合同编号：___________ 工务段电缆槽安全合同范本
甲方：_________________________________
乙方：_________________________________
签订日期： ________ 年 ______ 月 ______ 日
甲方：_________________
乙方：_________________
甲方在增建___ 站至_____ 线路所联络线工程 ____ 大桥施工，原设计是在—上设置电缆槽，经局建设处组织图纸审查会审查，决定将电缆槽设置在既有桥人行道北侧，在既有线施工，为确保施工质量和安全，需要乙方（通辽工务段）配合，为了明确双方责任，经甲乙双方共同协商，达成以下条款。
一、协议内容：
1. 施工前，由甲方负责施工接电任务，由于用电管理造成人身及行车安全
问题，由甲方负责。
2. 甲方在施工前通知乙方，必须在乙方派驻地安全监察的情况下甲方方可开工。
3. 甲方在安装电缆槽施工过程中，出现人身及设备安全问题，甲方自行负责。
4. 甲方在电缆槽施工中，设置专职防护员，确保既有线行车安全。由于甲方安装电缆槽施工引起的行车事故，由甲方自行负责。
二、____________________________ 施工地点：
本协议一式四份，甲乙双方各执两份。本协议自签定之日起生效，电缆槽
安装工程竣工后自行失效。施工中发生本协议未尽事宜，共同协商解决，如协
商不成，到____ 铁路运输法庭仲裁解决。
编号：YB-HT-5059 电缆桥架购销合同样本 Sample of purchase and sale 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 编订：Yunbo Design
电缆桥架购销合同样本 电缆桥架购销合同范文一 甲方(需方)：乙方(供方)： 因甲方建设工程的需要向乙方订购，为保证产品的质量和供货，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》和《中华人民共和国消费者权益保护法》及有关规定，经甲乙双方共同协商同意，双方本着平等互利的原则，签订本合同。 一、材料名称、规格型号、品牌、数量、单价、总价 1、上述单价中已包含材料的成本费、装车费、运费、保险费、利润、税金及货到工地包卸货等的一切费用。数量以甲方向乙方实际订购及收货的合格数量为准，最终按实结算。 2、上述材料单价为固定价格，若因市场变化导致上述材料的单价上涨或下跌均不调整(变更除外)，则甲乙双方应在乙方送货前商量好材料价格并以书面形式变更，如无书面形式变更，则
以本协议确定价格为准。在没有得到甲方明确指示前，或在乙方明确要求变更价格前，乙方不得送货，否则损失自担。 二、技术标准及质量要求 1、产品质量必须符合国家现行标准或规范、行业标准或规范、地方政府有关的现行规定。本合同产品质量执行如下标准：。乙方所供应 2、产品样板(如有)：合同签订前两天，乙方应按甲方要求提供产品样板给甲方留存，作为批量产品验收的标准之一。甲方确认的产品样板时仅对其尺寸、造型或色泽等外观负责。若乙方提供的样板不符合国家有关质量标准，即使在甲方确认定板后乙方供应同等产品并被甲方使用，而后出现产品质量问题的，乙方不能免责，仍然须对产品的质量负责。 三、交货条款 1、订货方式：甲方在合同中直接签订合同内的表箱内的电器原件厂家及电器原件的配置，甲方以传真或者手机短信息的形式将每批次到货通知传至乙方。到货通知中注明每批到货的规格
签订日期: 编订：X原创设计编号：FB-HT-05021 电缆沟工程施工合同Construction contract of cable trench p roject 甲方: 乙方:
原创合同系列 编号 FB-HT-05021 i 说明：本合同书适用于权利人明确其通过对房屋建筑等附属设施的建造和安装形成 I I i 工程实体，可用于电子版存档或实体印刷，使用时请详细阅读条款。 为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确 甲乙双方的责任和权利，按照《中华人民共和国合同 法》及其他有关法律法规之规定，结合工程具体情况， 经甲乙双方协商一致，同意订立本合同并严格遵守履 行。 1. 工程名称: 2. 质量等级 乙方必须按甲要求和有关操作规程、技术规程、 质量控制标准、工程评定标准、工程质量检验评定统 标准、施工质量验收统一标准、工程质量检验评定 甲方: 身份证号码: 乙方: 身份证号码: 技术规范施工；要求开挖的电缆沟宽度为 cm,深 度为 cm 以上。严格按照有关工程质量标准、工程
标准进行检验评定；工程质量必须达到有关标准的合 格等级。 3. 合同价款: 3.1合同造价定为开挖电缆沟和土方回填总共每 3.2签约后，按照本合同约定的计价标准执行，无 论任何价格上涨或其他任何原因，双方均不做任何调 整。 4. 工程结算: 4.1电缆沟的长度以甲方指定的实际有用 长度计 算。 4.2电缆沟全部开挖完成后，付全部开挖完成后总 匚程款的50%工程费用，待电缆敷设后，所有电缆沟 回填完成以后将所有工程款结清。 开始施工，甲方在敷设 电缆的同时，乙方必须配合甲方及时做好土方回填工 作，否则造成的一切损失有乙方负责。 6.乙方必须遵守《中华人民共和国安全生产法》 按照国家和有关行业的规程、规范、规则、要求、方 法及中华人民共和国国家标准《建筑施工安全检查标 准》jgj59-99和甲方安全生产管理制度等实施安全生产 管理，确保安全施工。乙方应自行办理其自身范围内 的施工人员的意外保险。 、Z. 米 人民币。
