It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance.
编订：XXXXXXXX
20XX年XX月XX日
燃气管道安装合同简易版
燃气管道安装合同简易版
温馨提示：本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证，且对当事人双方或者多方都有约制性，能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。
合同编号：_____
甲方：_____
乙方：_____
依照《中华人民共和国合同法》、《中华
人民共和国建筑法》和（1999-0201《建筑工程
施工合同》）及有关法律顾问、行政法规，遵
循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方
就本建筑工程施工一事协商一致，订立本合
同。
第一条工程概况
工程名称：_____市_____街_____气化站及
管道供气项目。
工程地点：_____市_____街。
工程范围和内容：_____气化站：_____个街厨房管道、调压器、流量等材料表内容。
工程造价为：_____元整。（即：￥_____元）
第二条工程期限
合同工期：依据国家颁布的工期定额，商定本合同工程开工、竣工日期。
双方约定自_____年_____月_____日至
_____年_____月_____日竣工。
第三条材料供应
一、本安装工程所需的原材料，由乙方按工程预算表所列供应。
二、乙方所提供的安装材料须符合国家标准。
第四条工程结算方式
一、甲、乙双方正式签约后，甲方需在
_____日之内支付工程造价总额的_____％给乙方。如甲方未按合同付款，则工期自然推后。
二、当乙方收到甲方预付款后，_____日内正式进入安装工地。
三、当竣工后，甲方需在_____日将其余的_____％支付给乙方，余下_____％款项在工程使用后_____个月内一次付清。工程若有未曾预见项目或变更，工程造价结算则按实际计算并一次付清。
四、支付方式：采用银行转帐、汇票或现金的形式支付。
第五条工程验收
一、乙方在工程竣工后，由乙方负责整个
工程系统的检测调试，试用期为_____天，并由甲方、乙方将工程试用检测的结果进行验收。
二、工程交付使用后，甲方正常使用_____天，视甲方验收认可。
第六条保修维护
乙方提供本供气系统的维护和保养服务工作，保修期限：依据国务院令第279号《建设工程管理条例》的有关规定执行。即：二年内设备、材料非人为损坏的维护，乙方提供无偿免费服务；二年后为有偿服务。
第七条组成合同的文件
组成本合同的文件包括：图纸、工程材料表、预（概）算书、双方有关工程的洽谈、简单变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
第八条甲方的承诺与保证
一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；
二、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议；
该位置可填写公司名或者个人品牌名
Company name or personal brand name can be filled in this position
最新管道安装合同范本5篇 管道的用途很广泛,主要用在给水、排水、供热、供煤气、长距离输送石油和天然气、农业灌溉、水力工程和各种工业装置中.下面是小编搜集的管道安装合同范本5篇,希望对你有所帮助. 管道安装合同范本(1) 甲方: 乙方: 甲方根据公司生产实际需要,将泵送管安装工作承包给乙方,为了明确双方的权利和义务,特制定本合同以共同遵守. 一、合同期限:XX年XX月XX日起至XX年XX月XX日为止. 二、工作内容:混凝土固定泵输送管的管理,安装拆卸、清理保养及人员安全等. 三、工作责任: (一)甲方提供混凝土固定泵泵送所必需的管子、扎箍、胶圈等材料. (二)乙方负责混凝土固定泵输送管的管理、安装拆卸、清理保养等工作. (三)乙方负责勘测施工现场的车辆进出道路及泵车停放、操作安全工作. 并遵守下列条款: 1、凡是甲方所有工地需要混凝土输送的管道,均由乙方组织固定熟悉人员按时调配,安装加固或拆卸(固定泵定位).如延误工程,则每30分钟内乙方应承担延误损失费100元. 2、在混凝土泵送时,必须做到混凝土畅通无阻地送到指定部位.接管工负责现场泵送部位的指挥工作,并协助泵工提供需用方量及车辆安排工作. 3、必须遵守甲方有关规章制度及操作规程,防止管子爆破等事故,确保人身安全.在安装和拆卸作业中,严格按规范操作,如违规操作或人为所造成的管子爆破及人身安全等事故,均由乙方自负. 4、混凝土输送管直管、弯管、扎箍、胶圈、输送胶管等每次用后必须拆卸清理、保养,及时入库,堆放整齐,做到入库和出库办理手续,每月清点物件数量并每年年底进行一次大盘点,如有物件缺少,则按价赔偿50%. 5、如现场管子接好,项目部延迟开工或取消,计划经营部或调度值班室应及时通知乙方,否则现场管子等物件损失由相关部门负责人按价赔偿.
