当前位置:文档之家› 工程施工合同范本(简易)

工程施工合同范本(简易)

建设工程施工合同

发包方(以下称甲方):

承包方(以下称乙方):

根据《中华人民共与国合同法》与《中华人民共与国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中得权利、义务,经双方协商自愿签订本合同、

第一条工程项目

一、工程名称:

二、工程地点:

三、工程内容:

四、承包形式:

第二条工程期限

一、合同工期总日历天数天

开工日期: 年月日

竣工日期: 年月日

二、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延

1、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;停水停电2天以上;

2、因台风暴雨飓风等不可抗力得因素;

3、因人力不可抗拒得其她因素而延误工期。

三、因乙方原因造成施工延迟得,不得请求顺延工期。

第三条工程价款、结算及付款方式(就是不就是有付预付款或进度款得时候乙方开不了票?)

双方同意按下述第方式支付本合同价款,甲方付款前,乙方应提供正式发票。

第一种方式:本合同实行固定总价,经甲乙双方核定按本工程合同包

干价为元人民币(大写: )。任何政策性因素与市场因素均不调整包干价。

1、本合同签订后日内,甲方支付元工程款;

2、工程竣工经甲方验收合格后,甲方支付元工程款;

3、余款元作为质量保证金,待保修期满后十五个工作日内无息支付。

第二种方式:本合同实行按实结算,双方使用晨曦软件,依据最新现行定额计价规范与施工期(或材料定购期)得信息价(信息价不明确得以甲方确认材料价为准)进行计算,计算后得总价下浮%作为本合同得结算价款。

1、甲方于支付元;

2、乙方施工完成并经甲方验收合格后,提交竣工验收报告及工程决算书,经甲方审核确认后,付至结算价款得95%,留5%做质保金,待保修期满后15个工作日内付清。

3、工程量及价格签证,签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据、

第四条建筑材料、设备得供应与采购

一、工程材料、设备由乙方采购、(就是否都就是包工包料?)

二、乙方采购得材料、设备,必须附有产品合格证与试验报告才能用于工程,甲方认为乙方提供得材料需要复验得,乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求得,方可用于工程;复验不符合质量要求得,应退货处理,其复验费与退货损失由乙方承担。(材料进场就是不就是要甲方确认?)

第五条施工与设计变更

一、甲方签字认定交付得设计图纸、说明与有关技术资料,作为施工得有效依据,乙方不得擅自修改、

二、甲方因使用功能提出得变更内容,为不影响施工进度,乙方应先行实施,并及时做好现场签证。

三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据,工程采用包干价,对增减部份得工程款由甲乙双方协商确认。

第六条工程质量管理及验收

一、工程具备隐蔽条件,乙方先进行自检,并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收、验收合格,甲方现场代表在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽与继续施工。验收不合格,乙方予以整改后再交由甲方重新验收。

二、工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告(含竣工图、隐蔽工程签证与现场签证单及保修书等)。验收合格得,双方进行交接,验收不合格得,乙方应及时返工,费用由乙方自行承担,返工导致工期延误得,乙方应承担相应得违约责任。

三、工程质量应符合国家及行业规定得建筑工程质量检验评定得“合格”标准。

第七条安全施工

乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要得安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故得责任与因此发生得费用,由乙方承担。

第八条质量保修

一、本工程保修期限为年,自工程竣工验收合格起算、

二、在免费保修期内,乙方应保证通讯畅通,令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后小时内到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联系电话,应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接,拖延推诿,甲方将视为乙方放弃保修责任,有权自行解决,由乙方承担所有费用并加收10%得劳务费。

乙方保修联系电话:;乙方保修联系人: 。

第九条违约责任(乙方擅自修改图纸得违约责任,甲方延迟付款得违

约责任均无)

一、乙方未能按时竣工得,每延期一日应按工程总价款得向甲方支付违约金(从工程款中直接扣除);无故延期15日以上视为根本性违约,甲方有权解除本合同,乙方除应全额退还甲方已支付得工程款外,还应向甲方支付违约金人民币元。

二、工程出现质量问题视为乙方严重违约,视情节轻重乙方应按工程款得10—30%向甲方支付违约金(可从工程款中直接扣除),此外应赔偿因此给甲方造成得损失。(可否作为解除合同条件?)

