楼房电照安装工程承包合同
甲方：
乙方：
经甲乙双方协商，将楼房电照安装工程承包给乙方，特制订如下条款，望双方共同遵守：
一、承包方式：
单包工、包质量、包验收。
二、承包范围
本工程施工图纸和设计变更内的基础和结构造型，所有楼房电照安装、并做到验收合格。
三、承包单价：
乙方施工的建筑面积按元/m2。总建筑面积为元/m2，合同总金额元。
四、开竣工时间：
自年月日动工至年月日前电照工程竣工。
五、甲方责任：
1、提供电照图纸一份。
2、根据乙方提供的材料计划及时运到现场，由乙方下车并转到合适的位置，堆放整齐（不再给乙方计费）。
六、乙方责任：
1、严格按照施工图和设计变更及有关图集和规范规定进行施工，不能有影响结构和浪费材料现象，并分楼层提前向甲方提供下料单。
2、乙方提前十五天用书面形式上报材料计划，若甲方未按时运到施工现场，误工损失由甲方负责，但乙方认真计算上报材料计划，不得出现剩余和多报现象。
3、进入施工现场对自己的工人进行安全教育各项操作技术交底，并将工人的流动人口身份证复印件一寸照片2张交于甲方，工人的生活住处自理。
4、乙方在施工中每上一层清理一层，在主体完工乙方将全部楼层自觉清理、归类、堆放到甲方指定位置。
5、乙方必须按甲方的进度计划组织好各方面力量，保质保量完成当期所有的施工任务。在施工过程中依据进度计划实际工程量比较合理调整施工人员的数量，提高管理水平，争取所承包的项目按计划提前完成。按进度计划延期一天罚款500元。
七、付款方式：
正负零以下完工付已完工程量折款%，主体封顶付到已完工程量折款%，剩余%等工程竣工后扣除5%保修金以外一次付清。
八、其他
1、甲乙双方严格履行合同条款，不得无故拖延工期。
2、施工过程中需乙方加班，乙方应无条件服从，若乙方未加或推迟时，给甲方造成的窝工和进度损失加倍从乙方承包款中扣除，并给予300—500元罚款，赔偿延误工期损失。
3、本合同未尽事宜，经双方共同协商签订补充合同，本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。自双方签字之日起生效，望双方共同遵守，不得违约，违约者一切损失自己负责。
甲方（盖章）
乙方（盖章）
年月日
建筑工程合同策划示范文 本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
建筑工程合同策划示范文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 一、建筑工程合同策划概述 （一）合同策划及要考虑的问题 在建筑工程项目的初始阶段必须进行相关合同的策 划，策划的目标是通过合同保证工程项目总目标的实现， 必须反映建筑工程项目战略和企业战略，反映企业的经营 指导方针和根本利益。 合同策划需考虑的主要问题有：项目应分解成几个独 立合同及每个合同的工程范围；采用何种委托方式和承包 方式；合同的种类、形式和条件；合同重要条款的确定； 合同签订和实施时重大问题的决策；各个合同的内容、组 织、技术、时间上的协调。 （二）合同策划的意义
（1）合同的策划决定着项目的组织结构及管理体制，决定合同各方面责任、权力和工作的划分，所以对整个项目管理产生根本性的影响。业主通过合同委托项目任务，并通过合同实现对项目的目标控制。 （2）合同是实施工程项目的手段，通过策划确定各方面的重大关系，无论对业主还是对承包商，完善的合同策划可以保证合同圆满地履行，克服关系的不协调，减少矛盾和争议，顺利地实现工程项目总目标。 （三）合同策划的依据 （1）业主方面：业主的资信、资金供应能力、管理水平和具有的管理力量，业主的目标以及目标的确定性，期望对工程管理的介入深度，业主对工程师和承包商的信任程度，业主的管理风格，业主对工程的质量和工期要求等。 （2）承包商方面：承包商的能力、资信、企业规模、
建筑工程内部承包合同 合同编号： 工程名称： 甲方： 乙方: 订立时间：年月日 订立地点：
工程项目内部承包合同 甲方(发包方)： 乙方(内部承包方)：施工队编号： 丙方（担保人）： 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及国家有关法律法规的规定，为全面履行甲方与建设单位签订的建设工程施工合同，乙方自愿纳入甲方工程队编制，接受甲方统一管理，履行合同职责。乙方同意一并完全接受甲方与建设方签订的《XXX 工程施工合同》及相关工程协议（具体见附件，附件须由乙方签字确认。）的基础上，甲方内部发包给乙方承包建设。 乙方履行甲方与建设方签订的《XXX 工程施工合同》及相关工程协议，确保工程质量、安全、工期、效益的前提下，经甲、乙双方充分协商，现就该工程项目内部承包的有关事项达成一致协议。如果本协议有丙方作为担保人，丙方同意为乙方承包该项目工程发生的所有债务和经济责任承担连带保证责任。 第一条工程名称、范围、内容和方式 工程名称：； 工程地点：； 工程承包范围： 工程承包方式：包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验、包调试、包维护、包验收合格。 乙方按照固定比例上缴管理费，并自主聘用工作人员、自筹资金、自主施工、独
