钻孔桩项目施工劳务分包合同
甲方：
乙方：
为确保甲方承建的工程顺利施工，确保工程质量，优质按期完成施工任务，甲方决定将其总承包施工的桩基工程劳务部分分包给乙方。为了更好地加强协作，互相配合，：明确双方责任，顺利完成本劳务分包的施工任务。根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》有关规定，双方本着平等、诚信、自愿的原则，经双方友好协商，就工程劳务分包事宜达成一致，订立本合同，共同遵守。第一条工程概况
1.1建筑工程名称：
1.2建筑工程地址：
1.3钻孔桩138根。
第二条工程劳务分包范围
本工程采用包工不包料的方式。承包范围：设备进出场、桩位、定位、放样、桩基施工(灌注砼、桩成孔、清孑L、泥浆护壁)完成以上工作内容所需要的机具均由乙方负责。
第三条劳务分包工程单价(以下简称包干单价)
本桩基工程桩径砷600mm单价每米为180元人民币工程量计算，以原地面至孔底计算。
本劳务工程单价为固定单价，单已包含为完成该工程所发生的所
有人工费、劳务管理费、工具费、低值易耗费、小型机械费、工人社会保险费、劳保用品费、二次转运用工，为满足工程施工需要而发生的建筑工程以外的零星工程人工费，安全文明施工和不可预见费等。第四条其他说明
1、设计变更，甲方要求更改所造成的增加工作量或引起的返工费应及时办理签证手续并经甲方签字确认。因设计变更造成乙方工程量增加或减少，则按减少的工程量增减劳务费。
第五条其他要求
5.1工程中涉及到的安全文明工作均由乙方负责施工，并满足安全生产标准及达到主管部门验收合格并达到省优质工程标准。
5.2对于甲方提供的材料乙方在施工过程中严禁浪费。乙方有负责保管甲方提供的材料的义务，现场每次进材料均需材料人员签字确认。
第六条双方责任
6.1甲方责任：
1、提供桩基施工(含设计变更)图纸和工程地质勘察资料各壹套，并制定进度计划。
2、甲方必须按合同约定的时间支储工程款。
3、施工现场的“三通一平”(水、电满足2台桩机正常施工)。
4、甲方对乙方进场人员有进行综合治理的权利，对违反甲方现场管理规章制度或不服从甲方管理的乙方人员，甲方有权对其进行处罚。
5、甲方提供乙方施工人员的住宿；甲方应提供乙方正常的施工条件。
6、甲方根据工程的进度，将钢筋原材料分批供应到施工现场，乙方负责按现场管理的要求，将钢筋分批、分规格搬运到加工车问或指定地点，其人工费用已包含在工程的结算单价中。砼提供至孔口。
7、负责清理地下障碍物：停水、停电要提前告知乙方，否则由此造成的质量、工期及安全事故由甲方承担。
8、甲方负责协调解决业主所应负责解决的其他事宜。
9、施工过程中如遇停电八小时以上及不可抗拒的自然因素影响施工，工期则延均由甲方承担。
10、如因现场地质与地，发生时，价格应相应时调整较大变化。
乙方责任
1、乙方必须根据施工进度和质量要求，安排足够、合格的材料设备工具及
技术人进场施工。
2、乙方在施工期间必须严格按照施工管理条例进行施工，落实安全责任制，
负责对施工人员进行安全教育，确保安全生产，经综合评估认定乙方施工范围内
安全文明不达标时，甲方有权另派完善以上工作，其费用由乙方承担。
3、乙方必须严格遵守安全生产操作规程，严格按照安全施工管
理条例进行
施工，落实安全责任制，负责对施工人员进行安全教育，确保安全生产!因乙方
原因产生的安全事故，乙方承担全部责任。
4、乙方自带所有的施工工具及个人安全防护用品，如安全带以及工作面上
用的照明电线及灯具。
5、乙方施工项目若在监理、甲方及省级以上安全质量检查中不符合要求应
按规定时间整改完毕。
6、乙方必须按照甲方制定的进度计划按时保质保量地完成施工任务。
7、除甲方的安全教育外，要求乙方全体工人进行经常性教育，每周至少两
次，并提供工人亲自签名的安全教育记录，给甲方安全员，乙方还应及时做好每
天的班前活动。
8、如因业主的设计变更而引起更改，乙方应积极配合施工，工程量以监理
签证和建设单位的决算为准。
9、甲方要求乙方在合同外施工范围内的工程量，乙方应积极配合施工，甲
方以单价形式付给乙方报酬。、
1¨{南稚H乍区应严栝按熙甲蒯髓舛鹎涪勘胡。
“·啼靴争夏同匿mt堂芏区粤彳—}卜r毛萌4够财艮掘项目部宾排鹎删一闻扣
每周派人清理宿舍及周边的卫生，如乙方拒绝清理，甲方派一止淖理费用畦庀农丽r～
-担，一
12、乙方负责承包范围内的验收通过工作，如因乙方原因造成验收时间拖延
或人、材损失，由乙方承担。
劳务-2017-0001号合同 建筑工程劳务分包合同书 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理总局 二0一七年十二月
建筑工程施工劳务分包合同 甲方(劳务发包方)： 乙方(劳务承包方)： 依照《中华人民共和闰合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方共同协商达成一致，特订立本合同。 一、工程概况： 1.1工程名称： 1.2工程业主单位： 1.3工程承建单位： 1.4工程地点： 1.5结构形式： 二、标准规范及质量标准： 除本工程总(分)包合同的约定外，本合同适用标准规范 如下： 2.1符合国家质量标准，按照国家颁布的施工及验收规范组织施工和验收，以地方和公司质量管理部门或项目质量小组实测实量验收，并按照国家现行质量验收标准评分为依 据，质量等级为合格。 2.1队组必须按施工长的技术交底进行施工，每道工序的质量必须达到施工长的要求，不能以队组的个人意愿或过去队组在其他工地的做法去施工，否则造成的返工的由乙方负责并负责返