合同编号：YT-FS-8587-86 天然气管道安装合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
天然气管道安装合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 (甲方)： (乙方)： 为了明确供用双方在燃气管理安装、燃气供应和 使用中权力和义务，根据《中华人民共和国合同法》、 《江苏省燃气管理条例》、《泗阳县城区管道天然气工 程建设管理实施办法》和《泗价工[20xx]8号》文件等 法律、法规和规章，双方经行协商一致，签订本合同， 以便共同遵守。 第一条供气种类、供气地址 (一) 供气种类：天然气 (二) 供气地址：*****城A区1-12#楼 第二条民用管道天然气建设工程、材料费及支付 方式： (一)民用管道天然气建设工程、材料费(以下简称
建设费)总额：该小区面积为 48323.47 平方米(以房管处核定的住宅商品房销售面积为准)，每平方米22元，共计人民币 1063116.34 元。 (二)民用管道天然气建设工程、材料费及支付方式：该合同签订七日内，乙方预付定金零元，甲方进场施工乙方依据甲方的开具的工程发票在5个工作日内支付该小区建设费总额的15%计人民币159467 元，甲方完成入户立管后乙方依据甲方的开具的工程发票在5个工作日内支付该小区建设费总额的30%计人民币 318934 元，完成庭院管线后乙方依据甲方的开具的工程发票在5个工作日内支付小区建设费总额的45%计人民币 478402 元，余款 106313.34 元乙方依据甲方开具的工程发票在通气前付清。 第三条工程设计、安装项目 (一)工程设计：乙方提供该项目所需的工程技术资料后，甲方进行燃气工程设计，并根据设计方案按乙方的工程进度要求进行施工。施工期间，乙方应为甲方提供施工方便。
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 简易设备安装合同书(合同示范 文本) The agreement between parties A and B after friendly negotiation stipulates the obligations and rights that must be performed between each other
简易设备安装合同书(合同示范文本) 甲方：xxx厂法定代表人：厂长 乙方： 甲方因业务需要，由乙方安装部分产品，双方经过协商，达成如下协议书： 一、安装的项目名称和地点： 二、安装的产品名称、规格、型号、数量和安装报酬： 名称规格型号数量安装 合计 三、完成安装的期限： 从年月日到年月日 四、安装的质量要求： 五、安装的安全责任：
乙方确保规范、安全地完成上述安装内容，安装过程中如发生人身、财产的损害事故的，乙方自行承担全部责任或者损失，与甲方无关； 六、安装报酬的结算支付时间： 七、违约责任：乙方每逾期一天，支付违约金元；甲方逾期付款的，按照每日万分之二点一赔偿利息损失； 八、如因本协议书发生纠纷的，双方协商解决，不成时交由xxx县人民法院裁判。 九、本协议书经双方签章后生效，协议书一式二份，双方各一份。甲方：xxx厂乙方： 年月日 -------- 工程名称：_________合同编号：__________________工程公司（以下简称买方）与_________体育用品供应公司（以下简称卖方）就卖方为_________体育馆射击馆设备工程向买方提供的货物和服务，经买卖双方协商一致，签定本合同，共同遵守如下条款：
煤气管道工程安装合同精装版 Clarify their rights and obligations, and ensure that the legitimate rights and interests of both parties are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-004812
煤气管道工程安装合同精装版 煤气管道工程安装合同 合同编号：_________ 甲方：_________ 乙方：_________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和（1999-0201《建筑工程施工合同》）及有关法律顾问、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工一事协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：_________市_________街_________气化站及管道供气项目。 工程地点：_________市_________街。
工程范围和内容：_________气化站：_________个街厨房管道、调压器、流量等材料表内容。 工程造价为：_________元整。（即：￥_________元） 第二条工程期限 合同工期：依据国家颁布的工期定额，商定本合同工程开工、竣工日期。 双方约定自_________年_________月_________日至_________年 _________月_________日竣工。 第三条材料供应 一、本安装工程所需的原材料，由乙方按工程预算表所列供应。 二、乙方所提供的安装材料须符合国家标准。 第四条工程结算方式 一、甲、乙双方正式签约后，甲方需在_________日之内支付工程造价总额的_________％给乙方。如甲方未按合同付款，则工期自然推后。 二、当乙方收到甲方预付款后，_________日内正式进入安装工地。
煤气管道工程安装合同 协议书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
