防火门制作安装工程施工合同
发包人：A
承包人：
工程名称：防火门及防火卷帘制作安装工程
签约地点：
签订日期：2019年月日
防火门、防火卷帘制作安装工程合同
发包人（以下称甲方）：
承包人（以下称乙方）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本协议。
第一条：工程概况
1、工程名称：防火门防火卷帘制作安装工程
2、工程地点：XX
3、工程内容：防火门的门框、门套、门扇，配套门锁、闭门器、拉手、相关五金配件采购制作安装，防火卷帘门电机、控制系统、卷帘、包箱的采购制作安装工程，包含边缝的收边收口工作。
4、承包方式：本工程在承包范围内以包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收合格、包总包配合协调费、包市场风险、包税金的形式由乙方承包。
第二条：承包范围
本工程承包范围包括：漏洞内梯间、电井、水井、抄表间、配电间、设备间、机房、电梯前室等防火门制作、安装工程施工；所有入户门不在本合同承包范围内。具体内容包括承包范围内钢制防火门的门框、门套、门扇，配套门锁、闭门器、拉手、相关五金配件、油漆、注浆等防火门工程所涵盖的、全部的制作、安装工作内容；防火卷帘门电机、控制系统、卷帘、包箱的采购制作安装工程，包含边缝的收边收口工作。
合同附表中防火门的规格（暂按和数量仅供参考，具体规格和数量以现场实际测量门框外边线尺寸为准；具体防火门类型以甲方提供的施工图、大样图和甲方要求为准（实际制作前乙方应要求甲方书面确认图纸）；防火门门芯满足防火等级要求，饰面制作标准参
照甲方的饰面样板要求；若甲方要求乙方完成除上述部位外的零星工程，乙方亦应完成，但应相应增加合同工程量。
所有入户门不在本次承包范围内。
第三条：工程质量标准
乙方应严格遵照图纸、规范及甲方的饰面样板标准完成制作、安装，防火门制作、安装应符合国家及行业规范和达到相关质量标准；乙方应在施工前按图纸及甲方要求送材料样板供甲方确认,乙方须按经甲方确认的样板进行制作。
防火门门框钢板厚度不小于1.2mm，门扇正面及背面钢板不小于0.8mm，门扇厚度不小于50mm，内部填芯料满足国家规范及地方消防部门的验收要求。
工程质量不符合设计要求、质量不合格者，甲方可要求乙方停工和返工，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。
第四条：验收
1、乙方制作、安装的防火门及防火卷帘，报监理及甲方验收合格后，须报消防部门验收，并取得消防验收合格证，因此发生的一切费用由乙方承担。若消防验收不能通过，乙方除应退还甲方已付工程款外，还应承担防火门防火卷帘拆除返工及工期延误的相关责任及费用。
2、乙方所制作安装的防火门中应有不少于一扇门，须由消防部门抽检进行防火性能检测，费用由乙方承担。
3、消防验收通过之后，若政府主管部门或甲方仍对防火门质量存在疑问，可对现场安装的防火门进行破坏性检验，若发现不符合规范要求，乙方应按不合格防火门数量的3倍价值承担违约责任；若经检验符合样板及规范要求，则甲方补偿乙方相应费用。
4、防火门式样验收标准以项目已施工防火门样板为准，颜色及门框包边以甲方确认
的小样为准。
第五条：质量保修期
1、本合同工程保修期为两年。自工程竣工验收、取得政府部门相关许可证等证件并交付发包人使用之日起计。
2、质保期内，设备运行出现的故障由承包人免费维修。
3、工程处于保修期内，乙方需在接到甲方保修电话后24小时内派出专业维修人员到现场处理，否则，甲方有权另行委托第三方进行维修，并就实际发生的维修费用对乙方进行不高于2倍的转扣。
第六条：合同工期：（以具体开工令为准）
1、开工日期：本工程开工日期暂定为2013年月日，具体开工日期以甲方或甲方委托的监理工程师下发开工令规定的开工日期为准。合同工期：30个日历天。
2、乙方在接到甲方或甲方委托的监理公司发出的开工令后，必须按开工令指定的时间进场，如无正当理由未按时进场的，每延误壹天应支付￥1000.00元违约金。因乙方原因延误天数连续达5 天的，甲方有权单方解除合同，乙方应退还甲方所支付的所有款项，并承担工程暂定总价5%的违约金。
3、乙方必须按要求时间完成各工种施工，若因乙方原因导致工期延误，则每延误或影响壹天，乙方须承担1000元/天的违约金；工期延误超过7天以上的，甲方有权单方解除合同并依本合同约定追究乙方延误工期的违约责任。
第七条：材料供应与计价
1、本工程所需材料均由乙方自行采购，对材料质量负责；甲方施工前另指定提供样板的材料，必须先送样板，经甲方同意后采购；如一方对材料质量有异议，应进行检验。如检验合格，检验费用由持有异议一方负责，否则由采购方承担；未经甲方同意及检验不合格的材料，乙方不得使用，已使用的须及时整改更换，且工期不予顺延；乙方不予整改
或整改后仍存在未更换为甲方验收合格的材料的，甲方有权要求乙方停工整顿、拒付工程费用，并有权解除合同，且乙方应向甲方支付合同工程暂定总价10%的违约金，给甲方造成的损失超过违约金的，乙方还应就超过的部分向发包人支付赔偿金。
2、本工程所用的材料必须保证质量、全新、安全、可靠，其性能、品种、型号规格必须满足设计要求及相关技术规范要求，并按投标时提供的、经甲方确认的样板进行制作。
3、本工程所用材料及设备必须是当地消防部门认可的产品，满足当地消防部门验收要求。否则，所产生的返工费用由乙方承担，且甲方有权就工期损失向乙方提出赔偿。
第八条：合同价
1、合同暂定总价为人民币：贰拾捌万伍仟陆佰伍拾壹元整（￥285651元）；工程竣工验收后，按按验收合格的防火门的门框外边线尺寸计算防火门的面积乘以附表1中的包干单价进行结算；防火卷帘按验收合格的卷帘门洞净开洞尺寸计算防火门的面积乘以附表1中的包干单价进行结算；乙方承诺其包干单价不因实际测量的规格和数量的不同而调整。
2、计价方法
1）、乙方以综合单价包干的形式承包本工程，包干单价(详见附表1) 包括完成全部制作、安装、刷油内容所需的人工费、材料费、机械费、施工技术措施费、施工组织措施费、管理费、规费、利润、税金、风险费以及工程所需的测量费用、超过定额（或核定）含量的各种损耗、各种技术处理费、验收费等一切费用。
2）、包干单价含配合费或总包管理费，此费用由乙方直接与总包单位协商给付。主体单位总包配合内容包括：提供符合要求的标高线及轴线、提供现有垂直运输、施工水源及电源（乙方自行安装水表、电表并承担水电费（须分摊总表线路损耗）、主体结构上洞口的填塞收口收边。
3）、以上价格不包含门框注浆费用，如甲方要求乙方完成门框注浆工作，则按照15元/平方米结算注浆费用。
第九条：付款时间、条件与付款方式