甲方(供方)： 乙方(需方)： 一、依据<中华人民共和国合同法>有关法律、法规,供需双方经友好协调,自愿订立本合同.以便共同遵守,产品名称、型号规格、数量、单价、金额及备注如下：(详见表) 二、结算方式及期限： 银行转账支票/月结(以双方确认开具了专用发票当天始计算30天内)。 三、交(提)货时间： 收到需方定金(如付支票或转账必须到供方账户)及生产指令单之日起计算_____天。 四、运输方式及到达站和费用负担;送货到乙方公司： 供方承担运费，运输方式：汽运。 五、质量要求技术标准： 国家相关标准。
六、违约责任： 1、供方如迟交需方货物7天，供方按需方所购货物价值的0.3%赔偿给需方，延期达30天的需方有权终止本合同，若需方终止本合同，需方有权要求供方支付不超过定金的1.5倍违约金。 2、若需方不能按约定交款提货，每天必须向供方缴纳货物价值的0.3%作为积仓费，超过提货时间天。供方有权终止本合同，同时不再退还需方定金，并有权追偿仓费。 七、委托或指定收费人签字样式电话 八、交易数量允许与定货数量百米误差为+1%，千米误差为+0.3%，万米误差为+0.15%。 九、验收期限及方式： 1、需方须在收到货物后2日内组织完成全部货物的验收。若货物抵达需方指定地点后的2日内无书面或传真向供方提出质疑，则视为验收合格。 2、根据供方产品出厂标准要求和合同技术参数参数验收。 十、包装及费用：简易包装，不收取需方任何包装费。 十一、其它： 1、本合同如有未尽事宜，须经双方协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。 1、为缩短订货期，需方可用传真的方式订立合同，传真件需加盖单位公章并由法定代表人或委托代理人签名。供方收到上述传真后即加盖印章付给需方即合同成立，传真件及其复印件甲乙双方均视为原件，合同再互递给双方。 3、本合同一式2份，双方各执1份，双方法定代表人或委托代理人签字后生效。 十二、其它约定事项： 含税、开具增值税专用发票。
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 电缆工程劳务合同
编号：FS-DY-20459 电缆工程劳务合同 甲方：乙方：依部颁双方达成 据发的以《的权下中《利协 华人民共和国电缆工程劳务合同法》和国家工商行政管理局建设建筑工程施工条例》结合本工程具体情况，为明确、义务和责任，便于电缆工程劳务合同的实施，经双方协商一致，议，已兹共同遵守。 一、项目概况： 1、项目名称：交行发电机输送电缆敷设 2、项目内容及施工范围： 本项目要求首先将一段给食堂操作间供电的240后重新安装到发电机房然后再接到分行大楼配电缆的输送能力，然后再加装一路分行大楼配电房 2大约3180米左右的3*185+1*95mm电缆设备。施缆沟开挖，桥架排布安装，电缆敷设及转接，路熔接，调试，
竣工资料提交等。 电房到工面缆，食内恢设以堂容复备加操涉，拆大作及电除电间电缆。 3、电缆工程劳务合同总造价： 本项目总造价为元（大写：） 二、承建方式： 1、本项目采用包工包料，一次包死方式，在方案没有改变的情况下，总造价不发生任何变化。 2、乙方负责电缆设备、桥架施工工具，工具耗材及辅助材料等材料的采购及施工安装，甲方只负责现场协调监督及验收。 三、施工工期： 本项目工期为日历天数15天，现场满足施工条件、设备到场乙方进入工地施工之日起算，因乙方原因影响工期，工期不得顺延。 四、工程款支付： 合合方同方同同提总有签总供价权字价国款签生款家的字
电缆购销合同 购货方：（以下简称甲方） 供货方：（以下简称乙方） 为了甲乙双方在平等、自愿、互赢互利的基础上达成一致协议，特订立本合同，以共同遵守。 第一条电缆的名称、品种、规格、价格和数量（米/捆） 铜芯电缆：元/米（米） 铝芯电缆：元/米（米） 铠装电缆：元/米（米） 铠装电缆：元/米（米） 电力电缆：元/米（米） 总价：元（人民币大写：整） 第二条质量要求：乙方所提供产品须严格执行国家标准：。 第三条电缆的供货期限与货款的结算方式 １、电缆的供货期限：供货期限总共为个月，按照甲方的要求分次
供货，每月一次，每个月的供货量以甲方实际要求为准。 ２、货款的结算方式：货款、运杂费和其它费用，以现金或银行承兑汇票结算，货款每月结算一次，个月内将全部货款付清。 第四条对电缆提出异议的时间和办法 １、甲方在验收中，如果发现电缆的品种、规格、质量不符合规定，应一面妥为保管，一面在天内向乙方提出书面异议；超过天内未通知乙方的，视为合乎规定。 2、乙方在接到需方书面异议后，应在天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。 第五条乙方的违约责任 １、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的％的违约金。 ２、乙方所交产品不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能销售的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担调换或退货而支付的实际费用。 第六条甲方的违约责任 １、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款％的违约金。 ２、甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
