XXXXX设备有限公司
XXXXX涂装线项目
工程承包合同(电器部分)
发包方：XXXXXXXX设备有限公司
承包方：昆XXXXXX电设备有限公司
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿和诚信务实的原则，就本工程部分项目协商一致订立本合同供双方遵照执行。
一. 工程概况
1.工程名称：XXXXXXXXX涂装线项目;
2.工程地点：山东省XXX县；
3.工程范围：电控柜三套
（A\B\C三条线,分五大块，内容详见附件：13.9.18版《报价单》、A\B技术要求）
4.承包方式：工程部分项目包工。
5.现场调试及陪生产两个月免费（包吃住、差旅）。
二. 合同工期及工期延误
1.开工日期： 2013 年 9 月 23 日完工日期： 2013 年 11 月 2 日共计 40 天（完工定义：已经未负载调试好，发货之日；40天工期含节假日）；可以提前完成；
2.由于承包方（人）的责任未按本合同规定的日期完工，每逾期壹日承包方（人）向发包方支付合同价款百分之壹的违约金，算至完工之日；
3.因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：
a-发包方未能按约定提供（或确认）电器施工图纸及开工条件；
b-发包方未能按约定日期支付工程预付款、进度款；
c-发包方代表（技术工程师、工程总调度、业务经理）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；
d-发包方原因设计变更（修改20处以上）或工程量增加（按造价算，＞5%合同价）；
e-非承包方（人）原因停水、停电、停气造成停工累计超过 16 小时或一次性超过 8 小时；
f-不可抗力；
g-其他非因承包方（人）原因造成停工累计超过 16 小时；
4.承包方（人）在以上情况发生后 1 日内，就延误的工期以书面、邮件、信息形式向发包方代表提出报告；发包方代表在收到报告后 1 日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见视为同意顺延工期；
三. 质量标准及验收
工程质量标准：按照《非标设计施工质量验收规范》《电气设计施工质量验收规范》等法律法规文件制作安装。及发包方提供的附件：《A/B技术要求》、承包方（人）提供的附件：13.9.18版《报价单》验收。
四. 合同价款(最终优惠)
总计合同金额：人民币/大写叁拾叁万圆整，小写￥330000.00 。
五. 工程款结算及支付
1.合同签订起 7 日内，发包方向承包方（人）支付工程合同总价款的 60% 的(含预付)进度款；
2.现场安装调试、试生产结束，发包方验收合格后两个月内，付清 40% 余款(承包方不承担发包方机械部分验收不过的责任)。
3.如工程增加或减少费用，单次少于贰百元或累计少于壹仟元的不予结算，超过前面规定的计入40%余款，相关增减承包方（人）需做有效记录。
六. 施工准备
1.承包方（人）在做电控箱前要完全理解发包方提供的《A\B技术要求》、本工程生产工艺。
2.承包方（人）在合同订立之日起5年内不得向除发包方相关人员外透露与之本案所有信息（含但不限于任何个人、组织、团体、资料）。
3. 现场安装调试需统一着装、统一口径等与发包方公司利益相关事项。
七. 安全施工与检查
1.承包方（人）应遵守《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规内容组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施消除事故隐患；
2.安全问题由承包方（人）自己负责，安全责任由承包方（人）自己承担。
3.承包方（人）在发包方客户厂内协助调试时，应遵循发包方客户及发包方的日常管理。
八. 工程完工验收及保修
1.承包方（人）在电控箱完工前三日内告知发包方。
2.承包方（人）可以通知发包方先进行预验收（在承包方厂内或者在现场），如有质量问题责任方需尽快整改。
3.最终验收安排在试生产结束后3日内，验收时有质量问题责任方需尽快整改。
4.发包方收到承包方（人）的验收通知未提出异议，但到期又不按时组织验收或发包方提前使用的（不含调试机）视为验收合格；
5.自工程完工经验收合格之日起壹年内，承包方（人）对判定属于承包方责任的负责免费保修（内容为：由承包方提供的所有材料及技术）。
6.承包方（人）承诺：
必需要承包方（人）保修或者维修的（含协助发包方维修），承包方（人）需在12小时内明确回复发包方，或24小时内到达发包方客户厂内处理问题。
九. 现场代表
发包方现场代表：岳XX 承包方代表： XXXX 双方代表的权利义务按本合同约定为解决本项目施工中所遇问题协商、及决策意见处理、签证；如一方换人时应提前三天通知对方。
十. 违约责任
一方违约时除前面条款另有约定外，违约方支付违约金伍拾万元给对方。
十一. 争议解决
双方约定在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成可向劳动仲裁部门提出仲裁，如仍未解决应向苏州市人民法院起诉。
十二. 附则
1. 本合同工程项目不允许转包，转包视为违约；未尽事宜双方可根据具体情况结合有关规定，议定附加条款作为本合同之附件，与本合同具有同等效应；本合同以双方签字（盖章）后生效，一式2份发包方与承包方（人）各执1份，扫描或复印、传真具有同等法律效应。
2.当发包方提供的《A技术要求》内容与其它文件有冲突时，依《B技术要求》执行；
3.本合同的附件文件内容与本合同内容所有不同之处,以本合同为准。
4.为了不影响总工期，当承包方（人）提供的13.XX.18版《报价单》内某材料供货周期大于合同工期的，请提前告知发包方，双方协商确认用同等价值或者更高等价值其它品牌材料代替，承包方（人）需做好有效可查的记录；
5.发包方提供给承包方（人）原方案即3套分3大块的电控箱方案作废，采用现在3套5大块的方案施工，提供给承包方（人）的相关资料，未更改的不再更改；
6.工程范围再次明确：含设计、出图、制作人工、出厂预空载调试、箱体及箱内所有材料、箱外输送机控制/温控器材（不含电磁阀）、包装、运输、我公司loge丝印、对口培训、售后保修等。
