甲方:
乙方:
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,经双方协商一致达成如下协议:
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包范围:土钉墙、钢筋网片及喷射混凝土
四、工程质量:
边坡土钉喷锚支护,整体包括:边坡修整、铺钢筋网片(Φmm)、喷射C25混凝土厚度mm。
五、工期要求:
开工日期:年月日至年月日,总日历天天;如遇地质情况异常、不可抗因素及地下不可预见的因素,工期顺延。
六、工程造价:
喷浆铺钢筋网片(Φmm)、喷射C25混凝土厚度mm每平方元。土钉墙造价每平方元(包含所有材料、人工及机械费)。以上工程造价均不含施工水、电费、税金。
1、工程量结算以甲乙双方现场负责人签字认可的实际发生工程量及签证进行结算。
2、根据现场实际工作需要,超出承包范围的工作内容,须经甲方同意并签字确认,费用按预算
或市场情况双方协商。
七、付款方式:
1、前期无预付款,支护工程完成后甲方支付%的工程款,余款在基坑回填后一次性付清。
2、甲、乙双方应按合同约定执行本合同,以保证双方的合法权利与义务及施工的顺利进行。
八、甲、乙双方责任:
1、甲方责任:
1.1甲方驻工地代表按条款行使合同约定的权利和责任,对现场工作量及分项工程签证认可。1.2甲方应向乙方提供“工程地质勘察资料”及“地下管线及周边建筑物的基础资料”各一份,发包方若未提供详细资料,承包方视为无,且不考虑各种保护措施也不承担相应责任。
1.3甲方必须保证三通一平(即:路通、电通、水通、场地平),施工中所需水、电接至施工现场,提供可满足施工排污要求的地点。
1.4负责协调处理施工中各种对外关系及办理各种施工手续。如因甲方造成乙方停工三天以上,由甲方承担误工费。
1.5负责该工程坐标和放线定位、标高控制、执行喷锚支护方案进行施工。
1.6甲方配合乙方完成乙方在施工时的相关协调、事务处理,甲方不提供乙方宿舍。
1.7工程完工后,负责及时组织工程验收、签证。
2、乙方责任:
2.1严格按照审定的施工方案精心组织施工。
2.2接受甲方和监理的质量安全检查和监督。
2.3现场文明施工,遵守发包方的各项相关制度。
2.4向甲方提供施工中的基础数据。
2.5完善资料、试压块、钢筋取样,钢筋水泥等进场材料的质检报告。
2.6乙方必须保证施工人员充足,施工材料及时进场,不得无故停工,或随意拖延工期,否则视为违约并承担误工损失。
九、工程结算:
1、工程结算以甲、乙双方现场负责人签字认可的实际工程量及签证进行结算。
2、在施工过程中,经发包人、承包人共同签字认可的实际工程量及签证同时作为工程结算依据。
十、其它:
1、施工中遇到紧急问题时,承包人要及时报告发包人,并同发包人及时协商解决。
2、如一方认为发生了不同未尽事宜或对方违约,则应以书面形式通知对方,双方派人共同协商解决。如对方三天后不予以答复则按无异议处理。
3、双方对合同发生争议时,可申请仲裁,直至向合同签订地的人民法院进行诉讼。
4、本合同未明确的内容执行()建设工程施工合同示范文本的约定。
十一、本合同共三页,一式陆份,甲方肆份、乙方贰份,具有同等法律效力。
十二、本合同自甲乙双方签字盖章后生效,修改合同要经双方同意,否则无效,工程款结清后合同自行终止。
未定事宜双方根据具体情况协商签订补充协议。
甲方代理人:乙方代理人:
电话:电话:
身份证号码:身份证号码:
日期:日期:
签订合同有哪些注意事项?合同的订立方式具体包括了书面形式、口头形式以及其他形式等等,但不管是以哪种方式来订立合同的,此时都有一些事项是需要当事人了解注意的。
签合同的注意事项如下(使用时请删除):
一、在签订合同以前,经营者必须认真审查对方的真实身份和履约能力。
二、审查合同公章与签字人的身份,确保合同是有效的。如果对方公章为法人的分支机构公章或内设机构,应要求其提供所属法人机构的授权书。对方在合同上签公章,并不能保证合同是有效的,还必须保证合同的签字人是对方的法定代表人或经法人授权的经办人。
三、签订合同时应当严格审查合同的各项条款,有条件的不妨向专业人员咨询。根据合同诈骗的特点,为了防止对方利用合同条款来弄虚作假,应该严格审查合同各项条款以便使合同权利义务关系规范、明确,便于履行。
四、约定违约条款,违约责任要量化为违约金或确定违约赔偿金的计算方法。
五、约定争议管辖权条款,解决争议办法为协商、诉讼,约定由本司所在地法院管辖或XX地区仲裁委员会仲裁。
六、妥善保管对于证明双方之间合同具体内容具有证明力的下述资料:与合同签订和履行相关的发票、送货凭证、汇款凭证、验收记录、在磋商和履行过程中形成的电子邮件、传真、信函等资料。在合同履行过程中双方变更合作约定,包括数量、价款、交货、付款期限的,也要留下书面凭证。
七、您在签订合同时可能为了确保合同履行而要求对方交付定金,由于“定金”具有特定法律含义,请您务必注明“定金”字样。您如果使用了“订金”、“保证金”等字样并且在合同中没有明确表述一旦对方违约将不予返还、一旦己方违约将双倍返还的内容,法院将无法将其作为定金看待。
八、合同形式:
合同的形式有书面形式、口头形式和其他形式。除了交货的同时负款的合同外,一般应以书面的形式签定合同,在以信件和数据电文