太阳能热水器购销安装合同书
需方：（以下简称甲方）
供方：（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装太阳能热水器达成如下协议：
第一条、所需列表（详见材料明细表）
第二条、质量标准及乙方对质量的要求
质量标准及乙方质量的要求达到乙方企业标准中规定的质量,技术要求且不低于国家标准行业标准。
第三条、交货时间及付款方式
1、乙方于年月日安装调试完成(甲方应保证具备施工条件)。
2、甲方在签定合同后即付总造价的30 %作为定金,即人民币，小写元；乙方安装完毕经甲方验收合
格后交付总造价的65 %即人民币，小写元；剩下的5%人民币作为质保金，1年对应日付清，即人民币，小写元。乙方安装完毕后，通知甲方，当天进行验收，如三天内不进行验收，则视工程验收合格，后期改动则应付相关费用。
第四条、保修条款：
乙方保证所出售之标的具有约定及法律规定之品质，并同意太阳能主机免费包修期为 3 年（主机包括：太阳能热水器水箱、整体架、真空集热管），配件为期 1 年（配件包括：上下水管、太阳能控制仪表），终生维护(包修期外如出现故障，乙方可适当收取人工、材料费)。在包修期内，设备出现质量问题由乙方负责免费维修或更换，乙方在收到甲方通知后，应在24小时内给予维修（具体保修内容见保修卡）
第五条、合同的解除条款
如出现下列情况，甲方可解除合同。乙方所提供的设备无法达到合同所约定的质量与性能，或乙方无法在故障出现后修好因设备本身出现的质量问题，甲方可退货或解除合同。
第六条、施工责任
1、甲方需把电源、冷、热水源接至设备处，设备如需另做基础由甲方负责解决。项目现场已安装设备由
甲方负责保护，保护期间如发生损坏、丢失，由甲方负责。
2、乙方施工期间自行做好安全防护措施，如造成乙方自身、甲方或其它第三方人身、财产损失的，由乙
方承担一切赔偿责任。
第七条、争议的解决
甲乙双方因本合同发生纷争时，当事人应协商解决，协商不成发生诉讼时，可向乙方所在地人民法院提起诉讼
第八条、合同正本及合同生效
1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2、本合同自双方签定之日起生效，合同如有变更，经双协商后制成合同附件，双方代理人签字或盖公章后有效。
甲方：乙方：
领导签字：领导签字：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
电话：电话：
2013 年月日2013 年月日
机器安装设备带来的劳动力成本降低,将令太阳能发电变得更便宜。 太阳能安装合同是又是怎样的呢?下面是爱汇给大家整理的太阳能安装合同范本，供大家阅读!太阳能安装合同范本篇1甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)甲乙两方就馨和嘉苑太阳能热水系统工程，经友好协商，对系统设计达成了共识，现就有关事宜签字协定如下：一. 技术参数 1.容水量，管数管径外壳材质内胆材质支架材质其它：根据甲方小区业主的要求，有需要其它型号的，经甲方同意后可提供其它型号，报价另行商定。 2. 配件： 3. 冷热水管、电线管路按四方预留位置链接，甲方根据实际情况施工。 二. 验收方式验收由甲方、乙方、业主方三方共同进行。 系统所采用的全部材料均为优质品，符合国家的相关标准。 系统验收标准按技术参数及施工方案进行具体指标低于国家相关行业指标或标准的，应以国家标准为依据进行验收。 三. 费用及付款方式 1. 每台热水器报价为人民币：2. 付款方式为四. 甲方责任及义务甲方提供施工用电、用水至施工现场。 甲方提供施工屋面有关设计资料。 施工方案及安装位置确定后，甲方如需更改设计或增减部分工程，经双方确认后予以实施。 五. 乙方责任及义务1. 乙方应保证系统配置及功能符合并达到“系统技术参数及相关行业国家标准的要求。