立核算、自负盈亏、自担风险。 工程承包内容和条件： 承包内容： 条件：1、合同文件规定的设计图纸未明确但为达到规范要求的、完成该工程所有明示或暗示的辅助工作内容等； 2、根据现场的施工安排和施工工艺、技术、方案、施工措施等需要负责施工事项； 3、若乙方施工进度、质量、安全等不能满足甲方要求，甲方对乙方承包范围内工程随时进行调整，乙方必须无条件服从，并全力配合甲方工作，否则由此造成的一切损失均由乙方承担。 第二条工期 开工日期暂定：年月日（具体以业主书面确认的开工今为准） 竣工日期：年月日； 总工期：天。日历天数以上工期已经考虑下列因素： 1、国家及当地政府规定的节假日或公休日； 2、农忙、雨季施工等 2、与其他分包施工工序间不可避免的交叉作业影响； 3、施工变更及应完成本项目业主增加的工程项目； 4、其它不利的条件（不可抗力除外）。 工期调整和保证： 1、甲方根据现场工作面的提供时间，可对合同工期进行相应的调整。若在施工过程当中业主、监理及甲方根据工程总体进度情况要求调整合同工期，则以最终调整后的合同工期为准，乙方必须无条件执行。 2、乙方按业主和甲方要求的计划组织施工，确保合同工期。若因乙方劳动力不足、作业能力差，已经或预计会影响作业项目的合同工期时，甲方可提前解除本合同并另派施工队伍进场，由此造成的损失由乙方承担；如因乙方原因造成本工程不能按合同约定完工交付，每延期一天，乙方向甲方支付违约金元。并赔偿因工期延误造成甲方遭受的一切损失，包括但不限于对本工程竣工、运营的相关影响及第三方对甲方的索赔等一切损失。 3、如因业主或甲方原因造成的延期开工，乙方应按甲方新下达的开工日期进行施工，自行承担有关延期的所有费用。． 、本合同工期为乙方已充分考虑了合同文件的有关内容，并根据乙方自身条件完 4全能满足并达到的工期，包括但不限于施工准备、工程施工、工程验收、完工交付等全部工作时间，除本合同规定外，不作任何调整。 工程款的收取与支付第三条工程款的收取：乙方所有工程款必须先进入甲方帐户，乙方不得私自以现金1、甲方有权解除本协议，并向乙方或向非甲方帐户转款方式收取工程款，否则一经发现, 2倍的罚款。处以所收款额甲方扣除管理费、工程款的支付：业主拨付工程款到该项目工程专用帐户后，2、 提交其签字的请款书实际发生的相关税费等，剩余工程款由乙方提出资金使用计划，，由甲方审定后送货清单原件等）、民工工资表，合同原件、和付款依据（材料发票。直接支付、民工工资由甲方监督发放，乙方提供民工收到工资的书面材料，并予以公布，3否则甲方有权暂停支付后期的工程
水电安装工程劳务承包合 同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
水电安装工程劳务承包合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就物流港克拉中心的水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行 一：工程名称：克拉中心 二：工程地点：物流港遂渝高速
建筑工程承包合同范本 建筑工程承包合同范本1 甲方(单位全称)：XX工程建设公司 乙方(单位全称)：XX有限公司 甲方承建国道315线XXXX段公路交通安全设施工程A 标段的施工任务，因工程施工需要现将部分施工任务承包给乙方。为明确和维护双方的责任、权利和义务，经双方协商签订如下协议，共同遵守执行。 一、施工地点：国道315线XXXX公路交通安全设施工程A标段; 二、工程内容：K0 000-K34 360、K0 000-K66 000段内的单柱标志牌、双柱式标志牌、悬臂式、悬挂式、道口标注，发光型标线、轮廓标、里程碑、百米桩、公路界碑等工程项目，具体工程内容和工程数量见附表《工程量清单》。由于设计缺陷，施工图纸中的工程内容和数量与业主提供的清单工程量的工程内容和数量部分不符。但工程量清单中所列工程数量和内容的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除乙方按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任，承担5万平方米标线工程，每平方37元计算。 三、工程承包： 1、甲方收3%项目部综合管理费，11%公司管理费，乙方承担3.3%项目税金。
2、工程承包价为：￥6185991.00元，大写人民币：陆佰壹拾捌万伍仟玖佰玖拾壹元。 四、进行工程承包的施工队必须具备本工程施工的劳务人员、机械设备、技术力量、资金周转、材料采购运输等各项条件。 五、施工工期：自20xx年9月15日至20xx年11月31日。甲方对乙方进行半个月的试工期，若在试工期内质量、安全、信誉等达不到甲方要求，或不能令甲方满意的，甲方有权终止合同，并以书面形式告知乙方，乙方无条件退场，由此而发生的费用、责任由乙方自负。合同签订之后，乙方必须按合同规定时间保证劳动力、材料及施工机械设备进入施工地点，否则，甲方将按乙方自行解除合同处理。 六、支付方式： 1、合同签订前，乙方必须交纳现金9万元(保险2万元，环保押金5万元，交竣工文件2万元)，作为该合同的履约保证金。工程完工后，甲方会同监理组织检测，工程经检测合格后，甲方一次性给乙方返还7万元该履约保证金。2万元保险费不予退还，公司用于购工程一切险，如乙方签订合同后拒不进场或者进场后中途未经过甲方同意擅自撤场，该履约保证金不予退还; 2、乙方必须在甲方要求的工期内保质、保量地完成全部工程施工任务。甲方根据完成的工作量填报工程价款，待业主批复、资金到帐后，从每次业主批复的工程价款额中扣除10%的质保金后将剩余价款按实际完成的工程数量支付给
