架子管租赁合同协议书协议书协议书协议书协议书协议书协议书协议
书
文件编码（TTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-0089）
架子管、碗扣架等周转材料租赁合同
承租方：中航天建设工程有限公司（简称甲方）
出租方：北京三鑫国泰商贸有限公司（简称乙方）
根据?中华人民共和国合同法?及有关规定，按照平等互利的
原则，为明确甲乙双方的权利和义务，经双方协商一致，签订本
合同。
第一条：甲方工程名称及联系人：
工程名称：中国水产科学研究院万寿路离退休干部活动站基础设施改造项目
位置：海淀区复兴路61号
甲方联系人及电话：项目经理李强
乙方联系人及电话：陈向国
第二条：租赁物的名称、规格型号、日租金
以上租赁固定完全单价包含了租赁材料的租赁费，进场、出场运输费用，进场、出场装车和卸车费用、合理损耗费用、所有的措施、管理、利润、税金等一切费用。
第三条：资料提供
1、乙方必须提供的租赁物的北京市建委备案证明文件及相关材料的检测报告及质量证明资料。
2、营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证件复印件,复印件必须加盖公章。
第四条：质量要求
质量合格，乙方提供的租赁物必须符合国家现行的相关规范要求，满足施工现场使用要求。
1、架子管：架子管规格型号Φ48，材质符合现行国家标准《碳素结构钢》（GB/T700-88）中Q235-A级钢的规定，力学性能满足现行《低压流体输用用焊接钢管》（GB/T13091-2008）的要求。外观尺寸符合JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》的要求。钢管表面应平整光滑，无锈蚀、裂纹、分层、压痕、划道和硬弯，新用钢管有出厂合格证。
2、扣件：采用可锻铸铁制作的扣件，重量满足国标要求，并符合现行国际标准《钢管脚手架扣件》（GB15831-2006）的规定。
3、碗扣架符合TB/T2292-91《WDJ碗扣型多功能脚手架扣件》标准。
第五条：送货时间要求
要求乙方送货日期暂定于2013年11月15日；租赁时间暂定12个月。具体进场时间以甲方项目部电话通知为准，每批进场租赁材料数量甲方提前24小时通知；乙方必须按照甲方规定使用时间和数量24小时内送至施工现场，延误供货按供货不
及时违约处理。乙方应具备满足甲方所需租赁材料的数量、运
输车辆，以满足工程进度的需要。
第六条：租金计算原则
1、架子管、碗扣架按延长米计算租金；卡扣（十字、旋转、一字）、U托按个计算租金；跳板按块数计算。
2、合同有效期内，租金从乙方将租赁物送到甲方指定施工现场指定地点次日起计算，至施工现场指定地点退回之日止；租赁期限按甲方施工现场指定地点实际租用天数计算，租金按实际发生量计算（每月租金由乙方按月编制结算单提交甲方财务部核实确认）。
3、甲方所租赁周转材料自工地确认丢失，甲方财务部核实后，出具赔偿通知单给乙方，以通知单的停租日期为准，甲方不再付丢失部分的租赁费。
第七条：租金支付
1、押金：无。
2、付款方式：甲方租赁的品种、数量、使用时间，以施工现场指定地点指定收料人员（2人以上）在乙方的发、收料单上签字为结账付款依据。（每月租金由乙方按月编制结算单提交甲方财务部，经过双方核对后）每一个月结账一次。
3、乙方负责提供加盖发票专用章的满足税法要求的发票作为收款凭证。
4、如乙方不能提供甲方要求的资料、收款凭证，延报、误报等原因导致租金支付不及时、结算延误，所有责任及损失全部由乙方承担。
5、如遇国家、北京市政策、法令影响、春节、节假日放假期间（具体时间以甲方书面通知为准）或冬施期间建设单位原因致使甲方现场停工的，甲方不支付乙方停工期间的租赁费；其它不可抗力影响合同履行的，双方另行协商。
第八条：运输、装卸和送、退验收
1、甲方租用的周转材料，由乙方送货至施工现场指定地点并负责卸货同时按收货人要求码放整齐，退货时由甲方将租赁物码放整齐，由乙方负责装车及运输；乙方不得以任何理由拖延甲方退货，否则甲方有权向乙方发出通知，退货时间以通知退货时间为准。
2、送、退货时由甲乙双方人员共同清点数量、检验质量，并在一张发、收料单上签字，如有异议当面解决，一经签收即为合格产品。
第九条：乙方违约责任
乙方已充分踏勘现场，了解工程实际状况；必须按合同约定的各方面要求送货。乙方未按合同条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行时的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，并赔偿因其违约给甲方造成的全部经济损失。乙方支付违约金约定如下：
1、供货期逾期违约责任：由于乙方供货不及时或供货中断造成甲方工期延误的违约，按租赁结算总价的20%支付违约金；同时，赔偿由于供货期逾期违约给甲方造成的工期损失、相关损失及一切责任。
2、质量违约责任: 按租赁结算总价的15%支付违约金并赔偿甲方的相关损失。
3、聚众闹事、讨薪、讨款：按租赁结算总价的20%支付违约金。
4、合同的解除：因乙方送货过程中出现所供材料质量出现问题、送货不及时等违约行为，导致工程不能顺利进行，甲方有权解除合同。自解除合同之日起，乙方承担由此带来的法律后果，支付解除合同的违约金，违约金为租赁结算总价的50%并承担由此给甲方造成的其它经济损失。
5、终止合同：因乙方合同签订人或法人带头聚众闹事或口头陈述终止合同或有书面终止合同报告，均视为乙方单方面终止合同行为，违约金为租赁结算总价的50%。
6、乙方单方面解除合同，按租赁结算总价的50%支付违约金。
第十条：索赔条款
因乙方违反合同约定给甲方造成了各种损失，甲方有权向乙方索赔除乙方承担的违约金外需要承担的各种损失。
第十一条：争议解决方式
甲乙双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成，本工程的争议解决方式约定采用向北京市朝阳区人民法院起诉。
第十二条：其他
1、租赁期间甲方负责租赁材料的维修与保养，并负责妥善保管，不得擅自将架子管、碗扣架锯短、打眼、改制。
2、甲方未经乙方同意对租赁材料转让、出租或允许第三方使用的，乙方有权终止合同，收回所租赁的全部材料，租赁费结算至退回之日。
3、甲方根据施工现场指定地点需要可增加租赁数量，乙方应保证甲方的用量，否则视为乙方违约（见第九条第1款内容）。
