BOT建设合同2015年月日
目录
1.定义与解释： (3)
2.工程 (4)
3.工程造价 (4)
4.工程实施责任 (5)
5.XXXXX项目的建造 (7)
6.工程进度 (8)
7.调试 (9)
8.成立生效日 (9)
9.XXXXX项目的运行 (9)
10.收入分配 (10)
11.XXXXX项目移交 (11)
12.赔偿责任 (12)
13.文件和专利 (12)
14.不可抗力 (12)
15.保险 (14)
16.情况的变化 (14)
17.通知 (14)
18.争议解决 (15)
19.法律和语言 (15)
20.仲裁 (16)
协议各方：
甲方：
乙方:
本合同由 XXXXXXXXXXXXX （下称甲方）和XXXXXXXXXXXX （下称乙方）签署。
鉴于甲方和乙方于＿＿年＿＿月＿＿日签订的XXXXX项目投资建设备忘录对乙方授予建设和实施、运营XXXXX项目工程的专有权，方式为甲方与乙方共同建设，建成后乙方在约定时间内运营,运营期结束后乙方将XXXXX项目移交给甲方。鉴于，贷款合同、设备采购合同、运维合同等为本合同不可分割的一部分，XXXXX项目总车位数量为，以及协议各方的权利义务等主要内容达成了一致意见。
因此双方达成协议如下：
1.定义与解释：
“工程”指XXXXX项目建设的规划、微观选址、设计与工程技术服务、建造、供货、竣工、调试、试运行和运行维护。
“工程造价”指第３款的费用。
“运行期”指从基础设施商业运行开始日计算的日期。
“竣工期”指乙方证明XXXXX项目调试成功并可以开始运行期的日期。
“不可抗力”含义见第16款。
“工程范围”指实施本工程时附件规定的供货范围和服务范围。
“转让日期”指运行期最后一天的第二天。
“专有权”指备忘录、协议以及附属文件中授予乙方的特殊权力。
“日”指公历日。
2.工程
2.1本工程命名为
2.2XXXXX项目位于。其确切位置可以根据现场条件在详细设计阶段予以调整。
2.3本工程应在建造、运行和转让（BOT）的基础上实施。
2.4本工程的组成：。
2.5经甲方和乙方接受后，最终可行性研究报告和详细设计应作为本工程开发和竣工的基础。
3.工程造价
3.1工程造价＿＿万元人民币，建设期利息＿＿万元人民币，工程总造价＿＿万元人民币，详见预算。
3.2工程总造价应由下述费用组成但不限于下述费用，工程造价的细目见附件：
１）可行性研究、设计和工程技术服务及其他咨询服务的费用；
２）建造和安装费用；
３）购买设备和材料的费用；
４）管理费用；
５）其他费用；
６）不可预见费；
７）建造期利息6.14％／年；
８）商业保险费。
3.3工程造价以可行性研究报告为基础。如因工程改造等问题引起大的投资变化，资金的追加部分应经甲方批准。甲方与乙方另行签订追加投资协议或合同。
4.工程实施责任
4.1乙方应负责下述工作：
１）设计与工程技术服务、采购、建造和试运行；
２）所有必要的融资安排；
３）XXXXX项目的运行；
４）在约定的转让日期将转让给甲方。
4.2甲方应负责：
１）安排
——向乙方提供一切必要的条件，包括开发批准、许可、同意、现场转让、使用及其他权利，解决公司注册、工商手续、政府批文等必需的要求；
——为乙方获得贷款提供一切必要的、必需的帮助；
——获得实施工程必要的一切管理、法律等方面的同意、批准、授权、税款减免、投资鼓励；
——项目建成后，以每年可支配现金流归还乙方所代垫的建设资金；
——如果乙方愿意，在扩大基础设施建设方面提供一切必要的批准和许可；
——为工程建设和运作提供通讯和交通方便。
２）协助XXXXX项目运作。
３）向乙方免费提供现场包括但不限于施工场地、交通道路用地、输变电线路用地和某些范围内的开发和利用等，不予妨碍。
4.3甲方保证本工程乙方的运行期不少于＿XXXX＿年，运营期满后，乙方将XXXXX项目移交给甲方。
4.4先决条件
甲方应负责提供下述文件，使乙方在签署本协议之日起3个月内获得文件的各个部分，这些文件对工程顺利实施应是有效的：1）XXXX国土资源部门作出的关于XXXXXXXXXXXX项目300MW土地预审意见的批复；
2）XXXX环境保护部门作出的关于XXXXXXXXXXXX项目环境影响报告（表）的批复；。
3）XXXX水利部门作出的关于XXXXXXXXX项目水土保持方案的批复；
4）XXXX国土资源部门作出的关于XXXXXXXXXXXX项目工程建设
压覆矿产资源储量情况说明；
5）XXXX国土资源部门作出的关于XXXXXXXXXXXX项目工程建设地质灾害危险性评估评审意见；
6）XXXXXXXXX项目工程接入系统设计取得XXXXXXX电力公司批复；
7）获得XXXXXXXXXXXXX项目（以下简称“XXXXXXXX项目”）开发所需各项证照、许可、同意、授权，合法、完整取得XXXXXXXX项目的开发权、施工权。该等证照、许可、同意、授权，包括但不限于以上文件
4.5甲方保证其不改变或不允许他人改变现场环境以致影响本工程的建造和运行。
4.6工程建设费用中的20％自有资本金部分在扣除甲方注册资本以外的部分由乙方带资建设，其支付给甲方的时间根据XXXXX项目工程进度分批到位。
4.7双方应互相提供足够的信息，以便清楚地了解影响工程有关事物的主要问题。
4.8双方应互相合作以实现本合同的目标，履行各自的义务。
5.XXXXX项目的建造
5.1根据第4.1款关于XXXXX项目建造的义务，乙方完全有权利从事下述工作：
１）进行详细的设计，其设计和施工应符合现行国家标准；
２）任命顾问和专业顾问；
３）购买设备和材料包括建筑设备，设备和材料以及安装、调试等应符合现行国家标准；
４）任命、组织和领导职工，管理和监督工程；
５）签署提供设备、材料和服务的合同；
６）按照以上工程标准，从事完成基础设施建设一切必要的工作；
７）选择分包商。
5.2乙方有权监督建造和安装工作的速度和质量，因此甲方应：
１）保证乙方和乙方任命的与本工程有关的专家或机构可以进入现场，但这种进入不应妨碍工作；
２）为现场视察人员准备图纸和设计的复印件；
5.3甲方应保证及时提供本工程竣工所需要的一切基础设施，尤其是：
１）使乙方在建造期免费拥有现场；
２）保证乙方可以使用施工用电和通信设施，按国内现行工业用电价格计费，使用费应记在甲方帐上，按照第3.2款的规定，打入工程造价，作为建造费用或管理费用；
6.工程进度
6.1双方应共同努力，按照施工计划及时使工程竣工。建造期从开工日计算为＿XXX＿个月，乙方可以经甲方同意延长竣工期。
6.2开工日应为本协议生效日＿个月之后的第＿天，但乙方可在开工日之前开始修建进厂通道、勘探、测量和现场清理等。如果乙方按照开始土建工作，开工日应为乙方实际开始土建工作的日期，乙方应通知甲方。
6.3在工程实质性竣工时，乙方可以向甲方提出，基础设施建设已成功地完成了调试，因此竣工日已经到来。
6.4如果工程有变化，而这种变化影响到工程的施工时间，乙方应得到甲方关于延长施工时间的批准，但乙方不应无故推延批准。
7.调试
7.1双方应按协商并就XXXXX项目设备调试计划、程序达成共识。
7.2乙方应在开始调试前＿＿＿天通知甲方。
7.3调试结束后，如调试合格，甲方应向乙方提供这种证明。
8.成立生效日
8.1本合同自双方签字盖章之日起成立。
8.2本合同自双方有权机构审批同意之日起生效。
9.XXXXX项目的运行
9.1乙方应在运行期，即XXXXX项目开始商业运行后的XXX年内负责其管理、运行、维护、修理和大修，应尽力确保状况良好。
