FIDIC合同条件下的施工管理
(总分：71.00，做题时间：90分钟)
一、{{B}}单项选择题{{/B}}(总题数：35，分数：35.00)
1.FIDIC合同条件规定当颁发部分工程移交证书时，( )。
（分数：1.00）
A.不应返还保留金
B.应退还一半保留金
C.应退还该部分工程占合同工程相应比例保留金的一半√
D.应全部退还保留金
解析：
2.某采用FIDIC《施工合同条件》的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师( )。
（分数：1.00）
A.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担
B.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担
C.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度√
D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度
解析：
3.某采用FIDIC《施工合同条件》的工程，未经竣工检验，业主提前占用工程。工程师应及时颁发工程接收证书，但应当( )。
（分数：1.00）
A.以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任
B.以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任
C.以业主占用日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任
D.以业主占用日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任√
解析：
4.按照FIDIC分包合同条件规定，分包商的施工受到业主原因的干扰后向承包商提出索赔要求，承包商收到索赔报告后( )。
（分数：1.00）
A.认为由于不属于自己的责任拒绝索赔要求
B.认为索赔成立，自己垫付赔偿款后再向业主索要
C.不预先支付任何款项，以自己的名义代替分包商向工程师递交索赔报告√
D.不预先支付任何款项，向工程师转交分包商的索赔报告
解析：
5.按照FIDIC《施工合同条件》规定，施工中遇到( )影响，属于承包商应承担的风险。
（分数：1.00）
A.不利的气候条件√
B.招标文件未说明的污染
C.不利于施工的外界自然条件
D.其他承包商的干扰
解析：
6.依据FIDIC《施工合同条件》，当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证工程质量时，要求承包商更换，则( )。
（分数：1.00）
A.增加的费用和工期延误责任都由发包人承担
B.增加的费用由发包人承担，工期延误责任由承包人承担
C.增加的费用由承包人承担，工期延误责任由发包人承担
D.增加的费用和工期延误责任都由承包人承担√
解析：
7.FIDIC《施工合同条件》中的暂列金，是( )的一项款额。
（分数：1.00）
A.不计入合同价格之内
B.用于不可预见项目使用√
C.由工程师或承包商代表控制使用
D.专门用于承包商施工范围内工程使用
解析：
8.按照FIDIC施工合同通用条款的规定，如果由于承包商的故意违约行为给业主造成损失，则承包商的赔偿应( )。
（分数：1.00）
A.以履约保函金额为限√
B.以中标的合同金额为限
C.为业主的全部损失
D.包托业主的全部损失加违约金
解析：
9.FIDIC《施工合同条件》中，对有经验的承包商在( )前不能合理预见到的风险，归业主承担。
（分数：1.00）
A.合同签字日
B.下达开工令
C.基准日√
D.风险事件发生日
解析：
10.按照FIDIC《施工合同条件》规定，如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为时，( )。
（分数：1.00）
A.业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约
B.应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任
C.应由承包商和指定分包商共同承担责任
D.应由指定分包商直接对业主承担责任√
解析：
11.FIDIC《施工合同条件》为了合理地分担风险责任，定义投标截止日期前第28天为“基准日”。从此日期起至( )止的期间内，有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担。
（分数：1.00）
A.开标日
B.工程师发布开工令日
C.工程师颁发工程接收证书日
D.工程师颁发履约证书日√
解析：
12.FIDIC合同条件规定，合同的有效期是从合同签字之日起到( )日止。
（分数：1.00）
A.颁发工程移交证书
B.颁发解除缺陷责任证书
C.承包商提交给业主的“结清单”生效√
D.工程移交证书注明的竣工
解析：
13.在FIDIC的《施工合同条件》中，合同协议书应当在( )后签订。
（分数：1.00）
A.开标
B.发出中标函√
C.提交履约保证
D.开工
解析：
14.分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。对此损失( )。（分数：1.00）
A.分包商可直接向工程师递交索赔报告
B.分包商可直接向业主递交索赔报告
C.在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向工程师递交索赔报告√
D.在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告
解析：
15.FIDIC合同条件规定的“暂定金额”特点之一是( )。
（分数：1.00）
A.该笔费用的金额包括在中标的合同价内√
B.业主有权根据施工的实际需要控制使用
C.此项费用的支出只能用于中标承包商的施工
D.工程竣工前该笔费用必须全部使用
解析：
16.依据FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到( )情况，属于承包商应承担的风险。
（分数：1.00）
A.现场地质条件与文件资料说明不一致
B.不利于施工的外界非自然条件
C.不利于施工的气候条件√
D.其他承包商对施工的干扰
解析：
17.依据FIDIC《施工合同条件》有关动员预付款的规定，下列说法不正确的是( )。
（分数：1.00）
A.预付款的金额不少于合同价22%
B.要获得动员预付款，承包商应提供履约保函和预付款保函
C.预付款保函金额要大于预付款额√
D.自承包商累计获得工程进度款达到合同总价(减去暂列金额)10%的月开始扣回预付款
解析：
18.依据FIDIC《施工合同条件》工程师颁发的工程接收证书表明( )。
（分数：1.00）
A.工程照管责任移交√
B.承包合同的全部义务已完成
C.缺陷通知期开始
D.可以办理竣工结算
解析：
19.在FIDIC《施工合同条件》中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于( )。
（分数：1.00）
A.工程维修
B.清理施工现场
C.报送竣工报表
D.财务结算√
解析：
20.依据FIDIC《施工合同条件》，动员预付款的扣还应当( )。
（分数：1.00）
A.在首次支付工程进度款时起扣
B.自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价10%那个月起扣
C.自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价10%那个月起扣√