1、乙方根据工程形象申报进度款，防火门门框、门扇、卷帘门及电机全部主材到场，
经甲方工程师清点确认后，甲方按合同总额的30％支付给乙方；防火门框、门扇及五金、卷帘门电机及卷帘等全部合同工程量施工完毕，甲方支付至合同总额的70%作为工程进度款。
2、工程完成消防专项验收合格并办理结算后30天内（乙方须提供齐全的结算资料一式三份），甲方累计支付乙方至实际结算工程款的95%，水电费用直接由乙方支付给总包单位。若甲方在2013年10月30前仍不能组织消防验收，则按消防验收通过对乙方进行工程结算及支付；但进行结算不能免除验收配合责任及相关施工质量责任。
3、工程结算款的5%作为保修金，待质保期满后工程无质量问题，则甲方在30天内无息付清保修金。
4、乙方在领取进度款或结算款时须向甲方提交相应金额的正规发票。工程款总额的70%为材料采购费用，30%为建安工程费用。
第十条：现场移交标准
1、现场移交时甲方提供水源接驳点、电源接驳点、标高、坐标控制点。
2、除部分周转材料可堆放在甲方指定的现场地点外，所有其他临时设施一律不能在建筑红线范围内搭设，由乙方在红线外自行解决；
3、场地移交时办理移交手续，注明移交部位、移交时间、移交条件，经甲乙双方签字认可。
第十一条：双方现场代表
1、甲方授权XXX 为现场管理代表，监督检查工程质量、进度、负责设计图纸的变更，工程期间的质量验收及其他事宜。
2、乙方委派为项目经理，委派的项目经理须持有与工程项目相适应的真实有效的资格证书，负责施工期间的施工质量、安全等问题；为项目副经理，持有与工程项目相适应的真实有效的资格证书，负责施工期间的施工质量、安全等问题。
3、工程施工期间，项目经理必须按甲方要求参加每周工程例会，否则每缺席一次，乙方须向甲方支付违约金￥500.00元；
第十二条：合同生效
1、本合同自双方签字盖章后生效。
2、本合同文本壹式肆份，甲、乙双方各执贰份，各份具同等法律效力。
第十三条：其他约定
1、在本工程施工过程中，如果甲方因甲方原因要求乙方持续停工超过3天，工期顺延，并办理延期签证。
2、乙方施工质量达不到合同要求或施工进度不符合经甲方确认的施工组织方案的要求，经催告后仍无明显改进措施的，甲方有权解除合同，乙方应无条件退场。
3、甲方通讯地址: XX ，邮政编码为：，乙方依本地址向甲方发送有关信函文件，甲方如变更上述地址应及时通知乙方，避免发生延误。
4、乙方通讯地址：，邮政编码为：，甲方依本地址向乙方发送有关信函文件，因乙方所留地址有误或变更地址未通知甲方的责任由乙方承担，甲方向乙方所发送的信函文件等视为已送达乙方。
5如在合同履行过程中发生争执，双方可友好协商解决；协商不成时，双方约定向工程所在地人民法院提起诉讼。
第十四条：附件
附表1:防火门制作安装工程综合包干单价报价表
附件2：项目组织架构表
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
代表人：代表人：
电话与传真：电话与传真：
年月日年月日
附表1：防火门防火卷帘门报价表
附件2：项目组织架构表
工程名称：防火门、防火卷帘工程承包单位：
编号：_____________断桥铝门窗制作与安装合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方：__________________________ 乙方：__________________________ 甲方将新建的____________________________工程的断桥铝门窗制作与安装工程承包给乙方。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条：工程概况 工程名称：_____________________ 工程地点：_____________________ 工程内容：_____________________ 工期：配合总体工程进度施工，于_______年_______月_______日制作与安装完工。每延迟一天罚款_______元，如甲方原因造成延误则工期顺延。 第二条：合同价款 1、断桥铝门窗工程预计总面积。_______㎡，结算时候以实际工程量据实计算。 2、固定单价，断桥铝门窗每平方米_______元，不做材料及人工费调整。 3、断桥铝门窗总造价大写：______________小写______________元人民币。 第三条：支付方式 1、本工程无预付工程款。 2、窗框安装完成80%以上，按照合同总造价的10%支付进度款。 3、玻璃安装完成80%以上，按照合同总造价的10%支付进度款。
合同编号：2015- 防盗门、防火门、防火卷帘购销与安装合同 (标段) 工程名称：大都会一期防盗门、防火门、防火卷帘工程 建设单位：东明旺宇置业有限公司 发包单位：中川建设有限公司东明项目部 监理单位：市建设监理公司东明分公司 承包单位： 2015年3月30日
防盗门、防火门、防火卷帘制作安装施工合同 发包人：中川建设有限公司东明项目部（以下简称甲） 承包人：（以下简称乙） 根据《人民国合同法》、《建筑法》的规定结合东明大都会广场项目一期工程具体情况，为了确保工程质量、进度、安全、明确甲乙双的责任和义务，为顺利完成本合同工程，特订立本合同，甲乙双共同遵守。第一条工程慨况； 1、工程名称：东明大都会广场项目一期防盗门、防火门、防火卷帘工程 2、工程地址：南华路与沿河路交汇处 3、工程围：大都会一期工程设计施工图、设计变更等所包含的防盗门、防火门、防火卷帘及其相关的全部施工容在。 4、发包式；包工包料、包工期、包质量、包安全、包消防验收合格、包乙承包本合同工程约定围的所有容在。 第二条承包式、承包围、承包综合单价、工程量收约定、暂定总价；(本合同综合单价不含税金) 1、本合同工程采用综合单价一次性包干的式进行承包，以下约定综合单价已包括产品的深化设计、材料供应、加工制作、包装运输、安装、所有成套及配套部件、所有辅材、临时设施、安全措施费、管理费、利润、水电费、配合费、一切竣工验收归档技术资料、完善备案手续等乙交付验收合格的所有费用全部包括在。门体进场前及安装后，安按照、甲等有关部门要求，一切必须（所有）的检验、检测费用，特别是消防检测的费用已全部包括在综合单价。 2、本合同工程综合单价已包括；半成品及成品的保护费用，以及施工期间的人工费、材料费等价格的涨跌风险、与其它承包商的交叉配合费用以及本合同工程的保修的一切费用全部包括在。 3、本合同工程承包的防火门分项工程的工程量、综合单价、合同暂定总价详本合同附件；以下综合单价包含制作、运输、安装（含发泡剂、密封胶等辅材、门框浇灌混凝土等）调试、检测、有关部门验收、所有竣工资料、售后服务等竣工验收后交付甲使用前的一切费用在（包括保修期间的一切费用在）。 