9.2从事必要的大修、维护、检查和修理。
9.3乙方和甲方应经常地共同讨论并就基础设施运行的安全规则达成共识。
9.4乙方应按照签署本合同时现行的国家和地方法律及规则经营基础设施。
如果任何变化或新的立法
１）使基础设施不能在通常的条件下运行；
２）使甲方的利益在很大程度上受到减少、受到歧视或其他不利影响；那末双方应协商，努力就修改本协议达成共识。
9.5甲方应有权任命和分配其专家机构监督乙方对基础设施的经营，费用由甲方承担。这种监督不应妨碍乙方对XXXXX项目的正常经营。
10.收入分配
10.1XXXXX项目收入应由乙方按照下述顺序分配：
１）运行和维护费用；
2）建造XXXXX项目的银行贷款本息；
3）给甲方股东（除XXXXXXXXXXXX）的固定分红（XXXX万元/年）。
4）偿还乙方建设的带资建设款。
双方同意使乙方不作任何折旧扣除或设立任何贮备金，在支付１）项后，应优先保证偿还XXXXX项目建设的银行贷款本息。
10.2如主要设备需要替换，甲方股东应按其股份比例增加投资额，用以购买和安装替换设备。替换设备和部件的使用年限由国际
上接受的会计原则确定，如使用年限超过转让期，替换费应由甲方按照超过转让期的年份比例和在转让期的年份比例分担。
11.XXXXX项目移交
11.1在竣工日至年月日，乙方负责或委托第三方对本合同项下的XXXXX项目进行运营维护；乙方承认甲方对该XXXXXXXX项目所有权，并保证这种所有权应根据中国法律予以尊重和保护，乙方应做出决定、发布命令或采取必要的措施以保护这种所有权。乙方保证在任何情况下，无论是任何理由，在建造期或竣工期之后，基础设施的所有权和甲方的其他资产不得予以征用、充公、收归国有或受到限制。但甲方取消本工程则例外。
本款中的取消指：ｉ）甲方通知乙方不建XXXXX项目的最终意愿；ｉｉ）甲方无故不建基础设施超过6个月。
在建造期和运行期，甲方应自行对基础设施和构成本工程的其他设施行使置留权，乙方不应对此予以反对。
11.2在约定运营期后，乙方应将对XXXXX项目的权利移交给甲方，乙方不应置留，也不能要求补偿，除非协议或补充协议中另有规定。
11.3结束运营期１年前，乙方和甲方应讨论XXXXX项目移交的必要程序，在结束运营期６个月前，乙方和甲方应开会商讨有关的清单和移交的机制。
11.4根据第11款移交的XXXXX项目和所有其他设备应照原样移交（各种租赁项目不在移交范围内），在运营期之后，甲方对乙
方经营XXXXX项目或乙方指定的人员经营XXXXX项目以及XXXXX项目发生的责任等均不负任何责任。
11.5甲方应负责同第11款所述的与移交有关的所有费用和支出（含律师费、税费或关税，以及获得政府的批准和其他批准、执照、注册和归档的费用），并采取必要的措施，以补偿乙方因转让产生的所有费用和支出。
12.赔偿责任
乙方对任何损失均不负赔偿责任，但由于严重违反本合同规定的义务而造成的直接损失除外。
13.文件和专利
13.1本合同中的任何规定不应被解释为对本合同所述设备的专利或版权进行转让，所有这些权利均属于其真正的合法的主人，甲方应保留对有关规范、图纸和其他文件的所有权利，乙方保证在未经甲方事先书面同意的条件下，不将有关内容泄露给其他非利益相关方。
13.2对有关该项目的所有商务文件、技术文件、协议、议案均应保密，其保密权归双方所有。各方保证在未经双方事先书面同意的条件下，将有关内容泄露给其他非利益相关方。
14.不可抗力
14.1如未履行本合同的有关条款、规定或条件是由于天灾或甲方力所不及的类似情况所造成的，则这种情况不应被视作违反本合同。
不可抗力包括但不仅限于下述内容：
a.战争、敌意行为（无论是否宣战）、侵略、国外敌对势力的行为；
b.叛乱、革命、暴乱、兵变、篡权或内战；
c.中央政府出台正式文件终止该收费行为并认定其不合法；
d.骚乱、骚动、混乱、罢工、破坏、封锁或雇员的其他工业行为影响到c或新公司或其分包商；
e.火灾、异常的水灾、地震、泥石流、塌方、滑坡、暴风雨、闪电或其他异常恶劣的天气；
f.流行病、防疫隔离等严重影响日常生活的；
14.2尽管有14.1款的规定，乙方不应自行宣布发生不可抗力。
14.3援引不可抗力条款的一方应：
甲方.尽快书面通知其他方不可抗力的性质和迫使该方暂停履行本合同规定的该方义务的程度；
乙方.在不可抗力状况一经结束，尽快恢复履行义务。
14.4如在竣工期之前遇到不可抗力，双方应开会讨论修改工程竣工的时间表。
14.5如在运行期遇到不可抗力，运行期的延长期应等同于不可抗力的适用期。
14.6尽管有第14.4和14.5款的规定，如不可抗力超过９０天，双方应开会讨论本合同继续执行的基础和条件，如双方认为本合同不能继续执行，双方应讨论减少损失的办法。
14.7双方应互相协商，采取一切合理的步骤将各方因不可抗力造成的损失减少到最低程度。
14.8如不可抗力的发生损坏了工程或基础设施，甲方没有义务重新恢复之，或完成其修建，但双方就这种恢复或完成的条件达成一致意见则例外。
15.保险
甲方应负责XXXXX项目建造或运行所要求的保险。
16.情况的变化
如由于中国法律或规则、政府控制下任何机构或组织的法律或法规，XXXXX项目所在区域地区当局的法律或法规在协议签字之日后生效，如由于现行的这种法律或法规（含乙方签署本协议时适用的任何官方解释）在协议签字日后予以修改、撤销，那么由此产生的对乙方在现场、工程或基础设施的利益和／或乙方对其投资的经济回收受到很大程度的影响、歧视或不利影响（包括但不仅限于对股东借款偿还、支付垫资款的限制），双方应开会努力就修改本协议达成一致意见。
17.通知
对本合同的任何通知应以书面形式给予，应派人送达或挂号邮寄、电传或传真发送，地址如下：
甲方地址：乙方地址：
电话：电话：
传真：传真：
邮编：邮编：
任何一方均应提前＿10天通知另一方需改变上述地址，另一方收到这种通知后这种改变则生效。
18.争议解决
18.1在本协议有效期限内，双方代表应至少半年与会一次讨论工程的进展和基础设施的运行以便保证双方的安排在互相满意的基础上继续进行。
18.2双方同意如在执行本协议或解释有关规定时产生争议或歧义，双方应协商努力解决这种争议，如不能解决，双方代表应开会解决争议或歧义，双方的联合决定对各方均有约束力，如根据本款不能解决争议或歧义，适用于第20款。
18.3如在XXXXX项目建造或运行的技术问题上双方有争议，应提供设计和生产标准，提交双方同意的专家或机构决定。这种决定应是最终的，但可以仲裁。如该专家或机构未能在30天内做出决定，或有一方不满意这种决定，该方可以在收到这种决定通知后或在争议提交３０天后的３０天内将争议提交仲裁，详见第20款。
19.法律和语言
本合同的适用法律为中国法律，并据此解释（技术标准亦然）。本协议用中文书写，一式＿份，双方各持＿份，其余留作备案。
20.仲裁
在执行本合同中产生的或关于违约的所有分歧，应经过友好协商予以解决，如经三次以上协商解决无效，应按照相关法律进行仲裁。仲裁应在＿北京进行，仲裁员的仲裁应是最终的，对双方均有约束力。
双方或授权代表于＿＿年＿月＿日签署本合同，以兹为证。
甲方乙方:XXXXXXXXXXXX
法人代表（或授权人）法人代表（或授权人）签署日期：年月日签署日期：年月日