7.工程合同价含上条提到的所有事物及增值税金；
8.完工定义补充：含最终版图纸、PLC\触摸屏程序；
9.特殊要求:发包方工程款未结完前,PLC及触摸屏设置使用密XXX2次,具体日期我公司另外安排。
10.组成本合同的文件包括：
a-本合同；
b-附件：13XXX.18版《报价单》、《A\B技术要求》；
c-双方有关洽商、变更等书面协议或文件；
合同订立时间：2013年XX月23日
合同订立地点：江苏省苏州市 XXXX
本合同共肆页
发包方：苏XXXXXXXXX设备有限公司承包方：昆XXXXXXXX设备有限公司
地址：苏州市吴中区 XXXXXXXXXXX区地址：江苏省昆XXX 发包方代表人：承包方代表人：
电话/手机： 139 6212 XXXXX 电话/手机： 137 7XXXXXX16
银行/账户： 70XXXX003 5112 01XXXXXXXX05
（XXX山XXXXXXXXX农XXX行）
[此文档可自行编辑修改，如有侵权请告知删除，感谢您的支持，我们会努力把内容做得更好]
安岳盛世铭城项目 涂 料 施 工 合 同 时间：二〇一九年七月日
涂料工程承包合同 发包方（甲方）：安岳铭城房地产开发有限公司 承包方（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称：盛世铭城 2、工程地点：安岳县普州大道北段 二、工程范围和内容 1、甲方将盛世铭城商住楼工程涂料工程分包乙方。 2、工程范围为 1#栋、2#栋一单元及相应地下室所属内墙、外墙涂料装饰施工工程，具体工程量以现场实际发生为准。 3、工程协议内容：包工包料包机械。 三、工程造价及计价依据 1、品牌：腻子为品牌；乳胶漆为品牌。 2、楼层公共区域、电梯前室墙面，二道腻子、二道乳胶漆采购施工综合单价按乳胶漆接触面元∕㎡计算； 楼层公共区域顶棚，二道腻子、二道乳胶漆采购施工综合单价按乳胶漆接触面元∕㎡计算； 楼层住户室内除厨卫间外，顶棚采用水泥色腻子采购施工综合单价按腻子接触面元∕㎡计算； 地下室墙面、顶棚以及部分外墙顶棚，二道腻子、一道乳胶漆采购施工综合单价按乳胶漆接触面元∕㎡计算；
3、以上价格含材料、人工工资、运输，包安装、包质量、包工期、包安全的包干形式，以上价格不包含税收。 最后结算按实际工程数量结算。 四、工程工期 1、工期日历天，本工程施工工期必须在保证工程质量前提下根据甲方要求完成本工程。乙方按甲方指定工期延期2天后，第3天开始每延一天按1000元处罚，罚款最多不超过工程造价的10%。 2、遇不可抗拒因素，签证后，工期相应顺延。 五、质量与施工要求： 1、涂料工程使用的腻子，应坚实牢固，不得粉化、起皮和裂纹。 2、施工时楼地面必须用彩条布加以覆盖后方可施工，避免交叉污染。 3、施工过程中要注意对其他专业设施的成品保护，如埋设在墙内的线管、线盒水管以及已成品的防水层、保温层等。 4、腻子和涂料工程施工后，不得再进行管线更改以及其他分项工程破坏性的修改； 5、各抹刮层在凝结硬化前应防止快干、爆晒、水冲、撞击和振动，以保证其有足够的强度，达到国家规范合格标准。刮腻子及刷涂料时须在与其他界面交接处（如：门、窗边框处）和地面处，做好防污染措施。施工完后的表面在质保期内不脱皮，基本不褪色； 6、透底：涂刷时注意不漏刷，保持涂料稠度，不可加水过多。刷时要上下顺刷，后一排笔紧接前一排笔，大面积涂刷时，应配足人员，互相衔接好，乳胶漆稠度要适中，排笔蘸涂料量要适宜，涂刷时要多理多顺，防止刷纹过大。 7、腻子面层在同一单元楼层内的顶棚、墙面颜色要均匀一致，所有门窗边、开关面板、灯具、管道等周边要清洁干净，不得有毛刺，
合同编号： 合 同 协 议 甲方： 乙方： 2021年03月07日
2021年工程电气承包合同格式 传统的电气工程定义为用于制造产生电气与电子系统的有关学科的总和。那么工程电气承包协议怎么写呢?以下是网小编整理的工程电气承包协议，欢迎参考阅读。 工程电气承包协议范文一协议编号： 甲方(发包人)(全称)：乙方(承包人)(全称)： 按照《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国劳动用工协议》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原则，为明确负责、权利和义务，确保工程质量，保证施工安全，使本工程达到文明施工，按期竣工。两方本着自愿、互利的原则签订本协议。 一、工程概况及承包内容和价格: 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3工程结构：建筑面积约M2。(以实际面积为准) 1.4承包工作内容：照明系统：管路预留预埋、穿线、照明灯具、插座、开关、配电箱和电表、防雷接地安装及调试等施工图纸所包含的内容动力系统：管路及套管预留预埋、电缆桥架安装、线缆敷设、配电设备安装及调试等施工图纸要求的内容。弱电系统(电视、电话、宽带等)：管路及套管预留预埋、消防系统管路预留预埋、应急照明灯的安装及调试。 1.5承包价格： 18元/m2(不含临电) 18.5元/m2(含临电)(按建筑面积计算)。 1.6承包方式： 包人工费、包辅材(铁丝、钉子、绝缘胶带和塑料胶带等)、包工具(手持电动工具及钢卷尺、划线笔、压线钳等)、包质量、包安全、包工期、包文明施工 1.7付款方式：1、按照工程形象进度进行支付或者借支。 2、乙方在领取或借支工程进度款时应按实提供职工领取工资花名册，由本人领取工资时必需本人签字确认，不能代领，更不得私自挪用人工工资，如发现承包人挪用人工工资，由乙方自行负责一切负责。 二、协议两方的权利和义务： 1、甲方负责主材料供给。 2、乙方必需按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工。在施工中发现材料质量问题及时汇报。 3、乙方要提前一周提出材料计划，材料计划要正确，甲方按照乙方提供的材料计划供给材料，若实际使用量超出乙方的材料计划，超出部分乙方自行负责，甲方有权从工程承包费中扣除多余材料费用。 4、乙方负责现场临时用电设施的成立、维护、拆除。各种电气的孔洞预留与封堵。 5、进场材料与甲方保管人员共同验收(包罗型号、规格)，发现材料存在质量问题、型号、规格不符合要求及时汇报。 6、乙方负责进场材料的卸车入库，配合甲方做好进场材料的保管工作。避免丢失与损坏。 三、工期：按甲方规定的工期按时组织施工，在实际开工日至甲方规定的工期内完成施工。 四、甲方负责： 1.对乙方进行技术和安全交底。为乙方在施工现场提供临时库房。 2、负责提供施工图纸壹套及相关的设计变动通知。 3.按工程进度向乙方拨付工程款。 4.监督检查乙方的质量、安全、进度、材料和机具的使用情况，并对问题提出整改要求，并