4、工程量收约定：本合同防火门分项工程经有关部门验收合格后，甲乙双开始办理现场收的相关手续。本合同附件表中所有防火门、防火卷帘工程量均为暂定工程量，最终结算工程量以实际尺寸长×宽×樘数量=面积×每平米约定综合单价进行结算。本合同附件表中所有防盗门工程量均为暂定工程量，最终结算工程量以实际樘数量×每樘约定综合单价进行结算。 5、本合同暂定总价；人民币（大写：元整），￥元整，最终结算总价以实际收为准。 第三条要求品牌、材料要求及工程质量； 1、本合同约定的生产厂家及品牌要求为；（签订合同前，乙必须提供样品门经甲确认） （1）防火门采用品牌为； （2）防盗门采用品牌为； （3）防火卷帘采用品牌为； 2、本合同工程以设计施工图、设计说明、设计变更等工程文件中涉及的以及地消防部门规定的施工及验收规为质量评定标准，乙必须格按规定组织施工。 3、本合同工程所使用的防火门分项工程必须符合及地验收规要求。乙需提供厂家资质证书、出厂合格证、检验报告及出厂复试合格报告以及本合同工程消防验收需要的所有相关资料。 4、本合同工程要求；乙必须保证一次性通过消防等验收，乙如达不到合格验收标准，造成返工的，所有返工发生的费用（包括给其它分部分项造成的费用）全部由乙承担。且乙应按有关部门的质量、工期要求无条件返工。甲在结算是扣除因乙返工给甲造成的所有损失费。 5、隐蔽工程和中间验收根据、省、市、区县及有关部门的有关验收规定执行。 第四条工程工期要求； 1、开工日期：2015年5月20日
门窗工程制作合同 方） 承包单位（个人）： ______________________ （以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他律、法规的要求，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方、乙方就“_______”门窗制作事项协商一致，达成协议如下 一、项目概况： 1．工程名称：_______________________。 2．工程地点：_______市_____区______路。 3．门窗面积：约_________________m2。 二、施工内容： 门窗制作：包括加工制作、车间协调、门窗成品保护、现场负责验收、因质量问题引起的维修和更换等。 三、合同价格及管理：
1．门窗制作工程暂定含税人工费单价：_____元（￥____元）。 2．乙方作为甲方生产班组，由甲方提供相关支持，乙方必须以甲方名义组织生产。 3．生产配合费、管理费及利润补偿等都包含在甲方向乙方支付的人工费内，乙方不得就此索取甲方任何费用。以上费用由甲、乙双方协商共同确认的。 四、制作质量标准： 1．本工程门窗采用标准图 集：。 2．门窗成品质量应符合：的规定。 3．门窗制作应符合：《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210）、《住宅装饰装修工程施工规范》（GB50237）、《塑料门窗安装及验收规程》（DBJ13-35）。 4．该门窗工程制作所需主要材料（型材、衬钢、玻璃及辅材）由甲方采购，乙方按甲方指定的设计要求及有关标准保证质量制作。 五、制作责任事项： 1．甲方权利及义务
（1）合同签订后天内与乙方确认门窗加工生产图纸，并向乙方进行现场交底。 （2）甲方与乙方共同负责监督、检查工程制作质量、进度、隐蔽工程制作的验收，办理设计变更、签证及验收手续，负责协调现场各车间之间的协作与配合工作。 （4）协调车间向乙方提供成品及工具堆放场地。 （5）甲方按合同规定组织工程制作验收，并按合同的期限做好制作竣工结算。 （6）甲方按合同的约定及时支付乙方制作费，该制作费由乙方按照甲方管理规定填写表格并指定专人领取或支付到乙方指定的专用账户，除此之外任何人不得以不正当理由领取扣压该制作费（因乙方原因造成的违规处罚款除外）。 2．乙方的权利及义务 （1）乙方与甲方技术部或质检部共同负责监督、检查工程制作质量、进度、隐蔽工程制作的验收，办理设计变更、签证及验收手续，负责协调单位各车间之间的协作与配合工作。甲方按规范要求负责随机抽检乙方生产的成品门窗至检测部门进行性能检测。乙方必须服从甲方技术部和生产部的管理要求和技术要求，如乙方有疑问或建议必须经甲方相关部门核实和同意。 （2）乙方负责按工程制作图纸预算生产所需材料及辅材明细，由甲方核实确认。
合同编号： 防火门安装合同范本 签订地点： 签订日期：年月日
防火门安装合同范本 甲方：建安昌盛建筑有限公司青岛啤酒(珠海)新建厂房项目部 (以下简称甲方) 乙方：深圳市宝安永福实业有限公司 (以下简称乙方) 经甲、乙双方共同协商，在平等互利的条件下，依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本工程具体情况，甲方将青岛啤酒(珠海)有限公司新建厂房项目工程中的防火门、钢板门、防火窗、卷帘门等制作与安装，由乙方承包。为确保工程按工期、按质量完成，本着平等互利、紧密合作的关系，经双方协商议定如下条款： 一、承包内容、范围形式及两方责任 1、甲方将所建造青岛啤酒(珠海)有限公司新建厂房项目工程中的防火门、钢板门、防火窗、卷帘门等交由乙方负责加工制作安装。具体规定及数量详见附表。实际施工数量和规格以现场确认为准。 2、承包方式：乙方包工、包料、包五金配件、包质量、包运输、包安装、包消防验收资料。 二、双方责任 甲方责任及义务： 1、合同签订时甲方向乙方及时提供确认的施工图纸或制作方法及要求说明壹份、向乙方现场交底、并提供产品的规格、颜色、数量及其他技术参数等。进场施工前乙方须向甲方提供产品附带的色板以供确认;
2、甲方需向乙方提供产品附带安装所需的水、电、砂浆和垂直运输设备、施工条件等的服务，协调乙方做好产品现场的库存和安全保护，甲方负责提供施工人员的住宿环境。 3、甲方的图纸等如需变更，须以书面告之于乙方。 4、甲方指派专人为工地代表、负责现场的沟通、合同履行、安装质量、进度监督检查，办理验收、变更手续签证和其他事项。 5、甲方必须按时向乙方支付工程款。 乙方责任及义务： 1、乙方指派专人为工地代表，负责合同履行。按要求组织施工、保质、保量、按期完工，解决甲方提出的各项履约事宜。 2、乙方安排专人参加甲方组织的施工图纸或制作方法及要求的现场交底，拟订施工方案和进度计划的安排。 3、严格执行施工规范，安全操作规程、防火安全规定、环保规定、严格按图纸或说明施工，做好各项质量的自检，参加竣工验收，编制工程结算。 4、乙方必须服从甲方管理及工作安排; 5、施工期间因乙方违反操作规程或不听从项目施工员安排所造成的工伤事故，均由乙方自行负责，甲方概不负责; 6、施工期间不服从管理，不能保证工程质量的或者不能保证工期者，甲方有权提出终止施工合同，更换施工队，一切后果概不负责，同时甲方不与乙方结算任何工程款; 7、施工期间所需施工工具乙方自带。
