房排烟道及卫生间排气道规格强度符合图纸设计要求，出厂时产品应达 到区05J602标准，提供出厂合格证及相关检测报告。 5. 数量：甲方开具生产计划单，以实际安装数量结算。 6. 合同总价款：元。 二、产品的安装 1. 排烟道进场安装前，乙方对安装工人进行安全和技术交底，进场后由甲方对安装工人进 行安全教育，相关手续甲乙双方办好并为此负责。 2. 产品到工地经甲方按样品验收完毕方可安装，乙方必须服从甲方的施工安排。 3. 乙方将排烟道吊装搬运至楼层指定位置进行安装，楼板预留洞灌缝按相关规范要求进行， 不包防水。承托钢筋按要求放置，排烟道与墙体间的塞缝排烟道抹灰不在乙方安装工作范围内，排烟道出天面风帽基座由甲方完成。安装质量必须满足规范要求。
烟道工程合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方）甲方开发的港湾明珠南苑、港湾明珠北苑、青年华都、东进华都等项目，其厨房排烟道工程意向性委托乙方进行加工、制作和安装，为明确双方职责，经双方共同协商，现就有关事宜达成如下协议： 一、设计要求、规格、每根长度及价格如下： 二、数量、结算及付款方式： 产品数量、长度、规格、烟道进场时间及工期等根据现场工程形
象进度的要求按楼栋号由乙方派专人与甲方派驻现场工地代表书面对接确认（确认单经总包单位签字），确认资料作为合同附件及结算依据报合约审计部备案，具体确认格式详见附件； 价格结算：以上规格及相应价格为一次性包定，为不开票价格，含烟道制作、运输、安装全过程的所有工作内容及其费用，并包含辅材费、检验试验费、管理费、利润、措施项目费、规费及为履行本合同的风险等除税金以外的所有费用。 付款方式：按批次和楼号分批付款，材料产品进场安装结束经内部验收符合要求付30%，主体验收合格后付30%，竣工验收合格后付40%（备注：主体验收后最迟六个月）。 三、质量要求： 1、产品必须严格按国家建筑标准设计图集07J916-1组织施工，生产、安装必须符合设计及现行施工验收规范的要求； 2、烟道进场经监理、甲方现场驻工地代表检查验收和检测合格后方可使用，否则由此造成的所有损失均由乙方承担。 3、工程结束由乙方书面申请建设单位组织相关单位进行验收。 四、工期 根据甲方及总包单位工程形象进度的要求，按甲乙双方确认的时间进场和在规定的工期内完成所有工作量并达合格要求。每延迟一天则乙方向甲方支付300元/天的违约金，工期提前不奖，遇不可抗力时则工期顺延。 五、其他约定