4、乙方提供的材料必须是经检测合格的产品均满足国标要求，架子管壁厚、卡扣重量必须满足国标要求；碗扣架确保扣碗及插板均为铸钢头，U托丝杠直径必须不小于34㎜。
5、所有租赁材料退货时乙方不得向甲方收取清理费。
6、甲方租赁乙方材料维修、报废、丢失赔偿具体如下:
①架子管、碗扣架、U托、扣件丢失按材料原值赔偿乙方；架子管、碗扣架、U托报废按材料原值的70﹪赔偿乙方，报废品归乙方所有；扣件报废数量按报废2个折算1个计算，按材料原值的70﹪赔偿乙方，报废品归乙方所有。
②零配件（插杆、卡扣的螺栓、螺母、扣碗、U托的可调螺母等）丢失超过总租用量的3%时按材料原值的80﹪赔偿乙方。
③租赁物丢失由甲方按材料原值赔偿乙方（原值以双方合同协议价格为准）。
④乙方不收取租赁给甲方使用后的周转材料的任何维修费。
第十三条：本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，附件是本合同的组成部分，具有同等法律效力。
本合同自合同签字盖章之日起生效。
以下无正文
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
签订日期：2013年11月14 日
赠送常用精致线性可编辑小图标
简单房屋租赁合同协议书模板 乙方必须依约交付租金，如有拖欠租金，甲方每天按月租金的3%加收滞约金拖欠租金达天以上，甲方有权收回房屋，并有权拒绝退还履约保证金。下面是整理的关于简单房屋租赁合同协议书模板，欢迎阅读! 范文一 甲方(出租方) 身份证号码： 乙方(承租方) 身份证号码： 现经甲乙双方充分了解、协商，一致达成如下租房合同： 一、甲方将自有的坐落在阳光小区东侧C2商5的房屋，建筑面积平方米，出租给乙方作使用。装修程度：大理**梯和地面、楼上卫生间、隔间、阁楼、装潢灯饰、卷帘门、厨房：设施设备(电表、水表、其他无)完好无损。租赁期满后，乙方将房屋原样交给甲方，如有变动双方协商解决。 二、租赁期限：年月日至年月日。 三、租金及押金交纳时间：每年房屋租金为元(人民币)，先付后住。第一年乙方在甲方交付房屋时，缴纳一年房租;第二年及以后的租金由乙方提前一个月付给甲方，否则，甲方有权将房屋收回。乙方到期后，自行搬出。租赁年后，房租随市场行情变动。 四、租赁期间的其他约定事项： 1、甲乙双方应提供真实有效的房产证、身份证等证件。
2、甲方提供完好的房屋、设施、设备，乙方应注意爱护，乙方在租赁期间，需要对房屋进行装修、改动的，需经甲方同意，所需费用由乙方承担。不得破坏房屋装修、结构及设施、设备，否则应按价赔偿，房屋修缮由乙方负责。 3、承租后，水、电、煤气、电话、网络、有线电视等的使用费及物业、电梯、卫生费等所有费用都由乙方支付。承租前一切费用乙方概不负责。 4、房屋只限乙方使用，乙方不得私自转租、改变使用性质或供非法用途。若发生非法事件，乙方自负后果，若乙方出兑，应提前一个月告知甲方。 5、合同一经签订，双方都不得提前解除。租赁期内，如遇不可抗力因素导致无法继续履行本合同的，本合同自然终止，双方互不承担违约责任。 6、甲乙双方约定，乙方如需开具房租发票，因此产生的税费由乙方支付。 7、此合同未尽事宜，双方可协商解决，并作出补充条款，补充条款与本合同有同等效力。双方如果出现纠纷，先友好协商，协商不成的，由人民法院裁定。 8、其他约定事项：甲方需要收回房屋时，需提前三个月告知乙方;若导致乙方无法继续租用此房屋，则甲方应返还乙方的押金及剩余房租。若乙方在合同期内终止租赁，需提前三个月告知甲方。乙方未履行合同，甲方有权收回房屋，对房屋的装修费用，甲方不予赔偿，
诉讼和解协议书 原告(出租人)：______ 身份证号码：_____________ 原告代理人：______ 身份证号码：_____________ 被告(承租人)：______ 身份证号码：_____________ 原告______诉被告______房屋租赁合同纠纷一案[案号______民一初字第___号]，在人民法院主持调解下，双方经平等协商，达成和解协议如下： 一、将双方于20____年8月15日签订的《房屋租赁合同》第四条变更为："第四条该房屋基础租金自20____年10月1日起调整为每月人民币伍仟伍佰元整，每年人民币陆万陆仟元整。自20____年10月1日起，年租金按每年三千元计算增长。租金按年结算，乙方在每年10月1日之前，以汇款方式向甲方指定账户支付下年度租金。甲方的指定账户为，账号：___________，开户行：_________，户名：_________。" 二、房屋租赁的其他内容，仍按原房屋租赁合同履行。 三、本和解协议签订后日内，原告将被告201X年XX月X 日邮寄的邮政储蓄银行汇款单原件还给被告谢彬，以便支付今年租金。原告若不返还的，被告将不向原告支付租金。 四、今年租金(20___.10.1-20___.9.30)人民币陆万陆仟元整由被告于本和解协议签订之日起____日内汇入原告上述指定账户。 五、除上述约定之外，双方无其他争议。
六、本协议壹式叁份，双方各执壹份，法院留存壹份，自双方签字后生效。 原告：_________ 被告：_________ 代理人：_________ 20____年____月____日 20____年____月____日
房屋租赁合同协议书完整 版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
房屋租赁合同协议书完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 出租人（甲方）：__________ 承租人（乙方）： 证件编号：_________ 联系地址： 联系电话：_________ 房屋坐落：______________________ 依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就房屋租赁的有关事宜达成协议如下： 第一条租赁期限
编号：_________________ XXX设备买卖合同 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_________年______月______日