D.自承包商获得工程进度款累计总额达到动员预付款的金额那个月起扣
解析：
21.FIDIC《施工合同条件》中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是( )。
（分数：1.00）
A.争端裁决委员会由仲裁委员会指定
B.争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担
C.争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式
D.争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为√
解析：
22.某施工合同采用FIDIC《施工合同条件》，专用条件中约定完成工程的时间为500天，缺陷通知期为365天。施工过程中，经工程师批准顺延工期38天，则判定承包人提前或延误竣工的时间应为( )天。
（分数：1.00）
A.500
B.583 √
C.865
D.903
解析：
23.按照FIDIC《施工合同条件》规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以( )签发接收证书。
（分数：1.00）
A.本该进行检验日√
B.缺陷通知期内补充检验通过日
C.工程实际移交日
D.业主实际使用日
解析：
24.在FIDIC合同条件中，( )属于承包商应承担的保险。
（分数：1.00）
A.施工遇到图样上未标明的地下构筑物
B.社会动乱导致施工暂停
C.专用条款内约定为固定汇率，合同履行过程中汇率的变化√
D.施工过程中当地税费的增长
解析：
25.FIDIC《施工合同条件》规定的保留金属于( )。
（分数：1.00）
A.合同价内的暂列金
B.业主应交付的预付款
C.承包商应交付的定金
D.承包商应得的工程款√
解析：
26.依据FIDIC《施工合同条件》，有关指定分包商的特点表述正确的是( )。
（分数：1.00）
A.合同关系主体为业主和指定分包商
B.指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分√
C.承包商对指定分包商违约的行为承担责任
D.由工程师负责协调管理
解析：
27.FIDIC《土木工程施工分包合同条件》中，业主对分包合同的管理主要表现为( )。
（分数：1.00）
A.对分包商发布指令
B.对分包工程的批准√
C.向分包商支付工程款
D.审查分包商的资质
解析：
28.某工程使用FIDIC《施工合同条件》订立合同，约定竣工日为10月20日。业主在10月10日提前占用工程，工程师于10月13日颁发了接收证书，承包商于10月30日完成了竣工检验，则该工程的竣工日为( )。（分数：1.00）
A.10月10日√
B.10月13日
C.10月20日
D.10月30日
解析：
29.某采用FIDIC《施工合同条件》的合同中，约定的工程竣工时间为5月1日，承包商在4月15日就完成了施工，并提前通知了工程师，要求在该日期进行竣工检验。但由于外部配合条件不具备竣工检验的要求，直到5月15日工程师才发出竣工检验的通知。经过3天试验后表明质量合格，到5月18日有关各方在验收记录上签字。工程师颁发工程接收证书中注明的竣工日期应为( )。
（分数：1.00）
A.4月15日√
B.5月1日
C.5月15日
D.5月18日
解析：
30.在FIDIC的《施工合同条件》中，合同有效期是指( )。
（分数：1.00）
A.合同约定的工期加经批准顺延的工期之和
B.合同管理之日起至设立之日止的期间
C.开工之日起至结清单生效之日止的期间
D.合同签字之日起至结清单生效之日止的期间√
解析：
31.按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由( )。
（分数：1.00）
A.业主额外支付
B.工程师承担
C.承包商自行承担√
D.业主与承包商协商补偿
解析：
32.依据FIDIC《施工合同条件》，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金( )。（分数：1.00）
A.在颁发接收证书时全部返还
B.在颁发履约证书时全部返还
C.在颁发接收证书和履约证书时各返还一半√
D.不再返还
解析：
33.工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围，下列情形中的( )不属于工程师的权力。
（分数：1.00）
A.检查承包人现场同期的记录
B.指示承包人缩短合同工期√
C.当工程师与承包人就补偿达不成一致时，工程师单方面作出处理决定
D.把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中
解析：
34.在FIDIC的《施工合同条件》中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中( )。
（分数：1.00）
A.不得担任业主咨询顾问，但提交仲裁时可担任仲裁员
B.不得担任业主咨询顾问，提交仲裁时也不得担任仲裁员√
C.可以担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不得担任仲裁员
D.可以担任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员
解析：
35.FIDIC合同条件规定，( )之后，工程师就无权再指示承包商进行任何施工工作。
（分数：1.00）
A.颁发工程移交证书
B.颁发解除缺陷责任证书√
C.签发最终支付证书
D.承包商提交结清单
解析：
二、{{B}}多项选择题{{/B}}(总题数：18，分数：36.00)
36.FIDIC《施工合同条件》规定，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就 ( )发布变更指令。
（分数：2.00）
A.改变合同中任何工作的数量√
B.删减部分合同约定的工作内容交由其他承包商实施
C.改变工程任何部分标高、位置和尺寸√
D.改变任何工作的质量√
E.改变原定施工顺序和时间安排√
解析：
37.FIDIC《施工合同条件》规定，指定分包商与一般分包商的区别有( )。
（分数：2.00）
A.合同地位不同
B.工程款支付的开支项目不同√
C.业主对指定分包商利益保护不同√
D.承包商对分包商违约承担责任范围不同√
E.选择分包商的权利不同√
解析：
38.FIDIC《施工合同条件》规定，分包商应当执行的指令包括( )发布的指令。
（分数：2.00）
A.业主
B.工程师
C.承包商代表√
D.工程师代表
E.经承包商代表确认工程师√
解析：
39.FIDIC《施工合同条件》规定，业主应承担的风险包括( )。
（分数：2.00）
A.图样和招标文件未说明的外界障碍物影响√
B.业主提供的设计不当造成的损失√
C.战争√
D.有毒气体污染√
E.气候条件影响
解析：
40.采用FIDIC《施工合同条件》的工程，工程师发布变更指令的范围应限于( )等方面。
（分数：2.00）
A.对合同中任何工程量的改变√
B.工程任何部分标高的改变√
C.改变已认可的承包商施工时间和顺序安排√
D.删减部分约定的承包工作交给其他人完成
E.改变违约责任的承担方式
解析：
41.在FIDIC《施工合同条件》中，业主应承担的风险包括( )。
（分数：2.00）
A.业主提供的设计不当造成的损失√
B.承包商提供的设计不当造成的损失
C.不属于承包商原因造成的放射性污染√
D.属于承包商原因造成的放射性污染
E.政策法规的变化对工程成本的影响√
解析：
42.依据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》中有关分包合同管理的规定，下列说法中正确的有( )。（分数：2.00）
