叶县大崖风电场项目
道路、风机平台临时用地补偿合同
为推动可再生能源的开发与利用,促进甲经济的可持续发展,乙拟在甲辖区建设叶县国博大崖风电项目(以下简称“风电项目”)。因风电项目的车辆、设备进退场,材料、设备停放,及具体施工操作等将使用甲行政区域土地,并对地上的植被造成破坏,现根据《人民国土地管理法》、《物权法》等法律、法规关于地役权和临时用地等的规定,经双协商一致,就相关事宜达成如下协议:
第一条风电项目用地补偿围及用地交付时问、使用年限
(一)风机新建道路用地:
1、道路用地围:指风电项目场原有道路、场新开辟道路以及风电项目场外道路。但风电项目场外道路及场原有道路不列入用地补偿围,乙有权使用该道路但无需支付任补偿费用,同时甲应确保乙的通行权。若甲改变风电项目场外道路及场原有道路的,应确保变更后的道路与乙新开辟道路相连接。
2、场新建道路用地:暂定公里长,路面宽度米,暂按宽征地，面积为亩。
3、道路用地交付时间:乙支付甲第一笔补偿款后,甲交付乙合同用地。
4、道路用地年限:道路用地年限为年,甲交付乙合同用地之日起至年月日止。
(二)风机平台用地:
1、风机平台租地围:风机基础及箱变已列入征地围,风机平台用地面积应扣除风机基础及箱变面积。
2、风机平台面积:风机平台个,每个占地亩,共为亩。扣除个机位共亩(每个机位(含风机基础及箱变)永久占地亩)后平台共占地为亩。暂定风机平台分布图见附件一。
3、风机平台用地交付时间:乙文付甲第一笔补偿款后,甲交付乙合同用地。
4、风机平台用地年限:平台用地年限为年,甲交付乙合同用地之日起至年月日止。
(三)风机改建道路用地:
1、场改建道路用地:暂定公里长,路面宽度米,暂按米宽征地，面积为亩。
2、道路用地交付时间:乙支付甲第一笔补偿款后,甲交付乙合同用地。
3、道路用地年限:道路用地年限为年,甲交付乙合同用地之日起
年月日止。
(四)地上附着物补偿标准:
1、地上附着物补偿按照《市人民政府关于印发市征地青苗及地上附着物补偿标准的通知》(平政〔2012〕12号)补偿标准执行。
2、道路用地及风机平台用地围的地上附着物以现场核对后实际数目为准,由乙进行一次性补偿。
第二条风电项目用地补偿费用
(一)市叶县辛店镇围风电项目用地暂定补偿费用总金额:人民币
元(大写: 元整),具体费用组成如下,若风电项目在竣工后实际用地围与本合同的约定有差异,则按本合同约定的用地及补偿费包干单价核定风电项目用地费用总额,由甲、乙双签订补充协议确定。
1、场新开辟道路用地费用包干单价荒地每亩每年人民币元, 耕地每亩每年人民币元,暂定道路用地面积亩,暂定场新开辟道路用地租地费用人民币元。
2、风机平台用地租地费用包干单价荒地每亩每年人民币元, 耕地每亩每年人民币元，暂定风机平台用地面积亩,暂定风机平台用地租地费用人民币元。
3、场改建道路用地费用包干单价荒地每亩每年人民币元, 耕地每亩每年人民币元,暂定道路用地面积亩,暂定场新开辟道路用地租地费用人民币元。
4、道路用地及风机平台围的地上附着物按照《市人民政府关于印发市征地青苗及地上附着物补偿标准的通知》(平政〔2012〕12号)补偿标准执行,总补偿费用人民币元。
(二)本条第一款约定的用地补偿计价式及补偿标准为包干固定的式及标准,不因任因素变化而调整,即除本条第一款约定的费用外,乙根据本合同约定使用土地无需向任主体支付任费用。
(三)本条第一款约定的用地租地费及补偿费标准己包含土地补偿费、安置补助费、青苗补偿费、地上附着物补偿、土地复垦费、及整理土地并交付乙的工作协调费等,乙根据本合同约定使用土地若需向原土地权利人、地上附着物权利人、地上青苗权利人等主体支付的所有费用均属于本合同约定的用地补偿包干费用围,应由甲负责直按承担。
第三条风电项目用地补偿费用付款式
(一)付款批次与时问:
1、道路用地补偿款分两次支付。
(1)在本合同签订后,乙向甲支付暂定道路用地租地费的50%,即人民币元;
(2)在甲、乙双签订补充协议结算确定风电项目道路实际用地围及费用后,甲、乙双一次性结清道路用地补偿费;
(3)甲、乙双签订补充协议结算确定的风电项目道路实际租地围及费用与本合同约定的租地围及费用不一致时,结算道路租地围及费用前乙已支付甲的费用与结算后确定的费用间的差额多退少补,并直接在结算后的第二次的付款中进行调整。
2、风机平台用地补偿款分两次支付。
(1)在本合同签订后,乙向甲支付暂定风机平台用地补偿费的50%,即人民币元;
(2)在项目竣工后,甲、乙双签订补充协议结算确定风电项目风机平台实际租地围及费用后,甲、乙双一次性结清风机平台用地补偿费;
(3)甲、乙双签订补充协议结算确定的风机平台实际租地围及费用与本合同约定的租地围及费用不一致时,结算平台租地围及费用前乙已支付甲的费用与结算后确定的费用间的差额多退少补,并直接在结算后的第二次的付款中进行调整。
3、用地围的地上附着物补偿款一次性支付。
(1)在本合同签订后,乙向甲支付暂定道路用地及风机平台用地围的地上附着物补偿费元;
(2)在甲、乙双签订补充协议结算确定风电项目道路用地及风机平台用地
围的地上附着物最终数量后,实际产生费用以现场确认量为准,多退少补;
4、本合同签订后,甲同意由我先进行风机机位占地国的文物勘探工作。
(二)乙付款前甲应提供等额的可以抵税的行政事业性统一收据或合法发票。
(三)甲开户银行名称、地址和账号为:
户名:
开户银行:
地址:
账号:
第四条双的承诺
(一)甲承诺
1、本合同项下的地块的处分权属于甲。甲应与相应的地块权益所有者签订补偿合同,以确保其对地块所拥有的处分权完整且不存在任瑕疵。
2、本合同签订后,甲保证在本合同约定的用地围,任主体均不得种植苗木、建设建筑物、添置其他构筑物。
3、甲保证风电项目建设、运营不受到村民、企业或其他主体的干扰、破坏,如有应及时处理确保乙项目建设、运营的安全。
4、甲保证该地块不存在抵押、査封、或其他纠纷等限制处分的情形。
5、甲承诺按附件二及附件三格式向乙提供村委会声明及土地原权利人签署的声明文件原件,同时承诺不因其已向乙提供以上声明文件,而免除或减少其合同项下的任义务或责任。
6、甲应协调解决在该村围,乙项目建设过程中的民事协调,确保项目顺利建设。
(二)乙承诺
1、乙应按照本合同约定支付合同款。
2、妥善安排项目建设及运营、减少或避免对当地环境造成影响。
第五条违约责任
(一)甲逾期交付风电场用地的,每逾期一日,分别向乙支付本合同总金额的0.05%作为违约金。
