陕西省2014中央财政统筹土地出让收益
千阳县农田水利建设项目
水平定向钻承包合同
甲方：渭南中瑞水电建筑有限公司陕西省2014中央财政统筹土地出让收益千阳县农田水利建设项目项目经理部
乙方：
因工程需要，甲方委托乙方对本工程水平定向钻作业进行施工，为使双方友好公平的合作，在同心协力、互惠互利的基础上共同遵守合同法及国家有关法律法规。同时也能明确双方权利及义务，确保工程质量，甲方与乙方就本工程劳务承包事项协商达成共识，并签订如下协议条款：
第一条、工程概况
1、项目名称：陕西省2014中央财政统筹土地出让收益千阳县
农田水利建设项目
2、工程地点：宝鸡市千阳县
3、承包内容：钻机设备、钻导向孔、扩孔托管、泥浆配置等。
4、承包方式：包工包料
第二条、承包费用与结算
1、元/米
2、工程款支付
本合同分项工程完成后，由甲方、监理及业主方共同进行验收合格后支付乙方工程款80%，全部工程完工后付款比例95%，其余5%工
程款待工程正式验收合格后一次付清，在此期间因乙方责任造成质量缺陷由乙方无偿修复。
第三条双方义务
（一）甲方的权利和义务
1、向乙方提出施工地点、线路走向、出入土点等具体要求并提供其它管线地下走向及其数据；
2、协调各有关部门的关系，办理相应的各种手续，确保乙方正常施工，施工中若遇到不可抗力因素时，经双方协商顺延施工期限或更改施工方案；
3、在施工中，甲方定期派人对工程进行阶段性的质量检查；
（二）乙方的权利和义务
1、乙方按工程质量验收标准和甲乙双方商定的技术要求进行施工；
2、在施工前，乙方应详细了解所施工段水库情况，认真勘察施工现场，确立保质，确保安全的施工方案和技术措施；
3、应严格遵守安全文明施工有关规定；
4、乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内人员的生命财产理保险，支付保险费用。
5、负责组织施工力量，配备足够的劳动力、各专业技术工种并保持相对稳定，满足施工需要。特种作业人员必须持证操作，上岗人员必须按规定穿戴劳保用品，非操作人员不得玩弄机械设备。
7、水下作业人员必须佩戴救生衣等安全措施。
8、每天坚持召开班前安全会，加强安全教育，强化职工安全意识，做到“安全第一，预防为主”。
9、严格执行安全操作规程，坚决杜绝违规操作，违规指挥；用电设备接地要可靠，防止触电事故发生。
第四条合同的变更
甲乙双方如需要修改本合同条款，应当经双方协商一致并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
第五条争议的解决
在履行本合同过程中，双方如发生争议，应友好协商解决，协商不成，可依法向人民法院起诉。
第六条其他约定
1．本合同一式二份，双方各持一份，经双方签字盖章后生效。经济责任条款兑现完自行失效。
甲方单位：渭南中瑞水电建筑有限公司
甲方代表：
乙方单位：
乙方代表：
日期：
水平定向钻回托管施工合同 建设单位（甲方）： 施工单位（乙方）： 因工程需要，甲方委托乙方在本地进行电力管道非开挖工程施工，为使双方友好公平的合作，在同心协力、互惠互利的基础上共同遵守中华人民共和国《合同法》及国家有关法律法规。同时也能明确双方权利及义务，确保工程质量，经双方共同协商决定签定本合同。 第一条工程名称级工程地点 1.工程名称： 2.工程地点： 3.施工工期： 3.乙方所负责施工的工程包括如下： (1)电力过铁路管管道非开挖安装； (2)其他约定： 1、乙方负责勘察施工现场地下管线线路及走向； 2、提供管材负责管材的连接； 3、负责非开挖管道施工坑的开挖、出清泥土、管道回托。 4、检查井砌筑（砖）及地面还原； 4.甲方所负责施工的工程包括如下： 1、甲方负责施工所需的一切手续、水、电及外部协调；
2、由甲方协调不力原因造成乙方不能正常施工，甲方按每天1000元支付误工费。 第二条施工费用收取标准、金额、方式及时间 1.每跟管子每延米350元，结算按实际测量入土点与出土点的长度为准； 2、检查井每座3500元，共计个，共计元。 3.乙方进场后，甲方应付乙方进场费用为___ __元;大写元。 4.施工费用收取方式：。 〖1〗甲方向乙方支付非开挖铺管的具体付款方式和时间为：乙方进场后，甲方应付乙方进场费用为_ ____元，工程完工甲方付至总工程款的95%，通电运行付清所有款项。此工程不含税费。 第三条工程施工 1.施工过程中如遇到下列情况，可顺延工期： （1）甲方不具备施工条件而停工； （2）由于甲方原因变更计划或提出修改施工图； （3）甲方不按合同约定向乙方支付相应款项； （4）甲方的其他违约行为，致使无法施工时； （5）出现洪水、飓风、暴雨等不可抗力或政府行为时； 2.乙方在施工过程中，甲乙方应积极配合，确保工程如期完工。 3.乙方在施工过程中，应采取安全措施，并应承担相应施工责任。 第四条双方义务 （一）甲方的权利和义务
市政管网施工合同 【篇一：市政接口给水管道工程施工合同2014】 ****家园 市政接口给水管道工程施工合同 工程名称：“****家园” 市政接口给水管道工程 工程地点：龙岗区**** 发包单位：深圳市****有限公司 承包单位：**** 2014年月日 “***家园” 市政接口给水管道工程施工合同 发包单位：深圳市****有限公司(以下简称甲方) 承包单位：****(以下简称乙方) 甲方委托乙方承担本工程的施工任务,按照《中华人民共和国合同法》，并结合深圳市有关规定以及本工程的具体情况,为明确双方在 本工程建设施工过程中的责任、权利和义务,经双方协商一致同意签 订本合同。 一、工程名称：“****家园”市政接口给水管道工程。 二、工程地点：龙岗区****。 三、承包范围： 1、承建范围：建筑工程造价计算书中所包括及必须施工的全部内容。 2、具体内容包括: 室外给水管（upvc dn100 ￠110 pn=1.6mpa）安装、法兰阀门安装、法兰套筒伸缩过滤器安装、法兰水表配旁通 止回阀、阀门井砌筑、拆除及恢复、土方开挖及夯填等。 3、乙方负责报建、报批、验收、施工中需要办理的一切手续。 四、承包方式： 1、本工程实行采用固定总价的包干方式。 2、工程造价按预算优惠价包干，工程造价一次包定：即包人工、包 材料、包机械、包风险、包安全文明施工、包工期、包质量、包安全、包进度、包竣工资料、包调试、包一次验收通过、包免费保修 二年、包各种费用，并通过有关部门验收。除另有约定外，本工程 不增加任何费用。 3、按国家规定由乙方缴交的各种税费，已包含在本工程造价内，乙 方必需依法向税务部门缴纳。