{注：所提供的标准表格或申请书文本及具体条款，不是最终法律文本，仅供参考，不建议直接使用，建议根据实际情况，在专业人士的指导下进行修改后再使用，就该文本不承担任何法律责任} 铝合金门窗制作安装协议 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规和招标文件的要求，并结合《建设工程施工合同》和本工程的具体情况，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，同意签订本合同，以资共同遵守。 一．工程概况： 项目名称： 项目地址： 合同签订地点： 二．承包方式： 综合单价包干，该单价己包括（包成品制作、包安装、包竣工验收，图纸深化设计、安全文明施工、保修期内免费维保、半成品材料费、运费、安装验收费、垃圾清理及外运费、施工水电费等、玻璃洁净、材料的场内外运输、保险及风险
等一切措施费、利润、检测费等费用）。 三．结算方式：门窗的结算面积按深化后甲方确认的图纸尺寸并实际测量，按铝合金门窗框外边宽×高计算面积。综合单价×面积；本工程各分项综合单价为：门窗XXX元/㎡，百叶单价为每平方米XXX元。 工程量暂定为：铝合金窗约为XXX㎡×XXX元/㎡=XX万元整； 百叶约为XXX㎡×XXX元/㎡=XX万整 四．材质要求： 铝合金型材颜色按甲方指定样品。铝合金使用“风铝”品牌（型材样式见附件）。门窗玻璃全部采用5+9A+5mm中空双钢化防辐射白玻（卫生间采用磨砂）；铝合金门窗确保15年不出现褪色。门窗数量以交工验收的数量，尺寸中标单位现场测量制作安装，每套门窗必须有制作厂家铝合金商标标识。 玻璃胶使用“高土”品牌。推拉门窗均使用月牙锁、双尼轮滑轮。门窗所有螺丝必须采用不锈钢螺丝。 五．规范及要求 本承发包工程根据国家、省、市有关施工规范及规定进行施工，工程质量必须创优良。 乙方应当出具货物的合格证书、出厂检测报告，出示具有法定资质的检测机构出具的检测报告原件并提供复印件；实行生产许可管理的，应当出示生产许可证；提供原材料及质量检测报告，具体检测项目应当包括：品牌、型材、涂层厚度、五金配件、质检部门检测报告等，乙方未能提供上述资料的甲方有权拒收。
合同编号： 龙腾首府住宅小区1#、2#楼合同名称：防火门（采购）施工合同 甲方（发包方）：北京大龙建设集团有限公司献县工程部 乙方（承包方）：任丘市博天翔门窗厂 合同签订时间：2012年04月14日
防火门（采购）施工合同 发包人：北京大龙建设集团有限公司献县工程部（以下简称甲方） 承包人：任丘市博天翔门窗厂（以下简称乙方） 为明确甲乙双方责任，保障双方利益，保证工程顺利进行，依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲方经过考察，经双方友好协商，龙腾首府住宅小区1#、2#楼防火门制作与安装事宜与乙方签订本合同。 一、工程概况： 工程名称：龙腾首府住宅小区1#、2#楼防火门工程 工程地点：献县平安大街与本斋路交汇处 二、工程承包范围： 本工程承包范围为龙腾首府住宅楼1#、2#楼防火门制安工程，防火类别见甲方防火门招标事宜，数量以图纸设计数量为准，型号、规格、材质、五金配件经甲方确认的乙方提供样品为准。具体安装内容为：门框门扇制作安装、五金配件（包括合页、防火锁、闭门器、管道井锁等）、防火漆。包工包料、制作、运输、安装、五方验收。 三、工期要求 甲方提前5天通知乙方生产，安装工期以甲方现场工程师书面或电话通知时间为准。制作、安装时间为30天（另签工期合同） 四、具体要求 （一）、质量标准 工程质量标准：国标GB12955-2008标准，且完全与投标所述质量、规格和性能相符（防火符合国家要求）。门的安装按照国家相关规范执行。 1、乙方在供货过程中不得私自降低防火门的等级并应严格按照规范进行安装。
塑钢制作安装合同书完整 版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
塑钢制作安装合同书完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 建设单位：____公司（以下简称甲方） 总包单位：____公司（以下简称乙方） 施工班组：_____公司（以下简称丙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的要求，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方、乙方、丙方就
*******公司 *****铝合金门窗（百叶、栏杆）供货及制作安装合同 发包人： 承包人： 2011年月日
铝合金门窗（百叶、栏杆）供货及制作安装合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，双方友好协议签订本合同。 第一条工程项目 （一）工程名称： （二）工程地址： （三）工程内容：铝合金门窗（百叶、栏杆）制作和安装工程及伸缩缝安装（四）承包范围：按甲方提供的工程施工图纸确定以下承包内容 （1）负责铝合金门窗工程安装设计方案的优化，但需要经过甲方、原设计院确认后方有效。 （2）负责本工程所有相关材料采购，铝合金门窗（百叶、栏杆）工程的制作安装，窗框外围边防水砂浆塞缝，如发现漏水现象，一切返工、维修及由此引起的一切损失由乙方负责； （3）乙方负责包工、包料、包安装、包质量、包安全、包文明施工。包工程资料、包竣工资料。 （五）承包方式：按工程单价包工包料，会所及物管用房采用隔热断桥铝木复合50系列门窗；1、2、3、4、5号楼采用隔热断桥50系列平开窗，隔热断桥90系列推拉窗，隔热断桥90系列推拉门，隔热断桥80系列平开门，铝合金百叶、栏杆综合单价：会所及物管用房门窗为元/㎡；1、2、3、4、5号楼门窗为元/㎡；伸缩缝安装工料费元/m；铝合金栏杆元/m（包括材料及三性测试费用等其他各项费用。） 第二条工程造价
