建设工程施工三方协议书
适用于门窗、涂料、保温等甲方直接分包
建设方：___________________________________________
总包方: ____________________________________________
分包方：___________________________________________
为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。
—、工程概况 : ____________________________________________________________________________
二、承包方式：________________________
三、合同工期
合同总工期为 ________ 日历天，各分段工期分别如下：________________________________________
四、工程造价及工程款支付
本工程采用综合单价结算，合同造价暂定：人民币___________________ 元整，由建设方支付。本
工程不设预付款。保留金的5%质量保修期____________ 个月，待保修期满后14个工作日内支付。
工程款支付节点按如下约定进行中间工程款支付： ___________________________________
五、三方责任、权力与义务
1、建设方责任
1）、负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2）、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
2、总包方的工作
1）、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理（不含质量、技术、进度）、服务、配合、协调工作。
2）、负责现场临时水电的统一管理。
3）、在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4）、对分包单位工程款支付，有签字权；参与对分包单位已完成合格工程量的确认。
5、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
3、分包方的工作
1）、参加建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。
2）、有完善工程管理机构，并将本项目主要项目负责人、技术负责人、施工员名单和联系
电话号码，在进场后7个日历天内，报送监理、建设方和总包方。
2）、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3 ）、遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方和建设方的管理，做好分包范围内的
现场文明施工，卫生清理工作。
4）、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5）、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，隐蔽验收须同时申请建设单位和总包单位参加，并提供满足专项验收要求的所有技术资料。
6）、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。
7）、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8）、负责对已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。
9）、按照规范及当地市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料（包括竣工所需要的资料）及时、完整的提供给总包，并对资料的正确性、完整性、
真实性、可靠性负责。
六、界面界定和工序交接验收约定
1、界面界定：____________________________________________________________________________
2、工序交接验收：总包单位 _______ 部位施工完毕后，由建设方和分包单位对前道工序（总包单位施工的部分）进行交接验收，三方验收合格并签字后，分包单位进行施工。
七、工程质量要求和技术标准
1.分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
2.任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工
程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部责任。
八、合同价款调整
本合同采用全费用单价合同，只有在建设方要求进行工艺或材料改变时单价允许调整，分包方在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经建设单位确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变
更合同价款；（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；
（3）
合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经建设方确认后执行。承包人在双方确定变更后14天内不向建设方提出变更工程价款报告时，视为该项变更
不涉及合同价款的变更。
九、风险约定
1分包单位材料涨价及政策性文件调整，由分包方承担，单价不予调整；
2、不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆
炸、火灾，以及超过12级以上台风时才予工期才予以顺延，费用由各方各自承担。
十、工程验收及结算
工程具备竣工验收条件，分包方按国家工程竣工验收有关规定，向建设方提供完整竣工资
料及竣工验收报告。双方约定由分包人提供竣工资料____________ 套。总包方在接到分包方竣工验收
申请后，及时组织建设方和其他相关单位参加竣工验收。
工程竣工验收后，并承包单位与分包单位来往帐目结清后，按我公司规定表格，先由总包
方签署意见后，再报送建设方进行审批和结算。
十^一、违约责任：
1、分包单位不配合总包管理，不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。
2、分包单位造成总包单位现场设施：临时道路、场地、水电管线的损坏，分包方应按照
损坏的实际损失如数进行赔偿。
3、分包单位提供总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够，总包方有权退回或拒绝
收集。分包方确保桩基工程的验收合格。
4、总包单位对分包单位质量进行全面管理，如造成质量问题和质量事故，总包方负连带
责任；
5、在保修期内如分包方未按双方约定的时间完成保修工作，建设方或总包方可自行派人
进行维修，其维修费用按实际发生额度的 1.5倍金额，单方有权直接从质量保修金中扣除；
6、工期违约约定：_________________________________________________________________________
十二、其它约定
分包单位使用总包单位材料、机械、临时水电费及其它费用三方友好协商如下（包括支付
方式）：
十三、质量保修
承包人应按法律、行政法规和国家关于工程质量保修的在关规定, 程在质量
保修期内承担质量保修责任。
在质量保修期内，发生质量问题，分包方在接到总包方或建设方
管理单位）通知（包括电话通知）后 _________ 小时内，分包方派人进行及时维修。完成时间另行
约定。质量保修金支付：在保修期满后，经物业公司出具质量保修证明，由建设方进行支付。 十四、 文明施工与安全
1文明施工
（1） 分包方应严格按总包方的规定组织施工。分包方应设专职环境、文明施工管理员和
专职班组负责现场文明施工工作；
（2） 现场材料应按照总包方的施工平面布置图指定的位置整齐堆放，分包方需做到每日
工完场清，并负责自身的施工垃圾的清运、消纳；且分包方使用的生活设施应保持整洁和卫
生；
（3） 分包方应严格执行环境保护规定，防止并消除对大气环境、水的污染以及施工噪音
的扰民；
（4） 本工程的施工时间将受市政府相关规定的限制。分包方在正常施工时间外的任何工
作时间将要遵守现有法律规定的限制；
（5） 分包方应安排专人负责现场安全文明管理，负责本单位施工现场的安全文明施工；
（6） 如分包方未服从总包方的文明施工要求，由此引起的违约责任均由分包方承担。
2、安全生产。本协议分包方为建设方直接分包方，因分包方原因导致的任何安全事故总
包方不承担任何责任，由分包方承担所有的经济责任与法律责任；