工费用。 三、乙方分包的材料及工作内容： 3.1分包范围：主体结构、砌体工程。 3.2材料部分：施工周转材料模板，木方、铁钉、铁线、内外钢管；机械、人工倒混凝土设备、小机械及自用各种工具和劳保用品。 3.3工作内容：主体工程部分：人工费、钢筋制作安装、模板安装及拆除，混凝土浇筑、砌砖，过梁、内外架、连续梁等所有施工的工程量包验收合格工程。 四、甲方负责材料及自理的项目费用： 4.1建筑物所用四大主材：钢材、水泥、砖、石砂、砂等。 4.2提供工人住宿、铺位铁床架、铺板、厨房、劳务的工具房、仓库、办公室等。 4.4工程定位测量、放线十字线或七字线由甲方提供，乙方派人配合。 4.5按图纸和进度及时提供主材、负责消防、铁艺、铝合金门窗、烟道箱、防水等工程。 4.6栏杆工程、变配电工程、通风工程、一、二级电箱电缆。 4.7提供施工及生活用水用电条件(即三通一平) 五、计算规范及单价： 5.1计算规范：按国家20l3年版建筑定额中建筑面积规范执行，以最终双方确认的结果为准。 5.2主体固定单价：按建筑面积计算，单价为270元/㎡，以实际浇砼板面积计算工程量。（含劳务人工费，模板，木方，步
钻孔桩项目施工劳务分包合同 甲方： 乙方： 为确保甲方承建的工程顺利施工，确保工程质量，优质按期完成施工任务，甲方决定将其总承包施工的桩基工程劳务部分分包给乙方。为了更好地加强协作，互相配合，：明确双方责任，顺利完成本劳务分包的施工任务。根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》有关规定，双方本着平等、诚信、自愿的原则，经双方友好协商，就工程劳务分包事宜达成一致，订立本合同，共同遵守。第一条工程概况 1.1建筑工程名称： 1.2建筑工程地址： 1.3钻孔桩138根。 第二条工程劳务分包范围 本工程采用包工不包料的方式。承包范围：设备进出场、桩位、定位、放样、桩基施工(灌注砼、桩成孔、清孑L、泥浆护壁)完成以上工作内容所需要的机具均由乙方负责。 第三条劳务分包工程单价(以下简称包干单价) 本桩基工程桩径砷600mm单价每米为180元人民币工程量计算，以原地面至孔底计算。 本劳务工程单价为固定单价，单已包含为完成该工程所发生的所
有人工费、劳务管理费、工具费、低值易耗费、小型机械费、工人社会保险费、劳保用品费、二次转运用工，为满足工程施工需要而发生的建筑工程以外的零星工程人工费，安全文明施工和不可预见费等。第四条其他说明 1、设计变更，甲方要求更改所造成的增加工作量或引起的返工费应及时办理签证手续并经甲方签字确认。因设计变更造成乙方工程量增加或减少，则按减少的工程量增减劳务费。 第五条其他要求 5.1工程中涉及到的安全文明工作均由乙方负责施工，并满足安全生产标准及达到主管部门验收合格并达到省优质工程标准。 5.2对于甲方提供的材料乙方在施工过程中严禁浪费。乙方有负责保管甲方提供的材料的义务，现场每次进材料均需材料人员签字确认。 第六条双方责任 6.1甲方责任： 1、提供桩基施工(含设计变更)图纸和工程地质勘察资料各壹套，并制定进度计划。 2、甲方必须按合同约定的时间支储工程款。 3、施工现场的“三通一平”(水、电满足2台桩机正常施工)。 4、甲方对乙方进场人员有进行综合治理的权利，对违反甲方现场管理规章制度或不服从甲方管理的乙方人员，甲方有权对其进行处罚。
冲孔桩劳务合同协议书 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-SANYHUASANYUA8Q8-
机械冲孔桩桩基劳务承包协议 甲方： 乙方： 工程名称： 施工地点： 甲方承接的工程，乙方以自己的专业技术承包该工程的基础冲孔桩施工劳务，为了明确双方权利及义务，经双方平等协商，达成以下协议：第一条：承包内容：本工程设计图所示机械冲孔桩的劳务及机械（包含机械进出场、设备安装、成孔、协助放钢筋笼、孔桩砼浇筑）。 第二条：技术要求：桩径1.0米、1.2米，桩孔深度、桩数满足设计要求。 第三条：质量标准： 1、工程质量必须达到国家规定的“合格标准”。 2、乙方在施工过程中必须严格按照国家质量规范、设计图纸施工；工程质量以业主、设计、监理和建设工程监督站验收为准；达不到合格标准不予以验收，直至达到合格为准，若造成一切损失，均由乙方负责及赔偿。 第四条：工程费用及结算方法 1、工程计量方式 （1）、以现场的回填地平面至桩底的深度计算工程量； （2）、每根桩工程量以总包单位收方为准。 2、工程单价 1、孔直径为：1米以下（含1米），单价：（元/米）。
2、孔直径为：1.2米，单价：（元/米）。 包干费用包括：成孔设备费、人工费、设备安拆费、机具进出场及上下车费。不包括:成孔的水、电费、税收、泥浆的清运及其他技术措施费、现场的移机费。 3、付款方式 乙方设备进入施工场地，安装调试完成后甲方按每台钻机给乙方预付开办费壹万元，桩施工完成后一次性结算，扣除预付费用，付到所完成产值的80%，余款在基础竣工验收完后，一月内一支性全部付清。 第五条：工期及进度 工期：合同范围内工程，乙方人员进场作业之日起至承包工程全部竣工，工期为天，因不可抗拒的自然因素和非乙方原因，则工期顺延。 第六条：甲方责任 1、负责现场“三通一平”水、电、路及场地平整等。提供施工所需水、电、并把施工所需电线接至施工现场100米内使用，并保证施工期间的用水、用电需要，在乙方开工前负责道路畅通、场地平整、作好现场协调工作。提供乙方施工人员的住宿场所。 2、黄泥、片石、排浆由甲方送到施工场地，负责水电费、黄泥、片石、排浆费。 3、测量放出桩的中心点，并负责对桩位进行复核、校验和控制并向乙方提供有关钻孔资料（地质、水文、平面位置图等）进行技术交底，甲方派专人监督施工，如发现问题及时指导并纠正。如因甲方指导或变更所引起的