施工承包合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就工程施工承包事宜协商达成一致，订立本合同。 第一条：工程概况 工程名称： 工程地点： 第二条：工程承包范围 第三条：工程工期 第四条：工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到合格质量标准 第五条：组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1、本合同； 2、本合同附件； 3、招投标文件； 4、本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范； 注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 第六条：标准规范：
本合同适用标准规范：招投标文件中所定规范及标准、国家现行或行业标准规范。 第七条：甲方责任和义务 1、实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3、根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。 4、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。 5、帮助乙方办理爆破审批手续，手续费用由甲方支付。 第八条；乙方责任和义务 1、遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。 2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责；根据业主或甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。 3、应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员（持证）保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%。 4、服从甲方和业主的监督、检查、管理；接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员有效证件、持证上岗情况； 5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款： 6、按甲方统一规划堆放材料、机具；妥善保管合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施： 7、按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资（务工人员工资每月造册备案），承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地
（GF—2017—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进
度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
水电安装工程承包协议书 发包方：河南林九建筑工程有限公司名都和景项目部（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 名都和景14#-47#楼别墅工程由甲方总承包，为了保质保量按期顺利的完成，甲方现将本工程地下室和主体采暖、水电工程（不包括消防）发包给乙方承包施工。在乙方充分了解工程特点和工艺以及质量的要求的情况下，为了明确双方的责任，履行各自职责，保证工程质量安全如期完成。根据《中华人民共和国建筑法》及《合同法》，结合本工程特点，经双方友好公平协商的情况下签订本合同，并共同遵守。 一、工程概况 工程名称：名都·和景14#-47#楼别墅工程 工程地点：东二环与成吉思汗东街交叉口 承包内容：别墅住宅楼地下室和主体采暖安装、水电安装工程。 二、承包方式及单价、工期 1、承包方式：乙方以包工、包料（主辅材料），包施工所需机具：并包括安全及文明施工、保质保量按期完成工程
任务。 内容及单价： （1）内容包括 1）图纸的全部施工项目； 2）包括送试、试验费、规费及税金； 3）必须派两名水电专业管理人员属项目部管理人员行列；费用在合同价款之中不再另行计算； 4）甲方的临水、临电、围护、维修均在合同承包范围之内； 5）严格执行甲方、监理及行业主管部门的要求和规定； （2）别墅住宅楼地下室和主体采暖安装、水电安装工程（按图纸内容完成）建筑面积元/㎡；单价已含设备调试、施工机具及管理费、材料损耗费、雨天补贴、安全文明施工等。另注，本工程不作现场任何签订。 2、工期：必须按甲方施工进度计划安排，开工日期为2013年08月20日，竣工日期为2014年月日。 三、质量要求与进度要求 1、质量目标为自治区优良样板工程标准。乙方必须严格按设计图纸及有关设计变更文件和国家现行的规范及有关操作规程要求施工，保质保量近期完成工程任务。 2、如果因乙方原因没能按合同约定工期完成工程任务的，从延误的第二天起计，每延误一天，乙方赔偿甲方5000