3、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。 第七条不可抗力 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。 第八条本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，也可以直接向人民法院起诉。 第九条本合同一经签订，立即生效。 购货单位（盖章）：供货单位（盖章）： 法定代表人：法定代表人： 签订时间：年月日签订时间：年月日
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 电线电缆合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
篇一：电缆购销合同（最终版） 电缆购销合同 合同编号：甲方（需方） 合同签订地点：乙方（供方）：合同签订时间：年供需双方依据？中华人民共和国合同法？、？建筑法？及相关法律、法规、规范之规定，本着白愿、公平、诚实信用的原则，就瞻崂山温泉酒店使用电缆的采购及供货事宜，经充分协商，一致订立如下合同： 一、产品名称、型号、数量、价款等：（详见附件一）： 二、质量标准： 所供电线电缆产品质量必须符合国家强制性标准，线径及长度均不得 有负公差，各种参数均必须满足设计文件、图纸、技术标准及验收规范要求。 三、交（提）货时间和地点： 合同生效后天内一批次送货到甲方工地（驻马店市瞻崂山温泉酒店工地现场），并且将货物卸至需方指定的地点。延误交货时间，每逾期一日，乙方应按合同总价款的千分之一计算向甲方偿付逾期交货的违约金。 四、产品包装及保护： 1、电缆类产品及较长的橡塑线用铁木盘分类包装并用塑料薄膜或蛇 皮纸包扎，标示应清晰。包装物不回收。 2、每种规格电缆均按本合同要求分盘包装，每盘电缆中均不能出现接头，长度及直径均不得出现负公差。
3、乙方必须提供产品安装后详细的保护措施，并配合甲方进行监督 和保护，直至工程综合验收通过为止。 五、验收标准及到货交付： 1、乙方应严格按照国家规范、行业标准要求生产和检验，以确保甲 方所需产品的质量要求。甲 方提供的设计图纸、技术标准名称及质量要求，必要的技术方案也作为生产及交货验收的依据。 2、乙方应随货向甲方提供电缆的出厂合格证、检验报告、3c认证、厂家的生产许可证（复印 件）等相关质量证明和供方的营业执照副本（复印件）、税务登记证 （复印件），并加盖生产厂单 位公章（红章）。 3、乙方必须保证交货产品各项性能不得低于图纸设计标准及国家和 行业的质量标准。如在验货 过程中发现交货产品的品牌、规格、型号或质量不符合甲方所需产品 的要求或不符合国家相关标准 的，甲方有权拒收，并要求退货。乙方应承担因此而造成的一切经济损失。 4、乙方交付的电缆必须是全新的。电缆的封端应严密，不允许有接 头。多芯电缆要求分色，其 分色符合国家标准。电线电缆必须满足环保及行业安全要求。 5、乙方保证在运输中捆扎稳妥，保证产品不受摩擦损伤。对没有进
电力电缆施工合同 甲方：----------房地产开发有限公司 乙方：----------建设有限公司 按《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》，结合本工 程具体情况，双方达成如下协议： 一、工程名称：------------- 二、工程地点：----------- 三、工程内容：------------------- 四、承包内容：电力电缆--------施工 五、工程价款及支付：工程总价为---------，工程开始施工预付工程 总价款的20%为---------元，工程完成后付至总价款的70%。本 工程量按工程竣工后甲、乙双方验收后，按实际工程量结算。 六、工期：开始时间2011年--月---日，竣工时间2011年--月----日。 七、工程质量与施工安全：1、施工质量按国家标准和质量检验标准； 2、施工安全由乙方全面负责； 3、工程竣工后乙方按规定提供 完整的竣工技术资料交供电部门，组织验收； 一、甲乙双方权利及义务： 1、甲方向乙方提供施工图2套，负责组织由设计、监理、施工 单位参加的图纸会审和技术交底。 2、甲方负责按合同约定向乙方拨付工程款。 3、甲方负责协调施工现场外部的关系，协调监理和乙方的关系。 4、甲方负责检查、监督工程质量、工程进度、安全生产。对隐
蔽工程及各专业单项工程进行验收记录，办理施工中的设计 变更签证。 5、甲方组织工程综合验收和备案竣工验收，负责协调处理验收 中所出现的问题。 6、本合同签订后，乙方要向监理公司和甲方报上施工组织设计方 案，并按经批准的施工组织设计组织施工。 7、乙方进场使用的建筑材料一定要有合格证和检测报告，并经监 理和甲方现场验收，不合格的材料一律不准进场使用，如果乙 方使用劣质不合格产品及不合格材料甲方有权停止乙方此单 项工程的施工，另行委派其他单位施工，由此产生的经济损失 由乙方全部负责。 8、乙方搞好技术资料整理，技术资料要与现场施工做到同步、及 时、真实、准确完整系统。对隐蔽工程要及时通知监理和甲方代表进行验收，并填报隐蔽工程验收记录。无监理和甲方代表双方验收签字，不准进行下道工序施工。 9、该工程不允许转包、挂靠。如发现乙方有转包挂靠现象，甲方 有权终止本协议，所造成的一切责任由乙方全部承担。 10、落实质量保证体系和安全生产管理。严格质量管理，搞好安全 生产，接受监理公司和甲方的监督检查。如因乙方原因工程质量不合格，由乙方承担违约责任，除自费返工至合格外，再处以该工程价款10%的罚款。