钻孔灌注桩施工分包合同 合同编号： 发包方（甲方）：河北路桥集团 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1.1 工程名称：北磐石桥。 1.2 工程地点：北磐石村东。 1.3 承包范围及内容：除主要原材料外钻孔灌注桩的全部工序。 1.4 承包方式：本工程采用“包工期、质量、安全、文明施工、环境保护、及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。 第二条合同工期 2.1 乙方接甲方进场通知后日内做好施工现场准备工作。 2.2 合同工期：本工程于年月日开工，至年月 日竣工，共个日历天。 2.3 工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天， 按本合同总价的计算，按天累计。 2.4 遇有下列情况之一，经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后， 可考虑工期延长（如业主不同意工期延长，则按上述2.3执行）： a.因不可抗力的影响； b.重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方工程进度 无法按原计划进行； c.非乙方原因的停电、停水造成停工时间连续12小时以上。 d.业主原因的工期调整。 2.5 发生不可抗力，乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划， 尽一切可能保证工期。 2.6 发生不可抗力的费用承担： 2.6.1 人员伤亡由其所属单位负责，并承担费用；
2.6.2 造成乙方设备、机械的损害及停工等损失由乙方承担； 2.6.3 所需清理修复工作的责任与费用的承担，甲、乙双方根据具体 情况另行协商。 第三条工程质量 3.1 乙方必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸、设计 说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。确保工程质量为合格。 3.2 质量达不到要求时，乙方须向甲方支付违约金，违约金 为质量修复的全部费用。 3.3 本工程质量必须通过甲方、业主、监理、质监站的验收和确认。 第四条环境安全标化 4.1 乙方须加强自身的施工现场管理，执行甲方一体化管理体系的各 项要求和施工现场的环境安全管理计划，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，不发生环境和职业健康安全事故。 第五条合同造价 5.1 乙方须按本合同规定的工期、质量等级和合同条款要求完成本合 同第1.3条承包范围内的全部施工内容，本合同单价是综合包干单价，是不再计取任何费率，为完成本合同内容所发生的一切费用，一次包死不再调整的单价。工程量按实际结算。 5.2 本合同总价暂定为人民币：元整。 5.3 工程量及综合单价： 5.3.1 工程量暂定为： m3（M）。 5.3.2 钻孔灌注桩工程量计算规则: 钻孔灌注桩工程量按桩设计长度（以设计的桩顶标高至桩底标 高，计算长度时不增加预留长度）乘以设计截面面积，以立方 米计算。。 5.3.3 工程量增减变更、签证须经甲方和业主代表共同书面签字认可 后方可作为工程量结算增减依据，未经甲方、业主代表共同书面签字认可的工程量增减变更、签证不能作为结算依据。 5.3.4 钻孔灌注桩综合单价为：元/ m3，此单价以含钢 量 KG/ m3计算，结算时实际钢筋含量超过或少于此单价的含钢量时，钢筋按元/吨调整。 5.3.5 本综合单价包括但不限于如下内容：桩位测量定位放线、桩机
合同编号 工程劳务分包合同 工程承包人（甲方）： 劳务分包人（乙方）： 签订日期：年月日 签订地点：
关于对《工程劳务分包合同（范本）》有关问题的说明 《工程劳务分包合同》共35条，使用时要求原则上不对其具体条款进行修改。根据实际情况，某些条款可以由当事人另行约定。就合同文本的使用说明如下： 1.本合同文本适用于工程承包人（施工总承包人或专业工程施工承包人）将施工项目中的劳务作业部分进行分包活动。工程承包人根据自身及项目实际情况决定是否进行劳务分包，不需经发包人同意，这一点与工程专业分包不同。本合同适用的劳务分包作业有13种，在签订工程劳务分包合同时一定要注意其适用范围。 2.第九条“项目经理”，可以根据具体情况增加对分包方不称职项目经理替换程序的具体条款。 3.第十条“甲方义务”，根据具体情况可以做适当调整。 4.第十一条“乙方义务”，根据实际情况可以增加乙方其他方面的义务。 5.第十五条“保险”，对于劳务分包方人员及机械设备保险情况一定要通过合同条款严加控制。 6.第十七条“劳务报酬”，在合同文本中提供了劳务报酬的三种计价方式供选择。根据劳务作业的种类及项目的具体情况进行选择，并可对选定的计价方式进行细化规定。劳动报酬计价方式选定后，删去合同中其他两种计价方式规定，同时将合同以下条款中的另两种计价方式相关内容删去，相应序号进行调整，保持合同的统一性。 7.第二十五条“违约责任”，对于违约金的规定应当由双方充分协商加以确定。 8.第二十七条解决争议的法律程序只能在仲裁和诉讼之间选择一种。填写仲裁名称时，要写明仲裁机构的准确名称，如“北京仲裁委员会”；选择诉讼方式，应尽量填写我方所在地人民法院。关联交易指中石油集团与股份公司签订合同。 9.第三十五条“补充条款”，此条款为当事人之间规定本合同文本规定条款不能满足需要时，可在此根据需要填写。 10. 为保证合同条款的完整性，使用时请在画横线的地方填写双方商定的内容，不采用或不填的条款应在空格处划删除线。 11.签字人应为公司法定代表人、负责人或法定代表人、负责人授权的代表。签署前甲乙双方应分别提供签字人的授权书。
钻孔桩施工合同 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方充分协商，就怎村桥钻孔桩工程施工事项达成一致，签订本合同。 第一条合同概况 1.1工程名称：拉林公路改造工程二标 1.2工程地点：日多乡怎村 1.3工程内容：钻孔及成孔灌桩 1.4工程范围：甲方承包范围内的桥桩，乙方以自身完成量为准。 1.5工作内容： ①成孔灌桩：钻机进出场、埋护筒、钻孔、清孔、机械调遣费、临时驻地、下试笼、下导管、灌注混凝土、泥浆外运，碴土合理规范堆放以确保工地文明施工等，钻孔桩成桩的一切机械、材料、人工费用均在合同包价内（不含吊车、挖掘机）。 ②发电机乙方自租（不含柴油），如使用变压器电源，甲方根据冲击钻配置的发电机及乙方使用时间扣除发电机租赁费。 ③自购黄土。 第二条合同工期 2.1开工日期：年月日；完工日期：年月日 合同工期总日历天数 2.2合同工期只是指明本合同工期总的日历天数，开工和完工日期为拟定。具体开工日期按乙方机械设备进场调试好即开工。