2. 施工过程中乙方不得擅自移动、破坏甲方屋顶原有的设施，如确属必要，应书面通知甲方并由甲方负责处理。 3.乙方应提前由甲方共同确定安装位置。 乙方的施工质量应符合安全要求(包含避雷要求)，如因乙方施工方案缺陷和施工质量不符合安全要求而造成损失，乙方应承担全部责任。 4.乙方施工中的安全问题全部由乙方负责。 六. 双方违约责任。 1. 如有一方违约，给对方造成损失的，除赔偿损失外，另支付违约金元。 七. 乙方质量承诺及售后服务1. 太阳能热水器主机三年内质量问题由乙方免费更换。 辅助器件及控制系统一年内质量问题乙方免费更换。 超出质量保证年限或非质量问题(人为破坏、使用不当)造成的损坏，乙方只收取工本费，终身服务。 2.因自然灾害导致的太阳能主机损坏，乙方承诺免费更换。 乙方承诺的售后服务应在报修后24小时内到达现场，不能影响甲方小区内业主的正常使用。 3.方承诺系统的正常使用寿命为15年。 八. 如有任何一方违约，双方首先友好协商解决，协商不成违约方有权诉诸法律。 九.本合同自甲方、乙方两方签字、盖章之日生效。
需方：（以下简称甲方） 供方：（以下简称乙方） 甲、乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。 第一条、合同标的价款 第二条、质量标准及乙方对质量的要求 质量标准及乙方质量的要求达到乙方企业标准中规定的质量，技术要求且不低于国家标准行业标准。 第三条、交货时间及付款方式 1、乙方于年月日安装调试完成(甲方应保证具备施工条件)。 2、甲方在签定合同后即付总价金额的%作为定金，乙方安装完毕经甲方验收合格后交付总价金额的%（自送货日起，因甲方原因不能安装完毕的，10天内应付清全部货款）。乙方安装完毕后，通知甲方，当天进行验收，如三天内不进行验收，则视工程验收合格，后期改动则应付相关费用。 第四条、保修条款 乙方保证所出售之标的具有约定及法律规定之品质，并同意太阳能主机免费包修期为
年（主机包括：太阳能热水器水箱、整体架、真空集热管），配件为期年（配件包括：上下水管、太阳能控制仪表），终生维护(包修期外如出现故障，乙方适当收取人工、材料费)。在包修期内，设备出现质量问题由乙方负责免费维修或更换，乙方在收到甲方通知后，应在24小时内给予维修（具体保修内容见保修卡）。 第五条、违约责任 乙方未能按合同交货，延迟交货超过天(因天气原因、甲方原因除外)，要承担总货款3%的赔偿金。甲方未能按期付款，自安装完毕日起，按所欠款项每日罚款1%.在甲方未付清货款前，合同中所有设备的所有权归乙方所有.若甲方未能按上述支付款项，逾期未付款项达15天时，乙方有权中止甲方对该设备的使用，并有权随时取回作为合同标的的设备，甲方已付款项不退。 第六条、合同的解除条款 如出现下列情况，甲方可解除合同。乙方所提供的设备无法达到合同所约定的质量与性能，或乙方无法在故障出现后修好因设备本身出现的质量问题，甲方可退货或解除合同。 第七条、施工责任 1、甲方需把电源、冷、热水源接至设备处，设备如需另做基础由甲方负责解决。项目现场已安装设备由甲方负责保护，保护期间如发生损坏、丢失，由甲方负责。设备安装途中或已完毕，甲方更改安装位置，需另行支付人工费、材料费，具体按现场商谈（最低按500元起）。 2、乙方施工期间自行做好安全防护措施，如造成乙方自身、甲方或其它第三方人身、财产损失的，由乙方承担一切赔偿责任。
甲方：________________________________________ 乙方：________________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、政府采购有关规定及________乡政府询价采购文件（文件编号：钟府采购的规定，为确保________________________道路太阳能路灯及安装项目按质、按量、按时完成项目建设任务和效果，及其他有关法律、规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方共同协商，特订立一下合同。 一、项目概况 项目名称：________________________________。 项目地点：________________________________。 项目规模：道路总长________米，需安装太阳能路灯________盏。 二、质量要求及技术标准 乙方提供的各种灯形、灯杆、灯具产品必须符合国家《产品质量法》的有关规定，符合国家及行业相关规范要求，并附有产品合格证书。每天额度功率工作5小时后转入节能模式至天亮，一年365天天天亮灯。 三、项目建设内容及产品参数 项目内容：太阳能路灯________盏及安装，单杆单臂路灯高6.5米，包工包料（运费、基础设施、安装调试等）。
