XX市XXX
XXX建设合同书建设单位：
承建单位：
项目名称：
供货地点：
合同编号：
签署日期：年月日
XX系统建设
建设单位： (以下简称甲方)
地址：
电话：
传真：
承建单位： (以下简称乙方)
地址：
电话：
传真：
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规、规章和合同格式模板，并结合国家有关建设合同的规定，供需双方本着平等互利，等价有偿，诚实信用的原则，在协商一致的基础上双方就XX市XXX系统建设及服务事项协商并达成一致，订立本合同，以资共同遵照执行。
一、项目概况
项目名称： XX市XXX系统建设
项目地点： XX市XXXX
项目内容： XXX安装及调试
二、供货清单
名称型号数量单位单价小计
三、产品质量及安装调试要求
1、乙方须按供货清单要求，向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备，不得以任何理由以次充好，未经甲方同意，不得随意更改方案。
2、乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品直至解除合同，由此带来的一切损失由乙方负责。
3、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，确保布局合理，设备安装规范，综合布线规范，便于使用及维护，符合国家有关技术标准。
四、项目建设期限
合同签定后 3 日内进场施工，整个施工工期 7 天（具体安装日期根据甲方项目进度进行调整，在甲方项目完工日前乙方按设计要求完成设备安装调试，并能投入正常使用，由于不可抗力造成的项目延误除外。
五、交货及验收
1、货物的验收：货到现场，双方按约定的包装和质量与技术标准进行验收，并签署到货验收文件作为合同交付凭证。如有异议，应在 3 日内以书面形式提出。如乙方在 3 日内未收到甲方提出的书面异议的，视为产品验收合格。
2、项目施工安装、调试完毕，由乙方通知甲方组织验收。 7 天内由于甲方拖延不验收视为工程验收合格。
六、付款方式及期限
1、项目竣工经验收合格后 3 日内，甲方支付给乙方合同款金额的 95% （即元），质保期满一年后支付剩下 5% 合同款。
2、付款方式：所有付款均以银行电汇进行支付。
七、约定事项
1、为确保工期，争取提前竣工，由甲乙双方共同组成工程实施小组。
2、合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为本合同的附件。
3、本项目质保期为一年，第一年由乙方提供免费维修，第二年由甲
方支付维修成本费用。
八、违约责任
1、乙方必须严格按合同要求按时、按质、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。甲方无正当理由拒收货物，甲方向乙方偿付货款总值的 5% 的违约金。
2、在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的5‰每天向乙方支付违约金，累计违约金总额不超过欠款总额的 5% （因乙方原因造成甲方逾期支付的，由乙方承担违约责任）。
3、乙方所交的设备品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收设备，乙方应向甲方支付货款总额 5% 的违约金。
4、乙方逾期交货的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额5‰的滞纳金，累计滞纳金额不超过逾期交货部分货款总额的 5% （逾期交货超过 20 天，甲方有权终止合同）。
5、乙方如没有按合同规定履行售后服务承诺，甲方可另行由第三方单位进行修复，其费用全部由乙方支付，并追究乙方的违约责任。
九、售后服务
1、乙方所提供合同内设备，从验收之日起，所有产品及零配件质保期按设备生产产家规定办理。在质保期内，若有产品质量问题，由乙方负责免费更换或维修。质保期满后，设备维修时，乙方按成本费计算。如是更换的产品必须是新的，且质保期限从当时算起。
2、凡由产品质量问题引起的各类故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，在 4 小时内响应， 48 小时内解决故障，若在 48 小时内不能排除故障的，则应由乙方提供与原设备同等标准的备用产品,确保设备的正常运行。
3、在验收合格后的一年内，如乙方接到甲方故障报修通知后 4 小时内没有响应或 48 小时内没有排除故障且没有提供与原设备同等标准的备用产品保证设备的正常运行，则每出现上述情况一次扣除乙方合同总金额的 1% 作为对甲方的赔偿.。
4、乙方向甲方免费培训 1-2 名设备操作管理人员，要求达到能正确使用与维护本合同的设施、设备。
十、所有权保留与风险转移
双方一致同意：在甲方未支付清全部合同款之前，此合同中所有货物的所有权归乙方所有；本合同项下货物毁损、灭失的风险，在乙方交付货物后，由甲方承担。
十一、免责条款：
1、甲乙双方因不可抗力无法履行合同义务时, 履行合同的时间顺延；不可抗力发生后，受影响方应立即将不可抗力发生的情况通知另一方。并在 7 日内出具权威第三方证明。甲乙双方应采取必要措施密切配合，以减少不可抗力的影响；
2、不可抗力是指战争、台风、地震、火灾、禁运，以及双方同意的不可抗力。
十二、合同的仲裁
1、因设备的质量问题发生争议，由 XX市XX质量监督局或其指定的质量鉴定单位进行质量鉴定、设备符合质量标准的，鉴定费由甲方承担，设备不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、凡与本合同有关而引起的一切争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。
3、本合同的诉讼管辖地为重庆市合同履行地的管辖人民法院。
十三、其他
1、本合同自甲乙双方盖公章或合同章后生效。在执行期间如有未尽事宜，由甲、乙双方协商，另订附则附于本合同之内，其在法律上与本合同享有同等效力。非经双方协商同意，任何一方均不得随意变更或解除合同。如一方需要变更合同，双方应就变更事项达成书面协议并盖公章或合同章予以确认。如双方就变更事项不能达成一致意见的，提议变更方仍应依本合同约定继续履行，否则视为违约。