篇一：车辆喷漆车间承包合同 车辆喷漆修复承包协议书 甲方：xxxxxxx 乙方：xxxxxx x 一、总则 甲乙双方本着友好协商的方式，就乙方承包甲方车辆喷漆及漆料业务,为了更好地对喷漆车间进行管理，提高生产效率，降低施工成本。经甲乙双方共同协商，决定将喷漆车间由乙方承包经营。为明确双方的权利、义务达成本协议： 一、承包标的：甲方喷漆车间 二、承包期限：自年月日至年月日 三、双方权利、义务： （一）甲方责任： 1、承包期间，甲方按车辆的板件数给乙方进行结算，车辆喷漆修复的板件数每件按含税xxx 元结算材 料费，人员费（具体的板件数计算方式见附件约定）。 2、甲方提供场地、喷涂烤漆房、水、电、气（其中电费各自承担50%），喷涂烤漆房、电、灯、气由甲 方维修，其余生产用工具由乙方负责维修。（工具及材料另附移交清单） （二）甲方权限： 1、甲方有权对乙方进行各种行政管理，如卫生、安全等。禁止在车间内吸烟违规生产，避免火灾的发 生，如因此造成事故，由乙方包赔一切损失。 2、甲方有权对乙方的安全生产及节约资源进行监督，喷涂及打磨零件人员必须配戴相应的保护工具， 水电气等公共资源不得浪费甲方发现乙方有违规行为下达整改通知书未及时改正有权给予经济制 裁。 3、甲方每月或临时给乙方下达生产任务，乙方应按甲方要求保质保量、按时完成生产任务，甲方有权 对乙方因延误交车进行经济处罚，影响生产进度的每延误一车扣乙方xxxx元（注：没有及时和前台 沟通延期交车相互确认车辆）。 （三）乙方责任： 1、在生产经营中，乙方安排的人员应该严格遵守甲方生产车间的安全生产制度、综合治理制度、5s管 理制度和其他相关制度。由于不遵守以上相关制度造成甲乙双方损失的，乙方应当承担全部责任。 2、所需生产用品均由乙方承担，乙方保证承包甲方车辆油漆修复所使用的油漆材料为阿克苏诺贝尔公 司出品的纯正油漆；非油漆材料为符合甲乙双方共同质量要求的进口或国产材料。 3、乙方负责安排调色人员为甲方进行调色服务，颜色的准确率需要达到97%。 4、乙方有责任对甲方提供的设备、设施进行定期保养、维护，对设备出现异常应尽早汇报，由于乙方 操作失误造成设备损坏，责任由乙方承担。
赣州市立信贸易有限公司 油漆项目劳务承包协议书 甲方：赣州市立信贸易有限公司（简称甲方） 乙方：（简称乙方） 身份证号码： 家庭住址： 联系电话： 经甲乙双方友好协商，依据《中华人民共和国合同法》，双方在公平、自愿的原则下，就乙方承包甲方售后部油漆喷漆项目，为明确双方的权利、义务，达成以下劳务承包协议。 一、承包期限自____年____月___日至____年____月___日，有效期限____年。 二、甲乙双方权利、义务 1、甲乙双方权利 ﹝1﹞甲方权利 ①、甲方有权对乙方进行各种行政管理，如卫生、安全、原材料使用、吸烟等。如因卫生、安全、 原材料使用、吸烟等问题，甲方有权依据公司相关制度处理；禁止在车间内吸烟，避免火灾的 发生，如吸烟等原因造成甲方损失的，由乙方包赔一切损失。 ②、甲方就甲乙双方签订本合同之前，就已告知乙方本岗位的性质，乙方也清楚知道本岗位的职业 性质、自愿接受承包甲方售后部油漆喷漆工作；并慎重承诺承担由此所产生的一切责任，与甲 方无关。 ③、甲方有权要求乙方按油漆喷漆工艺流程操作，工作时做好佩带相应劳动保护工具，禁止违规操 作，对于乙方未按公司要求违规操作导致甲方损失的。有权要求乙方赔偿。 ④、甲方每月或临时给乙方下达生产任务，乙方应按甲方要求保质保量、按时完成生产任务，甲方 有权对乙方因延误交货进行经济处罚，影响交车进度的每延误一天完成的扣乙方100元，造成 甲方延误交车所产生的一切费用由乙方承担。 ﹝2﹞甲方义务 ①、甲方在乙方承包期间，按岗位要求为乙方提供该相应的保护工具，对于甲方未按规定及时提供 保护工具的，乙方有权以书面形式要求甲方提供；对于甲方自接到书面通知1月后仍未及时提 供保护工具的，可终止本合同。 ②、甲方免费为乙方配备生产所需设备工具、原材料、场地等。 ③、甲方按公司财务制度规定每月＿日足额支付乙方承包费用，如遇周末等原因，则顺延发放。 2、乙方权利义务 ﹝1﹞乙方权利 ①、在合同承包有效期限内，乙方有权要求甲方提供该工作岗位相应的保护工具，对于甲方未
编号：_____________ 小区住宅楼电气工程施工 承包合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 甲方根据20XX年度施工生产计划的安排，决定将XXX小区住宅楼XXX电气专业分部工程分包给乙方施工。本着平等自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的责任，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商，签订本合同，以期共同信守执行。 第一条工程名称： 第二条专业工程承包的内容和范围： 1、电气工程分部施工的所有内容，包括孔洞预留、电线电缆导管敷设、布线；配电箱（盘）的安装，防雷接地、等电位联结的施工；插座、开关、灯具的安装；防盗门对讲系统等线路预留、安装；电视电话线路敷设、电话接续设备、电视终端设备的安装、连接和调试，以及线路电气试验、调试、照明通电试验等。施工范围是室内强电、弱电的所有项目。电视电话施工的材料由甲方提供。 2、施工现场临时用电的安装维护及最终拆除。 第三条工期与定员： 1、开工日期： 2、完工日期： 3、定员人数： 第四条承包方式： 承包方式为包工包料。 工程合同价款的结算方式及保修： 1、工程合同价款按照建筑面积每平方米叁拾伍元（35.00）计算。