三、协议一方擅自解除或终止本合同得,违约方应按工程款得20%向守约方支付违约金、

第十条纠纷解决办法

因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼、

第十一条附则

一、甲方代表为,乙方代表为。

二、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章后生效。

甲方: 乙方:

代表: 代表:

户名:

开户银行:

帐号:

年_____月_____日年_____月_____日

简易工程施工合同范本版

建设工程施工合同 发包方(以下称甲方): 承包方(以下称乙方):山东同兴建设有限公司 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称:大自然生物食品科技1#、2#车间 二、工程地点:大自然生物集团有限公司院内 三、工程内容: 四、承包形式: 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数天 开工日期:2017年7月10日 竣工日期:2017年8月31日 二、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延 1、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;停水停电2天以上; 2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素; 3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。 三、因乙方原因造成施工延迟的,不得请求顺延工期。 第三条工程价款、结算及付款方式 双方同意按下述第方式支付本合同价款,甲方付款前,乙方应提供正式发票。 第四条建筑材料、设备的供应和采购 一、工程材料、设备由乙方采购。

二、乙方采购的材料、设备,必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程,甲方认为乙方提供的材料需要复验的,乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的,方可用于工程;复验不符合质量要求的,应退货处理,其复验费和退货损失由乙方承担。 第五条施工与设计变更 一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,乙方不得擅自修改。 二、甲方因使用功能提出的变更内容,为不影响施工进度,乙方应先行实施,并及时做好现场签证。 三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据,工程采用包干价,对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。 第六条工程质量管理及验收 一、工程具备隐蔽条件,乙方先进行自检,并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格,甲方现场代表在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方予以整改后再交由甲方重新验收。 二、工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告(含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等)。验收合格的,双方进行交接,验收不合格的,乙方应及时返工,费用由乙方自行承担,返工导致工期延误的,乙方应承担相应的违约责任。 三、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。 第七条安全施工 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。

建筑装饰工程施工合同书范文(合同示范文本)

建筑装饰工程施工合同书范文(合同示范文本) Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-053747

建筑装饰工程施工合同书范文(合同示范 文本) 【合同范本】第一部分合同条件 一、词语含义及合同文件 第一条词语含义。在本合同,下列词语除协议条款另有约定外,应具有本条所赋予的含义: 1.合同:是指为实施工程,发包方和承包方之间达成的明确相互权利和义务关系的协议。包括合同条件、协议条款以及双方协商同意的与合同有关的全部文件。 2.协议条款:是指结合具体工程,除合同条件外,经发包方和承包方协商达成一致意见的条款。 3.发包方(简称甲方):协议条款约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。

甲方的具体身份、发包范围、权限、性质均需在协议条款内约定。 4.承包方(简称乙方):协议条款约定的具有工程承包主体资料并被甲方接受的当事人。 5.甲方驻工地代表(简称甲方代表):甲方在协议条款内指定的履行合同的负责人。 6.乙方驻工地代表(称简乙方代表):乙方在协议条款内指定的履行合同的负责人。 7.社会监理:甲方委托具备法定资格的工程建设监理单位对工程进行的监理。 8.总监理工程师:工程建设监理单位委派的监理总负责人。 9.设计单位:甲方委托的具备与工程相应资质等级的设计单位。 本合同工程的装饰或二次及以上的装饰,甲方委托乙方部分或全部设计,且乙方具备相应设计资质,甲、乙双方另行签订设计合同。 10.工程:是指为使建筑物、构筑物内、外空间达到一定的环境

简易建筑施工合同范本.pdf

简易建筑施工合同范本 合同编号:发包方:________________ 承包方:________________签约时间:签约地点:为了保证________施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《中华人 民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规 ,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。 一、工程名称:____________ 二、建筑面积(工程形式):____________ 三、施工地点:________________ 四、工期:1、开工:____年__月__日;2、竣工:____年__月__日;3、合同工期总共历时____天。 五、承包形式:________ 六、工程质量标准:________ 七、工程价款:共计人民币元。 八、付款方式:本合同生效后支付合同款项的__%,计____元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的__%,计____元;质保金___元,质保期满后支付。 九、质保期:____年。十、双方的责任义务1、发包方的责任义务 ①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源,满足开工条件。解决 施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷; ②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务 ①按发包方要求及图纸要求进行施工;②如期完成施工任务; ③接受发包方的技术指导和质量标准要求;④负责发包方提供料物及设备的保护; ⑤教育施工人员爱护甲方的材物,不得偷窃和损坏;⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;十一、其他 A4大小 \ 自由编辑 \ 最新最热 \ 标准模板 1、本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。 2、本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议

简易施工合同范本标准版本

文件编号:RHD-QB-K8053 (合同范本系列) 甲方:XXXXXX 乙方:XXXXXX 签订日期:XXXXXX 简易施工合同范本标准 版本

简易施工合同范本标准版本 操作指导:该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上,本着诚实守信、互惠互利的原则,根据有关法律法规的规定,达成如下条款,并由双方共同恪守。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 发包方(以下称甲方): 法定代表人: 承包方(以下称乙方): 法定代表人: 为了保证________施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。 一、工程名称:_______________。 二、建筑面积(工程形式):___________。

三、施工地点:_________。 四、工期: 1、开工:____年___月___日; 2、竣工:____年___月___日; 3、合同工期总共历时____天。 五、承包形式:____________。 六、工程价款:共计_______人民币元。 七、付款方式:本合同生效后支付合同款项的____%,计____元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的____%,计____元;质保金___元,质保期满后支付。 八、质保期:____年。 九、工程质量及验收: 本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求,质量合格。