出卖人：______________（以下简称甲方）买受人：______________（以下简称乙方）保证人：______________（以下简称丙方）上列甲乙双方就机器的买卖事宜，订立合同如下： 第一条甲方向乙方保证，根据本合同的各项条款，将机器售予乙方，乙方买受，机器买卖合同范本。 第二条买卖价款与付款条件规定如下： （1）总金额人民币___________元整。 （2）付款方式：___________________________ ①于本合同成立时，即付预付款_______________ 元。 ②余款____________元，在交货试机完成后，分二十期平均摊寸。 ⑧分期付款的交付日期，以订金付日该月的次月开始，每月____日之前截止。 ④为支付上述分期付款，乙方应与丙方以共同汇出的名义，汇出支票二十张付予甲方。支付日期订于机器交付之时。 第三条交货的时间与方法规定如下： （1）交货时间____月____日前。 （2）交货地点：约定于乙方的_________工厂，应安装妥后，并先行试机。（3）交货方法：于试机完成后，甲方应将机器交付予乙方，乙方则须依 第二条第 （2）项第 ④款的约定，将二十张分期付款的支票支付予甲方。 第四条机器的所有权暂由甲方保留，待乙方付清 第二条的全部货款时，再将所有权移转予乙方。
租赁合同协议书协议书协议书协议书协议书协 议书参照 文件编码（TTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-0089）
合同 接收方（以下简称甲方）: 供货方（以下简称乙方）： 1、经甲、乙双方友好协商，本着平等、互利的原则，达成如下共识： 乙方愿意向甲方提供废弃家电供货业务。 2、合同细则 由甲方制定具体接收数量、机型 乙方必须按照甲方要求的时间段提供货物 乙方必须按照甲方的要求提供；合同期间收购信息报表包括、数量、机型、状况，报表时间为3天一次，不能超过期限。 甲方要求乙方提供货物质量清单内容包括；乙方编号、货物自检结果、废弃电器现行状态单、粘贴封签、装车单。（编号、粘贴封签、填写单据统一由甲方提供）
乙方应对货物的质量负责；乙方所提供的货物，由乙方从源头开始直至拆解单位工序前端为止。货物在拆解单位发现的缺少、替代元件，由拆解单位实地拍照、封存，追查乙方相关责任，并付连带责任；如运输装卸费用、拆解车间工时费用。 结算方法 根据乙方提供的货物信息，甲方可以提供前期预定款（总货款的10％），余款货物到厂后结清 双方事前签订协议，在租赁协议完成后，甲方需向乙方支付50%预付款，余下租金使用期满后付清。租赁费用；合计金额元人民币。如甲方到期未付清租赁费用，须向乙方交纳协议金额每天1％的滞纳金。 以上条款如有未尽事宜，双方可协商解决。 装卸运输 乙方负责将集中的货物运输到，甲方指定拆解场地，在甲方指定的地点由甲方负责卸车
如甲方组织运输，乙方负责装车，运输费用甲乙双方共同商定 3违约责任 乙方不能按合同期内履行供货的 （）： 乙方不能按合同规定履行供货流程 （）： 乙方不能履行供货质量的 （）： 甲方不按照合同规定交付定金或不能在货物接收后及时结算货款的（）： 4、权利与义务： （1）甲乙双方 （2） （3） （4）
房屋租赁合同协议书样 板 集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-
房屋租赁合同 出租人（甲方）： 身份证号： 电话： 承租人（乙方）： 身份证号： 电话： 甲乙双方依据中华人民共和国及北京市的相关法律、法规、规章及政府行政主管部门的规范性文件，协商一致，订立本合同，承诺共同遵守，合同内容如下。 一、出租房屋坐落地点及设施情况 1.甲方将其拥有的位于的房屋（以下简称“该房屋”）租给乙方使用，用途为居住。 2.该房屋现有装修及设施情况见附件。除双方另有约定外，该附件作为甲方按照本合同约定交付乙方使用和乙方在本合同租赁期满交还该房屋的验证依据。 二、租赁期限 1.该房屋租赁期限共个月，自年月日至年月日止。 2.租赁期内，甲乙双方未经协商一致均不得提前解约，但本合同另有约定的除外。 3.租赁期满，甲方有权收回该房屋，乙方应如期交还。乙方若要求续租，则必须在租赁期满前至少提前一个月通知甲方，经甲乙双方协商一致后重新订立租赁合同。 三、租金、其他费用及支付方式 1.该房屋租金为人民币元（大写：圆整）/月，租金总额共计￥元（此租金不含按本合同应由乙方自行承担的水费、电费等费用）。 2.本条第1款约定的房屋租金分两次，按如下方式支付：
（1）年月日前，乙方向甲方支付七个月的租金共计人民币 元； （2）年月日前，乙方向甲方支付七个月的租金共计人民币元。 3.除前述租金外，租赁过程中产生的其他费用由乙方承担： （1）租赁期限内，除本款第（2）项所述的费用外，乙方因使用房屋而产生的各项费用，包括但不限于水费、电费、燃气费、通讯费、网络费用（若有）、卫生费等，由乙方自行承担； （2）租赁期限内，房屋冬季供暖费用、物业管理费（若有），由甲方承担。 4.乙方若未按前述约定支付房屋租金或其他费用的，每逾期一天，则乙方按拖欠租金的0.5%支付滞纳金。拖欠租金超过15日，甲方有权单方面解除本合同并收回此出租房屋，乙方须按实际居住日交纳租金。 四、甲乙双方的其他义务 1.甲方应向乙方出示该房屋的《房屋所有权证》，并保证该房屋的出租不违反国家法律法规的相关规定并保证自己有权决定此租赁事宜。甲方未能履行本款承诺的，乙方有权单方面解除本合同。 2.乙方须按本合同第一条第1款约定的用途使用出租房屋，不得在该房屋内进行违反法律法规及政府对出租房屋用途有关规定的行为，否则，甲方有权单方面解除本合同并收回此出租房屋，乙方须按实际居住日交纳租金。 3.未经甲方书面同意，乙方不得将该房屋部分或全部转租他人。若擅自转租，甲方有权单方面解除本合同并收回此出租房屋，乙方须按实际居住日交纳租金，并由乙方承担对甲方及第三方的违约责任。 4.因乙方使用不当或不合理使用致使该房屋或其内部设施出现损坏或发生故障，乙方应及时联络进行维修并负担所发生的费用。乙方在使用房屋过程中，必须尽合理的安全注意义务，包括但不限于在房屋内无人的情况下应关闭燃气、外接电源等。 5．由于不可抗力及非乙方原因造成的该房屋或其内部设施由甲方负责承担有关维修的费用；甲方怠于履行前述义务的，乙方可自行或委托其他方面进行维修，产生的费用由甲方承担。