合同编号：_________ 甲方：_________ 乙方：_________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和（1999-0201《建筑工程施工合同》）及有关法律顾问、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工一事协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：_________市_________街_________气化站及管道供气项目。 工程地点：_________市_________街。 工程范围和内容：_________气化站：_________个街厨房管道、调压器、流量等材料表内容。 工程造价为：_________元整。（即：￥_________元） 第二条工程期限 合同工期：依据国家颁布的工期定额，商定本合同工程开工、竣工日期。
双方约定自_________年_________月_________日至 _________年_________月_________日竣工。 第三条材料供应 一、本安装工程所需的原材料，由乙方按工程预算表所列供应。 二、乙方所提供的安装材料须符合国家标准。 第四条工程结算方式 一、甲、乙双方正式签约后，甲方需在_________日之内支付工程造价总额的_________％给乙方。如甲方未按合同付款，则工期自然推后。 二、当乙方收到甲方预付款后，_________日内正式进入安装工地。 三、当竣工后，甲方需在_________日将其余的 _________％支付给乙方，余下_________％款项在工程使用后_________个月内一次付清。工程若有未曾预见项目或变更，工程造价结算则按实际计算并一次付清。 四、支付方式：采用银行转帐、汇票或现金的形式支付。 第五条工程验收
简单安装合同样本（5篇） 简单安装合同样本第一篇： 甲方：（以下简称甲方）身份证号码： 乙方：（以下简称乙方）身份证号码： 根据《中华人民共和国合同法》及国家其他法律、法规，经过甲、乙双方充分协商，本着平等、公正、自愿的原则，签订本协议，双方共同遵守，严格履行。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程范围及施工内容： 消防弱电穿线、安装、调试（不含配电室气体灭火）。 四、计价方式： 按安装设备每个点 55 元计算。以上价格不含税、不开发票。 五、施工工期： 以主合同工期一致、满足甲方进度要求，并不影响项目的进度计划。 六、承包方式： 七、工程材料要求： 1、本工程材料由甲方提供，乙方对不符合要求的材料可提出异议，若甲方同意使用，由此造成的责任、损失，由
甲方自行承担。 2、甲方进场材料必须符合现行“施工验收规范”规定，满足设计要求。 3、甲方进场材料必须按规定及时送检、提供合格证及检验报告等，需经监理进场验收合格后，乙方方可进行施工。 4、乙方应节约用水用电，对甲方的各种材料合理使用，不得浪费，做到工完场清。 八、结算方法及付款方式： 1、甲方在乙方进入施工现场预付开工费（20xx）元，其中1000元附材费，另外1000元作生活费使用。 2. 由于本工程分为前期穿线，中期安装后期调试三个阶段，穿线部分每点（35 )元，安装部分每点(10）元，调试部分每点（10）元。 3.结算方式:按照实际点位计算，每（100)点位结算一次。 4.乙方按图施工，若甲方要求变更或增加的施工项目，则费用另计。 九．违约责任： 1、甲方应按工程进度及时支付工程款，如因甲方工程款拖延造成的工期延长的经济损失， 由甲方承担，乙方有权暂停施工，追讨已施工完成部分工程款。直至甲方按约定付款时为止，所造成的一切责任损
合同编号：市政燃气工程管道安装施工合同 工程名称： 工程地点： 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 签订地点： 签订日期：
XXXX市政燃气工程管道安装施工合同 甲方：XXXXXXXXX有限公司 乙方：XXXXXXXXXXX有限公司 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。 双方就珠海西区XXXX市政燃气工程管道安装施工（以下简称本工程）事项协商一致，订立本合同双方共同遵守。 第一条工程内容和承包范围 1、工程名称：XXXX市政燃气工程管道安装施工 2、工程地点：XXXXXXXXXXXXXX 3、工程内容：XXXXXXX管道XXXX米及其附属阀门安装、定向钻穿越、管沟开挖与回填、道路拆除与恢复、敷设警示带与示踪线、埋设标志桩、吹扫、全线与分段压力试验、通气置换等内容。 4、材料采购承包范围：管材、管件、阀门为甲供材由甲方采购，其他材料均由乙方自行采购，已经包含在工程总价中。 （含标志桩、警示带、示踪线） 第二条合同工期 开工日期： 2013年 X 月 X 日 竣工日期： 2013年 X 月 X 日 合同总工期为日历天数XX天。
第三条质量标准 本工程应严格按照《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》（CJJ33-2005）、《聚乙烯燃气管道工程技术规范》 CJJ63-2008等相关规范及施工图纸执行，并通过质量技术监督部门监检及相关部门验收为合格。 第四条合同价款 合同价款金额为XXXXXXXXXXX元整。 （小写：￥XXXXXX.XX元。） 此合同为总价包干合同。（折算综合单价为XXXXXX元/米。）第五条甲方责任 1、签订合同后，甲方负责向乙方提供施工图纸及办理告知等手续的相关资料。 2、负责明确有关施工路线、道路开挖施工与非开挖穿越施工单位的配合协调、工程验收等。 3、监督检查工程质量和进度，负责设计、监理、监检等单位的协调工作。 4、按本合同要求支付工程款。 5、如发生与现场与图纸不一致情况，负责办理变更、签证等手续。 第六条乙方责任 1、负责完成本工程招标清单上的所有施工内容，并负责办理告知、编制竣工资料、办理竣工验收手续。