【工程总承包（）模式】 工程总承包( )模式，又称设计、采购、施工一体化模式。是指在项目决策阶段以后，从设计开始，经招标，委托一家工程公司对设计采购建造进行总承包。在这种模式下，按照承包合同规定的总价或可调总价方式，由工程公司负责对工程项目的进度、费用、质量、安全进行管理和控制，并按合同约定完成工程。有很多种衍生和组合，例如、、、、等。 【优点】 、业主把工程的设计、采购、施工和开工服务工作全部托付给工程总承包商负责组织实施，业主只负责整体的、原则的、目标的管理和控制，总承包商更能发挥主观能动性，能运用其先进的管理经验为业主和承包商自身创造更多的效益；提高了工作效率，减少了协调工作量； 、设计变更少，工期较短； 、由于采用的是总价合同，基本上不用再支付索赔及追加项目费用；项目的最终价格和要求的工期具有更大程度的确定性。 【缺点】
、业主不能对工程进行全程控制； 、总承包商对整个项目的成本工期和质量负责，加大了总承包商的风险，总承包商为了降低风险获得更多的利润，可能通过调整设计方案来降低成本，可能会影响长远意义上的质量； 、由于采用的是总价合同，承包商获得业主变更令及追加费用的弹性很小。 【项目管理承包（）模式】 即，即项目管理承包。指项目管理承包商代表业主对工程项目进行全过程、全方位的项目管理，包括进行工程的整体规划、项目定义、工程招标、选择承包商，并对设计、采购、施工、试运行进行全面管理，一般不直接参与项目的设计、采购、施工和试运行等阶段的具体工作。模式体现了初步设计与施工图设计的分离，施工图设计进入技术竞争领域，只不过初步设计是由完成的。 【优点】 、可以充分发挥管理承包商在项目管理方面的专业技能，统一协调和管理项目的设计与施工，减少矛盾；
合同编号： 合同能源管理项目合同 甲方： 乙方： 丙方： 日期：年月日
（以下简称甲方）、（以下简称乙方）与（以下简称丙方），为了明确供热方、用热方和供气方在供应和使用中的权利和义务，三方同意就 （项目名称）冬季供热事宜 进行订立本合同能源管理节能服务合同，并支付相应的节能服务费用。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，达成如下协议，并由三方共同恪守。 第一节术语和定义 双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下： 合同能源管理：节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。 节能服务公司：提供用能状况诊断、节能项目设计、融资、改造（施工、设备安装、调试）、运行管理等服务的专业化公司。 项目节能量：在满足同等需求或达到同等目标的前提下，通过合同能源管理项目实施，用能单位或用能设备、环节的能源消耗相对于能耗基准的减少量。 节能效益分享总比例：节能效益分享年限内，用能单位和节能服务公司各自的节能总收益占节能总量的比例，由节能服务公司在文件中列明。 合同能源管理节能效益分享型：节能改造工程前期投入由节能公司支付，客户无需投入资金。项目完成后，客户在合同期内，按双方约定比例与公司分享由项目产生的节能效益。 第二节项目概况
2.1项目名称： (以下简称“项目”或“本项目”)。 2.2项目地点： 2.3项目内容： 乙方为甲方项目提供供热服务，使用丙方提供的天然气为甲方项目供热。乙方负责锅炉房内建设，包括锅炉房内锅炉系统及辅机设备的采购、安装工程，不包括锅炉房内土建工程及水、电、天然气、接入工程等（本协议服务以下简称“供暖项目”）。 2.4项目供热面积：约平米，其中办公平方米甲方承诺总供热面积不小于平米，具体供热面积以当年双方确认面积为准。 2.5合同期限 2.5.1本项目合同期限（含建设期和分享期）自合同签署日始，合同期限为年。合同到期，双方另行协商。 2.5.2 项目建设期为日，以收到甲方进场施工通知为准，乙方须在期 限内完成项目建设；若甲方未按本合同约定履行义务或发生不可抗力事件而延误项目建设，则项目建设期相应顺延。 第三节项目方案设计、实施和项目的验收 3.1 甲乙双方应当按照本合同附件项目方案所列的项目方案文件的要求以及本合同的规定进行本项目的实施。上述文件之间如有冲突应以详细的施工方案为准。 3.2 附件项目方案经甲方批准，除非双方另行同意，或者依照本合同第7节的规定修改之外，不得修改。 3.3 乙方应当依照第 2.5条规定的时间和依照项目方案的规定开始项目的建设、实施和运行。 3.4供暖项目施工完毕后7日内，由甲方按方案检查工程质量；工程检查合
工程施工承包框架协议书 合同编号： 甲方： 乙方： 乙方项目负责人：电话： 一、总则： 甲乙双方本着相互信任、平等互利的原则，同时，遵照中华人民共和国合同法和相关法律法规，为明确甲乙双方的责任和义务，签定本框架协议。 本框架协议约定自甲乙双方协议签订之日起一年内，甲方委托乙方进行建筑智能化工程项目施工的所有项目中双方的权利和义务。具体工程施工内容工程期限及价格以每个具体项目的《项目施工说明书》为准。 二、双方责任和义务 1、甲方责任和义务： (1) 甲方按照本协议约定按时支付工程款； (2) 提供技术要求和图纸，负责现场和土建方、业主的协调工作； (3) 每个项目甲方会指定项目经理督导项目实施、监理及协调工作； (4) 施工所需材料及设备（不包括施工工具）由甲方提供。
2、乙方责任和义务 (1) 乙方自行解决工程施工所需的各种安装工具；交通费用及施工过程中的住宿费用由乙方自理； (2) 乙方必须按国家现行相关行业要求及甲方现场技术人员指导下施工；完成己方和其他施工方的成品保护工作； (3) 工程施工质量要满足国家现行相关规范的要求，且经甲方验收合格，若经检查不合格处必须返工，由此而造成的损失，甲方酌情扣除乙方的施工费来抵甲方的损失； (4) 乙方妥善保管施工材料等，剩余施工材料退回甲方； (5) 按照甲方和土建总包方的进度要求完成。 (6) 施工质量保证期为一年，乙方在保证期内免费解决施工质量问题 三、工程施工费及支付办法 1、施工费用以具体工程项目的《项目施工说明书》约定为准。 2、付款方式为：具体项目开始施工前一天，甲方支付项目金额的30%； 完成整个工程，并经甲方项目经理验收合格后三日内，甲方支付项目金额的60%；质量保证金为项目金额10%，工程完工，业主投入使用3个月后1周内支付。 四、安全责任和文明施工
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 最新建设工程设计合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
甲方：XXXX市第中学（以下简称甲方） 乙方：XXXX有限公司XXXX分公司（以下简称乙方） 甲、乙双方经友好协商，决定由乙方为甲方完成甲方的LED显示 屏安装工程施工。为明确双方的权利、义务和经济责任，特订立本合同，具体内容如下： 第一条工程项目及施工期限 一、工程名称：XXXX市第中学建设工程 二、工程地点：XXXX市第中学 三、承包范围：XXXX市第中学1块LED显示屏及4个监视器系统 安装 四、开工日期：接到甲方通知后二十日内开工 五、工程工期：总工期25天，施工进度应与装修等专业施工进度 相协调 六、质量等级：达到优良标准 第二条工程承包方式 一、工程承包方式为包工包料 第三条工程方案设计及变更