篇一：原告某公司与被告某公司买卖合同民事调解书 原告某公司与被告某公司买卖合同民事调解书 ________________________________________________________________________________ _______ （2009）长县民初字第410号 民事调解书 原告某公司，住所地：长沙县黄花镇曹家坪村。 法定代表人李国伟，该厂厂长。 委托代理人王振宇，该厂办公室主任。 被告某公司，住所地：长沙市芙蓉中路3段神农商务楼16楼。 法定代表人曹建奇，董事长。 委托代理人任少根，男，1951年2月1日出生，住长沙市开福区中山路493号。委托代理人刘志军，男，1956年3月5日出生，住长沙市芙蓉区远大一路1293号1栋3门5房 原告某公司（以下简称原告）与被告某公司（以下简称被告）买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，由审判员张果久公开进行了审理。审理中查明：2008年1月20日，原被告签订《红砖买卖合同》，合同约定：自2008年4月起至同年6月止，由原告向被告承建的“湖南中医药大学”工地送红砖180万块，每块0.375元，被告应在2008年12月31日前付清货款。合同签订后，原告依约供应了红砖，至2009年2月23日止，被告拖欠红砖款204 409元。 本案在审理过程中，经本院主持调解，双方当事人自愿达成如下协议： 一、双方确认，被告某公司至今尚欠原告某公司红砖款204 409元; 二、被告某公司须在签订本协议之日向原告某公司支付150 000元； 三、余欠货款本金54 409元，被告某公司须在2009年4月1日前付清；四、若被告某公司未按本协议第2条、第3条履行，被告某公司须按日千分之零点八向原告某公司支付自2009年1月1日起的违约金； 五、本案受理费4973元，减半收取2486.5元,财产保全费2270元，合计4756.5元,由被告某公司承担。 双方当事人一致同意本调解协议自双方在调解协议上签名或捺印后即具有法律效力。上述协议，不违反有关法律规定，本院予以确认。 审判员张果久 二○○九年三月二十日 代理书记员才华姣篇二：张某某与张某某买卖合同纠纷一案民事调解书 张某某与张某某买卖合同纠纷一案民事调解书 ________________________________________________________________________________ _______ （2009）长县民初字第1002号 民事调解书 原告张某某，男。 委托代理人陈某某，湖南海天律师事务所律师。 被告张某某，男。 委托代理人谭某某，湖南湘成律博律师事务所律师。 本院于2009年5月19日立案受理了原告诉被告买卖合同纠纷一案。依法由审判员文罗生适用简易程序公开进行了审理。审理查明，原告系湖南雷锋建设有限公司的水泥供应商。2008年4月19日，经与湖南雷锋建设有限公司结算，该公司尚欠原告水泥款290 974元，另该公
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 房屋租赁合同协议书（简单） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方乙方 根据《民法典》及有关规定，为明确甲方与乙方的权利义务关系，双方在自愿、平等、等价有偿的原则下经过充分协商，特定立本合同，门面房屋租赁合同书。 一、甲方将位于磐石珠城路115-117_号门面租赁给乙方。甲方对所出租的房屋具有合法产权。 二、甲租赁给乙方的房屋建筑面积为_______平方米，使用面积为_______平方米。甲方同意乙方所租房屋作为经营用，其范围以乙方营业执照为准。 三、甲方为乙方提供的房间内有：消防设施及供配电等设备及房间内所有的货架等固定设备。上述设备的运行及维修费用，包含在租金之内，乙方不再另行付费。 四、租赁期叁年，自农历2012年正月十六日起至2015年正月十六日止。 五、租金一年叁万叁仟元整（33000），交款方式为年缴。 六、水电费按日常实际使用数（计量）收费 七、甲方（一）甲方应保证所出租的房屋及设施完好并能够正常使用， （二）对乙方所租赁的房屋装修或改造时的方案进行监督和审查并及时提出意见。 （三）负责协调本地区各有关部门的关系，并为乙方办理营业执照提供有效的房产证明及相关手续。 八、在本合同期满后，乙方有优先续租权，租金按市场同类定价。 九、本合同正本一式两份，甲、乙双方各执壹份。 十、其他未约定事宜可双方协商解决。 甲方：乙方： 签字日期：年月日签字日期：年月日
编号：_____________关于诉讼和解协议书 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
1.诉讼和解协议书 甲方：____________ 乙方：____________身份证号：________ 甲方与乙方就___________________纠纷(__)___仲案字第____号一案，现甲方与乙方在自愿、平等的基础上协商一致，达成如下和解协议： 一、双方确认乙方就该案件向甲方支付的款项为人民币 ____________元整(￥________)。乙方应于本协议签订之日向甲方一次性支付上述款项，甲方应在收到上述款项时向乙方出具相应发票。 二、本协议执行完毕后，乙方与甲方之间就该案件及其事由不再存在其他任何经济和法律责任。 三、本协议自双方签署之日起生效，一式二份，甲、乙双方各执一份，均具同等法律效力。 甲方：________代表人：________日期：________ 乙方：____________日期：________ 2.诉讼和解协议书 原告(出租人)：______身份证号码：_____________ 原告代理人：______身份证号码：_____________ 被告(承租人)：______身份证号码：_____________ 原告______诉被告______房屋租赁合同纠纷一案[案号 ______民一初字第___号]，在人民法院主持调解下，双方经平等