管道燃气设施配套合同 合同编号2011-001 甲方： 地址：联系人： 电话： 乙方： 地址：联系人： 电话：传真： 为适应城市现代化的发展，完善住宅小区配套功能，提升人民生活品质，根据《中华人民共和国合同法》、《城镇燃气管理办法》和《城市燃气安全管理规定》等有关规定，经甲、乙双方友好协商，就乙方向甲方提供天然气管道设施配套事宜达成一致意见（以下称“本合同”）： 第一条配套工程范围、内容和产权界定 1、配套施工地点：； 2、完工时间：待乙方完成相关设计后，甲方提前5天通知乙方进场，绝对 工期90天。 3、乙方所负责施工的天然气设施配套工程包括如下： （1）对燃气设施配套工程的设计； （2）管网建设：主要包括小区内户外管线、设备的安装； （3）立管：指户内主管道的安装； （4）挂表：包括立管以后的支管、燃气表等安装、调试； （5）燃气设施维修、维护及相关服务。 4、产权分界点：以入户引入管阀门为准，顺气流方向的燃气设施属于燃气 用户所有，逆气流方向的燃气设施属于乙方所有。 5、天然气的供气事宜按照用户《天然气供气合同》执行。 第二条燃气用户建设费收取标准、金额、方式及时间 1．甲方共安装户，每户价格为元。甲方向乙方支付工程款共计人民币： (小写： )整。支付方式一律通过支票或转账进行。
2．双方签订协议后三天内，甲方向乙方支付全部工程款的30%共计人民币： (小写： )整。乙方为甲方进行工程设计，做进场施工准备。 3．根据工程进度，做完户内立管至户内工程完工前，甲方向乙方支付全部工程款的30%共计人民币： (小写： )整。 4．庭院管网建设完工后，甲方向乙方付全部工程款的30%，共计人民币 (小写： )整。 5．燃气工程全部完工并验收合格，投入正常供气前，甲方支付乙方全部工程款的10%，即 (小写： )整。第三条工程施工 1．甲乙双方应指定专门的人员进行设计定位和现场的施工协调。 2．甲方应在本合同签订之日起7日内向乙方提供小区总平面图、地下综合管网图及建筑物平、立、剖面图，室内给、排水图，室内强电施工图。 3．甲乙双方指定的人员应对设计方案进行确认并签字认可。经确认后的设计方案，若因乙方设计问题需变更，设计费用及相关工程费用由乙方承 担，否则由甲方承担设计及相关工程费用。乙方按图施工，在施工过程 中如对穿线管造成无意损坏，乙方不承担责任。 4．对于隐蔽工程，乙方应在隐蔽前通知甲方进行位置确认及工程质量验收。 5．工程完工后15日内，甲乙双方应共同进行验收，验收合格后双方签字确认。乙方应在工程验收合格之后向甲方提供竣工资料 1套。 6．施工过程中如遇到下列情况，可顺延工期： （1）甲方不具备施工条件而停工； （2）由于甲方原因变更或提出修改施工方案； （3）出现洪水、飓风、暴雨等不可抗力或政府行为时； 7．乙方在施工过程中，甲乙双方应相互配合，确保工程如期完工。 8．由于乙方在施工过程中的过错给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。 9．乙方在施工过程中，应采取安全措施，并应承担相应施工责任。 第四条双方义务 1、甲方义务
编号：_____________ 燃气管道工程施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 为明确甲乙双方在燃气管网工程建设中的权力义务，双方在平等互利的前提下，依照《中华人民共和国建筑法》和GF-XXXX- XXXX《建设工程施工合同》通用条款以及当地《燃气管理条例》等有关法律、行政法规的规定。甲、乙双方就燃气管道安装工程有关事宜，经协商一致，订立本合同。供双方遵照执行，不得违约。 一：承包范围： 工程内容：储备站、城区主干管、阀门井、庭院管网、楼栋调压箱、室内安装，表前、表后阀门。 工程地点：( )地区内。为了满足乙方工作量，具体施工地点由甲方统一调配。 工程量：1、造价在XXX亿人民币左右分期建造，以实际工程量结算为准；2、取费标准按XX最新安装定额取费，结合现行市场。 二：承包方式 包工包料：按图施工，材料调度实做实结，乙方所购材料（主材、设备、配件）必须是国家标准生产厂家，按施工图材料表中确定的规格、设计选型品牌购买，并按国家燃气工程相关规范严格执行。乙方应向甲方提供生产厂家相关资料及样品，经甲方认可后，方能采购使用，并作为竣工验收依据，未经甲方认可所造成的后果由乙方承担 三：结算方式： 室内外管道、埋地管道以定额结算（按国家该项工程现行规定计取费用）；
每户管道安装暂定价一户元（含普通煤气表），按照该项工程的实际类别，结合各地区最新近期定额，材料按当地、当时的调价，调差，按照施工图实际发生的工作量，及现场签证，实做实收，按实结算。人工费按当地最新标准计取。四：开工：竣工时间： 开工日期：以甲方开工通知书为准，暂订XXXX年XX月XX日，如有特殊情况，甲、乙双方协商解决。 竣工日期：以甲方下达开工通知书开始计算，具体工期双方另行协商，以补充协议为准。 五：工程规范： 按下列标准执行，乙方必须按照施工图并执行国家及当地的相关标准规范施工，并按各地区[燃气管理条例]和最新规定执行。 1、《城市燃气设计规范》 GB50028-20XX 2、《建筑设计防火规范》 GB50016-20XX 3、《高层民用建筑设计防火规范》（20XX年版） GB50045-20XX 4、《建筑物防雷设计规范》（2000年版） GB50057-20XX 5、《城市燃气输配工程施工及检验规定》 CJJ33-20XX 6、《工业金属管道工程施工及验收规范。金属管道篇》GB50235-20XX 7、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收标准》 GB50236-20XX 8、《埋地钢制管道石油沥青防涂层技术标准》 SYTJ18-20XX 9、《压力容器安全技术监察规程》技监局锅字[20XX]XXX号 10、《聚乙烯燃气管道工程技术规程》 CJJ63-20XX 11、《燃气用埋地聚乙烯管材》 GB1588.1-20XX