第三条工程质量 3.1确保工程质量全部达到国家现行的工程质量验收标准。 3.2一类桩95%以上，杜绝三类桩。 3.3满足业主对工程质量的其它要求。 第四条安全目标 4.1安全目标：消灭人身重伤和死亡事故，消灭重大和一般安全事故。 4.2乙方应对自己的全部人员进行安全法规和安全生产教育培训，未经教育培训的人员，不得上岗作业。施工前甲方技术人员应当就有关安全施工的技术要求向乙方及乙方作业人员进行交底，并由双方签字确认。 4.3乙方必须按照甲方安全标准要求组织生产，在施工期间无条件接受甲方正常的安全检查，发现施工安全隐患时，乙方应及时整改。 第五条合同价款 5.1合同价款内容： 双方议标协商的项目综合单价，包含了本项目施工中所需的设备费、进出场费、劳务费、安装费、维护费、管理费、利润和本工程中可能遇到的一切风险、以及施工中发生的其他费用等。 5.2合同价款清单 1、φ1. 2、φ1.3成孔灌注桩，单价元/米； 2、φ1.5成孔灌注桩，单价元/米； 3、φ1.8成孔灌注桩，单价元/米； 其它： 本合同为综合单价，包括了乙方为完成第一条（1.5）所列全部工作内容，单价内不含税金。 第六条甲乙双方的责任和权利 6.1甲方的责任和权利
甲方: 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑工程施工质量验收规范》，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚信的原则，将甲方承建的人工挖孔桩施工工程分包给乙方。甲方已如实告知了乙方本分包工程地勘、设计等基本情况，为明确双方的责任和权利，特签订本合同。 一、工程地点： 二、承包方式： 包人工、包质量、包安全、包机具（空压机、抽水设备除外）、包辅助材料 三、工期： 1、总工期为天，含法定节假日； 2、开工日期由甲方工程部另行书面通知。 四、承包单价： 1、成孔直径为90cm； 2、以实际成孔深度（上至井圈面，下至扩底），按元/m包干； 3、若遇地质构造，页岩按元/m,尖石按元/m包干。 五、质量保证： 1、施工要求：满足甲方技术交底要求，符合国家现行的施工规范及验收标准，分项工
程合格率达100%。 2、成孔的施工允许偏差，桩心直径为-0，+50mm；桩中心位移偏差5mm。 六、甲方责任 1、为乙方及时提供必要的施工条件（如图纸、水、电、原材料及满足施工要求的场地等），确保工程施工的需要； 2、乙方入场后，对乙方进行安全、质量技术交底； 3、负责现场施工安排、进度控制、质量检查、组织竣工交验及工程款结算。 七、乙方责任 1、严格按本项目设计规范、质量规范和甲方审批同意的《施工方案》组织施工，承担因本分包工程质量事故所造成的一切损失； 2、严格遵守甲方的现场施工管理制度，负责本分包工程员工的安全教育和管理，所有人员必须经“三级安全教育”，且须经培训合格后上岗，做好事故预防措施，做到安全施工、文明施工，并承担安全事故责任； 3、乙方负责按本分包工程量的大小合理配置管理人员、调配施工人员，保证施工人员充实，队伍稳定，不得随意抽调人员，以满足施工进度要求，禁止招收18周岁以下的未成年人及60周岁以上的老年人，进驻现场施工。 4、负责本分包工程成品、办成品保护，在未验收交付之前发生的损失由乙方自行承担； 5、乙方派往本项目的特种作业人员必须具备相应的专业证书或岗位证书，并持证上岗； 6、工程完工将余料、废料进行清理，并按甲方管理人员指定的地点分类归堆。每天人工所挖孔桩土方，按甲方指定范围内集中椎放，便于及时外运。 7、施工过程中杜绝材料浪费，将材料损耗控制在最低点。
邢汾高速公路L3标G107,京广铁路，邯黄铁路分离式立交桥钻孔灌注桩施工分包合同 甲方：邢汾高速公路L3标段项目经理部 乙方： 甲乙双方本着平等,自愿，公平，诚实守信的原则，按照《中华人民国合同法》与《建筑安装工程承包合同条例》及其他相关规定，通过友好协商，就邢汾高速公路L3标段G107，京广铁路，邯黄铁路分离式立交桥钻孔灌注桩施工分包达成如下协议条款： 合同订立地点：省市邢汾高速公路L3标项目部 一．工程名称：邢汾高速公路L3标G107,京广铁路，邯黄铁路分离式立交桥。 二．工程地点：省市南郊 三．承包围：G107，京广铁路，邯黄铁路分离式立交桥灌注桩工程四．分包方式： 本合同灌注桩采用综合固定单价承包。合同签订后单价不再调整。综合单价为：直径1.2米桩元人民币/m，直径1.25米防护桩元人民币/m，直径1.5米桩元人民币/m。工作容包括孔口护筒埋设，钻机就位，制备泥浆，造孔，出渣，清孔，孔位转移，记录；配合下钢筋笼；装拆导管及漏斗，灌注水下混凝土，记录等为完成本项工程相关的所有工作容。 上述综合固定单价包括完成施工图纸钻孔灌注桩围的全部工作容，以及为完成上述容所需的工程直接费（人工费，设备费，消耗性材料费），
间接费，工程管理费，安全措施费，劳动保护费，利润，乙方自有人员保险费等除税金和甲方供料外的所有费用。合同综合单价在项目实施期间不因工程地质变化，施工干扰，业主停工，物价上涨等任何原因而进行调整。五．材料，机械，水电，人员，设备及进度 1.材料：甲方只承担混凝土，钢筋笼等材料。材料损耗为：水下混凝土灌注按10%考虑。对超出10%规定供应外的混凝土，甲方按照实际价格转账给乙方在工程结算时扣除。 乙方承担除甲方供应材料外的膨润土，导管，漏斗，场电缆，碘钨灯，铁丝，木材，螺丝等一切与生产生活相关的零星材料费用。 2.机械：乙方应配备壹拾台性能完好，能满足施工要求的冲击钻机。乙方配备为满足施工要求的挖掘机，吊车等设备。 3.水电：甲方提供施工用电的主干线和配电箱，配电箱顺桥位方向每80-100米一个。配电箱以外的支线部分由乙方自行考虑。施工电费由甲方承担。施工用水由甲方提供水井，抽水设备由乙方承担。 4.人员和进度：乙方应配备齐满足施工要求的钻机，挖掘机，吊车操作人员和普通工人。全部桥梁灌注桩施工要求从进场之日起六十天完工。如因到场设备和人员不足而造成的没有完成任务，对乙方处以每天壹仟元人民币的罚款。 乙方自行承担临时住房和煤炉，燃煤，电饭煲以及食宿等生活费用。六．工程质量 1.乙方必须按照设计文件，施工图纸，国家及交通部现行的有关技术标准，规及业主，监理，项目部的技术交底进行施工。