一、本工程由乙方设计，甲方审核，乙方严格按照审核后设计方案进行施工。 二、工程施工过程中，若甲方提出设计变更，需以书面形式通知乙方; 若乙方提出设计变更，亦应以书面形式通知甲方，并需得到甲方书面认可。 第四条工程期限 一、工程可根据施工条件具备情况分期实施、分期验收、分期决算。 二、如遇下列情况之一，双方协调方可安排工期顺延。 1.建设单位不能按时提供施工条件影响工程正常进行。 2.不属乙方原因引起的重大设计变更，导致修改方案等原因而影响进度。 3.受在现场施工的其它施工工程影响，本工程施工不能进行。 4.不可抗力因素而延误工期。 第五条工程造价及付款方式、时间 一、合同价款：本合同工程总价定为人民币25300.00 元，即贰万伍仟叁佰元整。 二、付款方式、时间： 1、本合同签订后，甲方向乙方付工程合同额的50%，即12650.00 元（人民币大写：壹万贰仟陆佰伍拾元整）。 2、工程竣工验收合格后，甲方
编号：_____________锅炉烟气治理工程BOT合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
第一章定义与合同文件 第1条定义 在本合同中，除根据上下文另有所指外，下述词语具有如下含义： 项目：指 ____________________公司 ____________________项目。 保证值：双方就项目各自保证的有关技术或性能参数，详见本合同附件一《技术协议书》。BOT：指承包方在合同期限和承包范围内负责并承担设计、投资、建设、调试、试运行、检测验收、运营、维护和移交项目，并承担风险及相关的法律、法规责任。 工作日：指除法定节假日（包括双休日）以外的公历日。 项目效率：指烟气通过项目设施后脱除的烟尘、二氧化硫、氮氧化物量与未经项目前烟气中所含的烟尘、二氧化硫、氮氧化物量的百分比。 项目设施利用率：项目设施年运行时间与燃煤发电机组年运行时间之比[注]。[注：该定义为国家发改委、国家环保总局关于印发燃煤发电机组项目电价及项目设施运行管理办法（试行）的通知及相应的国家环保规定]。 第2条项目费用内容 本项目的BOT模式的项目费用包括但不仅限于以下内容： 2.1建设期费用 2.1.1 建筑、安装工程费 人工费、材料费、施工机械使用费，以及承包方认为应计取的各项费用(含利润、税金)。 2.1.2 设备购置费(包括备品备件、专用工具) 用于本项目项目的所有设备(包括备品备件、专用工具)费、技术资料费、技术服务费、保险费、运杂费(包括大件运输措施费)、税费(包括进口设备/部件)等。 2.1.3 调试费用 （1）分部试运行费(含单体调试)； （2）整套启动试运行费(含调试期间所需的全部各种化学用品及吸收剂购置费、水、电费等)。 2.1.4 其他费用 （1）项目管理费；
2020能源管理服务合同模板 能源管理服务合同模板1 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下称简乙方) 1.总则 甲方与乙方就乙方为甲方开发某公司 项目进行专项节能服务事宜。双方在平等自愿基础上经过充分协商，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关合同能源管理规定，达成如下协议，以资双方共同遵守。 2.项目的名称、内容和目的 2.1 项目名称： 2.2项目内容：室内风盘、管道、中央空调主机设备的采购及安装、水源井及外网的施工、中央空调系统的后期运行管理，冷暖气及生活热水费用的收取。 2.3项目目的：通过项目的安装实施，达到节能减排、提高楼盘品质和销售业绩，保障甲方对中央空调安装后期运行管理以及甲乙双方能从后期运营管理中得到节能产品带来的长期收益。 2.4 双方投资范围内项目及资产归属。室内工程项目包括：室内末端风盘、管道系统安装，室内末端风盘配电(风盘动力配电、风盘计费系
统配电、风盘变频控制配电、风盘温度调节及户内远程开启控制)、生活热水系统。室外工程项目包括：单井回灌系统、中央空调机站系统、变频自动化控制系统、机房动力配电系统(甲方负责动力电源引到机房配电柜)、分户计量控制系统、机房室内至各楼房的室外连接的管网系统。 甲方负责对室内项目工程的投资，资产所有权归甲方所有，在其房屋销售时也可约定由房屋买受人对其专有部分的节能设备拥有所有权,，具体由甲方与房屋买受人在其商品房买卖合同中约定。 乙方负责对室外工程项目的投资，投资所获的的设施、设备等资产，效益分享期内所有权归甲方所有，乙方享有合同期内的收益权，合同到期该等设施设 备无偿移交至甲方。 合同项下整个中央空调工程投资，商业部分甲方投资为150元/m2，住宅类甲方投资为130元/m2，剩余部分全部有乙方投资，双方投资比例不再做任何调整。整个小区空调系统的施工安装与后期的运营管理由乙方负责，甲方配合。 甲方投资性质为工程款，乙方负责为甲方投资施工的室内工程出具建安发票。 3.项目期限 3.1 本合同期限为，自至 3.2 本项目的建设期为止。 3.3 同期限的最后一个制冷或供热季结束，效益分享期一共为
发包人（以下简称甲方）：______________________________ 法定代表人：____________________________________ 承包人（以下简称乙方）：________________________ 代表人：__________________________________________ 为了全面履行施工合同，加强对工程项目的管理，提高企业经济效益，增加项目经理及项目相关人员的收入，经甲方研究决定，对该工程项目的管理实行责任承包制。通过对乙方的执业资质、施工业绩、管理能力、风险抵押等方面的综合考评，确定乙方即某项目部为工程项目的承包人。双方本着公开、公平、平等、自愿、诚实信用的原则，达成如下协议： 一、承包的方式：风险抵押、个人承包 乙方同意向甲方交纳风险抵押金_____万元，对工程项目的管理负责，以风险抵押的方式承包。 二、承包的期限：自_____年____月_____日至该工程竣工交验（工程竣工结算价款及分包结算价款清算完毕）。 三、承包工程项目概况： 1、工程名称：___________________________ 2、工程地址：___________________________ 3、建设单位：___________________________ 4、设计单位：___________________________ 5、承包范围：招标文件中规定的内容（含业主在工程施工过程中因设计变更要求增加
或调整的工程内容。） 6、建筑面积：____平方米 7、施工工期：总日历工期：____天，以开、竣工报告为准，业主工期若延期，工期顺延。工期与业主合同有关规定不一致的，按业主合同和有关通知执行。超出规定工期、没按业主和甲方要求时间内进场，则视为违约。 8、分段任务：________年________月________日前完成基础 _________年________月________日前完成主体结构封顶 _________年________月________日前完成装修 _________年________月________日前交付使用 如因建设方和甲方原因影响工期，则在承包工期基础上顺延。 四、承包的指标 1、成本指标：本工程承包价款确定为____万元。承包范围内总价一次性包死。乙方承包价中含按当地税务部门规定应当缴纳的各种税、费。 2、质量指标：一次验收合格率100%。 3、安全指标：无重伤、死亡事故发生。 4、进度指标：满足总承包合同的要求， 5、其他约定：_______________________ 五、甲方的职责和权限 1、甲方的职责 （1）负责组织施工合同“交底”和施工组织方案的审定以及建设单位、地方社会环境资源的联系衔接。开工前交施工设计图纸__套及相应的施工技术资料给乙方。 （2）根据项目需求及乙方请求对外签订劳务分包合同、材料设备购置合同、机械材料