2、本合同按《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国产品质量法》，《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。
3、本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更、修改或解除，如一方单独变更、修改或解除，对方有权拒绝，并可要求变更、修改或解除合同
的一方承担由此造成的一切损失。
4、如果乙方在合同签订后发现甲方或甲方的关联公司对乙方或乙方的关联公司有超期欠款的，乙方可中止或终止履行本合同。
5、本合同一式肆份，甲乙双方各持贰份，传真件有效。
甲方：乙方：
法定代表：法定代表：
或或
委托代表：委托代表：
开户银行：开户银行：
开户名称：开户名称：
银行帐号：银行帐号：
纳税人识别号：纳税人识别号：
地址：地址：
电话：电话：
传真：传真：
日期：年月日日期：年月日
合同编号： 广东省财政数据信息中心 xxx系统集成项目 合同书 采购编号： 项目名称：xxxxx系统集成项目 签订地点：广州市 签订日期：20XX年X 月X日
甲方：广东省财政数据信息中心 乙方： 根据xxx招投标中心招标编号为xxx的项目招标结果、乙方报价文件及该项目中标通知书，经甲方与乙方协商一致同意签订如下条款： 一、总则 1.甲乙双方一致同意遵守《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府招投标法》及其它有关法律法规，并遵循公平原则各自履行己方的权利和义务。 2.下列文件为本合同不可分割部分： 1)XXX招投标中心招标编号：XXX招标文件；。 2)XXX项目乙方中标的投标文件及中标通知书； 3)本合同执行过程中双方一致同意签署的变更文件； 4)本项目《施工设计》、《项目实施计划》、《项目验收方案》。 3.双方同意在出现合同理解上的歧义时，按照本合同及其附件、施工设计、变更文件、《中标通知书》、《招标文件》、《项目实施计划》、《竣工验收方案》、《投标文件》的顺序解释。 4.乙方保证按照合同条款的规定向甲方提供合格的设备及服务。
5.甲方保证按照合同条款规定的时间办理乙方到期应付合同款的支付手续。 二、合同标的 1.本合同标的为XXX项目货物及集成。实施内容包括设计、货物供货、 安装、调试、培训、测试、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、 质保期保障等全部内容。 2.供货货物名称、品牌、规格型号、数量、金额见合同附件一《供货货 物清单》。《供货货物清单》中供货货物满足招标文件、澄清文件、谈判文件 等条款。 三、合同价格及支付方式 1.合同总金额为中标价人民币大写XXX元，小写XXX元。 2.合同总价包括了货物的设计、制造、包装、仓储、运输、保险、进口 报关（若为进口设备）、装卸以及乙方进行安装、调试、试运行、测试、验收 （含第三方测试、验收）、培训、技术服务、质保期保障服务等的全部含税费 用，以及合同实施过程中应预见或不可预见费用。甲方无须向乙方另外支付 任何费用。 3.本合同总金额在原招标技术与商务方案不变的基础下，合同价格为固 定不变价。如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以总价为准。
编号：_____________系统集成合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
委托方（甲方）： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 通讯地址： 邮政编码： 受托方（乙方）： 法定代表人： 委托代理人： 资质名称： 资质证书编号： 联系电话： 通讯地址： 邮政编码： 根据《中华人民共和国合同法》、《市信息化促进条例》、《计算机信息系统集成资质管理办法（试行）》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上，就甲方委托乙方提供计算机信息系统集成服务的有关事宜达成如下协议： 第一条集成服务内容 1、甲方委托乙方提供（计算机信息系统名称）系统集成服务（以下称“本项目”）。本项目的整体功能应当符合招标文件《需求说明》（附件一）中规定的主要功能、各项技术指标和技术参数要求。 2、集成服务内容 乙方提供的服务内容包括：[]硬件采购。[]软件采购。[]信息系统集成。[]技术服务。本项目服务内容、提供方式等相关约定见附件。
（1）本项目所涉及的硬件设备的规格、数量、技术标准和交付日期等相关约定见附件《项目软、硬件采购清单》（附件二）。有关软件的技术指标、功能、版本提供方式等相关约定见《项目软、硬件采购清单》（附件二）。 （2）乙方应当按照本合同附件《需求说明》（附件一）中对项目的实施要求完成本项目的实施工作，并充分利用甲方现有的硬件设备和软件系统。 （3）乙方应当按照本合同附件《服务协议》（附件三）中的要求为甲方提供对应的技术服务。（4）本项目工作各个阶段划分及里程碑 第二条合同价款及付款方式 注：本合同正文及所有附件所提及的款项均为人民币。 第三条项目实施管理 1、项目组 （1）甲乙双方应当委派人员分别组成项目组。其中，乙方委派人员应当与本项目的实施要求相适应。双方项目组成员名单、职责和联系方式通过《项目实施计划书》体现，《项目实施计划书》作为管理项目实施进度的核心文件。