2021电线电缆采购合同范本 合同编号： *** 出卖人：***电缆有限公司 签订地点：***开发区工地现场 买受人：**有限公司签订时间： 2004 年 9 月 24 日 第一条标的、数量、规格及技术要求：详见附件。合同总价为192.5014 万元，人民币金额（大写）： 壹佰玖拾贰万伍仟零壹拾肆元整。如供货过程中数量型号发生变更，货物的单价按让利后总价同比例下浮。 第二条质量标准：所供电缆必须符合国家标准，线径及长度均不得有负公差，需提供产品出厂合格 证和3C 认证。 第三条出卖人对质量负责的条件及期限：质保期为安装完成验收合格后18 个月。 第四条包装标准、包装物的供应与回收：包装必须确保货物运抵现场的完好无损。电缆盘由出卖 人及时回收，若有丢失买受人概不负责。 第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：无。 第六条合理损耗标准及计算方法：无。 第七条标的物所有权自买受人验收合格后时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物 属于出卖人所有。
第八条交（提）货方式、地点：按买受人的要求分批运至工地现场。交货时间为合同签订后10 天。 第九条运输方式及到达站（港）和费用负担：汽车运输，费用由出卖人承担。第十条检验标准、方法、地点及期限：按电缆国家标准、现行行业标准及出卖人提供的经买受人 确认的样品验收。 第十一条成套设备的安装与调试：无。 第十二条结算方式、时间及地点：合同签订后，货物运至现场，经验收合格后付至货物价款的60%； 安装完成、调试合格、验证文件齐全后付至货物价款的90% ；其余10％作为质量保证金，在质保期满后 14 天内付清（不计利息）。 第十三条担保方式（也可另立担保合同）：无。 第十四条本合同解除的条件：出卖人的供货质量、时间未按合同约定，买受人有权解除合同。 第十五条违约责任：出卖人未按合同约定供货，买受人在权对出卖人进行合同总价1%~5% 的罚款。 买受人未按合同付款，出卖人有权停止供货。 第十六条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协调解决；也可由 当地工商行政管理部门调解；协调或调解不成的，按下列第（一）种方式解决：（一）提交南京仲裁委员会仲裁；
篇一：电线、电缆工程施工合同 防护栏杆工程施工合同 甲方：宁夏巨峰房地产开发有限公司乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、合理和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，就友爱安置区一期单体楼号防护栏杆施工事项达成如下协议： 一、工程概况 1、工程名称：兴庆区康居友爱安置区一期17#、18#、19#、20#、21#、 2、工程内容：阳台、空调板防护栏杆及一层窗防盗栏工程（主要包括：下料、焊接、焊缝打磨、油漆、安装等）。 二、工程价款 1、单价：阳台防护栏杆 60 元/个；空调板栏杆 25 元/个；窗防盗栏元/个。 2、合同总价:结算时以实际施工具体楼号的实际数量据实结算。 三、工期：2009年 5月 8日— 2009年 6月30日。 四、承包方式：包工不包料（甲方只提供方管，辅材全部由乙方自理）。 五、付款方式 1、工程款以进度款的形式支付，乙方完成所有工程量的50%后甲方支付实际完成工程总价款的25%；完成所有工程量经验收合格，资料齐全后一月内，甲方支付到工程总价款的90%，其余10%的工程款在小区整体工程交工后半年内付清。 2、甲方付款时，乙方不出具由工程所在地税务部门开具的全额工程发票，甲方不扣税金。 六、甲乙双方责任 （一）甲方责任 1、对工程质量、进度、安全进行监督，协调施工现场各方关系。 2、负责提供施工用电电源。 3、组织竣工验收并办理各项工程验收接收手续。 （二）乙方责任 1、提供详细的施工方案一式三份，报甲方审核，经审核合格后交乙方严格按施工方案及图纸施工。乙方开工前，提交开工报告，由甲方工程负责人签证后开工。 2、严格按照图纸和国家及地方的各项技术要求、规范、规定进行工程施工，确保工程质量合格。 3、自行从总电源接通施工用电，并承担接通费用和用电电费。 4、严格按协议工期安排进度，保证工程按期完工。 5、在施工过程中，每道工序完工后首先进行自检，自检合格后通知甲方验收，并提供完整报验资料及验收报告，甲方技术人员依据国家有关验收规范进行验收。验收合格，甲方技术人员在验收记录上签字或盖章，乙方继续施工。验收不合格，乙方在甲方限定的期限内返工后重新验收。 6、乙方编制工程质量控制资料、安全资料和功能检验资料等所有工程技术资料。 7、乙方负责保护已完工成品，如有损坏，由乙方负责修复。 8、乙方负责因施工造成的返工或维修。 9、乙方必须积极配合土建施工，接受甲方和土建施工单位的统一管理。乙方如不服从甲方或土建施工单位的统一管理，甲方有权单方解除协议。 七、违约 1、乙方超过协议约定的开工日期三日还不开工者，甲方有权单方终止协议。乙方工期每逾期一天承担协议总价5‰的违约金，乙方连续延误三天工期，甲方有权单方解除协议。因甲方
电线电缆购销合同 需方： 签订地点： 签订时间：年月日 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就的电线电缆购销事项协商一致，订立本合同。 第一条合同概况 1、工程名称：