房屋建筑施工工程劳务 分包合同 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
房屋建筑劳务分包合同 (提示：在拟定具体合同条款时，应当根据现场的实际情况对合同范本进行修改。文中红色斜体字应在使用时删除。) 合同编号： 甲方(提示:项目部名称)： 乙方(提示:劳务分包人)： (提示: 乙方名称及公章印鉴必须与提交的相关证照相符) 签约地点： 签约时间：年月日 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称： 1.2劳务作业地点： (提示:必须注明确切施工地点或施工里程)； 1.3劳务分包内容： (提示:应参照下例将实际作业内容详细列明等全部劳务作业内容)。 1.3.1 基坑开挖、边坡防护、基底处理、基坑回填、余土外运及完成路本项工程的全部工作内容。 1.3.2 模板安拆、搭拆脚手架、灌注砼、捣固及养生；构件预制、运输、安装；砌体工程砌筑、养生、勾缝；防水层铺设；门窗安装；水、电、暖设施的敷设与安装；抹灰及饰面材料的铺贴及完成本项工程的全部工作内容。 1.3.3 钢筋加工制作、绑扎（焊接）成型；预埋管件的加工制作及埋设及完成本项工程的全部工作内容。 1.3.4 完成本工程所发生的生产、生活临时设施，现场文明施工等。 第二条分包工作期限 2.1总日历工作天数为：天。 2.2开始工作日期：年月日 (提示：合同签订时，开工日期不好确定的，可采取以甲方书面通知为准的方式进行约定），结束工作日期：年月日。乙方应按照合同约定工期组织施工，确保甲方总工期目标的实现。因乙方原因造成的工期延误，甲方损失的费用由乙方负担。 2.3除下列原因经甲方书面同意，工期方可顺延外；乙方每拖延一天罚款元，乙方
工程施工劳务分包合同 合同编号：BZ-JTYJW-201807001 甲方：铜陵华盛建筑安装工程有限责任公司（亳州市建投御景湾项目部） 乙方：亳州市秀华建筑劳务服务有限公司 为确保甲方承建的亳州市建投御景湾项目部工程顺利完工，根据施工安排，甲方将亳州市建投御景湾项目2#、6#、8#楼基础工程桩基础劳务分包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于业主与甲方已经签订建设工程施工合同（总承包合同或专业承包合同，下称“总包合同”），为明确甲乙双方在施工中的权利和义务，经双方协商一致，就劳务分包事项订立本合同。 第一条乙方资质情况 资质证书号码： / 发证机关： / 资质专业及等级： / 第二条工程概况 工程名称：亳州市建投御景湾项目 工程地点：亳菊路与希夷大道交叉口东侧 分包范围：亳州市建投御景湾2#、6#、8#楼基础项目CFG桩基分项工程 分包工作范围：1、桩记录；2、桩定位、放线；3、成桩包括桩机及桩具安装、位移、钻进；4、完工交验等乙方工作范围的全部工作内容。 第三条分包工期 1、开工日期：年月日。 2、竣工日期：年月日。 3、总工期为：日历工作天数天。 4、阶段性工期目标：以甲方阶段性施工计划为准，具体根据甲方的进度计划要求，以书面通知为准。 第四条合同价款（劳务报酬） 1、固定总价方式/ 。 2、固定单价方式经业主、监理单位等相关部门验收合格的有效桩，每米15元（含 3%税）。
3、工程量计量方式有效桩长×桩根数。 乙方领取劳务报酬时，需提供经本项目劳务工人签字认可的工资表、身份证复印件、联系方式、劳务班组考勤表。 第五条履约保证金 1、在合同签订之后的/ 天内，乙方必须向甲方交纳不少于合同价款的/ %的履约保证金，乙方完成本合同（协议）全部内容经检测或验收合格且乙方无违约现象时，乙方提供的履约保证金全额返还。如在合同（协议）履行中出现因乙方任何不当行为而对甲方造成信誉损害的（以有书面资料为据），每有一次甲方扣除乙方不低于担保金额的 / %作为失信补偿。乙方发生有不严格履行本合同（协议）行为并给甲方造成经济损失的，甲方有权根据实际情况扣除乙方履约保证金，但该履约保证金不能作为乙方弥补甲方损失的上限。 第六条合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1、《中华人民共和国劳动合同法》 2、本合同； 3、本合同附件； 4、总包合同； 5、招标、投标文件。 第七条标准规范 除总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下： 1 2、建筑地基基础工程施工质量验收规范《GB50202-2002》 第八条总包合同 1、甲方应提供总包合同供乙方查阅（有关价格细节除外），当乙方要求时，甲方应提供总包合同的副本或复印件（有关价格细节除外）。 2、乙方应全面了解总包合同的各项规定（有关价格细节除外）。 第九条图纸 甲方应在劳务分包工作开工 2 天前，向乙方提供图纸 1 套，以及与本合同工作有关的标准图 1 套。 第十条项目经理 1、甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为：王勇，职务：项目经理，