监控系统改造合同书 建设方：（以下简称甲方） 施工方：（以下简称乙方） 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 二、工程内容 闭路监控系统改造工程。甲乙双方经友好协商，本着平等互利、诚实信用的原则，经双方友好协商，达成如下协议，以便双方共同遵守执行。 三、设计文件 依据建设部/GB50198-94《系统集成工程技术规范》，公安部/GA/T70-74、94，《公共安全行业标准》及现场情况设计制定。 四、工程造价及付款方式 1、工程造价（人民币大写）整；（计￥）。 2、甲方必须在工程安装前天通知备货，合同签订后，甲方预付总金额的 %，即人民币（大写）。工程施工完毕经验收合格后支付总金额的 %，即人民币（大写）。 五、乙方在工程中必须承担以下责任 1、改造工期为天，如遇人力不能克服的因素双方协商解决。 2、乙方保证产品是原厂生产，品牌、型号、应与监控配置清单一致，产品质量达到说明的技术指标，保修期内产品出现质量问题，乙方给予更换。 3、在工程安装调试中，乙方尽职到其工程的正常工作，尽责任把整个系统调试到最佳效果。 4、乙方应当保守在甲方现场施工期间所知悉的有关甲方之商业秘密，具体事宜按国家有关法律法规的规定执行。 六、工程验收
系统的工程验收由甲乙双方共同组成验收小组，乙方技术人员现场演示，保证工程效果达到设计要求，验收合格。 七、技术培训 乙方为甲方免费培训合格的操作人员，使其能进行系统的日常操作与简易维护，掌握系统的应急处理措施。 八、售后服务 1、本合同项下的改造工程保修，若设备、系统出现故障，乙方接到甲方的通知后应在 48小时内到达现场处理。超过时间，甲方有权另行委托其他单位进行维修，由此发生的费用由乙方承担。 2、设备终身维护，保修期后系统维修只收维修成本费用。 3、协助甲方进行有关扩展功能的应用开发。 九、其它： 本合同未尽事宜，双方协商解决，如涉及以上任一条款的变更，则以书面协议为准，如发生争议，则依法在甲方所在的法院解决。 本合同一式两份，双方各执一份，双方代表签字后生效。 （以下无正文） 甲方：乙方： 电话：电话： 代表（签字）：代表（签字）： 日期：日期：
建设工程施工合同协议二 发包人(全称)：__________________ 承包人(全称)：__________________ 根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称：___________________________。 2.工程地点：___________________________。 3.工程立项批准文号：__________________。 4.资金来源：___________________________。 5.工程内容：___________________________。 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。 6.工程承包范围： _____________________________________________。
二、合同工期 计划开工日期：_________年_________月_________日。 计划竣工日期：_________年_________月_________日。 工期总日历天数：_________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合___________________________标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为： 人民币(大写__________________) (￥_________元); 其中： (1)安全文明施工费： 人民币(大写__________________) (￥_________元); (2)材料和工程设备暂估价金额： 人民币(大写__________________) (￥_________元); (3)专业工程暂估价金额：
甲方： 乙方： 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》，本着平等互利的原则，经协商同意签订本合同，并承诺共同信守。 1．工程概况： （1）工程名称： （2）工程编号： （3）工程地点： （4）工程总价： 工程清单如下（详细见乙方投标文件）：单位：元（人民币） 2．工程范围： （1）提供全套按标书标定的设备、软件、安装辅料和全部管线，并运至工程现场。 （2）负责本工程范围的施工图纸设计。 （3）施工现场安装、系统调试和检测。 （4）提供全套竣工图纸、技术资料、技术培训。 （5）提供系统验收后三年内的免费上门维修保养。 （6）工程总技术要求：（清单注明品牌、型号、价格、数量、产地，清单的产品使用书、质量保证书）
3．施工时间 本合同全部工程自年月日开工，年月日竣工。 4．专利权 4．1乙方应保证甲方在使用系统任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。否则，乙方应承担违约与赔偿责任。 5．履约保证金 5．1 履约保证金的金额和期限： 5．2 乙方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行负担。 5．3如乙方未能履行本合同规定的任何义务，则甲方有权从没收履约保证金，并保留追究乙方责任的其他权利。 6．包装 6．1 乙方应提供工程中设备、零配件等运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止设备、零配件在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要措施，从而保证设备、零配件能够经受多次搬运、装卸及长途运输。乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起设备、零配件锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。 7．验收 7．1 本合同的验收期为工程竣工后天。 7．2工程竣工后，甲方（招标人）、乙方按照工程技术质量标准，对工程进行检查验收。如果发现工程存在质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费，运费、保险费、检验费、仓储费、安装调试费等其它必要费用。