十、甲方的责任: 乙方自行解决施工过程中所需要的水源、电源和运输道路问题;甲方协助消除妨碍乙方施工的障碍物; 十一、乙方的责任: 1、按照合同所规定的施工内容进行施工,确保工程质量,按照合同规定的时间如期完工和交付使用。 2、在国家规定的保修期内,对属于乙方责任的工程质量问题,免费无偿修理。 十二、特别约定: 1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故,均由乙方负责,并承担相关医疗、赔偿费用。 2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用,由双方共同协调处理。

个人私人建房施工合同范本

The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 个人私人建房施工合同

编号:FS-DY-67882 个人私人建房施工合同 甲方: 乙方: 根据《建筑法》,《经济合同法》及有关法律法规,甲乙双方在平等自愿,公平合理,互惠互利的原则下,通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议,为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为,特制定本合同规定,希望双方严格执行,共同遵守。 甲方将位于环城西路84号商住大约200平方米全框架混砖加三四层约100平方米自用房的建设施工工程经双方协商承包给乙方,经双方协商同意,就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议: 一、此次建房的施工承包方式为乙方包工包料。乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需要的所有设备、建房所用全部原材料,施工过程所需的水电费用由乙方支付,施工

人员的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工过程中,应注意施工安全,全程对施工安全负完全责任,因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方负完全责任。由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外的第三人人身及财产损害的,乙方应对此负全部责任。 二、被建房屋的建筑面积为300平方米,甲方将包括地梁地 下石角在内的房屋建筑工程的施工全部承包给乙方(其中包括粉外墙的涂料、斜屋面琉璃瓦、污水池一个、木工、水电管线安装)。乙方的施工承包单价为每平方米880元,工程总价款为264000元(大写:贰拾陆万肆仟元整)。 三、施工要求。 本工程施工方式为包工包料,面积价格一次性包死。工程每层甲方提供草图,未经甲方同意不得随便增加面积,不得偷工减料,使用劣质材料。确实需要变更的,需双方协商一致经甲乙双方同意后方可修改,并双方签字确定。 部分材料要求: 水泥:均使用红狮水泥分别为:上下圈梁,坡挑檐均使

简易的工程承包合同范本

简易的工程承包合同范本 发包人:(简称甲方) 承包人:(简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方 遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程范围: 4、承包方式: 二、合同工期 1、开工日期:年月日,竣工日期年月日,合同工期总天数天(以实际进场 施工之日算起); 三、质量标准 工程质量标准:合格、按照《****施工质量验收规范》验收。 四、合同价款 总计合同金额(大写)(人民币),小写¥。 五,付款方式 付款方式:本工程进场完成 %工作后10天内,发包人向承包人支付 %工程费用;本 工程进场完成 %工作后15天内,发包人向承包人支付 %工程费用;本工程竣工验收后20 天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。工程价款通过银行转(汇)入对方帐户 (以本合同注明帐号为准)。所有款项支付须先开发票后支付。 六、施工准备 1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化,完成后由发包人提交给设 计院,承包人协同参与技术交底以便图纸通过。

2、发包人应在施工前做好三通一平工作,提供基准测量点和水、电接入点; 七、安全责任 1、甲方指导乙方组织实施,检查乙方施工安全设施。 2、乙方应指派专人负责安全,施工现场应有安全标示和安全设施。 3、乙方在施工过程中出现责任事故,乙方负全部责任,甲方概不负法律和经济责任。 八、工程竣工验收及保修 1、承包人在工程竣工前三日内,应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收,如 发包人不能按期参加验收,须提前通知承包人,并与承包人另行商定验收日期,但发包人 必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收,其间所发生的管理费和其他损失均由发包 人承担; 2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议,但到期又不按期组织验收或发包人提 前使用的,视为验收合格; 3、竣工工程经验收合格之日,办理工程移交,从验收之日起三日内移交完毕,如发 包人不按期接管,致使工程发生损失,应由发包人承担; 4、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部 按期竣工,可作减项竣工,并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续; 5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修,保修期限届满后,承包人提供终身优惠服务。 6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工,按本 合同规定的时间提交质量合格的.工程产品,并对其负责。由于承包人施工质量不合格, 承包人应负责无偿给予修缮,使其达到质量合格。若承包人无力补充完善,需委托其他单 位时,承包人应承担全部工程费用。 九、现场代表 发包人现场代表_____,承包人现场代表_ _,双方代表的权利义务按本合同约定,解 决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知 对方。 十、违约责任 因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时,承包人除应负法律责任和免收直 接受损失部分的勘察费外,应根据实际损失向发包人支付赔偿金。