人工挖孔桩基础工程劳务分包合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实和信用的原则，双方就基础工程劳务承包事宜协商一致，订立本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、劳务承包范围及作业内容： 甲方将该项目的基础人工挖孔桩工程全部劳务项目承包给乙方施工，具体如下：1、基础孔桩土石方的凿挖及外运，护壁钢筋制安、孔桩钢筋制作及安装（包括接头施工）、模板支撑(包含模板及模板辅材)、护壁混泥土搅拌、浇注，桩芯混泥土的浇筑等；施工所需要的各种临时模板、支架（含安全防护）的搭、拆（含材料转运）；防风避雨设施搭建；基础施工时所需排水用的水泵（含附属设施）及排水，挖孔桩施工中的桩内的送风设施、施工工人出入挖孔桩清打扩大头、清扫井底渣子。 2、工具包括：抽水机、切割机、吹风机、石工自行的工、用具；抬绳、抬杠、安全帽、保险绳、箩筐、铁撮箕、手推车、石子搞、扎丝、铁丝、钉子、二级配电箱以下的电箱、电线、雨布、插头、电机、空压机、甲方将自来水接至施工现场的总表后的临时用水管及用水相关设施、自身承包工程的钢筋制作安装设施及设备、混泥土的搅拌及振捣设备等在内。 四、质量要求： 乙方必须按施工图设计要求和施工规范、图纸会审纪录、设计变更、技术变更等要求施工，施工质量合格且符合甲方及相关职能部门的检查验收要求。乙方施工中的所有施工人员必须无条件服从建设、监理、甲方现场管理人员及相关职能部门的指挥和安排；若不服从指挥，顶撞管理人员的，罚款元/次；对顶撞管理人员者责令退出工地。甲方通知开会，乙方必须准时参加，如缺席处罚款元/次。严格复查、控制挖桩轴线、垂直度在规范允许范围内；如甲方检查轴线垂直度超出3cm，项目部将处每根桩200.00元罚款；挖孔桩直径超出设计桩径5cm，项目部将处每根200.00元罚款，并按多用 页脚内容1
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 钻孔灌注桩承包合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 根据工程需要，结合本工程的具体情况，为明确双方权利和义务，经协商达成如下协议： 一、工程名称： 二、工程量：钻孔桩直径为300mm,主筋为6根§ 10、4 6箍筋，间距100— 200;碌为C25,总桩数量以现场代表签证验收为准。 三、承包范围 包工包料，具体内容、施工放线、机械成孔、钢筋笼制作、浇注碌成柱、桩基资料的整理成套、施工机具的进出场。泥浆由甲方指定排放点，每根桩必须取芯抽检结果与单桩承载力比较，该工程施工图所含内容。 四、承包单位与结算 1、桩直径300mm，单价为64元/m,此单价已包含桩基检测费、材料复检费由乙方负责，税费与管理费由甲方负责， 4.5米以下的超深部份一律由乙方与国土资源和房屋管理局决算。 2、付款方式：乙方白愿垫资入场施工，完成总桩数一半时，甲方付 2 万元，该工程承台梁完工时付3万元，其于尾款在门市盖板完成后付清所有桩基工程欠款。 五、工程质量 1、严格按国家现行验收规范及施工规范执行，质量必须合格，如有不 合格桩造成返工的一切费用由乙方白行负责。因不良地质情况造成人工费及原材料的增加，在有关技术人员论证后由甲方负责有关所需费用。 2、工程以正式开工钻桩浇碌起30天完成，如有停水、停电、下雨工期须延。
六、双方职责 甲方： 1、负责提供一套桩基施工图及有关资料。 2、负责搞好三通一平，水电、电表安装至施工现场，施工场地平整及道路畅通。 3、周边关系的协调，组织对工程进行验收，监督检查乙方工程质量，派代表负责联系工作和现场验收签收。 乙方： 1、负责组织人员、机械进出场，办好交接手续。 2、按现行规范及施工图、精心组织施工组织白检工人确保工作质量，做好文明施工。 3、如甲方未按协议付工程款，所造成的一切损失甲方白负。 4、在施工中发生的一切安全，质量事故由乙方白行负责。 七、本合同签字生效，如甲乙双方任何一方违约，违约方按合同总造价的20%赔偿违约金给对方。 八、本合同未尽事宜，双方协商解决或签订补充合同，本合同一式两份，双方各执一份，签字生效具有同等法律效力。本合同工程完工帐清，白行失效。
红色字体部分自行填写或修改
建筑工程施工劳务分包合同 发包方：四川立胜建筑工程有限公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成一致，订立本合同，以兹共同信守。 第一条：综合约定 1、工程名称：四川合力宏多维科技有限公司罗江研发基地项目 2、承包范围：四川合力宏多维科技有限公司罗江研发基地项目“三通一平及场地 内施工道路”、项目内临时设施、临时水电安装工程的人工、机械及部分材料：除甲方自行供应的材料外其余材料由乙方承担。 3、分包合同内容： 3.1本合同分包范围： 本工程所有土建工程施工前项目及本工程用所有临时设施的建设、机械设备的基础及搭设、安装，三通一平、生活区及施工现场临建设施、总包办公室安置等所有劳务作业内容； 3.2本合同劳务作业内容： 3.2.1、砖砌围墙部分：平整场地、基础开挖、施工放线、垫层浇筑、围墙基础及主体砌筑、基础回填、抹灰。 3.2.2、钢结构墙部分：平整场地、基础开挖、施工放线、垫层浇筑、墙柱安装、墙板安装。 3.2.3、道路部分：平整场地、基础开挖、施工放线、路基成型、面层浇筑。 3.2.4其他项目：全部预埋件的加工、预埋，施工现场内临时设施的搭拆（库房、加工棚、生活区、办公区、办公室、围挡等），施工现场内临电及水的设备及管、线的制安，现场零用工（现场所有需要挖、砌、浇筑、抹、支搭、防护、安装、埋、清、码、运、装、卸（材料、设备、渣土）、塔吊物料提升机搭设、为保护环境采取措施而产生的一切用工、施工现场内所有垃圾外运装卸、安全防护及安全设施安放所产生的一切用工、跟车拉租材料装卸用工、发包人所供材料及承包人自购材料的保管
