当前位置:文档之家› 垫资协议书

垫资协议书

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载

垫资协议书

甲方:___________________

乙方:___________________

日期:___________________

说明:本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与

义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用

时请详细阅读内容。

甲方(垫资方):乙方(借资方):

住所: 住所:

法人代表:法人代表:

根据〈〈中华人民共和国民法通则》、〈〈中华人民共和国合同法》等相关法律、法规以及规章的规定,乙

方(借资方)为向垫资方申请借款。双方本着平等自愿、诚实信用的原则达成一致意见,特签订本合作协议

(以下简称“本协议”),并保证共同遵守执行。

第一条:借资用途

1. 乙方向甲方的借资专用于与甲方签订的关于:买卖合同的银行欠款还款,不得挪作他用,不得进行违法活动,更不能随意侵占甲方的所贷款项;

2. 在本协议有效期内,甲方有权检查垫资使用情况,乙方应按甲方要求提供相关的资料和情况说明;如发现乙方未按本协议约定的用途使用借借资,甲方有权要求乙方提前还款并承担相应的违约责任。

第二条:借资金额乙方向甲方借资相当于人民币元(大写:)第三条:垫资发放形式甲方的垫资以的形式按规定交予甲方第四条:垫资资金来源及还款方式

1、乙方资金来源为___________________________________________________

2、乙方还款方式为___________________________________________________

第五条:双方责任义务

(一)甲方的主要权利和义务

(1)按照本协议约定按期足额提供垫资,但因乙方原因造成迟延的除外:

(2)对甲方提供的有关个人资料予以保密:

(3)甲方有权了解,核实有关乙方身份财力状况,有权要求乙方提供相关文件资料:

(二)乙方主要权利和义务

(1)乙方有权要求甲方按协议约定垫资:

(2)乙方有权要求甲方对甲方提供的有关个人的资料予以保密,但双方另有约定或法律,行政法规另有规定的除外:

(3)乙方应按甲方要求提供有关个人的资料,并保证资料的真实性,完整性和有效性:第六条违约责任

1、甲方违约则____________________________________________________________

2、乙方如逾期则每天按垫资额的(?%)交纳违约金。逾期不得超过天。第七条本协议纠纷采取协商解决,协商不能解决的,直接向垫资方所在地的人民法院起诉

本协议一式份,会方各执一份自方签字之日起生效。本协议未尽事宜,双方■■四以补充规定,补充协议与本协议有同等法律效力。

甲方(签字、盖章):乙方(签字、盖章)::

法定代表人:法定代表人:

签订日期:年月日签订日期:年月曰

垫资协议书

垫资协议书 甲方(垫资方): ________________________ 住所: ___________________________________ 法人代表: ______________________________ 琥系方式(手机): ______________________ 乙方(借资方): ________________________ 住所: __________________________________ 法人代表: ______________________________ 琥系方式(手机): ______________________ 丙方(担保方): ________________________ 住所: __________________________________ 法人代表: ______________________________ 联系方式(手机): ______________________ 根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规以及规章的规定,乙方(借资方)为***************向垫资方申请借款,并请丙方作为担保人。三方本着平等自愿、诚实信用的原则达成一致意见,特签订本合作协议(以下简称“本协议”),并保证共同遵守执行。 笫一条:借资用途

1?乙方向甲方的借资专用于乙方与笫三人 订的 ____________ 合同的**********,不得挪作他用,不得进行违法活动,更不 能随意侵占甲方的所贷款项; 2.在本协议有效期内,甲方有权检查垫资使用情况,乙方应按甲方要求提供相关的资料和情况说明;如发现乙方耒按本协议约定的用途使用借借资,甲方有权要求乙方提前还款并承担相应的违约贵任。 第二条:借资金额 乙方向甲方借资相当于人民币______________________元(大写:_____________________ ), 借资期限为 ______ 月(肖一月一日到一月—FI) 第三条:垫资发放形式 甲方的垫资以*************的形式按规定交予甲方 第四条:还款资金来源及还款方式 1、乙方资金来源为________________________________________________________ 2、乙方还款方式为________________________________________________________ 第五条:三方贵任义务 (一)甲方的主要权利和义务 (1)按照本协议约定按期足额提供垫资,但闵乙方原闵造成迟延的除外: (2)对甲方提供的有关个人资料予以保密: (3)甲方有权了解,核实有关乙方身份财力状况,有权要求乙方提供相关文件

房屋买卖垫资款协议书

房屋买卖垫资款协议书

协议书 出卖方(以下简称甲方): 买受方(以下简称乙方): 中介方:房地产经纪有限公司 经办人(以下简称丙方): 甲、乙双方经友好协商,就乙方购买甲方房产,签署了《房地产买卖合同》及其相关法律文件,现甲、乙、丙三方就此房产交易的垫资及其担保事宜达成如下协议,以兹三方共同信守。 第一条事项 甲方于年月日以房屋作为抵押,向银行分行支行(简称原贷款银行)借款共计人民币元,甲方预计在本协议签订之日尚有人民币(大写) 元借款未还清。 现甲方将房屋出售给乙方,经三方协商一致,由乙方出资元为甲方垫付偿还银行贷款,该笔款项在甲方,后将垫