（1）分包方须是具有独立承担民事责任能力的法人，或出具上级主管单位（法人单位）
的委托书。分包方必须是具备本分包工程的施工资质要求的分包单位，凡分包方故意隐瞒其 施工资质致使分包工程的施工单位的资质等级与总包方、建设方及市政府的要求不符，均视 为分包方违约，由此造成的违约责任均由分包方承担；
（2） 分包方熟悉并能自觉遵守执行建设部的《建设工程施工现场管理规定》 、《施工现场 对交付发包人使用的工
（包括建设方委托的物业
临时用电安全技术规范》及其它国家和政府（含地方政府）、行政主管部门颁布实施的有关安
全生产的法律、法规及各项规定。积极参加各种能促进安全生产的活动；
（3）分包方必须配备现场专职安全员，负责本单位施工现场的安全生产工作；
（4）分包方必须尊重并服从总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按合同有关条款加强自身管理，履行分包方责任；
（5）分包方应给所属职工提供必须的和有效的安全用品，如：安全帽、安全带等，若必要时还须配戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等其他的个人人身防护设备；
（6）分包方自带的各类施工机械设备，必须是国家正规厂家的产品，且机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠；
（7）分包方必须按照国家规定为本单位的施工管理人员及作业人员办理意外伤害保险。
（8）分包方必须按国家、市的有关法规、条例规定组织人员进行施工，凡进入施工现场
的人员必须证件齐全，禁止私招乱雇，禁止使用离退休人员及未满18周岁的童年工，进场人
员到总包方安全部门办理统一的胸卡（自带照片），必须统一着装及戴全帽、挂全带。
（9）分包方必须配备本单位施工所需的足够数量的灭火器材，并保证完好有效。
3、消防保卫：
（1）分包方必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部、当地政府主管部门颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定。分包方应严格按总包方消防保卫制度及总包方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受总包方的安全检查；对总包方所签发的隐患整改通知，分包方在总包方指定的期限内立即整改完毕，逾期不改或整改不符合总包方的要求，总包方有权按规定对分包方进行经济处罚；
（2）凡由于分包方管理及自身防范措施不力或分包方工人责任造成的案件、火灾、交通事故（含施工现场内）等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任及事故善后处理由分包方独自承担，因此给总包方造成的经济损失由分包方负责赔偿，总包方可对其进行经济处罚。
十五、现场协调会议
本工程质量要求高，并且分包单位较多，为了协调好工作，每周________ 在总包方现场项
目部开一次现场协调会，各分包商本项目负责人及具体施工负责人必须按时到会。无故不来或迟到者，将进行罚款处理，如因不参加会议而影响现场施工的，责任自负；建设方及设计
单位尽量一同参加，解决施工中存在的问题。如果每周一次的协调会无法满足施工需要，总
包方根据实际情况安排增加协调会，届时临时通知各分包单位。
无论建设方、总包方、设计方召集的与分包方承包范围有关的会议，分包方应按时参加并
及时解决施工中所发生的问题，否则，因分包方未能按时参加会议或未能及时解决施工中所
发生的问题导致的任何损失均由分包方自行承担。
十五、合同终止和解除
有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：（1）因不可抗力致使合同无法履行；（2）因一方违约（包括因建设方或总包方原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。
（3）
如因分包方原因造成工期延误（在分项节点工期，延误20%^上时），或质量明显达不到合同
约定标准，或从迹象表明分包方已无力再完成本工程内容时，建设方有权单方终止协议，并保留追诉权。结算按已完成合格工程量造价的___________________________ %进行结算。
十六、合同争议解决
当任何两方在履行合同时发生合同争议时，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议：
向有管辖权的人民法院起诉。
本协议一式六份，正副本各三份，建设、总包、分包方各执两份，每份具有同等法律
效力，自三方签字盖章之日起生效。
建设方（签章）总包方（签章）分包方（签章）法人代表（或授权委托人）签署: 法人代表（或授权委托人）签署: 法人代表（或授权委托人）签署:
******工程外墙保温工程施工合同三方协议 发包人：*****置业有限公司（以下简称“甲方”） 承包人：*****集团有限公司（以下简称“乙方”） 分包商：*****建设有限公司（以下简称“丙方”） 由甲方投资建设乙方总承包施工的工程，外墙保温分项工程由甲方直接委托丙方负责施工，为保证本工程的施工进度、施工质量和安全、现场文明施工、工程资料等达到甲方和乙方的要求，甲、乙、丙三方经友好协商，一致达成如下协议，三方共同遵守执行： 1、丙方进场施工前3日必须向乙方缴纳5000 元（大写：伍仟圆）保证金，若丙方在施工进度、质量、安全、文明施工等方面均未影响乙方施工并达到甲方和乙方的要求，乙方在本工程竣工、验收合格并在丙方提交所有合格的竣工资料后15天内将保证金无息退还，如乙方未能按时退还保证金，甲方有权在乙方工程进度款中直接扣划给丙方。 2、丙方承诺如若丙方拖欠工人工资，则丙方同意用其向政府主管部门缴纳的100万元工人工资保证金支付，不足部分由甲方在支付其丙方工程款中直接扣除用于优先支付工人工资。 3、丙方现场施工人员进场必须佩戴胸卡且须持证上岗。进场时丙方必须将进场人员的姓名、身份证复印件、暂住证复印件、上岗证复印件交乙方备案，同时丙方必须按照青岛西海岸新区住房和城乡建设局的要求办理上岗证，费用自理。乙方将不定期抽查丙方上岗证情况，抽查如不合格，处罚5000元/次，如因上岗证及资料整理存在问题导致乙方遭受上级主管部门处罚、扣分等情况，上级主管部门罚款由乙方承担，扣分由丙方承担10000元/分的金额，并另行承担乙方每次对丙方罚款10000元，同时乙方有权要求丙方停工整改，待合格后再复工。 4、丙方进场后一切活动必须服从乙方的统一管理，并严格遵守乙方企业内部的各种规章制度，如乙方发现丙方施工过程中出现进度、质量、安全、文明施工不能满足要求或丙方存在违法乱纪现象时，乙方将按乙方公司内部规章制度（见乙方现场项目部交底）对丙方予以处罚，罚金从丙方保证金中扣除（罚款单抄送甲方和监理）。如因丙方原因，政府主管部门、甲方、监理方
三方协议书范本 三方协议书范本【1】 甲方： 法定代表人：传真： 地址：邮编： 乙方： 负责人：传真： 地址：邮编： 丙方：联想移动通信科技有限公司 法定代表人： 地址： 甲、乙、丙三方本着自愿、公平、诚实信用的原则,经充分协商达成如下协议： 1、根据甲、丙双方签订的《联想手机合作协议XXX产品政策条款》(包含甲、丙双方所签全部产品合作协议)，乙方愿意为甲方和丙方之间的付款订货和货款结算提供服务，接受甲方申请开出以丙方为收款人的银行承兑汇票,甲方在乙方开立结算帐户,帐号：，甲方所有销售款项均应通过该帐户结算。 2、本协议书经甲、乙、丙三方签章生效后,甲方签发经乙方承兑并由乙方寄出的银行承兑汇票(乙方对该银行承兑汇票的真实性负责)，丙方收票后向乙方开出相应金额的《商品金额证明书》(见附件
二)并加盖公章和预留授权人签名(预留印鉴和预留授权人签名见附件一),然后将该《商品金额证明书》原件邮寄给乙方，乙方以此作为向丙方签发《提货通知书》(附件三)的依据;或者丙方将该《商品金额证明书》传真给乙方. 同时从指定邮址(见附件一)发电子邮件通知乙方对该传真件内容进行确认，随后仍应将该《商品金额证明书》原件邮寄给乙方，乙方经核对该传真件与电子邮件内容一致后，可以先以该传真件和电子邮件通知(二者缺一不可)作为向丙方签发《提货通知书》(附件三)的依据，丙方必须保证乙方收到的《商品金额证明书》传真件与原件内容一致。 《商品金额证明书》为丙方向乙方签发的不可撤销的提货权凭证,原件交由乙方占管。 3、甲方每次申请开出收款人为丙方的银行承兑汇票时，承兑保证 金的交存可选择如下几种方式之一(以打√为准)： 甲方按乙方的要求提供乙方认可的担保方式。 甲方交存不低于银行承兑汇票金额的%的承兑保证金。 甲方交存不低于银行承兑汇票金额的%的承兑保证金，在每次提货时追加至相当于每次提货金额%的保证金。 4、在该协议项下签发的银行承兑汇票额度内，甲方每次提货应提前一天向乙方和丙方提出申请，乙方据此审签同意发货的《提货通知书》,并将该《提货通知书》原件邮寄给丙方，丙方以此作为向甲方发货的依据，或者乙方先将该《提货通知书》传真给丙方.
