发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》﹑《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商定本合同。甲方与乙方的关系为民事合同关系，乙方与其聘请人员为劳务关系，甲方与乙方聘请人员无民事法律关系。
一﹑工程名称：。
二﹑工程地点：。
三﹑承包方式：劳务包干。包质量﹑工期﹑安全生产﹑文明施工﹑综合管理（施工管理、已完工程保护等）；包辅材（焊条﹑麻丝﹑沥青﹑胶水﹑封口胶﹑钢丝﹑铁丝﹑钉子﹑胶带﹑螺钉、膨胀螺丝）。
四﹑承包范围：
包括楼施工图、图纸会审、会议纪要、设计变更以及技术核定单等所涉及的所有工作内容，并负责该区域内现场临水、临电（二级配电箱内）以及塔吊照明的施工及维护工作。
1、主体工程（包括给水﹑排水﹑强电﹑弱电﹑消防﹑洁具安装﹑防雷接地施工等）需施工至室外总平管网及强弱电接头处。同时须完善乙方所承担工作内容的书面资料并配合甲方进行竣工验收工作。主体工程中的预埋、预留孔、洞、吊洞﹑浇筑等工作由乙方自行完成，且不得因预埋预留等影响其他工种施工，否则视情节轻重予以处罚并
承担甲方的相应损失，情节严重的将解除合同并追究乙方的相关责任。
2、现场临水、临电（二级配电箱内）以及塔吊照明的施工﹑维护。
3、施工现场所有安装工程材料均有乙方负责装卸，费用不另行计取。如乙方未按甲方现场工作人员安排如期进行装卸工作，甲方有权指定其他人员进行装卸并按实际发生费用的双倍扣罚乙方。
4、乙方应积极开展所施工区域的防盗工作，并加强对内部员工的宣传教育。乙方对领出甲方库房的所有材料（包括已施工的材料）有保管义务，若有被盗或损坏应由乙方承担全部责任。
五﹑单价及支付方式：
1﹑劳务包干单价为：元/㎡(㎡是指乙方所施工主体建筑物的建筑面积，下同)，本单价中包含6.2.2考核达标单价以及劳动保护及安全措施费﹑施工中发生的安全事故处理等费用，并且包括前期临电安装及乙方施工区域内的水电维护费用，单价明细详附表一。
2﹑若乙方施工质量达到省类优质结构验收标准并通过验收则甲方按0.50元/㎡给予乙方奖励；若乙方施工管理达到并通过成都市安全文明标准化工地标准验收，则甲方再按0.50元/㎡给予乙方奖励。
3、乙方在施工期间，于每月25日前申报当月（每月25日至次月24日）工程形象进度，经甲方质检部门、现场区域负责人、材料部门（确认有无浪费材料及其他扣款项目）签字后报造价部门审核确认后，于次月15日前支付当月形象进度的80%，并且不再向乙方发放零星借支和其他费用。所余20%作为质量保证金待竣工验收后两个月内支付至结算总金额的97%，剩余3%作为保修金，在保修责任完成后一次性支付。若在前已通过竣工验收备案，甲方应在支付至结算总金额的97%。
4、乙方在每月进度款申报时，应按班组人员编制一式三份的工资支付方案，方案中须每人支付金额和领款人签名，报送甲方财务部门备案。
5、乙方进场后在甲方支付进度款之前，生活费等一切费用由乙方自行负责。
六、保证金的交付与退还：
乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度，自愿向甲方交履约保证金元（按合同总价的5%缴纳）。保证金于合同签订后，队伍进场施工前一次性交清，待乙方承包的工程通过竣工验收备案后，由甲方主要负责人审核同意后全部退还。若乙方违约或不能履行合同，保证金则不与退还，同时给甲方造成的其他损失另行赔偿。
七、工期要求：
在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件等同步安装程序到位，装饰阶段乙方应将本工程的施工工序与甲方装饰程序密切配合、平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序，造成甲方其他后续工序不能如期完成，拖延项目工期，甲方除有权向乙方处以2000.00元以下的罚款外，造成甲方工期延误的所有损失均由乙方承担。
八、质量标准：
按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、JGJ59-99安保体系和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准。
九、质量验收程序：
1、对材料质量、型号、规格、产地产品许可等内容由甲乙双方共同派员验收，并报监理审查。
2、安装工作必须按施工图、图纸会审纪要、设计变更以及技术核定单等进行规范施工，对其正确性与符合性检验，由乙方自检合格后报甲方同意后在报送监理复验。
3、施工阶段每一结构层次的隐验、完工阶段的通水、通电、通气、通风、水压及气密性检验；系统调试、电阻测试、单机无负荷试运转等检验项目，均应在乙方自检合格后报甲方复检验收，再由甲方报请建设、监理、设计及质检部门进行最终竣工验收。其质量标准应同甲方与业主签订的工程总承包合同中约定的质量要求相一致。
4、乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时间内整改至符合要求，乙方拖延或拒绝整改，甲方将视情节轻重对乙方予以处罚。
5、乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务，凡因乙方施工安排不善，在结构已完成施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的暗管敷设的砖墙面刨槽（设计变更除外），均由乙方自费修补恢复原状，造成甲方其他损失的，由乙方另行赔偿。
十、质量保修责任：
乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的二年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作，均由乙方于甲方限时内无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修复，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方预留的保修金中扣除。
十一、限额用料：
甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用，限额材料的种类由甲方确定，包括：各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、电缆、插座、开关、灯具、铁皮、
防雷接地扁钢、消防器材等，限额数量由乙方承包人根据施工图优化布设方案后计算，报甲方审批后实施。如无正当理由的超用部份由乙方承担，节约部份由甲方按节约的30％奖给乙方。
十二、甲方的责任和义务：
1、甲方向乙方提供的机具、资料及材料如下：
（1）﹑甲方提供的机具：塔吊。
（2）﹑甲方提供的资料:图纸壹套。
（3）﹑甲方提供的材料：合同第十一条约定的施工机具及限额内施工材料。
2、向乙方提供施工图和具备施工条件的工作面。
3、向乙方进行操作规程、优质质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。