桩基施工劳务分包合同 甲方（工程承包人）： 乙方（劳务分包人）： 鉴于甲方通过与（简称“发包人”）签订（简称“主合同”），取得了工程的施工承包权，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就劳务分包事项协商达成一致，并订立本合同。 1、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工作地点： 劳务工作范围： 劳务内容：包括旋挖钻钻孔、清渣，旋挖钻安装、拆除、移位、所用材料等费用。 2、分包工作期限 开始工作日期：年月日，结束工作日期：年月日，总日历工作天数为：天。具体节点工期要求见本合同附件（如有）。 3、质量标准 按主合同有关质量的约定，工程质量验收按技术规范及《公路工程质量检验评定标准》执行，本工作必须达到质量评定合格等级，确保工程一次验交合格率达到100%。 4、项目经理 4.1乙方应委派具有组织能力、有项目经理经验的人员担任项目经理。乙方项目经理的委派和更换应经得甲方同意。 4.2乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，身份证号码： 。
5、甲方义务 5.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行主合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责； 5.2除非本合同另有约定，甲方完成乙方施工前期的下列工作： ①在发包人提供场地后向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地； ②向乙方提供相应的工程地质资料； ③向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置，乙方须与甲方现场交验并负责测量控制点的复测、使用及保护。 5.3负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表并按要求上报发包人，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，实验化验的控制、监督、检查和验收； 5.4负责工程测量定位、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收； 5.5按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、安全设施应保证施工需要； 5.6按本合同约定，向乙方支付劳务报酬； 5.7负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。 6、乙方义务 6.1不得将所分包的劳务作业转包或再分包给其他单位或个人； 6.2对本合同劳务分包范围内的工作质量向甲方负责； 6.3组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作。乙方须将其员工名册（含员工基本情况）和劳动合同在本合同签订后5日内报甲方备案；乙方员工发生变化的应在3日内报甲方备案。同时，在本合同签订后5日内，乙方须向甲方提供设备、物资、结算、财务等关键岗位人员名单及授权。在施工中如更换、补充上述人员，应提前3日以书面形式报送甲方批准。因乙方未能及时上报上述更换人员情况而引起的损失由乙方承担。 6.4未经甲方授权或允许，不得与发包人、监理人及有关部门联系； 6.5根据施工组织设计总进度计划的要求，每月25日前提交下月作业计划，
建设工程施工劳务分包合同 甲方（承包人）： 乙方（劳务分包人）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包工作对象及提供劳务内容 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3分包范围： 1.4承包方式： _________________________________________________。 2、合同价款 2.1工程合同价款：（大写）人民币____________元，（小写）人民币________元。 2.2合同价款的计价方法： ____________________________________________________。
7.3负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。 7.4负责统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。 7.5按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。 7.6负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。 8、劳务分包人义务 8.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度； 8.2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前 天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施； 8.3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款； 8.4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局； 8.5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作； 8.6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收； 8.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；