四、承包方式 按照审批实施意见，参照项目设计，以包工包料的方式承包施工。 五、甲方职责 1、甲方若中途退货，向乙方偿付退货部分货款10%的违约金。 2、保障乙方在路灯安装过程中不受外界因素影响，由此影响工期的与乙方无关。 3、甲方为按照合同的货款期限向乙方付款，每逾期一天（节假日和双休除外），甲方向乙方按每天合同总额的3‰支付违约金。违约金超过合同总额50%，乙方有权单方解除本合同，并要求甲方返还已发货之设备。 六、乙方职责 1、乙方保证所提供的路灯产品必须符合国家《产品质量法》的有关规定，符合国家及行业相关规范要求，符合甲方配置要求。不按照以上要求供货的，甲方有权拒绝接收货物或终止合同。
. 开水器、净水器购销安装合同书 需方：（以下简称甲方） 供方：（以下简称乙方） 甲、乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。 第一条、合同标的价款 质量标准及乙方质量的要求达到乙方企业标准中规定的质量,技术要求且不低于国家标准行业标准。 第三条、交货时间及付款方式 1、乙方于年月日安装调试完成(甲方应保证具备施工条件)。 2、甲方在签定合同后即付总价金额的%作为定金,乙方安装完毕经甲方验收合格后交付总价金额的%（自送货日起，因甲方原因不能安装完毕的，10天内应付清全部货款）。乙方安装完毕后，通知甲方，当天进行验收，如三天内不进行验收，则视工程验收合格，后期改动则应付相关费用。 第四条、保修条款： 乙方保证所出售之标的具有约定及法律规定之品质，并同意主机免费包修期为年（主机包括：开水器、净水器水箱、整体架、真空集热管），配件为期年（配件包括：上下水管、太阳能控制仪表），终生维护(包修期外如出现故障，乙方适当收取人工、材料费)。在包修期内，设备出现质量问题由乙方负责免费维修或更换，乙方在收到甲方通知后，应在24小时内给予维修（具体保修内容见保修卡） 第五条、、违约责任 乙方未能按合同交货，延迟交货超过15天(因天气原因、甲方原因除外)，要承担总货款3%的赔偿金。甲方未能按期付款，自安装完毕日起，按所欠款项每日罚款1%.在甲方未付清货款前,合同中所有设备的所有权归乙方所有.若甲方未能按上述支付款项,逾期未付款项达15天时，乙方有权中止甲方对该设备的使用，并有权随时取回作为合同标的的设备,甲方已付款项不退。 第六条、合同的解除条款 如出现下列情况，甲方可解除合同。乙方所提供的设备无法达到合同所约定的质量与性能，或乙方无法在故障出现后修好因设备本身出现的质量问题，甲方可退货或解除合同。 第七条、施工责任 1、甲方需把电源、冷、热水源接至设备处，设备如需另做基础由甲方负责解决。项目现场已安装设备由甲方负责保护，保护期间如发生损坏、丢失，由甲方负责。设备安装途中或已完毕，甲方更改安装位置，需另行支付人工费、材料费，具体按现场商谈（最低按500元起）。 2、乙方施工期间自行做好安全防护措施，如造成乙方自身、甲方或其它第三方人身、财产损失的，由乙方承担一切赔偿责任。 第八条、争议的解决 甲乙双方因本合同发生纷争时，当事人应协商解决，协商不成发生诉讼时，可向乙方所在地人民法院提起诉讼。 第九条、合同正本及合同生效 1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。 2、本合同自双方签定之日起生效，合同如有变更，经双协商后制成合同附件，双方代理人签字或盖公章后有效。甲方：乙方： 地址：地址：
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 太阳能热水器采购安装合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
太阳能热水器采购安装合同 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：___ 年_____ 月 ____ 日