本工程按结算时实际完成合格工程量调整合同总价。结算时工程量按铝框外围面积计算。 第三条工期 必须跟进土建进度（以甲方工程部提出进度，双方签字为准），如每超期一天，则按1000元/日罚款。 在履约过程中，根据变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期，经甲方签证认可后调整，以此确定竣工日期。 第四条工程质量标准和保修期 （一）工程质量标准按国家现行施工验收规范和玻璃幕墙、铝合金门窗验收规范。（二）保修期自竣工验收签字之日起计，保修期为壹年。 （三）凡本合同工程范围内的相关保修工作均由乙方负责。 （四）凡是乙方未按国家规范、行业标准和设计要求施工造成的质量问题，或因乙方的设备材料、构件、配件等质量不合格引起的质量问题，均由乙方负责保修并承担全部费用。 （五）按乙方所提供的样板窗标准验收。 第五条材料设备供应 （一）工程所需材料： ①铝木复合：豪美AWIR铝木复合外开系列。 ②隔热断桥铝材：咖啡色粉末喷涂铝材（伟业），90系列隔热断桥型材2.0mm 厚，窗及门带窗结构型材1.4mm厚；百叶窗框1.2mm厚，百叶片1.0mm，型材为GB/T5327-1中规定的高精级。 ③玻璃：国产优质昆明玻璃，5mm厚白玻璃/F绿磨砂玻璃/钢化F绿玻璃、 8mm钢化F绿玻璃，F绿中空玻璃（5+6A+5），玻璃为汽车级的。 ④胶类：国产优质中性黑色玻璃胶（欧利雅）、荣基硅硐外墙胶、黑色三元 乙丙空心胶条（荣基）。 ⑤配件：国产优质不锈钢窗铰链（南海雄进）、咖啡色锌含金两点锁（佛山
合同编号： 项目 防火门制作安装工程承包合同 工程地点： 建设单位: 总包单位: 分包单位: 签订日期：
建设单位（以下称甲方）: 总包单位（以下称乙方）: 分包单位（以下称丙方）: 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建设工程施工合同管理办法》，结合本工程的具体情况，经甲、乙、丙三方充分协商后，签订本合同，三方共同遵守。 第一条：工程承包范围及内容 因工程建设需要，甲乙双方同意委托丙方制作安装防火门制作安装工程,具体栋号为：。此工程项目经三方友好协商,一致同意按下列条款和条件签署合同书，此项工程包工、包料、包运输、包质量、包消防验收、包工期及包安全文明施工。第二条：工程用料 各种材料必须符合国标和施工规范及消防验收的要求。 第三条：工程造价 合同总价：万元（大写：元整），此价作为本工程承包单位的暂定总价，仅为甲方支付工程进度款之用，结算时工程单价按甲级钢质防火门元/㎡，乙级钢质防火门元/㎡，丙级木质防火门 元/㎡进行单价包干，甲级防火门暂定工程量㎡，乙级防火门暂定工程量㎡，丙级木质防火门暂定工程量㎡。结算工程量按门外框外围面积以实际工程量计算。 以上包干单价包含防火门的制作、加工、运输、安装、调试、产品保护、售后服务、税金、利润等一切费用。 第四条：工程质量与工期 工程质量达到国家或专业的质量检验评定的合格标准。丙方签合
同前应提供防火门样品各一个（外观、内部结构应完整）及所有五金配件、锁具等样板，经甲方、乙方和监理公司确认后，由监理公司封板备查，作验收依据。工期要求： 如属下列情况，工期可以顺延：1、工程进度必须配合土建进度，但由于土建原因无法进行安装。2、如因特殊情况需要推迟安装的部位或设计修改和不可抗力因素影响而延期（或停工），经甲方确认，工期可顺延。3、甲方未按本合同约定支付工程款。 本工程约定质量保修期为壹年，保修期自项目竣工验收合格，楼盘开始交楼之日起计。保修期内如有防火门需要修补、更换，丙方必须在接到通知后的48个小时内派员到场维修，因质量问题或施工原因引起的维修，丙方免收一切费用(包括免费更换零部件)；否则，丙方可适当向甲方收取更换的材料、部件的成本费。若丙方在收到通知后不及时派员维修，甲方、物业管理公司可另请人员修理，费用在保修金中扣除，如保修金不足以支付的，甲方有权向丙方追偿。 第五条：工程款支付与结算 1、合同签订后，甲方于15天内向丙方支付合同价的10%作为预付 款； 2、全部门框进场后，乙方收到丙方请款单当天内签字确认，并由 丙方交给甲方，甲方于收到丙方请款单15天内支付合同价的 20%给丙方作为进度款； 3、门框安装完成，门扇进场安装，乙方收到丙方请款单当天内签 字确认，并由丙方交给甲方，甲方于收到丙方请款单15天内支 付合同价的30%给丙方作为进度款； 4、工程竣工，经甲方、乙方及监理单位验收合格后，乙方收到丙 方请款单当天内签字确认，并由丙方交给甲方，甲方于收到丙 方请款单15天内支付合同价的20%给丙方作为进度款； 5、丙方安装的防火门通过消防验收合格后，两个月内办理完结算， 甲方于收到丙方请款单15天内支付至结算总额的97%给丙方；
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 安装塑钢窗工程合同书(合同范 本) The agreement between parties A and B after friendly negotiation stipulates the obligations and rights that must be performed between each other
安装塑钢窗工程合同书(合同范本) 委托方（甲方）：___________________ 承包方（乙方）：___________________ 为了改善公司办公楼环境，杜绝因窗户破损而产生的危险，甲方决定将所有窗户更换为塑钢窗。此项工程经甲、乙双方共同协商，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及有关法律，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，结合该工程的实际情况签订本合同，望共同遵照执行。 一、工程概况 1.名称：安装塑钢窗。 2.地点：_____________________ 3.承包方式：采取大包干的形式。 二、结算方式
按投标的中标价格_______元/m2进行结算，面积在完工后按实际测量面积进行结算，乙方必须开据税票。 三、甲方责任 1.提供现有的水、电、路及其场地。 2.及时提供施工方案。 3.负责乙方施工时的水、电费。 四、乙方责任 1.严格按照安全生产要求施工，施工过程中发生的一切安全事故和纠纷由乙方自行负责。 2.每一单项工程乙方必须按甲方的施工方案进行施工，完工后由甲方验收认可，方能结算。如遇特殊情况，甲、乙双方共同协商处理。 3.施工时乙方必须处理协调好与邻组的地方关系。 五、工程质量 1.乙方必须接受甲方和见证方的施工质量监督。 2.服从甲方和见证方的施工方案。 3.凡因施工质量问题造成的一切经济损失由乙方自行负责。