A.承包商应对分包合同进行协调管理√
B.承包商代表有权直接向分包商发布指示√
C.工程师拥有对分包工程的批准及对分包商资质审查的权力
D.工程师有权就分包工程的变更直接向分包商发布指示
E.无论何种原因造成的损失，分包商都只能向承包商提出索赔要求√
解析：
43.工程师对分包合同的管理包括( )。
（分数：2.00）
A.检查确认分包工程质量√
B.对分包商索赔的批准
C.对分包商发布变更指令
D.对分包商资质进行审查√
E.计量、确认分包商完成的工程量
解析：
44.依据FIDIC《施工合同条件》规定，工程师的职权范围包括( )。
（分数：2.00）
A.修改进度计划
B.控制使用暂列金额√
C.批准工程分包并审查分包商资质
D.发布变更指令√
E.审查承包商索赔要求√
解析：
45.依据FIDIC《施工合同条件》规定，指定分包商的特点表现为( )。
（分数：2.00）
A.由业主指定，并与其签订合同
B.工作内容不属于合同约定由承包商应完成工作范围√
C.对其付款从暂列金额内开支√
D.承包商负责对其施工进行协调管理√
E.对其违约行为承包商承担连带责任
解析：
46.施工分包合同的主要特点表现为( )。
（分数：2.00）
A.发包人与分包人之间没有合同关系√
B.分包人只能向承包人提出索赔√
C.分包人的施工质量必须达到施工合同中的要求√
D.承包人负有对分包工程施工的协调、管理职责√
E.分包人收到工程师依据施工合同发布的指令后必须立即执行
解析：
47.在FIDIC《施工合同条件》中，指定分包商与一般分包商的差异体现在( )。
（分数：2.00）
A.是否由承包商选定√
B.是否与承包商订立合同
C.是否可能由业主直接付款√
D.承包商是否收取管理费√
E.是否属于合同约定应由承包商必须完成范围之内的工作√
解析：
48.FIDIC《施工合同条件》规定，解决合同争议的方法包括( )。
（分数：2.00）
A.由工程师确定√
B.提交争端裁决委员会决定√
C.双方协商√
D.提交仲裁机构裁决√
E.通过诉讼解决
解析：
49.依据FIDIC《施工合同条件》规定，承包商最终结算的合同价款可能与中标函中注明的业主接受的合同款额不一致，原因可能是( )等。
（分数：2.00）
A.工程量清单中的工程量不准确√
B.承包商的报价漏项
C.合同内列有调价条款√
D.采用不可调价合同
E.发生承包商应承担质量责任的扣款√
解析：
50.按照FIDIC《施工合同条件》中有关风险责任划分的规定，业主应承担的风险包括( )。
（分数：2.00）
A.业主提供的设计不当造成的损失√
B.承包商施工原因造成的爆炸
C.工程所在国发生战争√
D.放射性污染导致停工√
E.施工遇到不利气候条件导致的停工
解析：
51.采用FIDIC《施工合同条件》的工程，进度计划的内容一般包括( )等。
（分数：2.00）
A.施工工程的计划进度√
B.分包商在施工阶段的安排
C.重要检查检验的次序和时间√
D.保证计划实施的说明文件√
E.滞后于进度计划的责任
解析：
52.依据FIDIC《施工合同条件》规定，对承包商提出的索赔，同时给予工期和费用补偿的情况包括( )。（分数：2.00）
A.不可预见的外界条件√
B.流行传染病导致工程停工
C.延误移交施工现场√
D.业主提前占用部分工程
E.不可抗力造成的损害√
解析：
53.依据FIDIC《施工合同条件》的规定，属于超越工程师职权的行为有( )。
（分数：2.00）
A.指示承包人提前竣工√
B.指示承包人缩短合同工期√
C.指示承包人删减合同约定的某些工作内容√
D.确定有缺陷工程折价接收应扣减的款额
E.承包人提出索赔后，检查承包人施工现场同期记录
解析：
第十章 FIDIC工程施工合同条件 第一节 FIDIC合同条件概述 一、 FIDIC组织简介 FIDIC是“国际咨询工程师联合会”的缩写。该组织在每个国家或地区只吸收一个独立的咨询工程师协会作为团体会员，至今已有60多个发达国家和发展中国家或地区的成员，因此它是国际上最具有权威性的咨询工程师组织。我国已于1996年正式加入FIDIC组织。 二、 FIDIC合同条件简介 为了规范国际工程咨询和承包活动，FIDIC先后发表过很多重要的管理性文件和标准化的合同文件范本。目前作为惯例已成为国际工程界公认的标准化合同格式有适用于工程咨询的《业主～咨询工程师标准服务协议书》；适用于施工承包的《土木工程施工合同条件》、《电气与机械工程合同条件》、《设计～建造与交钥匙合同条件》和《土木工程分包合同条件》。1999年9月，FIDIC又出版了新的《施工合同条件》、《工程设备与设计～建造合同条件》、《EPC交钥匙合同条件》及《合同简短格式》。这些合同文件不仅被FIDIC成员国广泛采用，而且世界银行、亚洲开发银行、非洲开发银行等金融机构也要求在其贷款建设的土木工程项目实施过程中使用以该文本为基 础编制的合同条件。
这些合同条件的文本不仅适用与国际工程，而且稍加修改后同样适用于国内工程，我国有关部委编制的适用于大型工程施工的标准化范本都以FIDIC编制的合同条件为蓝本。 （一）土木工程施工合同条件 《土木工程施工合同条件》是FIDIC最早编制的合同文本，也是其它几个合同条件的基础。该文本适用于业主（或业主委托第三人）提供设计的工程施工承包，以单价合同为基础（也允许其中部分工作以总价合同承包），广泛用于土木建筑工程施工、安装承包的标准化合同格式。土木工程施工合同条件的主要特点表现为，条款中责任的约定以招标选择承包商为前提；合同履行过程中建立以工程师为核心的管理模式。 （二）电气与机械工程合同条件 《电气与机械工程合同条件》适用于大型工程的设备提供和施工安装，承包工作范围包括设备的制造、运送、安装和保修几个阶段。这个合同条件是在土木工程施工合同条件基础上编制的，针对相同情况制定的条款完全照抄土木工程施工合同条件的规定。与土木工程施工合同条件的区别主要表现为：一是该合同涉及的不确定风险的因素较少，但实施阶段管理程序较为复杂，因此条目少款数多；二是支付管理程序与责任划分基于总价合同。这个合同条件一般适用于大型项目中的部分工程。
Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils(红皮书--施工合同条件) General Conditions 1.一般规定 General Provisions 1.1 定义 Definitions 在包括专用条件和本通用条件的合同条件（“本合同条件”）中，以下措辞和用语的含义如下所述。除非上下文中另有要求，指当事人和当事各方的词包括公司和其它法律实体。 In the Conditions of Contract ("these Conditions"), which include Particular Conditions and these General Conditions, the following words and expressions shall have the meanings stated. Words indicating persons or parties include corporations and other legal entities, except where the context requires otherwise. 1.1.1 合同 1.1.1 The Contract 1.1.1.1“合同(Contract)”指合同协议书、中标函、投标函、本合同条件、规范、图纸、资料表、以及在合同协议书或中标函中列明的其它进一步的文件(如有时)。 1.1.1.1 "Contract" means the Contract Agreement, the Letter of Acceptance, the Letter of Tender, these Conditions, the Specification, the Drawings, the Schedules, and the further documents (if any) which are listed in the Contract Agreement or in the Letter of Acceptance. 