合同管理软件总体设计 一、系统功能总体设计 根据合同管理工作中的具体工作流程，结合目前公司特点，我们对合同管理的信息进行重组整合，提炼出合同管理系统要求实现的主要功能： 1.身份验证 工作人员登录合同管理系统时必须要经过系统的验证才可以登录，主要用以防止非法使用，和对数据的非法操作或恶意的破坏，只有通过验证后，才可以进入主界面，并对不同的人员、部门设立权限级别，定义操作界面权限，从而确保合同信息数据的安全性，确保合同管理工作的顺利进行。 2．提供对劳务分包商的管理 劳务分包商名册：新增、编辑、删除、锁定、解锁、提交审批、导出； 查询：分包商名称、资质等级、资质证书号、营业执照号、主要资质、法人代表、联系人、使用单位； 统计：记录数。 3．提供对工程合同的管理 工程合同：新增、编辑、变更、删除、锁定、解锁、导出； 查询：填报单位、项目名称、合同号、工程地点、签订日期； 统计：记录数、合同金额、累计计价额。 4．提供对劳务合同的管理 劳务合同：新增、编辑、增加补充合同、删除、提交审批、锁定、解锁、导出； 查询：合同号、劳务分包队伍、工地负责人、签订时间、工程名称、施工范围、单位、工程项目、主、补充合同； 统计：记录数、合同金额、累计计价额。 5．提供对设备租赁合同的管理 设备租赁合同：新增、编辑、增加补充合同、删除、提交审批、锁定、解锁、导出； 查询：合同号、合同名称、设备出租方、签订日期、施工范围、工地负责人、单位、工程项目、主、补充合同； 统计：记录数。 6．提供对物资采购合同的管理 物资采购合同：新增、编辑、增加补充合同、删除、执行记录、提交审批、锁定、解锁、导出； 查询：合同号、供货方、采购单位、签订日期、合同名称；
建设工程施工合同 发包方（以下称甲方）： 承包方（以下称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容： 四、承包形式： 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数_______天 开工日期：_____年_____月_____日 竣工日期：_____年_____月_____日 二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延 １、在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电３天以上（每次连续４小时以上），影响正常施工；停水停电2天以上； 2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素； ３、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。 第三条工程价款、结算及付款方式（是不是有付预付款或进度款的时候乙方开不了票？） 双方同意按下述第方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应提供正式发票。 第一种方式：本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为元人民币（大写：）。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。 1、本合同签订后日内，甲方支付元工程款； 2、工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付元工程款； 3、余款元作为质量保证金，待保修期满后十五个工作日内无息支付。 第二种方式：本合同实行按实结算，双方使用晨曦软件，依据最新现行定额计价规范和施工期（或材料定购期）的信息价（信息价不明确的以甲方确认材料价为准）进行计算，计算后的总价下浮%作为本合同的结算价款。 1、甲方于支付元； 2、乙方施工完成并经甲方验收合格后，提交竣工验收报告及工程决算书，经甲方审核确认后，付至结算价款的95%，留5%做质保金，待保修期满后15个工作日内付清。 3、工程量及价格签证，签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 系统集成合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
系统集成合同 委托方： 受托方： 项目名称： 签订时间：
合同 委托方（甲方）： 委托代理人： 联系电话： 通讯地址： 邮政编码： 受托方（乙方）： 委托代理人： 联系电话： 通讯地址： 邮政编码： 根据〈〈中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、白愿、公平、协商一致的基础上，就甲方委托乙方提供xxx网络集成建设的有关事宜达成如下协议： 第一条集成服务内容 1、甲方委托乙方提供XXX建设项目系统集成服务（以下称“本项目］。本项目的整体功能应当符合招标文件（招标文件编号：）中规定的各项技术指标和技术参数要求；关于本项目的建设目标、处理业务对象、主要功能及与甲
方其他相关软硬件系统的关系等约定见乙方本项目投标文件。 2、集成服务内容 (1) 乙方提供的服务内容包括：网络系统、网络安全系统、服务器软硬件采购；信息系统集成；信息机房建设；本项目服务内容、提供方式等相关约定见本项目乙方投标文件。 (2) 本项目所涉及的硬件设备的规格、数量、价格、技术标准等相关约定见乙方本项目投标文件；有关软件的技术指标、功能、等级、版本、价格、提供方式等相关约定见乙方本项目投标文件。 3、项目实施期限 实施期限为_，白—年—月—日至年—月日。 4、交货地点： 第二条合同价款、款项结算及付款方式 1、合同价款总额为万元(大写：),币种为人民币。 2、付款方式和期限： 2-1、合同签订后15日内支付合同总价款的30%; 2-2、全部设备交付，15日内支付合同总价款的40%; 2-3、全部设备安装调试，验收合格后，15日内支付合同总价款 25%; 2-4、留合同总价5%的尾款，在设备验收合格无故障运行12个
合同编号：计算机信息系统集成服务合同 委托方： 受托方： 项目名称： 目录
第一条集成服务内容 (4) 第二条合同价款及付款方式 (5) 第三条项目实施管理 (5) 第四条项目需求分析及技术文件编制 (7) 第五条信息系统交付和验收 (8) 第六条项目培训 (9) 第七条信息系统的保修和维护 (9) 第八条知识产权和保密义务 (10) 第九条违约责任 (11) 第十条合同的解除和终止 (12) 第十一条不可抗力 (13) 第十二条争议解决方式 (13) 第十三条其他条款 (13)