4、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生监督、检查与验收。
5、负责对乙方水、电、消防、防雷等资料的检查。
6、按合同规定，向乙方支付具备付款条件的工程款。
7、向乙方提供办公场所和库房。
十三、乙方的责任和义务：
1、乙方须配备相应的工程管理人员，包括：工程总负责人1人﹑技术员1人﹑施工员1人﹑安全员1人﹑质量检查员1人﹑材料员1人、资料员1人，若乙方人员不到位，则甲方有权处以每人每月1000.00元的罚款。
2、合同签订后乙方应及时与进场员工签订用工合同和安全责任书，交甲方备案。
3、乙方必须到保险公司和社保局为民工办理国家规定之各类保险。在本劳务合同期内，如发生安全事故，保险公司赔偿后的差额（每人、每次）在30000.00元内（含30000.00元），由乙方自行负责；超过30000.00元的部份，甲方承担70%，乙方承担30%。乙方
不给进场作业人员购买保险，如发生任何安全事故甲方不承担任何责任。若属乙方蓄意违章作业，或违反安全技术操作规程，或违反安全文明施工规定，或未听从甲方、监理、业主单位管理人员的指令，或在施工现场以外及生活区内发生的一切事故，其全部费用和责任由乙方自行负责，甲方不承担任何费用和责任。
4、严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。
5、必须执行对所有从业人员持证上岗的规定，设立安全、质量、综合治理员，坚持工前交底、工中监督和工后验收，做好当日记录。如出现质量问题要及时整改，对由乙方责任造成的材料浪费，由乙方承担全部损失和相应的责任。
6、在工前对施工现场所有安全设施、机具电器进行先检验后再使用。如发现事故隐患换，应及时向甲方报告。在没有安全保障的情况下不得施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。
7、乙方有自觉遵守甲方各项管理制度的义务。乙方必须为其职工宿舍配备清洁用具，每天安排清洁值日，确保生活环境整洁有序。夏天必须配备防暑降温设备，提供好工人正常生活休息条件。甲方将一次性为职工宿舍安装好照明供电线路和灯具，损坏后由乙方自费修复。乙方必须强化职工宿舍的全面管理，严禁私拉乱接电线及在宿舍内使用除手机、对讲机以外的电器设备，甲方将不定期进行检查，对违反管理规定者，将严格按有关规章制度进行重罚，每发现一次罚款200.00～1000.00元/次。乙方宿舍由甲方负责安装空调，使用空调的电费由乙方按表支付，空调如因人为损坏则由乙方承担维修费用。
8、妥善保管、正确使用甲方提供的各种机具和材料，如损坏或遗失由乙方照价赔偿。
9、乙方及所属人员必须遵纪守法，凡发生聚众闹事、行凶斗殴、赌博、偷窃或其它违法乱纪，扰乱治安的，甲方有权对当事人各方处以200.00～1000.00元/次的现金罚款并予以辞退，情节严重的送至公安机关处理，所罚款项由乙方及时向甲方缴纳，如乙
方不及时缴纳罚款，甲方将从乙方当月劳务费中双倍扣除。
10、乙方必须做到工完料尽场清，及时清理现场、回收安装材料。每天打扫宿舍内环境，保持现场整洁文明和生活区干净卫生、整洁有序，否则，甲方将安排其他施工班组进行整改，费用按人工工资双倍支付，从乙方该当月劳务费扣除。
11、乙方承担合同期间的暂住费民工权益工资卡（流动人口管理费）。严禁儿童、孕妇及年满60岁上老年人进入施工现场，严禁男女混住，违者每次罚款500.00元。乙方及所属成员不得将非工作人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发现，甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。
12、对各种现场检测，均由乙方派工人进行配合（工人工资由乙方负责）。
13、施工合同以外所产生的人工费用（含机械及工具费）技工：120.00元/天，平工：80.00元/天（必须当日签证，项目经理签字同意，否则不计）.
14、乙方对现场所有已完工成品负有保护的义务，凡因乙方施工安排不善，在结构已完施工部位进行返工的(设计变更除外)，均由乙方自费进行恢复原状，造成甲方其他损失的，另行赔偿。
15、乙方所有施工人员必须进行三级入场教育、岗位培训、安全技术交底才能进入现场。进场后，严格遵守甲方的各项规章制度、管理办法、安全操作规程、文明施工综合治理规定，对违反甲方规章制度管理制度和管理办法者，所涉及的罚款概由乙方承担。
16、乙方所有作业人员进入作业区内必须穿戴统一工作服、安全帽，雨天施工备有的雨衣、雨裤、雨鞋等用品，均由甲方统一采办发放，费用由乙方自理。
17、因工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费等项费用，乙方按实际从业人数每人承担。上岗培训费用由乙方培训者自理。
十四、违约责任：
（一）、有下列情况之一，均属乙方违约：
1、乙方承包人常擅离工作岗位，或施工人员严重不足，屡次不能如期完成成施工任务而影响甲方总体施工进度的；
2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的；
3、乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的；
4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者；
5、如乙方人员聚众闹事、围攻项目部、打骂甲方工作人员、拉闸停电、扰乱甲方正常工作秩序，甲方有权对乙方处以2000.00元～6000.00元/次罚款，并由乙方赔偿一切损失，性质特别恶劣者，甲方有权没收乙方保证金并单方面终止合作，乙方须于甲方限期内无条件退场；
6、合同约定的其他违约情况。
乙方有上述违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、没收保证金和中止合同等处罚。
（二）、发生下列情况由甲方向乙方补偿损失：
由于甲方施工指导错误或设计变更，要求乙方对已完成工程进行返工重做的，由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用。
十五、其他：
1、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方一份，双方签字后生效。工程竣工结算办理完毕并按合同约定支付工程款后，除保修条款继续履行外，其余条款自行终止。保修期满，保修条款自行失效。
2、本合同未尽事宜双方协商解决。
甲方: 乙方:
代表人: 代表人:
电话：电话：
签定日期: 签定日期:
附表一：
单价明细表
编号: 合同编号： 工程 主体施工合同