工程编号： 合同编号： 工程 专业分包三方协议 工程名称：__________________________________ 工程地点：__________________________________ 发包人：___________________________________ 总承包人：__________________________________ 分包人：___________________________________ 签约地点：__________________________________
工程 分包三方协议 发包人：（以下简称：甲方） 总承包人：（以下简称：乙方） 分包人：（以下简称：丙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确各方责任，保障各方的权益义务，建设、总包、分包三方就工程，经友好协商达成一致签订本协议。 一、工程概况： 1、工程名称：； 2、工程地点：； 3、工程内容：； 二、承包方式及范围： 1、本基坑支护工程承包方式：丙方承包范围内合同总价包干方式。
按建筑设计有限公司提供的基坑支护设计图纸，完成该基坑支护施工任务，主要承包范围包施工图设计、包施工图审图、备案、论证，包工包料、包基坑支护安全、包基坑所有施工人员的安全、包机械、包质量、包工期、包安全文明施工、包市场风险、包验收合格、包税金、包规费、包水费、包电费、包括使用总包施工单位的设施费和不见预算费用、实行总价包干的方式承包。施工图纸设计由丙方负责委托有设计资质的单位完成。 2、丙方承包范围：本工程的基坑支护施工图所包含的搅拌桩、单管旋喷桩、钢管锚杆、挂网喷锚、水沟、集水井、安全护栏等项目的施工、编制施工方案和验收所需资料及验收工作。不含基础土方开挖及基坑底土方换填，不含基坑抽排水（基坑底水沟未作之前抽水由丙方负责，基坑底水沟全部做完成后由乙方抽水）。 三、合同价款及支付方式： 1、丙方分包基础基坑支护工程的合同总价包干价（含税）：人民币0000、00万元（大写:人民币万整），由甲方直接转帐支付给丙方，丙方直接向甲方出具国家规定的正规发票。 2、本支护工程合同价款含丙方应交的税费（并向甲方提供正规发票），不包括乙方的总包配合服务费在内。 3、总包配合服务费：本项工程的配套费由甲方支付：即含税人民币0000、00元×00％
技术合作三方协议书格式 甲方：________煤电开发有限公司 乙方：_________________________ 甲乙双方授权合作方在其互联网站上转载对方网站上的相关信息，该信息将由双方协 商同意后方可引用(具体合作项目另签协议)。 设计院：____________设计研究院 ____________煤电开发有限公司（以下简称甲方）经招标委托_________________公 司（以下简称乙方）为甲方设计制造__________矿井设备。____________矿井由 ____________设计院（以下简称设计院）设计。经甲方、乙方、设计院三方协商达成如下 技术协议。 一、主要技术要求 1．____________矿井设备按照设计院提供的技术规格书来设计制作，分为 ____________。 2．适用型号：_____________________________ (一)合伙因以下事由之一得终止：合伙期届满;全体合伙人同意终止合伙关系;合伙事 业完成或不能完成;合伙事业违反法律被撤销;法院根据有关当事人请求判决解散。 3．主要技术特性：_________________________ 4．配置：_________________________________ 5．结构尺寸：_____________________________ 二、其它有关要求 1．乙方应向甲方提供_______设备总图及_______设备安装图各一份。 2．乙方应向甲方提供产品合格证及_______报告，煤安标志及发货清单。 3．产品加工完毕后，由甲方到乙方进行验收（或约定中间验收），合格后方可出厂。 4．本协议一式六份，甲方、乙方、设计院各两份，签字生效。 5．未尽事宜，双方协商解决。
桩基专业分包工程三方协议 发包人：天津市鑫记房地产开发有限公司（以下简称甲方） 承包人：天津新宇建筑工程有限公司（以下简称乙方） 分包人：天津市集城建设工程有限公司（以下简称丙方） 甲方将菊芳园住宅小区开发建设项目17#—22#楼工程交由乙方进 行施工总承包，其中该工程的桩基工程，甲方指定并同意直接分包给丙方 施工。依据《中华人民共和国建筑法》、《天津市建设市场管理条例》及相 关法律、行政法规，遵循自愿、公平、平等和诚实信用的原则，为保证工 程质量、明确三方责任与义务，经三方协商一致同意达成如下协议，并严 格遵守。 一、工程概况 1.工程名称：菊芳园住宅小区开发建设项目17#—22#楼桩基工程 2.工程地点：静海县新城宇纬路南侧 3.工程结构层次：剪力墙结构，地上18层 4.建筑面积： 42144.86m2 5.分包方式：包工包料 6.承包内容：发包人所发施工图纸中打桩全部施工内容，包工包料包 机械并交验完毕。 二、协议工期 1.本工程于 2011年 10 月 26 日开工。 2.本工程于 2011年 11 月 26 日竣工（协议日历天数为 31 天）。
三、质量与保修 1.工程质量标准：国家施工验收规范合格标准。 2.本工程质量保修期为：自验桩报告递交乙方合格之日起期满一年。 四、工程价款 1.本工程协议总造价（人民币）大写：伍佰叁拾伍万贰仟肆佰陆拾陆元整（含税金和总包服务费）。 2.本工程协议总造价（人民币）小写：5352466.00元（含税金和总包服务费）。 3.本工程为固定单价包定，不因市场材料变动和政策性调整而调整，工程竣工以三方共同确认的工程量乘以该固定单价结算，且由丙方向乙方开具有效建安发票。 五、总包服务费 按相关规定，乙方向丙方暂按本工程总价的 5 %的收取总包服务费即：254879.00元（大写：贰拾伍万肆仟捌佰柒拾玖元整），并随工程款支付同步扣留。工程结算时按实际结算金额据实调整。详丙方报价单（后附），其申报的材料及管理费综合单价不变。 六、工程款的支付 1.工程预付款支付：按甲方向乙方支付工程款的约定，乙方向丙方同步支付，即：桩基工程施工完成50%十日内，乙方向丙方支付协议价的10%，桩基工程全部完成十日内，乙方向丙方支付协议价的50%，验收合格之日起十日内付至结算价的70%，主体验收完成之日起十日内付至结算价的80%，余款20%待工程竣工验收合格之日起十日内一次性付清。