付款全额还给乙方,甲方不能履行向乙方的还款责任 时,。 第二条服务项目及其付费标准 乙方为甲方提供垫资服务,服务费:人民币元(垫资额超过20万的,加收超出部分的3%的服务费); 丙方承诺能完成甲乙双方相关房屋产权公证及按揭贷款相关业务,甲方向丙方支付元整(壹万贰仟元整),该笔费用包含所有后续业务费,此后不再向中介交费。 甲方应于签署本协议的当日支付完毕乙方、丙方服务费共人民币(大写)壹万伍仟元整。 第三条三方责任及违约责任 甲乙双方应积极配合丙方完成房屋交易手续,相关责任同《房屋买卖合同》一致。 若丙方未按约定完成导致交易不成功的,甲方须全额返还乙方垫资款项并由丙方支付垫资款项利息(以同期商业贷款基准利率计算),丙方收取的担保服务费应予退还甲方,守约方的一切经济损失由违约方予以赔偿。 若甲方或乙方违反本合同及其他相关合同所约定事项,导致交易不成功的,甲方须全额返还乙方垫资款项并支付垫资款项利息(以同

期商业贷款基准利率计算),丙方收取的担保服务费应予退还甲方,守约方的一切经济损失由违约方予以赔偿。 第四条其他 1、因本垫资及服务费事宜所引起的或与此相关的任何争议,三方应协商解决。协商不成的,三方均可向丙方所在地人民法院提起诉讼。 2、本协议如有调整其他合同内容之处,以本协议为准。 4、本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份。 甲方: 身份证号:电话: 乙方: 身份证号:电话: 丙方: 经办人:电话: 签订日期:年月日

垫资建房合同(实例版)

垫资建房合同 甲方:乙方: 身份证号:身份证号: 甲方XXX将位于昆明市官渡区关上镇小街社区二组张居村54号的旧房拆除改建新房,为建房,双方在完全自愿的基础上,经充分协商,达成一致协议: 一、鉴于甲方目前无资金建房,甲方将上述住宅的改建事项发包给乙方,乙方承包垫资施工建五层半房屋; 二、双方议定房屋建筑按每平方米2560元计算(包括图纸设计费、建筑材料费、房屋装修费、施工人员工资及乙方应获利润等),房屋质量以一般私人房屋为标准; 三、旧房拆除的所有原料由乙方自主选择用于建新房,用不对房屋施工过程中的任何费用进行管理,所有耗资或节余均归乙方。 四、甲方负责办理张居村54号的旧房拆除改建新房(即乙方承建房屋)的一切合法手续。并负责协调房屋拆建过程中的四邻周边关系,协调施工过程中建筑材料的堆放场地、用水用

电的方便事宜。 五、在乙方施工期间,只要是因与甲方有关联的事件或责任妨碍了乙方正常施工,导致中途终止施工,甲方必须以2000元/平方米购买该建筑的地基,以每层15000元/平方米购买地基以上建筑。 六、房屋建成后十日内甲方一次性向乙方支付乙方垫资和乙方应得利润(即按实际建筑面积乘2560元/平方米); 七、甲方如不能在上述期限内向乙方付款,则无条件以上述房屋及宅基地使用权抵付所欠乙方债务,乙方支付25万元人民币给甲方作宅基地使用费,乙方获得房屋所有权和宅基地使用权。 八、甲方将房屋所有权及宅基地使用权转给乙方后,若遇国家征收土地,所有征收补偿费全数归乙方所有,甲方有义务协助乙方获取上述补偿费。 九、甲、乙双方在开始履行了本协议后,甲方如有除违反第五条外的违约,还须向乙方支付万元违约金;乙方如有违约,向甲方支付万元违约金。 十、以上协议一经签订双方不得反悔,关于54号房屋的改造所发生的一切费用全由乙方承担。 甲方:乙方:

垫资服务协议书模板-(律师修订)

抵押贷款垫资服务协议书 甲方(出资方):___________身份证号:___________________________ 乙方(借款人):___________身份证号:___________________________ 鉴于乙方拟向___________________________申请个人房产抵押贷款, 由于_________________________________________________等原因,乙方 客户需提前用款,乙方申请提前垫资,经甲、乙双方协商,达成以下协议。 一、垫资事项 1.1甲方同意为乙方此次资金业务需求提供垫资服务,垫资金额为人民币(大写)___________________(小写)_____________。 1.2 乙方同意将贷款银行审批通过发放给乙方的个人房屋贷款发放至甲方 指定账户,作为乙方应向甲方偿还的垫资款项,并出具划款授权委托书。 1.3 垫资期限为_______日,最长不超过________天,垫资金额为人民币(大 写____________________元)经甲方同意,可适当延期,每延期一天,甲方有权 利按垫资金额的______%向乙方收取延迟金,延迟金必须在甲方同意延期时交纳 完毕。 二、乙方贷款事项 2.1 乙方委托甲方向贷款银行申请人民币(大写__________________ ) (小写_________ ) 2.2 乙方所能申请的贷款额度和贷款期限以贷款银行审批为准,若贷款银 行所审批的贷款额度和贷款期限未能满足乙方贷款申请要求的,不视为甲方未 能履行本协议所约定的义务,甲方对此不承担任何违约责任。 三、保证及违约责任 3.1 乙方保证向甲方及贷款银行提交真实有效的个人资料,乙方个人及家 庭除银行贷款外无其他债务纠纷,经济纠纷,查封等。 3.2 若乙方不能偿还甲方所垫付的全部垫资款的,乙方愿意接受当地法院 的强制执行,因此所发生的费用由乙方承担,甲方也可凭借借据向人民法院申 请支付令,乙方应无条件接受并不得提出异议,因此所发生的一切费用由乙方 承担。 四、通用事项