主体施工劳务承包合同 发包人（全称）: （以下简称甲方）分包人（全称）：（以下简称乙方）结合本工程具体情况，经甲乙双方洽商一致，为明确在施工过程中的各自责任、权利和义务，促使双方创造条件，搞好配合，按期、按质及有关规定完成任务，双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规在平等、互利、自愿的基础上签订本合同，以资双方共同遵照执行。招标文件作为本合同的附件，在本合同内同样具有约束效应。 一、乙方资质情况： 1．资质证书号码： 2．发证机关： 3．资质专业及等级： 4、复审时间及有效期： 5．营业执照： 6．安全生产许可证： 上述资质证件等资料需提供复印件并加盖单位公章。 二、工程概况 1．工程名称： XXXX建设项目施工 2．工程地点： 3．工程概况：按施工图纸具体说明 4．结构概况：按施工图纸具体说明 三、承包范围：主要包括但不限于以下内容： 1. 主体结构工程（含答疑、会审纪要、设计变更、技术核定单、施工组织设计）内的钢筋、混凝土、模板工程，包括屋面檐口钢筋砼女儿墙以及依附于主体结构的挑檐、挑板、挂板、雨蓬、飘窗板、空调板、栏板以及框架梁挑耳、后浇带及屋面花架梁等所有砼及钢筋砼构件；主体脚手架搭拆；消防水池、水泵房、汽车坡道、门厅等混凝土构件。不包括散水、室外台阶、砌体中与马牙槎相接的构造柱（依附于主体结构的构造柱属乙方承包范围）、墙体圈梁、门过梁及预制构件。
2. 配合甲方机械挖土、清理基底，人工费由乙方承担。 3、截桩头及桩头处理、挖桩间土、原土打夯、垫层、防水保护层以及基础等部位砖模砌筑及抹灰。 4. 现场材料、周转材料和机具设备的卸车、维护、分类码放整齐。 5. 建筑及生活垃圾清运堆放到甲方指定地点，施工区域和生活区的卫生清扫、保洁，必须指定专人进行生活区的卫生清扫保洁，并配合项目部做好治安保卫管理工作。生活区卫生打扫人员、保卫人员，由甲方统一管理，费用由乙方承担。 6. 雨期排水、抽水和冬季清雪、冬季保温，费用由乙方承担。 7. 钢筋棚、机械棚、木工棚、安全通道、防护棚搭拆、施工现场围挡的搭拆，并将拆除下来的材料码放到指定位置，费用由乙方承担。 8. 塔吊基础施工（含塔吊基础围护），费用由乙方承担。 9. 自带施工机械的进场和安装、拆除以及日常清洁养护。 10. 电缆埋地敷设、配合电工临时用工、现场道路和场地硬化以及现场临建建设、水路、临水道路、消防配合（分摊进场前临建费用）。 11. 迎接上级各级部门突击检查时清扫、挂标语、彩旗等文明施工用工。 12. 配合现场零星用工，所用工日费用不再另行计取。 13. 配合预应力施工。 四、劳务工作内容： 1. 钢筋分项：配合吊车卸钢筋、调直、盘圆钢筋冷拉、放样下料、闪光对焊、成型制作、场内搬运、安装绑扎、电渣压力焊及现场钢筋的分类堆放、车库预留钢筋的整理、除锈。 2. 模板分项：进行模板的抄平、放（弹）线，配合吊车卸车、合理配板、场内搬运、支架搭拆、涂刷隔离剂、模板安拆、方木模板起钉、模板及支模材料的清运、码放到甲方指定地点；切割、焊接钢板止水带、埋设橡胶止水带、预留洞口、卫生间采用方钢支模（含加工制作安装拆除）、后浇带模板单独支模，未浇筑后浇带之前不允许拆除；预留洞口模板支设（包括水暖电及消防预留洞）。模板拆除后按甲方要求及时维修，如维修不到位甲方按 X元/m2从工程款中扣除。 3. 混凝土分项：主体预留结构部分与施工接茬部位砼凿毛，混凝土输送泵就位、泵管安拆清洗、混凝土浇筑、振捣、收面（必须二次收面，）养护及整修、修磨。
水电安装施工合同 建设单位：（简称甲方）山西通生交通设备制造有限公司集装箱项目 施工单位：（简称乙方） 兹有山西通生交通设备制造有限公司集装箱项目水电安装工程，由乙方施工。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。 第一条：工程地点临猗县楚侯高科技工业园 第二条：工程内容宿舍楼、综合楼、办公楼、餐厅所有水电工程。 第三条：承包方式：包工包料 第四条：工程价款 1. 工程价款： 第五条：付款方式： 第六条：合同工期 1.双方商定总工期为天。 开工日期：年月日；竣工日期：年月日。 2. 如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。 （1）甲方不能按合同约定提供开工条件， （2）工程量变化和设计变更； （3）非乙方原因得气超过4个小时以上时；停水停电停 （4）不可抗力（如地震台风火灾等） 3.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元。 第七条：工程质量要求：按设计图纸施工，按国家相关规定达到验收合格标准 第八条：材料设备：原材料进场必须有检验报告及出厂合格证等，所有的送检费用由乙方承担 第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任 1. 甲方： （1）进场前 7 天内，甲方必须将施工现场清理干净。为乙方提供施工人员生活住宿场地， （2）负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求；
（3）协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工； （4）组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底； （5）组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作； （6）负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作； （7）组织工程竣工验收工作。 2.乙方： （1）做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况； （2）做好施工安全防范措施，确保施工安全； （3）负责做好材料、设备的采购和保管工作； （4）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外； （5）参加工程竣工验收工作。 第十条：保修 保修期限：工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为24 个月。 第十一条：合同生效与终止 本合同自甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。 第十四条：本合同一式 2 份，其中：甲方 1 份，乙方 1 份，均具有同等法律效力。 甲方盖章：乙方盖章： 甲方签字：乙方签字： 年月日年月日
水电安装工程劳务承包合 同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
水电安装工程劳务承包合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就物流港克拉中心的水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行 一：工程名称：克拉中心 二：工程地点：物流港遂渝高速