1.1.1.2“合同协议书(Contract Agreement)”指第1.6款【合同协议】中所说明的合同协议(如有时)。 1.1.1.2 "Contract Agreement" means the contract agreement (if any) referred to in Sub-Clause 1.6 [Contract Agreement]. 1.1.1.3“中标函(Letter of Acceptance)”指雇主对投标文件签署的正式接受函，包括其后所附的备忘录(由合同各方达成并签定的协议构成)。在没有此中标函的情况下，“中标函”一词就指合同协议书，颁发或接收中标函的日期就指双方签订合同协议书的日期。 1.1.1.3 "Letter of Acceptance" means the letter of formal acceptance, signed by the Employer, of the Letter of Tender, including any annexed memoranda comprising agreements between and signed by both Parties. If there is no such letter of acceptance, the expression "Letter of Acceptance" means the Contract Agreement and the date of issuing or receiving the Letter of Acceptance means the date of signing the Contract Agreement. 1.1.1.4“投标函(Letter of Tender)”指名称为投标函的文件，由承包商填写，包括已签字的对雇主的工程报价。 1.1.1.4 "Letter of Tender" means the document entitled letter of tender, which was completed by the Contractor and includes the signed offer to the Employer for the Works. 1.1.1.5“规范(Specification)”指合同中名称为规范的文件，及根据合同规定对规范的增加和修改。此文件具体描述了工程。 1.1.1.5 "Specification" means the document entitled specification, as included in the Contract, and any additions and modifications to the specification in accordance with the Contract. Such document specifies the Works. 1.1.1.6“图纸(Drawings)”指合同中规定的工程图纸，及由雇主(或代表)根据合同颁发的对图纸的增加和修改。 1.1.1.6 "Drawings" means the drawings of the Works, as included in the Contract, and any additional and modified drawings issued by (or on behalf of, the Employer in accordance with the Contract. 1.1.1.7“资料表(Schedules)”指合同中名称为资料表的文件，由承包商填写并随投标函提交。此文件可能包括工程量表、数据、列表、及费率和/或单价表。 1.1.1.7 "Schedules" means the document(s) entitled schedules, completed by the Contractor and submitted with the Letter of Tender, as included in the Contract. Such document may include the Bill of Quantities, data, lists, and schedules of rates and/or prices 1.1.1.8“投标文件(Tender)”指投标函和合同中规定的承包商应随投标函提交的其它所有文件。 1.1.1.8 "Tender" means the Letter of Tender and all other documents which the Contractor submitted with the Letter of Tender, as included in the Contract. 1.1.1.9“投标函附录(Appendix to Tender)”指名称为投标函附录并已填写完毕的文件，附于投标函之后并构成投标函的一部分。 1.1.1.9 "Appendix to Tender" means the completed pages entitled appendix to tender which are appended to and form part of the Letter of Tender. 1.1.1.10 “工程量表(Bill of Quantities)”和“计日工计划(Daywork Schedule)”指资料表中如此命名的文件(如有时)。 1.1.1.10 "Bill of Quantities" and "Day work Schedule" mean the documents so named (if any) which are comprised in the
学习FIDIC施工合同的心得体会 FIDIC合同条件是在国际工程承包活动中享有权威地位，被称为“土木工程合同的圣经”。随着中国加入WTO后中国建筑市场的扩大开放以及对外承包工程的需要，我国的众多工程项目将按照国际惯例采纳FIDIC合同条件。 要理解FIDIC合同的特点和理论基础。FIDIC合同的最大特点是：“程序公开，公平竞争，机会均等”。FIDIC合同的理论基础是：承包商可以不考虑自己不知道的事情，例如：材料的上涨、下降或不可抗力以及政府法令修改造成的费用变更等导致损失的因素。我们做投标报价的时候，要具体项目具体分析（包括工程市场，劳务市场，交际礼仪，合同条件，以及政治、经济、宗教、外汇政策等等，“以供领导决策只用”），尽量做到合理报价。 要在合同、企业管理上下功夫，中医安全、注意质量。纠正观念的差异，一般说来绝对不提倡“超质量标准，提前工期“，单更不允许偷工减料，要讲规范，多看图纸，要仔细研究合同，以合同书跟业主进行交流和合作。 FIDIC是国际咨询工程师联合会的法文缩写，中文译为“菲迪克”。他的总部设在瑞士洛桑。FIDIC是一种先进的合同管理形式，是集工业发达国家土木建筑上百年的经验，是把工程技术、法律、经济和管理等有机结合起来的合同条件。它的合同条件一般分为通用合同条件和专用合同条件两部分组成。 通用合同条件大致划分为：涉及权利义务的条款，涉及费用管理的条款，涉及工程进度控制的条款，涉及质量控制的条款和涉及法规