2019简易建筑施工合同范本

2019简易建筑施工合同范本 简易工程施工合同合同编号:发包方:________________ 承包方:________________签约时间:签约地点:为了保证________施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规 ,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。 一、工程名称:____________ 二、建筑面积(工程形式):____________ 三、施工地点:________________ 四、工期:1、开工:____年__月__日;2、竣工:____年__月__日;3、合同工期总共历时____天。 五、承包形式:________ 六、工程质量标准:________ 七、工程价款:共计人民币元。 八、付款方式:本合同生效后支付合同款项的__%,计____元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的__%,计____元;质保金___元,质保期满后支付。 九、质保期:____年。十、双方的责任义务1、发包方的责任义务 ①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源,满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷; ②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;④按时给承包方拨付款项和实行验收、结算;2、承包方的责任义务

①按发包方要求及图纸要求实行施工;②如期完成施工任务; ③接受发包方的技术指导和质量标准要求;④负责发包方提供料物及设备的保护; ⑤教育施工人员爱护甲方的材物,不得偷窃和损坏;⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;十一、其他 1、本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。 2、本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果,提交山东曹县人民法院提起诉讼。 3、合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。 发包方:承包方: 委托代理人:委托代理人:

简单施工协议书

简单施工协议书范本 甲方:______________________ 乙方:______________________ 一、工程项目 本工程全部项目的施工由乙方负责。 二、工程承包形式 以轻工形式承包。 三、工程质量本工程为合格工程,乙方严格按施工规范和图纸进行施工,严把工程质量关。因施工质量造成返工,损失由乙方承担,并对乙方____________________________________________________ - _____ 元/ 次的罚款。 四、工程日期:自开工之日起至____ 年______ 月_____ 日交付使用。 五、材料管理本工程中主要材料有甲方购进。乙方负责验收和监督材料的质量、数量、单价及材料购进后的保管、使用。以甲乙双方签字的收料单依据施工定额进行工程结算。 材料保管乙方要严格管理,出库、领料要有专人负责。严禁丢失和浪费。进入工地后,场内材料所发生的所有费用由乙方承担,因管理不善,交付乙方入库后,如有丢失、浪费和超预算使用,由乙方承担赔偿责任。 六、机械管理工程中所有机械及脚手架、模板、起重设备由乙方负 责。 七、结算方式本工程依据定额,按工程进度和实际工程量,对人工费、机械费、脚手架、模板、土建项目的水电费进行结算,按甲方支付能力进行付款。乙方发生费用的_________ %为质保金,质保期满年后全部付清。 八、费用提取 土建工程按乙方实际发生的工程量取企业管理费___ %,人工费按实际工程量每工日取_____ 元,利润按乙方实际发生的费用取三级,税金按乙方实 际发生费用取费。机械费、模板费等执行费用定额。 九、水、电费由乙方负责向当地供电部门进行结算。

私人房屋建筑合同范本文档

2020 私人房屋建筑合同范本文档CONTRACT TEMPLATE

私人房屋建筑合同范本文档 前言语料:温馨提醒,合同是市场经济中广泛进行的法律行为,人议,以及劳动合 同等,这些合同由其他法律包括婚烟、收养、监护等有关身份关系的协进行规范, 不属于我国合同法中规范的合同在市场经济中,财产的流转主要依靠合同。 本文内容如下:【下载该文档后使用Word打开】 房主人(甲方):_____________ 承建人(乙方):_____________ 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》的有关规定,结合本房屋修建工程的具体情况,为明确乙方在承揽建设甲方私人住宅工程中的权利、义务,经双方协商同意签订本。 一、建设地点:松陵镇南刘村 二、承建方式及施工准备 1.甲方将其住宅工程以包工的方式承包给乙方承建。 2.甲方应及时提供工程所需全部材料。 3.乙方自带泥工、木工、钢筋工、内外粉刷、盖瓦等建筑活动所需的一切工具,包括施工用的搅拌机、震动器等施工机械以及模板、搭架等。雨天做好遮雨措施,避免在捣制楼面时下雨影响楼面质量 三、承建工程价格及付款方式 1.工程总人工造价为人民币壹拾万五千元整(¥105000.00)。 2.付款方式:基础施工先付壹万,主体过半再付贰万,屋面

盖瓦再付贰万,拆脚线再付贰万,余款作为质量保证金,验收合格交房三个月后无质量问题全部付清。 四、施工安全要求 1.乙方施工人员必须具备一定的房屋建筑施工经验,以确保乙方所承揽建设的工程符合建设施工所要求的质量和技术要求。 2.乙方必须重点抓好工程的质量和安全施工,严格按照抗震安居房屋建设标准建房,在施工期间,以确保工程质量和安全,控制好各种可能存在的危险因素,消除安全事故的隐患,随时对工程质量、进度、安全三大要素加强全面检查和督促。 3.乙方必须按照安全施工规范和技术要求,采取严格的安全防护措施,在施工过程中要特别注意安全施工,杜绝一切事故,并承担由于自身安全措施不到位或不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。如有此类情况出现,责任与甲方无关。 五、工程质量。 1.乙方按甲方提供的图纸(要求)施工,若发现图纸有不合理部分,经甲乙双方共同协商,在取得明确一致的施工方案后乙方方可再进行施工。 2.工程质量应达到抗震安居房屋建设评定标准的合格条件。建房后的墙体、窗户安装、门等要做到平整、光滑,墙砖、地面做到平滑,杜绝空鼓,符合相关标准。墙面、屋顶、窗沿口等不得出现开裂、渗水等现象。 3.因乙方方面自身原因达不到工程质量合格条件,乙方应按甲方及其委派人员的要求返工、修改和重作,并承担导致返工、