主体劳务承包合同 甲方 (发包人)： 乙方（承包人）：身份证号： 为确保我公司所承建的工程能够按照计划优质、高效地完成，遵守平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程主体劳务分包施工事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及工期 1、工程名称： 2、工程地点： 3、结构类型：砖混结构 4、工期：自甲方通知进场之日起45天完成主体结构施工。 第二条承包范围和工作内容 1、图纸所包括的主体工程所有木工、钢筋工、混凝土、砌砖、脚手架分项工程及服务本工程主体施工所需要的模板、钢筋、混凝土、砌砖、脚手架等一切人工、大中小型机械、工具，同时包含主体施工中所有的文明施工、安全生产所需的一切工作内容中的人工。 2、甲方所提供的机械和工具只有塔吊、物料提升机、砼泵、其余所有的机械、工具及其它一切照明灯具、气割设备、劳保用品、自供机械配件更换等均由乙方自理。 3、混凝土分项承包的内容包括从基础垫层浇捣工作开始到主体完成图纸所包含的砼浇捣工作，混凝土放料打棒、找平、收面、养护、处理混凝土烂根、清理混凝土残渣、栏钢丝网、泵管沙浆的清理、放料场的打扫、覆盖薄模，因放料掉在外挑架上的混凝土请理，承包项目所需人工的生活费，保险费。乙方自备工具：铁钎、胶鞋、尺杆、抹子、胶水管，小线。本工种使用的振动棒、电机、电缆线、小型工具及雨具等。 4、木工分项承包的内容包括从基础垫层开始至主体砼结构完成为止一切图纸所包括的模板工作，同时也包括安全文明施工及施工设备所需的模板工作。对于模板施工需要的钉子、铁丝、双面胶带、电焊条、切割片等
一切易耗品均由乙方自供；甲方只提供剪力墙对拉螺杆及螺杆穿墙PVC 管。本分项工程中所有工具及大中小型机械均由乙方自备。承包范围一切木工工作内容结束后，所有周转材料、设备清理干净、整齐堆放场内指定地点或外运装车承，包项目所需人工的生活费，保险费。 5、钢筋工分项工程承包内容包含施工图范围内的所有钢筋绑扎、制作、安装，翻样，同时含安全、文明施工临时设施搭设及拆除及进出场材料的上下车、场内运输及钢筋工程内所需电焊工；承包工程项目所需的各种大中小型机械由乙方自备以及施工过程中的维修、安装，钢筋绑扎丝、垫块、电焊条一切易耗品均由乙方自供；承包项目所需人工的生活费，保险费。 6、砌砖分项工程承包内容包括工程所有砌体的砌筑，砂浆的拌制，所有材料的运输，砌体结构含后塞缝（架眼）封堵处理，施工现场文明施工、落地灰清理及使用，所有使用工具由乙方自备，承包项目所需人工的生活费，保险费。 7 、架子搭设承包范围：工程所需脚手架的搭设、拆除及维修，四口五临边防护，三步一隔离、四周双层防护架（包括木工、钢筋工、搅拌机操作棚）、屋面、楼梯护栏搭拆，铺设木脚手板、挂安全网、物料提升架及通道、安全通道搭设拆除、架子油漆工程、外架防护措施，工完后扣件清理并归还，架管等材料码堆，退料的装卸车。 8、乙方负责所有进场材料的场内装卸、场内运输、场内整理、二次搬运、场内分类堆放和砼工作及施工全过程的文明施工要求所需的配合工作。 9、乙方负责主体结构完成后对预留洞口、泵管预留口修补封堵工作。 10、乙方工地代表人必须常驻工地，未经甲方现场负责人许可擅自离开工地，罚乙方代表200-500元/天，在当月工资或在结算中扣除。 二、分项验收标准 1、模板的验收标准：严禁模板位移和胀模，质量要求：乙方必须 认真执行标准、规范和要求原则，本着“前一道工序未做好，后一 道工序不进入”的要求，精心施工，确保工程质量达标。若发生质 量问题（包括质保期维修），乙方承担自身原因导致返工、修改的
建筑工程水电安装合同范本 水电安装质量是建筑工程总体质量的重要组成部分。那么建筑工程水电安装合同是怎样的呢?以下是在我为大家整理的建筑工程水电安装合同范文，感谢您的欣赏。 建筑工程水电安装合同范文篇一 发包人(以下简称：甲方)： 承包人(以下简称：乙方)： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程合同法》及其他有关法律、法规和规章，并结合黄石市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。 一、工程概况： 工程名称：黄厂街还建楼2#楼(以下简称：本工程); 工程地点：黄石市西塞山区黄厂街39号 施工现场条件：以现场实际情况为准; 二、工程承包方式、承包范围及承包内容： 1、承包方式：乙方包人工、包主材、包施工机具、包工期、包辅材、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。 2、承包范围：本项目设计图纸中所包含的全部水电安装及其附属内容，包括但不限于以下内容： ①弱电﹙包括楼宇智能化、有线电视、宽带网络、可视对讲系统等﹚
预留预埋(并穿好钢丝)及安装; ②室内外所有一切给排水、室外落水、阳台排水及空调排水的预留预埋(并穿好钢丝)及安装; ③强电的预埋与安装、调试检测工作; ④楼宇防雷接地的安装、调试检测及验收合格工作。 3、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合，并组织完成。 三、合同工期： 1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为日历天;开工日期为：20xx年月日，竣工日期为：20xx 年月日。 2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源。 四、质量标准： 1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下)：① 建设强制性条文; ② 《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88; ③ 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20xx; ④ 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-20xx; ⑤ 《采暖与卫生施工验收规范》(GBJ242-82); ⑥ 《电气安装工程施工及验收规范》(GBJ242-82) ⑦ 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(GBJ303-88); ⑧ 省、市相关部门的各种规章制度及相关标准;
YF-ED-J8069 可按资料类型定义编号 水电安装工程劳务承包合 同新实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
水电安装工程劳务承包合同新实 用版 提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 水电安装工程劳务承包合同范文篇一 甲方：_____ 乙方：_____ 依照《中华人民共和国建筑法》、《中华 人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全 生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、 《建设工程质量管理条例》等法律法规规章和 地方相关规章规定，强制性条文规范、标准， 施工图设计文件，以及施工现场环境， 根据平等、自愿的原则，经双方友好协商 达成以下协议，双方共同遵守。