性的条款五大部分。其中的25大项分别是：定义与解释、工程师及工程师代表、转让与分包、合同文件、一般义务、劳务、材料、工程设备和工艺、暂时停工、开工和误期、变更、添加和省略、索赔程序、承包商的设备、临时工程和材料、计量、暂定金额、制定的分包商、证书与支付、补救措施、特殊风险、解除履约合同、争端的解决、通知、业主的违约、费用和法规的变更、货币与汇率。当然，还有考虑补充的条款，如贿赂、保密、关税和税收的特别规定等。 仅有通用合同条件还是不够的，具体到某一工程项目，有些条款应进一步明确，还必须考虑工程的具体特点和所在地区的情况予以必要的变动。专用合同条件中的条款的出现可能是基于以下原因：(1)在通用合同条件的措辞中专门要求在专用合同条件中包含进一步说明的信息，如果没有这些信息，则合同条件就不完整。（2）在通用合同条件中说到专用合同条件中可能包含有补充材料的地方。但如果没有这些补充条件，合同条件仍不失琦完整性。（3）工程类型、环境或所在地区要求必须增加的条款；（4）工程所在国的法律或特殊环境要求通用合同条件所含的条款有所变更。 国际承包工程行业涉及到的FIDIC合同包括以下几种：红色封皮主要是土木施工方面的，正式名称为《土木工程施工合同条件》，海外通常叫红皮FIDIC合同；黄色封皮是机电工程方面的，正式名称为《机电工程合同条件》，常叫黄皮FIDIC合同；白色封皮是涉及咨询方面的，正式名称为《业主与咨询工程师模式协议》，也叫白皮FIDIC 合同；另外，交钥匙项目专用的一个橙皮的FIDIC合同，正式名称为
FIDIC合同条件下的施工管理 (总分：71.00，做题时间：90分钟) 一、{{B}}单项选择题{{/B}}(总题数：35，分数：35.00) 1.FIDIC合同条件规定当颁发部分工程移交证书时，( )。 （分数：1.00） A.不应返还保留金 B.应退还一半保留金 C.应退还该部分工程占合同工程相应比例保留金的一半√ D.应全部退还保留金 解析： 2.某采用FIDIC《施工合同条件》的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师( )。 （分数：1.00） A.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担 B.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担 C.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度√ D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度 解析： 3.某采用FIDIC《施工合同条件》的工程，未经竣工检验，业主提前占用工程。工程师应及时颁发工程接收证书，但应当( )。 （分数：1.00） A.以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任 B.以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任 C.以业主占用日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任 D.以业主占用日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任√ 解析： 4.按照FIDIC分包合同条件规定，分包商的施工受到业主原因的干扰后向承包商提出索赔要求，承包商收到索赔报告后( )。 （分数：1.00） A.认为由于不属于自己的责任拒绝索赔要求 B.认为索赔成立，自己垫付赔偿款后再向业主索要 C.不预先支付任何款项，以自己的名义代替分包商向工程师递交索赔报告√ D.不预先支付任何款项，向工程师转交分包商的索赔报告 解析： 5.按照FIDIC《施工合同条件》规定，施工中遇到( )影响，属于承包商应承担的风险。 （分数：1.00） A.不利的气候条件√ B.招标文件未说明的污染 C.不利于施工的外界自然条件 D.其他承包商的干扰 解析： 6.依据FIDIC《施工合同条件》，当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证工程质量时，要求承包商更换，则( )。 （分数：1.00） A.增加的费用和工期延误责任都由发包人承担 B.增加的费用由发包人承担，工期延误责任由承包人承担 C.增加的费用由承包人承担，工期延误责任由发包人承担
FIDIC施工合同条件 (红皮书） 引言 国际咨询工程师联合会(FIDIC)出版有下列四份合同标准格式：
1、施工合同条件(Conditions of Contract for Construction) 推荐用于由雇主设计的、或由其代表—工程师设计的房屋建筑或工程(building or engineering works)。在这种合同形式下，承包商一般都按照雇主提供的设计施工。但工程中的某些土木、机械、电力和/或建造工程也可能由承包商设计。 2、永久设备和设计—建造合同条件(Conditions of Contract for Plant and Design-Build) 推荐用于电力和/或机械设备的提供，以及房屋建筑或工程的设计和实施。在这种合同形式下，一般都是由承包商按照雇主的要求设计和提供设备和/或其它工程(可能包括由土木、机械、电力、和/或建造工程的任何组合形式)。 3、EPC/交钥匙项目合同条件(Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects) 适用于在交钥匙的基础上进行的工厂或其它类似设施的加工或能源设备的提供、或基础设施项目和其它类型的开发项目的实施，这种合同条件所适用的项目(i)对最终价格和施工时间的确定性要求较高，(ii)承包商完全负责项目的设计和施工，雇主基本不参与工作。在交钥匙项目中，一般情况下由承包商实施所有的设计、采购和建造工作：即在“交钥匙”时，提供一个配备完整、可以运行的设施。 4、合同的简短格式(Short Form of Contract) 推荐用于价值相对较低的建筑或工程。根据工程的类型和具体条件的不同，此格式也适用于价值较高的工程，特别是较简单的、或重复性的、或工期短的工程。在这种合同形式下，一般都是由承包商按照雇主或其代表—工程师提供的设计实施工程，但对于部分或完全由承包商设计的土木、机械、电力、和/或建造工程的合同也同样适用。 建议在国际范围内招标时使用上述格式作为合同基础。在某些国家和地区，特别是当合同条件用于其国内合同时，可能需要对这些格式进行一些改动。 FIDIC是按照以英语为官方语言的情况编写的。 说明 FIDIC施工合同条件，推荐用于由雇主设计的、或由其代表—工程师设计的房屋建筑或工程。 本施工合同条件中，有许多条款是普遍适用的，但也有一些条款必须根据特定合同的具体情况予以变动。对大多数(并非全部)合同都适用的条款编入了通用条件中，以方便使用者将其纳入合同文件。通用条件和专用条件共同构成了制约合同各方权力和义务的条件。对于每一份具体的合同，都必须编制专用条件，并且必须考虑到通用条件中提到的专用条件中的条款。 本版的通用条件是基于下列情况编写的： （i）期中支付和最终支付将按照测量的数值乘以工程量表中的费率和价格决定； （ii）如果通用条件中的某些词语需要用进一步的数据来说明，那么（除非其描述性很强，因而必须在规范中详细说明外）要参照此数据的条款应编入投标文件附录中，数据由雇主事先写明或由投标者填入； （iii）如果通用条件中的某条款涉及某一事件，而对此事件不同的合同可能适于采用不同的合同格式，则编写此条款的原则应为： （a）要使用户感到，简单地删去或不引用某些他们不希望采用的规定，比在通用条件中没有包括他们的要求而必须在专用条件中编写附加的条文更为方便； （b）而在原则(a)不适用的情况下，条款中应包含适用于绝大多数合同的规定。 例如，将第14.2款[预付款]编入通用条件是为了方便用户，而不是因为FIDIC在预付款方面有任何政策规定。如果没有说明预付款的数额从而将其舍弃，那么此款就不再适用(即使未被删除)。因此，要提醒用户注意的是，通用条件中的某些规定对很典型的合同也可能并不适用。 本版的专用条件编写指南中提供了有关上述问题的进一步资料、其它编写方式的范例措辞以及帮助用户编写专用条件和其它招标文件的解释性说明及范例措辞。在引用任何范例措辞前，必须核实它是否完全适用于具体情况；如果不是，则必须对其进行修改。