(二)甲违反本合同导致风电项目建设、运营受干扰、破坏,乙有权拒绝支付或追回已付合同款,另外,每干扰、破坏一日,甲须向乙支付本合同总金额的0.05%作为违约金。
(三)乙如未能按合同约定向甲支付合同款,每逾期一日应当向甲支付应付未付合同款的0.05%作为违约金。
(四)乙在施工过程中违规施工造成的干扰导致停工,甲不承担由此造成的损失;
第六条其他
(一)双因本合同发生争议的,应协商解决,协商不成时,任一可向仲裁委员会申请仲裁,仲裁地点叶县。
(二)本合同在双盖章后生效。
(三)本合同一式陆份,双各执叁份,具有同等法律效力。
附件一:风电项目用地补偿围及位置图
附件二:村委会声明
附件三:土地原权利人声明
(以下无正文)
（合同签字页）
甲：
负责人：
通信地址：
联系：
乙：
负责人：
通信地址：
联系：
合同编号:__________ 临时用地补偿合同最新临时用地补 偿合同 甲方：_________________________________ 乙方：_________________________________ 20____年___月___日
甲方：乙方： 甲方因工作需要临时占用***土地，经***有关负责人见证，甲乙双方友好协商，对乙方 地上附着物的补偿达成如下协议： 1、占地位置：。 2、数量：经甲乙双方共同清点，确认共占用土地**亩，(大写：**)，地上附着**树***株，(大写：**)，无其他地 上附着物，双方对此均无异议。 3、补偿标准：依据***临时占地补偿标准，甲方按每年1000元/亩的标准付给乙方临时 占地费用，青苗补偿费按每年600元/亩支付，**树木按**元/株一次性补偿。 4、依据以上清点数量及补偿标准，**树补偿**元，青苗补偿**元，临时用地补偿**元，补偿费用合计**元(大写：***)。 5、双方权利及义务 甲方应不破坏乙方村间被交道路，保证被交道正常使用，乙方不应限制甲方使用该被交 道路。本合同所订补偿标准为甲方临时占用乙方土地及地上附着物的共同补偿，合同生效后，乙方不得就本合同向甲方索取任何其他费用。合同履行完毕，甲方应进行复耕，达到可耕种 条件。 6、本合同约定补偿期限为一年，到期可以续签合同，附着树木为一次性补偿，到期不再另行补偿。 7、本协议一式三份，甲方执二份，乙方执一份，具有同等法律效力，未尽事宜双方协商解决。 8、本协议自双方签字盖章后生效。 甲方：_________乙方：__________ (公章)(公章)
临时聘用劳动合同书 甲方：思南县品香阁商务休闲会所 甲方法人代表或委托代理人： 乙方姓名：性别：出生日期：年月日家庭住址：身份证号码： 为建立劳动关系，明确权利义务，依据《中华人民共和国劳动法》及有关法律、法规及本单位有关规定，经甲乙双方协商一致的基础上，订立本合同。一、合同期限 本合同期限为年个月，自年月日起至年月日止，其中试用期三个月。 二、工作任务 乙方同意根据甲方工作需要，聘用为贵州省思南县品香阁商务休闲会所的大堂经理。并按照甲方关于本商务会所任务责任制的要求，保质、保量、按时完成甲方安排的工作任务。具体工作方式、作息时间按甲方规定执行。 三、劳动报酬 乙方在甲方工作期间，完成大堂经理分内的所有工作任务，甲方应遵循国家按劳分配原则和当地同类人员工资标准，以法定货币形式按时足额支付乙方应得的劳动报酬。工资按月支付，每月1800元，本合同报酬金额包括乙方在工作期间的全部报酬，乙方的医疗、养老保险等其他费用均由乙方自己承担。 四、劳动纪律 (一)乙方应严格遵守国家各项法律、法规，遵守甲方的各项规章制度和纪律，服从甲方的领导、管理和教育。如有违反，根据情节轻重按有关规定进行处理。 (二)乙方应积极参加甲方组织的政治思想、职业道德、业务技术、劳动安全、规章制度等方面的教育和培训，并维护企业形象和声誉。 (三)乙方在工作中，应坚守工作岗位，严格履行岗位职责，牢固树立安全第一的思想，严格执行作业标准、安全操作规程，确保生产和人身安全。 五、劳动合同终止、解除的条件 (一)劳动合同期满或者甲、乙双方约定的劳动合同终止条件出现，劳动合同
即行终止。 (二)乙方有下列情形之一的，甲方可以解除劳动合同： 1、在试用期间被证明不符合录用条件的； 2、乙方不能胜任本岗位(工种)工作的； 3、因病和非因工负伤医疗期满，不能从事原工作的； 4、因违纪、失职给甲方造成损失的； 5、被劳动教养、判刑的，劳动合同自行解除； 6、乙方工作任务已完成的。 六、违反劳动合同应当承担的责任 (一)甲方双方因劳动合同发生争议，经甲方劳动争议调解委员会进行调解无效的，应向当地政府劳动争议仲裁委员会申请仲裁或法院诉讼。 （二）任何一方违反劳动合同，给对方造成经济损失的，应根据其责任大小和后果，承担责任并依照国家有关规定予以经济赔偿。 七、双方认为需要约定的其他事项： 八、本合同未尽事宜，按《中华人民共和国劳动法》有关规定执行。 九、本合同书一式二份，甲乙双方各执一份。涂改或未经授权代签无效。 十、本合同自双方签字之日起生效。 甲方：（盖章）乙方（签字盖章）： 甲方法人或委托代理人签字： 签订日期：年月日
编号：GR-WR-54097 临时劳动合同样本(标准 版) After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
临时劳动合同样本(标准版) 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐 述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 甲方： 乙方： 签订日期_____年___月___日 根据《中华人民共和国劳动法》，经甲乙双方平等协商同意，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。 第一条劳动合同期限 本合同期限类型为固定期限合同。本合同生效日期_____年___月___日，终止日期_____年___月___日，其中试用期个月。 第二条工作内容和义务 乙方同意根据甲方工作需要，担任工作。甲方可依照有关规定，经与乙方协商，对乙方的工作职务和岗位进行调整。 乙方应按照甲方的要求，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量标准，并履行下列义务： 1、遵守国家宪法、法律、法规； 2、遵守甲方的规章制度； 3、维护甲方的荣誉和利益； 4、忠于职守，勤奋工作；