协商，达成和解协议如下： 一、将双方于20____年8月15日签订的《房屋租赁合同》第四条变更为：“第四条该房屋基础租金自20____年10月1日起调整为每月人民币伍仟伍佰元整，每年人民币陆万陆仟元整。自20____年10月1日起，年租金按每年三千元计算增长。租金按年结算，乙方在每年10月1日之前，以汇款方式向甲方指定账户支付下年度租金。甲方的指定账户为，账号：___________，开户行：_________，户名：_________。” 二、房屋租赁的其他内容，仍按原房屋租赁合同履行。 三、本和解协议签订后日内，原告将被告201X年XX月X日邮寄的邮政储蓄银行汇款单原件还给被告谢彬，以便支付今年租金。原告若不返还的，被告将不向原告支付租金。 四、今年租金(20___.10.1—20___.9.30)人民币陆万陆仟元整由被告于本和解协议签订之日起____日内汇入原告上述指定账户。 五、除上述约定之外，双方无其他争议。 六、本协议壹式叁份，双方各执壹份，法院留存壹份，自双方签字后生效。 原告：_________被告：_________ 代理人：_________ 20____年____月____日20____年____月____日
个人房屋租赁合同协议 书标准版 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
房屋租赁合同 出租方（以下简称甲方）： 姓名：；身份证号：； 承租方（以下简称乙方）： 姓名：；身份证号：； 甲、乙双方通过商议，对房屋租赁事宜达成如下协议： 第一条、甲方房屋地址（以下简称该房屋）：该房屋坐落于 市路小区号楼单元楼房。 第二条、房屋用途：该房屋用途为租赁住房，除双方另有约定外，乙方不得任意改变房屋用途。 第三条、租赁期限：租赁期限自年月日至年月日止。 第四条、房屋租金：该房屋月租金为（人民币）元整（￥ 元）。 第五条、付款方式：乙方按（）支付租金给甲方，乙方应在合同签订之日一次性向甲方支付上半年的租金费用，在年 月日之前一次性向甲方支付下半年租金费用，如超过付款时间甲方有权对房屋另行出租，并由乙方承担因此对甲方造成的经济损失。 第六条、养护责任： 1、乙方在租赁期内不得私自对房屋进行整改，若确实有需要必须提前征求甲方同意后才能进行整改，否则由乙方承担因此造成的一切责任和损失。
2、乙方在房屋使用过程当中应爱护房屋中的所有设备及墙面和地面，保持墙面的整洁。因乙方管理使用不善造成房屋及其相关设备的损失和维修费用，由乙方承担责任并赔偿损失。 第七条、关于房屋租赁期间的有关费用： 在房屋租赁期间，以下费用由乙方支付： １、水、电费； ２、天然气费； ３、供暖费； ４、物业管理费； ５、有线收视费 第八条、房屋押金 甲、乙双方自本合同签订之日起，由乙方支付甲方￥: 元为押金。 第九条、租赁期满： 1、租赁期满后，如乙方要求继续租赁，甲方则优先同意继续租赁，如遇房价调整，甲方有权对房屋租金进行适当的调整，若乙方不同意，甲方有权与乙方终止继续租赁； 2、租赁期限内，如乙方明确表示不租的，应在租赁期提前一个月告知甲方，在租赁期满后由甲方对房屋进行验收，如乙方未对房屋造成任何损坏，甲方应退还乙方已支付的押金；如果乙方在使用期内对房屋内的设备和墙面、地面造成损坏的，甲方有权用乙方支付的押金首先对房屋损坏部门进行修缮，若修缮费用超出押金金额，乙方必须
甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 房屋租赁合同协议书通用版 You have to get the permission of all the signatories to the agreement if you want to change the terms.
房屋租赁合同协议书 出租方：(以下简称甲方)____________ 承租方：(以下简称乙方)____________ 甲、乙双方就房屋租赁事宜，达成如下协议： 一、甲方将位于____市____街道____小区__号楼________号的房屋出租给乙方居住使用，租赁期限自________年____月____日至________年____月____日，计__个月。 二、本房屋月租金为人民币____元，按月季度年结算。每月____月初每季___季初每年________年初____日内，乙方向甲方支付___全月季年租金。 三、乙方租赁期间，水费、电费、取暖费、燃气费、电话费、物业费以及其它由乙方居住而产生的费用由乙方负担。租赁结束时，乙方须交清欠费。 四、乙方同意预交元作为保证金，合同终止时，当作房租冲抵。 五、房屋租赁期为，从________年____月____日至________年____月____日。在此期间，任何一方要求终止合同，须提前三个月通知对方，并偿付对方总租金___的违约金; 如果甲方转让该房屋，乙方有优
先购买权。 六、因租用该房屋所发生的除土地费、大修费以外的其它费用，由乙方承担。 七、在承租期间，未经甲方同意，乙方无权转租或转借该房屋;不得改变房屋结构及其用途，由于乙方人为原因造成该房屋及其配套设施损坏的，由乙方承担赔偿责任。 八、甲方保证该房屋无产权纠纷;乙方因经营需要，要求甲方提供房屋产权证明或其它有关证明材料的，甲方应予以协助。 九、就本合同发生纠纷，双方协商解决，协商不成，任何一方均有权向天津XX提起诉讼，请求司法解决。 十、本合同连一式__份，甲、乙双方各执__份，自双方签字之日起生效。 甲方：_____________电话：_____________ 身份证：___________ 乙方：_____________电话：_____________ 身份证：___________ ________年____月____日
撤诉协议书范本 篇一：撤诉协议书 协议书 甲方：xxx 乙方：xxx 由于乙方承租甲方承包土地被国家征用，双方签订的土地租赁合同无法继续履行，现双方就该合同等有关事项达成如下协议。 第一条、对签订的土地租赁合同，双方选择适当的时间协商解除。第二条、对于土地租赁合同中第五条违约责任条款第二项的规定，乙方自愿放弃权益，免除甲方承担赔偿责任。 第三条、涉及土地征用补偿事宜，双方在明晰双方财产权益基础上另行协商约定。 第四条、对于甲方起诉乙方拖欠租金一案，乙方认可所欠租金事实，并在签订本协议后与甲方结清租金。甲方应在签订本协议后，向人民法院提交撤诉申请，放弃对乙方主张权益。 第五条、本协议双方签字后待甲方签收人民法院撤诉裁定书时生效。第六条、本协议生效后，双方应通过协商解决相关问题，甲方不得再以同样的事实起诉乙方。 第七条、本协议书一式两份，双方各持一份。 甲方（签字纳手印）：乙方（签字纳手印）：协议签订日期：年月日