设计合作协议书 甲方：以下简称甲方 乙方：以下简称乙方按照国家、省、市有关法律、法规精神，结合与建设单位签定的工程设计合同（下称《设计合同》）的具体实际，经双方协商，决定由乙方承担下述设计工程，并纳入甲方经营部门管理机制，特签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包范围： 4、承包方式： 5、取费方式（人民币）：见附表 第二条双方职责 （一）、甲方责任 1、贯彻执行国家的各项方针政策和有关法令法规，检查督促《设计合同》的全面实施，协助解决施工过程中出现的重要事项。 2、协调、协助乙方进行施工图会审及出图盖章。 3、协助乙方进行各网点的电气部分的施工图设计。 4、按合同及取费方式定期向乙方收取出图、审图费用； （二）、乙方职责 1、贯彻执行国家、省、市法律法规，根据《工程合同》各项条款确定的原则和要求，制订设计方案，涉及建筑结构方面的设计必须有专业结构书的签名确认。 2、负责《设计合同》中规定的各网点室内外装饰、CI标识、消防及空调图纸绘制，并提前2天交与甲方审图、出图。 3、按《设计合同》及国家、省厅的有关规定，乙方必须在设计图纸中标识相关材料品种、规格、材质等均应符合设计要求。 4、做好设计工作资料的积累、整理和归档工作。归档资料必须及时、真实、完整、整理成册。
5、负责各网点设计工作的勘察测量及工作中的食宿、安全事故等工作。 7、按合同及取费方式的约定及时支付款项，否则视为乙方违约，承担违约责任。 8、乙方不准私自代表甲方签订工程设计合同。乙方不准私刻公章，如乙方私刻公章、以甲方名义私开银行账户，一经发现，视为乙方违约，并追究有关法律责任。 9、设计工作期内，乙方所有人员的工资、住宿、福利、医疗、保险费及各类事故发生所需的费用均由乙方支付。 第三条设计费用的约定 1、按合同附件中的计费方式，以网点为收费基础。 2、乙方若需甲方派员参与设计现场的勘察等工作，则按200元/人/趟收取费用。 3、乙方必须在甲方审图及出图之前，按附件中的费用计取方式，将每网点的费用打入甲方指定的帐号，否则，造成的出图日期延迟的责任由乙方承担。 4、本工程税金由乙方负责。 第四条违约责任 1、违约方必须承担因违约造成的一切经济损失及引发的一切法律责任。 2、违约方必须向守约方违约赔偿金伍拾万元整。 第五条争议或纠纷处理 1、合同附件：收费标准。 2、本合同壹式两份，甲方双方各执壹份，双方签字后生效，并具有同等法律效力。 3、未尽事宜，由双方协商解决。本合同在执行期间双方发生争议时，由工程所在地的人民法院处理。 甲方单位名称（盖章）乙方（签名） 代表人：代表人： 日期：日期： 合同附件：
定向钻施工合同 甲方：_________________________________ 乙方：_________________________________ 根据【中国人民共和国合同法】及其他有关法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称：____________________________ 2、工程地点：____________________________ 3、工程量：定向穿越总工程量约计米 二、工程价款 穿越管径MPP200，170元/孔/米。工程总款 大写。 注；本工程甲方按包工不包料的方式承包给乙方，长度以出入钻点距离为准。 三、付款方式 按实际发生的工程量结算.甲方在工程完工后在一个星期内一次性付清工程款. 四、甲方责任 1、负责准确的出入点定位及工作坑开挖，制定设计方案，并提供相关资料；施工前向乙方提供施工地段地下管网的详细情况，以免损坏其它地下管线。 2、负责施工场地征地, 修筑进场施工便道、及其它工程机械挖掘机等机械；及施工结束后泥浆的清理外运.恢复地貌等后续工作。 3、负责与其它相关单位及个人的关系协商和维系，办理相关手续，以免在施工中受到干扰，如出现干扰误工超过2天时间，甲方负责赔偿直接损失（包括工资及生活费）每天（800.00）元。 4、在施工过程中遇到困扰和赔偿事宜由甲方协商解决。 5、有权指导并监督乙方的工程进度、工程质量。 6、按照合同规定支付工程价款。 五、乙方责任
1、根据甲方提供资料编制施工方案和施工进度计划；接受甲方的管理监督，服从安排。组织和协调设备的安装测试,试运行等。确保工程项目的安全，文明施工。 2、根据施工方案和施工进度计划组织工程施工，管道焊接.负责设备调遣和设备短途倒运。 3、乙方顶管深度符合甲方要求施工，乙方必须按照要求在规定的线域内施工，不得超出规定范围。 4、乙方必须按照甲方要求在规定地域施工，彻底摸清路由状况、及甲方提供的地下管线及其他地下设施，防止顶管过程中发生意外，自顶管机入场之后至撤场时，乙方必须与施工区域搞好关系，强化安全意识，确保文明、安全施工。 7.提供完整的导向记录。 六、施工人员安全责任 甲方要求乙方组织好自己的队伍，不能在施工过程中发生纠纷和争吵，若有类似事情发生，乙方立即协调处理，且确保工程按质、按期完成。 七.工程质量 1、乙方应按照施工图纸和甲方、设计、监理单位批复的施工组织设计施工。 2、因乙方原因出现的工程质量事故，由乙方负责。 八、争议的解决方式 甲乙双方因合同发生争议，应首先友好协商；协商不成的，向人民法院起诉。 九、合同的生效与终止 本合同自双方签章之日起生效，至工程款支付完毕之日终止。 十、其他 1、施工中如遇建筑垃圾，流沙，泥岩，塌方，岩石等地质，甲乙双方另外商议价格；由于不可预见原因，甲方提供的具体施工地段方位、线路、标深的范围内出现不可预见的大型障碍物、岩石等需该变施工线路时，甲方据变更工程造价补偿乙方。 2、本合同未尽事宜或双方需要提出修改时，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲方和乙方共同协商，可以签订补充协议，补充协议作为本合同的补充合同，与本合同具有同等效力。 3、本合同相对不能穿越施工的部分工程自行失效，甲乙双方各自承担已发生的费用损失。 4.本合同正本两份，由甲乙双方各持一份；具有同等法律效力。