甘肃民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程施工合同 合同编号（甲方）：DTWW-C-2014-0027-02 合同编号（乙方）：山西熙和集团有限公司 工程名称：甘肃民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程 发包方：大唐威武新能源发展有限公司 承包方：山西熙和集团有限公司 签订日期：2014年9月 签定地点：北京市海淀区
协议书 发包方：大唐威武新能源发展有限公司 承包方：山西熙和集团有限公司 大唐威武新能源发展有限公司（业主名称，以下简称“业主”）为实施甘肃民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程（项目名称），已接受山西熙和集团有限公司（承包商名称，以下简称“承包商”）对该项目的投标。业主和承包商共同达成如下协议。 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）合同协议书； （2）合同条件及附件； （3）中标通知书； （4）招标书(包括澄清文件)； （5）图纸； （6）技术标准和要求； a.包括在合同文件中的书面技术规范 b.参考资料中包括的技术规范 （7）投标书(包括澄清文件)； （8）其他合同文件。 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。 2.签约合同价：固定综合单价为11万元/台套，合同总价为人民币（大写）贰仟贰佰万元整（￥ 2200万元）该价格为本合同约定工程范围的包死总价，除本合同明确约定的调整外，其他任何情况本合同总价不得调整。 3.工程规模：300MW。 4. 承包商项目经理：吴止境 5. 工程质量符合工程质量合格，杜绝质量事故，零缺陷，按期移交。 6. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 7. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。 8. 本协议书正本贰份，合同双方各执壹份；副本捌份，合同双方各执肆份。
用地补偿协议模板通用版 General version of land use compensation agreement template 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
用地补偿协议模板通用版 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方： 乙方： 甲方因建设xxxxxxxx需要占用土地，在xxxx镇人民政府监督协调下，根据《合同法》和《土地法》相关规定，经甲乙双方友好协商，本着自愿及平等互利、共同发展的原则，达成以下协议： 一、甲方用地范围为建设加气站所需土地。 二、协议达成后，乙方及其村民不得干扰阻挡甲方在土地范围内施工、经营等合法行为。 三、甲方根据用地的数量对乙方进行土地占用补偿，补偿方法如下： 1、甲方一次性补偿乙方：xxxxxx 人民币（大写）xxxxxx（小写：xxxxxxxx整）
（此补偿费用包括土地补偿、退耕还林补偿、地上附着物补偿、土坝补偿、等所有和土地相关的全部费用）甲方补偿只对乙方村委会，不直接对村民，具体分配由乙方村委会负责。 2、如村民阻拦施工由村委会出面协调并解决，并不得影响甲方正常施工。 四、违约责任: 协议生效后，双方严格遵守共同履约，如果有一方违约，违约的一方应当向未违约方支付补偿金额20%的违约金。 五、争议的解决 1、本协议在正常的履行过程中，乙方村民不得以任何理由阻拦甲方施工及正常经营活动，否则所造成的一切损失由乙方承担。 2、本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，依法向人民法院起诉。但在协商或调解期间不得影响甲方正常施工及经营活动。 六、其它事项
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 临时用地补偿合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方：乙方： 甲方因工作需要临时占用XX*土地，经X X*有关负责人见证，甲乙双方友好协商，对乙方地上附着物的补偿达成如下协议： 1、占地位置：。 2、数虽：经甲乙双方共同清点，确认共占用土地 XX亩，（大写：X X ），地上附着XX树X X *株，（大写：XX）,无其他地上附着物，双方对此均无异议。 3、补偿标准：依据xx *临时占地补偿标准，甲方按每年1000元/亩的标准付给乙方临时占地费用，青苗补偿费按每年600元/亩支付，XX树木按XX元/株一次性补偿。 4、依据以上清点数虽及补偿标准，XX树补偿X X元，青苗补偿XX元，临时用地补偿XX元，补偿费用合计XX元（大写：XX *）。 5、双方权利及义务 甲方应不破坏乙方村间被交道路，保证被交道正常使用，乙方不应限制甲方使用该被交道路。本合同所订补偿标准为甲方临时占用乙方土地及地上附着物的共同补偿，合同生效后，乙方不得就本合同向甲方索取任何其他费用。合同履行完毕，甲方应进行复 耕，达到可耕种条件。 6、本合同约定补偿期限为一年，到期可以续签合 同，附着树木为一次性补偿，到期不再另行补偿。
7、本协议一式三份，甲方执二份，乙方执一份，具有同等法律效力，未尽事宜双方协商解决。 8、本协议自双方签字盖章后生效。 甲方：乙方： （公章）（公章） XX年月日
临时员工劳动合同范本一 一、乙方之考勤与管理悉按甲方有关员工手册办理之。 二、乙方这职务或工种为。 三、乙方受聘于甲方期间，应根据甲方工作安排，在下述工作场所履行职责： (一)甲方公司总部; (二)甲方在全资公司或参股的合资公司; (三)甲方在内地省份机构及境外机构; (四)应出差服务之场所。 四、乙方之工作职责、事项由甲方依乙方之职务或工种，并视乙方能力及甲方需要进行分派。 五、乙方之正常工作时间每日为7小时，每周五个半工作日，其工作、休息、休假等，依员工手册办理之。