篇二：撤诉和解协议 撤诉和解协议 时间：20XX年1月17日 地点：佛山市禅城区桂澜路广东※※东海银湾工地。原告：※※※被告：※※※、广州※※装饰工程有限公司、※※泉、广东※※※建工程有限公司、佛山※※※房地产有限公司。 原告方就※※※诉※※※、广州※※装饰工程有限公司、※※※、广东※※※建工程有限公司、佛山※※※房地产有限公司劳务受害责任纠纷一案。案号（0000）佛※※※民初字第※号，双方自愿达成如下撤诉和解协议。 （1）20XX年3月27日广州※※装饰工程有限公司、※※※与广东※※※建工程有限公司签订了一份《东海※※※园项目基础、模板、钢筋、混凝土包干施工合同”》合同约定：“广州※※装饰工程有限公司、※※※的工人发生安全事故3万元以下（含3万元）由广州※※装饰工程有限公司、※※※承担，超过3万元以上部分的由※※※承担30%，广东※※※建工程有限公司承担70%的约定”。本案的全部赔偿费用为3万元，依约应由广州※※装饰工程有限公司、※※※全部承担30000元。 （2）被告方广州※※装饰工程有限公司、※※※自愿在20XX年01月19日前支付给原告※※※该赔偿款3万元。 （3）原告方自愿自负诉讼费（包括一切诉讼开支）等费用。 （4）上述赔偿款由被告方广州※※装饰工程有限公司、※※※直接
租赁合同协议书范本x篇 亲爱的朋友，很高兴能在此相遇！欢迎您阅读文档租赁合同协议书范本x篇，这篇文档是由我们精心收集整理的新文档。相信您通过阅读这篇文档，一定会有所收获。假若亲能将此文档收藏或者转发，将是我们莫大的荣幸，更是我们继续前行的动力。 租赁合同协议书范本x 出租方：(以下简称甲方) 承租方：(以下简称乙方) 甲、乙双方就房屋租赁事宜，达成如下协议： 二、本房屋月租金为人民币元，按年结算。 三、乙方租赁期间，水费、电费、取暖费、燃气费、电话费、物业费以及其它由乙方居住而产生的费用由乙方负担。 五、房屋租赁期为，从年月日至年月日。 十、乙方不得在房屋内从事违法行为，并注重房屋及自身财产和人身安全。如发生违法及人身安全责任事故自行负责。 甲方： 乙方： 年月日 租赁合同协议书范本x 出租方（以下称甲方）
承租方（以下称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，经协商一致，订立本合同。 第一条房屋坐落地址 甲方出租的商铺坐落地址位于西区经适房的二栋一楼x、x 号门店号，门店面积约xx平方米左右. 第二条租赁期限及用途 x、租期年，自xx年元月x日起至xx年xx月xx日止。租赁期满，合同自然终止。 x、乙方向甲方承诺，租赁该房屋仅作为公司办公用房使用。 x、租赁期满，甲方有权收回出租房屋，乙方应如期交还。如甲方仍继续出租房屋，承租方享有优先权。但必须在租赁期满x个月前书面通知甲方，重新签订租赁合同。但租金参考当时的周围门市租金涨幅作适当调整。 第三条租金及支付方式 x、该房屋每月租金为xx元（大写佰拾元整）年租金总额为xx元（大写仟佰拾元整）租金第一年不变，第二年租金按上一年度租金增加x%计算租金。 x、房屋租金支付方式：合同签字生效之日起，一次性交清全年租金。如续租，次年年租金在已交租金期满三个月前一次性
有关房屋租赁合同与协议书四篇 有关房屋租赁合同与协议书四篇 在快速变化和不断变革的今天，协议书使用的情况越来越多，协议书具有法律效力，确立某种法律关系。想写协议书却不知道该请教谁？下面是小编为大家整理的房屋租赁合同与协议书4篇，仅供参考，欢迎大家阅读。房屋租赁合同与协议书篇1 出租方：(以下简称甲方) 承租方：(以下简称乙方) 甲、乙双方就房屋租赁事宜，达成如下协议：一、甲方将位于房屋出租给乙方居住使用，租赁期限自年月日至年月日。二、本房屋月租金为人民币元，按年结算。每年年初日内，乙方向甲方支付年租金。三、乙方租赁期间，水费、电费、取暖费、燃气费、电话费、物业费以及其它由乙方居住而产生的费用由乙方负担。租赁结束时，乙方须交清欠费。四、乙方同意预交元作为保证金，合同终止时，当作房租冲抵。 五、房屋租赁期为，从年月日至年月日。在此期间，任何一方要求终止合同，须提前三个月通知对方，并偿付对方总租金的违约金;如果甲方转让该房屋，乙方有优先购买权。六、因租用该房屋所发生的除土地费、大修费以外的其它费用，由乙方承担。七、在承租期间，未经甲方同意，乙方无权转租或转借该房屋;不得改变房屋结构及其用途，由于乙方人为原因造成该房屋及其配套设施损坏的，由乙方承担赔偿责任。八、甲方保证该房屋无产权纠纷;乙方因经营需要，要求甲方提供房屋产权证明或其它有关证明材料的，甲方应予以协助。九、就本合同发生纠纷，双方协商解决，协商不成，任何一方均有权向人民法院提起诉讼，请求司法解决。十、本合同连一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。甲方：乙方：年月日房屋租赁合同与协议书篇2 甲方：乙方：一、乙方租用甲方在________的办公楼一层（租用面积为__平方米），进行物业管理。二、租金租期：经甲乙双方协商于XX年2月1日至XX 年1月31日租给乙方使用，租期为5年，每年租金为1000元，租金为预付上交，协议签字后预付每年全年租金。在租用期间甲方对乙方租金款五年不变。三、
房屋租赁纠纷和解协议 甲方: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 乙方:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 丙方：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 鉴于甲、乙、丙三方于2019年12月5日签订《补充协议》，2020年2月17日签订2份《商铺租赁合同》，因在上述协议和合同的履行过程中，乙、丙两方严重违约致使协议和合同的根本目的无法实现。现三方本着平等自愿的原则，针对以上事宜达成如下和解协议： 1、在本协议生效后，三方于2019年12月5日签订《补充协议》，2020年2月17日签订的2份《商铺租赁合同》自动解除。 2、乙、丙两方于2020年11月13日前退还甲方缴纳的租房诚意金20万元；若未按时退还，乙、丙双方自愿承担应退还金额的20%作为违约金。租房诚意金退还至下述银行账户中： 甲方在收到退还的全部诚意金后2个工作日内向观山湖区人民法院申请撤诉。 3、针对甲方的装修损失，乙、丙两方承诺积极与贵阳观投资产运营投资管理有限公司等相关公司沟通，在收到贵阳观投资产运营投资管理有限公司等相关公司的赔偿后2个工作日内将甲方的全部装修损失全部支付给甲方（包括未完成部分和已完成部分的所有投入），具体金额三方另行协商。 4、《补充协议》和《商铺租赁合同》解除原因全部系由乙、丙双方造成，甲方不承担解除后的任何法律责任。 5、若XXXXXXXXXXX政策变动或者乙、丙双方与贵XXXXXXXXXXXX等相关公司协商后，甲方承租的房屋可以恢复正常使用，乙、丙双方承诺按照已解除的《补充协议》和《商铺租赁合同》的同等条件优先出租给甲方。 6、若乙、丙双方未按上述约定及时履行义务，甲方可随时向乙、丙双方起诉要求退还诚意金和赔偿装修损失等。 7、本协议一式三份，三方各执一份。 1