牛栏江象鼻岭水电站引水发电系统土建工程 钻孔和灌浆劳务分包合同协议书合同编号: XBL[2015]SG-GJ01 甲方：中国葛洲坝集团股份有限公司象鼻岭水电站施工项目部乙方：四川众友建筑责任有限公司 2015年2月
牛栏江象鼻岭水电站引水发电系统土建工程 钻孔和灌浆劳务分包合同协议书 鉴于承包人（以下简称“甲方”）与发包人贵州中水能源股份有限公司（建设单位，业主）签订牛栏江象鼻岭水电站引水发电系统土建工程合同（简称“主合同”），取得了鼻岭水电站引水发电系统土建工程的施工承包权，甲方通过（邀请招标）方式，选择为分包人（以下简称“乙方”）。根据我国相关法律法规的规定，双方经过友好协商并达成一致，在云南省昆明市新亚洲体育城星都国际总部基地办公区19栋订立本合同。 1.分包工程名称：象鼻岭水电站引水发电系统土建工程钻孔和灌浆工程劳务分包采购。 2.分包工程地点：牛栏江象鼻岭水电站施工区（贵州省威宁县与云南省会泽县交界处）。 3.分包工程主要工作内容：象鼻岭水电站引水发电系统的钻孔和灌浆工程的固结灌浆、回填灌浆、接触灌浆等项目的施工，详见工程量清单（附件1）。 4.本协议书与下列文件一起构成合同文件： (l）合同谈判备忘录； (2）中标通知书； (3）投标函及投标函附录（如果有）； (4）专用合同条款； (5）通用合同条款； (6）技术条款； (7）图纸； (8）已标价工程量清单； (9）其他合同文件。 上述文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。上述文件互为补充和解释，若出现不明确或不一致之处，以上面所列顺序在前者为准，同一顺序的则以时间在后的为准。 5.合同工期：本分包工程开工时间以书面通知为准，合同工期总
二手水平定向钻机转让协议 卖方（简称甲方）： 买方（简称乙方）： 第一条双方协商一致，达成以下转让协议 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规之规定，甲、乙双方达成一致意见，甲乙愿意将_____________________(含相关配件），转让给乙方。 第二条______________水平定向钻机基本概况 1、甲方出售的：____________________________________ 型号:____________________________________________ 车架号:_____________________________________________ 发动机号: ___________________________________________ 生产厂家:____________________________颜色：_______购买于___年___月___日2、配件有:______________________________________________________ _________________________________________________________________________经甲乙双方协商一致，甲方愿将此钻机转让给乙方，转让费人民币________万整，大写：___________签订日期：____年____月___日。 第三条双方的权利、义务 1、甲方保证对其出售的________________________________拥有合法、完整的所有权，与第三人不存在任何工程纠纷、债务纠纷、权属争议等一切法律纠纷，自甲方在_____年__月__日交_______________乙方，成交前该钻机有关债权、转让他（她）人、抵押及按揭事项、施工过程中出现的一切损坏事项及纠纷等相关事宜全部由甲方负责并承担相应的法律责任，于一方无关。若甲方违约赔偿乙方2倍违约金。 2、甲方在本合同签订日向乙方提供购买_____________________________
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 设计项目分包合同
编号：FS-DY-46396 设计项目分包合同 甲方： 乙方： 一、总则 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》及有关规定，本着平等互利、友好合作的原则，签订本合同，并共同遵守。 二、设计内容及要求 1. 甲方委托乙方对甲方开发的梧州项目(以下称“项目”)设计包装宣传手册并打印该宣传手册(每套本，共本)。 2. 设计要求：项目包装宣传手册设计内容除项目基本介绍外，还应增加项目所在地的内容及图片并体现项目规划设计分析、目标市场调研分析、投资财务分析等内容。 三、双方责任 1. 乙方严格根据甲方项目宣传重点和要求为甲方提供
切实可行的项目包装宣传册设计方案，以满足甲方的项目包装宣传需要。 2. 乙方有权要求甲方提供乙方所需的图片、数据及文件等关键性资料，乙方应妥善使用保管并对甲方所提供一切资料保密。 3. 甲方有权审查设计内容和表现形式，对不符合法律、法规规定或项目推销方案的设计内容和表现形式，甲方有权要求乙方作出修改，乙方应按甲方要求作出修改直到甲方满意为止。 4. 甲方应根据测评效果对乙方提交的设计方案及时调整以确保项目宣传效果。 5. 甲方全权委托乙方进行广告代理，在双方合同期间，不应将其业务交给第三方承办。 四、设计服务费用及结算方式、时间 1. 设计服务费：项目包装宣传手册设计费总计人民币元整(￥元)(含有关税费、乙方对项目包装宣传手册设计方案进行不断优化和修订的费用以及打印包装宣传手册费用)。 2. 付款方式：本合同签订之日起日内，甲方支付乙方