编号：_____________ 铝合金门窗工程制作安装 合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中国人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及相关规定，结合本工程具体情况，签定本合同，以此共同遵守。 第一条合同标的 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3工程内容: 第二条标的价格 2.1工程总费用：约万元（大 写：），明细表见《附件1》。 2.2本项目为固定综合单价，综合单价含制作安装验收等过程所有费用，包括但不仅限于临时水电、临舍、现场搭设脚手架、试验或检验费用、3%施工配合费、工农关系费、税费。 2.3工程结算值 =实际完成工作量*综合单价，实际工程量以现场三方共同确认的工程量为准。 2.4原材料价格在施工期间内上涨或下降超过10%时，经XXX项目部同意后合同单价做相应上涨或下降调整。 第三条施工期限及合同期限 3.1双方签定合同后，根据现场的实际情况和甲方的要求时间开工及竣工。 3.2合同履行期限：本合同自甲、乙双方代表签字并加盖合同专用章之日起生效。在全部工程完工后，经甲方对工程质量及所需提交资料验收合格、结清本合同的
费用后，本合同自行终止。 第四条工程质量标准 执行标准见《附件2》 第五条材料供应 主要材料见《附件3》 第六条设计变更 6.1甲方对原设计进行变更，须向乙方发出书面通知，乙方接到通知后进行变更，由此产生的费用由甲方承担，工期相应调整。 6.2由乙方制作或施工质量问题造成的一切损失，由乙方负担。 第七条甲方的权利义务 7.1审核乙方提交的施工资料。组织乙方和设计单位进行图纸会审和设计交底。施工中需对原工程设计变更，应提前7天以书面形式向承包人发出变更通知。因变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。 7.2对乙方施工组织、工程进度、关键工序、资料、质量、环境保护等进行监督检查。发现不符合设计要求和技术规范的，要求乙方按规定期限整改。 7.3委派工程监理，监督乙方严格按施工设计进行施工作业。按设计要求和技术规范对施工工程质量、资料成果进行考核验收。 7.4协调处理施工中与各施工作业单位之间的工作关系。 7.5协调土建施工企业提供水、电等安装所需的必要条件，水费、电费由乙方按实际消耗及损耗结算。开通施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。 第八条乙方的权利义务
防火门合同 防火门合同（一） 甲方：建安昌盛建筑有限公司青岛啤酒（珠海）新建厂房项目部（以下简称甲方） 乙方：深圳市宝安永福实业有限公司（以下简称乙方） 经甲、乙双方共同协商，在平等互利的条件下，依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本工程具体情况，甲方将青岛啤酒（珠海）有限公司新建厂房项目工程中的防火门、钢板门、防火窗、卷帘门等制作与安装，由乙方承包。为确保工程按工期、按质量完成，本着平等互利、紧密合作的关系，经双方协商议定如下条款： 一、承包内容、范围形式及两方责任 1、甲方将所建造青岛啤酒（珠海）有限公司新建厂房项目工程中的防火门、钢板门、防火窗、卷帘门等交由乙方负责加工制作安装。具体规定及数量详见附表。实际施工数量和规格以现场确认为准。 2、承包方式：乙方包工、包料、包五金配件、包质量、包运输、包安装、包消防验收资料。 二、双方责任 甲方责任及义务： 1、合同签订时甲方向乙方及时提供确认的施工图纸或制作方法及要求说明壹份、向乙方现场交底、并提供产品的规格、颜色、
数量及其他技术参数等。进场施工前乙方须向甲方提供产品附带的色板以供确认； 2、甲方需向乙方提供产品附带安装所需的水、电、砂浆和垂直运输设备、施工条件等的服务，协调乙方做好产品现场的库存和安全保护，甲方负责提供施工人员的住宿环境。 3、甲方的图纸等如需变更，须以书面告之于乙方。 4、甲方指派专人为工地代表、负责现场的沟通、合同履行、安装质量、进度监督检查，办理验收、变更手续签证和其他事项。 5、甲方必须按时向乙方支付工程款。 乙方责任及义务： 1、乙方指派专人为工地代表，负责合同履行。按要求组织施工、保质、保量、按期完工，解决甲方提出的各项履约事宜。 2、乙方安排专人参加甲方组织的施工图纸或制作方法及要求的现场交底，拟订施工方案和进度计划的安排。 3、严格执行施工规范，安全操作规程、防火安全规定、环保规定、严格按图纸或说明施工，做好各项质量的自检，参加竣工验收，编制工程结算。 4、乙方必须服从甲方管理及工作安排； 5、施工期间因乙方违反操作规程或不听从项目施工员安排所造成的工伤事故，均由乙方自行负责，甲方概不负责； 6、施工期间不服从管理，不能保证工程质量的或者不能保证工期者，甲方有权提出终止施工合同，更换施工队，一切后果概不负责，同时甲方不与乙方结算任何工程款；
The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 塑钢门窗工程合同书正式 版
塑钢门窗工程合同书正式版 下载提示：此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款，对应条款规范合同当事人的行为，并具有法律效力，受到国家的保护。如果有一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 合同双方 甲方：xxxx建筑安装有限公司柳行新村项目部 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，经双方协商，订立本合同。 工程地点 本工程位于 xx市高新区柳行新村。 塑钢门窗类型、规格、数量 1、甲方委托乙方对柳行新村11#回迁楼塑钢窗进行加工安装。 2、本工程采用小天鹅80标准型中空
玻璃推拉窗，中空玻璃规格为4+6+4，所用五金件及辅料为专用五金配件和材料，衬钢为1.2毫米厚衬钢。 3、本工程塑钢门窗由乙方根据实际洞口尺寸并参照l99j605图集进行安装。 4、乙方设计的塑钢门窗类型、规格、数量，经过甲方确认后作为加工、安装的依据。 合同价款构成及计价依据 合同总价由门窗材料费、加工安装费、运输费等构成（未含现场电费和配套费及资质发票等费用）。 门窗加工安装工料费以甲方提供的实际面积为计价依据. 本工程预算工程款为：
小天鹅80标准型中空玻璃推拉窗每平方米180元，塑钢平开门、推拉门每平方米200元。 本工程约平方米，总造价约为元。 3、本工程结算按实际面积进行工程决算。 4、本工程价款含门窗试验费。 付款方式 合同签订后，为确保工程进度，窗框进场后付总工程款的20%，窗框安装完毕（上料口除外）窗扇进场后付至工程款40％，窗扇安装完毕后付至工程款70%，验收合格后付总工程款的80%，剩余款项一年内付清。 工期