工程简易施工合同范本

工程简易施工合同范本 发包方(以下称甲方): 承包方(以下称乙方): 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订木合同。 第一条工程项目一、工程名称:麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程 二、工程地点:麻城宋埠 三、承包方式:包工、包机械、包安全 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数10天 第三条工程价款、结算及付款方式 本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安装工程按每组300 元/组(一组24块电池板)。 1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的核定。 3、工程量的确认,所有工程量需双方到现场进行核对,达到标准的按单价★安装组数进行费用结算。 4、费用支付,施工结束后,甲方10日内支付相关工程费用. 第四条甲乙方责任

2、甲方需把料运至安装现场。 2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于lcmo 3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。 4、乙方需每天对自己成员进行安全检查,保证施工现场零事故。 5、乙方需对自己完成的成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条件进行维修。 第五条安全施工 乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。 第六条奖惩责任 2、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装,则按2MW二50000元标准进行结算。 2、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。 第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。 第八条附则 二、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字。 甲方:乙方:

合同范本之土建承包合同简易版

土建承包合同简易版 【篇一:简单_工程承包合同】 工程分包合同 一、发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 二、分包范围: 1、项目工程名称 " 2、合同价款 3、开工日期: 4、竣工日期 5、工程质量等级验收合格。 6、分包内容: 7、工程面积:平方米 三、计量及支付: 结算方式:进度款和结算款以分期付款方式结算。 ; 1、当工程量完成%,甲方应支付乙方%的工程款作为进度款。 2、全部工程完成后,经甲方验收合格,依据甲方单位与乙方现场签认的合格汇总数量确认单经甲方总工最后签认的工程汇总数量对乙方进行计量,一次支付剩余价款 %,缺陷责任期满付剩余价款至 %(扣除预付款及 %的质量保证金)。

3、工程验收合格后日内,凭经甲方有关部门审核签字的结算单和 合同书进行末次债务债权清理,工程余款根据甲方资金的实际情况 一次支付,不计息 四、承包人乙方的责任: 1、乙方必须对工程质量、安全、工期全面负责。并接受甲方生产、技术、安全、质量管理部门的监督指导。甲方不定期到施工现场检 查工程质量和安全,如发现工程质量、 安全达不到要求,由乙方承担相应经济责任。乙方不能全面执行合同,立即终止合同,并更换承包人。出现重大质量事故应由乙方承 担法律责任。 2、发生安全工伤事故的一切费用由乙方负担。如发生大、中型工 伤事故除费用按上属办法处理外,还要追究当事人的刑事责任。由 于质量返工,工期延误罚款,均由乙方负责。甲方的直接原因造成 的责任除外。 3、项目工程回访保修,按国家现行有效的规定执行。乙方预留总 价5%工程质量保证金,保修期满按合同规定清算。 【 五、甲方的责任: 1、;甲方负责对工程质量、安全、技术、工期的检查、监督、指导;不提供乙方为完成工程而使用的任何工具设备。 2、甲方负责项目工程的预算、签证、协调工程决算问题。 3、协调处理乙方同建设单位之间出现的有关问题。 六、本合同自甲乙双方签字之日生效。 本合同一式二份,甲方一份,乙方一份。 发包人(甲方):

个人建房施工合同范本

个人建房施工合同范本 随着农村体制改革的深化,经济快速增长,农民建房的愿望越来越强烈,自建房遍地开花,签订个人建房施工合同需要注意什么呢?以下是为大家整理的个人建房施工合同 乙方(承包人): 甲方将位于XXXXX的自用房屋加层施工工程承包给乙方。经双方协商,达成如下协议: 一、承包方式:甲方房屋加层施工工程以包工不包料的形式承包给乙方,按实际施工面积以元/平方米的价格计价,斜顶上瓦以 元/平方米价格计算。 二、工程内容: 1、临街铺面在现有一层的基础上加盖两层,主体部分要求为斜面瓦屋顶,楼梯、阳台为平顶。 2、铺面以内的空地部分的基础及主体屋面,共计2层,房顶为钢混平顶。 3、以上两项工程施工到初粉,要求做到内外墙用水泥砂浆打底刮平,地坪清光。 4、布好三线两管,即电线、电视线、网线、屋顶落水管和卫生间出水管。 三、施工安全:乙方负责施工期间的安全生产责任。从工程开工到工程竣工验收合格为止,在施工过程中,由于乙方的原因导致施工人