工程分包协议书 总包单位：泰安阿吉斯管线工程有限公司（简称甲方） 分包单位：（简称乙方） 合同签定地点：广东省深圳市。 合同签定时间：2010年8月20日。 甲方将承包的定向钻穿越工程分包给乙方施工，为了保质保量按期完成施工任务，根据《合同法》的有关规定，并结合其工程具体情况，经双方共同协商达成如下协议： 一、工程项目： 1、工程名称：深圳天然气高压输气线平大路定向钻穿越工程 2、工程地点：深圳市宝安区平大路 工作内容：DNф813（含ф114光缆套管）天然气管道平大路定向钻穿越施工长度约1100米，工程内容包括：定向钻机械设备的调迁，钻导向孔，预扩孔，管道回拖，泥浆坑制作及清运，管道防腐层保护措施、业主方、监理方要求的安全管理措施等管理。 二、工期： 2010年8月28日开工，2010年11月10日竣工。 三、质量等级： 乙方严格按照国家及行业有关施工验收规定、标准及图纸进行施工，工程质量应达到优良标准。 四、工程承包范围： （一）、工程承包范围包括但不限于： 1、机械设备的调迁；
2、场地平整，临设搭建，测量放线。 3、钻导向孔； 4、预扩孔； 5、泥浆外运和处理； 6、管道防腐层保护措施； 7、管线回拖； 8、业主方、监理方要求的安全管理措施等管理。 9、设备撤场，场地清理。 （二）、工程承包范围不包含： 1、管道焊接、防腐； 2、管道干燥及置换； 3、管道焊接检测、试压工作； 4、施工场地的绿化、水泥地面的恢复。 五、施工承包方式及工程造价： 1、承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全。 2、工程单价：单价8000.00元/米，(大写捌仟肆佰元整人民币每米)。 3、工程预算共约1100米，造价8800000.00元整，(大写捌佰捌拾万元整)。 六、付款及结算方式： 1、工程结算方式：按乙方实际施工完成管线长度，乘以工程单价计算。
甲方：建设单位（全称）武汉海特生物制药股份有限公司 乙方：施工单位（全称）中都建设集团有限公司 丙方：武汉市车都天然气有限公司 根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《湖北省燃气管理条例》、《武汉市燃气管理条例》、《水平定向钻进管线铺设工程技术规程》等法律法规及技术标准、规范和规程的规定，为了保护武汉市施工现场燃气管道及设施的安全，防止事故发生，经三方协商，就武汉海特科技园大门工程项目达成以下施工现场燃气管道及设施的安全保护协议，本协议管辖范围仅限甲方提供相关施工图纸范围及相关施工内容，超过上述范围，三方应另行签订保护协议并另行办理燃气管线安全咨询。 第一条甲方在工程办理开工手续前，应将位于武汉市经济技术开发区车城大道武汉海特科技园大门工程的施工范围、内容、工期、相关施工设计图纸（根据需要须提供相应地下构筑物、基槽、桩基主体施工图、道路施工图及地下管线设施平、纵断面图、）、施工组织设计、顶管或定向穿越作业方案、施工现场总平面布置图等资料提供给丙方，并落实专人负责与丙方联络具体事宜；甲方保证所提供资料的真实、准确和完整。 第二条甲方、乙方、丙方三方各应指定一名工程项目联系人，该联系人负责在整个施工期间各自所辖责任范围内燃气管道安全保护和协调工作，不得以任何理由拒绝签收其他联系人签发的通知书或联系函；联系人如需变动的，应及时通知其他两方。 第三条丙方在甲方提供上述完整的资料后，应根据甲方提供的相关施工图纸所确定的施工范围，向甲方提供该施工及影响范围内燃气管道及设施的图纸资料，和甲方预约确定现场交底的时间,并由甲方通知乙方三方共同进行现场交底。甲方应负责将该施工及影响范围内燃气管道及设施的图纸资料移交乙方，该工程项目不同阶段、不同专业的施工由不同施工单位负责的，甲方负有向其所有施工单位移交资料和交底的责任。由于周边环境发生变化等原因，图纸标注与现场可能会有一定的误差，甲方和乙方必须对燃气管道及设施的具体实际位置进行现场探测和地下物探，否则发生燃气事故由甲方和乙方负全部责任。 第四条甲方依据已取得施工及影响范围内燃气管道及设施的图纸资料，用仪器探测或人工探挖方式勘定核实施工现场地下燃气管道和设施的实际具体位置，明确燃气管道及设施现场的安全保护范围及安全控制范围，甲方和乙方应在已探明的燃气管道及设施上方设置安全警示标识。 第五条燃气管道设施的安全保护范围及安全控制范围： （一）安全保护范围： 1．低压、中压管道管壁及设施外缘两侧1米范围内的区域； 2．次高压管道管壁及设施外缘两侧2米范围内的区域； 3．高压管道管壁及设施外缘两侧5米范围内的区域。 （二）安全控制范围：
设计分包协议书 委托方（甲方）： 承接方（乙方）： 甲、乙双方经洽谈、协商，甲方决定委托乙方进行设计分包工作，订立本协议，以共同恪守。 一、甲方义务： 1. 确保设计工作营业额100万/年 ] 2. 协调，安排，处理以下工作： 商务洽谈，商务标书，合同签订，重要节点设计沟通、汇报，工程概算，软装协作，合同款项跟踪收取 二、乙方义务： 1.确保以下基础工作按时按质完成 ①合同前后概念设计 ②技术标书 ③方案设计，效果图 《 ④施工图，材料表，材料样板，灯洁具表 ⑤消防合图，弱电合图，水电图 ⑥出图（效果图，施工蓝图） ⑦施工交底，现场督导，技术变更 2.配合甲方处理一下工作 商务洽谈，商务标书，合同签订，重要节点设计沟通、汇报，工程概算，软装协作，合同款项跟踪收取 3.主持以下工作 ①项目技术工作总体计划，任务分配，进度督控，提成分配 ? ②对内外的日常项目会议 ③与客户的日常沟通 ④重要节点设计沟通、汇报 三、设计费分配：