垫资协议

垫资服务协议书 甲方(出资方):有限公司,法定代表人: 通讯地址:,联系电话。乙方(借款人):,身份证号: 通讯地址:,联系电话。鉴于: 1.乙方拟向购买牌商品小汽车壹辆,车架号为:,该车辆乙方购买的总价款人为人民币元(大写:圆整),乙方申请甲方垫资,垫资总额不超过乙方购买该车价款的60%,乙方已经付清其余40%购车款。 2.该车辆委托甲方从省市区(县)路号将该车辆运送到 省市区(县)路号,预计送达时间年月日之前。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲、乙双方平等充份协商,自愿达成以下垫资服务协议: 一、垫资事项 1.1甲方同意为乙方此次购车需求提供垫资服务,垫资金额为人民币(小写)_________________(大写)_______________。 1.2 乙方同意向甲方支付垫款利息人民币(小写)_________________(大写)_______________。 二、运费 该车的运费为人民币(小写 ) (大写 ) 。 三、滞纳金及违约金 3.1该车辆到达上述目的地后,乙方应立即支付甲方上述垫资款及运费。如有延期,但每延期一天,甲方有权利按垫资款和运费总金额的千分之三向乙方收取滞纳金。 3.2乙方延期付款超过15天的,属于乙方违约,甲方有权解除合同,并要求乙方按照垫资款和运费总金额的30%支付违约金。 3.3甲方逾期支付垫资款和运费的,乙方有权扣押该托运车辆。 3.4本协议签订后,甲乙双方均应严格遵守,如有违约,违约方应向守约承担违约责任,并赔偿守约方追究违约方责任而支付差旅费、公证费、律师费、调查费等费用。 四、保证及违约责任 3.1 乙方保证:向甲方提供的个人资料真实有效,乙方个人及家庭除银行房屋贷款外无其他债务纠纷,经济纠纷,资产被查封,乙方拥有该车辆的所有权,该所有权不存在争议等。 3.2 若乙方不能偿还甲方所垫付的全部垫资款、利息及运费的,乙方愿意接受甲方所在地当地法院的强制执行,因此所发生的费用由乙方承担,甲方也可凭本协议及已垫资凭证向甲方所在地人民法院申请支付令,乙方应无条件接受并不得提出异议,因此所发生的一切费用由乙方承担。 五、争议处理 在本协议履行过程中,如果有争议,双方应友好协商解决,协商不成的,双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。 六、通用事项 5.1 其他约定:。 5.2 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。 5.3 本协议自甲、乙双方签字后立即生效。 甲方(签字或盖章):乙方(签字或盖章): 年月日年月日

垫资服务协议书

垫资服务协议书 本协议适用于房贷交易垫资业务 甲方: 乙方(卖方):身份证号码: 丙方(买方):身份证号码: 丁方:福建XX财务咨询有限公司 鉴于: 1、乙方欲向丙方出售地址为的房产(房产证号为 _________________)。 2、现该房产尚欠银行支行(以下简称为“原贷款银行”)按揭贷款未结清。 3、丙方亦计划在购买该房屋后以此为抵押向银行支行(如有变更,以最终接受申请并给予贷款的银行为准,以下简称“现贷款银行”)申请个人房屋按揭贷款。 4、现乙方向甲方借款,用于偿还乙方在原银行的贷款,以便完成上述房屋的交易手续。 5、甲、乙、丙三方全权委托丁方代为办理本协议所涉及的银行还款、房屋交易及银行按揭的全部手续。 甲、乙、丙、丁四方本着公平、平等、自愿的原则,经友好协商,自愿达成以下协议: 一、垫资事项 1、甲方同意为乙方提供人民币(大写) 佰拾万仟____佰____拾____元整(小写:RMB )(实际垫资金额以借款借据的借款金额为准)的借款用于偿还乙方的原贷款银行欠款,且方自愿按照借款金额的比例支付利息。 (1)甲、乙、丙、丁方一致同意将此笔借款转入下列指定账户用于代乙方向原贷款银行归还借款:户名:; 账号:;开户行:。 (2)、乙方、丙方一致同意将现贷款银行发放的个人房屋按揭贷款人民币佰拾万仟佰拾元(小写:RMB )划至以下指定账户,作为偿还的借款本金,在扣除垫资金额及结清费用后,剩余款项划入乙方账户。 户名:; 账号:;开户行:。 2、(费用)甲、乙、丙、丁四方签订本协议之日起三天内,丙方应向丁方支付人民币拾万 仟佰拾元(小写:RMB )作为履约保证金,方应向丁方支付人民币拾万仟佰拾元(小写:RMB )作为预付垫资服务和代办服务等费用。该保证金作为乙、丙双方履行房屋交易,以及按时偿还甲方借款的保证金。 3、甲方承诺在具备以下条件时按本协议约定借款给乙方: (1)乙方、丙方已向甲方提交以下真实完整的资料:即 个人有效的身份证明、婚姻证明、收入证明、原借款合同、原供楼存折(卡)及密码、提前还款清单、配偶同意出售房屋文件、放款银行存折(卡)、密码等; (2)原贷款银行同意乙方办理提前还款手续; (3)乙方、丙方已向甲方提交办理本协议约定事项的公证委托书; (4)乙方、丙方已按本协议约定向甲方支付履约保证金,向丁方支付垫资服务费、手续费、需由丁