桩基施工劳务合同 发包人(以下简称甲方): 黄山市月潭水库工程-库区道路（兰樟路、溪冯路、溪山路、金城路）工程项目经理部 承包人(以下简称乙方):身份证： 为优质、高效的完成黄山市月潭水库工程-库区道路（兰樟路、溪冯路、溪山路、金城路）工程的施工任务，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，遵循平等、互利的原则，经双方协商，达成如下协议，共同遵守。 第一条:组成合同的文件 一、本合同及附件； 二、甲方下达或转发的相关文件、指令、通知、会议纪要等； 三、甲方与业主签订的合同的“技术规范”部分（以下简称“技术规范”）。 第二条:本合同概况 一、工程名称：桥梁桩基钻孔及混凝土灌注 二、工程地点：黄山市休宁溪口镇 三、工程范围及内容: 1、施工范围：兰樟路K0+142.29言坑桥，兰樟路K0+966.5金竹河1号桥，兰樟路K4+571.6石田桥，溪冯路K0+498金竹河2号桥，溪山路K0+220金竹河3号桥。 2、施工内容： （1）兰樟路K0+142.29言坑桥桩径1.2米钻孔桩16根（设计桩长14米）；兰樟路K0+966.5金竹河1号桥1.2米钻孔桩16根（设计桩长14米）；兰樟路K4+571.6石田桥1.2米钻孔桩12根（设计桩长14米），1.4米钻孔桩2根（设计桩长14米）；溪冯路K0+498金竹河2号桥1.2米钻孔桩16根（桥台处钻孔桩设计桩长19米、桥墩处钻孔桩设计桩长20米）（实际工程量由甲方确定，甲方根据施工情况有权增加或减少） （2）临建：乙方为完成相应合同工程而进行的临时驻地、临时电力等临时设施的建设、拆除等全部工程应作为本工程的附属设施建设，不另行计价。 （3）准备工程：现场具备施工条件（具备钻孔条件）后甲方通知乙方进场，
合同编号：YT-FS-5916-31 人工挖孔桩劳务合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
人工挖孔桩劳务合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方：____（以下简称：甲方） 承包方：____（以下简称：乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和 国建筑法》及其它 有关法律、行政法规遵循平等、自愿、公平和诚 实信用的原则，双方就基础人工挖孔桩劳务分包事项 协商达成一致，订立本合同。 一、乙方承包工程范围、承包方式、工作内容： 1、乙方承包工程范围： ____工程设计范围内人工挖孔桩。保质保量、 按期完成任务，达到设计和国家有关规范要求。 2、乙方承包人工挖孔桩的方式及工作内容： 1）乙方包人工、包辅助材料和工器具（如人工挖 孔桩搅架、空压
机及其胶管、风镐和二级箱体以外的开关箱、电线、送风等，桩护壁模板及支撑系统、石方钻眼的工器具等）； 2）对每一根人工挖孔桩成孔及其多次修整，泥土、石块、石渣运 到该桩孔2米以外甲方指定位置堆放； 3）桩护壁钢筋绑扎、支拆模板； 4）浇筑护壁砼前、后准备及收尾工作，并确保砼振捣密实； 5）无条件全力配合甲方、业主、设计、地勘、监理及质监单位对 成品孔桩的自检、验槽、复检等相关检查工作；无条件听从业主、监理、甲方安排和指挥； 这里填写您企业或者单位的信息 Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here
桩基工程施工合同 合同编号： 工程名称：安六期07-1地块建设工程 建设单位：滨湖城市建设投资公司 总包单位：安徽天润建筑工程有限公司 分包单位：宿迁市建设工程（集团）有限公司二〇一四年十一月二十八日
桩基施工合同 甲方：安徽天润建筑工程集团有限公司 乙方：宿迁市建设工程（集团）有限公司 甲乙双方本着平等,自愿，公平，诚实守信的原则，按照《中华人民共和国合同法》与《建筑安装工程承包合同条例》及其他相关规定，通过友好协商，就凤台凤凰湖采煤沉陷安置区07-1地块桩基项目达成如下协议条款： 一．工程名称：凤台凤凰湖采煤沉陷安置区07-1地块桩基工程。二．工程地点：凤台凤凰湖新区十里沟。 三．承包范围：钻孔灌注桩 四．分包方式： 本合同采用综合固定单价承包。合同签订后单价不再调整。综合单价为直径600的钻孔灌注桩 960元/立方米（桩身混凝土C35的为970元/方）。工作内容包括孔口护筒埋设，钻机就位，制备泥浆，造孔，出渣，清孔，孔位转移，记录；钢筋笼制作安装并校中；装拆导管及漏斗，灌注混凝土，泥浆外运等为完成本项工程相关的工作内容（场地处理、土方除外）。 上述综合固定单价包括完成施工图纸钻孔灌注桩范围内的全部工作内容，以及为完成上述内容所需的工程直接费（人工费，设备费，消耗性材料费），间接费，乙方自有人员保险费等除税金之外的所有费用。五．材料，机械，水电，人员，设备及进度
1.材料：由乙方自行洽谈采购（商混、钢筋由总包单位供应） 2.机械：乙方应配备性能完好，能满足施工要求的钻机及配合施工的挖掘机、吊车设备。 3.水电：甲方提供施工用电的一级配电箱，一级配电箱以外的支线部分由乙方自行考虑。施工用水由乙方自己解决。 4.人员和进度：乙方应配备齐满足施工要求的钻机、操作人员和管理人员。全部桩基施工要求从正式开工之日起 6 0天内完工。施工顺序为24层、18层、11层。按甲方进度安排调整。 六．工程质量 1.乙方必须按照设计文件、施工图纸、国家及交地方现行的有关技术标准、规范要求进行施工，并接受业主，监理，项目部的监督。 2.乙方所承包工程，必须对其工作内容负责。必须满足相关质量要求， 3.本工程钢筋笼长度为有效桩长，钢筋的规格、尺寸按图施工。 4.质量不合格工程的处理： 本合同所称质量不合格工程是指不符合国家有关技术规范，标准，设计文件及本合同对质量的要求，不能通过验收的工程。 （1）因乙方原因造成的质量不合格工程，乙方应在业主，监理，或甲方规定的时间内无偿返工，达到质量验收标准。返工后仍达不到要求的，乙方承担违约责任和经济损失。 （2）由于未预知停电停水造成的质量不合格，乙方不承担责任及相关费用。 七．计量，结算与支付，