房屋租赁合同协议书通用版 房屋租赁合同协议书通用版 甲方：_________ 地址：_________ 邮编：_________ 电话：_________ 法定代表人（委托代理人）：_________ 开户行：_________ 帐户：_________ 乙方：_________ 地址：_________ 邮编：_________ 电话：_________ 法定代表人（委托代理人）：_________ 开户行：_________ 帐户：_________ 甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守： 第一条房屋坐落、间数、面积、房屋质量： _________。
第二条租赁期限 租赁期共_________年_________月，出租人从_________年 _________月_________日起将出租房屋交付承租人使用，至 _________年_________月_________日收回。 承租人有下列情形之一的，出租人可以中止合同，收回房屋： 1．承租人擅自将房屋转租、转让或转借的； 2．承租人利用承租房屋进行非法活动，损害公共利益的； 3．承租人拖欠租金累计达_________个月的。 租赁合同如因期满而终止时，如承租人到期确实无法找到房屋，出租人应当酌情延长租赁期限。 如承租人逾期不搬迁，出租人有权向人民法院起诉和申请执行，出租人因此所受的损失由承租人负责赔偿。 合同期满后，如出租人仍继续出租房屋的，承租人享有优先权。 第三条租金和租金的.交纳期限 租金的标准和交纳期限，按国家的_________规定执行（如果国 家没有统一规定的，此条由出租人和承租人协商确定，但不得任意 抬高）。 第四条租赁期间房屋修缮 出租人维修房屋时，承租人应积极协助，不得阻挠施工。出租人如确实无力修缮，同承租人协商合修，届时承租人付出的修缮费用 即以充抵租金或由出租人分期偿还。 第五条出租人与承租人的变更 1．如果出租人将房产所有权转移给第三方时，合同对新的房产 所有者继续有效。 2．出租人出卖房屋，须在3个月前通知承租人。在同等条件下，承租人有优先购买权。
二手车买卖合同 合同编号： 甲方（买方）：乙方（卖方）： 证件名称及证号：证件名称及号码： 电话（手机）：电话（手机）： 住址：住址： 丙方（第三方）： 电话： 住址： （注：第三方是指二手车交易市场、经纪公司或拍卖公司） 根据《中华人民共和国合同法》、《二手车流通管理办法》和《二手车交易规范》等有关法律、法规的规定，甲乙丙三方在平等、自愿、协商一致的基础上，就二手车的买卖事宜签订本合同。具体条款如下： 第一条车辆基本信息（由乙方填写） 第二条价款、定金及支付方式
一、车辆成交价款（未含税费）为元。成交价款已考虑车辆折旧及损耗。 二、甲方在签订本合同时，按成交价款的%（不超过成交价20%）即元向乙方支付定金。定金在合同开始履行后抵作购车款。 三、丙方应按照成交价开具发票。 四、甲方按下列方式支付其余价款： 1、一次性付款：甲方于年月日在（地点）与乙方、丙方共同验收车辆及审验相关文件后，并自验收、审验无误起日内向乙方支付余下价款，即元。 2、分期付款：甲方在交付车辆时，支付%的价款，即元；公安机关交通管理部门出具转移登记受理回执时，支付%的价款，即元；公安机关交通管理部门核发新机动车行驶证时，支付余款，即元。 第三条车辆转移登记、保管及交付 一、车辆的转移登记手续由甲方负责办理，乙方、丙方应当予以协助并在日内提交办理车辆转移登记手续所需的证件和相关资料。甲乙双方应在日内办理完毕车辆转移登记，转移登记手续费（包含税费）由方承担。 二、合同签订后，在车辆转移登记完成及正式交付前，选择以下第__种方式保管车辆： 1、甲方使用和保管； 2、乙方使用和保管； 3、丙方代为保管。 三、车辆正式交付的时间为：年月日；交付的地点为：。车辆交付时应当由三方共同签署《车辆交付证明》一式三份，三方各持一份。《车辆交付证明》应注明车辆实际交付时间，该实际交付时间应准确到分钟。 第四条车辆的风险承担 本合同签订后，车辆在转移登记完成及正式交付前，与车辆有关的一切意外风险和责任按下列方式承担： 一、甲方使用和保管的，由甲方承担风险和责任； 二、乙方使用和保管的，由乙方承担风险和责任； 三、丙方负责保管的，由丙方承担风险和责任。 第五条三方的权利和义务 一、乙方保证合法享有车辆的所有权或处置权，且车辆符合国家有关规定，能够依法办
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-034250 租赁合同书应该怎么写及注
租赁合同书应该怎么写及注意事项 (示范合同) 租赁合同里应当载明如下内容： 1、当事人的情况。合同中应写明出租人和承租人的姓名及住址等个人情况。 2、住房具体情况。合同应写明住房的详细信息，比如地址、面积、装修情况、配备设施和设备清单，出租人与产权人的关系及是否得到产权人的委托。 3、写明住房用途。写明是用于承租人自住、一家居住还是允许承租人或其家庭与其他人合住;住房是商用还是家庭居住等。 4、租赁期限。合同中约定一个期限，在此期限内如果没有特殊情况出租人不得收回住房，承租人也不得放弃租赁。 5、房租及支付方式。合同中明确载明租金，租赁期限内出租人不得擅自提高房租。租金的支付方式可以按年付、半年付、季付或者月付，一般按月或按季付的比较常见。 6、住房修缮责任约定。承租人在租赁前应对住房及其内部设施进行认真检查、保证自己今后能够正常使用。修缮住房的责任一般由出租人承担，但若因承租人使用不当而造成损坏的，应由承租人负责维修或赔偿。