六、甲方根据工作需要，要求乙方加班时，除不可抗拒之事外，乙方应予配合，有关加班事宜，依员工手册办理之。 七、甲方按国安规定实行社会保险制度，并为乙方投保。 八、甲方应按月支付乙方报酬，乙方的工资待遇每月元人民币。 九、乙方在医疗费用报销和劳保福利方面享受正式员工一半的待遇。 十、乙方每月工资由甲方次月5日发放，若工资发放日适逢周日或假日。甲方得提前或推后一日或数日发放。 十一、甲方对乙方奖励，分为嘉奖、记功、晋级、评为先进生产(工作)者和劳动模范等5种。甲方对乙方之惩处，分为警告、记过、降级、辞退、除名等5种。以上奖励及惩处事由和办法，依员工手册办理之。奖励及惩处记录列为甲方考核乙方之依据之一。 十二、甲方因业务萎缩或乙方不能胜任甲方工作时，甲方有权终止本合同，并提前1个月通知乙，合同终止时，甲方增发乙方1个月的工资。
十三、乙方主动提出解除本合同时，须提前1个月通知甲方，调离时，乙方须按员工手册办理有关手续，且甲方不予增发1个月工资。 十四、乙方声明：乙方在签署本合同时，业已获得员工手册，并知悉全文，愿意遵守各项规定。 十五、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签章后于年月日起生效。 十六、本合同为长期合同，甲、乙双方若不特别声明，本合同保持持续有效。 十七、甲、乙双方就履行本合同所发生一切争执，同意以市劳动局为第一仲裁机关。 甲方：_________
编号：_______________ 临时用地合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期： _____ 年 ____ 月_____ 日 用地单位：（以下简称甲方） 被用地单位：（以下简称乙方）
甲方因____________________ 建设需要临时使用乙方土地，乙方愿意提供临时用地。根据《中华人民 共和国土地管理法》、《 _________ 省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》、_________ 省人民政府《关于调整_________ 省征地补偿标准的通知》（ ___ 政地[2012] __________ 号）、__________ 省国土资源厅《关于加强临时用地管理的通知》（ ____ 国土资[2010] ______________ 号）文件精神， 在_________ 镇政府主持下，甲、乙双方经充分协商签订本协议。 一、临时用地坐落、面积、类型 临时用地位于___________ 村，总面积为 _______________ 公顷，农用地_________________ 公顷，未利用地 ______________ 公顷。详见勘测定界图。 二、土地用途：包括加工设施、设施、原料堆场、临时房屋等。 三、使用期限：年，自年月日至年_________ 月_________ 日止。 四、权力及义务 1、乙方按本协议向甲方提供土地使用权利。 2、乙方对提供的土地应做好相关配合支持工作，保证甲方使用过程中不受当地人员以土地权利 为理由的干扰，保证甲方正常使用。如因该土地分割发生纠纷以及甲方正常使用期间村民干扰造成甲方延误工期、财产损失、人身伤害等后果，乙方负责协调解决并配合甲方或司法部门追究相关当事人的赔偿责任甚至刑事责任。 3、甲方支付乙方临时土地补偿费每年每亩________________________ 元，青苗补偿费一次性_________________ 元/亩。第一年临时土地补偿费及青苗补偿费为_____________________ 元；第二年仅有临时土地补偿费，金 额为_____________________________________________________________ 元，以上两项费用合计人民币大写 ___________________ （小写 ___________ 元），该款项一次性支付。 本协议生效后，为确保项目顺利推进，乙方负责在15天内将土地交给甲方使用；甲方负责在15天内支付临时用地的补偿费和青苗补偿费共计人民币大写 __________________ （小写 元）给付 _________ 镇财政所（账号： _____________________ ），镇财政所根据村上
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 临时工劳动合同书
编号：FS-DY-20508 临时工劳动合同书 甲方(用人单位)名称： 乙方(劳动者)姓名： 甲方因生产(工作)需要，经劳动部门批准，同意招用乙方为临时工，根据《全民所有制企业临时工管理暂行规定》及××人民政府有关规定，经双方协商同意自愿订立本合同。 第一条合同期限 合同期限自年月日起至年月日止。 第二条生产(工作)任务 乙方同意服从甲方的生产(工作)需要，在岗位，承担生产(工作)任务。 第三条生产(工作)条件 根据工作岗位需要，并参照国家有关规定，甲方应配备必要的安全防护设施： ，并发给乙方劳动保护用品：，保健食品费：
第四条劳动纪律 甲方应依据国家的有关规定制定各项规章、制度。具体内容： 乙方应严格遵守各项纪律，服从管理，积极做好工作。 第五条劳动时间与劳动报酬 劳动时间：甲方实行每周日工作制，每日小时制，因生产(工作)需要加班时，应控制每日加班不超过3小时，每月加班不超过36小时，加班要提前通知乙方，由甲乙双方商定。 劳动报酬：按国家有关规定和单位的实际，根据乙方岗位和承担的任务定为每日元。加班工资：法定节日为元，公休假和平日为元：夜间工作的，每晚(班)发给乙方夜餐费元;奖金根据单位效益和乙方劳动贡献定为每月 元至元。如乙方从事的工作便于实行劳动定额考核经甲乙双方商定，实行全额计件工资制的，月工资按计件单结算，具体办法双方约定为： 在合同期间，如发生停工待料，甲方每天发给乙方元，作为基本生活费用。
甲方合同编号：XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX风电场 道路、基础、平台、风机安装工程施工合同 甲方： 乙方： 年月日