建筑工程合同策划 一、建筑工程合同策划概述 （一）合同策划及要考虑的问题 在建筑工程项目的初始阶段必须进行相关合同的策划，策划的目标是通过合同保证工程项目总目标的实现，必须反映建筑工程项目战略和企业战略，反映企业的经营指导方针和根本利益。 合同策划需考虑的主要问题有：项目应分解成几个独立合同及每个合同的工程范围；采用何种委托方式和承包方式；合同的种类、形式和条件；合同重要条款的确定；合同签订和实施时重大问题的决策；各个合同的内容、组织、技术、时间上的协调。 （二）合同策划的意义 （1）合同的策划决定着项目的组织结构及管理体制，决定合同各方面责任、权力和工作的划分，所以对整个项目管理产生根本性的影响。业主通过合同委托项目任务，并通过合同实现对项目的目标控制。（2）合同是实施工程项目的手段，通过策划确定各方面的重大关系，无论对业主还是对承包商，完善的合同策划可以保证合同圆满地履行，克服关系的不协调，减少矛盾和争议，顺利地实现工程项目总目标。 （三）合同策划的依据 （1）业主方面：业主的资信、资金供应能力、管理水平和具有的管理力量，业主的目标以及目标的确定性，期望对工程管理的介入深度，业主对工程师和承包商的信任程度，业主的管理风格，业主对工程的
质量和工期要求等。 （2）承包商方面：承包商的能力、资信、企业规模、管理风格和水平、在本项目中的目标与动机、目前经营状况、过去同类工程经验、企业经营战略、长期动机、承受和抗御风险的能力等。 （3）工程方面：工程的类型、规模、特点，技术复杂程度、工程技术设计准确程度、工程质量要求和工程范围的确定性、计划程度，招标时间和工期的限制，项目的盈利性，工程风险程序，工程资源（如资金、材料、设备等）供应及限制条件等。 （4）环境方面：工程所处的法律环境，建筑市场竞争激烈程度，物价的稳定性，地质、气候、自然、现场条件的确定性，资源供应的保证程度，获得额外资源的可能性。 （四）合同策划的程序 （1）研究企业战略和项目战略，确定企业及项目对合同的要求。（2）确定合同的总体原则和目标。 （3）分层次、分对象对合同的一些重大问题进行研究，列出各种可能的选择，按照上述策划的依据，综合分析各种选择的利弊得失。（4）对合同的各个重大问题作出决策和安排，提出履行合同的措施。在合同策划中有时要采用各种预测、决策方法，风险分析方法，技术经济分析方法。在开始准备每一个合同招标和准备签订每一份合同时都应对合同策划再作一次评价。 二、业主的建筑工程合同策划 （一）分散平行承包和全包
施工队承包协议书 甲发包方(以下简称甲方)： 身份证号： 住所： 联系方式： 承包方(以下简称乙方)： 身份证号： 住所： 联系方式： 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议： 协议主要内容： 第一条工程概况 1.1工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 1.2工程内容及做法（详见施工图纸）。 1.3工程承包方式：双方商定采取＿＿＿＿承包方式。 1.4工程期限＿＿＿＿天，开工日期＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日，竣工日期＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日。 （一）甲方工作： 1、开工前，向乙方进行做法说明，甲方代表并向乙方进行现场交底。 2、向乙方安排提供施工现场所需水，电等设施，并说明使用注意事项。
3、由甲方代表协调办理与乙方发生的变更、验收等与之相关手续。 4、甲方代表向工程质量、进度进行监督检查，办理变更、验收、登记手续。 5、甲方代表向乙方发出施工现场所需的各项实施添制监督配合表格。 （二）乙方工作： 1、乙方自备一切施工工具。 2、乙方严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定； 3、乙方严格执行施工现场劳动纪律，违反纪律者，按规定处罚； 4、乙方按照甲方做法说明施工，乙方负责人在工程质量方面对甲方完全负责。 5、乙方做好各项质量检查，竣工时必须做到现场卫生干净、整洁。 6、工程竣工未交验之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 7、乙方负责所做的工程一年维修，质量保障。 8、因乙方未按约定完成工作，影响工期，工期不顺延，后果由乙方负责。 9、乙方有义务对甲方提供的材料进行妥善保管，如发生损坏、丢失等问题，由乙方负责赔偿。乙方必须将装修过程中产生的垃圾每日清理收集并运送堆放在物业部门指定的场所。 10. 施工期间甲方认为乙方施工人员因工艺水平、工作态度、品格等原因，不能胜任本项装饰工作时，有权要求乙方更换施工人员。 11. 施工过程中，乙方应当遵守施工安全操作规程，负责施工现场的安全管理，采取必要的安全防护和消防措施，保证人员安全，避免甲方房屋和其他财产的损失。乙方在施工中不得侵占公共空间，不得损害公共部位的设施。 （三）工程质量验收： 工程质量及验收以装修规范为质量评定合格标准。 （四）变更： 在施工过程中，如有变更需由甲、乙双方共同填写变更单、增减工程项目；凡私自更改施工内容和做法所引起的一切后果，乙方自负；并追究乙方违约责任。（五）承包方式：＿＿＿＿ （六）付款方式：
建筑工程施工总承包合同 发包方（甲方）： 承包人（乙方）： 根据《根据中华人民共和国全同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方就房屋建筑工程总承包合同相关事宜，达成如下补充协议，以资共同遵守。第一条、工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程量： 4.合同价款：综合单价： 暂估总价：（以最终决算为准）。 第二条、施工承包方式及范围 1.承包方式： 2.承包范围： 第三条、合同工期 开工日期：年月日；竣工日期：年月日（开工、竣工日期以开工报告为准）。开工日期自乙方正式施工之日起开始计算。 乙方应严格按照进度计划组织施工，对以下因素造成的竣工日期或施工节点延误，经甲方代表及监理确认，工期相应顺延：