计算机信息系统集成服务合同 委托方（甲方）： 法定代表人：委托代理人： 联系电话： 通讯地址：邮政编码： 受托方（乙方）： 法定代表人：委托代理人： 资质名称：资质证书编号： 联系电话： 通讯地址：邮政编码： 根据《中华人民共和国合同法》、《北京市信息化促进条例》、《计算机信息系统集成资质管理办法（试行）》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上，就甲方委托乙方提供计算机信息系统集成服务的有关事宜达成如下协议： 第一条集成服务内容 1、甲方委托乙方提供（计算机信息系统名称）系统集成服务（以下称“本项目”）。本项目的整体功能应当符合招标文件、中规定的各项技术指标和技术参数要求；关于本项目的建设目标、处理业务对象、主要功能及与甲方其他相关软件系统的关系等约定见附件[ ]。 2、集成服务内容 （1）乙方提供的服务内容包括：[ ]硬件采购；[ ]软件采购；[ ]信息系统设计；[ ]软件开发；[ ]信息系统集成；[ ]技术服务；[ ]其他服务：
。本项目服务内容、提供方式等相关约定见附件[ ]。 （2）本项目所涉及的硬件设备的规格、数量、价格、技术标准和交付日期等相关约定见附件[ ]；有关软件的技术指标、功能、等级、版本、价格、提供方式等相关约定见附件[ ]。 乙方应当按照本合同及附件约定的本项目建设要求，充分利用甲方现有的硬件设备和软件系统。 3、项目实施期限 实施期限为，自年月日至年月 日。 第二条合同价款及付款方式 1、合同价款总额为（大 写：），币种为。 2、付款方式和期限： 。 关于合同价款构成及付款方式的详细约定见附件[ ]。 第三条项目实施管理 1、项目组 （1）甲乙双方应当委派人员分别组成项目组。其中，乙方委派人员应当与本项目的实施要求相适应。双方项目组成员名单、职责和联系方式见附件[ ]。 （2）甲乙双方应当各自在本方项目组成员中指定一人作为项目经理，代表本方处理项目有关事务。乙方指定的项目经理应当具备计算机信息系统集成项目经理资质。双方应当互相提供本方项目经理的授权委托书，项目经理在授权范围内签署的各种法律文件视为本方法人行为。 （3）任何一方更换项目组成员时，均应当提前[ ]个工作日以书面形式通知对方。其中乙方更换项目经理或主要技术人员，还应当征得甲方的书面同意。甲方应当自收到乙方通知之日起在[ ]个工作日内答复乙方，逾期未答复的视为同意。
XX市XXX XXX建设合同书建设单位： 承建单位： 项目名称： 供货地点： 合同编号： 签署日期：年月日
XX系统建设 建设单位： (以下简称甲方) 地址： 电话： 传真： 承建单位： (以下简称乙方) 地址： 电话： 传真： 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规、规章和合同格式模板，并结合国家有关建设合同的规定，供需双方本着平等互利，等价有偿，诚实信用的原则，在协商一致的基础上双方就XX市XXX系统建设及服务事项协商并达成一致，订立本合同，以资共同遵照执行。 一、项目概况 项目名称： XX市XXX系统建设 项目地点： XX市XXXX 项目内容： XXX安装及调试 二、供货清单 名称型号数量单位单价小计
三、产品质量及安装调试要求 1、乙方须按供货清单要求，向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备，不得以任何理由以次充好，未经甲方同意，不得随意更改方案。 2、乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品直至解除合同，由此带来的一切损失由乙方负责。 3、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，确保布局合理，设备安装规范，综合布线规范，便于使用及维护，符合国家有关技术标准。 四、项目建设期限 合同签定后 3 日内进场施工，整个施工工期 7 天（具体安装日期根据甲方项目进度进行调整，在甲方项目完工日前乙方按设计要求完成设备安装调试，并能投入正常使用，由于不可抗力造成的项目延误除外。 五、交货及验收 1、货物的验收：货到现场，双方按约定的包装和质量与技术标准进行验收，并签署到货验收文件作为合同交付凭证。如有异议，应在 3 日内以书面形式提出。如乙方在 3 日内未收到甲方提出的书面异议的，视为产品验收合格。 2、项目施工安装、调试完毕，由乙方通知甲方组织验收。 7 天内由于甲方拖延不验收视为工程验收合格。 六、付款方式及期限 1、项目竣工经验收合格后 3 日内，甲方支付给乙方合同款金额的 95% （即元），质保期满一年后支付剩下 5% 合同款。 2、付款方式：所有付款均以银行电汇进行支付。 七、约定事项 1、为确保工期，争取提前竣工，由甲乙双方共同组成工程实施小组。 2、合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为本合同的附件。 3、本项目质保期为一年，第一年由乙方提供免费维修，第二年由甲
建设工程施工合同协议条 款完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
建设工程施工合同协议条款完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 建设工程施工合同协议条款 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第１条工程概况。 １．１工程名称： 工程地点： 工程内容：
承包范围： １．２开工日期： 竣工日期： 总日历日期： １．３质量等级： １．４合同价款： 第２条合同文件及解释顺序。 第３条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。 ３．１合同语言： ３．２适用法律法规： ３．３适用标准、规范： 第４条图纸。 ４．１图纸提供日期