第八条交（提）货方式、地点及时间：按需方的要求按时运至工地现场，并且将货物卸至需方指定的地点。交货时间为合同签订后天（如有变化，以需方指定材料员的书面通知为准）。 第九条运输方式及到达站（港）和费用负担：汽车运输，运输过程中所有费用由供方承担。 第十条检验标准、验收方法 1、供方产品进场时必须由需方签字确认后，方可作为结算的依据。 2、按电线电缆现行的国家标准、行业标准及供方提供的经需方确认的样品验收。外观质量可当场检验,内在质量,需送有资质检测机构检测,以检测结果为验收依据。 第十一条成套设备的安装与调试：无。 第十二条付款方式 1、合同签订后，天内需方支付合同金额的 %（即人民币：元）作为定金；货物运至工地现场，经验收合格后20天内付清所有货物价款。 2、供方供应的货物按需方指定的地点进场并对外观质量验收合格后付至合同价款的85﹪，供方在收到货款后5天内开具等额合法的税务发票给需方，否则需方有权拒绝支付任何款项，且供方承担违约责任并按未开发票货款的10%支付违约金。 3、供方供应的货物须经当地有资质的检测机构检测合格后20天内付清所有货物价款。 第十三条本合同解除的条件：供方的供货质量、时间未符合合同约定，需方有权解除合同,并追究供方的违约责任。 第十四条违约责任 1、供方未按合同约定供货，每超过一天按所供产品金额的万分之四赔偿给需方；超过5天不能交货的，供方应按合同总价的5%赔偿给需方，需方有权解除合同。 2、需方未按合同约定付款，供方有权停止供货，并按实际所欠货款每天赔偿万分之四给供方。 第十五条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，若双方无法协商一致，可向合同签订地人民法院提起诉讼。 第十六条本合同壹式肆份，供方壹份，需方叁份，本合同自双方签订之日起
电线电缆采购合同协议书范本_完整版 编号：_____________电线电缆采购合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
购货单位：（以下简称甲方） 供货单位：（以下简称乙方） 签订日期：签订地点： 为明确甲乙双方的责任及权利，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、所需产品的国家质量验收标准及其它相关法律、法规、技术规范，本着公平、公正、互惠、互利的原则，经甲乙双方充分并友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一部分、材料需求概况 1、工程名称： 2、交货地点：
第二部分、产品的质量标准及相关说明： 1、乙方应严格按照国家规范、行业标准要求生产或检验，以确保甲方所需产品的质量要求。乙方应在供货的同时向甲方提供电线电缆的出厂合格证、出厂检验报告、生产许可证等相关质量证明。如在验货过程中，发现交货产品的品牌、规格、型号或质量不符合甲方所需产品的要求或不符合国家相关标准的，甲方有权拒收。若甲方提出退货要求，则乙方应负责立即更换，并承担因此而造成的一切经济损失。甲方有权从应支付给乙方的货款中直接扣除。 2、乙方所供电线电缆必须满足环保及行业安全要求。 第三部分、产品的交货方式： 1、交货方法：甲方将提前3天通知乙方进行交货，双方在有关人员的见证下验收交接。装卸费、运输费及运杂费等由乙方承担。乙方需按甲方指定的地点和方式进行卸货。现场卸货由乙方人员负责。如到货地点与甲方要求不符合所发生的二次运输费用由乙方承担，并承担因此所引起的一切经济损失。 2、甲方如提出所购电缆需用铁木盘装载，则由乙方负责借用，其中所发生的费用由乙方承担。甲方在使用完后会及时通知乙方收回，在使用期间由甲方负责保管。 3、乙方现场交货负责人： 第四部分、结算方式及付款方式： 乙方所供价格已包含（但不限于）甲方的运输费、卸车费、税金等各种款项在内的价格。结算时以实际供货数量结算，按深圳所提供的现行铜价元/吨作为依据，铜价浮动在3％之内的，按原合同价执行，浮动比超过3％的部分，则甲、乙双方按5：5分摊。产品全部到达现场并验收合格后支付合同价款的％，余款％作为质量保证金（无息），如无质量异议，在工程竣工后月内结清。 乙方在要求取得材料款时应提供符合合同内容、税务机关认可的发票，发票所示金额应为当期支付的材料款，发票不符合要求时，甲方有权不予支付。 第五部分、乙方的违约责任
电缆敷设施工合同 甲方：交通银行股份有限公司河南省分行 乙方：郑州联发建筑工程有限公司 依据《中华人民共和国合同法》和国家工商行政管理局建设部颁发的《建筑工程施工条例》结合本工程具体情况，为明确双方的权利、义务和责任，便于合同的实施，经双方协商一致，达成以下协议，已兹共同遵守。 一、项目概况： 1、项目名称：交行发电机输送电缆敷设 2、项目内容及施工范围：本项目要求首先将一段给食堂操作间供电的240 电缆设备拆除后重新安装到发电机房然后再接到分行大楼配电房，以加大电缆的输送能力，然后再加装一路分行大楼配电房到食堂操作间大约250米左右的150电缆设备。施工内容涉及电缆沟开挖，桥架排布安装，电缆敷设及转接，路面恢复，电缆熔接，调试，竣工资料提交等。 3、合同总造价：本项目总造价为215000元（大写：贰拾壹万五千元整） 二、承建方式： 1、本项目采用包工包料，一次包死方式，在方案没有改变的情况下，总 造价不发生任何变化。 2、乙方负责电缆设备、桥架施工工具，工具耗材及辅助材料等材料的采 购及施工安装，甲方只负责现场协调监督及验收。 三、施工工期： 本项目工期为日历天数15 天，现场满足施工条件、设备到场乙方进入工地施工之日起算，因乙方原因影响工期，工期不得顺延。 四、工程款支付： 合同签字生效后，设备运抵现场经甲方验收后5日内甲方支付合同总价款的40%（86000元）；工程竣工经甲方验收合格、在乙方提供国家税