甲方： 乙方： 经甲乙双方友好协商，就有关太阳能的采购安装事宜签订以下合同条款: 一、产品名称及规格：乙方所供产品为：太阳能，规格为0 58 x 1.8mm X 24管（0 58为真空直径58mm1.8m为真空管长度，24管为每台单机为24支真空管）。 总容量为250升，整台太阳能主机共包括水箱、真空管、支架和电加热部分。 二、单价、数量及总费用：根据甲方需要，乙方所供产品数量为台，单价为 元，合同总款为元（元整），此费用不含安装材料和配件、运费及安装费 三、付款方式：合同签订后，乙方安装完毕并经学校验收合格的次日付合同总款的90% 使用三个月后付清余下的10% 四、安装及时间：合同签订后，乙方应马上到安装现场设计安装方案并配合指导甲方水电安装人员做好安装事前工作，同时乙方应积极组织所供产品，并于年 月日前进场安装，年月日前保质保量地交付甲方使 用。 五、售后服务承诺：乙方所供产品主机（真空管、支架、水箱）按国家质保法保修期三 年，其它辅助材料及电器部分保修期为一年，免费维修期为十五年，甲方在使用过程中， 若出现故障，乙方应在出现故障的二十四小时内赶到现场进行维修处理，以保障甲方的 第2页共3页
太阳能光伏安装施工合 同协议书 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
太阳能光伏发电安装施工合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方） 按照《中华人民共和国合同法》，结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商达成如下协议： 1、工程概况 工程名称：********** 工程地点：********** 承包内容：支架安装（包含（前后）立柱的焊接、支架安装、组件安装）、材料装卸等，不含太阳能发电板调试工作。 承包方式： 包工不包料（含装卸费） 工期： 开工日期：年月日 实际施工天数：天 工程质量：合格 合同价款（人民币大写）： 安装费按太阳能光伏发电板元/W 计算，材料装卸费按元计算。 2、双方工作 甲方工作 2.1.1 甲方派技术人员现场指导安装，并向乙方进行现场交底。 2.1.2 办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，向乙方接通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。 2.1.3 指派为甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 乙方工作 2.2.1 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
2.2.2 指派为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织施工，按期保质保量完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 2.2.3 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。 2.2.4 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意，乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线，由此发生的损失或造成的事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。 3、工程价款及结算 根据甲方提供的施工图纸功率为万瓦，安装费用为元（不含装卸及搬运费）。 安装工程完成后，安装费及材料装卸费用7日内一次付清。 本工程无保修金，不含税。 4、违约责任 甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失。 乙方应妥善保护甲方提供的设备，如造成损失，应照价赔偿。 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。 5、附则 本合同一式两份，双方各执一份,均具同等法律效力。 发包人：承包人： 发包人代表：承包人代表： 地址：地址： 电话：电话： 传真：传真： 邮编：邮编： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 年月日年月日