1.不可抗力； 2.甲方未按时提供图纸； 3.一周内，非乙方原因停水、停电累计超过8小时（以现场签证为准）； 4.甲方提供的工程资料与现场实际不符而引起的工程返工、停工、缓建； 5.甲方未按约定支付工程款项； 6.工程量变化和设计变更； 7.因甲方手续原因导致的中途停工、缓建、停建或导致相关部门处罚影响施工进度； 8.因甲方对材料认质、认厂造成的工期延误。 9.甲方同意工期顺延的其他情况。 第四条工程质量 （一）工程质量等级 1．工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。甲方要求部分或全部工程质量达到优良标准，应支付由此增加的经济支出，对工期有影响的应给予相应顺延。 2．达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件，由乙承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，乙方承担违约责任。因甲方原因达不到约定条件，由甲方承担返工的经济支出，工期相应顺延。
编号：_____________ 电气安装工程承包合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 经甲乙双方共同协商，甲方愿意将的电气安装工程承包给乙方，具体协商事宜如下: 一、承包范围:乙方承包_______的所有电气安装工程；包括:基础、主体、装饰装修工程的图纸范围内所有电气安装工程及所用材料，施工现场的临时用电拆装及维护。（本工程为毛坯交工，安装普通白炽灯、开关面板、楼梯间为成品、电表暂定为普通电表，如有变更按甲方给定的价格补于乙方）。所有的一次性变更在XXX元范围内不增减，XXX元范围外按社会价增补，但提前说明有关价格签字生效。 二、承包形式:甲方以重包（包工包料）的形式将_________的电气工程承包给乙方。 三、承包价格及付款方式:甲方按建筑平米每平米元（元）的价格承包给乙方。付款方式为依据劳务签证表和乙方实际完成的工程量月报表经甲方核实后，于次月10日付给乙方所得劳务进度工资承包总价的45%，待工程完工结束后，按承包结算价扣留总额的10%的保修金，所剩余工程款在完工验收合格后三个月内付清，保修期满后，扣除保修期间因乙方原因发生的维修费剩余，保修金在三个月内付给乙方。 四、进度及工期要求:乙方在施工必须服从甲方管理人员的统一管理及指挥，按甲方的合同交工时间，配合其他工种，在保证工程质量和安全的情况下完成施工任务，施工中乙方必须与各工种紧密配合，该加人时必须加人，该加班时必须加班，并必须跟班作业，如不执行，影响工程进度及其他工种的进度，甲方有权
设计总承包合同
第一部分建设工程设计总承包合同协议书 委托方： 承包方： 委托方与承包方经双方协商一致，签订本合同。 一、委托方委托承包方的工程（以下简称“本工程”）概况如下： 工程名称： 工程地点： 工程规模：本项目总占地面积：平方米，总建筑面积约：平方米，绿地面积约：平方米，道路广场面积约：平方米。 总投资：万元（大写：元整） 二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《合同通用条款》中赋予它们的定义相同。 三、下列文件均为本合同的组成部分： 1．本合同通用条款； 2．本合同专用条款； 3．在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。 四、承包方向委托方承诺，按照本合同的规定，承担本合同条款中议定范围内的设计总承包业务。 五、委托方向承包方承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向承包方支付报酬。六．承包方设计总承包所提供的技术服务内容： 设计部分：包括提供建筑设计方案.扩初.施工图设计文件； 1．方案部分: 敬老院户外园林设计图，外立面改建方案图纸，电梯厅钢结构设计施工图，室内精装修设
计施工图，室内机电设计施工图，室内给排水设计施工图（所有专业设计附有设计说明）。2．扩初设计： 1) 建筑: 根据原有结构不变的情况下对建筑外立面进行部分调整。 2) 结构: 新建电梯厅部分基础平面图（含设备基础布置简图），基础详图，钢结构布置图，各层结构平面图，屋面结构平面图。 3) 给排水：给水系统图，排水系统图，各层给水平面图，各层排水平面图，给排水总平面图、消防系统图，煤气系统图，泵房平面图。 4) 电气：低压系统图，配电干线图，各层照明平面图，各层动力系统图，路灯及电力电缆总平面图，强电系统图，主要设备材料表，消防平面图，CATV，电话，对讲系统图。3．施工图设计： 在建筑，结构，水电，各专业扩初设计的基础上，按国家施工图出图标准进行详尽的施工图设计； 七．设计总承包的取费标准 编制方案，扩初，施工图文件的取费标准为 设计总承包的费用支付时间： 1.合同签定后，委托方向承包方支付设计总承包费用总额的%， 计（大写：）。 2.承包方提交建设方初步方案（平面方案及效果图）并且确定后，委托方向承包方支付 设计总承包费用总额的%，计（大写：）。 3.承包方提交建设方公开招投标图纸后，委托方应向承包方支付设计总承包费用总额的 x %，计（大写：）。 4.承包方完成所有施工图包括（扩建部分、园林部分、建筑外立面翻新、室内精装修、