施工合同条款 多边发展银行协调版 通用条款 2010年6月 仅供参与银行使用 2010年6月30日发行 FIDIC 2010版权所有 国际工程师联合会
通用条款目录 1 一般规定 1.1定义 1.2解释 1.3通信交流 1.4法律和语言 1.5文件优先次序 1.6合同协议 1.7权益转让 1.8文件的照管和提供 1.9拖延的图纸和指示 1.10业主使用承包商文件 1.11承包商使用业主的文件 1.12保密事项 1.13遵守法律 1.14共通过的和各自的责任 1.15银行检查和审计 2业主 2.1进入现场的权力 2.2许可，执照,或批准 2.3业主的人员 2.4业主的资金安排 2.5 业主的索赔 3 工程师 3.1 工程师的职责和权力 3.2 工程师的授权 3.3 工程师的指示 3.4 工程师的撤换 3.5 决定 4 承包商 4.1 承包商的一般义务 4.2 履约担保 4.3 承包商的代表 4.4 分包商
4.5 分包合同利益转让 4.6 合作 4.7 放线 4.8 安全程序 4.9 质量保证 4.10 现场数据 4.11 中标合同金额的充分性 4.12 不可预见的外界条件 4.13 道路通行权和设施 4.14 避免干扰 4.15 进场路线（进厂通路） 4.16 货物的运输 4.17 承包商的设备 4.18 保护环境 4.19 电，水，气 4.20 业主的设备和免费提供的材料4.21 进度报告 4.22 现场保安 4.23 承包商的现场作业 4.24 化石 5 指定的分包商 5.1 指定分包商的定义 5.2 对指定的反对 5.3 给指定分包商的支付 5.4 付款证据 6 职员和劳工 6.1 职员和劳工的雇佣 6.2 工资标准和劳动条件 6.3 为业主服务的人员 6.4 劳动法 6.5 工作时间 6.6 为职员和劳工提供的设施 6.7 健康和安全 6.8 承包商的监督 6.9 承包商人员 6.10 承包商人员和设备的记录 6.11 妨碍治安的行为 6.12 外国职员和劳工 6.13 食物供应 6.14 水供应 6.15 病虫害治理措施 6.16 酒或药品
FIDIC合同条件的主要变化（2017年第二版） 2017年12月5-6日，FIDIC在伦敦正式发布2017年第二版FIDIC合同系列文件。历经18年的运用，FIDIC对1999版新彩虹版合同条件进行了大幅修订，合同文本的字数也从1987年第四版的23600和1999版的30400增加到50000多字；条款也从1999版的167款增加到174款，使得FIDIC合同条件中相应的规定更加刚性化、程序化，对索赔、争议裁决、仲裁作出了更加明确的规定。2017年第二版FIDIC合同的应用，无疑会给业主、承包商和工程师等项目干系人带来巨大的挑战，对承包商的项目管理和合同管理提出了更严格和更高的要求。 2017年第二版编制原则 FIDIC解释的2017年第二版合同体系编制原则如下：强化项目管理工具和机制的运用；加强工程师的作用；平衡各方风险分配；更加清晰化，增强透明性和确定性；反映当今国际工程的最佳实践做法；解决过去17年来使用FIDIC合同1999版产生的问题；反映FIDIC合同最新发展趋势，融入金皮书中的内容。
2017年第二版合同的主要变化 2017年第二版合同将1999版合同的第20条进行拆分，形成了第20条[业主和承包商索赔]和第21条[争议和仲裁]，打破了1999版FIDIC 合同20条的体例安排。除此之外，2017年第二版合同的主要变化如下。 一、工程师 在FIDIC合同体系中，工程师的地位和角色发生了较大的变化。在2017年第二版中，FIDIC合同在第3.7款中仍然青睐于工程师为做出决定的角色，但对工程师提出以下要求。第一，在对任何事项或索赔做出决定时，应保持中立。除了2017年第二版合同第3.7款外，工程师依旧是业主的雇员，因此，在采用2017年第二版合同的实践中，工程师如何在做出决定时保持中立，还需要观察。另一方面，仅靠增加一个“中立”的词语是否能够真正改变工程师，特别是国际工程项目中本国咨询工程师的执业道德和标准，在2017年第二版尚未在国际工程项目中使用的初期，尚无法得出准确的结论或存在很大疑问。第二，与业主和承包商单独地或共同地进行磋商，鼓励业主和承包商进行谈论，尽可能就索赔问题达成一致。第三，严格遵守达成协议或
内容提要 一、施工合同条件简介； 二、施工合同中的部分重要概念； 三、风险责任的划分 四、施工阶段的合同管理 五、竣工阶段的合同管理 六、缺陷通知期阶段的合同管理 一、施工合同条件简介 FIDIC(国际咨询工程师联合会)在1999年出版了《施工合同条件》范本。新范本在维持《土木工程施工合同条件》(1988年第四版)基本原则的基础上，对合同结构和条款内容作了较大修订。新的版本有以下几方面的重大改动： 1．合同的适用条件更为广泛 FIDIC在《土木工程施工合同条件》基础上编制的《施工合同条件》不仅适用于建筑工程施工，也可以用于安装工程施工。 2．通用条件条款结构改变 通用条件条款的标题分别为：一般规定；业主；工程师；承包商；指定分包商；职员和劳工；永久设备、材料和工艺；开工、延误和暂停；竣工检验；业主的接收；缺陷责任；测量和估价；变更和调整；合同价格和支付；业主提出终止；承包商提出暂停和终止；风险和责任；保险；不可抗力；索赔、争端和仲裁20条247款。比《土木工程施工合同条件》的条目数少，但条款数多，克服了合同履行过程中发生的某一事件往往涉及排列序号不在一起的很多条款，使得编写合同、履行管理都感到很繁琐的缺点，尽可能将相关内容归列在同一主题下。 3．对业主、承包商双方的权利和义务作了更严格明确的规定 4．对工程师的职权规定得更为明确 ①通用条款内明确规定，工程师应履行施工合同中赋予他的职责，行使合同中明确规定的或必然隐含的赋予他的权力。②如果要求工程师在行使施工合同中某些规定权力之前需先获得业主的批准，则应在业主与承包商签订合同的专用条件的相应条款内注明。合同履行过程中业主或承包商的各类要求均应提交工程师，由其作出“决定”；除非按照解决合同争议的条款将该事件提交争端裁决委员会或仲裁机构解决外，对工程师作出的每一项决定各方均应遵守。业主与承包商协商达成一致以前，不得对工程师的权力加以进一步限制。通用条件的相关条款同时规定，每当工程师需要对某一事项作出商定或决定时，应首先与合同双方协商并
FIDIC合同条件下的施工索赔 关键词：FIDIC合同条件施工索赔 在1989年1月正式公布的FIDIC土木工程施工合同条件第4版中，施工索赔(Construction claim)被作为一个独立的主题——索赔程序(Procedu re for claims)，以5个分条款(53.1～53.5)的篇幅加以详细的规定。关于欲在国际工程承包领域取胜盈利的承包商(Contractor)来讲，施工索赔工作十分关键。 笔者以FIDIC合同条件的原文为基础，借鉴国内一些承包商在国际工程承包施工中的实践体会，对FIDIC合同条件下的施工索赔进行探讨。 1索赔的发生和分类 1.1索赔的起因 在施工过程中，引起索赔的缘故是专门多的，要紧如下所列： (1)风险分担不均。这是国际工程承包业受“买方市场”现状制约这一客观事实所决定的。在这种情形下，中标的承包商只有通过施工索赔来适度地减少风险，补偿各种风险引起的缺失。这确实是工程索赔中承包商(Co ntractor)的索赔案数远远超过业主(Employer)反索赔案数的缘故。 (2)施工条件变化。土建工程施工与地质条件紧密有关，如地下水、断层、溶洞、地下文物遗址等。这些施工条件的变化即使是有体会的承包商也无法事前预料。因此施工条件的专门变化必定会引起施工索赔。 (3)工程变更(Variations)。承包商施工时完成的工程量超过或少于工程量表(BOQ—Bill of quantities)中所列工程量的15%以上时，或者在施工过程中，工程师(Engineer)指令增加新的工作、改换建筑材料、暂停或加速施工等变更必定引起新的施工费用，或需要延长工期。所有这些情形，承包商都可提出索赔要求，以补偿自己不应承担的经济缺失。 (4)工期拖延(Construction delay)。施工过程中，由于受天气、地质等因素阻碍，经常显现工期拖延。如果工期拖延的责任在业主方面，承包商就实际支出的打算外施工费提出索赔；如果责任在承包商方面，则应自费采取赶工措施，抢回延误的工期，否则应承担误期损害赔偿费(Liquidated da