1. 本地无商务返点的项目，甲方按合同总额的40%计提，乙方按合同总额的60%计提 2. 异地(xx主城外)项目，在甲方计提5%的差旅费后，再按4/6开由甲乙方分别计提 3. 有商务返点的项目，在甲方计提返点费后，再按4/6开由甲乙方分别计提 : 4. 分配时间为阶段性款项到账后一周之内 四、关于设备使用和费用承担： 1. 甲方向乙方提供固定办公桌1张，电脑1台，乙方在和甲方无冲突的情况下可免费使用其他设施 2. 乙方不能调用甲方技术人员，须自己配备技术人员，该类人员可在和甲方无冲突的情况下免费使用办公场所其他设施 3. 以下费用由乙方全额承担： ①本地（xx主城）项目的差旅费 ②项目工作人员工资、提成 ③概念，方案，施工图制作费用 — ④效果图制作、出图及蓝图出图费用 ⑤材料样板制作费 4 以下费用由甲方全额承担： ①异地项目的差旅费（乙方按甲方规范予以报销） ②发票税金 ③商务返点 五、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。 甲方：乙方： 签字（盖章）：签字（盖章）： ~
合同号：2014-4-21 施工合同书 发包方（简称甲方）： 承包方（简称乙方）：****工程有限公司
依照《中华人民共和国合同法》，经甲、乙双方协商，就乙方承接甲方地下管道工程的施工工作，达成如下协议。 第一条工程概况 1.1工程名称：****村村民回迁楼改造中压天然气管道顶管工程 1.2工程地点：北京房山区**** 1.3工程内容：乙方根据甲方要求，主要施工地下DE160、DE110燃气管道定向钻施工部分，乙方提供定向钻设备、工作坑开挖，回填、顶管、水源、电力、地下障碍物探测、交工前清理现场等。 1.4承包范围：按甲方要求，乙方承包顶管施工工程 1.5承包方式：清包 1.6工程材料：甲方提供PE管材及承担管道焊接工作 1.7合同价款： 本工程采用固定单价结算方式，工程量按实际完成工程量结算。顶管管道每延长米300 元；暂估工程量300米。 本工程总造价暂估90000 元，金额大写：玖万元整。 第二条工程期限 2.1全部工程开工日期：本工程定于2014 年 4 月25 日开工。 2.2全部工程竣工日期：本工程定于2014 年 5 月 5 日竣工。 2.3全部工程总日历天数10 天 第三条工程延误与工期奖罚 3.1延期开工。乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期提前三天，向甲方提出延期开工的理由和要求，甲方代表应在三天内书面答复乙方。甲方同意延期要求或三天内不予答复，工期相应顺延。 3.2暂停施工。因甲方办理施工所需证件、批件或地方协调不力等原因造成的暂停施工，
由甲方承担经济支出，工期相应顺延。停工责任在乙方的，由乙方承担发生的费用。因甲方原因造成暂停施工超过三天无法进行，乙方可认为甲方已部分或全部取消合同，由甲方承担违约责任。 3.3工期延误。下列情况造成竣工日期推迟的，工期相应顺延。 3.3.1工程量变化和设计变更。 3.3.2一周内，停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过8小时。 3.3.3 施工中遇到不可遇见障碍物或古墓、文物、流沙、砾石、岩层等需处理时。 3.3.4甲方未按约定时间供应材料，甲方未按时拨付工程款及甲方同意给予顺延的情况。 3.3.5不可抗力（指战争、动乱或其他非甲乙双方造成的爆炸、火灾，以及风、雪、雨、地震等对工程造成损害的自然灾害）。 非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承担违约责任。 第四条甲方工作 4.1办理施工所需证件、批件、地方协调，清理场地，修复现场干道，保证运输畅通。4.2工程施工前2天，甲方应将施工设计图纸等文件提供给乙方，并进行现场交验。 4.3协助处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护要求。 4.4甲方应根据施工进度和乙方的书面通知，及时向乙方提供所需铺设的管件材料。但乙方应提前2天将书面通知送交甲方。 4.5甲方负责管道的热熔焊接，应及时配合乙方顶管施工。 甲方不按合同约定完成工作造成施工损失、工期延误，承担经济责任，并支付乙方误工损失费每日1000 元，工期延误叁天以上给予补偿，工期相应顺延。 第五条乙方工作 5.1按双方约定日期，提供顶管相关设备，施工用电、用水，地下探测，乙方按甲方要求顶管施工并保证管材在施工过程中不被破坏，因乙方原因造成的燃气管道破坏、地下其它管线、设施等受损所造成的损失由乙方负责。
陕西省2014中央财政统筹土地出让收益 千阳县农田水利建设项目 水平定向钻承包合同 甲方：渭南中瑞水电建筑有限公司陕西省2014中央财政统筹土地出让收益千阳县农田水利建设项目项目经理部 乙方： 因工程需要，甲方委托乙方对本工程水平定向钻作业进行施工，为使双方友好公平的合作，在同心协力、互惠互利的基础上共同遵守合同法及国家有关法律法规。同时也能明确双方权利及义务，确保工程质量，甲方与乙方就本工程劳务承包事项协商达成共识，并签订如下协议条款： 第一条、工程概况 1、项目名称：陕西省2014中央财政统筹土地出让收益千阳县 农田水利建设项目 2、工程地点：宝鸡市千阳县 3、承包内容：钻机设备、钻导向孔、扩孔托管、泥浆配置等。 4、承包方式：包工包料 第二条、承包费用与结算 1、元/米 2、工程款支付 本合同分项工程完成后，由甲方、监理及业主方共同进行验收合格后支付乙方工程款80%，全部工程完工后付款比例95%，其余5%工