合同协议 甲方： 乙方： （业主名称，以下简称“业主”）为实施 （项目名称），已接受（承包商名称，以下简称“承包商”）对该项目的投标。业主和承包商共同达成如下协议。 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）合同协议书； （2）合同条件及附件； （3）中标通知书； （4）招标书(包括澄清文件)； （5）图纸； （6）技术标准和要求； a.包括在合同文件中的书面技术规范 b.参考资料中包括的技术规范 （7）投标书(包括澄清文件)； （8）其他合同文件。 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。 2. 签约合同价：人民币（大写）元整（￥）该价格为本合同约定工程范围的包死总价，除本合同明确约定的调整外，其他任何情况本合同总价不得调整。 3. 承包商项目经理 4. 工程质量符合国家及现行规范规定的标准、本合同约定的标准，满足设计和施工验收规范要求，满足达标投产的考核条件，分部、分项工程合格，单位工程优良。 5. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 6. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。 7. 承包商应按照监理人或业主指示开工，工期为日历天。 8. 本协议书正本两份，合同双方各执一份；副本六份，合同双方各执三份。
9. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。签字页：本页无正文 甲方：（盖章）乙方：（盖章） 单位地址：单位地址： 法定代表人：法定代表人： 或委托代表：或委托代表： 经办人：经办人： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 税号：税号： 电话：电话： 传真：传真： 邮编：邮编：
合同编号：YTO-FS-PD990 临时用地补偿合同通用版 In Order T o Protect Their Own Legal Rights, The Cooperative Parties Negotiate And Reach An Agreement, And Sign Into Documents, So As To Solve Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
临时用地补偿合同通用版 使用提示：本合同文件可用于合作多方为了保障各自的合法权利，经共同商议并达成协议，签署成为文件资料，实现纠纷解决和达到共同利益效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 甲方： 乙方： 甲方因工作需要临时占用***土地，经***有关负责人见证，甲乙双方友好协商，对乙方地上附着物的补偿达成如下协议： 1、占地位置：。 2、数量：经甲乙双方共同清点，确认共占用土地**亩，(大写：**)，地上附着**树***株，(大写：**)，无其他地上附着物，双方对此均无异议。 3、补偿标准：依据***临时占地补偿标准，甲方按每年***元/亩的标准付给乙方临时占地费用，青苗补偿费按每年**元/亩支付，**树木按**元/株一次性补偿。 4、依据以上清点数量及补偿标准，**树补偿**元，青苗补偿**元，临时用地补偿**元，补偿费用合计**元(大写：***)。 5、双方权利及义务 甲方应不破坏乙方村间被交道路，保证被交道正常使
编号：劳动合同书 甲方（用人单位） 用人单位名称：____________________________ 用人单位住所：____________________________ 工商登记：_________________________________ 注册类型：_________________________________ 劳动合同履行地：__________________________ 法定代表人或负责人：_______________________ 乙方（劳动者） 姓名：_______________ 性别：____________ 出生年月：___________ 文化程度：________ 户籍所在地址：_____________________________ 现居住地址：_______________________________ 居民身份证号码：___________________________ 联系方式：_________________________________
甲、乙双方根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《劳务派遣暂行规定》等有关法律、法规规定，在平等自愿、公平公正、协商一致、诚实信用的基础上，签订本合同。 一、劳动合同期限 甲乙双方约定按固定期限方式确定“劳动合同期限”： 有固定期限的劳动合同自________年_______月_______日起至________年______月______日止，其中试用期自________年_____月______日起至________年______月______日止。 二、工作内容及要求 乙方同意按甲方要求，劳务派遣到用工单位从事工作（含劳务派遣用工单位异地劳务项目的相应岗位）。劳务派遣期限自________年_______月_______日起至________年______月______日止。 乙方应当按照用工单位安排的工作内容及要求履行劳动义务，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量要求。用工单位可根据工作需要和对乙方业绩的考核结果，按照合理诚信原则，变动乙方的工作岗位，乙方应服从用工单位的安排。 三、劳动保护和劳动条件 （一）甲方必须对乙方进行劳动纪律、业务技术、劳动安全卫生等方面基本知识教育和培训，从事特种作业的必须经过专门培训，并取得特种作业资格。根据国家对劳动者的劳动安全卫生、劳动保护等规定，为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，保障乙方在劳动过程中的安全和健康。所从事岗位可能接尘，乙方需按用工单位要求做好自身职业危害防护。 （二）乙方必须严格遵守安全操作规程，并有权拒绝违章指挥。 （三）甲方应严格执行国家规定的工作时间和休息休假制度。 四、劳动报酬 （一）甲方应遵循按劳分配的原则，实行同工同酬，并根据乙方的劳动技能、劳动强度、劳动责任、劳动条件和实际贡献，确定劳动报酬，并以货币形式按月支付给乙方，不得克扣或无故拖欠。劳务派遣期间，甲方委托用工单位对乙方进行劳动业绩考核，将劳动报酬以货币形式按月代发给乙方。 （二）乙方在法定工作时间的劳动报酬不得低于江苏省规定的最低工资标准。 五、社会保险和福利 （一）甲、乙双方依法参加社会保险。经双方同意，在甲方所在地社保机构办理社会保险参保手续，按时缴纳各项社会保险费，其中依法应由乙方缴纳的部分，由甲方从乙方工资报酬中代扣代缴。 （二）甲方应当依法为乙方缴纳各项社会保险费。乙方患病或非因工负伤医疗期内（三个月为限）甲方委托用工单位代发生活费（生活费标准按照江苏省月度最低工资标准（三类）的80%计发）。 （三）如乙方发生工伤事故，甲方应负责及时救治，提供可能的帮助，并在规定时间内，向甲方所在地劳动保障行政部门提出工伤认定申请，为乙方依法办理劳动能力鉴定，并为享受工伤医疗待遇履行必要的义务。 （四）甲方应积极创造条件，改善集体福利，提高乙方的福利待遇。 六、劳动纪律 乙方应自觉遵守国家的法律、法规和劳务派遣用工方依法制定的各项规章制度，甲方有权依照国家有关规定给予乙方奖励或惩处。
临时道路施工合同 发包人： 承包人： 根据《中华人民共和国合同法》，发包人同意临时道路工程由承包人负责施工，为明确双方权利义务，经协商达成本协议。 第一条工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容：临时道路包括临时道路的路基平整、压实宽6米，路基及路肩内倒渣土回填压实，2:8灰土夯填300mm厚宽6米，C20砼整体路面200mm厚（商砼）宽5米，具体以现场实际测量计量为准。 第二条合同工期 本合同年月日开工，年月日竣工，施工期间如遇雨天或不可抗拒的自然灾害和特殊情况，工期顺延。 第三条质量要求 质量要求达到标准，按现行施工技术规范和发包人要求施工，满足发包人要求。 第四条合同价款及结算支付方式 合同价款：，以双方最终确认的结算为准。 1、合同综合单价：道路渣土内倒回填单价9.9元/m3；路基整平、压实3.5元/m2；2:8灰土夯填300mm厚28元元/m2；C20砼整体路面200mm83.2元/m2；零星用工42元/工日；石粉70元/m3；上述综合单价包括人工费、机械费、材料费、运输费、管理费、税金等全部费用，承包人不得以任何理由再额外向发包人要求任何费用。 2、工程量计算：施工前确认施工范围，工程量按发包人要求由发包人、监理、承包人代表现场核实，共同确认。 工程款支付方式： 第五条发包人责任 1、开工前发包人将施工部分及要求向承包人技术交底。 2、发包人由监理和审计负责工程监督、验收和工程量的复核。 3、协调现场障碍物（地下墓穴、建筑物、构筑物、树木等）的拆除工作。 第六条承包人责任 1、承包人必须按济南市有关渣土外运的相关规定办理渣土外运手续，并承担相应费用。 2、承包人服从发包人委托的监理管理。 3、严格按发包人工程量要求进行施工。
YOUR LOGO 临时用地青苗补偿协议范本正式 版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
临时用地青苗补偿协议范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 甲方：河南省豫南燃气*限公司新蔡燃气工程筹建处 乙方：新蔡县十里铺大梁庄村委 为加快新蔡县城区燃气重点工程的建设，尽快使广大居民用上干净、节能的天然气，根据国家有关政策，结合实际情况，经甲、乙双方协商对施工范围内青苗、树木、道路、水利设施的损坏达成如下补偿协议： 一、施工路段 1、人民路西段路南长米宽米，计亩; 2、开源路中段路东长米宽米，计亩; 合计亩。 二、损坏设施的补偿标准 1、对施工沿线实际损坏的青苗面积进行丈量，作一次性补偿，每亩补偿700元，计元。 2、一般乔木的补偿1至2年按元/株，胸径10cm以下(含10cm) 元/株，胸径10cm以上按元/株，经济林木按河南省人民政府豫政【1989】113号文件所附《河南省国家建设征用土地上附着物补偿标准(修订本)》，参照当地的不同情况进行补偿。 3、损坏的道路，河渠，水井等设施按国家现行预算标准价
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-BH-025019 临时工劳动合同书通用版
临时工劳动合同书通用版 甲方(单位)名称：____________ 单位所有制性质：____________电话号码____________地址：____________ 乙方(工人)姓名：____________性别____________年龄____________家庭住址：____________ 根据《中华人民共和国劳动法》和国务院《全民所有制企业临时工管理暂行规定》(以下简称《临时工管理暂行规定》)，____________(甲方)因生产工作需要，招用____________(以下简称乙方)为临时(季节)工。为维护劳动关系双方的合法权益，经协商一致，签订本合同，共同遵守。 一、合同期 本合同有效期为_______年_________个月，自______年_____月_______日起至_______年_____月_______日止。本合同期限届满，即终止执行。 二、生产(工作)任务 1．在合同期内，乙方同意按甲方生产工作需要，到___________车间(部门)从事临时性生产(工作)。 2．甲方对乙方应完成的生产、工作任务提出具体要求： (1)____________
(2)____________ 三、劳动保护和劳动条件 甲方遵照国家有关本行业职工的生产、安全、劳动保护、卫生健康等规定，改善劳动环境，为乙方提供必要的生产(工作)条件，保障乙方的安全和健康。并对乙方进行安全生产知识教育和技术培训。 四、工资、保险、福利和政治待遇 1．甲乙双方根据《临时工管理暂行规定》第五条商定，执行____________工资形式(日工资、月工资、计时工资、计件工资、百元含量包干等)，工资金额为____________； 2．由于甲方原因造成停工停产，甲方应按日付给乙方待工费； 3．乙方在甲方工作期间劳动保险、福利待遇等，按《临时工管理暂行规定》第六条、第七条、第八条执行。 4．乙方政治上应与甲方固定工一视同仁。 五、合同的解除 (一)在下列情况下，甲方可以解除合同： 1．乙方患病或非因工负伤，医疗期满(医疗期为三个月)不能从事原工作，也不能从事甲方另行安排的工作的； 2．乙方违反劳动纪律和规章制度，经教育无效的； 3．乙方被依法追究刑事责任的； 4．甲方宣告破产或者濒临破产处于整顿期间的。 (二)在下列情况下，乙方可以解除合同： 1．经有关部门确认，甲方劳动安全、卫生条件恶劣，严重危害工人身体健康的；