务部门正规发票后。甲方以转账方式支付乙方合同总价款的55%，余下的5%作为保证金，一年后质保合格，经甲方有权签字人签字确认后，一周内付清。 五、质量要求及验收： 1、乙方应严格按照国家所制定的相关电力安装施工规范及设计要求进行 施工安装，并随时接受甲方对工程质量的检查和监督，如质量不符合要求，应及时返工，并承担返工费用。 2、项目所用设备及材料的质量必须为符合国家标准及设计要求的正规 厂家产品， 3、安装质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件，并保证 安装后达到甲方安全正常使用验收要求。如因所供设备、材料及安装不合格等因素所造成的损失，全部由乙方负责。 六、质保期： 该项目自竣工验收合格之日起质保期为壹年。 七、经济责任 1．乙方进场前，甲方提供现场施工条件，配合乙方施工并协调好现场各方关系。 2．自施工开始后，乙方不得对双方最终确认的设计做重大变动。根据现场实际情况需要进行变更时应征得甲方同意。 3．如发生变更，乙方须及时以书面形式向甲方提出更改意见，与甲方代表进行协商，甲方代表应在2日内给予明确答复。乙方没有得到甲方答复，不得进行更改。因甲方原因造成变更时应适当增加工程造价和工期给予相应顺延。 4．在施工期内，如遇不可抗拒的自然灾害造成工程损失由双方各自承担各自损失。 5．乙方应文明施工、安全生产，服从甲方现场指挥，在施工中因乙方原
电缆沟施工合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：(以下简称乙方) 经双方共同协商，本着平等互利的原则，甲方将电缆沟的工程交由乙方施工。遵照国家的有关规定要求签订本协议，以明确双方的权利和义务，并相互配合、共同遵守。 一、工程名称：电缆沟工程（以下简称电缆沟工程） 二、工程地点： 三、承包方式：包工包料，全长约800米。 四、工期：协议工期天，遇雨、雪天等，人为不可抗拒因素，工期顺延；开工日期：2013年月日；竣工日期：2013年月日； 五、工程质量：按照国家现行的有关技术规范进行施工，工程质量为合格。乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸或施工说明等标准进行施工。乙方必须接受甲方现场工程师监督，接受整改意见。 六、工程价款：结合本工程，经双方共同协商：场地平整、、沟槽开挖、清理运至指定地点，沟底整平夯实、电缆沟及工作井、电缆沟墙体砌筑、局部砂浆抹灰、沟盖板及沟内设施安装（不包括电缆），等工程所有相关费用。包死价为每延米元（含税）；工程竣工验收后据实结算。过引岗渠部分、电缆井及电缆井盖板根据现场实际情况再进行决算。由于现场地势情况复杂，为达到施工要求需要清理、平整场地，此费用按现场实际发生台班计量。
七、工程款的支付：1、工程完成一半时，拨付工程款的40%，全面完成经甲方及相关部门验收合格后，在10个工作日内付至总工程款95%；暂扣5%作为工程质保金，质保期为1年。质保金在质保期满后1月内付清。2、质保期自竣工验收手续签字的日期起算。在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修。其保修期限为一年。3、工程款采用支票方式支付。 八、甲、乙双方的责任： （一）甲方责任 1、负责场地的三通一平，以利于乙方施工。 2、负责施工过程中的外部协调。 3、负责施工过程中的技术要求。 4、负责按时支付乙方工程款。 5、甲方所有变更签证以书面形式通知乙方，并有甲方经理和现场工程师共同签字，口头指令无效。 （二）乙方责任 1、负责按照设计图纸及甲方的要求施工，保证电缆沟工程质量。工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。 2、乙方若未能按期完工，每拖延工期一天罚1000元。 3、乙方施工过程中必须服从甲方工程技术人员的统一指挥调度，科学合理有序地组织施工，严格遵守施工操作规格，并制订切实有效的安全施工措施，做到安全生产、文明施工。若因乙方引起的质量问题及发生人身安全等大小事故，一切责任和经济补偿均由乙方负责。
电缆采购合同范本 合同编号：＿＿＿ 立合同人：＿＿（需方）（以下简称甲方） ＿＿＿＿＿＿＿（供方）（以下简称乙方） 经协商同意，根据中华人民共和国经济法的规定，订立合同如下： 第一条甲方向乙方订货总值为人民币＿＿元。其产品名称、规格、质量（技术指标）、单价、总价等如表所列 第二条产品包装规格及费用＿＿＿＿＿＿＿ 第三条验收方法＿＿＿＿＿＿ ┌—————┬—————┬——————┬————┬————┬—————┐ │材料名称及│规格(毫米)│ 质量标准或│计量单位│单价(元)│ 合计(元) │ │ 花色│ 及型号│ 技术指标│ │ │ │ ├—————┼—————┼——————┼————┼————┼—————┤ │ │ │ │ │ │ │├—————┼—————┼——————┼————┼————┼—
————┤ │ │ │ │ │ │ │ ├—————┼—————┼——————┼————┼————┼—————┤ │ │ │ │ │ │ │ └—————┴—————┴——————┴————┴————┴—————┘ 第四条货款及费用等付款及结算办法＿＿＿＿＿＿ 第五条交货规定 1．交货方式：＿＿＿＿＿＿ 2．交货地点：＿＿＿＿＿＿ 3．交货日期：＿＿＿＿＿＿ 4．运输费：＿＿＿＿＿＿＿ 第六条经济责任 （一）乙方应负的经济责任 1．产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。 2．乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 电缆沟工程施工合同(合同示范 文本) The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.