一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地址： 3、结构型式： 4、建筑风格： 5、工程规模： 二、承包范围： 1、该分项工程施工，属于履行完善本合同各条约定的工程分包; 2、施工设计图，强电、给排水出墙1.5米。强电、给排水、雨水管、空调水管、消防桥架安装、附属用房楼层内消防电气管线预埋等的安装工程施工。交工前各类卫生清理、直至竣工验收前工作内容的工程施工; 3、工程施工所需用的机具、手动工具、辅
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 水电安装工程劳务承包合同模板 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
水电安装合同怎么写？下面品才xx为大家收集整理的相关资料。欢迎大家阅读！!!1 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就物流港克拉中心的水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行 一：工程名称：克拉中心 二：工程地点：物流港遂渝高速出入口旁 三、工程承包范围 工程范围与内容：所有土建面积、施工图内所有的水电、 及弱电安装工程，（施工图重大改变后工程虽另行计算）（1）给水：按图施工，各主、干管、立管预埋及安装，从楼层表后至户内用水地点； （2）排水：所有阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨 水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所有雨水、污水、废水排水管及管件的安装。接至室外第一个检查井；所有空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。 (3)室内照明线路、电缆、桥架、预埋； (4)室内公共照明灯具及开关预埋及安装； (5)防雷接地安装；
(6)设计图纸变更修改，如果变更资料在施工后，造成返工，其返材料费及工人工费通过现场签证的方式，另行计算补上。 四、工期要求 乙方必须在年月日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。 五、质虽标准 工程质虽：按总(分)包合同有关质虽的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质虽评定标准》，本工作必须达到质H评定合格等级。 六、工程承包方式： 本工程在承包范围内以包工包机械、不包主料、包安装 调试、包材料损耗、包进度 /工期、包质虽、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收合格。 七、合同价款 本工程建筑面积约平米。合同价款为人民币：元每平 方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材：(线管接头，电工胶带，封口胶，排水胶水， 穿线钢丝，扎丝焊条，油漆，线卡，膨胀钉，丝口带）、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。 八、付款和结算方式 （一）甲方工程款支付：
施工劳务承包合同协议范本 现代企业制度有总承包、专业承包、劳务承包，施工劳务承包合 同怎么写呢，今天小编就给大家来分享一下承包合同，希望大家来阅 读一下哦 劳务承包施工合同范本 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳务法》和 相关规定，结合本工程具体情况，本着平等互利、相互合作的诚信原则，自愿达成以下合同条款，双方共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程承包量：项目楼施工图设计内容除发包方业主以外的工程 4、工程质量要求：主体结构优良 5、工期要求：严格按甲方要求的工期执行 6、劳务费单价：平方米单价300元人民币 7、工程类别：框剪结构 二、工程承包方式与范围 1、承包方式：大清包，包质量、包工期、包安全文明施工、包周 转材料、机具、包施工辅材(铁钉、扎丝、铁丝、双面胶、电线、照明 灯等)、承包范围内的垂直运输设备(塔吊、卷扬机等)、钢筋制作设备(对焊机、弯曲机、切断机、切割机、电焊机、调直机等)、砼浇捣设 备(砼泵车、振动器、振动棒、平板振动器)、木工设备(大电锯、手动 电锯)、内粉设备(喷毛机、砂浆搅拌机等)、外脚手机及支撑钢管扣件、架板、安全网、密目网、方木、建筑模板、其它施工机械设备、周转 材料、工具、用具等，包土建施工图纸范围内的基础与主体结构工程 的人工费、劳保费等，变更工程量超出5000元以上计入量的计算。除 防水、门窗工程、油漆、内外墙涂料、安装工程、铁艺、水电、暖、 消防、室外及外网和广场部分工程以外的劳务。甲方负责供应建筑实
体所需的建筑材料(属拆带不走的所有材料)。 2、承包工作内容：基础部分人工配合清土，砖胎膜砌筑抹灰，室 内外回填土工程(人工平土、夯实)。主体框剪结构、楼内预埋件制作、安装图纸预留洞、楼层内砌体工程、室内普通抹灰、批白、楼地坪水 泥面、外架搭拆、砼泵送、钢筋对焊连接、人工费。乙方承担乙方使 用的材料进出场装卸(在乙方塔吊能使用的情况下含甲方供应材料)。 施工用电由甲方提供至一级配电箱，一级配电箱需在乙方施工楼号及 生活区现场。二级配电的费用由乙方自理。(上楼电箱及机械使用的电 箱电缆由乙方负责)，施工用水由甲方将总水管引至乙方施工楼号及生 活区，乙方负责支路水管的材料及安装。 三、合同价款 1、劳务承包按建筑面积乘以承包单价计算工程量，建筑面积的计 算执行2008年《河南省建设工程工程量清单综合单价》及相应配套的 取费定额。承包单价组成：①一次主体结构承包单价200元/m2;②墙体、圈梁、构造柱、过梁、压顶等第二次主体结构、抹灰、贴砖承包 单价100元/m2。综合单价合计300元/m2。 2、基础按地下室的建筑面积100元/m2计算承包费。 3、承包范围外的零星用工，按50元/工结算付款。 四、结算及付款 1、按甲方与中建七局一公司签定合同的相应条款参照执行。 2、工程竣工经甲乙双方验收合格后，除应留的3%质保金外，其它部分的工程款在一个月内全部结清，质保金在壹年内付清。 3、中途结算付款要在按合同约定期限内到位。 4、中途施工中不到付款结算结点时，一律由乙方支付自垫费用。 5、因甲方的原因或其它配合因素造成的停工，一切损失都由甲方 承担，另外工期也随着延长。 6、乙方原因造成工期延误，一切损失由乙方负责。 五、双方责任 (一)甲方责任 1、甲方负责施工现场工程进度和技术质量管理，负责构成建筑实 体的所有材料和构件的供应和调配。甲方负责部分工程施工方案编制，
简单水电安装合同_水电施工合同范 本 本合同双方签字后生效，未尽事项双方协商解决。今天小编就给大家整理了简单水电安装合同，希望对大家的工作和学习有所帮助，欢迎阅读! 简单水电安装合同1 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 一、工程概况。 1、工程名称:丹江口大坝加高右岸施工营地房屋综合楼、A、 1.1、工程地点：本工程位于丹江口水利枢纽右岸