系统集成服务合同 甲方 乙方 项目名称 签订日期年月 （注：合同中“加黑字体”为特别关注条款;“红色字体”为选择填写条款。“蓝色字体”为提醒条款，签订合同时需删除，本条在签定合同时需删除。）
甲乙双方就项目的设计、实施（建设）事宜，根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，本着自愿、平等的原则为明确甲方也乙方的权利义务关系，经双方协商一致签订本合同。 第一条定义 除非另有约定，本合同项下的相关词语、术语均以本条下列释义、表述为准。 1.1“本项目”指项目,包括：公司系统设备的采购、安装与调测。 1.2“系统集成”指公司系统。 系统集成的具体内容主要包括： 公司系统（附一）的采购、安装调试。 1.3“系统验收”或“验收”：乙方对本合同设备调试完成后，由甲方对本合同设备进行验收测试。如果本合同设备满足甲方要求，则双方签署验收证书。 1.4“硬件缺陷”：设备硬件在材料和工艺上的缺陷，或设备硬件未达到本合同技术规范的要求。 1.5“备件”：指乙方向甲方提供准备用来更换本合同设备受损的部件的零件或辅配件。 1.6“工作日”：星期一至星期五，所有中国法定节假日除外。 1.7“免费服务期”指：乙方为甲方提供的为期36个月的免费产品包修、技术支持等服务。 第二条合同标的及项目进度计划 2.1合同标的：
2.1.1合作内容：双方就进行合作。 2.1.2合作项目：由甲方委托乙方进行，XX公司XX系统（附一）的采购、安装调试。 2.2 因甲方原因造成乙方不能按期完成工作的，经甲方书面确认后，乙方工作期可以顺延。顺延的日期与甲方造成乙方不能正常工作的日期相等。 第三条合同价款及支付方式 3.1乙方在合同生效后个工作日内将货物送往甲方指定地点。 3.2本合同总价款为￥，人民币_ 。 3.3支付方式：分期付款，共分三期，具体如下： 3.3.1甲方应于本项目合同签署后5日内，向乙方支付本合同总价款的20%，计￥，人民币整。 3.3.2甲方应于本项目设备（附一）到货后5日内，向乙方支付本合同总价款的30%，计￥，人民币整。 3.3.3 甲方应于本项目实施完毕验收合格后5日内，向乙方支付本合同总价款的45%，计￥，人民币整。 3.3.4 甲方应于本项目质保期后5日内，向乙方支付本合同总价款的5%，计￥，人民币整。 3.4上述款项由甲方按期以_ 形式支付给乙方(与合同签署名称一致)。乙方向甲方出具分期等额符合国家规定的发票，甲方在乙方开具发票5日内支付发票数额全款。 3.5本项目实施过程中，若甲方中途变更方案或发生设备及其他服务的调整
企业管理信息系统合作建设协议 甲方：_______________________________ 乙方：_______________________________
签订日期：_______ 年______ 月_____ 日
甲方：___________ 地址：___________ 电话：___________ 由E编：_________ 乙方：___________ 地址：___________ 电话：___________ 由E编：_________ 甲乙双方在平等互利的基础上，遵循诚实信用的原则，通过友好协商就甲乙双方合作建设甲方的企业管理信息系统，达成如下协议： 一、本协议的合作原则： 本协议为甲乙双方的初步合作协议，目的是甲乙双方就甲方的企业管理信息系统的管理需求、业务流程、数据处理流程等进行考察、研讨，制定基于乙方产品的系统解决方案，并就项目的建设实施等有关问题达成协议。 二、系统涉及的软件产品及相关服务的价格清单 乙方许可甲方使用的软件产品清单、提供的服务项目及其费用见附件一。 三、质量标准 乙方保证所许可的软件产品符合中华人民共和国有关法律、法规规定及所附文档的功能说明。 四、软件版权及使用权 本协议中授权许可指的是软件使用权许可，许可使用的软件产品版权属乙方所有，并受《中华人民共和国著作权法》和其他有关法律、法规的保护。 甲方按本合同条款规定支付协议书上所列软件产品的全部软件使用许可费，乙方授予甲方上述软件产品的合法使用权。 五、软件使用许可费及相关费用 甲方预计向乙方支付的软件使用许可费总计为 _________ 元（大写: _________ 整），详细清单见附件。 六、付款
XXX平台建设部署 协议 发包方：（以下简称甲方） 地址： 联系人： 联系电话： 联系邮箱： 承包方：（以下简称乙方） 地址： 联系人： 联系电话： 联系邮箱： （协议正文）
经双方共同协商，为明确甲、乙双方权利和责任，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，结合本项目具体实施情况，双方约定条款如下： 第一条合作内容 1、甲乙双方共同合作打造贵州省赤水市葫市镇“葫市智”平台（以下统称“平台”）。 2、甲方指导乙方在甲方辖区内进行建设部署实施并向乙方支付每年平台使用服务费等相关费用。乙方负责完成位于葫市镇该平台的软件系统搭建以及平台的后期运维。 3、甲方组织人员进行平台的宣传，建立运行机制，督促人员引导群众下载使用。 第二条平台建设及部署方式 1、甲乙双方签署协议后，乙方根据甲方要求，拟定初次部署所需的平台功能模块清单（见附件一）一级模块和二级模块以及其具体内容进行细化研发，对本协议约定甲方所需的平台整体部署及调试，对平台运行进行技术维护。 2、本次平台部署将采取为甲方单独架设服务器，定制UI界面使其达到甲方美观度和功能性要求。 3、除现有功能模块（即附件一）如需和其他大平台等对接需要大量衍生开发需求的接口开发、应用开发，甲方须另行支付费用。为支持本试点项目，甲方后期如选择使用乙方现有地图平台，乙方将免收平台的引擎费用，只收取成本制作费。乙方收费标准根据软件开发新增部分的工期工量核定合理收费。