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建设工程设计合同模板 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
委托单位：______________________________(以下简称 甲方) 设计单位：______________________________(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程勘察设计合同条例》，以及北京市的有关规定，经双方协商，签订本合同，并共同履行。 第一条工程项目 甲方委托乙方承担以下工程设计任务： 工程名称：_____________________________ 工程地址：_____________________________ 工程任务批准文件：__________________________(见附件1)； 北京市城市规划管理部门批准文件：____________(见附件2)； 本工程的设计阶段、内容、规模、工程投资(见附件3)。 第二条设计资料、设计阶段及设计文件的提交 本工程设计依次按初步设计、施工图设计两个阶段开展设计工作。设计进度依照建设部规定的设计周期，并考虑甲方对该项工程的实际要求以及乙方的可能，经甲乙双方共同协商，约定如下： (一)甲方应以书面形式提交下列建设文件与设计资料：序号文件内容或名称文件提交日期备注 (二)乙方按约定的时间提交下列设计文件：序号设计文件名称份数交付日期备注提交设计文件的份数以国家物价局和建设部的规定为准，超出部分另行收费。(三)设计文件提交日期在双方签订合同时若不能确定，则可待设计工作进行到可确定时，甲乙双方另行签订《阶段设计协议书》，作为本合同的附件执行。 第三条设计收费及支付方法
BOT合作协议范本 甲方： 住所： 法定代表人： 乙方： 住所： 法定代表人： 担保方： 住所： 法定代表人：
风险提示： 合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。 本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。 鉴于： 1、甲方经_______市人民政府授权，是_______市人民政府确定的_______一期工程（以下简称_______一期工程）的最终项目业主。 2、甲方就_______一期工程的承建选择乙方作为bt模式项目主办人，由乙方以bt模式负责_______一期工程的投资建设。 3、_______市人民政府确认甲乙双方的合作并为甲方提供担保。
依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_______一期工程建设、移交（“建设、移交”以下简称“bt”）的工程投资建设事项协商一致，订立本合同。 1、工程概况 工程名称：_______一期bt工程。 工程地点： 2、工程承包范围及工程实施方式 2．1、承包范围 _______一期bt工程，具体地域范围为_______汇处（约_____平方公里），工程造价概算约为______亿元人民币，具体内容包括景观绿化工程、亮化工程、市政道路管网工程等，具体以甲方提供双方认定的施工图纸中的施工内容为准。 双方同意上述工程内容分期分区段实施，分区段竣工验收。
2．2、工程实施方式 在“_______沿线（市区段）整体开发建设项目”的开发银行贷款（以下简称____项目开行贷款）或者其他融资款项或者其他收益款到位前，乙方以bt方式承建合同书2．1条所述的工程内容；在上述款项到位后，双方结束bt模式由乙方按照总承包模式完成2．1条剩余工作内容，具体操作方式见合同书第6条。 bt模式即甲方委托乙方按照合同书第2条约定的工程内容，筹集资金实施本工程建设，工程建成后按照本合同约定程序由乙方移交甲方占有、经营管理、收益及处分，并由甲方按照合同书第4条约定的总合同价支付乙方。 3、乙方的承诺 乙方应在合同约定时间内组建项目部、就工程的建设按本合同约定进行融资、组织工程建设，在工程竣工后将各项目依法向甲方及/或甲方指定的受让人转让并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
合同编号: ###################光伏工程 EPC总承包合同 发包人：###############公司 承包人：****************公司 合同签订地： 2015 年10 月06 日
第一部分：合同协议书 本协议由（以下简称“发包人”）与（以下简称“承包人”）于2015年10月06 日商定并签署。 鉴于发包人拟建设位于###################光伏发电系统工程。发包人接受承包人以人民币(￥万元)承担本工程勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程质量保修期限的服务，经发包人和承包人充分协商一致，特签订本合同，以便双方遵照执行。 1、合同工程总承包范围 包括本项目的全部勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证和工程质量保修期限的服务过程，承包人协助发包人申请电力接入和相关验收工作，电力接入费用和验收费用由承包人承担。承包人不承担项目监理费用和项目本身的财产等保险类费用。 2、合同由下列文件构成 (1) 合同协议书； (2) 合同条款及合同附件； 3、总承包合同总价 合同固定总价为人民币万元(￥万元)。 杜绝人身死亡事故；杜绝重大机械设备事故；杜绝重大火灾事故；杜绝主要设备的损坏事故；杜绝负主要责任的重大交通事故；杜绝重大环境污染事故；杜绝重大垮（坍）塌事故；避免和严格控制一般安全事故。 5、质量目标 符合技术设计要求及安装工程施工规范的有关规定，保证工程质量达到合格标准，并符合以下标准： GB/T9535 《地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型》 GB/T18479 《地面用光伏（PV）发电系统概述和导则》
编号：_______________ 工程项目BOT回购合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日 甲方：（以下简称甲方） 乙方：_____________ 公司（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》等法律文件规定，以及高新区管理委员会的安排，甲方与乙方就 __________ 工程及其配套工程回购事宜，双方协商一致，制定本协议： 第一条项目情况 本项目位于________________________ 路以南， ________________________路以西，一期总占地 _______ 就，总建筑面积就，已于_____________ 年 __________ 月竣工验收。 第二条回购额度 一、项目总投资约________ 万元，具体金额在项目竣工验收后_________________个月内，由审计部门对项 目投资额进行审计，根据审计结果确定项目具体回购金额。 第三条回购款组成 甲方向乙方支付的回购款由“项目投资额、资金成本、各项税费和项目管理费”组成。 一、项目投资额由“项目前期费用、工程建设费用、代付费”等组成。 1、项目前期费用：主要指项目土地费用、建设单位按国家或地方规定应缴纳的各项规费及行政 收费等，按实际发生额计取。 2、工程建设费用：按审计部门审计结果为准。 3、代付费：由乙方代付的各项政府和社会服务性收费。 4、其他费用：甲方确定的乙方用于本项目的工程管理费用等其他投资。 二、资金成本：按银行同期贷款利率上浮_________________ %十取。 三、税费：实际发生的各项税费。 四、管理费用：乙方按投资额的_______________ %十提管理费。 第四条回购期限 自项目竣工验收后年内，由甲方分期支付回购资金，即年月前甲方完成项目回购款支付。 第五条如甲方在本协议约定期限内未完全支付回购款，由甲方对乙方提供土地等方面的优惠政策用以平衡乙方投
