甲方：

电话：

乙方：

电话：

根据《中华人民共和国合同法》，甲、乙双方在平等互利、诚实信用的原则下，经友好协商一致同意签订本合同并共同遵守，条件如下：

一、购销产品

甲方向乙方购买安防监控系统一套。（规格详见附表）

二、产品价格

器材总价人民币￥元，计大写整，含安装调试及运输费用。

三、货款结算

合同生效后，乙方将所需设备产品运送至甲方指定地点，甲方付给乙方设备费用

整，乙方将进行设备的安装与调试，调试完毕经甲方验收合格后，甲方再支付乙方整。（注：以上价格不含税金）

四、器材的增加

在此项工程当中，如出现甲方要求增加器材数量时，可按附表中的单项器材增加，并按单价另计费用。

五、工程质量保证

乙方在施工中应讲究文明施工，不得损坏甲方原有设施，否则造成的损失由乙方承担。

六、工程验收

设备到达甲方所在地后，由甲方会同乙方（或乙方授权委托的人员）共同开箱检验共同签署验收单。

七、售后服务

1.本系统调试合格后，甲方在正常使用的条件下，自投入使用之日起12个月内，如产品出现不能正常工作时，乙方应免费及时更换设备（人为破坏除外），以保证甲方整个系统的正常使用。

2.在甲方使用乙方提供的安防监控系统的过程中，乙方负责该设备的调试、维修、备件供应、技术咨询免费在安装监控系统地点进行技术培训等系列服务。

3.保修期结束后，甲方如需乙方继续进行设备维护，另行签署维护合同。

八、违约责任及争议的解决

1、甲、乙双方如未按合同履行自己的职责须分别承担各自相应的责任。因执行本合同引起的一切争议由双方通过友好协商解决，如协商不成可通过向原告所在地法院诉讼。

2、因乙方原因导致工期延误，由乙方偿付逾期违约金。

3、如甲方未能按照合同条款二，按工程进度向乙方支付工程款，甲方须另加应付款项的千分之五/每天的逾期违约金作为乙方的的补偿；乙方并有权利暂停工程的施工，待甲方向乙方支付相应的工程款和逾期为约金后恢复施工，乙方不承担由此引起的工期延期责任。甲方已付金额不足乙方所供设备款时，乙方有权收回所供设备，并由甲方赔偿乙方由此产生的一切经济损失。

九、本合同未提到事项甲、乙双方须签订补充协议（双方盖章后有效）补充协议与本合同具有同等法律效力。

十、下列附件为本合同不可分割部分，与本合同有同等法律效力。

附件：设备清单规格表