4、平台运营后产生的相关数据甲方有权随时调取和查看，乙方必须无条件配合甲方查阅和使用数据。 第三条项目期限及验收条件 甲乙双方协商先部署后逐步修改完善的形式，基于这种形式以及时间要求规定如下： 1、项目工期：平台第一期（乙方现有平台模式，不含硬件）整 体部署时间截止到前完成开发并上线部署运行。因 时间有限，第一期开发部署仅限于修改整体平台主要UI界 面达到甲方要求，甲方安排工作人员上传平台基础数据。 2、项目完善：平台上线运行后，甲方根据使用实际情况提出调 整意见，乙方根据甲方意见调整，双方基于互信协商原则， 工作量小的前提下乙方免费支持，工作量大的前提下乙方收 取成本费用。 3、项目验收： 3.1本协议所述的建设内容，按技术协议书的要求作为研发、检验及验收条件。 3.2平台软件开发和硬件安装调试完成后，由甲、乙双方共同验收。验收合格后，甲方出具《平台建设验收报告》。 第四条合作细则 1、此次项目完工后，乙方向甲方提出书面验收申请，甲方须在5个工作日内进行验收并签字确认，若提出验收申请5个工作日内，甲方未回复，则视为此次自动验收合格。 2、乙方负责运维整体期间的平台质保工作。人为损毁、不可抗
（GF—2017—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进
度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
XXX项目 合同书 项目名称： 合同编号： 签约地点： 签订日期：年月日
甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》，根据“项目”（项目编号：）项目的采购文件和乙方中标的投标文件，经双方协商一致， 签订本合同，以供双方共同遵守。 1、项目概况 介绍项目背景 2、项目内容 项目标的内容及范围 3、合同价款 1、货物名称及价格 乙方负责向甲方提供下表中所列本项目招标的货物和相关服务。 规格产地单数交货品名单价（人民币）总价（人民币） 型号厂家位量时间 合计： 2、合同总价款为人民币大写（￥）；以最终结算 为准。 本合同为固定总价合同，执行期间合同总金额不变。 甲、乙双方在此确认，除本合同正文中另有特殊约定外，上述合同总价款已经包括了乙方所提供的货物、与此相关的服务和乙方应承担的风险，合同总价款为甲方在本合同下所需支付 的全部费用，还包括但不限于有关货物的进口关税、增值税、商检费、生产成本、仓储费、二次 包装费、各类损耗、异形加工费及乙方内部管理等费用。 4、支付方式 以与甲方实际约定为准，自行完善。 以上付款均以转帐支票支付。支付以上款项时，乙方须先提供中华人民共和国大陆地区有效的等值发票。乙方应按政府部门的要求办理好所有的手续并缴纳有关费用和税金。
5、货物包装、交货、验收 1、货物的包装： 1）货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，该措施 应足以保证设备质量与安全。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。 2）如果合同货物运输和安装调试过程中因乙方原因造成货物短缺、损坏，乙方应在个工作日内安排换货，以保证合同货物成功完整交付。换货的相关费用由乙方承担。 2、货物的交货： 乙方交货时间：合同签订后日内。 乙方交货地点：甲方指定的地点。 3、货物的验收 1）合同设备到达甲方指定地点后个工作日内，乙方应向甲方移交所有合同设备的证 明文件、技术规程、检验报告等资料； 2）签收流程：物流包装外观验证→ 验证中发生问题的处理（外观合格进入下一环节， 外观不合格拒收）→客户、项目经理、供应商和监理（如果有）在场情况下开箱验货→无 问题，各方签认收货确认单→办理入库手续→有问题，作好记录反馈，不合格产品退回厂家。 3）货物签收前必须点数、检查质量证明书是否符合合同交货规定；交验的物资名称， 规格型号、数量是否与合同清单相符；验收无误后在收货确认单上签字，并保存供应商的“送货单”。如发现规格质量不合要求，及时做好记录。 4）进场入库物资的外观质量、包装、绑扎、标识等必须符合国家、地方对安全、环保 管理的有关规定。 6、项目验收及培训 1、验收的依据是系统建设任务书、签订的合同、技术协议以及建设过程中经双方同意 增加的约定文件等。 2、合同设备完成交货、安装、现场培训、验收合格后，视为合同设备已经交付，交付 后风险转移至甲方。 3、乙方应根据投标文件中的承诺为甲方提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本 结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急 情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按甲乙双方协商安排。 4、若甲方或招标文件对项目验收及培训有特定要求，添加至此处。 7、质量保证及售后服务
系统集成合同 项目名称： 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 签订地点： 合同目录 一、定义 二、项目内容 三、项目地点 四、项目期限 五、项目价款 六、付款方式 七、项目验收 八、验收标准 九、双方职责 十、服务条款 十一、违约责任 十二、不可抗力 十三、合同的变更和解除 十四、其他条款 十五、争议解决方式 十六、合同效力 十七、合同文本 合同附件目录 附件一 附件二 附件三 系统集成合同 甲方（发包方）： 乙方（承包方）: 甲乙双方按照《中华人民共和国合同法》及其相关法律、法规的规定，本着诚信和平等自愿的原则，结合项目的实际情况，双方同意就以下条款签订本合同： 一、定义 除另有明确的规定外，下列术语具有所指明的含义： 1.合同：指本合同、附件及其补充条款。
2.合同价格：指合同第五条所定义的金额。 3.验收标准：指甲乙双方根据本合同规定验收标准和方法，对乙方所提供的工 程质量共同进行的验收标准。 4.改进：改进是指在合同有效期内由合同的任何一方以新设计、规则、处方、 成分、数值、参数、计算或任何其它指标的形式对本专有技术进行的新发明和/或修改。 5.安装：指合同项目全部设备的装配、就位和连接等组装工作。 6.性能测试：检测合同各项保证数值，包括设备的各项性能和产品的技术指标。 7.验收：如果考核结果表明，合同项目能够全部达到合同所规定的各项保证指 标，则视为甲方已验收。 8.技术服务：根据合同规定，就合同项目的设计、安装、调试、性能测试、操 作、维修等工作，提供的技术指导、协助和监督。 9.技术培训：根据合同规定，就合同项目的设计、安装、调试、性能测试、操 作、维修等工作，乙方向甲方提供的技术上的培训。 10.维护期：始于合同项目验收通过之日，在此期间，保证合同项目的正常、稳 定运行，并对出现的任何缺陷予以排除。 二、项目内容 1、机房建设 包括电磁屏蔽机房、UPS电源间及监控室建设、装修、空调及安保等。 2、综合布线 …… 3、光缆建设、租赁 …… 4、主机及电源系统工程 包括服务器、UPS等设备的安装、调测、保修、维护等。 5、系统软件工程 包括系统软件的安装、调测等。 6、应用软件及技术服务 ……