2、支付方式：工程竣工验收合格后，甲方以XXX 的壹套住宅和五层约70㎡的壹套住宅抵付乙方承包合同价款（扣除保修费后）。四层住宅按照建筑面积每平方米壹千叁百元（1300.00）整计算，五层住宅按照建筑面积每平方米壹千贰百元整计算。两者的差额以现金找补。 3、工程竣工验收后，甲方预留合同总价款的5％为质量保修金，保修期限为一年。在该期间电气分部工程所发生的各种问题乙方均应在2小时内赶到无偿修理。如果乙方在接到通知后2小时内未来人修理，甲方可以代为维修，所发生的一切费用从乙方的质量保证金中支付。 第五条双方责任： 甲方：1、组织实施项目管理的各项工作，协调现场的工作关系。 2、负责施工组织设计的编制，统一制定各项管理目标。实施对工程质量、成本、工期、安全生产、文明施工等的控制、监督、检查和验收。 3、及时提供图纸。 乙方：1、自觉接受甲方和监理人员的管理、监督和检查，遵守甲方项目部的各项规章制度。 2、采购和使用合格材料。严格按照设计图纸、专业施工验收规范和施工操作规程及施工组织设计的要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，进度和工期达到施工组织设计和合同的要求。 3、严格按照安全操作规程施工操作，安全生产，文明施工。在施工过程中，若违反安全操作规程所发生的人身伤亡事故均由乙方自行负责。 4、工程交工验收前，负责电气工程成品的保护。 5、组织具有相应资质的施工人员，持证上岗。
电气分项工程施工合同 甲方：______________________________________________ 乙方：______________________________________________ 签订日期：
签订地点：___________________________________________ 签订日期：
建设工程（电气）分项工程施工合同 甲方（发包人）（全称）：________________________________________________________ 乙方（承包人）（全称）：_________________________________________________________________________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国劳动用工合同》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确责任、权利和义务，确保工程质量，保证施工安全，使本工程达到文明施工，按期竣工。双方本着自愿、互利的原则签订本合同。 一、工程概况及承包内容和价格： 1.1工程名称：________________________________________________________ 1.2工程地点：________________________________________________________ 1.3工程结构：__________ 建筑面积约_M 2。（以实际面积为准） 1.4承包工作内容： 照明系统：管路预留预埋、穿线、照明灯具、插座、开关、配电箱和电表、防雷接地安装及调试等施工图纸所包含的内容。 动力系统：管路及套管预留预埋、电缆桥架安装、线缆敷设、配电设备安装及调试等施工图纸要求的内容。 弱电系统（电视、电话、宽带等）：管路及套管预留预埋、消防系统管路预留预埋、应急照明灯的安装及调试。 1.5承包价格：_________ 元/m2（含临水电）（按建筑面积计算）。 1.6承包方式： 包人工费、包辅材（铁丝、钉子、绝缘胶带和塑料胶带等）、包工具（手持电动工具及钢卷尺、划线笔、压线钳等）、包质量、包安全、包工期、包文明施工。 1.7付款方式：予以建设单位支付给甲方的工程款同步，以建设单位每次拨款为一个节点，每次拨付已完成工程量的70% 依次付款至工程竣工完成，待工程竣工结算及建设单位拨付清给甲方95%t，甲方一周内付清给乙方至95%待保质期完成后甲方付清剩余的5% 二、合同双方的权利和义务： 1、甲方负责主材料供应。 2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工。在施工中发现材料质量问题及时汇报。
编号：_______________ 缝纫车间生产承包合同 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年_____ 月 ____ 日、总则: 1、为了深化改革，提高劳动生产率，依据国家法律、法规、政策的要求，并结合公司
实际情况，公司决定生产车间实行流水线生产组作业承包责任制。 2、流水线生产组人员编制：计时管理人员人（其中组长人、配片发 货人、后道质检人），计件人员人，合计总编制 人。 （未满18人不得承包生产）。 二、合同的双方： <1>甲方：。 <2>乙方：姓名：性别：文化程度：。 身份证号码：。 地址：。 三、合同期限：合同期自年月日至年月 日止。 四、工作内容：乙方同意接受甲方的安排，在生产部门缝纫车间从事流水线生产组作业承包管理工作，甲方保留机动调整乙方及其管理人员工作岗位的权力。 五、承包方式：确保流水线生产组作业工总数、工人素质、能遵厂纪守国法，保证本流水线生产组作业进度、生产批次质量、承包经营责任制。 六、管理费用、工资、价格与违约保证金： 1、组长底薪元，按本组总金额提成％奖金。（未满25人组底薪按每人 50元递减）。出现质量问题每件5-10元罚款，造成废品按每件成品价赔偿，由厂长、组长、组检、