工程项目承包合同 工程项目承包，是我国基本建设体制改革的具体措施，对于工 程项目承包合同你了解多少呢?下面是出guo的“工程项目承包合同”，供您参考，请点击出guo()查看。 现针对xx工程项目，双方本着平等互利的共同合作精神，为确保项目的实施，按照《 * 合同法》、《 * 建筑法》的规定，结合具体情况，经过友好协商，特订立本合同书。 xx有限公司 (以下简称甲方) xx (以下简称乙方) 项目内容：消防给水系统自动喷淋系统、自动报警系统、正压 送风系统、风管系统、室外消防管网(具体见施工图纸及包干价预算 工程内容)。 本项合同工程施工进度应根据具体情况，与土建、装饰施工单 位积极配合，协调同步进行，以不影响土建、装饰工程施工进度为准。如遇人力不可抗拒的因素或非乙方原因拖延施工时间，施工工期相应顺延。 l、甲方职责 (1)甲方应向乙方提交该项目工程的施工图纸，并在施工中监督; (2)甲方应及时向乙方提交开工通知书，项目施工整体工程进度表;
(3)当乙方与土建、装饰工程单位发生施工进度矛盾和施工冲突等矛盾时，甲方应及时的协调解决; (4)线路敷设和设备安装、调试完成后，甲方及时协调乙方组织有关部门验收。 2、乙方的职责 (1)乙方应保证施工符合消防管理部门标准要求，乙方必须在项目施工现场完成本合同书中规定的所有工作。 (2)乙方在本合同正式签订后，应根据甲方的要求，及时做好施工前的各项准备工作，并根据甲方提供的总体进度要求，制定分阶段的施工进度计划和具体施工方案(包括安全措施)、施工工艺、施工组织结构、施工管理、主要施工员的名单和施工质量保证措施等文件，并报甲方核校和确认。 (3)根据甲、乙双方协商确定的技术交底日期，乙方应及时派出该项目的主管人员，技术人员及主要施工人员参加施工图纸技术交底会。 (4)乙方在收到甲方开工通知后，应立即组织项目管理人员和施工人员进场。 (5)乙方在整个施工期间应做到文明施工(其中施工垃圾须及时清除)、安全施工;在施工期间若发生人员伤亡或其它工伤事故均由乙方自己负责，甲方不承担连带责任。
第一部分合同协议书 发包人（全称）： 设计人（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称：。 2.工程批准、核准或备案文号：。 3.工程内容及规模：。 4.工程所在地详细地址：。 5.工程投资估算：。 6.工程进度安排：。 7.工程主要技术标准：。 二、工程设计范围、阶段与服务内容 1.工程设计范围：。 2.工程设计阶段：。 3.工程设计服务内容：。 工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。 三、工程设计周期 计划开始设计日期：年月日。 计划完成设计日期：年月日。
具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。 四、合同价格形式与签约合同价 1.合同价格形式：； 2.签约合同价为： 人民币（大写）（￥元）。 五、发包人代表与设计人项目负责人 发包人代表：。 设计人项目负责人：。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）专用合同条款及其附件； （2）通用合同条款； （3）中标通知书（如果有）； （4）投标函及其附录（如果有）； （5）发包人要求； （6）技术标准； （7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）； （8）其他合同文件。 在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
七、承诺 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。 2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。 八、词语含义 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 九、签订地点 本合同在XX市签订。 十、补充协议 合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 十一、合同生效 本合同自双方签字盖章生效。 十二、合同份数 本合同一式捌份，发包人执肆份、设计人执肆份。 发包人：（盖章）设计人：（盖章） 法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人： （签字）（签字） 经办人：
XX省XX市XX区污水处理项目特许经营协议及附件 招商人： XX省XX市XX区管理委员会 二零一五年
目录第一章总则3 第二章术语定义3 2.1术语定义3 2.2其它6 第三章特许经营权6 3.1特许经营权6 3.2特许经营期7 3.3特许经营期的延长7 3.4特许经营权的转让7 3.5甲方的声明7 3.6乙方的声明8 3.7甲方的权利和义务8 3.8乙方的权利和义务9 第四章项目建设9 4.1土地9 4.2设计10 4.3建设10 4.4竣工12 第五章项目的运营与维护13 5.1运营与维护13 第六章水质指标、水质检测和水质超标的处理14 6.1水质指标及水样的采集14 6.2检测15 6.3水质超标的处理15 第七章水量、水价和水费结算17 7.1水量计量17 7.2基本水量17 7.3水价及调整18 7.4污水处理服务费的计算与支付18 7.5地点19 7.6货币19
第八章项目设施的移交20 8.1移交委员会20 8.2移交范围20 8.3最后恢复性大修20 8.4承包商保证的转让21 8.5移交效力21 8.6风险转移21 第九章双方的一般权利和义务21 9.1不可抗力21 9.2保密22 9.3对承包商和其雇员及代理人的责任23第十章违约赔偿23 10.1赔偿23 10.2减轻损失的措施23 10.3对间接损失不负责任23 第十一章终止、变更和转让24 11.1甲方的终止24 11.2乙方的终止24 11.3终止后的补偿25 11.4终止后的移交25 11.5甲方的变更25 11.6乙方的转让25 第十二章解释和争议的解决26 12.1双方友好协商解决26 12.2仲裁26 12.3争议解决期间的履行26 第十三章其它26 13.1通知26 13.2合同文字27 13.3生效日期28 附录1：调价公式28 附录2：终止补偿31