智能化系统建设工程合同(合同 Intelligent system construction project contract (合同范本) 姓名： 单位： 日期： 编号：YW-HT-046233
智能化系统建设工程合同(合同范本) 说明：以下合同书内容主要作用是：合同有效的约定了合同双方的权利和义务,对合同的履行有积极的作用,能够较为有效的约束违约行为,能够最大程 度的保障自己的合法权利，可用于电子存档或打印使用（使用时请看清是否 适合您使用）。 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 根据《中华人民共和国招投标法》的规定，参照《居住小区智能化系统建设要点与技术导则》（修订稿）中相关标准，小区智能化系统工程经邀请招标，依据乙方提交的花园智能化系统投标文件（包括技术解决方案书、施工组织方案书、设备清单及报价表），并在双方研究、讨论最后确认的设计文件（同投标文件）的基础上，确定由乙方对本工程实行总承包（系统集成）。 为明确工程内容及双方权利、义务，本着相互协作，紧密配合的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《智能建筑工程质量验收规范》（征求意见稿）及其 他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合该工程
具体情况，甲、乙双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。 第一部分工程概况 1．工程概况 1．1 工程名称：小区智能化系统工程 1．2 工程地点： 1．3 工程内容 1）本次智能化系统工程建设包括：闭路监控子系统、可视对讲子系统、周界防范子系统、家庭智能化及家庭安防子系统、一卡通管理子系统、停车场管理系统、综合布线子系统、小区局域网系统、背景音乐子系统、物业管理子系统、设备控制子系统、信息发布子系统、视频点播子系统、网站发布系统。 2）本次合同未涉及小区样板房智能化演示系统和单列的智能化演示系统（模拟展板），双方另行协商解决，不包含在本合同中。 3）本次工程建设包括很多可选项目或设备（可建设、可不建设），可选项目或设备如需要建设则作为增项工程进行，双方另外单独结算，补签合同，如有争议，双方协商解决。可选项目或设备包括：闭路监控系统中的远程监控中心、一 卡通系统中消费系统、www/e-mail 服务器、背景音乐子系统中节目定时器/报警信号发生器、电子巡更子系统、家庭智能化及安防系统中的红外发射器、家电控制继电器、无线遥控器、无线接收器等。 4）还有部分建议自购项目或设备，建议自购项目或设备是本智能化系统工程有机构成部分，不可缺，由甲方负责采购。建议自购项目或设备包括：机房子系统、卡座广播系统。 5）本次智能化系统工程一卡通子系统中的智能卡是必选项目，因为价格、
建设工程施工专业分包合同 项目名称： 签订日期：2012年10月25日签订地点：
建设工程施工专业分包合同 工程承包人(以下简称甲方)： 工程分包人(以下简称乙方)： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就工程专业分包事项，经协商一致，订立本合同。 1、工程专业分包内容 工程名称： 工程地点： 分包范围：。 工程内容：。 2、分包工作期限 2.1开始工作日期： 2012 年 11 月 10 日，结束工作日期： 2013 年 1 月 9 日，总日历工作天数为： 60 天。 2.2工期如需顺延，必须经甲方同意，并以书面形式确定。 3、质量标准 工程质量：按承包合同（指甲方与业主、建设单位签订的施工总承包合同或其他承包合同）关于质量的约定、国家现行规范和标准执行，质量标准为：合格。 4、合同价款 4.1本工程合同总价暂定为人民币：元，（大写：元）。最终总价以经甲方签认的乙方实际完成的合格工作量乘以清单固定综合单价为准。
4.2本工程的设备购置一览表（详见附表一），均为一次包死，不予调整。 4.3本合同设备单价包括了为实施本合同内容所发生的人员及机械设备进出场费、设备装卸费、燃油等以及完成施工图明示或暗示工程量涉及的所有责任、义务、风险、费用（税费除外）。 5、甲方的权利、义务 5.1组建与工程相适应的项目管理机构，组织实施施工管理的各项工作。 5.2向乙方进行技术交底和安全技术交底并提供相关技术资料。 5.3提供施工现场附近的电源、水源接点。电力、管线接至施工现场所发生的费用和水电费由乙方承担。 5.4负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工、技术测量、隐蔽工程检查、物资采购、现场计量、作业进度等进行全面管理、控制、监督、检查和验收。 5.5审核乙方提交的结算资料，按本合同约定，办理结算手续，向乙方支付工程款。 5.6制定确保工程质量、环境保护、职业健康安全的措施。 5.7当乙方不能按时按质按量完成合同约定工作内容，甲方有权单方决定调减乙方的工作量，或直接解除本合同，并有权追究乙方的相关责任。 5.8负责与发包方（业主）、监理、设计单位及有关部门进行联系。 5.9施工过程中，最终末次结算付款前，乙方未及时清算为履行本合同而与他人发生的租费、购货款等各种付款义务的，甲方有权暂不支付剩余款项，且不承担相关责任。 5.10经乙方向甲方书面授权，代扣代发乙方在本项目应支付的农民工工资。发现乙方农民工因工资引发上访事件的，有权采取相应的解决措施，所发生的费用及造成的损失由乙方承担；如由此给甲方造成不利影响，视为乙方严重违约，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。