电缆沟工程施工合同(合同示范文本) 甲方：______________身份证号码：________________ 乙方：______________身份证号码：________________ 为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任和权利，按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规之规定，结合工程具体情况，经甲乙双方协商一致，同意订立本合同并严格遵守履行。 1.工程名称：________________ 2.质量等级 乙方必须按甲要求和有关操作规程、技术规程、技术规范施工；要求开挖的电缆沟宽度为____cm，深度为____cm以上。严格按照有关工程质量标准、工程质量控制标准、工程评定标准、工程质量检验评定统一标准、施工质量验收统一标准、工程质量检验评定标准进行检验评定；工程质量必须达到有关标准的合格等级。
3.合同价款： 3.1合同造价定为开挖电缆沟和土方回填总共每米________人民币。 3.2签约后，按照本合同约定的计价标准执行，无论任何价格上涨或其他任何原因，双方均不做任何调整。 4.工程结算： 4.1电缆沟的长度以甲方指定的实际有用长度计算。 4.2电缆沟全部开挖完成后，付全部开挖完成后总工程款的50%工程费用，待电缆敷设后，所有电缆沟回填完成以后将所有工程款结清。 5.进度计划：乙方于____________开始施工，甲方在敷设电缆的同时，乙方必须配合甲方及时做好土方回填工作，否则造成的一切损失有乙方负责。 6.乙方必须遵守《中华人民共和国安全生产法》，按照国家和有关行业的规程、规范、规则、要求、方法及中华人民共和国国家标准《建筑施工安全检查标准》jgj59-99和甲方安全生产管理制度等
编号：_____________电线电缆购销合同 供方：___________________________ 需方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
供方： 需方： 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就电线电缆购销事项协商一致，订立本合同。 第一条供方向需方提供下列全新电线电缆： 单价执行；2、尺长度的产品必须是尺，此报价含3%发票税金。 第二条质量标准：供方所供电线电缆必须符合国家标准，线径长度均不得有负公差，需提供产品的出厂合格证，检测报告。 第三条供方对质量负责的条件及期限：质保期为安装完成验收合格后个月。 第四条包装标准、包装物的供应与回收：包装必须确保货物运抵现场时完好无损，电缆盘由需方使用完后通知供方及时回收。 第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应方法：
第六条合理损耗标准及计算方法： 第七条交（提）货方式、地点及时间：按需方的要求按时运至工地现场，并且将货物卸至需方指定的地点，交货时间为合同签订后七天（如有变化，以需方指定材料员的书面通知为准）。 第八条检验标准、验收方法： 1、供方产品进场时必须由需方指定材料员验收并开具收条，经双方签字确认后，方可作为结算的依据。 2、按电线电缆现有的国家标准，行业标准及供方提供的经需方确认的样品验收。 第九条结算方式： 合同签订后七天内，需方以银行转账的方式一次性将货款付清。 第十条本合同解除的条件：供方的供货质量、时间未符合合同约定，需方有权解除合同，并追究供方的违约责任。 第十一条违约责任： 1、供方未按合同约定供货，每超过一天按所供产品金额的万分之四赔偿给需方；超过5天不能交货的，供方应按合同总价的5%赔偿给需方，需方有权解除合同。 2、需方未按合同约定付款，供方有权停止供货，并按实际所欠货款每天赔偿万分之四给供方。 第十二条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解
电线电缆供货合同范本 合同编号： 出卖人：***电缆有限公司 签订地点：***开发区工地现场 买受人：**有限公司 签订时间： 20xx年月日 第一条：壹佰玖拾贰万伍仟零壹拾肆元整。如供货过程中数量型号发生变更，货物的单价按让利后总价同比例下浮。 第二条质量标准：所供电缆必须符合国家标准，线径及长度均不得有负公差，需提供产品出厂合格证和3c 认证。 第三条出卖人对质量负责的条件及期限：质保期为安装完成验收合格后18 个月。 第四条包装标准、包装物的供应与回收：包装必须确保货物运抵现场的完好无损。电缆盘由出卖人及时回收，若有丢失买受人概不负责。 第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：无。 第六条合理损耗标准及计算方法：无。 第七条标的物所有权自买受人验收合格后时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于出卖人所有。 第八条交（提）货方式、地点：按买受人的要求分批运至工地现场。交货时间为合同签订后10 天。 第九条运输方式及到达站（港）和费用负担：汽车运输，费用由出卖人承担。 第十条检验标准、方法、地点及期限：按电缆国家标准、现行行业标准及出卖人提供的经买受人确认的样品验收。 第十一条成套设备的安装与调试：无。