合同编号： 上海XXX新能源有限公司 与 西藏XXX新能源有限公司 光伏发电项目 战略合作协议 甲方：上海XXX新能源有限公司 乙方：西藏XXX新能源有限公司 签署日期：年月日 签署地点： 最新合同范本
鉴于： 甲方与XXX州当地区县政府就扶贫及分布式光伏电站项目签订了光伏扶贫开发合作协议，且是协议项下项目的实际控制人。甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定在平等互利的基础上，经甲乙双方协商就 XXXXX扶贫及分布式光伏电站项目合作达成一致意见，特形成如下协议，以资共同信守。 一、合作项目 此次合作光伏扶贫电站项目（项目名称以相关发展改革部门备案的名称为准，“项目”）总体装机规模约314.78 兆瓦。合作项目为XXX等地区的扶贫项目。项目包括家庭分布式光伏电站127.715 兆瓦、村级光伏电站项目6 兆瓦、集中式光伏电站项目181.065 兆瓦。 具体先期合作项目：墨江县扶贫光伏电站91.3兆瓦、澜沧县扶贫光伏电站200.78兆瓦及江城扶贫光伏电站22.7兆瓦项目建设。 二、双方合作模式及责任 （一）合作模式 甲乙双方共同合作，分期实施XXX等地光伏扶贫项目，甲方作为合作实施项目的总体牵头方，是扶贫项目的总投资方和项目的业主单位，为项目前期筹建、投资和运营的法律实体；乙方作为国内光伏行业专业从事光伏EPC业务的专业化公司，具体负责实施扶贫电站项目的EPC业务。 最新合同范本
（二）双方义务 1.甲方义务：甲方负责项目的开发及办理相关合规性批复文件（包括但不限于：项目可研报告、国土/林业用地意见、规划选址意见、环评批复、矿产压覆、水土保持评价、安全环境评价、相关部门核发的备案通知等文件）及其他应由甲方完成的工作。负责办理项目后续的相关手续（包括但不限于：建设用地土地预审、核准批复、规划选址意见、电网公司的电力接入批复意见、年度建设指标文件、完成项目竣工验收，与电网公司签署并网调度协议、购售电协议，获得上网电价批复，取得电力业务许可证，获得可再生能源电价补助批复、环评、水保评价等文件），乙方配合甲方完成相关工作。负责电站的经营及EPC款项的支付。 2.乙方义务：根据甲方委托，承担实施各光伏扶贫项目的EPC业务，按期完成各扶贫项目的设计、建设和施工工作后将实施完工的项目交付给甲方。 三、项目总承包合作 （一）在不违反《中华人民共和国招标投标法》等相关规定的情况下，若甲方拟启动项目的建设工作的，甲方在当地成立项目公司并授予乙方项目建设的总承包权利，安排项目公司与乙方另行签署总承包合同，该合同项下项目公司与乙方的权利义务由项目公司与乙方另行协商确定。 （二）在不违反《中华人民共和国招标投标法》等相关规定的情况 最新合同范本
工程项目承包合同示范文 本 In order to solve or prevent disputes, through establishing certain legal relations and realizing some common interests and wishes, all parties to the cooperation reach an agreement after consultation, and all parties signing the agreement have legal effect and are bound. 某某管理中心 XX年XX月
工程项目承包合同示范文本 使用指引：此协议资料应用在解决或防止纠纷，通过建立一定的法律关系并实现某些共同的利益和愿望，合作的所有方经协商后达成协议，签字的所有方具有法律效力并受约束。，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 现针对“恒洋·印象江南小区”消防工程项目，双方本 着平等互利的共同合作精神，为确保项目的实施，按照 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》 的规定，结合具体情况，经过友好协商，特订立本合同 书。 一、合同签订人： 安庆市恒洋房地产开发有限公司(以下简称甲方) 江加 帅(以下简称乙方) 二、项目名称：“恒洋·印象江南小区”中小高层及地 下车库消防工程。 三、项目实施地址：安庆市大桥开发区 项目内容：消防给水系统√自动喷淋系统、自动报警系
统、正压送风系统、风管系统、室外消防管网(具体见施工图纸及包干价预算工程内容)。 四、工程施工期限： 本项合同工程施工进度应根据具体情况，与土建、装饰施工单位积极配合，协调同步进行，以不影响土建、装饰工程施工进度为准。如遇人力不可抗拒的因素或非乙方原因拖延施工时间，施工工期相应顺延。 l、甲方职责 (1)甲方应向乙方提交该项目工程的施工图纸，并在施工中监督; (2)甲方应及时向乙方提交开工通知书，项目施工整体工程进度表; (3)当乙方与土建、装饰工程单位发生施工进度矛盾和施工冲突等矛盾时，甲方应及时的协调解决; (4)线路敷设和设备安装、调试完成后，甲方及时协调
建设工程设计合同 甲方（全称）： 乙方（全称）：深圳市华筑工程设计有限公司成都分公司 甲方委托乙方承担设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同签订依据 1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 1.2 《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.3 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 第二条工程名称、范围及设计成果 2.1 工程名称：，项目设计面积约㎡。 2.2 设计范围：方案、施工图设计 2.3 设计内容： 2.4 设计阶段、成果、设计深度及交图事宜 设计人应向发包人交付的设计成果资料及文件：
第三条甲方应向乙方提供的有关设计资料及文件 第四条设计取费标准及设计费支付进度 4.1 本合同设计费为元/平方米，总设计费暂定为元人民币。 4.2 双方同意设计服务酬金按下列工作进度给付： 4.3 付款约定 4.3.1本合同为固定单价合同，合同总价款按实际完成设计面积计算。 第五条设计工期 本合同按阶段设计节点工期控制。总工期为60天，含甲方设计评审3天，若超过三天，设计时间顺延。 第六条履约承诺及解约 6.1 本合同在签定后，乙方未经甲方书面同意不得转让或转移其设计权利、义务或权益。 6.2 双方不得无故任意中止或终止本合同，并不得拖延本合同设计工作的进行。