防火门制作安装合同协 议书 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-
防火门制作安装合同 （合同编号：）发包方甲方： 承包方乙方：门业有限公司 甲方委托乙方完成项目钢质防火入户门、钢质防火门制作安装工程，为了增强甲方、乙双方的责任感，明确双方权责，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，经协商一致订立本合同，双方共遵守。 一、承包方式： 1、甲方将项目钢质防火入户门、钢质防火门制作安装工程委托乙方承包完成，乙方包产品材 料、包制作、包安装、包工期、包售后维修、保证产品质量消防验收合格等（不含税）。产 品具体规格型号、价格、数量、金额详见本合同附表。 2、项目工程地址： 二、合同价格： 合同定作产品单价、数量、品名、规格、材质以及工程量计量方法详见附表报价单. 1、合同暂定总价：大写人民币： 小写：元 【安装过程中的变更、数量增减及合同外增加工程量纳入合同当期结算范围，合同实际结 算总额以实际发生数量进行结算为准。木质防火入户门按樘、钢质防火门结算面积按甲乙 双方所确定的门洞尺寸结算。】 三、交货方式及工期： 1、甲方委托乙方将产品运送到工地现场安装妥当，乙方负责运输的费用。 2、合同工期： （1）乙方根据规定工地现场进度安排生产，门框甲乙双方确定具备安装条件后，30天内完成门框安装。 （2）门扇现场具备安装条件后，即可下单生产，收到甲方通知，门扇安装工期为40天，安装完成竣工验收和土建消防验收同步进行。 （3）防火门以双方书面确定的工期有效，甲方提前10天通知乙方进场。因不可抗力因素、现场条件不具备或非乙方责任事由造成工期延误的，工期顺延。 四、双方的工程范围：
防火门施工承包合同 发包方: (以下筒称甲方) 承包方: (以下筒称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及国家有关法律规定，甲方同意将本小区钢质防火门的制作安装分项工程承包给乙方，为了明确双方的权利和义务，在平等互利的基础上，经过双方协商，达成如下条款，甲乙双方共同遵守。 1.工程项目 1.1.工程名称： 1.2.工程地址： 2.工程承包范围及工程量 本工程楼梯间、水电井房、入户门、电梯机房防火门及地下室设备房防火门等的制作安装，按甲方提供的施工图纸及结合现场实际条件的变更修改,在甲方有权确定工程承包范围增减的情况下，由甲方按批次、单元或栋等形式书面确认下达的各批次施工内容。工程量按现场实际发生并经甲方审核确认的数量为准。 3.承包方式 采用包工包料方式,合同单价为综合单价。包括：防火门的采购、运输、保险、成品门保管、现场搬运、安装、门边水泥砂浆塞缝（门边塞缝所有水泥砂浆中的砂和水泥由甲方按乙方实际需要量提供用料）、安全文明施工、消防部门检测、验收发合格证、管理、利润等费用。 4.各类防火门单价的约定及付款形式: 4.1.各栋水电井钢质防火门的综合单价为340元/㎡,防火门单个面积不足1㎡，按1 ㎡计算，每门必须配备防火锁。 4.2.各栋除水电井防火门、进户门外的各类钢质防火门，综合单价为340元/㎡,每门必须配备防火锁及闭门器，当出现只装门框不装门扇时，门框单价按136元/㎡计价。 4.3.所有钢质防火门的板材厚度约定：门框为1.2mm；门页为0.8mm;颜色均采用米黄色。
4.4.上述约定单价为综合单价，其价格已包含门身费、包装费、运输费、搬运费、安装费、成品或半成品保护费、生产安全费、安装措施费、文明施工费等相关费用。 4.5.乙方应于每月的25日向甲方报送当月所完成的安装总量，并按实际完成的合格工程量申报进度款，甲方应于接到乙方进度请款之日起5天内完成审核并按所完成工程量支付90%的进度款，工程全面安装完成，甲方应付至95%的进度款，剩余5%的工程款，甲方应于工程验收合格并完成工程结算确认后5天内付清。 5.合同工期 5.1.根据甲方现场所安排的月、周施工计划的时间、期限（具体时间由甲方根据现场进度需要确定），各栋以分为一个单元或二个单元等的形式，组织足够的劳动力按所承包项目全面开工计划，保证按期或提前完成所有本项目的施工任务。若因乙方原因造成工程进度滞后，甲方有权组织其它施工队伍进场突击，所产生的一切费用由甲方从乙方费用中扣除。 5.2.乙方每一施工面必须按甲方要求满足下一工序施工，若由于乙方施工造成的延误，乙方需承担下道工序造成的窝工误工损失以及工期延误的责任追究，甲方原因除外。5.3.乙方应自行根据甲方工地的具体情况（以满足甲方施工进度为标准），自行合理安排人员的增减及调整，不存在索赔人工费、生活费、窝工费等事项。 5.4.由于乙方的原因造成工程延误及对下道工序的影响，给下道工序工种带来的误工损失全部由乙方承担。 5.5.合同签约后，乙方收到甲方的每批次施工任务之日起，2天内完成现场门洞尺寸量度，不耽误现场进度，12天内发货到甲方工地并开始安装。因甲方签字确认时间上的延误，则相应交货期顺延。 5.6.本合同文件提及任何一段时期或工作日时均应作包括法定节假日和恶劣天气日子的公历日解释(不可抗力除外)。 5.7.除因遇人力不可抗拒的自然灾害而影响工程进度外,乙方須按双方约定时间内完成合同所要求的事项。 6.双方权利、义务 6.1.甲方权利、义务 6.1.1. 甲方现场代表为: 电话: ，组织实施施工管理的各项工作。
编号：_____________门窗制作安装合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包方：（简称：甲方） 承包方：（简称：乙方） 经甲乙双方协商，现就塑钢窗制作安装工程承包给乙方。根据《合同法》对有关事项，由甲乙双方在自愿平等条件下签订如下协议： 一、材料及制作标准 1、型材：系列，颜色，型材品牌。 2、玻璃：____________。厚度按图纸设计要求。 3、开工前乙方向甲方提供产品质量合格证书、检测报告等相关资料。 4、制作要求：执行建筑门窗加工相关规范和技术标准，窗型依甲方提供图纸。 5、验收：甲方、质监站、监理、建设方和乙方共同验收。 二、工程量：固定窗______平方米，平开窗______平方米，推拉窗______平方米，铝合多面页窗______平方米（结算时以实际面积计算）。 三、价格： 单价：固定窗元/平方米，平开窗元/平方米，推拉窗元/平方米，铝合金百页窗元/平方，总造价：元（结算时以实际面积计算）。 四、工期进度要求：甲方应在具备安装条件前3天通知乙方进入施工现场做准备，并进行安装。具体安装进度由甲方根据现场实际情况确定，乙方必须按甲方要求完成。乙方制作前要派专人到施工现场对窗户洞口复核，无误后再加工制作。自年月日至年月___日。 五、付款方式 分四期付款；①合同签字生效后，预付工程款30%，即：元，②窗框安装结束后甲方向乙方累计支付总造价的50%，即：元。③玻璃、窗扇安装结束后累计支付到总造价的90%，