建设工程垫资合同范本

篇一:建设工程施工承包垫资协议书 建设工程施工承包垫资协议书 甲:(以下简称甲) 乙:(以下简称乙) 依照《人民国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》 等相关法律、法规,本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则, 经甲、乙双友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款: 一、工程名称:东鼎臣广场 二、工程地点:上分线以东、发展大道以北 三、工程结构:框剪结构 总建筑面积约约6万平米。 四、进场时间: 定于 五、承包式:包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以的全部 容)本工程不得分包、转包。 六、承包容: 工程。 七、施工工期: 自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止,有效工期为天。 八、工程质量: 执行现行的有关施工规及验收标准,质量必须达到合格标准。 九、工程造价:本工程投资额约贰亿元人民币。 十、结算式和计价标准: 1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行《2004年建筑工程消耗量定额》、《2004年安装工程消耗量定额》,取费类别按工程类别。 2、预算以甲提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据 实结算。 3、工人工资单价:执行元/工日。 4、施工措施费按取费标准的 %计算; 5、材料价格确定,甲乙双共同考察市场,确定材料质量和价格由乙组织购进,甲在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可,作为结算依据。 1、本工程先由乙垫资建设,从工程开工开始计算,完成每个月工程量的总价支付其 %。拿到竣工验收报告30天后由甲无息一次还清,到期不能还清,按所欠总额的1%追究甲违约责任,乙所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。 2、工程竣工验收合格时,甲按有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金,待工程保修期满 18个月后结清。十二、协议履约金的支付与返还 1、自签订承包协议之日起两日,乙先付给甲履约保证 金万元,待正式施工合同签订后转为工程保证金。 2、协议签章、财务手续办完生效、甲对乙公司进行考察(公司、工地等),待甲考察结束认可后,甲会同招标代理公司拟定招标文件及合同,双认可后正式签订《建设工程施工合同》。 3、待工程完成主体时,返还乙工程保证金50%,工程竣工验收合格,并符合合同约定要求后,甲在30日返还给乙剩余部分保证金。 4、具体事宜以正式施工合同为准。 十三、甲责任及义务

垫资协议书范本【标准版】

垫资协议书范本【标准版】 垫资协议书范本【标准版】 甲方(垫资方):_______________________________ 法定代表人:___________________________________ 身份证号码:___________________________________ 联系方式:_____________________________________ 地址:_________________________________________ 统一社会信用代码:_____________________________ 乙方(借资方):_______________________________ 法定代表人:___________________________________ 身份证号码:___________________________________ 联系方式:_____________________________________ 地址:_________________________________________ 统一社会信用代码:_____________________________ 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律和行政法规,为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务,保障双方的利益,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方通过友好协商达成如下协议:第一条:借资用途 乙方与_____________有限公司签订有买卖合同,乙方购买_____________有限公司___________。由于乙方购买的___________数量较大,现乙方委托甲方对其购买的__________款进行垫付,乙方向甲方的借资专用于乙方与__________有限公司签订的___________买卖合同的购

水泥垫资合同垫资协议

水泥垫资合同垫资协议 篇一:水泥垫资合同 垫资协议 甲方: 签约地点:勐腊 乙方:签约日期: 20XX年月日为明确甲、乙双方权利义务,根据双方实际需要和《中华人民共和国合同法》等有关法律规定,经双方友好协商:甲方同意使用乙方提供的华新水泥,同意乙方为所提供的水泥进行垫资。签订如下合同,以资双方信守执行。 一、品名、品种及强度等级、数量及垫资情况如下: 1、乙方垫资品牌为水泥,品种为实际需要为准。 2、甲方所需水泥提货数量需数量特别大时需告 知乙方,以便乙方与供应厂商协调发货和筹备资金。 3每 吨收取20元作为垫资利润。 4、甲方同意在乙方垫资期间所有运输事宜由乙方负责,从华新水泥景洪工厂至搅 拌站的运费为不含发票50 元∕吨。如需发票甲乙双方另行协商,协商情况为以运输合同约定为准。 5、垫资结算方式为月结,即当月合计垫资金额于次月日前一次性付清款

项。 二、计量验收及合理损耗规定: 1、包装水泥以合同约定交货地点实际交货包数为准,包装袋重按国家标准执行。 甲方对数量有异议的,应在收货时提出,乙方应立即复核,若确属乙方原因应予以更换。 2、散装水泥以乙方供货厂商出厂磅单数/船运计量单数量为准,合理磅差率为 3 ‰,合理磅差率内的负误差由甲方承担。甲方对数量有异议的应在收货时提出,由甲乙双方会同国家计量检测部门对乙方供货厂商计量设施进行检测,若确属乙方原因,以检测结果为依据计算。若甲方未在收货当时提出异议的,视为甲方对该批次交货 量无异议。 甲方指定收货人验收的,收货人签字验收或加盖指定的收货印章均视为甲方有效确认,指定收货人对数量有异议的,亦应在收货时提出,否则,视为甲方对该批次交货量无异议。 三、发票的出具及货款的支付: 1、每月 5 日前,由双方对上月水泥提货所发生的供货数量和金额进行汇总,并进行确认结算与票据交接。实际提货数量以供货厂商出具的提货数量和磅单为准。 2、甲方提货所发生的水泥款发票由水泥厂提供给甲方,所发生的物流费用发票由承运单位提供给甲方,因乙方垫资

建设工程施工承包垫资协议书

建设工程施工承包垫资协议书 Agreement on advance payment for construction contract of co nstruction project 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号:XX-2020-01

建设工程施工承包垫资协议书 前言:合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规,本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则,经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款: 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程项目:总建筑面积约平方米 (栋楼)。 四、进场时间:定于年月底前(以进场通知书为准)。 五、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以内的全部内容)本工程不得分包、转包。