程款待工程正式验收合格后一次付清，在此期间因乙方责任造成质量缺陷由乙方无偿修复。 第三条双方义务 （一）甲方的权利和义务 1、向乙方提出施工地点、线路走向、出入土点等具体要求并提供其它管线地下走向及其数据； 2、协调各有关部门的关系，办理相应的各种手续，确保乙方正常施工，施工中若遇到不可抗力因素时，经双方协商顺延施工期限或更改施工方案； 3、在施工中，甲方定期派人对工程进行阶段性的质量检查； （二）乙方的权利和义务 1、乙方按工程质量验收标准和甲乙双方商定的技术要求进行施工； 2、在施工前，乙方应详细了解所施工段水库情况，认真勘察施工现场，确立保质，确保安全的施工方案和技术措施； 3、应严格遵守安全文明施工有关规定； 4、乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内人员的生命财产理保险，支付保险费用。 5、负责组织施工力量，配备足够的劳动力、各专业技术工种并保持相对稳定，满足施工需要。特种作业人员必须持证操作，上岗人员必须按规定穿戴劳保用品，非操作人员不得玩弄机械设备。 7、水下作业人员必须佩戴救生衣等安全措施。 8、每天坚持召开班前安全会，加强安全教育，强化职工安全意识，做到“安全第一，预防为主”。
定向钻非开挖燃气输配工程 施工合同 合同编号： 建设单位：永城中裕燃气有限公司 承包单位：永城市讯通城市管道建设有限公司监理单位：河南成功工程管理有限公司 2011 年6月1日
发包人（全称）：永城中裕燃气有限公司 承包人（全称）：永城市讯通城市管道建设有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工相关事宜协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：永城中裕燃气有限公司顶管工程 工程地点：新城区 工程内容：定向钻穿越工程（DE110及以下的管道） 资金来源：企业自筹。 工程质量：达到设计文件及《城镇燃气输配工程施工及验收规范》（CCJ33-2005） 工程开工时间：2011 年 6 月 3 日 工程竣工时间：2011 年8 月 3 日 二、工程承包范围及单价 负责以下道路或区间道路顶管、拖管工程。工程单价如下：PE管DE110及以下管道为110元/米（含泥浆）。工程量以实际发生为准。 三、组成合同文件 组成本合同的文件包括： （1）本合同协议书 （2）标准、规范及有关技术文件 （3）设计图纸 （4）工程量现场签证、设计变更单 发包人向承包人提供图纸日期和套数：在开工前 1 天由发包人向承包人提供施工图纸一式一套。
四、转包与分包 承包人不得将本工程转包，不得将主体工程分包。承包人不得将发包人指定的不能分包的项目分包出去。 五、发包人的主要工作 5.1负责筹集工程资金，依照合同约定的金额及工程进度向承包人拨付工程款。 5.2负责外部关系协调，因承包人及承包人施工人员原因与外部发生的纠纷由承包人负责协调解决。 5.3负责工程所需设备材料的采购供应（定额安装费中包含的附材除外）。 5.4开工前1 日内，发包人组织进行图纸会审和技术交底，及时解决图纸或安装中可能出现的各种问题。 5.5 发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。 5.6 隐蔽工程隐蔽之前，承包人应当通知发包人及监理检查，发包人及监理没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。 5.7 建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检查标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付合用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。 5.8 因承包人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或返工、改建后，造成逾期交付的，承包人应当承担违约责任。 六、工程监理的主要工作 6.1本工程监理代表是：赵一霖 未经发包人同意不得更换。 6.2审查承包人的质量管理体系，审核承包人的施工组织机构，审查施工组织设计（方案）。
设计分包合作协议 甲方：____________________________________ 乙方：____________________________________ 签订日期：_________ 年_______ 月_______ 日甲方：住所： 联系电话：
乙方： 住所： 联系电话： 根据《中华人民共和国合同法》及国家和地方有关工程勘察设计管理法规和规章，经双方友好协商，甲方委托乙方承担室内装饰工程设计业务，乙方同意承担设计责任。为明确甲、乙双方的权利及义务，特签订本合同，以利共同遵守。 第一条、委托设计工程的概况 1、工程项目设计名称： 2、工程项目地点： 3、工程项目投资总额： 4、本设计合同总价： 第二条、设计费用的支付方式 1、本合同生效后_______ 日内，甲方应向乙方预付设计费总额的 __________ %，计______ 元作为定金（本合同履行后，定金抵作设计费）。 2、乙方提交初步设计文件后________ 日内，甲方应向乙方支付设计总额的________ %，计 _______ 元（不含定金）。 3、乙方提交全部施工图设计文件后________ 日内，甲方应向乙方支付设计费总额的________ %，计_______ 元。
4、全部工程完工并验收合格，且等甲方装修工程结算书经业主及审计单位审核生效后
