贵州科瑞智能科技有限公司
(工程承包协议书)
甲方:贵州科瑞智能科技有限公司
乙方:身份证:(以下简称乙方)
身份证:(以下简称乙方)
为进一步加强工程内部管理,提高企业信誉和经济效益,明确本工程施工的责、权、利,经甲乙双方协商,双方自愿就本工程承包施工的事宜达成如下协议:
1、工程概况
建设单位:
工程名称:
工程地址:
工程价款:
2、承包方式
1、甲方根据所签订的工程项目施工合同、补充协议等有关条款的基础上将本工程转包于乙方全权负责本工程的设计、采购、施工和后期维护。乙方必须遵守发包方的施工合同及补充协议的全部条款,以包工包料的方式,并保质保量按期交出合格工程。
2、工程款结算由乙方自行向遵义汇川广信房地产开发有限责任公司收取。
3、合同签订后,公司预留一份。
4、乙方按照工程决算总价的2%,向甲方上缴管理费,业主方支付工程款到公司账户后,公司按照上述按约定扣除管理费,余款将及时汇到乙方账户。后期款项到帐后及时转账给乙方指定账户。
4、双方的职责
(一)、甲方的职责
1、负责提供乙方需要的本公司具备的相关证件复印件及税票的开具等(产生的全部税费由乙方承担)。
(二)、乙方职责
1、乙方作为本工程项目承包责任人,必须维护公司信誉。负责履行签订的施工合同、补充协议中各项条款及所作的工期、质量、安全事故等各种承诺和质量保证,如有违反,乙方自愿承担全部经济和法律责任。
2、乙方承担本工程的施工过程中的一切未知事故及其产生的后法律和经济责任,保证完成。
3、乙方对工程质量、工期承担全部责任,如发现偷工减料或使用不合格材料,受到业主方处理时,乙方要承担全部经济和法律责任。
3、施工管理
1、乙方应在工程开工前按规定为民工等施工人员办理劳动安全方面的保险。
2、乙方负责整理本工程完整的设计图纸、施工日志、材料采购、财务劳务用工,工程签证及竣工验收等档案资料,直至工程完成验收合格为止,并交一份到公司。
四、农民工工资
1、乙方必须足额按时发放农民工工资,不得以任何形式和理由拖欠。
2、由于农民工工资拖欠问题引发纠纷,导致工人到甲方公司上访的,乙方
应按上访人数每人次承担违约金500 元,到县级部门上访的,承担违约金每人
次1000 元,到市级或以上部门上访的,承担违约金每人次2000 元。乙方还应
承担有关部门对甲方给予罚款等造成的一切损失。
五、违约责任
本工程在施工中出现出现下列情况,给公司造成社会影响的,公司将视
其影响程度给予相应的处罚,乙方承担该项目的处罚、承担由此而造成的工期
延误、质量等经济责任和法律责任。本工程建设资金管理采取通过甲方的基本
帐户以银行转帐的方式,乙方在本工程施工中发生的停工、返工和拖欠人工工资、发生工伤事故以及拖欠材料款所引起的一切经济纠纷,概由乙方负责。否则,甲方有权扣留乙方建设资金用于解决和处理上述问题,同时用于赔偿由此
给甲方和其他方造成的经济与社会损失,并追究乙方法律责任。
六、工程质量
本工程在乙方施工中实行乙方负责本工程全部质量责任,乙方必须执行国家和行业以及当地工程质量管理部门的相关规定,达到工程质量合格要求,承担质保期的缺陷责任和质量返工等责任,本工程所发生的一切质量责任事故概由乙方负责,因质量事故引起的经济赔偿和民事诉讼、刑事责任由乙方全部承担。否则,甲方有权扣留乙方建设资金或乙方向甲方缴纳履约风险保证金用工于程质量事故处理,同时用于赔偿由此给甲方和其他方造成的经济和社会损并失追,究乙方法律责任。
6、本协议未尽事宜,双方另行协商。双方如有纠纷由甲方所在地人民法院管辖。
7、本协议自甲、乙双方签字之日生效,本协议一式两份,甲、乙双方各持一份。
甲方(盖章)乙方签字:
年月日年月日
贵州科瑞智能科技有限公司
项目承包负责人承诺书
本人为工程的项目承包负责人,负责该工程的全面经营和施工管理,向公司作如下承诺:
一、本人负责全面履行贵州科瑞智能科技有限公司与
遵义于年月日签订的建设工程施工合同的所有条款,绝不以任何形式转包和分包此工程,发生一切责任由我本人承担,与贵州科瑞公司无关。
二、本人对工程质量、安全、人身安全(含意外事故)全权负责,承担一切法律责任和经济责任。
三、按照本工程的规模档次,在管理上要求配备足够人员。项目经理、施工员、质检员、安全员。
四、恪守信用,保证不拖欠工人工资及材料供应商货款,以及一切债权债务归我本人所有,与贵州科瑞公司无关。
五、严格按照图纸规范施工,绝不偷工减料。
六、保证及时做好竣工资料收集整理和决算工资,以及维修保养服务工作。
七、保证工程款(含附属工程)全部汇到公司账户。
八、工程结束结算时,公司安排财务人员参与,协助办理结算。
特立本承诺书,本人严格履行上述条款,如违约接受公司严厉处罚。
承诺人签字:
年月日