后道总检共同承担。 2、车间组检，工资月薪元，本组总金额提成%出现质量问题共承担 责任。工资由公司支付。 3、后整车间总检工资每人月薪元，由公司支付。 4、年开工进厂在月日至月日的，每个员工补帖路费人民币元，到年底停厂统一发放（但途中离厂不给予补贴）。 5、各组配片发货人每月工资元。（未满25人组按每人50元递减）工资由公司支付。 6、不能招用未满16岁童工，不能招用残疾人用工，不能带病作业。每位员工必须出示身份证方可入厂。 7、员工工资以计件为准，由公司统一计价管理，对整件价格工序细分价格由公司计价部门统一制定，工资由公司财务部直接发放。 8、公司先从员工工资内提取每人元整，作为违约金，待合同期满后一次性全额退还。工资每月发放。 9、计价方式统一按0.0025元/秒由测时工测定，根据每道工序难易程度分为A B、C、D四大级别，A级上升10% B级按0.0013元/秒保持不变，C级下降3% D级下降7% 七、双方的权利和义务： 〈1〉甲方的权利和义务： 1、根据本公司生产（工作）需要安排乙方生产（工作）任务。 2、依据法律、法规、政策并结合本公司实际情况制定各项规章制度和乙方行为规范，并监督其实施。 3、有权对违反本公司规章的乙方给予经济处罚直至辞退，触犯刑律，依法送交有关机 关处理 4、为乙方提供符合要求的工作环境条件，并根据需要对乙方提供各种法规、安全生产技能培训。
山西省工程机械厂起重分厂 产品喷砂喷漆工序承包合同书 (2015)年第（1）号 发包人：山西省工程机械厂起重分厂 承包人：江苏新金达机械制造有限公司
山西省工程机械厂起重分厂 产品喷砂喷漆工序承包合同书 发包人：山西省工程机械厂起重分厂（甲方） 承包人：江苏新金达机械制造有限公司（乙方） 依照《中华人民共和国合同法》及其他国家相关的法律、法规，遵循平等、自愿、公平合理和诚信的原则，双方就乙方承包甲方产品喷砂、除锈、除飞溅、除焊渣、喷漆工程协商一致，订立本合同。 一承包项目概况: 1、承包项目名称：山西省工程机械厂起重分厂产品喷砂、除锈、除飞溅、除焊渣、喷漆工等程项目。 2、项目地点：山西工程机械厂建筑机械分厂喷沙车间、喷漆车间内。 3、项目内容：建筑机械分厂生产的全部产品进行表面喷砂、除锈、除焊渣、除飞溅及喷漆涂装（一底两面）。 4、项目规模：喷砂除锈2000吨/月，喷漆80台/月。 二项目承包范围: 1、建筑机械分厂生产的产品进行喷砂、除锈、除飞溅、除焊渣、喷漆涂装。 2、对甲方正在使用的及其他设备的喷砂、除锈、除飞溅、除焊渣、喷漆等翻新业务。 三甲方为乙方提供起吊设备，白天司机由甲方配备，早5-8点，中午12-2，晚上6-12点，司机由乙方配备,（每月甲方支付乙方2800元人工费）、喷漆车间、空压机的维修保养等由甲方负责、主配电柜及喷漆工艺所用的稀料、油漆和乙方人员住宿房间等由甲方为乙方提供；乙方新建喷砂车间，长15米，宽6米，喷漆车间，长15米，宽5米，双方合同结束后乙方自行拆除。
四喷砂、除锈、除飞溅、除焊渣、喷漆项目实施过程中工序、进度、质量、安全、环保要求: 1、乙方应遵守国家的法律法规，遵守甲方的规章制度，严格按照合同内容生产，并结合甲方的生产进度,制定自己详尽的生产进度计划，确保按照甲方生产进度和质量要求组织生产。如果甲方认为乙方确实无法保证生产进度、质量、环保等要求时，乙方应该无条件服从甲方安排，确保生产顺利进行。 2、乙方应严格按喷砂、除锈、除飞溅、除焊渣、喷漆的全部工序内容组织生产，如有变动必须征得甲方同意后方可组织生产。 3、甲方需要喷砂、除锈、除飞溅、除焊渣、喷漆的产品、零部件,应由甲方人员负责运输堆放到乙方塔吊的工作范围内。 4、乙方在没有特殊情况下要在甲方产品调运到位后 2４小时内将产品、零部件完成喷砂、除锈、除飞溅、除焊渣、喷底漆，48小时内完成全部工序并将产品、零部件吊放在甲方塔吊的工作范围内。 5、甲方因时间段不同生产规模及进度要求也不同，如冬季库存只喷涂底漆，夏季发货量大一天多台，乙方必须严格执行甲方进度计划。 6、甲方应指派一名工作人员对该工序总负责，对该工序加工质量、加工进度进行检查，并负责与乙方现场负责人协调生产进度计划及工序中其他的相关事项。 7、乙方必须做好现场的安全、保卫、消防、环保、职业健康等工作。乙方人员在生产及生活中所发生的一切人身、设备事故均由乙方自行承担责任并按照国家的法律法规予以妥善处理。 8、因乙方用电负荷较大，在生产繁忙阶段，必须首先保证甲方生产用电负荷，乙方要无条件执行甲方的用电分配。
电气安装承包合同书 甲方： 乙方：身份证号： 依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方的权利和义务，本着自愿互利、权益平等的原则，甲方将中航动力非晶技术研究院工程的2#楼电气安装承包给安装队施工、经协商达成本协议如下： 一、工程概括： 1、工程名称：_____________________________ 2、结构类型：_____________________________ 3、工程地点：_____________________________ 二、承包范围及内容： 1、主楼全部图纸及设计变更等电气安装工程内容。 2、熟悉图纸、技术交底、平时整理好上报资料，班组自检、工程竣工必须配合甲方整理、做好上报相关验收资料等。 3、开工前必须做好每层的布管等用料隐蔽图，安装前做好样板间，根据图纸将用管、用线、电缆等详细做好计划，报项目部审批后方可施工，否则超出计划用料及额外用工由乙方负责赔偿。 4、工机具：工机具自备，（包括机械线路、作业人员持证上岗及劳保用品等） 5、强电部分：所有电缆配管，主体布线管，穿电缆、电线及桥架
安装，所有插座、开关，所有照明及设备电箱安装，所有盒、灯具母线槽安装等及± 0 以下配管沟土方挖、回填等图纸范围内所有 施工内容（包括线槽、孔、洞修补等）。 6、弱电部分：电视、电话、网络、对讲门、监控、弱电电缆管铺设、桥架安装，消防等所有弱电配管、箱、盒安装及管、盒安装后的孔、洞修补等。 7、避雷部分：基础避雷安装，避雷引向线安装，房顶避雷设施安装等所有避雷项目等。 8、现场临电部分：工地所有标准化要求的临电，机械及设备接电，电路维修，施工现场操作机械线路敷，架设及平时线路安全整理等，包括施工现场生活区、办公区的线路敷设及安装等。平时配合工 地迎接各种检查，保证施工现场用电符合相关规定的要求，每月二、三次的施工及临时用电的全面检查，并按照工地的要求整理。 三、质量要求：优良 乙方在施工过程中，必须按照施工图纸，设计变更，建筑工程施工工艺规程和甲方的施工方案，技术交底等操作施工，施工质量标准必须达到建筑工程质量验收规范标准和相关文件的要求。 四、安全生产、文明施工要求：青岛市标准化安全文明施工工地 1、乙方在施工过程中，应严格执行国家有关安全方面的法律法规和相关安全操作规程，保证施工过程中，不发生安全事故，如有发生，则由乙方全部负责，因此给甲方造成的各种损失由乙方负责。 五、承包方式及结算办法：