7、住房状况变更。承租人不能擅自拆、改、扩建或增加房屋。确实需要对住房进行变动时，要征得出租人的同意，并签订书面协议。 8、转租的约定。承租人能否转租需要事先与出租人在合同中进行约定，若承租人擅自转租的，出租人可以立即解除合同。(防止群租的发生) 9、违约责任。双方应在合同中约定违约责任，如：承租人不按期交纳房租，出租人可以提前终止合同;出租人未按约定配备家具，承租人可以与其协商降低房租等;另外，还可以约定，因承租人违反合同约定给出租方造成损失的，应由承租人赔偿。 10、租赁合同的变更和终止。双方可以事先约定合同的变更和终止情况，如租金变更、租赁期限变更或者终止等。此处还需注意，如果租赁房屋在租赁期限内可能被征收(拆迁)，那么应明确这种情形属于合同终止的事由，双方互不承担责任，征收利益归出租人所有。 租赁合同范本 出租方(以下简称甲方)：身份证号码： 承租方(以下简称乙方)：身份证号码： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方将房屋出租给乙方使用等事宜，经协商一致，订立本合同。 第一条乙方自愿租用甲方位于______ 街号物业作为***用途使用(以下简称“物业”)，建筑面积约平方米。 第二条租用的期限为年，租期从年月日至年月 _ 日止。租赁期满，乙方如要续租，应在租赁期满前一个月向甲方提出，双方可重新签订租赁合同。在同等条件下乙方有优先权续租。
和解协议书范本2020 甲方：年龄：住址：身份证号码： 本协议书一式三份，甲乙双方各执一份，婚姻登记部门保留一份。在双方签字，并经 婚姻登记机关办理相应手续后生效。 乙方：年龄：住址：身份证号码： 丙方： 乙方应于签合约时交付甲方人民币__________元整(￥______)作为房屋的家具押金， 租赁期满乙方如不续租，应交清所有租赁期间发生的费用，交清后，甲方应无息退还押金。 双方于×年×月×日在×市×城区(县)人民政府的民政部门登记结婚，现因 ×××(注：指感情不和等)的原因，自愿离婚，经双方协商一致，对有关事项，依《婚姻法》的规定达成如下协议： (四)、甲方应在《调解协议书》生效后五个工作日之内，将所列的所有款项，以银行 转帐方式，转到广东XX律师事务所银行帐户。由该所在乙方向公安机关申请撤销此案成功，并使甲方获得释放后五个工作日之内负责给付乙方。否则广东XX律师事务所应将此 款退还给甲方。 丁方： 甲乙丙丁四方本着互谅互让的原则，综合考虑各方实际情况，就年月日发生在方 工地的甲方人身损害赔偿问题，经各方协商，现达成和解协议如下： 一、各方确认甲方于年月日在工作中于工地受伤，后丙方垫付甲方万元用于其 治疗康复，对此，各方予以确认; 黄×可在每月的第一个星期六早上八点接儿子到其居住地，于星期日早上九点送回李 ×居住地。如临时或春节探望，可提前一天与李×协商，达成一致后可按协商的办法进行 探望。 二、甲方于年月日治疗终结出院，继续康复，对此，各方予以确认; 三、就前述甲方人身损害赔偿案件，各方同意按一下比例划分各方责任，即方责任 为 %，方责任为 %，方责任为 %; 四、方一次性补偿给甲方业已发生和将来发生的与此事有关的医药费、护理费、营养费、交通费、伙食补助费、后续治疗费、残疾赔偿金以及一切补偿和赔偿费用总计人民币 元整(大写：万元 ); 方支付方垫付甲方的各种费用元(大写：万元)，甲方以及甲方
住房租赁合同协议书 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
住房租赁合同 出租方：（以下简称甲方）身份证号： 承租方：（以下简称乙方）身份证号： 为维护双方的合法权益，甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就租赁房屋一事达成以下协议。 第一条甲方将＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿出租给乙方。，租金＿＿＿＿＿元/月。第二条租赁期限为＿＿＿年，从＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日起至＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日止。甲方应按照合同规定时间和标准，将出租的房屋及时交给乙方使用. 第三条付款方式为＿＿付一次。在本合同正式生效当日内一次性交清第一次租金共计人民币＿＿＿＿＿元。租赁期内，每季度租金需提前七天支付。 第四条其它费用：合同期间内，乙方承担水、电、闭路电视、宽带及煤气物业管理等租赁期间产生的费用。 第五条甲方的责任。 1．甲方如未按本合同规定的时间向乙方提供租赁房屋，应按延迟期间内乙方应交租金的＿％计算，向乙方偿付违约金。 2．租赁期间，出租房屋的维修由甲方负责，如租赁房发生重大自然损坏或有倾倒危险而甲方又不修缮时，乙方可以退租或代甲方修缮，并可以用修缮费用收据抵消租金。 3．租赁期间，如甲方确需收回房屋自主，必须提前＿＿个月书面通知乙方，解除合同，甲方应付给乙方违约金，违约金以剩余租期内应交租金总额的＿％计算。 第六条乙方的责任。 1．乙方依约交付租金，甲方如无正当理由拒收，乙方不负迟延交租的责任；乙方如果拖欠租金，应按延迟期间内乙方应交租金的＿10＿％计算向甲方偿付违约金。乙方如拖欠租金达＿2＿月以上，甲方可收回出租之房屋，并追究违约责任。 3．租赁期间，如乙方确因特殊情况需要退房，必须提前＿3＿个月书面通知甲方，解除合同，应付给甲方违约金，违约金以剩余租期内应交租金总额的＿35＿％计算。4．租赁期间，乙方不得擅自改变房屋的结构及用途，乙方如因故意或过失造成租用房屋和设备的毁损，应负责恢复原状或赔偿经济损失。乙方如需装修墙窗，须事先征得甲方同意。 5．租赁期满或合同解除，乙方必须按时搬出全部物件。搬迁后10日内房屋里如仍有余物，视为乙方放弃所有权，由甲方处理。 6．租赁期满或合同解除，如乙方逾期不搬迁，乙方应赔偿甲方因此所受的损失，必要时甲方可以向人民法院起诉和申请执行。 第七条合同期满，如甲方的租赁房屋需继续出租或出卖，乙方享有优先权。 第八条房屋如因不可抗力的自然灾害导致毁损，本合同则自然终止，互不承担责任。第九条本合同如有未尽事宜，须经双方协商作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。 第十条屋内设备：空调挂机＿＿台，洗衣机＿＿台，彩电＿＿台，油烟机＿＿台，燃气灶＿＿台，电热水器＿＿台，冰箱＿＿台，微波炉＿＿台，写字桌＿＿，沙发＿