六、承包内容:土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。 七、施工工期: 自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止,有效工期为天。 八、工程质量:执行国家现行的有关施工规范及验收标准,质量必须达到合格标准。 九、工程造价:本工程投资额约亿元人民币。 十、结算方式和计价标准: 1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行《20xx年建筑工程消耗量定额》、《20xx年安装工程消耗量定额》和《2006建筑工程计价清单》,取费类别按工程类别。 2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。 3、工人工资单价:执行35元/工日。 4、施工措施费按取费标准的60%计算;

房贷垫资协议书

垫资服务协议书 甲方:身份证号: 乙方(借款人):身份证号: 鉴于乙方拟向银行支行(以下简称为“贷款银行”)申请个人房产抵押贷款,由于客观原因,乙方客户需提前用款,乙方申请提前垫资,经甲、乙双方自愿协商,达成以下协议。 一、垫资事项 1.1甲方同意为乙方此次融资资金需求提供垫资,金额为人民币(大写)拾万仟佰拾元整(小写:RMB)甲、乙双方一致同意将此笔垫资转入以下指定账户: 户名:; 账号:; 1.2乙方同意将贷款银行审批通过发放给乙方个人房屋贷款发放至以下指定账户,作为乙方应向甲方偿还的垫资款项,并出具划款授权委托书: 户名:; 账号:; 1.3垫资期间为自甲方将此笔垫资款转入本协议第1.1条指定账户之日起至贷款银行将乙方贷款款项划入本协议第1.2条指定账户之日止,最长不超过天,垫资期间甲方收取乙方垫资手续费人民币壹万元整。经甲方同意,可延期一个月,每延期一天,甲方有权利按垫资金额的‰(仟分之)向乙方收取延迟金,延迟金必须在甲方同意延期时缴纳完毕。 二、乙方贷款事项 2.1乙方委托甲方向贷款银行申请人民币(大写)拾万仟佰拾元整(小写:RMB)的个人房屋贷款(贷款金额以贷款银行出具的《同意贷款通知书》为准)。 三、保证及违约责任 3.1乙方保证向甲方及贷款银行提交真实、有效的个人资料,乙方个人及家庭除银行贷款外无债务纠纷,无担保纠纷; 3.2乙方向甲方提供位于市(房产证号:房字第号)

的房产作为本次垫资的抵押(甲方在抵押期间保管本房所有手续,可以作为乙方违约后的起诉证据)。如乙方在本次贷款银行放款一个月后乙方不履行还款义务,甲方有权将本房产在通知乙方的情况下,委托拍卖行进行公开拍卖,乙方必须无条件配合甲方办理拍卖及后续过户手续,拍卖房产所得款项由甲方扣除应得费用(垫资款:贰拾肆万元、手续费壹万元、及后续延迟金元、及其它费)后,剩余钱款归乙方所有。 3.3乙方愿意接受市人民法院的强制执行,因此所发生的费用由乙方承担;甲方也可凭借款借据向市法院申请支付令,乙方应无条件接受并不得提出异议,因此所发生的一切费用由乙方承担。 3.4以下原因乙方不承担违约责任(但必须按约定期限还本金): ①乙方所能申请的贷款额度和贷款期限以贷款银行审批为准,若贷款银行所审批的贷款额度和贷款期限未能满足乙方贷款申请要求的。 ②双方约定的还款日要到期或已到期,因为甲方的原因(甲方搬迁、电话停机等)乙方联系不上乙方的。 ③因自然灾害等不可抗力造成乙方没有还款条件的。 四、通用事项 4.1其他约定(如无需填写“本项空白”) 4.2下列第项(可复选)文件为本协议不可分割的组成部分,具同等法律效力: ①委托融资申请表;②债务声明书;③抵押房屋所需资料;④借款借据;⑤; 4.3各方履行本协议中发生的任何纠纷应优先协商解决,本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,自甲乙双方签字并按指印之日起生效。 甲方:身份证号码: 电话: 乙方签名(指印):身份证号码: 住址:电话: 签订日期:年月日

委托垫资解押和再贷款协议书

委托垫资解押和再贷款协议书 NO: 甲方(委托方): 乙方(受托方):_临沂吉美房地产营销策划有限公司(以下简称:吉美房产)在平等互利,诚实信用的原则下,经双方友好协商,就乙方为甲方的抵押房产出资还贷问题,即甲方委托乙方办理“垫资解押和再贷款”业务达成如下协议: 第一条:甲方解押标的范围 甲方位于的房产(铺面),房屋产权证号:字第号。(土地使用权证号:字第号)。 第二条:甲方委托乙方垫资解押及费用支付方式 ⒈甲方为了将其名下抵押房产(铺面)还贷街押,特向乙方借款人民币元(¥元),用于偿还其用本合同第一条标的范围之抵押房产(铺面)在银行抵押贷款后尚欠银行余下的贷款;乙方同意以垫资方式借款给甲方偿还其银行余下欠款(借款具体金额以乙方到抵押行替甲方还款当日银行出具的本息单据为准),甲方同时委托乙方办理解押及注销房产抵押登记手续。. ⒉代理费支付方式 ⑴甲方按实际垫资额的%向乙方支付垫资解押及注销抵押登记代理费,预计该费用为人民币元(¥___________元)。 ⑵在协议签订当日,甲方向乙方支付代理保证金人民币元(¥___________元),在乙方完成委托事项时甲方即一次性付清代理费人民币元(¥______元),保证金可冲抵代理费。 ⑶完成委托事项所需费用预计为人民币元(¥元),根据实际需要,按支出凭据向委托人报销,无票据的,按委托人事先同意支出的费用报销。如实际发生费用与原预计金额不符的按多还少补方法处理。 ⑷上述酬金以_____________(转帐或现金)结算。 第三条:甲方应向乙方提供以下证件(需提交的打“√”) 甲方应提供: ⒈房产证明(房产证□,若无房产证的须提供购房合同、备案证明及购房发票□) ⒉土地证明(土地证□,如无土地证的须提供土地证发票□) ⒊身份证明<包括共有人>(身份证□、军官证□、护照□、其它□) ⒋户口簿<包括共有人> □ ⒌婚姻状况证明(包括结婚证□、离婚证□、法院判决书□、未婚证□) ⒍收入证明□ ⒎评估报告□ ⒏装修合同□、装修单位资质证□、装修预算清单□。 以上证件均须提供原件,如有关部门须补充其它证件的,甲方应及时配合乙方办理。