_______ 日内，甲方再向乙方结付设计费的余额。 5、本合同在执行期间，收费标准不做任何调整。 第三条、甲方责任 1、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或对因提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充合同、重新明确有关条款外，甲方应按乙方实际所耗工作量向乙方支付返工费。 2、在合同履行期间，如乙方无过错，甲方单方提出解除合同的，而乙方未开始设计工作，退还甲方已付定金的_______________ %。已开始设计工作的，甲方应根据乙方已完成部分，该阶段设 计所发生的工作量支付。 3、甲方应为乙方派往现场的工作人员提供工作生活及交通等方便条件。 4、甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目。 第四条、乙方责任 1、乙方按本合同规定的内容、时间及份数向甲方交付设计图纸与文件。 2、乙方应对设计文件与图纸出现的遗漏或错误负责修改补充。 3、施工图交付后指派设计师________ 名进驻现场，参加每周的施工例会，配合业主、监理、 施工单位配合解决有关问题。 4、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协调解决。 5、本工程设计责任保证期为________ 年。保证期内如有设计质量问题乙方承担法律责任。 6、在设计方案确定后，及时绘制施工图，并建议其所需购置的室内装饰用品、材料及色样等供甲方选择。 7、乙方提出的设计图文必须经甲方审核，并参照甲方意见进行修改、以不违反合同规定为原则，在
天然气管道工程施工合同 合同编号： 签约地点： 甲方： 乙方： 甲方将天然气中压PE管道工程（以下简称本工程）通过发包方式委托给乙方施工，为明确工程内容及双方责任，本着互利合作、分工负责的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律、法规和规章，经双方友好协商，制定以下条款，共同遵守执行。 第一条工程内容和承包范围 1、工程名称：天然气中压PE管道工程 2、工程地点：工业园区 3、工程内容：中压管道3252米及其附属阀门安装、定向钻穿越、管沟开挖与 回填、道路拆除与恢复、敷设警示带与示踪线、埋设标志桩、吹扫、全线与分段压力试验、通气置换等内容。（详见招标文件之工程量清单） 4、材料采购承包范围：管材、管件、阀门、标志桩、警示带、示踪线为甲方采 购，其他材料均由乙方自行采购，已经包含在工程总价中。 第二条合同工期 开工日期：2012年 3 月31 日 竣工日期：2012年 5 月14 日 合同工程总日历天数45天 第三条质量标准：合格。本工程应严格按照《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》（CJJ33-2005）、《聚乙烯燃气管道工程技术规范》CJJ63-2008等相关规范及施工图纸执行，并通过质量技术监督部门监检及相关部门验收为合格。
第四条合同价款： 本工程造价为505,537元整（大写：伍拾万伍仟伍佰叁拾柒元整）。 第五条甲方责任 1、签订合同后，甲方负责向乙方提供施工图纸及办理告知等手续的相关资料。 2、负责有关施工路线、道路开挖、恢复验收等外部协调问题。 3、负责提供材料堆放场地。 4、监督检查工程质量和进度，负责设计、监理、监检等单位的协调工作。 5、按本合同要求支付工程款。 6、如发生与现场与图纸不一致情况，负责办理变更、签证等手续。 第六条乙方责任 1、负责完成本工程招标清单上的所有施工内容，并负责办理告知、编制竣工资料4套、办理竣工验收手续。 2、负责办理乙方施工人员的工伤和意外伤害保险。 3、对施工中的安全负全责。 4、自备施工机具和电源。 5、乙方用于工地的自购材料在施工前应交给甲方或监理人员查验，隐蔽工程在隐蔽前必须提前4小时通知甲方或监理人员到现场进行中间验收，否则甲方有权要求乙方拆除而不承担任何费用。超过4小时甲方或监理人员未到现场，乙方可以自行隐蔽。但管理部门要求拆除检查的隐蔽工程，乙方应无条件拆除。 6、乙方应按月及时发放工人工资，不得拖欠。开工前，乙方应提供常驻工地人员名单和身份证复印件，支付工程进度款时，乙方应该提供足额支付工资的、有工人签字的证明。 第七条现场管理 1、甲方指派同志为工地代表，其职权为：进度管理、质量管理、现场协调（不含签证）。 2、乙方指派为工地负责人，其职权为 。 3、甲方聘请的监理单位为江西省赣宜工程监理咨询有限公司，工地代表
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 水平定向钻回托管施工合同(专业版) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
建设单位(甲方)： 施工单位(乙方)： 因工程需要，甲方委托乙方在本地进行电力管道非开挖工程施工，为使双方友好公平的合作，在同心协力、互惠互利的基础上共同遵守中华人民共和国《合同法》及国家有关法律法规。同时也能明确双方权利及义务，确保工程质量，经双方共同协商决定签定本合同。 第一条工程名称级工程地点 1. 工程名称： 2. 工程地点： 3. 施工工期： 4. 乙方所负责施工的工程包括如下： (1) 电力过铁路管管道非开挖安装； (2) 其他约定： a、乙方负责勘察施工现场地下管线线路及走向； b、提供管材负责管材的连接；管材型号、规格及质量要求如下： c、负责非开挖管道施工坑的开挖、出活泥土、管道回托。 d、检查井砌筑(砖)及地面还原； 4.甲方所负责施工的工程包括如下： (1) 甲方负责施工所需的一切手续、水、电及外部协调； (2) 由甲方协调不力原因造成乙方不能正常施工，甲方按每天1000元支付误工费。 第二条施工费用收取标准、金额、方式及时间 1. 每跟管子每延米350元，结算按实际测量入土点与出土点的长度为准； 2. __________________________ 检查井每座3500元，共计个，共计。 3. 乙方进场后，甲方应付乙方进场费用为元，大写。 4. 施工费用收取方式： 甲方向乙方支付非开挖铺管的具体付款方式和时间为：乙方进场后，甲方应付乙方进场费用 为■元，工程完工甲方付至总工程款的95%,通电运行付活所有款项。此工程不含税费 第三条工程施工
定向钻穿越施工 定向钻穿越施工合同 甲方：泰安港新燃气有限公司乙方：新泰市自来水安装工程公司 根据《中国人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律，遵循平等、自愿的原则，甲、乙双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 —、工程概况： 1、工程名称：新泰城市管网定向穿越工程