建设工程施工合同 发包方（以下称甲方）： 承包方（以下称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称：麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程 二、工程地点：麻城宋埠 三、承包方式：包工、包机械、包安全 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数 10 天 第三条工程价款、结算及付款方式 本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组（一组24块电池板)。 1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。 3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。 4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用. 第四条甲乙方责任 1、甲方需把料运至安装现场。 2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。 3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。 5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。 第五条安全施工 乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。第六条奖惩责任 1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。 2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。 第七条纠纷解决办法 因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。 第八条附则 二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。 甲方：乙方： 代表：代表： 年_____月_____日年_____月_____日
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 天然气管道安装合同
编号：FS-DY-11415 天然气管道安装合同 (甲方)： (乙方)： 为了明确供用双方在燃气管理安装、燃气供应和使用中权力和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《江苏省燃气管理条例》、《泗阳县城区管道天然气工程建设管理实施办法》和《泗价工[20xx]8号》文件等法律、法规和规章，双方经行协商一致，签订本合同，以便共同遵守。 第一条供气种类、供气地址 (一) 供气种类：天然气 (二) 供气地址：*****城A区1-12#楼 第二条民用管道天然气建设工程、材料费及支付方式： (一)民用管道天然气建设工程、材料费(以下简称建设费)总额：该小区面积为48323.47 平方米(以房管处核定的住宅商品房销售面积为准)，每平方米22元，共计人民币
1063116.34 元。 (二)民用管道天然气建设工程、材料费及支付方式：该合同签订七日内，乙方预付定金零元，甲方进场施工乙方依据甲方的开具的工程发票在5个工作日内支付该小区建设费总额的15%计人民币159467 元，甲方完成入户立管后乙方依据甲方的开具的工程发票在5个工作日内支付该小区建设费总额的30%计人民币318934 元，完成庭院管线后乙方依据甲方的开具的工程发票在5个工作日内支付小区建设费总额的45%计人民币478402 元，余款106313.34 元乙方依据甲方开具的工程发票在通气前付清。 第三条工程设计、安装项目 (一)工程设计：乙方提供该项目所需的工程技术资料后，甲方进行燃气工程设计，并根据设计方案按乙方的工程进度要求进行施工。施工期间，乙方应为甲方提供施工方便。 (二)安装项目：该小区入户管线及庭院管网配套工程，并为乙方用户安装燃气计量表一只，表前阀、表后阀各一只，管道接至灶具使用地点(不包括用户使用的燃气灶具)。甲方在施工过程中产生的垃圾由甲方负责清理，并不得损坏乙方
煤气管道工程安装合同集团公司文件内部编码：（TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-
煤气管道工程安装合同合同编号：_________ 甲方：_________ 乙方：_________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和（1999-0201《建筑工程施工合同》）及有关法律顾问、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工一事协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：_________市_________街_________气化站及管道供气项目。 工程地点：_________市_________街。 工程范围和内容：_________气化站：_________个街厨房管道、调压器、流量等材料表内容。 工程造价为：_________元整。（即：￥_________元） 第二条工程期限 合同工期：依据国家颁布的工期定额，商定本合同工程开工、竣工日期。