三方协议书样本 院校名称： NO：×××××毕业生情况及意见姓名性别年龄名族政治面貌培养方式健康状况毕业时间专业学历学制身份证号码入学前家庭所在地现家庭住址联系电话应聘意见：毕业生签字：年月日用人单位情况及意见单位名称单位隶属单位性质（√）国家行政机关、事业单位、部队、企业（国有、国有控股、外资、合资、民营企业）单位地址联系人联系电话邮政编码档案转寄详细地址用人单位意见：签章年月日用人单位上级主管部门意见：签章年月日学校意见学校联系人联系电话邮政编码学校通信地址院（系、所）意见：签章年月日用人单位上级主管部门意见：签章年月日用人单位留存(本协议一式三份，用人单位、学校、毕业生各执一份) 山西省高校毕业生就业指导中心印制用人单位、毕业生双方按照国家有关毕业生就业政策及相关规定，在平等自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：一、用人单位如实向毕业生介绍本单位情况，经了解、考核，同意接收毕业生，并负责按有关规定办理接收手续。二、毕业生如实向用人单位介绍自己情况，并通过对用人单位的了解，愿意到用人单位就业，服从用人单位的工作安排。三、所有未尽事宜及用人单位、毕业生的其他承诺应附材料注明，并视为本协议的一部分。四、双方签订就业协议后，由毕业生将本协议报所在学校就业工作部门登记签章，并由学校毕业生就业工作部门列入就业方案，办理相关就业手续。五、本协议一式三份，经各方签字、盖章后生效，用人单位、学校、毕业生各
执一份，复印无效。毕业生、用人单位、学校三方都应严格履行本协议条约，若有一方变更协议，须征得另两方同意。毕业生与用人单位如有违约，按双方约定执行。备注：（如有其它约定，请用人单位和毕业生协商后在以下空白处填写补充协议，并签字盖章。）用人单位签章：毕业生签字：年月日年月日 基于该协议约定：___(男/女)方须向____(男/女)方支付房屋补偿款____元(大写：_____元整)、股权补偿款_____元(大写：_____元整)、偿还共同债务_____元(大写：_____元整)等补偿金合计：_____元(大写：_____元整) 双方于 ×年×月×日在×市×城区(县)人民政府的民政部门登记结婚，现因×××(注：指感情不和等)的原因，自愿离婚，经双方协商一致，对有关事项，依《婚姻法》的规定达成如下协议： (1)乙方客户应当自收到货物时起当场完成验收。在验收中，乙方如果发现产品质量，数量不符合规定，应一面妥为保管，一面在当天向甲方提出异议，并在“发货签收单”上签字注明实收数量、收货时间，以便双方核实解决，乙方因客观原因不能当场完成验收的，验收后对产品如有异议可另行通知甲方。 (2)、得到产权的一方自愿补偿放弃产权一方____万元，在签订协议当天补偿放弃产权的一方____万元，办理离婚登记当天支付_____万元，剩余款项在离婚后____日内支付完毕。 离婚协议书必须为书面形式，由夫妻双方当事人签字，并经法庭或婚
泡泡海家园期分包管理协议书工程名称：泡泡海家园一期工程 工程地点：惠州市大亚湾区霞涌街道办，东兴路西侧 霞光西路南侧 建设单位：惠州南海旅游有限公司 总承包单位：福建名城建工有限公司 分包单位：深圳装饰集团股份有限公司 签订时间： 2015 年 6 月日 签订地点：惠州大亚湾
泡泡海家园一期室内精装修工程分包管理协议书建设单位：惠州南海旅游有限公司 总承包单位：福建建工有限公司 分包单位：深圳装修集团股份有限公司 根据总承包合同，“建设单位另外单独发包的专业工程的承包单位必须与施工总承包单位签订分包管理协议书，明确各自的工程质量、现场安全生产及文明施工方面的权利、义务”。结合泡泡海家园一期工程的实际情况，现就泡泡海家园一期工程的 1栋室内精装修工程分包管理事宜，经三方协商，签订本协议书。 一、分包工程概况 1、分包工程位于惠州市大亚湾区霞涌街道办，东兴路侧，霞西路南侧。 分包工程内容范围、施工工期、分包工程造价、质量标准、价款及支付、违约责任等按惠海旅游限公司建设单位与深圳集团股份有限公司分包单位签订的合同编号为 GT-2-1.G-100 施工分包工程合同执行。 2、分包工程造价暂定人民币 1461.14 元。最终以审定的分包工程结算为准。 3、分包单位应支付给总承包单位施工现场 二、分包企业必须严格执行《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等有关法律、法规，按与建设单位签订的合同合格质量标准、工程进度、安全生产、文明施工等要求规范施工，如有违反，分包单位承担由此造成的一切经济、法律责任。分包企业安全责任人为：。 三、建设单位责任 1、按签订的泡泡海家园一期工程分包管理协议书和泡泡海家园二期施工总承包合同（合同编号：2015. ）相应条款支付工程费用。 2、根据本协议具体约定，因甲定分包单位原因对总承包单位造成扣分、处罚、停工甚至经济损失等情况的，总承包单位有权向分包单位予以罚款，建设单位予以支持。即施工过程中，分包单位自身原因所造成的质量、安全、管理、工期延误等一切由分包单位负责。 3、分包工程款的支付及结算方式等按建设单位与分包企业合同执行，与总承包单位无关，总包单位有权向建设单位建议不予支付或延期支付分包单位工程款项。 五、总承包单位责任
代扣款协议书 协议书是社会生活中，协作的双方或数方，为保障各自的合法权益，经双方或数方共同协商达成一致意见后，签定的书面材料。下面我给大家带来代扣款协议书，供大家参考! 代扣款协议书范文篇一 借款人(甲方)：_________受托银行(乙方)：_________贷款人(丙方)：_________为了保障丙方能按时足额收回贷款本息，经甲，乙，丙三方协商，特订本协议：(1)甲方应在签订借据时，在乙方开设个人活期存款帐户(或办理相应卡)，帐号(或卡号)为_________，若甲方帐号有变更，丙方将直接从变更帐号中扣收。(2)甲方每月20日前，帐户内余额不得少于应还贷款本息金额，丙方委托乙方从贷款次月起，按月定期从以上帐户内扣收贷款本息_________元，扣款日定为每月_________日至月底。(3)扣款行为直至贷款本息全部还清为止。(4)本协议一式四份，甲方二份，乙方，丙方各执一份。 甲方(签字)：_________ 乙方(公章)：_________ 代表人(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日丙方(公章)：_________ 代表人(签字)：_________ _________年____月____日 代扣款协议书范文篇二 甲方：乙方：丙方： 为方便纳税人申报纳税，加快征管信息化建设，向纳税人提供电子申报纳税，经主管地税机关(以下简称甲方)、扣缴税款的银行(以下简称乙方)及纳税人(以下简称丙方)商定，现就有关申报和扣缴事项达成如下协议：一、本协议受国家法律法规(包括国家颁布的各项税收法律条例以及税务机关根据法律法规规定制定的管理办法)的约束，同时也受到以后颁布(或修改)的法律法规的约束。二、丙方自愿采用电子申报银行扣缴税款方式申报纳税，同意遵守本协议。三、在法