FIDIC 土木工程施工分包合同条件 FIDIC 国际咨询工程师联合会 土木工程施工分包合同条件 （第1版1994年） 第一部分通用条件 第二部分特殊应用条件编制指南 附报价书及协议书格式 （与1992年再次修订重印的《土木工程施工合同条 件》1987年第4版配套使用） 刘英刘尔烈李长燕译 何伯森周可荣张水波校 中国建筑工业出版社 FIDIC授权书 FIDIC authorizes Prof．Bosen He， Chairman， Management Engineering Department， Tianjin University．Tianjin City, P.R．China，to translate into Chinese and to publish the following FIDIC documents： Conditions of Subcontract for Works of Civil Engineering Construction 1994 （for use in conjunction with the Conditions of Contract for Works of Civil Engineering Construction，4th edition 1992 reprint） The responsibility for the quality of the Chinese translation remains with the Translators and Revisors The English version of the Conditions of Contract is the official version and copies of that copyrighted version can be obtained from FIDIC．FIDIC accepts no responsibility for the Chinese translation．
FIDIC施工合同条件（1999年第一版） 用于业主设计的房屋建筑或工程通用条件
引言 国际咨询工程师联合会(FIDIC)现于1999年出版下列四份新的合同标准格式的第一版： ●施工合同条件(Conditions of Contract for Construction) 推荐用于由雇主设计的、或由其代表—工程师设计的房屋建筑或工程(building or engineering works)。在这种合同形式下，承包商一般都按照雇主提供的设计施工。但工程中的某些土木、机械、电力和/或建造工程也可能由承包商设计。 ●永久设备和设计—建造合同条件(Conditions of Contract for Plant and Design-Build) 推荐用于电力和/或机械设备的提供，以及房屋建筑或工程的设计和实施。在这种合同形式下，一般都是由承包商按照雇主的要求设计和提供设备和/或其它工程(可能包括由土木、机械、电力、和/或建造工程的任何组合形式)。 ●EPC/交钥匙项目合同条件(Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects) 适用于在交钥匙的基础上进行的工厂或其它类似设施的加工或能源设备的提供、或基础设施项目和其它类型的开发项目的实施，这种合同条件所适用的项目(i)对最终价格和施工时间的确定性要求较高，(ii)承包商完全负责项目的设计和施工，雇主基本不参与工作。在交钥匙项目中，一般情况下由承包商实施所有的设计、采购和建造工作：即在“交钥匙”时，提供一个配备完整、可以运行的设施。 ●合同的简短格式(Short Form of Contract) 推荐用于价值相对较低的建筑或工程。根据工程的类型和具体条件的不同，此格式也适用于价值较高的工程，特别是较简单的、或重复性的、或工期短的工程。在这种合同形式下，一般都是由承包商按照雇主或其代表—工程师提供的设计实施工程，但对于部分或完全由承包商设计的土木、机械、电力、和/或建造工程的合同也同样适用。
fidic施工分包合同条件 篇一：FIDIC条款《土木工程施工分包合同条件》摘要 FIDIC编制的《土木工程施工分包合同条件》是与《土木工程施工合同条件》配套使用的分包合同文本。分包合同条件可用于承包商与其选定的分包商，或与业主选择的指定分包商签订的合同。分包合同条件的特点是，既要保持与总包合同条件中分包工程部分规定的权利义务约定一致，又要区分负责实施分包工作当事人改变后两个合同之间的差异。 一、分包工程的合同责任 分包工程属于总包合同内承包商对业主承担义务承包范围内的工作，双方在合同中约定相互之间的权利义务，但它又是承包商与分包商签订合同的标的物，分包商仅对承包商承担合同责任。由于分包工程同时存在于总包、分包两个合同内的特点，承包商又居于两个合同当事人的特殊地位，因此承包商会将总包合同中对分包工程承担的风险合理地转移给分包商。 1.分包工程的合同价格 承包商采用邀请招标或议标方式选择分包商时，通常要求对方就分包工程进行报价，然后与其协商而形成合同。分包合同的价格应为承包商发出“中标通知书”中指明的价格。 2.分包合同的订立 在邀请分包商报价及签定合同时，为了能让分包商合理
预计分包工程施工中可能承担的风险，以及分包工程的施工满足总包合同要求顺利进行，应使分包商充分了解在分包合同中应承担的义务。承包商除了提供分包工程的合同条件、图纸、技术规范和工程量清单外，还应提供总包合同的投标书附录、专用条件的副本及通用条件中任何不同于标准化范本条款规定的细节。承包商应允许分包商查阅总包合同，或应分包商要求提供一份总包合伺副本。但以上允许查阅和提供的文件，不包括总包合同中承包商的工程量报价单及报价细节。因为在总包合同中分包工程的价格是承包商合理预计风险后，在自己的施工组织方案基础上对业主进行的报价，而分包商则应根据对分包合同的理解向承包商报价。此外，承包商在分包合同履行过程中负有对分包商的施工进行监督、管理、协调的责任，应收取相应的分包管理费，并非将总包合同中该部分工程的价格都转付给分包商，因此分包合同的价格不一定等于总包合同中所约定的该部分工程价格。 3.划分分包合同责任的基本原则 （1）保护承包商的合法权益不受损害。分包合同条件中包括了以下条款： 1）分包商应承担并履行与分包工程有关的总包合同规定承包商的所有义务和责任，保障承包商免于承担由于分包商的违约行为，业主根据总包合同要求承包商负责的损害赔偿或
fidic施工合同条件中英文 篇一：FIDIC土木工程施工合同条件(红皮书)_中英文 通用条件 General Conditions 1 一般规定 1. General Provisions 定义 Definitions 在包括专用条件和本通用条件的合同条件（“本合同条件”）中，以下措辞和用语的含义如下所述。除非上下文中另有要求，指当事人和当事各方的词包括公司和其它法律实体。 In the Conditions of Contract ("these Conditions"), which include Particular Conditions and these General Conditions, the following words and expressions shall have the meanings stated. Words indicating persons or parties include corporations and other legal entities, except where the context requires otherwise. 合同 The Contract “合同(Contract)”指合同协议书、中标函、投标函、本合同条件、规范、图纸、资料表、以及在合同协议书或中