金家律师修订 本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。本文为Word格式，可直接使用、编辑或修改 建设工程施工协议 发包单位（个人）：______________________________________（以下简称甲方）施工单位（个人）：______________________________________（以下简称乙方）为保证工程顺利进行，确保工程质量，依照《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、中华人民共和国建设部颁发《建设工程施工合同》，就本项工程建设有关事项，经双方协商达成如下协议：第一条项目名称及工作内容 （一）工程名称： （二）工程内容: 。 （三）工程地点: 。 （四）承包方式：。 第二条施工工期 开工日期：年月日, 竣工日期：年月日。 第三条现场管理及工程验收 1、乙方人员在施工过程中应严格按照设计单位提供的设计图纸进行施工，质量等级为优良，达到国家规范、规程要求。 2、工程开工前，乙方现场主管人员必须根据工程的具体特点，对施工队进行各类技术交底，并严格执行现场的各项管理制度。 3、施工中所需材料必须完成符合设计要求，不得随意更改，材料进场时应具备合格证或材料检验证明，乙方不得擅自使用未经甲方及设计部门许可的工程材料。 4、乙方应配备足够的施工人员及施工机具，保证施工按进度进行，未能按进度施工,甲方有权进行处罚。在施工中必须符合安全操作规范及安全用电规范，凡由乙方自身引起的安全责任概由乙方自负。 5、乙方应随时接受甲方及设计代表的技术指导及监督。
依照《中华人民共和国合同法》和《建筑工程施工合同》的规定及其他有关法律，遵循公平、平等、自愿和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条：工程概况 1、分包工程名称： 2、分包工程地点： 3、分包工程内容： 4、分包工程范围： 第二条：合同价款（大写）万元，最终以结算定案值为准。 第三条：合同日期 根据总包合同要求，分包工程合同工期为天。 年月日开工，年月日竣工，如遇下列情况，由分包方及时与发包方办理签证，并由发包方出具工期顺延证明，工期顺延。 1、因发包方原因未能在合同约定时间内开工； 2、发包方未能在约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行； 3、设计变更和工程量增加； 4、一周内非总、分包方原因停水、停电造成停工累计超过8小时； 工期延误签证或工期顺延证明原件须及时交总包方。 第四条：承包方式 本工程按下列第项方式承包： 1、包工包料；
2、包工包部分材料； 3、包清工； 4、 第五条：质量标准 该工程必须达到建筑工程质量检验评定标准和总包合同所规定的质量等级要求。其经济支出由分包方全部承担，与发包方计取的优质优价奖，由分包方计取。 第六条：结算方式 本工程按照总包合同约定方式进行结算。总包方向分包方收取工程结算总造价%的管理费，代扣代交工程结算总造价%的税金。 工程结算总造价含发包方供料及优良奖。 第七条：工程款支付 1、按照已完工程量和总包合同约定的付款比例，发包方付款后，总包方在扣除第六条所列总包方应收的费用后，余款全部向分包方拨付。工程竣工验收达到合同规定的质量标准并经发包方审定结算报告后，根据发包方付款情况按比例向分包方拨付，工程款付至时，总包方按结算定案总造价留足全额应收管理费和税金，剩余的款项作为保修金，保修期满根据责任进行清算。 2、分包方不得私自从发包方收取工程款。向发包方收取工程款，必须使用总包方的收款收据，并及时将收取的工程款全额交回总包方。 第八条：双方驻工地代表 1、总包方：
供电设备安装工程施工承包合同 合同编号： 甲方：建设工程指挥部（以下简称甲方）乙方：电气有限公司（以下简称乙方）为明确甲乙双方在供电设备安装工程施工中的权、责、利关系，确保工程质量和工程进度，本着公平自愿、平等互利的原则，经友好协商，特订立合同如下，双方共同信守，严格履行。 一、工程量及承包方式 （一）本合同工程总量： 、施工用电设备的采购及其安装。 （二）工程承包方式 本工程采用“包工包料”全承包方式，甲方将工程所需材料、设备的采购、搭火、入户、安装施工全权委托乙方办理 二、工程期限 本工程自合同签订之日起至年月日前完成其工程量。有下列情况之一者，其工期顺延： （一）因天气、开工条件、甲方的协调及资金的到位情况等原因； （二）因甲方提出变更计划或变更施工和设计方案； （三）不可预见、不可抗力的因素。 三、甲乙双方的义务
（一）甲方的义务： 、负责处理工程的占地、房屋、电力线路通道的协调及其相应的补偿问题； 、按合同约定支付合同价款及工程预付款； （二）乙方的义务： 、按电力工程规程规范保质保量地完成合同约定的工程量； 、负责施工安装工程中的安全事宜。 四、工程质量、施工安全、工程验收和设备保修 （一）工程质量：乙方须按电力部门设计图纸施工；乙方承包施工的电力安装工程必须符合《供配电系统设计规范》和《电力装置安装施工及验收规范》及电力行业的技术规程规范的规定，符合消防，安监、防雷要求。 （二）工程安全：严格按照《电业安全工作规范》和国家、省、州有关安全生产管理的相关规定进行安装施工。 （三）工程验收：乙方应确保安装达到电力行业标准，由甲方报请当地电力公司进行验收。 （四）设备保修：依据国家相关规定，乙方对本工程设备的保修期为一年（自然灾害、不可抗力外力因素除外）。 五、工程总造价与结算方式 （一）工程总造价：本工程总造价为贰佰柒拾玖万元整； （二）工程预付款为，陆拾万元整。待工程完工，经验收合格投入使用后付，下余作为工程质量保证金，在投入使用一年后无质量