油漆涂料承包合同范本 涂料在中国传统名称为油漆。那么对于油漆涂料承包合同你了解多少呢?以下是在小编为大家整理的油漆涂料承包合同范文，感谢您的阅读。 油漆涂料承包合同范文1 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 甲方承建的油漆涂料单项工程，于_________年_____月 _____日，由甲方发包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行： 一、承包内容： 二、承包方式： 三、承包单价及付款方式： 1、承包单价：按/m2，提角找平每一层按400元补贴计算，共计六层。
2、付款方式，头灰刮完，角提一半，支付总额20%基层全部处理完毕达到上面料要求再支付30%，竣工验收后十五日内再支付30%;余额在工程竣工后三个月内全部付清。 四、质量要求： 乙方进场施工时，必须严格按照国家现行施工质量验收规范、甲方提供的技术交底及现场管理人员对质量的具体要求进行施工，工程质量必须达到合格标准，若因乙方原因造成质量不合格及返工造成的直接、间接损失由乙方加倍赔偿给甲方。 五、工期要求： 因本工程工期紧张，乙方必须严格按照甲方制定的工期计划，组织充足的施工人员，在不影响其他班组的前提下，按计划或提前完成施工任务。如非甲方原因，乙方不得以任何理由拖延甲方计划的工期，如无故拖延工期，甲方将对乙方实行经济处罚，延期一天处罚金1000.00元。 六、安全及文明施工： a)乙方进场后，必须认真学习并执行甲方制定的各项安全规程，积极参加甲方组织的各种安全教育及安全活动，努力提高本班组工人的安全意识。严格按照安全技术交底的各项内容组织施工，杜绝安全事故的发生。乙方必须对本班组的安全生产负责，对本班组所有工人的安全负责。对新进场的工人要积极组织参加
外墙涂装施工合同 甲方： 乙方： 经甲、乙双方充分协商，决定由乙方承担工程，为明确双方责、权、利，本着平等互利的原则，签定以下合同条款，共同遵守执行。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程量： 4、工程单价：大写：小写： 5、工程预算造价：大写：小写： 二、承包范围及方式： 乙方根据色彩搭配方案及施工技术交底要求，对该工程的项目按包质量、包进度、包工包料的承包方式进行施工。 三、材料、色彩及施工工艺： 1、材料：选用； 2、色彩：选用色卡号为大面积主色， 号为搭配色（色彩搭配详见搭配方案）。 3、要求水泥墙面平整。 4、施工工艺：要求乙方先做两遍腻子，罩漆等工序。 四、工程造价及付款方式： 1、本工程预算面积约M2（决算按实际结算）； 2、每平方米造价为元； 3、预算总造价为元。 4、本合同签订后以每栋楼为结算单位，乙方在批刮外墙专业腻子完成后，甲方支付工程款为预算总造价的50%；乙方罩面漆施工完成后，经甲方验收后结清余款。 五、双方责任： 甲方： 1、负责现场总进度计划的实施并及时进行检查落实、及时解决影响施工进度的问题。 2、对乙方的施工实行监督、检查和协调。做到及时发现、及时纠正、及时解决非乙方原因造成的施工困难。 3、按合同约定及时支付工程款，以确保工程施工的顺利进行。 乙方： 1、严格执行国家颁发的施工及验收规范和质量检评标准、保质量、保进度、保安全，优质完成施工任务。 2、施工期间必须接受甲方监理人员的监督管理。 3、做到文明施工、安全施工，负责自行施工部分的安全设施和安全措施。 4、在施工过程中，出现的一切安全以及人员伤亡事故均由乙方自行负责。 七、工程验收： 1、工程具备整体验收条件后，乙方应提前三天通知甲方，甲方接到通知后应在一周内验收，否则视为验收完毕。 2、本工程甲方验收后，在一年保修期内因乙方施工造成的工程质量问题由乙方无偿修理。
北京市建设工程劳务分包合同 发包人：北京朝林建筑工程有限公司 承包人：定州金时建设工程有限公司 分包工程名称：石佛营住宅小区电气工程 施工地址：北京市朝阳区石佛营
发包人（全称）：北京朝林建筑工程有限公司 承包人（全称）：定州金时建设工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1.1工程名称：石佛营住宅小区电气工程 1.2工程概况：剪力墙结构 1.3分包工作内容：动力系统、照明系统、防雷与接地系统；消防报警系统（仅包含配管及带线、线槽安装）；电话及网络系统、电视系统、对讲门禁系统（仅包含弱电配管及带线、线槽安装）；生活区临电安装。 范围包括：施工图纸全部内容并负责调试、运行、维护直至工程竣工验收。 1.4工程监理单位（全称）： 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共35 名。 第三条合同工期 开工日期2004年 3 月26 日 完工日期2005 年 5 月31 日，工期为天。 第四条合同价款 4.1 合同价款为：620000 元（人民币） 大写：陆拾贰万元 4.2 合同价款的确定原则（在确认的方式前划√）: 经过招投标确定或虽未经招投标程序，有承、发包双方协商一致
确认： （√）4.2.1本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。 （）4.2.2 不采用 （）4.2.3 不采用 （）4.2.4 不采用 4.3 对合同价款内容的明确： 1、合同内容及承包范围内执行总价包定。 2、合同价款包含承包范围内的全部工程内容。 3、含为本工程服务的全部用工及所有零工。 4、含为发包方服务的不超过承包总价千分之三的义务工(义务工指本合同承包范围以外发生的为发包方服务的客活及其它零星用工)。 5、含材料倒运、脚手架搭拆、冬雨季施工、文明施工、竣工清理、渣土倒运、除发包方提供的机械设备以外的工机具费、施工中应计取的全部费用、各种施工风险。 第五条合同价款的结算和支付 5.1 结算、决算资料： 5.1.1 发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。 5.1.2 承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。 5.1.3 有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认的资料等。 5.2 合同价款的结算和决算：