1.2、工程内容：水电材料进场后卸车、制作安装、有序堆放和废料整理。 1.3、承包范围：单包工形式，即包施工工具、生料带、胶水、胶布、施工照明用灯罩、灯管等。 2、开工日期： 竣工日期： 总日历日期： 3、质量等级：国家标准合格等级。 4.1合同语言：汉语。 4.2适用法律法规：国家、部门和地方法律、法规。 4.3适用标准、规范：国家现行建安施工及验收规范和工程质量、评定标准。 5、图纸。 5.1图纸提供日期：进入施工现场当日 5.2图纸提供套数：壹套 二、甲乙双方驻工地代表及相互职责划分。
1、甲方驻工地代表及委派人员名单： 2、乙方驻工地代表及委派人员名单: 3、甲方工作。 ①施工场地具备开工条件和完成时间的要求：自施工合同签定之日起1日之内。2快速有效的处理好施工现场的水、电管线和材料到位，积极协调现场事物。 4、乙方工作。 技术交底制度，提供安全生产各种防护器具;做好施工安全防护工作，按有关规程操作。由于乙方的操作 2不得使用电炉和电炒锅等一类厨房用具，一经发现将立即勒令停止使 ③施工班组各个成员安全帽不戴者罚款100～500元;所属班组的食堂、宿舍卫生不清洁罚款200元，按项目部要求统一着装，违者每次罚款50元。 三、工程质量要求及工程施工进度要求 1、工程质量等级：合格以上标准;
水电安装工程劳务承包合同 甲方： 乙方： 为了明确双方责任，确保工程质量按时竣工完成，双方本着认真负责的态度，依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装总分包实施办法》、及国家有关法则和政策的规定、结合本工程具体情况，《建设工程施工合同》和河南省有关文件规定，经双方协商一致，签订本合同条款，双方共同遵守严格履行。 一、工程名称：平顶山市宝丰县育慧.润苑项目 二、工程地点：河南省平顶山宝丰县 三、承包方式：按每层占地面积计算，约16万平方左右，劳务承包（包质量、包工期、包安全文明施工）及施工所使用的小五金，工具、小型机械设备，包含所有辅材（辅材包含以下：透明胶带、绑丝、铁钉、焊条、手动工具和小型机器。 四、承包范围及工作内容： （1）平顶山市宝丰县育慧润苑项目D4#楼、D5#楼、D6#楼、D7#楼、D14#楼、D15#楼、D16#楼、D17#搂、D18#楼、D19#楼，上水，上水水表以后进户卫生间留一阀门，下水至室外1米，电、电表、配电箱以下，暖，暖气表以后进户30公分。 五、工程质量及工期: 1、工程质量标准为：合格工程 2、工程工期：十八个月。
六、材料采购及供应： 1、主材全部由甲方提供。乙方提供所有辅材（辅材包含以下：透明胶带、绑丝、铁钉、焊条、穿线钢丝、穿切割片、钢锯条、焊锡、刷子、砂轮片、砂纸、口罩、手套、及手动工具。 七、双方权利及责任: 1、甲方责任： 1.1、提供施工图纸，制定施工方案、技术交底、进度计划。 1.2、及时提供施工中各种所需材料并运抵现场。 1.3、协助乙方办理各种相关证件(费用由乙方承担)。 1.4、监督乙方的施工进度、文明施工、安全生产执行情况。 1.5、按合同规定，向乙方支付付款条件范围的承包工费。 2.乙方责任： 2.1严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计、技术交底等要求精心组织施工；若发现安装工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，立即通知甲方；认真执行三检制度（即自检，互检，工序交接检验制度），确保工程质量达到约定的标准；对本承包范围内的工程质量向甲方及业主负责。 2.2投入满足施工所需的人、财、物，并纳入甲方项目经理部统一管理，施工负责人、技术负责人、质量安全负责人、特殊工种等主要人员的资格和上岗操作证复印件须报甲方备案，以上人员应保证及时到位并常驻现场进行对本工程的管理，离开工地必须向甲方履行请假手续。
水电安装合同协议书范 本 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
建筑水电安装工程合同协议书 发包方（简称甲方）： 承包方（简称乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国劳动法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，甲方将该工程：沭阳县建陵商都二期工程水管及入户水管水电安装承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。 一．工程概况 工程名称：沭阳县建陵商都二期工程水管及入户水管水电安装 结构类型：混凝土框剪结构 建设地点：天津南路东侧、人民路北侧 总建筑面积：以图纸建筑面积为准 二、乙方进场人数 乙方按国家有关规定，聘用临时工并签订劳动施工协议，按本工程承担的内容，组织进场所需工种人员，并按四川省流动人员管理办法持本人身份证、健康证、婚育证到相关管理部门办理就业证、作到“三证齐全”，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。
三、工期进度要求 （一）开工日期：年月日 （二）总（日历）工期：个月 （三）具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。 四、承包方式与范围 （一）承包方式：包工、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工。 （二）承包范围： 1.给排水安装：给水管安装到住户、外排水安装、排水管安装到化粪池、地漏的安装、阀门及试水龙头的安装、铸铁管防腐等。 2.电气安装：包括穿线管的预埋、管内穿线、桥架安装、电箱的安装，防雷接地、灯具安装，；室内开关插座的安装、等电位连接、水泵、动力箱、电控箱等设备安装等 3.弱电安装：用户箱、电话、电视、宽带线管预埋底盒安装，楼宇对讲系统的线管预埋底盒安装等。 4.以设计图所列和投标文件中的所有分部、分项施工范围。 5.水电测试、试通水、试通电等。 6.设计图纸范围内所用的辅材内容；乙方工作范围：建陵商都二期所有水电安装工程。
水电安装建筑劳务承包合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 依照国家、公司和本项目部的有关规定，为了体现“责任到 人、权利到位、利益到手”的管理思路，实现国家现行的“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，甲、乙双方通过友好协商，就本工程机电、给排水、采暖、消防预埋及其安装工作（含冷凝水及雨水管线）的管理事项，达成如下共识： 第一章工程概况： 第1条工程名称： 第2条工程地点： 第3条工程范围： 第4条管理方式：承包方 ------- 包工、包机电、给排水、采暖、 消防预埋及其安装工程，包机械及机具。 第5条工期要求：本工程工作开始时间为年月 日，完成时间为年月日。 第6条质量等级： 第7条乙方以辽宁省朝阳市现行市场信息价人工单价实行定额承包质任制承担上述第3条规定的工程范围，同时计取机械费，层高超高费，脚手架费。 第二章双方责任 第1条发包方责任