垫资协议书

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 垫资协议书 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________ 说明:本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用 时请详细阅读内容。

甲方(垫资方):乙方(借资方): 住所: 住所: 法人代表:法人代表: 根据〈〈中华人民共和国民法通则》、〈〈中华人民共和国合同法》等相关法律、法规以及规章的规定,乙 方(借资方)为向垫资方申请借款。双方本着平等自愿、诚实信用的原则达成一致意见,特签订本合作协议 (以下简称“本协议”),并保证共同遵守执行。 第一条:借资用途 1. 乙方向甲方的借资专用于与甲方签订的关于:买卖合同的银行欠款还款,不得挪作他用,不得进行违法活动,更不能随意侵占甲方的所贷款项; 2. 在本协议有效期内,甲方有权检查垫资使用情况,乙方应按甲方要求提供相关的资料和情况说明;如发现乙方未按本协议约定的用途使用借借资,甲方有权要求乙方提前还款并承担相应的违约责任。 第二条:借资金额乙方向甲方借资相当于人民币元(大写:)第三条:垫资发放形式甲方的垫资以的形式按规定交予甲方第四条:垫资资金来源及还款方式 1、乙方资金来源为___________________________________________________ 2、乙方还款方式为___________________________________________________ 第五条:双方责任义务 (一)甲方的主要权利和义务 (1)按照本协议约定按期足额提供垫资,但因乙方原因造成迟延的除外: (2)对甲方提供的有关个人资料予以保密: (3)甲方有权了解,核实有关乙方身份财力状况,有权要求乙方提供相关文件资料: (二)乙方主要权利和义务 (1)乙方有权要求甲方按协议约定垫资: (2)乙方有权要求甲方对甲方提供的有关个人的资料予以保密,但双方另有约定或法律,行政法规另有规定的除外: (3)乙方应按甲方要求提供有关个人的资料,并保证资料的真实性,完整性和有效性:第六条违约责任 1、甲方违约则____________________________________________________________ 2、乙方如逾期则每天按垫资额的(?%)交纳违约金。逾期不得超过天。第七条本协议纠纷采取协商解决,协商不能解决的,直接向垫资方所在地的人民法院起诉 本协议一式份,会方各执一份自方签字之日起生效。本协议未尽事宜,双方■■四以补充规定,补充协议与本协议有同等法律效力。 甲方(签字、盖章):乙方(签字、盖章):: 法定代表人:法定代表人:

工程垫资合同(详细范本)

工程垫资合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 为确保工程质量、进度、安全及文明施工,明确甲乙双方的责任、权利和义务,按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规之规定,结合工程具体情况,经甲乙双方协商一致,同意订立本合同并严格遵守履行。 1.合同文件适用的法律、法规和标准、规范 1.1适用的法律、法规:本合同文件适用国家有关法律和行政法规,其没有做出规定的,应遵守地方法规及地方有关部门的规章规定。 1.2适用的标准、规范:本合同适用国家有关标准、规范;国家标准、规范中没有的,适用有关行业标准、规范;以上均没有的,适用工程所在地的有关标准、规范。 2.合同文件组成及解释顺序 2.1合同条款及合同附件 2.2补充合同(协议)书 2.3中标通知书、投标书及其附件 2.4标准、规范及有关技术文件 2.5有关设计修改、设计变更、材料代用、技术核定等书面文件

2.6施工图纸及设计要求 2.7形象进度造价计算书、施工图预算书、工程结算书、工程款拨付审定表及确认单 2.8有关会议纪要 2.9甲方签发的包括但不仅限于工期、进度、计划、质量、安全、施工、技术、物资、验收、现场管理、保修等方面的指令、通知、通报等。 3.资质验证:乙方资质情况(详细填写) 3.1资质证书号码:_____________________________________ 3.2资质许可范围:_____________________________________ 3.3发证机关:_________________________________________ 3.4复审有效期:_______________________________________ 3.5甲方查验原件的人员及时间:_________________________ 3.6若由乙方法定代表人的代理人与甲方签订本合同时,必须出具签订本合同的法人委托书。委托单位名称必须与资质证书、营业执照名称相一致。委托人必须是其单位的法定代表人。每份合同均须附有“由代理人签订本合同的法人委托书”复印件。 3.7应加上乙方单位详细地址、邮编和电话。 4.工程概况 4.1工程名称:___________________________________________ 4.2工程类别:乙方施工的项目属于类工程,但乙方的取费与此