进场检修道路承包合同书 甲方： 乙方：乙方身份证号： 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5风场检修道路路径（工程）劳务施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5MW风场检修道路路径工程第二条工程地点：盛元正镶白旗乌宁巴图风电场风场检修道路 第三条工程承包范围 盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5MW风场检修道路路径的修建和修建所需人员及所需材料的供应和购买，使用装载机推4M宽0.35深的基槽（局 部地基看现场而定），然后铺山皮石采用平地机整平后洒水，再采用20T压路机碾压（密实度必达到0.94以上）再铺大小适中的沙石细骨料，采用平地机整平后洒水进行二次碾压。修建道路时以施工图纸的做法及质量为准，超出预算，甲方不予补给。建管办的临时
要求用工已包括在内，甲方不再给补零工。 第四条工程工期 1.计划开工日期：2015年8月26日，计划完工日期：2015年9月11 日。 2.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。 3、如乙方原因造成工期（根据甲方进度计划安排）延误，每延误一天，乙方赔偿甲方1000元，延误15天以上，甲方可终止合同，乙方并承担延误工期给甲方造成的损失。 第五条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到本工程施工图纸及国家现行规范、行 业标准的要求（道路弯转半径，不得小于35米）。 第六条甲方责任和义务 1、负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验 的控制、监督、检查和验收。 2?负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3?根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为人员所造成的后果由乙方负责。
叶县大崖风电场项目 道路、风机平台临时用地补偿合同 为推动可再生能源的开发与利用,促进甲经济的可持续发展,乙拟在甲辖区建设叶县国博大崖风电项目(以下简称“风电项目”)。因风电项目的车辆、设备进退场,材料、设备停放,及具体施工操作等将使用甲行政区域土地,并对地上的植被造成破坏,现根据《人民国土地管理法》、《物权法》等法律、法规关于地役权和临时用地等的规定,经双协商一致,就相关事宜达成如下协议: 第一条风电项目用地补偿围及用地交付时问、使用年限 (一)风机新建道路用地: 1、道路用地围:指风电项目场原有道路、场新开辟道路以及风电项目场外道路。但风电项目场外道路及场原有道路不列入用地补偿围,乙有权使用该道路但无需支付任补偿费用,同时甲应确保乙的通行权。若甲改变风电项目场外道路及场原有道路的,应确保变更后的道路与乙新开辟道路相连接。 2、场新建道路用地:暂定公里长,路面宽度米,暂按宽征地，面积为亩。 3、道路用地交付时间:乙支付甲第一笔补偿款后,甲交付乙合同用地。 4、道路用地年限:道路用地年限为年,甲交付乙合同用地之日起至年月日止。 (二)风机平台用地: 1、风机平台租地围:风机基础及箱变已列入征地围,风机平台用地面积应扣除风机基础及箱变面积。
2、风机平台面积:风机平台个,每个占地亩,共为亩。扣除个机位共亩(每个机位(含风机基础及箱变)永久占地亩)后平台共占地为亩。暂定风机平台分布图见附件一。 3、风机平台用地交付时间:乙文付甲第一笔补偿款后,甲交付乙合同用地。 4、风机平台用地年限:平台用地年限为年,甲交付乙合同用地之日起至年月日止。 (三)风机改建道路用地: 1、场改建道路用地:暂定公里长,路面宽度米,暂按米宽征地，面积为亩。 2、道路用地交付时间:乙支付甲第一笔补偿款后,甲交付乙合同用地。 3、道路用地年限:道路用地年限为年,甲交付乙合同用地之日起 年月日止。 (四)地上附着物补偿标准: 1、地上附着物补偿按照《市人民政府关于印发市征地青苗及地上附着物补偿标准的通知》(平政〔2012〕12号)补偿标准执行。 2、道路用地及风机平台用地围的地上附着物以现场核对后实际数目为准,由乙进行一次性补偿。 第二条风电项目用地补偿费用 (一)市叶县辛店镇围风电项目用地暂定补偿费用总金额:人民币 元(大写: 元整),具体费用组成如下,若风电项目在竣工后实际用地围与本合同的约定有差异,则按本合同约定的用地及补偿费包干单价核定风电项目用地费用总额,由甲、乙双签订补充协议确定。
叶县大石崖风电场项目 道路、风机平台临时用地补偿合同 为推动可再生能源的开发与利用,促进甲方经济的可持续发展,乙方拟在甲方辖区内建设叶县国博大石崖风电项目(以下简称“风电项目”)。因风电项目的车辆、设备进退场,材料、设备停放,及具体施工操作等将使用甲方行政区域内土地,并对地上的植被造成破坏,现根据《中华人民共和国土地管理法》、《物权法》等法律、法规关于地役权和临时用地等的规定,经双方协商一致,就相关事宜达成如下协议: 第一条风电项目用地补偿范围及用地交付时问、使用年限 (一)风机新建道路用地: 1、道路用地范围:指风电项目场内原有道路、场内新开辟道路以及风电项目场外道路。但风电项目场外道路及场内原有道路不列入用地补偿范围,乙方有权使用该道路但无需支付任何补偿费用,同时甲方应确保乙方的通行权。若甲方改变风电项目场外道路及场内原有道路的,应确保变更后的道路与乙方新开辟道路相连接。 2、场内新建道路用地:暂定公里长,路面宽度米,暂按宽征地，面积为亩。 3、道路用地交付时间:乙方支付甲方第一笔补偿款后,甲方交付乙方合同用地。 4、道路用地年限:道路用地年限为年,甲方交付乙方合同用地之日起至年月日止。 (二)风机平台用地: 1、风机平台租地范围:风机基础及箱变已列入征地范围,风机平台用地面积应扣除风机基础及箱变面积。 2、风机平台面积:风机平台个,每个占地亩,共为亩。扣除个机位共亩(每个机位(含风机基础及箱变)永久占地亩)后平台共占地为亩。暂定风机平台分布图见附件一。 3、风机平台用地交付时间:乙方文付甲方第一笔补偿款后,甲方交付乙方合同用地。 4、风机平台用地年限:平台用地年限为年,甲方交付乙方合同用地之日起至年月日止。 (三)风机改建道路用地:
编号：YB-HT-3214 最新临时劳动合同范本 Latest model of temporary 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 编订：Yunbo Design
最新临时劳动合同范本 甲方： 乙方： 签订日期年月日 根据《中华人民共和国劳动法》，经甲乙双方平等协商同意，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。 第一条劳动合同期限 本合同期限类型为固定期限合同。本合同生效日期年月日，终止日期年月日，其中试用期个月。 第二条工作内容和义务 乙方同意根据甲方工作需要，担任工作。甲方可依照有关规定，经与乙方协商，对乙方的工作职务和岗位进行调整。 乙方应按照甲方的要求，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量标准，并履行下列义务：
1、遵守国家宪法、法律、法规; 2、遵守甲方的规章制度; 3、维护甲方的荣誉和利益; 4、忠于职守，勤奋工作; 5、履行保守甲方商业秘密，不得利用甲方的商业秘密为本人或其他经济组织和个人谋取不正当的经济利益。 第三条工作时间劳动保护和劳动条件 甲方由于工作需要，因特殊原因需要延长工作时间的，在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间。甲方为乙方提供必要的劳动条件和劳动工具，制定工作规范和劳动安全卫生制度及其标准。 第四条劳动报酬 甲方的工资分配应遵循按劳分配原则，实行同工同酬。在工作时间内，乙方完成规定的工作任务，甲方每月日以货币形式足额支付乙方工资，工资元(其中元为基本工资，其余为各种补贴)，试用期间工资同上。 第五条保险福利待遇 甲方应按国家和当地人民政府关于社会保障的有关规定交
风电施工合同协议书范 本 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
甲方合同编号： 风电场施工合同 甲方： 乙方： 年月日 合同协议 甲方： 乙方： 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）合同协议书； （2）合同条件及附件； （3）中标通知书； （4）招标书(包括澄清文件)； （5）图纸；
（6）技术标准和要求； a.包括在合同文件中的书面技术规范 b.参考资料中包括的技术规范 （7）投标书(包括澄清文件)； （8）其他合同文件。 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。 2.签约合同价：人民币（大写）元整 （￥） 3. 工程质量符合国家及现行规范规定的标准、本合同约定的标准，满足设计和施工验收规范要求，满足达标投产的考核条件，分部、分项工程合格，单位工程优良。 4. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 5. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。
6. 承包商应按照监理人或业主指示开工，工期为日历天。 7. 本协议书正本两份，合同双方各执一份；副本四份，合同双方各执二份。 8. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。 签字页：本页无正文 甲方：（盖章）乙方：（盖章） 单位地址：单位地址： 法定代表人：法定代表人： 或委托代表：或委托代表： 经办人：经办人： 开户银行：开户银行：
账号：账号： 税号：税号： 电话：电话： 传真：传真： 邮编：邮编： 合同条件 1.定义及解释 1.1定义 合同（如下文定义）中以下的用词及词句，除根据上下文另有要求外，应具有本条所赋予它们的涵义。 1.1.1.“业主”指“甲方”,包括其他受让人。 1.1. 2.“承包商”指乙方，不包括其他任何受让人（除业主同意外）。
征地协议书 征地单位：长沙县青山铺镇人民政府（以下简称甲方） 被征地单位：青山村三星村民小组（以下简称乙方） 甲方根据长沙县三年环保综合整治行动的精神，经县环保、国土、规划、重点办、镇人民政府现场勘查确定，决定在乙方107线瑶丘征收 0.6 亩（ 400.2 平方米）土地，用于新建青山铺镇垃圾中转站道路及巷边边角余料征收补偿标准按《长沙市政府第103号令）及长沙县[008]16号文件具体实施细则进行补偿，现经双方协商同意达成如下补偿协议。 一、征地面积 经长沙县测绘队现场测量实际用地面积为0.6 亩，计 400.2 平方米。 二、征地补偿费用总计： 1、土地征收费：0.6亩×19800亩/元＝11880元 2、安置补偿费：0.6亩×19800亩/元＝11880元 3、青苗补偿: 0.6亩×180亩/元0＝11880元，合计24840元。 三、付款方式：此协议自签订之日起后15个工作日内付清全部费用，由所属三星村民小组代开收据。 四、本协议壹式肆份，镇、村、组、长沙县青山铺镇人民政府各持一份，签字盖章后生效。
甲方代表： 乙方代表： 镇政府代表： 青山村村委会代表： 镇国土所代表： 2010年8月19日
征地协议书 征地单位：长沙县农村环境建设投资有限公司（以下简称甲方） 被征地单位：青山村三合村民小组（以下简称乙方） 甲方根据长沙县三年环保综合整治行动的精神，经县环保、国土、规划、重点办、镇人民政府现场勘查确定，决定在乙方青豪坝下游征收7.41亩（4940平方米）土地，用于新建青山污水处理厂。征收补偿标准按《长沙市政府第103号令）及长沙县[008]16号文件具体实施细则进行补偿，现经双方协商同意达成如下补偿协议。 一、征地面积 经长沙县测绘队现场测量实际用地面积为7.41亩，计4940平方米。 二、征地补偿费用总计： 1、青苗补偿：7.41亩×1800亩/元＝13338元 2、土地征收费：7.41亩×12600亩/元＝93366元 3、安置补偿费：7.41亩×12600亩/元＝93366元 4、集体设施（水渠水管）补偿：按施工设计要求另议。 三、付款方式：此协议自签订之日起后15个工作日内付清全部费用，由所属三合村民小组代开收据。