专业分包工程合同备案三方协议 甲方：（建设单位） 乙方：（总包单位） 丙方：（分包单位） 就“”项目，甲方与乙方签订《》（合同编号：），以下简称为主体施工合同），甲方与丙方签订《》（合同编号：）（以下简称为专业分包合同）。现就合同备案、工程款支付等事宜，甲、乙、丙三方在自愿的基础上充分协商，订立本协议。 第一条甲方有权要求乙方、丙方双方签订专业分包合同的备案合同并进行备案。 第二条甲方、丙方根据专业分包合同约定确认应付工程款金额后，丙方向乙方提供同等金额专业分包合同工程款发票；乙方收到丙方提供的发票后3个工作日内向甲方提供同等金额主体施工合同工程款发票作为甲方支付工程款的凭证；甲方收到乙方提供的发票后根据实际情况选择以下支付方式向丙方支付专业分包合同工程款，乙方、丙方均不应提出异议。支付过程中乙方产生的费用已综合考虑在在主体施工合同价款中，不再另行计取，乙方不得再以任何理由向甲方、丙方收取额外费用；丙方应积极配合乙方办理税金抵扣等手续。 方式一：甲方向乙方支付工程款支票，乙方收到支票后3个工作日内，向丙方进行背书转让； 方式二：甲方通过公对公转账方式进行支付的，乙方应在工程款到账后3个工作日内，向丙方本公司指定账户进行同等金额支付； 方式三：甲方通过商业承兑汇票形式进行支付的，乙方收到商业承兑汇票后3个工作日内，向丙方进行背书转让； 方式四：甲、乙双方签订《代付工程款委托书》，由乙方委托甲方，将乙方应向丙方支付的工程款代付给丙方。 第三条乙方、丙方无正当理由未按甲方要求签订备案合同的，从甲方要求的时间起计算，每逾期一天，造成逾期的责任方各向甲方支付违约金10000元，造成甲方损失的，造成逾期的责任方还应赔偿损失。
编号：GR-WR-25798 三方合作协议书模板(标 准版) After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
三方合作协议书模板(标准版) 备注:本协议书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 七-喜*脑有限*司合作协议 七-喜*脑有限*司三方合作协议书（代理商版） 协议编号： 甲方：广州七-喜*脑有限*司 乙方： 丙方： 甲、乙、丙三方本着互惠互利的原则，就三方共同开拓七-喜*脑产品市场，推动三方事业的繁荣和发展，达成如下合作协议： 一：总则 1、“七-喜授权代理商”发展的下级经销商称为“七-喜授权专卖商”，经乙方对丙方的考察及向甲方的申请，甲方授权丙方为“七-喜*脑授权专卖商”，丙方专卖资格授权期为签约之日起至_____年___月___日止，期满后本协议自动作废。丙方在授权期内有权使用以上名义进行七-喜*脑产品合法商
业活动。 2、乙方对丙方的销售运作进行规范化管理，及时向丙方供货，并协助丙方在授权区域进行七-喜*脑业务的拓展。 3、丙方如实情况填写《七-喜*脑授权专卖商注册登记表》，并向甲方提供本年度经过工商部门年检的法人营业执照副本，税务登记证副本及法人代表、总经理身份证的复印件。如有变更，应在10天内提交书面变更说明及变更后的相关证件。 4、丙方有权对甲方或乙方的工作（市场秩序、市场推广、商务、产品质量、客户服务等）作出评价和投诉。 5、丙方有义务提高七-喜*脑的市场占有率。在经营活动中须维护和提升甲方及产品的形象，在广告宣传及其它商业活动中，丙方禁止使用“七-喜*脑XX总（独家）代理”、“七-喜*脑XX销售中心”等具有排它性文字。 二：销售政策 1、价格：丙方从甲方或乙方的提货价（经销价）统一规定为：甲方制订的经销价，乙方有权从甲方获取经销价。 2、价格秩序：甲乙丙三方有责任共同维护七-喜*脑的市
（项目名称+工程名称）工程施工合同 甲方： 乙方： 丙方： 为明确施工过程中的权利义务，依照《中华人民共和国合同法》《建设安装工程承包合同条例》及相关法律法规规定，结合本工程具体情况，三方签订本合同。 第一条工程概况 项目名称： — 工程名称： 工程地点： 承包范围： 承包方式： 第二条组成合同的文件及解释顺序包括： 三方签订的协议书； 中标通知书； 投标书及其附件； ^ 本合同条款； 标准、规范及有关技术文件； 图纸； 工程量清单或工程预算书； 其他三方有本工程的洽商、变更等书面协议式文件。 第三条合同工期 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 `
日历工期：日 如遇下列情况，工期作相应顺延，并用签证形式确定顺延期限： 甲方未能按时准备好前期开工条件； 在施工过程中，如遇甲方要求丙方停工的； 因遇不可抗因素而影响工程进度。 第四条合同价款及调整 本合同工程预算总造价为人民币大写（￥）。 本合同价款采用（固定总价或固定单价或可调价格）的形式：（选其一）% 固定总价。 固定总价约定的工程范围包括： 固定总价约定的风险范围包括： 固定单价。 固定单价约定的风险范围包括： 固定单价约定的风险费用计算方法： 在约定的风险范围内综合单价不再调整。风险范围以外的综合单价调整方法双方约定： 可调价格（包括可调综合单价和措施费）。约定调整因素包括：— 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款； 工程造价管理部门公布的价格调整； 设计变更； 一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时； 双方约定的其他因素。 第五条工程款支付方式 预付款：本合同签订之日起个工作日内，甲方向丙方支付该合同总价款的%，即人民币（￥）；提取合同总价款的%，即人民币（￥），作为合同履约保证金，则本次实际应支付合同总价款的%，即人民币（￥）。
工程建设领域农民工工资委托发放三方协议书(可编辑) 甲方(项目建设单位全称):乙方(建设单位全称):丙方(银行机构全称):为全面解决农民工工资拖欠问题，甲乙双方应满足甲乙双方多层次的银行服务需求，充分发挥丙方在个人金融领域提供全方位服务的优势。根据《国务院办公厅关于全面处理拖欠农民工工资问题的意见》(国办发第号)】、《省人民政府关于全面处理拖欠农民工工资问题的意见实施意见》(黔府办发第号) 、《州政府办公室关于印发〈黔南州农民工工资拖欠综合治理实施方案〉的通知》(黔办发第号)= 、《贵州省工程建设领域农民工工资专户管理制度(暂行)》等文件要求全面规范农民工工资，重点保障其劳动收入。坚持标本兼治，优化市场环境，强化监管责任，完善防范和解决农民工工资拖欠问题的长效机制，切实保障农民工劳动报酬权益，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定。 甲、乙、丙三方本着平等自愿的原则签订本协议，并严格遵守。 第一章委托事项第一条乙方选择丙方作为开立农民工资专用账户的银行，并委托丙方代表甲方分配项目农民工工资，作为项目建设单位，按照协议配合项目农民工工资的分配。 第二条乙方委托丙方承担本项目农民工工资(按基数计)以下款项的代理业务:□工资□奖金□津贴□搬迁费□征地补偿费□企业改制安置费□信托基金到期款□赔偿或支付保险金□其他:。 第三条乙方应在征得项目农民工同意后，为上述代理业务办