VCI喷涂流水线设备 施工合同书 甲方：河北百慕防腐材料有限公司 乙方：石家庄展耀喷涂设备科技有限公司 合同编号：（2015-07-00 号）
甲方：河北百慕防腐材料有限公司 乙方：石家庄展耀喷涂设备科技有限公司 依照《中华人民共和国合同法》和《机械设备安装工程承包合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 第一条：工程概况 工程名称： VCI复锌金属表面防腐加工流水线。 工程地点：文安县经济开发区大叩皂。 承包方式：工包料，分项合计。 承包范围：流水线整体施工方案的拟定和平面布置图设计，流水线所需设备的选型、采购、加工及安装。 施工标准：本施工方案，依照国家《中华人民共和国行业标准-机械设备工程安装职业技能标准》，《涂装线设备的设计、制造、安装标准》，《非标准机械设计手册》根据甲方实际情况及甲、乙双方共同制定的施工设计方案，进行施工安装。最终达到国家环保部制定的《大气污染物排放标准》。并按照本工程（工程量：详见施工项目报价表）进行作业施工。 第二条：工程价格及付款方式 1、经甲乙双方协商，VCI流水线工程施工总报价最终确定为：小写（人 民币）￥元整，大写（人民币）￥元整。（工程报价详见施工项目报价表）。 2、本合同自签订即日起5日内，甲方向乙方支付施工合同总金额款 的 %预付款。计：￥元整，大写：（人民币）元
整。作为工程备料预付款。乙方在收到甲方工程备料预付款后开始正式备料、加工、生产。 3、乙方施工完毕、经环保部门及甲、乙双方验收合格，设备运行正常 情况下，甲方在10日内向乙方支付总施工合同总金额款的 %，计：小写（人民币）￥元整。大写：（人民币）￥元整的工程费。 设备及流水线保修期为壹年。保修期结束即付清 %余款，计：小写（人民币）￥元整。大写：（人民币）￥元整。 第三条：工程的质量要求、技术指标及工期要求 1、乙方施工工程质量，必需达到甲乙双方共同制定的施工设计方案要 求，并得到甲方及监理工程师的认可。各项工程资料齐全，并及时上报甲方。 2、合同签订后，乙方按甲方要求制定施工作业计划，并上报甲方。经 甲方审核批准后，乙方按照甲方审批核准后确定的作业计划，完成承包范围内的工程施工作业计划。 3、施工的时间为自2015年 07 月日至2015年 08 月日止，完 成承包范围内的全部作业。如因乙方自身造成工程延误，则按本合同违约条款执行。 第四条：甲方的工作 1、负责审批乙方的作业计划。 2、负责协调乙方与其他工种施工及施工现场的关系。 3、负责提供施工的临时用电用水。 4、及时提供各种工程指令，对乙方的施工质量、进度、安全生产进行 监督。 5、负责组织本项工程的完工验收工作。 第五条：乙方的工作
合同编号：YT-FS-7478-85 内墙涂料施工合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
内墙涂料施工合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：身份证号码：联系电话：。乙方：身 份证号码：联系电话：。 甲、乙双方经友好洽谈协商：甲方决定将内外墙 粉刷工程包给乙方。为明确双方的权利和义务，根据 国家有关法律法规，特制定本合同，以便共同遵守。 第一条：工程概况： 1、工程地址：; 2、施工内容：内墙涂料粉刷面积约： 外墙涂料粉刷面积约： 3、使用颜色号：。 4、工程承包方式：; 5、工期：自日至月日完工;共计：天。 以验收检查为准，两天顺延。 第二条：工程款项：
1、本工程内墙面积：平方米，单价：元/平方;外 墙面积：平方米，单价：元/平方;门板面积：平方米，单价：元/平方;冲洗面积：平方米，单价：元/平方。(此单价不含税金) 第三条：付款方式： 本合同签定后，甲方在乙方开工天内付完工程总款项的 %;施工后再付工程总款项的 %。经甲方验收合格并测量工程量后算出工程款，甲方承诺：年月日前结算清工程的余款。 第四条：质量要求： 1、工程验收标准，根据甲方要求; 2、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认增加的费用，应另签订补充合同。 第五条：双方的责任： 甲方负责现场内的水、电、路通畅。 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，本合同自签定之日起生效。 甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____
施工承包合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立本合同，甲乙双方共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称：。 2、工程地点：。 3、工程内容：×××的电气照明、防雷工程。 二、承包范围及方式 1、承包内容：以上各子项的电气照明、防雷施工图所包含的全部内容。 包括但不限于：线管预埋安装、穿线、电缆敷设、配电箱安装、灯具安装、开关插座安装；配合装饰吊顶管线灯具安装、动力配电安装调试、防雷安装调试。配合土建、设备安装工程的施工。 2、承包方式：包工、包料、包安全文明施工。 三、合同工期 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 以实际开、竣工日期为准。 四、质量标准 工程质量标准：一次验收合格率100%。 五、合同价款 1、本合同价款采用固定总价的方式，总价款为￥万元（大写：万元整），不含税金。（不包含“工厂弯灯”和“投光灯”的灯具） 2、无论外部条件发生何种变化，价格风险自负，经双方确认的总价款不作调整；各种包干措施费用，结算时一律不作调整。 3、任何一方不得擅自改变合同价款，但有下列情况之一时可以协商调整： （1）如果工厂弯灯和投光灯为乙方采购时；