2、工程地点：新泰市开发区青龙路北至公岭村。 3、工程内容：定向穿越约计300米 4、开工时间：2009年月14日 竣工时间：2009年3月31日 . 工程价款: 500.00元/米，外径250mmP管道 二 三、付款方式：合同签订甲方支付乙方工程款总额的30%计（4.5万元）作为工程启动金，工程合同款预计15万元，按实际发生的工程量结算，工程竣工验收合格后，甲方付至95%工程款, 留53质保金一年后付清。 四、甲方责任： 1、负责准确的地质报告和设计图纸四套。 2、负责施工场地征地。 3、根据乙方提供的工期计划进行施工前的场地清理，修筑进场 施工便道、管道焊接、管道试压； 4、按照合同规定支付工程价款。 五、乙方责任： 1、根据甲方提供资料编制施工方案和施工进度计划； 2、根据施工方案和施工进度计划组织工程施工，负责设备调遣
和设备短途倒运;
3、施工完成后的泥浆外运、施工场地清理和地貌恢复。 4、负责地方协调工作； 5、施工中乙方应加强安全管理，由于乙方管理原因造成安全事故，责任由乙方 承担； 六、工程质量 1、乙方应按照施工图纸和甲方、设计、监理单位批复的施工组织设计施工。 2、隐蔽工程必须经甲方代表和监理单位签字认可。 3、因乙方原因出现的工程质量事故，造成损失，由乙方负责； 七、争议的解决方式 甲乙双方因合同发生争议，应首先友好协商；协商不成的，向人民法院起诉。 八、合同的生效与终止 1、本合同自双方签章之日起生效，至工程款支付完毕之日终止。 九、其他 1、本合同正本两份，由甲乙双方各持一份；副本四份，甲方三份，乙方一份。 2、本合同未尽事宜或双方需要提出修改时，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲方和乙方共同协商，可以签订补充协议, 补充协议作为本合同的补充合同，与本合同具有同等效力。 甲方：乙方： （章）（章） 委托代理人：委托代理人:
甲方：建设单位（全称）______________________________ 乙方：施工单位（全称）______________________________ 丙方：______________________________ 根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《福建省燃气管理条例》、《无锡市燃气管理条例》、《水平定向钻进管线铺设工程技术规程》等法律法规及技术标准、规范和规程的规定，为了保护厦门市施工现场燃气管道及设施的安全，防止事故发生，经三方协商，就太湖国际社区C1地块项目达成以下施工现场燃气管道及设施的安全保护协议，本协议管辖范围仅限甲方提供相关施工图纸范围及相关施工内容，超过上述范围，三方应另行签订保护协议并另行办理燃气管线安全咨询。 第一条甲方在工程办理开工手续前，应将位于______________________________ 工程的施工范围、内容、工期、相关施工设计图纸（根据需要须提供相应地下构筑物、基槽、桩基主体施工图、道路施工图及地下管线设施平、纵断面图、）、施工组织设计、顶管或定向穿越作业方案、施工现场总平面布置图等资料提供给丙方，并落实专人负责与丙方联络具体事宜；甲方保证所提供资料的真实、准确和完整。 第二条甲方、乙方、丙方三方各应指定一名工程项目联系人，该联系人负责在整个施工期间各自所辖责任范围内燃气管道安全保护和协调工作，不得以任何理由拒绝签收其他联系人签发的通知书或联系函；联系人如需变动的，应及时通知其他两方。 第三条丙方在甲方提供上述完整的资料后，应根据甲方提供的相关施工图纸所确定的施工范围，向甲方提供该施工及影响范围内燃气管道及设施的图纸资料，和甲方预约确定现场交底的时间,并由甲方通知乙方三方共同进行现场交底。甲方应负责将该施工及影响范围内
工程设计分包合同 项目名称： 合同编号： 发包方：中国XXXXXXXXXXX公司 设计方： 签订地点： 签订日期：年月
目录 第一条定义 (1) 第二条合同签订依据 (2) 第三条工程设计依据 (2) 第四条合同文件的优先次序 (2) 第五条工作范围、技术要求及执行要求 (2) 第六条甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间 (3) 第七条乙方向甲方提交的工程设计文件、份数、地点及时间。 (3) 第八条合同价款 (4) 第九条付款进度与支付方式 (4) 第十条双方责任与义务 (5) 第十一条知识产权与保密 (8) 第十二条不可抗力 (8) 第十三条争议解决 (9) 第十四条合同生效及其它 (9) 第十五条合同附件清单： (9)
委托方（甲方）：中国XXXXXXXXXXX公司 设计方（乙方）： 鉴于甲方承担XX厂XXX项目的工程设计工作，鉴于乙方具有承担下述工程设计所需要的资质、业绩、能力，乙方愿意在甲方承担工程设计的该XXX项目中YYY（装置）部分提供工程设计及相应现场服务工作，并保证按合同约定完成上述工作。为此，甲方委托乙方承担上述工作，双方协商一致达成共识，签订本合同，共同执行。 第一条定义 本合同所用的下述名词和术语，除非根据上下文有其它明显含义，其定义为： 1.1“工程”是指甲方承担的XX厂XXX项目工程设计工作中委托乙方实施工程设计的 YYY（装置）部分。 1.2“委托人”是指委托工程设计业务的一方，及其合法继承人。本合同简称甲方。 1.3“设计人”是指承担YYY（装置）部分工程设计工作和责任的一方，及其合法继承人。 本合同简称乙方。 1.4“第三方”是指除甲方、乙方以外的任何其他人或单位。 1.5“天”是指从任何一个午夜十二点到下一个午夜十二点的期间。 1.6“月”是根据公历从一个月中任何一天开始到下一个月相应前一天的时间段。 1.7“合同价款”是指按合同有关条款约定的收费标准计算，用以支付乙方按合同要求实 施，并完成工作内容的价款。 1.8“设计文件”是指本合同范围内乙方应提供的所有图纸和技术资料。