双方约定自_________年_________月_________日至_________年 _________月_________日竣工。 第三条材料供应 一、本安装工程所需的原材料，由乙方按工程预算表所列供应。 二、乙方所提供的安装材料须符合国家标准。 第四条工程结算方式 一、甲、乙双方正式签约后，甲方需在_________日之内支付工程造价总额的_________％给乙方。如甲方未按合同付款，则工期自然推后。 二、当乙方收到甲方预付款后，_________日内正式进入安装工地。 三、当竣工后，甲方需在_________日将其余的_________％支付给乙方，余下_________％款项在工程使用后_________个月内一次付清。工程若有未曾预见项目或变更，工程造价结算则按实际计算并一次付清。 四、支付方式：采用银行转帐、汇票或现金的形式支付。 第五条工程验收
简单水电安装合同_水电施工合同范 本 本合同双方签字后生效，未尽事项双方协商解决。今天小编就给大家整理了简单水电安装合同，希望对大家的工作和学习有所帮助，欢迎阅读! 简单水电安装合同1 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 一、工程概况。 1、工程名称:丹江口大坝加高右岸施工营地房屋综合楼、A、 1.1、工程地点：本工程位于丹江口水利枢纽右岸
1.2、工程内容：水电材料进场后卸车、制作安装、有序堆放和废料整理。 1.3、承包范围：单包工形式，即包施工工具、生料带、胶水、胶布、施工照明用灯罩、灯管等。 2、开工日期： 竣工日期： 总日历日期： 3、质量等级：国家标准合格等级。 4.1合同语言：汉语。 4.2适用法律法规：国家、部门和地方法律、法规。 4.3适用标准、规范：国家现行建安施工及验收规范和工程质量、评定标准。 5、图纸。 5.1图纸提供日期：进入施工现场当日 5.2图纸提供套数：壹套 二、甲乙双方驻工地代表及相互职责划分。
1、甲方驻工地代表及委派人员名单： 2、乙方驻工地代表及委派人员名单: 3、甲方工作。 ①施工场地具备开工条件和完成时间的要求：自施工合同签定之日起1日之内。2快速有效的处理好施工现场的水、电管线和材料到位，积极协调现场事物。 4、乙方工作。 技术交底制度，提供安全生产各种防护器具;做好施工安全防护工作，按有关规程操作。由于乙方的操作 2不得使用电炉和电炒锅等一类厨房用具，一经发现将立即勒令停止使 ③施工班组各个成员安全帽不戴者罚款100～500元;所属班组的食堂、宿舍卫生不清洁罚款200元，按项目部要求统一着装，违者每次罚款50元。 三、工程质量要求及工程施工进度要求 1、工程质量等级：合格以上标准;
-精品文档- 施工现场燃气管道设施安全保护协议 甲方：建设单位（全称） 乙方：遵化市燃气集团股份有限公司 根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《河北省燃气管理条例》、《唐山市安全管理条例》等法律法规的规定，为保护施工现场燃气管道及设施的安全，防止事故发生，经双方协商，达成以下施工现场燃气管道及设施的安全保护协议： 第一条甲方在工程开工前，应将遵化市集中供热工程的施工范围、内容、工期以及建设红线总平面图等资料提供给乙方，并落实专人负责与乙方联络具体事宜。 第二条乙方接到甲方提供的有关资料后，在二个工作日内反馈施工范围及影响区域内是否存在地下燃气管道及设施，并向甲方提供该施工及影响范围内燃气管道及设施的图纸资料。 第三条燃气管道及设施的具体位置必须通过现场探查核实确认。甲方依据已取得施工及影响范围内燃气管道及设施的图纸资料，组织乙方共同进行断面开挖探查，以确定施工现场燃气管道的实际具体位置，明确燃气管道及设施的安全保护范围及安全控制范围，将详细情况及有关说明填入《施工现场燃气管道及设施确认表》内“施工现场燃气管道及设施、保护范围、控制范围示意及说明”栏（见附件）。
乙方在已探明的燃气管道及设施上方设置“燃气管道，注意保 护”等安全警示标识，将标识详细情况及有关说明填入《施工现场燃气管道及设施确认表》内“施工现场燃气管道及设施警示标识布置及数量示意及说明”栏（见附件）。 第四条燃气管道设施的安全保护范围及安全控制范围： （一）安全保护范围：1．低压、中压管道管壁及设施外缘两侧1 米范围内的区域；2．次高压管道管壁及设施外缘两侧2 米范围内的区域；3．高压、超高压管道管壁及设施外缘两侧5 米范围内的区域。 （二）安全控制范围： 1．低压、中压管道的管壁及设施外缘两侧1 米至6 米范围内的区域； 2．次高压管壁及设施外缘两侧2 米至10 米范围内的区域； 3．高压、超高压管道管壁及设施外缘两侧5 米至50 米范围内的区域。 第五条甲方应根据燃气管道已探明的情况、燃气管道保护和控制范围，由施工方项目经理组织编制相应的燃气管道及设施保护方案和应急处置措施。燃气管道及设施保护方案和应急处置措施应经监理审核，甲方同意盖章认可并报乙方备案，否则，甲方不得申请开工，且乙方可随时通知其甲方解除本协议。 在燃气管道及设施保护方案和应急处置措施编制过程中，乙方应予以指导，如编制过程中产生争议的，由双方申请市建设局组织专家论证后协调
燃气管道报装合同 （居民用户） 甲方： 法定代表（负责）人： 注册地： 工商营业注册号： 乙方： 法定代表（负责）人： 注册地： 工商营业注册号： 根据《中华人民共和国合同法》《城市燃气管理条例》等法律法规的规定，甲乙双方经充分协商，就甲方向乙方报装燃气管道事宜，达成如下协议。 一、报站事项 甲方将其房屋燃气设施安装工程委托给乙方组织实施。 二、报装工程 1、工程内容：（1）报装工程的设计及文件的编制；（2）工程所需设 备，材料的购置；（3）安装施工。 2、施工地点： 3、入户管网安装的分界范围：表尾阀（包括该点）逆向方向的管道 及设施设备由乙方负责安装。表尾阀顺流方向向前的管道和用户终端燃气用具，由甲方自备。 4、工程执行标准：（1）《城镇燃气设计规范》；（2）《城镇燃气验收 工程施工及验收规范》；（3）《聚乙烯燃气管道工程技术规程》；（4）其他：。