建设项目垫资合同协议书范本

甲方: 乙方: 为加快推进和保障房地产开发有限公司棚户区改造项目的进度,确保项目前期资金的准备充分,甲方经过股东及公司董事会决议并决定,根据国家有关法律、法规和政策,本着诚实信用、互惠互利的原则,就乙方垫资建设项目,经友好协商达成本协议。 一、项目概况 1、项目主体为棚户区改造,项目所在位置 2、项目建设内容以甲方提供的设计图纸及方案为准。征地、拆迁补偿安置费用由乙方先行垫付部分资金,该部分资金在乙方进场后计入工程承包保证金。工程开工后以建筑承包合同各项约定为准。 二、垫资方式 1、为了加快推进棚改项目的进一步实施,由乙方前期垫资用于拆迁前期保障资金,金额 万元。 2、乙方在本协议签订后日内将商定垫付部分一次性打入甲方指定账户。 3、甲方承诺收到乙方款项后,项目的建设工程部分交由乙方承包建设,具体承包价格结算以及项目实施,按照建筑承包合同执行。 三、垫资期限 1、甲方承诺本项目自收到乙方款项起,个月内,保证图纸设计完毕,拆迁进场,尽快推进项目建设招投标各项事宜。 2、因不可抗力导致不能如期顺利推进的,如需相应顺延,在取得乙方同意后,垫资部分按照银行贷款同等档次计算利息。按月付息,直至招投标阶段结束。

3、甲方在与乙方签订本协议后,不在与其他建筑公司签订建设项目协议,乙方持本协议有优先权。 四、附则 1、本协议未尽事宜由双方签订补充协议解决。 2、本协议自双方签字盖章之日起生效,对双方有法律约束力。本协议一式二份,甲乙双方各执一份。 甲方(盖章):乙方(盖章) 甲方代表(签字):乙方代表(签字): 日期:日期: 签订合同有哪些注意事项?合同的订立方式具体包括了书面形式、口头形式以及其他形式等等,但不管是以哪种方式来订立合同的,此时都有一些事项是需要当事人了解注意的。 签合同的注意事项如下(使用时请删除): 一、在签订合同以前,经营者必须认真审查对方的真实身份和履约能力。 二、审查合同公章与签字人的身份,确保合同是有效的。如果对方公章为法人的分支机构公章或内设机构,应要求其提供所属法人机构的授权书。对方在合同上签公章,并不能保证合同是有效的,还必须保证合同的签字人是对方的法定代表人或经法人授权的经办人。 三、签订合同时应当严格审查合同的各项条款,有条件的不妨向专业人员咨询。根据合同诈骗的特点,为了防止对方利用合同条款来弄虚作假,应该严格审查合同各项条款以便使合同权利义务关系规范、明确,便于履行。 四、约定违约条款,违约责任要量化为违约金或确定违约赔偿金的

项目工程垫资合约协议书范文示范

工程垫资协议书范本 篇一:建设工程施工承包垫资协议书 建设工程施工承包垫资协议书 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》 等相关法律、法规,本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则, 经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款: 一、工程名称:东方鼎臣广场 二、工程地点:上分线以东、发展大道以北 三、工程结构:框剪结构 总建筑面积约约6万平方米。 四、进场时间: 定于 五、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以内的全部 内容)本工程不得分包、转包。 六、承包内容:

工程。 七、施工工期: 自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止,有效工期为天。 八、工程质量: 执行国家现行的有关施工规范及验收标准,质量必须达到合格标准。 九、工程造价:本工程投资额约贰亿元人民币。 十、结算方式和计价标准: 1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行《2004年建筑工程消耗量定额》、《2004年安装工程消耗量定额》,取费类别按工程类别。 2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据 实结算。 3、工人工资单价:执行元/工日。 4、施工措施费按取费标准的 %计算; 5、材料价格确定,甲乙双方共同考察市场,确定材料质量和价格由乙方组织购进,甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可,作为结算依据。 6、乙方材料使用经甲方认可质量的前提下,优先考虑使用。十一、付款办式:

1、本工程先由乙方垫资建设,从工程开工开始计算,完成每个月工程量的总价支付其 %。拿到竣工验收报告30天后由甲方无息一次还清,到期不能还清,按所欠总额的1%追究甲方违约责任,乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。 2、工程竣工验收合格时,甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金,待工程保修期满 18个月后结清。十二、协议履约金的支付与返还 1、自签订承包协议之日起两日内,乙方先付给甲方履约保证 金万元,待正式施工合同签订后转为工程保证金。 2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察(公司、工地等),待甲方考察结束认可后,甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同,双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。 3、待工程完成主体时,返还乙方工程保证金50%,工程竣工验收合格,并符合合同约定要求后,甲方在30日内返还给乙方剩余部分保证金。 4、具体事宜以正式施工合同为准。 十三、甲方责任及义务 1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。 2、负责三通一平,提供材料堆放场地。

建设项目垫资合同协议书范本

编号:_____________ 建设项目垫资合同 甲方: _______________________ 乙方: _______________________ 签订日期: ___ 年____ 月_____ 日