1、发包方驻工地代表姓名： 2、发包方负责施工现场的协调管理，负责工程进度控制、质量、安全监督工作。 3、发包方负责与政府各部门、业主、监理，总包的协调工作。 4、发包方负责施工图纸、设计变更、工程洽商等联系确认工作。 5、发包方负责组织审核编写施工方案，并组织技术交底、安全技术交底。 6、发包方负责按照总体施工进度计划要求对乙方下发有工期、质量要求的施工任务书，该任务书经由甲方专业工长、技术经理、生产经理、现场负贵人和乙方签字有效。任务书是甲乙双方结算的依据之一，双方各执一份。 7、发包方负责工程质检、报验、验收等工柞.甲方依据任务书、图纸、施工规范及技术交底的要求进行验收，验枚合格甲方专业工长, 技术、生产经理、现场负责人会同乙方共同签发签收单，验收单与任务书对应，也是发包方、承包方双方结算的依据之一，双方各执一份。 &发包方负责工程材料的供应：负责供应工程所需的一切合格的材料。 9、发包方负责提供乙方施工图纸叁套。 第2条承包方责任 1、承包方驻工地代表姓名： 2、承包方负责保质按期的进行施工，服从发包方经营，生产、 技术、财务管理。遵守发包方对项目管理所制定的各项管理制度和各项程序。
合同编号：WU-PO-652-58 水电安装劳务合同标准样本 In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The Effect Of Restricting All Parties 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
水电安装劳务合同标准样本 使用说明：本合同资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益，经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来，从而实现制约各方的效果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 甲方：xx建设集团有限公司xx项目部 乙方：身份证号码： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包方式：劳务承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。 四、承包范围：
五、工期要求：在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序，造成甲方其他后续工序不能如期完成，拖延项目完工期，甲方除有权向乙方处以XX元以下的罚款外，造成甲方延误工期的所有损失均由乙方承担。 六、质量标准：按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、jgj59-99安保体系和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准。 七、质量验收程序： 1、对材料质量、型号、规格、产地、产品许可等内容由甲乙方共同派员检验。
工程劳务承包合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
工程劳务承包合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 劳务承包，是指企业由自己的员工来完成对外承包项目的劳务经济活动。在劳务承包中，承包企业从发包方获得项目及承包费用，赚取利润并为劳动者发放劳动报酬，劳动者与发包方没有关系。 工程劳务承包合同范本 发包人：_______ 承包人：_______ 分包工程名称：_______ 施工地址：______区(县)
水电安装工程劳务承包合同模板三篇 甲方：乙方： 依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安 全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等法律法规规 章和地方相关规章规定，强制性条文规范、标准，施工图设计文件，以及施工现场环境， 根据平等、自愿的原则，经双方友好协商达成以下协议，双方共同遵守。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地址： 3、结构型式： 4、建筑风格： 5、工程规模： 二、承包范围： 1、该分项工程施工，属于履行完善本合同各条约定的工程分包; 2、施工设计图，强电、给排水出墙1.5米。强电、给排水、雨水管、空调水管、消 防桥架安装、附属用房楼层内消防电气管线预埋等的安装工程施工。交工前各类卫生清理、直至竣工验收前工作内容的工程施工; 3、工程施工所需用的机具、手动工具、辅料内容如铁丝、元钉、扎丝、钻头、条、 焊锡，不干胶，扎带，生料带，麻丝，石笔，刷子等，试压、通球试验由乙方自备; 4、施工过程中及竣工验收前的分色、弹线、标识、标注、清洁卫生、由乙方负责; 5、安装工程竣工后的保质期内保修服务工作; 6、负责本承包工程的自检及查出的质量问题进行及时整改并承担由此产生的一切费用; 7、各楼层未用完的该分项工程所用材料的收集及利用; 8、施工过程中乙方的质量管理、文明施工、进度以及各种检查需要配合的系列工作;
9、当室外温度达到或超过或按当地政府规定34co时，应现金支付给作业员工高温补贴。 10、根据该项目实际情况，员工的住宿由甲方统一安排。 三、施工工期： 1、乙方必须在甲方要求的时间进场，并按照甲方要求开工。必须在甲方制定的施工进度计划规定时间内完成全部承包范围内的工作。 2、凡因甲方原因可预见到的事项发生延误工期，由甲方负全责。乙方不延长工期。 3、在施工过程中乙方不得影响土建得进度，否则将处以200元/天的违约金。 5、若遇发包方调控施工进度，需加快施工进度或要求暂停施工时，乙方必须按发包方要求加快施工进度或暂停施工并积极妥善地做好相关工作。为此，甲方承担因发包方调控进度，乙方因赶工或暂停施工造成的相应损失。 四、质量要求： 1、执行标准： 《工程建设标准强制性条文》房屋建筑部分2002年版 《建筑工程施工质量验收统一标准》GBJ50300-2001 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50212-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50300-2002 《建筑安装工程施工工艺操作规程》DB/00P01001-88四川省地方标准 2、质量体系要求 1该项工程质量交验合格工程。 2施工过程中，每道工序在完成后，必须经甲方、监理工程师验收认可后方能进行下道工序施工。应按照施工图的要求，完工后按此要求进行检查验收，质量等级达到合格标准。 3、施工资料整理由甲方负责。甲方负责收集、整理、归档。该工程水电安装分项工程质量保修期为贰年，在保修期内因乙方原因造成质量方面的问题，属乙方保修。若乙方