三、工期 1、合同生效后日内甲方向乙方提供详尽工程材料（小区地形图、小区规划图及相关设计图纸资料）； 2、甲方支付报装费后，乙方立即组织设计，落实施工队伍，准备施工材料； 3、甲、乙双方共同商定，在具备燃气管道的条件（水通、电通、路通、场地平整）下日内进场施工，经乙方组织验收后具备置换通气条件，方可置换通气。 4、出现有关情况致使工程顺延，不在工期违约的责任范围之内：甲方确认以后的设计方案，因甲方要求出现重大变更；因甲方的原因，致使工程无法正常进行；不可抗力或双方无法克服的外界因素；合同中约定或甲方代表同意施工顺延等其他情况 四、工程设计及施工条件 1、合同生效后，乙方委托具有设计资质的燃气设计单位进行设计，设计图纸完成后，甲乙双方给予确认。 2、乙方应具备施工作业空间；施工时应尽量避免其他交叉工程干扰；周边居民、社会环境应不出现干扰施工的行为。 3、为了更好的与其他管网配合施工，甲方应指定专门的技术工程人员负责小区燃气管网，入户安装的现场协调和定位工作，甲方免费提供施工安装工程中用水用电。 4、乙方完成户内及小区外网调压站等全部供气系统的施工图设计后，设计图纸人员与甲方指定人员、乙方工程技术人员、工程施工方人员、工程监理方人员进行设计交底，甲乙双方技术人员5日内现场定位。 五、施工设计的变更 1、甲乙双方对确认的施工方案，不得随意再进行变更，如有变更应事前通知另一方，并征求另一方同意方能实施。 2、如因甲方的设计方案变更，造成工期延误或工程费用提高，则由甲方承担。
广告制作安装合同范本 根据《中华人民共和国广告法》,《中华人民合同范本法》及国家相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方制作及安装的事宜,达成一致意见,特签订本合同范本,以资信守。 一、承包方式及承包范围 本工程采用包工、包料、包制作、包安装、包质量、包工期、包安全、包风险,乙方采用以固定总价包干形式进行包干,施工过程中不管市场价格如何变化,双方均按本合同范本确定的价格按实结算。乙方必须按照甲方确定的设计方案,保质保量的完成如第三条所列之项目的整体制作、安装工程。 二、总费用及付款方式 1、本合同范本总费用￥: 元,大写: 元整。进入合同范本期后,在本合同范本所列的各项制作、安装过程中产生的一切费用均有乙方负责。 2、甲方在本合同范本签订后且双方确定大样稿喷画的第1个工作日内向乙方付款总金额的50%,即: 元作为项目启动资金。待全部工作完成且通过甲方验收达到合同范本规定的验收标准后的7个工作日内付清剩余50%工程款,即元。 3、以上付款甲方将以现金的方式支付。 三、制作材料及要求、费用预算 1、按照甲方提供的附件效果图制作，1号报刊亭一个8000元、
2号报刊亭一个4500元、3号广告牌一个350元、4号广告牌一个320元。详见附件效果图。 备注：甲方视实际情况，提前2个工作日增加或减少工程量，乙方须根据甲方签章确认的《项目增减委托书》上所列明的增减项目开展工作，合同总金额按照实际工程量作出调整，合同单价不变。四、制作安装时间: 从开工日期起20日之内完成，如遇雨天须延长工期。 五、验收流程 1.制作标准:乙方必须按照所提供给甲方的制作工艺及材料进行制作安装,如制作工艺及材料需要有变动的必须要事先经甲方同意,否则甲方有权不再履行本合同范本之任何条款。 2.制作安装:甲方根据乙方提供的制作原材料的工艺标准验收,并由乙方安全可靠的安装完毕,甲方现场验收。 六、双方责任 1.甲方负责在约定的时间内确定有关项目的资料(画面设计效果图),并对所确定的资料负责; 2.甲方按本合同的的规定,按期如数向乙方支付广告制作、安装费; 3.乙方必须按本合同范本的约定在规定的时间内保质保量完成所有安装制作工程,乙方如未能按照合同范本要求完成各项制作、安装工程,则根据每项工程的总费用,每超时一天(未够24小时的,则按一天计算),则按未完成工程0.1%的违约金扣罚。如果材料或者是在工艺
合同编号： XXXXXXXXXXXXXXXX 市政燃气管道工程非开挖穿越施工合同 工程名称：XXXX市政燃气管道工程非开挖穿越施工 发包方（甲方）：XXXXXXXXX有限公司 承包方（乙方）：XXXXXX有限公司 签订地点：XX市 签订日期：二〇一三年X月
XXXX市政燃气管道非开挖穿越施工合同
发包人(甲方)：XXXXXXXXXXX有限公司 承包人(乙方)：XXXXXXX有限公司 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就XXXXXXXXXXXXXXXXX市政燃气管道工程非开挖穿越施工事项协商一致，订立本合同双方共同遵守。 第一条基本情况 1、工程概况 工程名称：XXXXXXXXXXXXXXXXX市政燃气管道工程非开挖穿越施工。工程地点：XXXXX。 2、工程承包范围及方式 承包范围：施工路段：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX所涉及的需非开挖穿越的管线路段。 承包方式：本工程是包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全的单价合同。以实际完成的工作量乘以单价计算工程款。 3、合同工期与工程质量 合同工期：以签订施工合同的当天开始计算，XX个日历天。 工程质量标准：合格，执行国家、XX省、XX市现行验收评定标准。 4、合同单价、总价与支付方式 按施工管径的不同单价，施工管径XXXXX为XXX元/米，工程量约为XXXX米；施工管径XXXXX为XXX元/米，工程量约为XXXX米。单价内已包含穿越时弧度系数。单