甲方: 乙方: 为加快推进和保障房地产开发有限公司棚户区改造项目的进度,确保项目前期资金的 准备充分,甲方经过股东及公司董事会决议并决定,根据国家有关法律、法规和政策,本着诚实信用、互惠互利的原则,就乙方垫资建设项目,经友好协商达成本协议。 一、项目概况 1、项目主体为棚户区改造,项目所在位置 2、项目建设内容以甲方提供的设计图纸及方案为准。征地、拆迁补偿安置费用由乙方先行垫付 部分资金,该部分资金在乙方进场后计入工程承包保证金。工程开工后以建筑承包合同各项约定 为准。 二、垫资方式 1、为了加快推进棚改项目的进一步实施,由乙方前期垫资用于拆迁前期保障资金,金额 万元。 2、乙方在本协议签订后日内将商定垫付部分一次性打入甲方指定账户。 3、甲方承诺收到乙方款项后,项目的建设工程部分交由乙方承包建设,具体承包价格结算以及 项目实施,按照建筑承包合同执行。 三、垫资期限 1、甲方承诺本项目自收到乙方款项起,个月内,保证图纸设计完毕,拆迁进场,尽快推进项目建设招投标各项事宜。 2、因不可抗力导致不能如期顺利推进的,如需相应顺延,在取得乙方同意后,垫资部分按照银

行贷款同等档次计算利息。按月付息,直至招投标阶段结束。 第2页共3页

3、甲方在与乙方签订本协议后,不在与其他建筑公司签订建设项目协议,乙方持本协议有优先权。 四、附则 1、本协议未尽事宜由双方签订补充协议解决。 2、本协议自双方签字盖章之日起生效,对双方有法律约束力。本协议一式二份,甲乙双方各执一份。 甲方(盖章): 甲方代表(签字):日期:乙方(盖章) 乙方代表(签字):日期:

委托垫资解押及再贷款协议书-最终版

委托垫资合作协议书 甲方:________________________________________ 甲方地址:________________________________________ 乙方:____________________________________________ 乙方身份证号码:__________________________________ 甲、乙双方经友好协商,本着平等互利、友好合作的意愿达成本协议,并郑重声明共同遵守。 一、基于乙方与甲方签定的《零售客户协议书》,甲方协助乙方在湖南维财大宗贵金属交易所开设大宗贵金属电子交易账户。乙方为了提高资金利用率、扩大投资收益,要求甲方提供配资,供乙方进行该账户的交易与操作。 二、为了确保甲方的资金安全,乙方在交易前必须在开设的帐户注入不少于人民币元(¥元)的风险保证金。 三、乙方账户交易赢利部分全部归乙方所有;同样,乙方承担全部交易风险,甲方不承担任何风险,乙方交易如果产生亏损,在乙方的风险保证金里扣除。乙方账户交易的手续费结算标准由湖南维财大宗贵金属交易所制定。 四、乙方须注重资金操作风险,如果乙方产生亏损超过所交保证金,甲方对乙方所超出资金部分有追讨权。 五、由于网络及交易所的原因或者不可预测造成交易受阻,甲方不承担责任。但甲方在乙方出现上述情况或者其它意外导致无法平仓时,甲方有义务协助乙方在较短的时间内采取平仓措施,避免乙方亏损持续扩大。 六、交易细则: 1、在乙方开设的交易帐户中,甲方只对乙方买卖交易的个别品种进行配资。 2、出入金制度: 双方签订协议后,乙方在交易日非结算时间()内可以自由出入金。 3、配资后,乙方申请交易盎司、盎司、盎司的品种时,每交易一手冻结乙方风险保证金人民币元(¥元),不足部分由甲方配资。 4、甲方配资金额不在乙方交易帐户中体现,交易帐户中只显示乙方风险保证金余额及盈余资金。 5、乙方交易过程中,盘中结余交易风险保证金不得少于总交易保证金的 %

垫资承包协议(标准通用版)

建设工程施工承包垫资协议书 甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规,本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则,经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款: 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程项目:总建筑面积约____ 平方米(____栋楼)。 四、进场时间:定于____年__ 月底前(以进场通知书为准)。 五、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以内的全部内容)本工程不得分包、转包。 六、承包内容:土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。 七、施工工期: 自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止,有效工期为____ 天。 八、工程质量:执行国家现行的有关施工规范及验收标准,质量必须达到合格标准。 九、工程造价:本工程投资额约____ 亿元人民币。 十、结算方式和计价标准: 1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行《2003年建筑工程消耗量定额》、《2003年安装工程消耗量定额》和《2006建筑工程计价清单》,取费类别按工程类别。 2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。 3、工人工资单价:执行35元/工日。 4、施工措施费按取费标准的60%计算; 5、规费双方按规定各自缴纳,双方积极做工作力争享受最优惠政策。

6、材料价格确定,甲乙双方共同考察市场,确定材料质量和价格,由乙方组织购进,甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可,作为结算依据。 7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下,优先考虑使用。 十一、付款办式: 1、本工程全部由乙方垫资建设,从工程开工开始计算,20个月后连本带息由甲方一次还清,到期不能还清,按所欠总额的1%追究甲方违约责任,乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算,按建设银行同期贷款基准利率。 2、工程竣工验收合格时,甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金,待工程保修期满后结清。 十二、协议履约金的支付与返还 1、自签订承包协议之日起两日内,乙方先付给甲方履约保证金__万元,待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。 2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察(公司、工地等),待甲方考察结束认可后,甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同,双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。 3、待工程完成主体时,返还乙方工程保证金50%,工程竣工验收合格,并符合合同约定要求后,甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。 4、具体事宜以正式施工合同为准。 十三、甲方责任及义务 1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。 2、负责三通一平,提供材料堆放场地。 3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。 4、负责协调施工期间的各种外界干扰。 5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系,确保不影响乙方施工。 6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。

相关主题