理或使用项目农民工个人结算账户，并委托丙方将代理费划入项目农民工个人代理账户。 第四条丙方应通过以下渠道(以根为准)为乙方提供代理服务:□柜台代理□电子银行代理。 第二章甲方的权利和义务第五条甲方应根据《贵州省工程建设领域农民工工资专项账户管理制度(暂行)》的规定，与乙方共同在丙方开立农民工工资专项账户，对劳务费用和其他项目资金实行单独账户管理，并将项目资金中的劳务费用单独划入乙方开立的农民工工资专项账户支付劳务费用。 第六条建设项目开工前，甲方应按照《贵州省工程建设领域农民工工资专户管理制度(暂行)》规定的标准，将资金划入项目农民工工资专户，项目农民工工资专户也可通过在农民工工资专户存储10000元人民币用于月结(待月结后及时补足)予以保证。 第七条甲方应在乙方规定的工资支付日期前天核实当期应支付的工资金额。如农民工工资专用账户余额低于应支付的工资金额，甲方应按不低于应支付工资金额的标准补充农民工工资专用账户中的应支付工资金额，以保证农民工工资专用账户中的资金能够足额支付。 第八条甲方每月审核乙方提供的农民工工资支付清单(包括:已付工种、时间、农民工姓名、身份证号、工作日数、加班时间、工资标准、应付项目和金额、扣除项目和金额等。)。工资支付清单必须由各班组长签字，并由乙方按指纹签字盖章。甲方审核工资分配后
三一文库（http://biz.doczj.com/doc/1d1494950.html,）/合同范文 装修工程分包三方协议范本: 业主单位(以下简称甲方)：广西xxx公司 总包单位(以下简称乙方)：广西xxx公司 分包单位(以下简称丙方)：广西xxx公司 根据工程的实际需要，经协商甲方同意乙方将“阳光世纪商业综合楼”的外墙装修工程分包给丙方，为了保证工程的顺利完成，实现优质、高效、低耗和文明施工的目标，特制定本三方协议。明确各自的责权利，以资共同遵守。 一、工程概况： 工程名称：“阳光世纪”商业综合楼外墙装修工程 工程地点：南宁市xxx35号 工程内容：“阳光世纪”商业综合楼玻璃幕墙、铝塑板幕墙 二、工程承包范围和承包方式：
丙方根据甲、乙方认可的方案以及施工图的要求对商业综合楼的外墙装饰工程工包料施工。 三、结算方式： 1、甲方直接与丙方进行结算，结算方式双方另订协议确定。乙方给丙方在结算手续上提供便利(如为丙方的签证及结算资料盖章等)。 2、甲方按与丙方结算总价的5%给予乙方项目部工程配合费及2%的工程管理费。 3、工程的税金含在丙方的承包价中，由丙方负责激纳。项目部工程配合管理费自身的税金已含在配合管理费内，由乙方激纳。 4、乙方与丙方再另订分包合同具体确定双方责任，不再另行增加费用。 5、至20xx月30日止阳光世纪工人生活区水、电费用由乙方负责缴纳，此后工人生活区的水、电费用由甲方负责缴纳。 四、工程管理： 乙方与丙方完善分包手续，乙方对工程进行全程跟踪控制管理，并配合丙方施工，竣工资料由丙方负责收集、整理并提交乙方，由乙方汇总统一申报竣工验收。 五、工程款支付： 1、工程款由乙方委托甲方直接拨付给丙方。需支付工程进度款时，由丙方提出申请，乙方签字确认并出具支付委托书后报
建设工程施工三方协议书 适用于门窗、涂料、保温等甲方直接分包 建设方： 总包方： 分包方： 为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。 一、工程概况： 二、承包方式： 三、合同工期 合同总工期为日历天，各分段工期分别如下： 四、工程造价及工程款支付 本工程采用综合单价结算，合同造价暂定：人民币元整，由建设方支付。本工程不设预付款。保留金的5%，质量保修期个月，待保修期满后14个工作日内支付。 工程款支付节点按如下约定进行中间工程款支付： 五、三方责任、权力与义务 1、建设方责任 1）、负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2）、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。 2、总包方的工作 1）、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理（不含质量、技术、进度）、服务、配合、协调工作。 2）、负责现场临时水电的统一管理。 3）、在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。 4）、对分包单位工程款支付，有签字权；参与对分包单位已完成合格工程量的确认。 5、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。 3、分包方的工作 1）、参加建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。 2）、有完善工程管理机构，并将本项目主要项目负责人、技术负责人、施工员名单和联系电话号码，在进场后7个日历天内，报送监理、建设方和总包方。 2）、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。 3）、遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方和建设方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。 4）、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。 5）、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，隐蔽验收须同时申请建设单位和总包单位参加，并提供满足专项验收要求的所有技术资料。
