公路工程劳务分包合同合同编号：甲方：法定代表人或项目经理：地址：电话：传真：乙方：法定代表人或负责人：家庭住址：电话：身份证号码（附身份证复印件）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方协商一致，签订本合同，双方共同遵守执行。

一、工程名称：二、工程地点：三、劳务分包工程内容及预估数量：四、工期:五、完成工作的质量要求:六、劳务分包价款以及计价方式：单价合同，以实际完成确认工程量和协议清单单价进行结算。

七、分包工程量的确定：完成工程数量依据《中华人民共和国交通运输部公路工程标准施工招标文件》（2009年版下册）技术规范与业主对该项目专用技术条款的计量原则按设计图纸进行计算，乙方按照甲方的要求完成任务后应向甲方提交工程量清单，由甲方计量人员审核工程数量，有关人员进行技术、质检审核后（不免除乙方工程后续质量缺陷责任），并经甲方项目经理确认，双方签字即发生效力。

如有争议，委托公路工程造价审计事务所进行审计（审计费甲乙方各承担一半），以审计结果确认乙方完成的工程量，如审计结果大于业主对甲方计量数以业主对甲方计量数为准。

如工程量发生变更（增加或减少），依据此条款按实际数量执行。

八、工程价款的拨付及结算方式：在乙方完成的工程量确定后，由乙方按照本合同约定的清单价格向甲方项目经理提交结算清单（未及时提交结算清单造成的未计量支付责任由乙方自负），甲方计量员、技术员、试验员、质检员、材料员、会计、项目总工、项目书记审核后，由甲方项目经理确认后双方在结算清单上签字，并加盖项目部公章后生效。

结算单一式三份，甲方两份，乙方一份。

结算单作为甲方向乙方付款的唯一依据，甲方任何个人签字（包括项目经理）单据均不能作为结付依据。

支付以业主支付周期为准，每月20日进行当月结算，如业主未支付清的计量款，此为业主行为，乙方不得向甲方主张权利。

业主支付后甲方按乙方完成额的85%支付，业主工程交工验收合格后支付10%，其余5%做为质量保证金。

付款时，由乙方的法定代表人、负责人或由其书面委托的人员向甲方出具收据（由甲方代扣税）或发票。

在结算某阶段款项时，乙方按照甲方要求的时间及时对帐并在对帐单上签字以表明款项付清额度。

工程变更款未到位，甲方有权待变更款到位后再行支付。

九、本工程由甲方供应的材料，其规格、型号等均由甲方核验后乙方（乙方的法定代表人、负责人或由其书面委托的人员）点交签证。

如有质量或数量异议，乙方应在接到材料后3日之内未使用的情况下，向甲方提出异议；如未提出视为质量及数量符合要求，乙方不得以此为由向甲方索赔或提出其它要求，如因材料出现问题引起引发的任何后果由乙方承担。

本工程由乙方自供和自采用于工程的材料，必须经甲方检验合格后，方可用于工程，材料检验并不免除乙方工程质量责任。

甲方供应材料品种价格（费用承担甲方/乙方）：乙方供应材料品种价格（费用承担甲方/乙方）：十、工程所需机械设备甲方提供设备名称及价格（费用承担甲方/乙方）：乙方提供设备名称及价格（费用承担甲方/乙方）：十一、考核验收本合同甲方要求在以下四方面对乙方进行考核合格后方可结算：1、工程质量（1）主要分项工程质量目标：（2）乙方按照施工图纸和技术规范要求，精心组织施工，精心进行测量控制和试验控制，保证工程质量，实现质量目标（工程质量标准以业主和本项目技术规范为准，质量评定以质监站或业主检查为准），维护甲方信誉。

甲方对乙方施工质量进行监督和验收。

如质量不符合要求，乙方应按甲方要求无条件进行返工，并承担所有费用，确保工程质量达到约定目标。

工程质量达不到约定要求的，甲方应不予计量。

（3）实现上述质量目标，按价款的％进行质量奖励；如质量未达到上述目标，经返工修复仍达不到上述质量目标的，甲方有权解除协议，没收履约保证金，并扣除工程款20%后清场。

（4）责任缺陷期以业主要求为准，责任缺陷期内乙方工程出现的质量缺陷，由乙方无条件返工处理。

2、安全生产（1）具体安全目标：（2）乙方必须认真制订和贯彻有关安全施工的规章制度，服从甲方管理，严格遵守安全操作规程，加强安全教育、检查和监控，确保施工安全。

现场发生伤亡和安全事故的，其责任、损失及赔偿由乙方自负（安全保险费用包含在工程价格内）。

（3）如乙方安全措施达不到要求，经甲方要求整改后仍达不到要求，甲方有权从乙方工程款中扣款，全部用于完善乙方安全措施。

3、工程工期（1）主要分项工程工期要求：（2）乙方应按甲方的要求按期完工。

如乙方在施工期间拖延工期，经甲方催促后7天之内不能完成甲方安排的工作任务，甲方有权扣除应付款10%作为违约金，在后期结算时从应付款中扣除。

如甲方催促后在15天内仍不能完成甲方指派的工作任务，甲方有权解除合同并将乙方清理出场。

合同解除后，甲方按照应付款的80%付清劳务费用。

4、文明施工和环保（1）文明施工和环保要求：（2）加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工、环保施工。