建设工程设计分包合同 建设单位（发包方）：宁夏庆华煤化集团有限公司 工程项目名称： 设计总承包方（以下简称A方）：化学工业第二设计院 专业设计分包方（以下简称B方）： 发包人委托A方承担________________________________________工程项目设计，并由A方全权负责工程项目设计的各专业设计的配套组织工作。发包人与A方已就_________________________________________工程项目的设计签约总包合同，合同编号是______________________________，为此A方委托B方承担________________________________工程项目中的_________________________专业设计，经双方协商一致，签订本专业设计分包合同。 第一条合同总则 1.1本分包合同依据下列文件签订： 1.1.1《中华人民共和国合同法》。 1.1.2国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章。 1.1.3发包人委托A方承担____________________________工程项目设计合同。 1.1.4建设工程的批准文件。 1.2 合同签订双方行使权利，履行义务应当遵循诚实信用原则，遵守法律、行政 法规，尊重社会公德，不扰乱社会经济秩序、损害社会公共利益。 第二条本合同与项目总承包合同的关系 2.1 发包人与A方签订的设计合同中的技术要求及服务要求同样适合于B方， 即为A方对B方的责任要求。 2.2 B方承担工程项目中的_______________________专业设计，配合A方完成此工程项目的设计，与A方一起无条件的履行A方对发包人在合同中的各项承诺。 第三条本合同工程设计项目的名称、 地点、规模、投资、设计阶段、设计内容、及设计深度与标准 3.1工程项目的名称：________________________________________________ 3.2工程项目的建设地点：宁夏吴忠市太阳山移民开发区庆华工业园 3.3工程项目的规模：_______________________________________________ 3.3.1工程项目的用地面积：__________________________________________ 3.3.2工程项目的总建筑面积：________________________________________
施工队内部承包合同 甲方： 乙方： 为了加快工程项目建设，充分发挥工人劳动积极性。保质量、保安全、保进度、保文明施工，以致能更好地完成施工任务。甲方决定将工程的钢筋制作安装分项工程委托乙方承包施工。依照《中华人民共和国经济合同法》和甲方内部的有关规定，甲乙双方本着平等自愿、互惠互利的原则，经甲乙双方友好协商，特制定本合同。 一、承包方式与范围及单价： 1.1、承包方式：本工程按第1.2条的承包范围，以包工不包料、包一套钢筋加工机械、包质量、保安全、包工期的方式由乙方承包。 1.2、承包范围与工作内容： 南天豪庭12、13、14座楼钢筋制作安装分项工程(包括结构、建筑专业的设计图纸、设计变更、零星增加等范围的所有大小构件的钢筋制作安装项目)。 1.2.1、钢筋制作安装(包括本工程的结构和建筑专业设计图纸、设计变更、零星增加等所有大小构件的钢筋制作项目)，其工作内容不仅限于包括：不分大小构件、不分高度不分高度(即不分层高，包括：转换层或裙楼、奇偶阳台、复式结构、空中花园、门窗过梁钢筋制作安装、栏板压顶钢筋制作安装、墙体拉结筋制作等)、不分层次、不分钢筋级别和规格、不分现浇构件或预制构件和不同形状的钢筋制作、配合库房验收材料点数并签字、抄写料牌分类标注、机械保养、废料入库、钢筋发料、钢筋焊接(包括闪光焊、电渣压力焊等)、施工现场分柱铁，钢筋搬运至现场、施工机械就位安装、钢筋拉直、钢筋半成品分类堆放、材料回收并加以利用(包括变形钢筋调直整理等)、文明施工和施工现场清理干净等全部工序在内。 1.2.2、以上所有分项工程的工作内容，除上述所说明以外，还不仅限于包括：乙方所需要自备的小型机具，旧料整理，简易脚手架(包括：任何高度(除外墙脚手架以外)的施工脚手架、手推车道等)搭拆，所有材料运输(含转运建筑物周边100米范围内)，材料回运并分类堆放，垃圾清理干净并运至指定地点堆放等全部工序在内。 1.2.3钢筋制作安装分项工程工作内容，除上述所说明处，尚应包括墙、柱、梁、板垫块制作及安装，支撑，马橙制作安装，螺纹套筒的施工现场连接，钢筋原材及各类接头试件的制作。 1.3、价格条款：
施工临时用电工程承包合同 工程名称： 甲方： 乙方：