建设工程施工三方协议书 建设方：____________________ 总包方：____________________ 分包方：____________________ 为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。 一、工程概况： 二、承包方式： 三、合同工期 合同总工期为日历天，各分段工期分别如下： 四、工程造价及工程款支付 本工程采用综合单价结算，合同造价暂定：人民币元整，由建设方支付。本工程不设预付款。保留金的5%，质量保修期个月，待保修期满后 14个工作日内支付。 工程款支付节点按如下约定进行中间工程款支付： 五、三方责任、权力与义务 1、建设方责任 1）、负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。 2）、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。 2、总包方的工作 1）、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理（不含质量、技术、进度）、服务、配合、协调工作。 2）、负责现场临时水电的统一管理。 3）、在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。 4）、对分包单位工程款支付，有签字权；参与对分包单位已完成合格工程量的确认。
5、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。 3、分包方的工作 1）、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。 2）、有完善工程管理机构，并将本项目主要项目负责人、技术负责人、施工员名单和联系电话号码，在进场后7个日历天内，报送监理、建设方和总包方。 2）、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。 3）、遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方和建设方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。 4）、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。 5）、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，隐蔽验收须同时申请建设单位和总包单位参加，并提供满足专项验收要求的所有技术资料。 6）、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。 7）、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。 8）、负责对已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。 9）、按照规范及当地市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料（包括竣工所需要的资料）及时、完整的提供给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。 六、界面界定和工序交接验收约定 1、界面界定： 2、工序交接验收：总包单位部位施工完毕后，由建设方和分包单位对前道工序（总包单位施工的部分）进行交接验收，三方验收合格并签字后，分包单位进行施工。 七、工程质量要求和技术标准 1. 分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
2020 三方协议书范本文档Contract Template
三方协议书范本文档 前言语料：温馨提醒，合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。《中华人民共和国民法典》第四百六十四条：婚姻、收养、监护等有关身份关系的 协议，适用有关该身份关系的法律规定；没有规定的，可以根据其性质参照适用第 三编规定。依法成立的合同，受法律保护。依法成立的合同，仅对当事人具有法律 约束力，但是法律另有规定的除外。本文便于学习和使用，下载后内容方可修改 调整及打印。 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 三方协议书范本一 甲方：________________ 乙方：_________________(学校/系) 丙方：_________(学校/系)实习学生 为保证学生在“_________”实践教学实习过程中学到与本专业相关的实践工作经验，提高专业知识水平和基本技术技能，现就本次实习有关事宜，实习单位、院方、实习学生三方达成如下协议： 一、实习单位(甲方)责任义务 安排人员指导学生熟悉与掌握经营管理方面的知识和具体程序等实践技能，解答学生提出的问题，对学生进行安全知识教育，考核学生出勤，检查实习日记，并在实习结束时对学生作出实习鉴定。 二、院方(乙方)责任义务
对学生进行实习安全教育，以免出现意外事故，布置实习任务，定期到实习地点对学生进行指导，及时与实习单位沟通有关学生的实习情况，协调解决实习过程中的实际问题。 三、学生(丙方)责任义务 按实习任务书和指导书的要求，完成相应的实习任务，遵守实习地点或现场的一切规定，服从实习所在单位及其指派的指导教师的领导安排，作息时间与实习单位或实习现场工作人员作息时间一致，交通问题自行解决。如学生无视有关规定和安全操作规范发生意外事故，后果由学生自负。 四、实习时间 _____年_____月_____日至_____年_____月_____日。 甲方(实习单位盖章)： 年月日 签订地点 乙方(院方盖章)： 年月日 签订地点 丙方(学生签字)： 年月日 签订地点 三方协议书范本二 毕业生：______ 用人单位：_________
工程项目内部合作协议书范本 工程项目内部合作协议书范本 合作协议 甲方： 代表： 地址： 电话： 乙方： 代表： 地址： 电话： 风险提示： 合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。 本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。 甲、乙双方本着互惠、公平、公正和诚实守信的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规之规定，经双方友好协商，达成如下协议，共同遵守。 一、合作内容 1、乙方受甲方委托，为完成甲方同_______公司取得工程项目内部承包合同，乙方负责完成对本工程项目的调查、对接、洽谈等相关事务，由此产生的差旅费、招待费、工资及考察等