乙方必须按甲方文明施工和环保管理要求进行施工，如乙方文明和环保措施达不到要求，经甲方要求整改后仍达不到要求，甲方有权从乙方工程款中扣款，全部用于完善乙方文明施工和环保措施。

十二、甲方责任1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、环保、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。

2、组织及负责对乙方作业人员进行施工技术、措施，安全等方面的交底。

3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、工期、文明施工、环保等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验证工作。

4、按照合同约定向乙方支付工程款。

十三、乙方的责任1、按甲方要求的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，以及业主、监理要求，精心组织施工。

2、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应按时完成甲方下达的月工期计划。

3、按合同约定按时足额支付劳务人员工资（每月乙方造表，甲方监督，劳务人员签认，直接发放给劳务人员）。

4、乙方不得拖欠劳务工资、购料、租机等费用（如有拖欠甲方有权从乙方计量款和履约保证金中扣付，无款扣付的法律和经济责任由乙方承担）。

5、严格执行安全协议书的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。

6、按国家和新疆的有关规定，办理好进场前的规范用工手续。

（1）乙方应向甲方提供营业执照、资质证书等有效证件。

（2）乙方进入甲方施工区域的生产作业人员，应具备作业人员身份证、特殊工种操作证等有效证件。

7、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守甲方的各项管理规定，尊重监理和业主，并服从监理及业主的管理和要求。

8、乙方根据实际用工情况将劳务人员的名册上报甲方备案存查。

9、保守甲方机密。

十五、甲、乙双方在签订本合同时必须同时签订下列合同附件。

下列附件与本合同具有同等的法律效力。

1、安全生产治安、保卫、防火等协议书。

2、3、十六、乙方在本合同签订10日内向甲方交纳总价款5%的履约保证金，（金额：）。

在业主工程交工验收合格后，并且在乙方处理完毕所有的对外债务后，甲方返还乙方。

十七、在甲方按期向乙方付清了款项的情况下，在本工程施工阶段乙方对外发生的一切债务均由乙方自行承担。

乙方不得以任何理由转嫁于甲方，否则甲方有权从履约保证金中扣除上述费用。

十八、乙方须为其作业人员办理意外伤害以及工伤保险。

因在施工过程中发生的人身伤害或死亡事故，由乙方自行承担责任。

十九、乙方要照章纳税，结算时向甲方提供发票，或由甲方代扣税。

二十、乙方完成工作后，应向甲方提交报验申请。

甲方收到申请后7天内予以答复，认为不符合报验条件的，及时通知乙方修复工程。

如符合验收条件，甲方向监理及业主代表报验，报验合格视为乙方初步完工，但不免除乙方后续工作和质量缺陷责任。

报验不合格，及时通知乙方修复工程，直到报验合格。

二十一、甲方有权扣除总价款的5%作为工程质量保证金，在建设单位组织交工验收合格后，在责任缺陷期（2年）后，如无缺陷工程需修复，在建设单位颁发竣工证书后返还乙方。

如有缺陷工程需修复，乙方按甲方要求无条件修复，如乙方未及时修复，甲方有权按照实际发生费用从质量保证金中扣除。

二十二、在施工过程中，如完成的工作达不到质量要求，经甲方项目经理、质检工程师、技术人员要求，乙方须按照要求及时采取补救措施，修复工程。

如因修复工程造成延期，按照本合同延期条款执行。

因修复工程产生的费用由乙方自行承担。

二十三、本工程甲方委派同志为现场负责人，乙方委派同志为现场负责人，共同负责履行本合同的各项约定，并有权在双方往来的函件中签字，其他任何人如无授权其签字无效。

二十四、乙方在本合同履行期间对外产生的债务不得以本合同的效力而转嫁于甲方，即如发生诉讼，无论法院判决本合同有效与否，在甲方付清所有款项的情况下，乙方因本工程对外产生的一切债务均由乙方自行承担。

二十五、专用条款（协议条款）1、2、3、二十六、违约责任1、如甲方不按约定核实乙方的工程量、或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程款尾款时，未支付部分应按同期银行贷款利率支付违约金。

2、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：（1）乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付总价款3‰的违约金；（2）乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求，但能够达到国家规定的合格标准时，乙方应向甲方支付总价款5%的违约金；（3）乙方在承建工程期间，不得进行转包，如不遵守此条引发的法律责任和经济责任，由乙方承担，并没收履约保证金。

二十七、争议甲、乙双方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。

如协商不成的，可向甲方住所地的人民法院提起诉讼。

二十八、本合同自双方签字盖章且乙方每页小签并在乙方交清履约保证金后生效，至全部工程经竣工验收合格、工程价款结清后终止。

二十九、本合同未尽事宜，甲、乙双方可协商另订补充协议。

本合同一式三份，甲方持二份，乙方持一份。

甲方（合同章）：乙方（合同章）：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：地址：地址：电话：电话：。