员及施工人员以外的第三人人身及财产损害的,均由乙方全部负责,甲方不承担任何责任。 四、在工程开工前,甲方负责接通水、电,并按工程进度提前准备好钢筋、水泥、砂子、石子等建筑材料。 五、工程质量要求: 1、乙方按工程设计图纸及甲方的要求施工,未经甲方同意,乙方不得擅自更改施工要求。 2、乙方完成基础以及每层的梁、柱、板面布筋后,由甲方组织有关人员进行质量监督和验收,达到标准后才能进行下一步的施工。如因乙方原因造成返工,返工材料等费用由乙方负责。 3、梁、柱、楼面的浇筑必须一次性完成。 4、工程竣工后,由甲方组织相关人员按施工技术要求进行检查验收。如出现建筑质量问题,由乙方重新修缮直到符合甲方质量要求为止,并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的全部损失。重新修缮的费用(包括修缮工时费用和材料费用),全部由乙方自行承担。 5、上条所说的建筑质量问题,包括以下等方面: (1)线路不通; (2)主体墙与水平地面不垂直、墙壁凹凸不平、开裂; (3)主体柱与水平地面不垂直、断裂、露筋; (4)横梁、圈梁断裂、露筋、明显扭曲; (5)天板或地板开裂、塌陷、露筋、不与水平面垂直; (6)梁、柱、板面中空;

简易道路施工合同范本

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 简易道路施工合同范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

甲方: 乙方: 甲方工程由乙方城建,为明确双方的责任和义务,确保工程顺利完成,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定,结合本工程具体情况,经双方协商签订本合同如下: 一、工程概况 1、工程名称:________________________________________ 2、工程内容:________________________________________ 二、工程合同造价: 本工程共计肘,单价元/肘,合计元。 三、施工期限 本工程工期自年月日至年月日。 四、工程价款的支付与结算 在乙方施工任务完成后,甲方一次性付活工程款。 五、甲乙双方责任 (一)甲方 1、配合乙方迁移一切影响施工的障碍物,帮助乙方协调所需用土、沙方。 2、待工程结束后,负责组织有关人员进行验收。 3、定期不定期对工程施工进行质量检测。 (二)乙方 1、严格按照合同、工程技术标准及工程质量管理要求组织施工。

2、工程完成经业主等有关单位验收合格交付为准,如出现质量问题由乙方 负责维修赔偿。 3、施工期间无条件服从甲方及监理部门的监管。 4、保证所有施工机械符合施工要求。 六、安全施工与检查 乙方应遵守安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工,因乙方安 全措施不力造成事故和因此发生的费用,由乙方承担。甲方不得要求乙方违反安 全规定进行施工,因甲方导致的安全事故,由甲方承担相应责任。 七、本合同未尽事宜,甲乙双方应本着相互谅解的原则,随时协商解决。因协商 无效,提交新野县人民法院解决。 八、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字盖章后生效。项目工程有 关款项全部计算完毕后自行失效。 甲方:(签章) 乙方:(签章)

2020年简易建筑施工合同范本

2020年简易建筑施工合同范本 建设单位:(以下简称甲方)施工单位:(以下简称乙方)依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲乙双方协商一致,甲方愿把改造工程承包给乙方施工,为明确双方责任,确保工程顺利完成,特订立如下合同条款,以致共同遵守: 一、工程项目 1、工程名称: 2、工程地址: 3、工程范围: 4、承包方式:包工包料。 5、承包造价:元(大写:)。 二、工程期限 根据本工程,经甲乙双方协商一致,总工期天。(雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后,工期相应顺延) 开工日期为20xx年月日至20xx年月日,总工期天。 三、本工程竣工质量为一次性合格工程 1、乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工;四、工程价款支付及结算 本工程按进度付款,具体金额由双方协商为准。

五、其它约定 1:甲方承担的安全责任、权利 (一)甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程; (二)甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程,熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案; (三)甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业,并按规定给予处罚; (四)甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。 2:乙方的责任、权利 (一)乙方施工时是安全生产的直接责任人,必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度; (二)乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险,并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险,在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故,由乙方承担全部负责; (三)乙方应对现场安装施工的行为完全负责,乙方安装施工人员不得违章作业,不得冒险作业,不能疲劳作业,并按规定做好防护工作; (四)乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品,不能满足安全施工需要时,人员不得进入施工