防火门制作安装工程施工合同 发包人：A 承包人： 工程名称：防火门及防火卷帘制作安装工程 签约地点： 签订日期：2019年月日
防火门、防火卷帘制作安装工程合同 发包人（以下称甲方）： 承包人（以下称乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本协议。 第一条：工程概况 1、工程名称：防火门防火卷帘制作安装工程 2、工程地点：XX 3、工程内容：防火门的门框、门套、门扇，配套门锁、闭门器、拉手、相关五金配件采购制作安装，防火卷帘门电机、控制系统、卷帘、包箱的采购制作安装工程，包含边缝的收边收口工作。 4、承包方式：本工程在承包范围内以包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收合格、包总包配合协调费、包市场风险、包税金的形式由乙方承包。 第二条：承包范围 本工程承包范围包括：漏洞内梯间、电井、水井、抄表间、配电间、设备间、机房、电梯前室等防火门制作、安装工程施工；所有入户门不在本合同承包范围内。具体内容包括承包范围内钢制防火门的门框、门套、门扇，配套门锁、闭门器、拉手、相关五金配件、油漆、注浆等防火门工程所涵盖的、全部的制作、安装工作内容；防火卷帘门电机、控制系统、卷帘、包箱的采购制作安装工程，包含边缝的收边收口工作。 合同附表中防火门的规格（暂按和数量仅供参考，具体规格和数量以现场实际测量门框外边线尺寸为准；具体防火门类型以甲方提供的施工图、大样图和甲方要求为准（实际制作前乙方应要求甲方书面确认图纸）；防火门门芯满足防火等级要求，饰面制作标准参
甲方： 乙方： 本着友好协商、平等一致原则，双方约定由乙方负责为甲方制作安装XXXXXXX 的铝合金门窗，签订本合同。具体事宜如下： 1.工程项目： 1.1.项目名称：XXXXXXX铝合金门窗制作安装工程。 2.项目地点：XXXXXXXXXXXX一期后。 3.工程单价、数量及价款： 3.1.工程单价 卸费、制作费、安装费（包含安装安全措施费）、成品保护费、利润、税金等。 3.2.工程数量及价款 3.2.1.普通窗总面积约726㎡，合计：￥286770.00元； 3.2.2.异形窗24个，合计：￥3600.00元； 3.2.3.钢化玻璃约173㎡，合计：￥3460.00元； 总计大写：贰拾玖万零陆佰叁拾圆整（￥293830.00元）。 以上工程量为理论值，允许少量浮动，价格不变，付款时按实结算。 4.工程要求： 4.1.规格尺寸：详见设计图纸。 4.2.铝材：
4.2.1.本工程采用XXXXXX有限公司产铝合金型材，全部外窗为80系列铝合金隔热断桥料，厚度必须达到《XXXX，第五次印刷 20XX.11.1》版产品册标称厚度即1.4mm； 4.2.2.质量要求： 4.2.2.1.铝合金型材的弯曲度≦2MM；硬度必须达到6063T5标准； 4.2.2.2.单支铝型材净（裸）料米重必须不小于标称米重的95%； 4.2.2.3.其他未注明的项目按国家相关标准验收。 4.3.玻璃：5+9+5中空浮法钢化玻璃； 4.4.必须附带纱窗； 4.5.其他未注明项目采用国家相关标准验收。 5.付款方式及质保金： 5.1.门窗框安装完毕甲方验收合格后，付至工程造价的20%； 5.2.门窗扇安装完成至总面积50%后，付至工程造价的40%； 5.3.全部安装完成后，付至工程造价的80%； 5.4.验收合格后，付至工程造价的95%； 5.5.余款作为质量保证金，一年后无质量问题一月内付清。 6.工期： 6.1.总工期（日历天数）：15天；要求达到竣工验收条件。 6.2.工期每拖延一天按照500元/天罚款处理。 7.工程质量： 7.1.该铝合金门窗安装工程应接受当地质检部门的质量监督和质量评定。7.2.工程质量应符合钢铝制品安装的验收规范或标准。
编号：_____________ 防火门制作安装施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》的规定，结合工程具体情况，为了确保工程质量、进度、安全，明确双方职责，顺利完成本工程，特订立本合同，以资甲乙双方共同遵守。 第一条工程概况及工程承包方式 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3工程范围：工程所有施工图纸、联系单所包含的防火门及其相关的全部施工内容。 1.4发包方式：包工包料、包工期、包质量、包安全、包消防验收合格、包乙方承包合同工程范围内甲方对业主的所有承诺。 第二条承包方式及范围 2.1本工程采用综合单价一次性包干，综合单价为元/m2，该综合单价已包括产品的深化设计、材料供应、加工制作、包装运输、安装、门体进场前及安装后按照国家和业主单位的要求的一切必须的检测费用、特别是消防检测的费用。 2.2本工程综合单价已包括半成品及成品保护费用，其它施工合同认为承担本工程施工并验收合格而需要发生的其它成本支出，以及施工期间的人工、材料等物价的涨跌风险与总承包商及其它专业承包商的交叉配合费用以及售后保修费用等一切费用。 第三条材料及工程质量 3.1本工程以施工图纸、设计说明、设计变更等工程文件中涉及的以及国家地方
消防部门规定的施工及验收规范为质量评定标准，乙方必须严格按规定组织施工。 3.2 本工程所使用的防火门均符合国家及地方规范要求。乙方需提供厂家资质证书、出厂合格证、检验报告及出厂复试合格报告，以及本工程消防验收需要的一切资料凭证。 3.3本工程要求一次性通过消防验收，乙方如达不到该标准进行返工，所有返工发生的费用均由乙方自行承担。 3.4隐蔽工程和中间验收根据国家、省、市、区有关规定执行。 3.5本工程约定的质量保修金为施工合同价款的5 %，保修期为一年。保修期内如出现质量问题乙方必须即时赶到现场进行维修，如未按时到场甲方因此发生的一切损失由乙方负责。 第四条工程工期 4.1本工程工期以项目部提出的进度计划为准。 4.2乙方必须无条件配合甲方做好工程进度规划，确保不会因乙方原因一起工期拖延，否则因乙方拖延工期造成甲方的所有损失由乙方负责承担。 第五条安全文明 5.1本工程乙方现场施工必须做到安全生产、文明施工，按照安全十大规则操作，不规章作业，不冒险作业。 5.2乙方要严格执行各级政府的法律、法规和有关规定，执行业主和甲方对安全、标化管理的有关规定，并承担由乙方原因造成的财产损失和伤亡事故的责任和由此发生的一切费用。 5.3乙方对进场施工人员必须做好安全教育培训，特种作业人员如电工等必须持