费用作为投资条件，代表甲方完成该承包的实施。 2、甲方负责组织，提供承包该工程的一切手续及资金至最终签订项目承包合同，并由甲方独立组织施工，自负盈亏。甲方经过严格的预算程序，决定按本协议规定分配给乙方相应的收益作为乙方代理行为的投资回报。 二、工程概况 1、工程项目及名称：________工程。 2、工程总造价：______元，大写______元人民币。 3、工程地点：__________________。 4、工程内容：土石方工程。 5、工程保证金：______元。 6、本工程计价方式：按主合同执行 7、本项目合作方式：以甲方同项目方约定方式执行。 三、合作收益 1、本协议规定按甲方所做工程中土石方总方量提取______元/立方米作为乙方的收益。 2、乙方收益的支付时间与方式：甲方与项目方签订项目施工合同进场的______个工作日内，支付______万元（大写：______元整），乙方应得收益剩余部分根据工程月进度按比例足额支付，直至付完为止。 3、乙方应得收益所涉及国家相关法律法规应缴纳的税费由甲方代扣代缴，乙方不提供票据，相关审计等由甲方负责完成，确保乙方所得款项的合法性和安全性。 4、每月工程进度款到账后，甲方保证在每月收到进度款后______个工作日内将乙方收益支付到乙方指定的银行账户。 5、乙方有权派专员对甲方财务进行监管，并且对甲方工程进度款的到账情况，享有监督权和知情权。 四、协议的履行及违约责任 风险提示： 合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。
编号：FB-HT-05021 三方就业协议书(标准版) Tripartite Employment Agreement 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：ｘ原创设计
三方就业协议书(标准版) 毕业生：______ 用人单位：______ 学校名称：______ 按《普通高等学校毕业生就业工作暂行规定》的要求，为维护国家就业计划的严肃性，明确毕业生、用人单位、学校三方在毕业生就业工作中的权利和义务，经协商，毕业生、用人单位、学校三方签订如下协议： 一、毕业生应按国家有关规定就业，向用人单位如实介绍自己的情况，了解单位的使用意图，表明自己的就业意见，在规定的时间内到用人单位报到，若遇到特殊情况不能按时报到，需征得用人单位的同意。 二、用人单位要如实介绍本单位的情况，明确对毕业生的要求及使用意图，做好各项接收工作。凡取
得毕业生资格的毕业生，用人单位不得以学习成绩为由提出违约;未取得毕业资格的结业生，本协议无效。 三、学校要如实向用人单位介绍毕业生的情况，做好推荐工作，用人单位同意录用后，经学校审核列人建议就业计划，报教育厅批准，学校负责办理派遣手续。 四、学校应在学生毕业前安排体检，不合格者不派遣。如果用人单位对毕业生身体条件有特殊要求，原则上在签订协议前进行单独体检，否则，以学校体检为准。 五、毕业生、用人单位、学校三方如有其他约定，应在备注栏注明，并视为本协议的一部分。 六、本协议经毕业生和用人单位签字或盖章后生效。经学校鉴证登记后作为签发报到证的依据。 七、本协议一式三份，毕业生、用人单位、学校各执一份，复印无效。 甲方（用人单位盖章）： _____年___月___日
建设工程分包合同 承包人：XX建工工程集团 (以下简称甲方) 分包人：XX (以下简称乙方) XX (以下简称乙方) 根据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》等有关法律、法规的规定并结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的权利和义务，经业主审批通过且双方充分协商特签订本合同，以资共同遵守。 第一条分包工程概况 一、工程名称：XX商业项目4#地块工程 二、工程地点： 第二条承包方式及围 一、承包方式：包工、包料、包安装、包质量、包工期、包安全及文明施工、包保修。 二、承包围：包括不限于门窗等工作容，具体施工围及容以施工设计图纸（包括其他设计文件材料）及甲方要求为准；乙方不得因此要求上调合同价格。 第三条合同工期 一、开工日期：2016年X月15日： 竣工日期：2016年X月30日； 合同工期： 45日历天（已含法定节假日）。 二、乙方按甲方总体施工计划编制具体的施工进度计划，经甲方审核后实施；并作为乙方施工进度考核依据。同时，乙方应满足甲方最新版的施工进度计划要求。 三、因下列情况造成延误的，经业主签证，并经甲方书面同意后，工期相应 顺延： 1.业主重大设计变更； 2.不可抗力。 四、由上述原因引起的工期延误，乙方不得向甲方提出有关的机械台班停置、人员窝工、停工等的所有损失的补偿。 第四条工程造价及结算
一、本工程暂定合同价为XX0000（XX万圆整）元，合同造价最终以甲方确定的结算价为准。 二、本合同价款结算，采用下列方式。 1．固定综合单价承包： 该综合单价格包括了为实施承包项目进行的所有必要的工作(包括未表明而必须进行的工作)所需的一切所有费用（包括但不限于人工费、材料费、施工机械和工机具使用费、临时性工程费用、安全文明施工及冬雨季施工等各种措施费用、管理费、规费、利润、税费等等）和保险费、保函费、物价上涨、政策性调整、风险费等。除非合同另有约定，今后综合单价均不作调整。 2.工程计量仅限于以下围： ①施工图工程量：指以甲方验收合格的施工图工程量。 ②签证工程量：指因业主原因引起的增加工程量。 ③合同外委托项目：指甲方为满足工程需要委托乙方施工的工程量（包括其它零星工程）。 ④设计变更工程量：指通过设计变更方式增加或减少的工程量。 ⑤因乙方原因造成的工程整改、返工部分不计入工程量。 3.以上工程量计算依据如果工程量不明确时，必须取得相关方的签证。如为业主原因引起的工作量增加必须取得业主的签证并在业主签证的基础上取得甲方签证。如单独由甲方引起的工作量增加必须取得甲方相关部门的签证；否则，均不计入工程量。 4.以上工程量的结算必须以甲方取得业主相应结算费用为前提 三、乙方应在合同工程完工并经甲方验收合格后 15 日向甲方提交完整的竣工结算资料，并指定专人配合甲方的结算审核工作直至双方签订结算书。原则上甲方不再受理乙方在该日以后提交的任何结算资料（但乙方按照甲方的要求补充提交的支持性材料除外）。如乙方未在上述约定的期限提交完整的竣工结算资料或者拒绝配合甲方的结算审核工作，甲方有权单方面办理工程结算，并视为乙方已经接受了甲方出具的工程竣工结算审核意见。 四、如合同工程经双方结算定案并签订结算书等书面文件的，视为双方已就结算事宜达成一致，并以此作为工程款的最终支付依据。乙方不得再以任何理由向甲方提出有关工程价款结算的异议或主（包括但不限于以漏算、少算的签证单、联系单、委托单或其他任何形式的书面资料要求重新结算、另行结算或者结算书无效等，上述任何形式的书面资料视为乙方