第十二条结算方式、时间及地点：合同签订后，货物运至现场，经验收合格后付至货物价款的60%；安装完成、调试合格、验证文件齐全后付至货物价款的90% ；其余10％作为质量保证金，在质保期满后14 天内付清（不计利息）。 第十三条担保方式（也可另立担保合同）：无。 第十四条本合同解除的条件：出卖人的供货质量、时间未按合同约定，买受人有权解除合同。 第十五条违约责任：出卖人未按合同约定供货，买受人在权对出卖人进行合同总价1%~5% 的罚款。买受人未按合同付款，出卖人有权停止供货。 第十六条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协调解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协调或调解不成的，按下列第（一）种方式解决：（一）提交南京仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。 第十七条本合同自双方签订之日起生效。 第十八条其他约定事项： 1、电缆进场后按国家相关标准进行检测，检测费用由出卖人承担。 2、供货数量为暂定量，具体量以买受人在施工过程中的要求为准，最终按实结算。出卖人投标报价中已包含由此发生的运输费用。 3、货物单价为固定单价，不因任何原因而调整。 4、出卖人提供的电缆是全新的未使用过的。电缆不允许有接头。电缆应持有国家归口管理部门核发的生产许可证，并有南京市、江宁区等相关政府进网许可证。 5、出卖人应负责指导电缆安装、敷设、试验等技术服务工作。 6、多芯电缆要求分色，其分色按国家标准(黄、绿、红、蓝、黑)双色。 7、电缆的封端应严密。 8、出卖人生产货物时以每号建筑为单位，不可将同种型号规格的电缆合为一根。 9、货物运至现场后，出卖人负责免费将货物卸至买受人指定的地点。 10、招标文件、投标文件、对投标文件的书面澄清等均作为合同附件，是合同不可缺少的一部分。 出卖人买受人鉴（公）证意见： 出卖人（章）：买受人（章）：
电缆安装合同范本 电缆安装合同 施 工 分 包 合 同 承包人（全称）: 分包人（全称）: 二O 一一年十一月二十三日 电缆 安装工程施工分包合同 承包人（全称）: 分包人（全称）: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关 法律、行政法规，承、分包人遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于简称为“发包人” ）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同承包人和分包人双方就该0.38KV 室外电缆安装工程（以下称为“分包工程” 事项经协商达成一致，特签订本合同。 一、工程概况 工程名称: 室外电缆安装工程 工程地点: 分院施工现场（以下 ）， ）施
工程承包范围: 0.38KV 室外电缆安装（包工及主材、辅材、包机械、包安全文明施工、包质量、包验收通过）。 二、合同价款 本分包工程总价元（大写:）明细见附件一。（此价款为暂定价，最终以发包人审定价格和承包人实际验收工程数量为准，本价款含税金并包含15%总包管理费，承包人在每次付款时相应扣除。） 三、工期 年 日竣工; 合同工期总日历天数为: 40 天。 四、工程质量标准 本分包工程质量应达到设计图纸、技术规范和国家及湖北省与武汉市施工验收规范标 准，并符合承包人IS09001 质量保证体系的要求。 五、合同价款的支付本合同签订后，待分包人安装完毕且承包人在从发包人处得到相应的工程进度款10 日内支付暂定价的60%;工程完工且承包人通电后，在承包人从发包人处得到相应的工程进度款后付至暂定价的75%;在该项工程经发包人审计并确定最终决算价款后，在承包人从发包人处得到相应的工程进度款后10 日内付至最终决算价款的95%;余款作为质量保修金，在工程验收合格一年后十 五天内一次性支付。另外，每次付款时分包人必须提供合法发票，并配合承包人财务部门办理相关手续。 六、承包人责任 1、承包人指派现场代表，对工程质量、进度等进行监督检查; 2、提供必要的施工现场条件，做好与各个施工单位的协调工作;
编号：HT-20210153 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 电缆沟工程承包合同书样本 Promises resulting from either express or an implied agreement can be enforced.
[标签: titlecontent] 合同编号：_____________ 甲方(发包人)：_________乙方(承包人)：______________ 法定代表人：_____________法定代表人：________________ 联系电话：_______________联系电话：__________________ 鉴于甲方与建设单位签订了工程建设总包合同，其中包括电缆沟施工项目需要专业施工分包人完成;鉴于乙方系具有施工资质的工程建设单位，愿意依照招标文件所规定的质量要求分包电缆沟施工项目并完成;为了按期完成合同段工程，经双方协商，在遵守总合同的基础上，根据《中华人民共和国合同法》和建设工程法律法规中的有关规定，由乙方承包本工程工程项目。为明确双方的权利、义务，特签订本合同，以共同遵守。 一、工程概况及承包内容 1.1工程名称及概况：工程名称：____________概况：____________ 1.2合同形式：____________________________ 1.3工程范围内全部电缆沟工程，包括：电缆沟施工：沟底整平夯实、垫层(砂砾、碎石垫层夯实)，钢筋( 包括电缆沟盖板钢筋、墙帽