建筑施工合同范本2020

建筑施工合同范本2020 发包方:_________ 承包方:_________ 依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、行政法规,甲 方将赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目施工发包给乙方, 由乙方负责承包施工。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双 方就本建设工程施工事项协商一致,明确双方的权利义务关系,经协 商订立本合同。 一、工程概况 工程名称:赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目 1、路基长5公里,路面宽3、5米,总计整修面积17500平方米,中标价3万元。 2、路面长5公里,路面沙化宽 3、5米,厚15厘米,总计沙化面 积17500平方米,中标价12万元。 3、铺设涵洞4道,涵洞深3、5米,中标价2万元。 工程内容:路基处理、沙面层、小桥涵、路肩培筑。 二、工程承包范围 承包范围:施工设计全部内容。 三、工程价款及支付方式:合同价款金额合计(大写):壹拾陆 万元(人民币)¥:16万元。 工程价款按工程进度分期分批支付,工程验收合格后决算。甲方 扣工程总价款的5%作为质量保证金,工程竣工无质量缺陷后付给乙方。 四、双方的权利义务:

1、由甲方提供图纸,乙方必须按图纸和公路改造工程技术规范的要求施工,乙方确保质量达到合格。 2、乙方必须在签订合同之日起3日内开工。 3、甲方对乙方的施工有监督管理权,甲方按施工进度对乙方的施工实行验收,验收合格后,方可实行下一工序的施工。 4、未经甲方同意,乙方不得更换项目经理,否则,甲方有权终止合同。 5、乙方不得将工程项目转包,未经甲方同意不得分包。否则一经查实,甲方有权终止合同,同时不承担任何由此引发的法律责任。 6、乙方在施工过程中,确保施工安全。若出现工伤等安全事故,由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的,由乙方负责赔偿。 7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。 8、施工所需缴纳的各种税费由乙方承担。 五、违约责任: 1、乙方必须按时竣工,否则,每超期一天,按1000元/天支付违约金。 2、若乙方中途终止合同,则其前期施工的投入,甲方不予赔偿,甲方所拨付的工程价款由乙方退回。 3、若甲方对工程质量实行验收不合格,需要返工、修复的,则乙方无条件返工、修复,直到达到要求的标准,其损失由乙方自负。 4、若甲方无故中途终止合同,给乙方造成损失的,由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准,需要返工、修复,而乙方不予返工、修复的,则甲方有权终止合同,解除承包关系,乙方的投入损失自负,甲方所拨付的工程价款由乙方退回。

简易的工程施工合同范本(完整版)

合同编号:YT-FS-4590-60 简易的工程施工合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

简易的工程施工合同范本(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 简易工程施工合同 合同编号:发包方:____ 承包方:____签约时间:签约地点:为了保证____ 施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的 目的,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共 和国建筑法》及其他法律法规 ,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致, 订立本合同。 一、工程名称:____ 二、建筑面积(工程形式):____ 三、施工地点:____ 四、工期:1、开工:____年__月__日;2、竣工: ____年__月__日;3、合同工期总共历时____天。 五、承包形式:____

六、工程质量标准:____ 七、工程价款:共计人民币元。 八、付款方式:本合同生效后支付合同款项的__%,计____元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的__%,计____元;质保金___元,质保期满后支付。 九、质保期:____年。十、双方的责任义务1、发包方的责任义务 ①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源,满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷; ②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务 ①按发包方要求及图纸要求进行施工;②如期完成施工任务; ③接受发包方的技术指导和质量标准要求;④负责发包方提供料物及设备的保护;

个人房屋装修合同样本简单版

个人房屋装修合同样本简单版 房屋进行装修,需要和装修队签订好合同,确保装修的质量。下面是由为大家整理的“个人房屋装修合同样本范本”,仅供参考,欢迎大家阅读。 个人房屋装修合同样本简单版(一)甲方:_________________代表人:_________________ 乙方:_________________代表人:_________________ 依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定,结合住宅装饰工程施工的特点,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方经友好洽谈和协商,就双方的住宅装饰工程的有关事宜,达成如下协议: 一、工程概况 1、工程地点:_____________________。 2、工程内容及做法:详见双方确认的工程预算表、施工图和工程内容。 3、承包方式:双方商定采取下列_________种方式。 (1)包工包料; (2)包工、包部分材料; (3)包工不包料。 4、工程期限及保修期:工程期限_________天。自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。保修期:_________月。自工程竣工经甲方验收合格,双方签字之日起计算,并由乙方开具工程保修单。 5、合同价款及付款方式: 本合同总价为(大写):_________(小写)_________元,合同生效后,甲方按下的约定向乙方支付工程款: 开工前三天,支付(合同总价____%)________元; ________年____月____日支付(合同总价____%)________元; 双方验收合格,支付(合同总价____%)_________元。 工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算单,并将有关资料送交甲方,由甲方在____天内审核完毕如无异议视为同意,并在签字同时结清工程余款,工程发票(合同总价)中所应缴纳的税金由甲方承担。 二、双方应尽的责任及义务 甲方: 1、开工前_________天,为乙方入场施工创造条件,腾空房间,清除影响施工的障碍物,对只能腾空的部分房屋而滞留的家具、陈设应归堆,遮盖,采取保护措施; 2、提供施工期间的水源、电源,并承担相应费用; 3、负责协调施工队和邻里之间的关系; 4、不得变动建筑主体或者承重结构,如确需折改原建筑结构、设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续; 5、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用; 6、对工程质量、施工进度进行检查和监督; 7、甲方家庭成员对工程的意见,均需经过甲方代表与乙方接触。 乙方: 1、根据施工图纸,提供施工方案和进度计划,交甲方备案认可; 2、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;