（2）因施工图相对于招标图纸有改变，经甲乙双方共同协商认可时； （3）甲方代表确认的设计变更或工程联系单造成的工程量发生变更； （4）因甲方要求提高材料品牌，相对于预算价格差异大于20%时。 六、工程变更 （1）甲方为使工程合理施工，有权随时向乙方发出工程变更指示，乙方须予以执行。 （2）乙方投标资料中已有适用于变更工程的价格，按乙方投标报价下浮 10 %计算；乙方投标资料中没有有适用于变更工程的价格，由甲乙双方共同协商。（乙方最终的投标资料盖章并作为合同附件） （3）为了保证工程进度，乙方不得以变更签证价款未定为理由，拒绝承担变更工作内容，否则造成的工期延误等一切损失（包括甲方另行委派工程队伍完成该工作内容发生的费用）均由乙方承担。 （4）业主最终确定品牌的确认单作为变更，具有同等效力。 （5）因工程变更或甲方原因影响工期的，按双方协商的时间顺延。 七、付款方式 1、主体施工阶段，每月按已完工程量的％支付进度款。 2、所有合同内的电气工程完工，经验收合格后，一个月内支付总价款的 %；工程竣工验收，并办理完结算后，一个月内支付结算价款的 %。 3、剩余5%的工程款为质保金。质保期为竣工验收后两年，质保期达到一年后支付质保金的 %，在质保期满后的天内全部付清。 4、工程款按以上的所有付款必须汇入乙方指定的账户。 八、甲方职责 1、负责使施工场具备施工条件，并在开工后继续协助解决有关遗留事项，提供一套施工图纸，提供给乙方一间办公室。 2、定期对工程进度、质量、安全文明施工情况进行检查，提出整改意见；及时将设计变更等技术资料交乙方。 九、乙方职责 1、严格按照施工图纸和规范要求进行施工。接受工程师监理，以及业主、总包各方的管理。 及时报送进场材料报验、隐蔽工程验收报告、质量自检记录、竣工验收报告；按照相关要求报送完整的原始记录、检测记录等技术、经济资料；参加各类施工协调例会，做好施工现场的管理工作。（材料检测费用由甲方支付。）
喷涂流水线承包合同 甲方 乙方 为如期保质保量完成喷粉生产任务.充分发挥员工工作积极性和主观能 动性,提高员工自主管理意识.现将甲方喷粉线所有黑件喷涂承包给乙方。 为了明确双方的权利与责任.特订立此合同。 一．乙方的一切行为必须符合甲方的工厂管理制度。 乙方必须服从甲方的生产计划安排.严格按甲方《日生产计划》安排每日的生产任务。 对于《日生产计划》中必须完成的定单.乙方必须无条件 按时完成。 . 甲方生产部临时安排的紧急任务?乙方必须全力配合按时保质 完成?不得推脱延迟。 1?3 乙方必须按照甲方的设备维护保养规定?对喷涂线进行日 常维护保养?以确保设备的使用效率及正常使用寿命。 1?4 设备使用出现正常消耗损坏?需要维修时?由甲方派遣一名专业人员指导?辅助人员由乙方按需指派。如果设备损坏是由于 乙方人员的非规范操作引起?则由此所产生的一切维修费用由 乙方承担。 1?5 乙方人员的劳动保护用品由甲方按具体规定免费配发?在生产期间所发生的一切工伤事故?由乙方承担一切责任。 1?6 乙方必须达到到甲方的“6S”现场要求。喷涂完成的产品必须
放置在指定的成品摆放区域?并作好防护?不得随便摆放?由 此造成的产品损伤一切责任由乙方负责。 1?7 乙方进行生产所需要的一切生产资料?除人员外?由乙方 及时申报,经甲方同意后由甲方按时足量免费提供。乙方 有义务使生产资料利用率最大化。 2 乙方所完成之产品必须达到甲方的质量标准 2?1 甲方委派一名专职检验负责对上线?下线之产品进行检 验。 2?2 检验员所判定不合格之下线产品?乙方必须在当天无条 件返修完成?返修费用由乙方全部承担。 2?3 检验员所判定之合格的上线产品?在喷涂完成后发现是由前道工序造成需要返喷的?由甲方承担返喷的费用。 2?4 乙方的月返喷率不能高于3% 。如果月返喷率高于 3% ?在月总工价中扣除5% 元。如果乙方连续两个月返喷率高于10% 。甲方有权利解除此承包 合同?由此所造成的一切损失由乙方承担。 2?5 由于乙方的责任造成产品报废?由乙方承担该产品的材料成本与制造成本?在月底结账时直接扣除。 2?6 乙方必须采取有效措施提高材料?能源利用率。每月粉末 报废率不高于 4.2% 。粉末消耗超过4.2%,则扣款5元 /每公斤。如果粉末消耗低于4.2%,则奖励5元/公斤。 3 乙方自行招募生产所需人员并对其进行岗前培训。
油漆工承包协议书 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双发就劳务合作事项协商一致，订立本协议。 一、工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3承包范围： 1.4承包方式： □乙方包工、包全部料□乙方包工、包部分料（见附件） □乙方只包工。 二、工程造价：人民币 三、工程款的结算和支付 1、结算依据：本工程合同的相关条款 2、结算方式： （1）以现场实际发生工程量计算，由甲乙双方共同确认。 （2）结算顺序：协议书内容承包范围全面履行完毕，须由项目
部负责人签字。如未达到合同约定质量标准由乙方负责反修，直到达到合同约定质量标准为准，所发生的一切费用均由乙方承担。质量等级验收达标后，由工程部负责办理结算。 （3）工程款的支付：按工程进度付款，工程完工后付到80%，待整体工程完工后，经甲方验收合格七日内付清。 四、安全生产及安全事故处理 乙方对承包项目的安全施工负责，做到严格执行国家、及上级单位的政策、法律、规范标准和制度，不违章指挥，不声张作业，严格执行安全技术交底，保证对进场人员进行安全教育。如发生安全等级事故，由乙方承担。 五、工程质量保修 乙方负责质量保修，保修期执行国家建设工程质量管理条例（保修期从单位工程竣工备案办理完毕之日算起），甲方按结算的5%扣保修金。如乙方无能力或不能及时进行保险，甲方有权组织队伍维修，其费用从保修款中支付。 六、施工期限：年月日至年月日，如不按期完工，每天按工程款的5‰扣除。 七、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同法律效应。 八、未尽事宜，由双方协商解决，本协议自双方签字之日起生效，结清工程款后自动失效。