发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》﹑《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商定本合同。甲方与乙方的关系为民事合同关系，乙方与其聘请人员为劳务关系，甲方与乙方聘请人员无民事法律关系。 一﹑工程名称：。 二﹑工程地点：。 三﹑承包方式：劳务包干。包质量﹑工期﹑安全生产﹑文明施工﹑综合管理（施工管理、已完工程保护等）；包辅材（焊条﹑麻丝﹑沥青﹑胶水﹑封口胶﹑钢丝﹑铁丝﹑钉子﹑胶带﹑螺钉、膨胀螺丝）。 四﹑承包范围： 包括楼施工图、图纸会审、会议纪要、设计变更以及技术核定单等所涉及的所有工作内容，并负责该区域内现场临水、临电（二级配电箱内）以及塔吊照明的施工及维护工作。 1、主体工程（包括给水﹑排水﹑强电﹑弱电﹑消防﹑洁具安装﹑防雷接地施工等）需施工至室外总平管网及强弱电接头处。同时须完善乙方所承担工作内容的书面资料并配合甲方进行竣工验收工作。主体工程中的预埋、预留孔、洞、吊洞﹑浇筑等工作由乙方自行完成，且不得因预埋预留等影响其他工种施工，否则视情节轻重予以处罚并
承担甲方的相应损失，情节严重的将解除合同并追究乙方的相关责任。 2、现场临水、临电（二级配电箱内）以及塔吊照明的施工﹑维护。 3、施工现场所有安装工程材料均有乙方负责装卸，费用不另行计取。如乙方未按甲方现场工作人员安排如期进行装卸工作，甲方有权指定其他人员进行装卸并按实际发生费用的双倍扣罚乙方。 4、乙方应积极开展所施工区域的防盗工作，并加强对内部员工的宣传教育。乙方对领出甲方库房的所有材料（包括已施工的材料）有保管义务，若有被盗或损坏应由乙方承担全部责任。 五﹑单价及支付方式： 1﹑劳务包干单价为：元/㎡(㎡是指乙方所施工主体建筑物的建筑面积，下同)，本单价中包含6.2.2考核达标单价以及劳动保护及安全措施费﹑施工中发生的安全事故处理等费用，并且包括前期临电安装及乙方施工区域内的水电维护费用，单价明细详附表一。 2﹑若乙方施工质量达到省类优质结构验收标准并通过验收则甲方按0.50元/㎡给予乙方奖励；若乙方施工管理达到并通过成都市安全文明标准化工地标准验收，则甲方再按0.50元/㎡给予乙方奖励。 3、乙方在施工期间，于每月25日前申报当月（每月25日至次月24日）工程形象进度，经甲方质检部门、现场区域负责人、材料部门（确认有无浪费材料及其他扣款项目）签字后报造价部门审核确认后，于次月15日前支付当月形象进度的80%，并且不再向乙方发放零星借支和其他费用。所余20%作为质量保证金待竣工验收后两个月内支付至结算总金额的97%，剩余3%作为保修金，在保修责任完成后一次性支付。若在前已通过竣工验收备案，甲方应在支付至结算总金额的97%。
主体工程劳务承包合同完 整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
主体工程劳务承包合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 工程名称： 工程承包人： 劳务分包人： 工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）： 劳务分包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签
安装工程承包合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方）联系电话 甲方将工程的模板工程发包给乙方，为明确双方职责，在平等互利的基础上签订如下协议： 一工程概况 二承包方式：包清工；包辅材；包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。 三工程承包范围 1、承包范围：工程图纸与设计变更单中的所有施工项目。 2、具体工作内容： ①材料场内运输、装卸。 ②施工图纸中安装内容。 ③所需的结构预留洞口的留设，管线槽口开凿、补槽以及施工后的现场清理。 ④施工规范及常规要求。 ⑤因设计变更引起的工程量增减或返工重做。 ⑥成品保护、调试、竣工交验。 ⑦文明施工要求的场内整齐、清洁等工作。 ⑧与其他工种的配合施工。 ⑨施工中所需机械设备的进场安装及退场搬运。 ⑩文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养等工作。 ○11预留管道洞口的吊模及混凝土的浇灌。 四工期要求 在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉
施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序，造成甲方其他后续工序不能如期完成，拖延项目完工期，甲方除有权向乙方处以2000元以下的罚款外，造成甲方延误工期的所有损失均由乙方承担。 五材料及工用具 1、材料管理： ①乙方领用工程用料必须经现场施工员填写“材料领（耗）料单”，经项目经理批准后方可 到现场材管员处领（耗）用。 ②周转材料、机械设备经项目经理同意后方可使用。 ③限额用料：甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用，限额材料的种类由 甲方确定，包括：各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、电缆、插座、开关、灯 具、铁皮等，限额数量由甲方根据施工图优化布设方案后计算。如无正当理由的超用部 份由乙方承担。 2、工用具管理： ①甲方提供垂直运输工具。提供现场及楼层固定电源箱。 ②乙方自备安装工程所需工具及劳保用品。 五质量要求 1、按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范和当地主管部门的其他要求，作为 本工程质量验收标准。 2、乙方发现设计有误，须立即向甲方提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。 3、若工程采用包工包料承包方式其验收程序为(若为包清工其质量验收程序相同)： ①对材料质量、型号、规格、产地、产品许可等内容由甲乙方共同派员检验。 ②对安装工作的正确性与符合性检验，由乙方自检合格后报甲方及监理复验。 ③施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、通电、通气、通风、水压及气密性检验； 系统调试、电阻测试、单机无负荷试运转等检验项目，均应在乙方自检合格后报甲方复检验收，再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程总包合同中约定的质量要求相一致。 ④乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时间内整改至符合 要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。