简易工程施工合同范本

简易工程施工合同范本 建设工程施工合同 发包方(以下称甲方): 承包方(以下称乙方):山东同兴建设有限公司 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同. 第一条工程项目 一、工程名称:大自然生物食品科技1#、2#车间 二、工程地点:大自然生物集团有限公司院内 三、工程内容: 四、承包形式: 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数天 开工日期:2017年7月10日 竣工日期:2017年8月31日 二、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延 1、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;停水停电2天以上; 2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素; 3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期. 三、因乙方原因造成施工延迟的,不得请求顺延工期。 第三条工程价款、结算及付款方式 双方同意按下述第方式支付本合同价款,甲方付款前,乙方应提供正式发票. 第四条建筑材料、设备的供应和采购 一、工程材料、设备由乙方采购。 二、乙方采购的材料、设备,必须附有产品合格证和试验报告才

能用于工程,甲方认为乙方提供的材料需要复验的,乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的,方可用于工程;复验不符合质量要求的,应退货处理,其复验费和退货损失由乙方承担. 第五条施工与设计变更 一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,乙方不得擅自修改。 二、甲方因使用功能提出的变更内容,为不影响施工进度,乙方应先行实施,并及时做好现场签证。 三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据,工程采用包干价,对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。 第六条工程质量管理及验收 一、工程具备隐蔽条件,乙方先进行自检,并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收.验收合格,甲方现场代表在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工.验收不合格,乙方予以整改后再交由甲方重新验收。 二、工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告(含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等)。验收合格的,双方进行交接,验收不合格的,乙方应及时返工,费用由乙方自行承担,返工导致工期延误的,乙方应承担相应的违约责任。...感谢聆听......感谢聆听... 三、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。 第七条安全施工 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患.由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。 第八条质量保修

标准版建筑工程合同范本(word模板).docx

编号:_________________ 标准版建筑工程合同范本 甲方:________________________________________________ 乙方:________________________________________________ 签订日期:_________年______月______日

合同编号:___________________ 甲方:__________________________ 乙方:__________________________ 依据甲方的需求,并本着平等互利的原则,甲乙双方经友好协商,就甲方的医院管理信息系统(以下简称_______系统)的应用软件工程签订本合同。 第一条适用法律 1.1 本合同适用法律为:《中华人民共和国技术合同法》、《中华人民共和国著作权法》和《中华人民共和国计算机软件保护条例》及《中华人民共和国合同法》等有关国家法律法规。 1.2 上述文件时间有不一致时,以日期在后的文件为准。 第二条合同范围 2.1 乙方负责完成甲方的_______软件系统。涵盖的范围_______系统软件安装、调试和对整个_______系统的技术支持、服务与培训等工作。 2.2 产品内容(价格见附页) 第三条责任和义务 3.1 双方共同责任严格根据本协议实施本项目的内容,并协商解决合作中出现的有争议的问题。 3.2 甲方的责任和义务 3. 2.1 按本合同的付款条款支付所需款项。 3. 2.2 负责项目中的领导、组织和协调工作。 3.

2.3 提供场地、人员、相关设备、必要的文档资料和数据,协助乙方做好_______系统的实施工作,并且甲方运行用友医院管理信息系统的设备环境,应满足软件对运行环境的基本要求。 3. 2.4 试运行结束后______天内,组织人员和乙方人员一起组成验收小组,并安排场地和设备,进行_______软件试运行的验收工作。 3. 2.5 a.甲方定期做好系统数据备份,并对备份数据进行妥善保管。b.甲方在应用过程中发现软件出现异常,应及时与乙方取得联系,并记录当前故障现象,便于乙方作出诊断。c.甲方在乙方服务人员服务完成后,配合检查软件系统运行是否正常,并在现场服务请求单上签字确认。 3.3 乙方的责任和义务 3. 3.1 按照本合同所规定的时间完成甲方相关人员的培训和_______系统软件安装、调试及数据初始化,并与甲方一起组成验收小组进行验收。 3. 3.2 对甲方_______进行________年内的软件升级、服务、培训、技术支持。 3. 3.3 无偿向甲方提供相应的软件使用文档,包括《操作手册》,并保证上述文档的清晰、完整和正确。 3. 3.4 乙方对甲方在使用用友软件过程中,因设备故障、操作失误等造成的数据丢失、利润或营业额损失或费用增加,以及因不按正常操作规范使用软件或软件被盗、

相关主题