6.3 经甲方审定的图样，说明概算及规范，非经甲方的书面同意，乙方不得改变或泄露。否则，由此造成的损失由乙方负责赔偿。 6.4 甲方需在乙方完成并提交图纸后，予以审核设计图纸，在未收到甲方上阶段审图确认意见书时，乙方不得进行下一段的设计工作。 6.5 因乙方设计延误逾期超10个工作日，经甲方书面催告后7个工作日内，乙方仍无法完成时，甲方有权解除本合同。乙方应退回已收的设计费，并承担甲方由此造成的经济损失。 第七条双方责任 （一）甲方责任： 7.1.1 甲方项目负责人。参与与乙方谈判设计合同事宜，按期组织阶段性设计成果跟进及设计图纸评审，敦促乙方按期提交设计成果，交甲方项目部执行施工，确认乙方交图时间及实际完成出图数量。但不负责设计费的的调整、支付及批准，该等事项按甲方有关制度及流程办理。 7.1.2 按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。 7.1.3 按期组织设计方案、施工图纸评审、及时提供设计审图书面评审补充、修改意见。并在乙方分次交图后3个工作日内，将审图书面意见，提交给乙方，以便进行下一阶段的设计工作。 7.1.4 甲方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的办公条件。 7.1.5 甲方应保护乙方的投标书，设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。 （二）乙方责任 7.2.1 乙方项目负责人。负责主持项目设计（包括现场技术配合）全程跟进。阶段性设计成果提交，设计图评审，按甲方设计图纸评审通知完成图纸、补充、更改设计、按合同规定时间提交阶段性设计成果，配合甲方项目施工全程技术指导。 7.2.2 应甲方要求提出设计进度及说明报告、指定联络人负责与甲方联络本工程设计一切事宜。 7.2.3 乙方应严格按照《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同
编号：_____________ BOT项目建设合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
_________总面积为_________亩，位于__________________区内(具体位置见附图)；工程投资总额为_________万元，预计项目建设工期为个月。经______ ____(以下简称甲方)和_________以下简称乙方）友好充分协商，并依据《中华人民共和国合同法》、_________省有关法律法规及____市人民政府关于基础设施项目规划建设的有关规定，达成合同如下： 第一条、 本合同由甲方和乙方于年月日在_________签订。 第二条、_________工程项目采用投资建设-经营-移交模式（即BOT方式）进行投资建设，乙方对该项目投资经营期限为______年，在合同生效之日起_________年之后（即_________年______月______日，乙方经营期满之日的第二天），乙方将该项目用地及该土地上的建筑物、绿地等各项不动产无偿移交给甲方所有。 第三条、甲方的权利和义务 一、甲方负责本项目的立项审批、地质勘测以及动拆迁等前期工作，保证本项目已按法律法规履行了必要的法律程序，完全符合相关法律法规的规定； 二、积极协助乙方取得各种项目建设经营所需的执照、许可和核准； 三、确保本合同项下乙方（即乙方）权利的实现； 四、对项目的建设情况、工期进度等进行现场抽查、检查、了解、监督等活动，乙方应积极配合甲方的前述活动。甲方应有权随时监测建设工程的实施并在不干扰工程进展的情况下进行适当的检验。此种监测和检验的一切费用均应由甲方承担。甲方拟进行的任何检验应提前通知乙方。乙方配合甲方进入现场，以使甲方得以对建设工程进行监测和检验；甲方对质量控制的检查标准是中华人民共和国颁布的“工程质量标准”； 五、甲方有权要求乙方提交投资控制计划、工期、质量控制措施等工作范围内的专项报告； 六、甲方有义务协助乙方协调项目所在地与工程有关的职权部门的关系并从职权部门获得批准； 七、甲方有义务提供竣工文件所需的有关建设程序的法律文件及各种政府批文； 八、甲方负责项目实施中其他配套设施如给水、排水、燃气、热力、电力、电信、广电、亮化、绿化、交通信号等项目的立项、投资、规划、设计、施工、安全、质量、进度、恢复、清理等工作的协调，事先要与乙方进行商榷，协助乙方一次性办理完成与本项目相关的审批手续及办理相关的行政收费； 九、甲方应确保使乙方为建设、移交项目所需的所有公用设施及服务，包括电、水和通讯，能获得同等条件下的公平价格。 第四条、乙方的权利义务 一、乙方全面负责本项目建设经营的全部资金的筹措； 二、乙方要编制项目进程表并由甲方考核；
工程项目部承包标准合同 甲方： 乙方： 为加强工程项目施工管理，全面履行（以下简称公司）与业主签订的施工合同（以下简称《施工合同》），确保甲、乙双方利益不受损害，根据国家法律法规、公司相关管理制度和本工程实际情况，经甲、乙双方协商，就项目承包事宜达成如下合同条款，共同遵守。 一、甲方同意将工程项目（合同造价万元）承包给乙方施工管理，工程围及承包容详见公司与（业主）签订的施工合同。 1、承包原则。乙方按照“依法经营、独立核算、自负盈亏、照章纳税、确保上交、自担风险”的原则和“五保（保进度、保安全、保质量、保文明施工、保企业信誉）”要求，实行全面风险责任承包。严格做到“无亏损、无拖欠工资和材料设备款、无安全和死亡事故、无顾客投诉、无债务纠纷”。并对施工项目的工程质量实行终身负责制。 2、承包管理模式。本工程由乙方按施工合同组织施工，全面履行《施工合同》，并承担一切经济与法律责任。 3、管理费上交。乙方按工程结算总造价的%向甲方上交管理费。 （1）在甲方与业主签订施工合同的同时，乙方按合同工程造价向甲方上缴管理费。管理费不含劳保基金、各项税费、项目应负担的管理人员工资及附加费等（上缴管理费不能以帐、物冲抵）。待工程结算完成后，乙方按照结算总造价补足余下部分管理费。 （2）工程项目劳保基金全部返回公司，乙方不得分享和截留。在办理劳保基金返回手续中，乙方必须全力支持并配合。 4、税费上缴。乙方按国家法律、政策和工程项目所在地政府管理部门的有关规定缴纳各项税费。工程项目所在地与公司注册地税收管理不一致的，从高适用税种、税目、税率。
（1）上缴国家的税金由公司从业主拨付的工程进度款中代扣代缴； （2）其他税费由乙方负责上缴，税费凭据由公司财务保管。 5、项目管理保证金。为确保公司各项管理制度的顺利推行并强化执行力，根据公司《项目管理保证金管理办法》的规定，乙方应在本合同签订前，足额向公司缴纳项目管理保证金万元。项目完工结算后，按公司《项目财务管理制度》规定填报《项目管理保证金退回会签审批表》，经保证金管理委员会成员会签后办理退回手续。 6、项目承包指标： （1）工期：按公司与业主签订的施工合同规定的施工工期，包括奖励与罚款。 （2）质量：必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》的要求，施工质量达到一次性验收合格，创工程。 （3）职业健康安全：一般事故年频率低于 1.2‰ ；年负伤频率低于8‰，重伤事故频率低于0.4‰ ；杜绝死亡事故及重大设备、火灾、交通事故；职业病发生率0；保证劳动保护用品的及时发放并正确使用率100%。争创安全质量标准化示工程。施工过程中，安全质量标准化达标验收必须合格。 （4）环境保护：影响环境的水、气、声、渣排放必须达到国家环保标准。 （5）项目信息管理。严格按甲方要求在项目经理部应用项目管理综合软件系统；明确专人担任项目信息员，并按规定录入系统要求的相关数据； （6）施工现场规宣传。门楼、围墙、塔吊、五牌一图、现场操作区、办公区布置及现场安全生产应符合公司安全生产文明施工标准图集要求。 （7）技术资料（含“创优”、“科技示”、“贯标”资料）和工程结算资料必须满足当地建设行政主管部门和《施工合同》的相关要求，并符合公司相关管理部门规定的标准。竣工后向甲方提交一套完整的竣工资料原件（包括全套扫描光盘资料）。 （8）工程保修。在保修期接到业主关于质量投诉或通知后，必须