标函中列明的其它进一步的文件(如有时)。 "Contract" means the Contract Agreement, the Letter of Acceptance, the Letter of Tender, these Conditions, the Specification, the Drawings, the Schedules, and the further documents (if any) which are listed in the Contract Agreement or in the Letter of Acceptance. “合同协议书(Contract Agreement)”指第款【合同协议】中所说明的合同协议(如有时)。 "Contract Agreement" means the contract agreement (if any) referred to in Sub-Clause [Contract Agreement]. “中标函(Letter of Acceptance)”指雇主对投标文件签署的正式接受函，包括其后所附的备忘录(由合同各方达成并签定的协议构成)。在没有此中标函的情况下，“中标函”一词就指合同协议书，颁发或接收中标函的日期就指双方签订合同协议书的日期。 "Letter of Acceptance" means the letter of formal acceptance, signed by the Employer, of the Letter of Tender, including any annexed memoranda comprising agreements between and signed by both Parties. If there is no such letter of acceptance, the expression "Letter
FIDIC合同条件下的施工管理(一) 一、单项选择题 每题的备选项中，只有1个最符合题意 1、在FIDIC的《施工合同条件》中，合同协议书应当在( )后签订。 A．开标 B．发出中标函 C．提交履约保证 D．开工 2、在FIDIC的《施工合同条件》中，合同有效期是指( )。 A．合同约定的工期加经批准顺延的工期之和 B．合同管理之日起至设立之日止的期间 C．开工之日起至结清单生效之日止的期间 D．合同签字之日起至结清单生效之日止的期间 3、在FIDIC的《施工合同条件》中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中( )。 A．不得担任业主咨询顾问，但提交仲裁时可担任仲裁员 B．不得担任业主咨询顾问，提交仲裁时也不得担任仲裁员 C．可以担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不得担任仲裁员 D．可以担任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员 4、按照FIDIC施工合同通用条款的规定，如果由于承包商的故意违约行为给业主造成损失，则承包商的赔偿应( )。 A．以履约保函金额为限 B．以中标的合同金额为限 C．为业主的全部损失 D．包托业主的全部损失加违约金 5、某采用FIDIC《施工合同条件》的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师( )。 A．有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担 B．有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担 C．无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度 D．无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度 6、在FIDIC《施工合同条件》中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于( )。 A．工程维修 B．清理施工现场 C．报送竣工报表 D．财务结算 7、某施工合同采用FIDIC《施工合同条件》，专用条件中约定完成工程的时间为500天，缺陷通知期为365天。施工过程中，经工程师批准顺延工期38天，则判定承包人提前或延误竣工的时间应为( )天。 A．500 B．583 C．865 D．903 8、依据FIDIC《施工合同条件》，当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证工程质量时，要求承包商更换，则( )。 A．增加的费用和工期延误责任都由发包人承担 B．增加的费用由发包人承担，工期延误责任由承包人承担 C．增加的费用由承包人承担，工期延误责任由发包人承担 D．增加的费用和工期延误责任都由承包人承担
FIDIC编制的《土木工程施工分包合同条件》是与《土木工程施工合同条件》配套使用的分包合同文本。分包合同条件可用于承包商与其选定的分包商，或与业主选择的指定分包商签订的合同。分包合同条件的特点是，既要保持与总包合同条件中分包工程部分规定的权利义务约定一致，又要区分负责实施分包工作当事人改变后两个合同之间的差异。 一、分包工程的合同责任 分包工程属于总包合同内承包商对业主承担义务承包范围内的工作，双方在合同中约定相互之间的权利义务，但它又是承包商与分包商签订合同的标的物，分包商仅对承包商承担合同责任。由于分包工程同时存在于总包、分包两个合同内的特点，承包商又居于两个合同当事人的特殊地位，因此承包商会将总包合同中对分包工程承担的风险合理地转移给分包商。 1.分包工程的合同价格 承包商采用邀请招标或议标方式选择分包商时，通常要求对方就分包工程进行报价，然后与其协商而形成合同。分包合同的价格应为承包商发出“中标通知书”中指明的价格。 2.分包合同的订立 在邀请分包商报价及签定合同时，为了能让分包商合理预计分包工程施工中可能承担的风险，以及分包工程的施工满足总包合同要求顺利进行，应使分包商充分了解在分包合同中应承担的义务。承包商除了提供分包工程的合同条件、图纸、技术规范和工程量清单外，还应提供总包合同的投标书附录、专用条件的副本及通用条件中任何不同于标准化范本条款规定的细节。承包商应允许分包商查阅总包合同，或应分包商要求提供一份总包合伺副本。但以上允许查阅和提供的文件，不包括总包合同中承包商的工程量报价单及报价细节。因为在总包合同中分包工程的价格是承包商合理预计风险后，在自己的施工组织方案基础上对业主进行的报价，而分包商则应根据对分包合同的理解向承包商报价。此外，承包商在分包合同履行过程中负有对分包商的施工进行监督、管理、协调的责任，应收取相应的分包管理费，并非将总包合同中该部分工程的价格都转付给分包商，因此分包合同的价格不一定等于总包合同中所约定的该部分工程价格。 3.划分分包合同责任的基本原则 （1）保护承包商的合法权益不受损害。分包合同条件中包括了以下条款： 1）分包商应承担并履行与分包工程有关的总包合同规定承包商的所有义务和责任，保障承包商免于承担由于分包商的违约行为，业主根据总包合同要求承包商负责的损害赔偿或