价中包含但不限于以下费用：人工费、材料费、机械使用费、材料检验费、预算包干费、措施项目费、规费、管理费、利润、税金、招标代理费等为完成本项目所需的全部费用。 合同总价为人民币XXXXXXXXXXXXXXXXX元正。 （小写￥XXXXXXXXXXXX元）。 支付方式：乙方在非开挖穿越工程整体完工后，填写竣工报告和结算单，交甲方现场管理人员确认。甲方在收到竣工报告后一个月内，支付工程结算总额的50%；非开挖穿越部分管道验收合格后二个月内，支付工程结算款50%。设计变更、现场签证在结算时一并支付。 乙方提供相应金额且符合招标人所在地税务主管机关要求的发票，否则招标人有权拒绝付款。 第二条施工设备材料 非开挖穿越施工所用设备材料（除燃气管道外）均由乙方提供，乙方所用设备材料应符合相应的国家规范标准，甲方有权对乙方所用设备材料进行检查，如发现不合格，甲方有权要求乙方整改，由此所导致的工期延误等责任由乙方承担，并赔偿甲方因此造成的损失。 第三条双方的责任和义务 1、施工前，乙方必须准备好必需的人力、机械及施工用水电，并采用探测仪器对施工的地段进行必要的探测工作，完成后需提供给甲方一个探测报告和施工方案，并署名，乙方对提供的探测报告和施工方案负全部责任。 2、乙方指定非开挖穿越的工作坑位置，并给出工作坑的尺寸和日程安
合同编号： 范县产业集聚区濮王产业园天然气管网安装 工程施工合同 建设单位：范县天然气有限公司 承包单位：濮阳市华隆建设集团市政有限公司 监理单位：濮阳市诚德咨询造价有限公司 年月日
发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工相关事宜协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程批准文号： 资金来源：企业自筹。 工程质量：达到设计文件及《城镇燃气输配工程施工及验收规范》（CJJ33-2005）的要求。 开工时间： 竣工时间： 二、工程承包范围 范县产业集聚区濮王产业园天然气管道、设备的安装、管沟的开挖、清沟、回填、夯实及警示带的敷设、标志牌的埋设及安装完毕后的吹扫、试压、置换工作。 三、发包人的主要工作 3.1负责筹集工程资金，依照合同约定的金额及工程进度向承包人支付工程款。 3.2负责外部关系协调（征地、拆迁工作），负责办理管道沿线的征占地、拆迁及穿越手续。 3.3负责工程所需主要设备材料的采办（见合同附件1：《发包人
供应材料设备一览表》）,负责按计划和施工进度供应，负责将设备材料送到双方商定适合的地点。 3.4开工前三日内，发包人组织进行图纸会审和设计交底，并将水准点、坐标控制点位置提供给承包人，及时解决图纸或安装中可能出现的各种问题。 3.5 发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。 3.6 隐蔽工程隐蔽之前，承包人应当通知发包人及监理检查，发包人及监理没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。 3.7 建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检查标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付合用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。 3.8 因承包人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或返工、改建后，造成逾期交付的，承包人应当承担违约责任。 四、工程监理的主要工作 4.1本标段项目总监是： 现场施工监理是： 未经发包人同意不得更换。 4.2按照ISO9002审查承包人的质量管理体系，审核承包人的施工组织机构，审查施工组织设计。 4.3质量控制
编号：GR-WR-78853 简易施工合同模板(标准 版) After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
简易施工合同模板(标准版) 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 发包方（以下称甲方）： 法定代表人： 承包方（以下称乙方）： 法定代表人： 为了保证_____施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。 一、工程名称：___________。 二、建筑面积（工程形式）：______。 三、施工地点：____________。 四、工期： 1、开工：____年___月___日； 2、竣工：____年___月___日； 3、合同工期总共历时____天。
五、承包形式：_______。 六、工程价款：共计_______人民币元。 七、付款方式：本合同生效后支付合同款项的____%，计____元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的____%，计____元；质保金___元，质保期满后支付。 八、质保期：____年。 九、工程质量及验收： 本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求，质量合格。 十、甲方的责任： 乙方自行解决施工过程中所需要的水源、电源和运输道路问题；甲方协助消除妨碍乙方施工的障碍物； 十一、乙方的责任： 1、按照合同所规定的施工内容进行施工，确保工程质量，按照合同规定的时间如期完工和交付使用。 2、在国家规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，免费无偿修理。 十二、特别约定：