单项工程施工合同/协议书范本

法定代表人：

身份证号码：

承包方（以下称乙方）:

法定代表人：

一一身份还号码' _____________________________________________

风险提示：发包人的相对义务

根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

根据《屮华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它仃关法

律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本

一、工程内容

按施工图纸设计方案务站点、区间交通设施或单项工程项目的工作内

容，具体为：部分工程。

二、工程期限

1、工期总天数天；

XB期:一____ 空旦_______________ 日; __________________________

风险提示：关于实际竣工日期的规定

当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之口为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

竣工日期：年月日。

2、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延：

在施工中如因停电、停水小时以上或连续冋歇性停水、停电天以上（每次连续小时以上），影响正常施工；停水停电天以

±;因台风暴雨飓风等不可抗力的因素；因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。

3、因乙方原因造成施工延退的，不得请求顺延工期。

三、工程价款、结算及付款方式

1、甲方按乙方所完成之实际施工进度，每月或每一单项工程完工后，根据业主给甲方拨付或结算之工程款，到甲方帐户后三天内按%扣除税金和管理费后支付给乙方。

2、质保金：质保金按工程总造价的%逐月或每单项工程逐次扣除, 待工程完工并通过竣工验收年后，据实返还。因质量原因造成的返修, 由乙方负责，返修费用由乙方承担。工程保修期间，乙方应在收到甲方书面通知日内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，其费用由甲方在

乙方质保金内扣除，不足部分山乙方支付。

四、一建筑材料、设备的供应和采购

风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求吋，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、

:工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由

I

■此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

I

:发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定

I

:的，或因发包人原因导致交货n期延误或交货地点变更等情况的，按

I

»

•照发包人违约的约定办理。

1、工程材料、设备由乙方采购。

2、乙方釆购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，

甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按耍求提供复验报告。经复验符合质量耍求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。

五、施工与设计变更

1、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依

据，乙方不得擅自修改。

2、甲方因使用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方应先行实施，

并及时做好现场签证。

3、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据，工程采用包干价，对增减部

份的工程款由甲乙双方协商确认。

六、工程质量管理及验收

风险提示：工程质量未符合标准的归责

因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

1、质量标准：工程质量符合标准。

2、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。

七、安全施工

乙方应遵守工程建设安全生产仃关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

八、违约责任

风险提示：明确违约责任

在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同

中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各

方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。............ ..............

1、乙方未能按时竣工的，每延期一日应按工程总价款的向甲方

支付违约金（从工程款中直接扣除）；无故延期日以上视为根本性违约，甲方有权解除本合同，乙方除应全额退还甲方己支付的工程款外，还应向甲方支付违约金人民币元。

2、工程岀现质量问题视为乙方严重违约，视情节轻重乙方应按工程款的 %向

甲方支付违约金（可从工程款中直接扣除），此外应赔偿因此给甲方造成的损失。

3、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付

违约金。

九、争议的解决

因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、签订地点

本合同在签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

I•二、合同生效