施工临时用电工程承包合同 发包方（全称）：（以下简称甲方） 承包方（全称）：（以下简称乙方）为明确甲乙双方在工程承包施工中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》等规定，甲乙双方依自愿平等诚实原则，经协商一致，签订本合同。 第一条承包工程概况： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程范围和内容： 第二条工程质量及技术要求： 乙方工程施工质量必须符合《城乡电网建设与改造施工及验收标准》。 第三条合同价款： 一、价款结算方法（依据）：本工程按乙方工程预算书及甲方要求的内容施工，固定 总价为193.5572万元包干（含税金），价格不随市场及其他因素而改变。乙方需 向甲方提供足额合法发票。 二、合同价款的结算方式： 三、合同价款的支付方式：本工程支付方式采用转账方式，工程预付款为58万元， 在乙方全部设备、材料进场后再进行支付58万元，乙方按工期节点完成全部工 程，并通过验收及送电使用正常后15天支付剩余40%工程款。 第四条工程期限： 乙方必须在2011年3月10日前保质保量完成全部工程内容，配电室及变压器场地在2月6日前由甲方提供给乙方。 第五条功程承包方式为下列方式 一、包工包科，总价包干。 二、乙方不得将本工程转包他人，否则，甲方有权单方终止本合同，乙方应承担相应 责任及由此给甲方造成的损失。 第六条材料设备供应 乙方进场使用的设备、材料必须是正规厂家出厂的合格产品，附有产品合格证。 第七条乙方的职责： 一、根据工程进度的要求，统筹安排，组织协调地方和相关部门之间的关系，以保证 工程进度顺利进行。 二、及时组织工程设计及图纸会审和施工技术交底，解决施工过程中出现的问题。 三、组织有关人员编制施工组织设计措施，施工总进度计划等各项准备工作。 四、根据国家、行业有关标准、本合同的约定以及本工程设计要求组织施工，确保工 程质量达到合格，并接受甲方派出的代表的监督。 五、在施工中如遇到变更后超出原设计标准或规模时，需甲乙双方办理有关手续后方 可施工，在设计变更尚未批准前，乙方不得施工。 六、在施工中如遇中途停建、缓建，乙方对在建工程应做好保护管理工作。 七、在施工过程中，由于乙方自身原因导致停工、返工；材料、构建的倒运及机械二 次进场等而造成损失，均由乙方自行承担。 八、乙方在工程竣工前，应清除施工现场所遗留的废弃物，做好施工现场卫生工作， 费用由乙方自行承担。如乙方未按要求清理施工现场卫生，则甲方有权在乙方工 程款中扣回相应款项，委托他人代为清理。乙方在清除废弃物中违反地方环保要
建设工程分包设计合同范本2018 最新 （文中蓝色字体下载后有风险提示） 发包人（甲方）： 地址： 设计人（乙方）： 地址： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、互惠、诚实信用的原则，甲方委托乙方承接工程设计，双方就本工程相关事宜进行协商，现为明确双方的职责，结合本合同的具体情况，签订如下协议。 一、设计依据 1、甲方提交的委托书。 2、甲方提交的地质勘查资料、建筑施工图（包括但不限于平面布置图、结构图等）。 3、甲方提出的符合国家、行业相关规范、规定、标准的其它要求。 二、项目内容 1、项目名称： 2、建设地点： 3、承包范围： 4、承包方式： 三、设计费用及支付 风险提示：设计费 合同当事人在确定设计费时，应遵循以下原则： 首先，设计合同或相关文件中双方对设计费率予以确认的，应尊重双方当事人的选择。工程设计收费标准及相关统一定额并非强制性规范，而是发包人与设计人之间协商约； 其次，在不能证明设计合同或相关文件中双方就设计费率达成一致的情况下，可以根据《工程设计收费标准》确定设计费，避免因无约定或者约定不明的情况下造成不必要纠纷。 1、本合同的设计费为万元。 风险提示：定金 定金兼有成约定金和解约定金的性质，如果当事人双方同意对定金额度进行修改，该数额不能超过总设计费的 20，超过 20的部分只能作为预付款，而不具有定金的效力。当事人不完全履行合同时，可按比例适用定金罚则。
在发包人或设计人履行部分合同义务后要求解除合同的，应当按照未履行部分所占约定内容的比例，适用定金罚则。只不过在实践中，当事人往往没有注意到这一点，在仲裁或诉讼时也就未提出相应的请求，造成自己的权利未得到全面保护，如果您对这部分还有疑问，您也可以在签合同之前咨询专业的律师。 ，计 2、订立合同时，甲方先交纳定金，为工程款的 元。 3、乙方提交设计文件后三天内，甲方支付设计费总额的％，计 元。 4、本工程完工后日内，乙方向甲方提交完整的资料以及有效发票，甲方结清余款，计元。 四、甲方职责 1、甲方应在规定的时间内向乙方提交相关资料及文件，并对其完整性、正确性及有效性负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。 2、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工或增加工作量时，双方除另行协商签订补充协议、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付工作费用。 3、甲方应按本合同规定的金额和时间向乙方支付设计费，逾期支付的，每逾期一天，应按应付金额的千分之一向乙方支付违约金，且乙方提交设计文件的时间顺延。逾期超过 30 天以上时，乙方有权暂停下阶段工作，并书面通知甲方。甲方或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的设计费。 4、甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。 五、乙方职责 1、乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件并对提交的设计文件的质量负责。 风险提示：设计合理使用年限 设计合理使用年限的确定关于建设工程的设计合理使用年限，主要指建筑主体结构的设计使用年限。建设工程的设计合理使用年限分为四类： 第一、对于临时性建筑，其设计使用年限为 5 年； 第二、对于易于替换结构构件的建筑，其设计使用年限为 25 年； 第三、对于普通房屋和构筑物，其设计使用年限为 50 年；