购销安装合同范文 购销安装合同要怎么写才有效呢?本文为大家带来购销安装合 同范本，希望对你们有所帮助。 甲方： 乙方： 根据甲方需要向乙方要求订购产品，经双方协商，特定如下协议：一、订购内容 合计人民币金额(大写)(?元)二、乙方承诺(1-5) 1、负责保修，家用空调整机包修陆年;中央空调整机包修壹年半，其它辅材保修壹年，中央供热水系统、热泵保修壹年，所订产品负责终身维修，百分百保证上门服务。 2、乙方负责设计安装调试，保证严格按照国家标准及厂方规定保修，质量问题由乙方负责(安装电源线路故障除外)。 3、乙方安装材料采用国际优质材料;铜管采用优质加厚铜管，风管采用优质方形复合风板。 4、乙方在甲方所订的机型中安装前如出现质量问题负责无条件更换，如有偷工减料，处合同总额10%的违约金。 5、进场安装施工时间为年年月三、甲方承诺及付款方式(1-3) 1、自签订合同起甲方需预付给乙方定金为总货款的%，计人民币(?元)。 2、家用空调调货到乙方仓库后，甲方在安装之前需到店面付清余款，计人民币：(?元)。
3、中央空调内机装修所需出风口及检修孔，由甲、乙双方到场指定位置和装饰设计师共同协商，装修队必须保证以美观大方、不影响性能为原则，并由乙方指定尺寸，甲方负责开孔预留，所开孔必须四周用土方结构(由甲方与装饰工衔接)，以便安装风口保证其安全性，出回风口采用铝合金结构。由乙方提供并安装，如需开启检修孔及检修孔介板由甲方负责，乙方提供技术指导。 四、其它说明(1-2) 1、铁架配件费由乙方负责，如需加长铜管、导线、保温材料、氟利昂等甲方负责支付统一折算为100-140元/米。家用空调及风管 式中央空调制冷量4500以下含铜管3米/台，制冷量4500以上含铜 管4米/台，超出部分按实际长度核算，按元/米收方结算，由乙方安装工负责结算。 2、主机及室内机的安装位置由甲、乙双方根据技术需要以及现场布置合理安排位置。如通过甲方同意的位置装机后，如又需改装必须另外支付安装工资，管道过梁需钻穿梁孔的开启由甲方负责，主机电源线和开关等电源部分由甲方负责，并将主电源线接至主机。盘管电源线及控制线等由甲方负责(乙方负责技术指导)，冷、热水管道由甲方接至主机位置。五、违约责任 如果一方违反合同条款，则违约方应负责赔偿由此给对方造成 的损失外，再补偿对方本合同造价总额的10%的违约金。 本合同未尽事宜，及增加项目参照主合同及设计图纸面积及方 案书，双方另行协商，参照原价格增补资金，并签订补充协议，合同
协议编号：LX-FS-A75990 太阳能采购安装合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
太阳能采购安装合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 发包方：(以下简称：甲方) 承包方：(以下简称：乙方) 甲乙双方就住宅楼太阳能热水器集体统一安装配套工程，依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》等有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平及诚实信用的原则，经双方友好协商，签订以下合同条款。 一、产品名称、技术参数、数量、金额 1.1.产品名称：高层住宅壁挂平板式太阳能 1.2.太阳能设备主机规格型号为：100L平板式 1.3.设备、安装相关技术参数：
①、集热器采用平板式，材质为铜铝复合，德国进口磁控溅射镀膜，吸收率≥95%，反射率≤5%。外形尺寸根据甲方要求。 ②、水箱外壳采用0.5㎜厚彩钢板，机械强度高。表面进行喷塑处理，耐腐蚀性和抗氧化能力器;保温材料为聚氨酯整体发泡，厚度不小于40mm,密度≥40kg/M3.内胆材质为国际2㎜搪瓷内胆，0.6㎜镀锌板喷塑外皮，胆中胆换热水箱。排气补液罐为LPBY-01优质Pc材质。 ③、太阳能安装支架应由足够的强度和刚度，并符合GB/T19141的要求，其防腐性能应满足安全要求 ④、换热介质采用环保无毒防冻液，须具有低温防冻的性能。 ⑤、太阳能应配备完善的智能控制系统及电辅助
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 太阳能热水工程合同
编号：FS-DY-20722 太阳能热水工程合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：铁岭紫晶太阳能有限公司（以下简称乙方） 甲乙两方就太阳能热水系统工程，经友好协商，对系统设计达成了共识，现就有关事宜签字协定如下： 一. 系统技术参数 1. 太阳能系统采用工程用集热模块型，即每组模块由mm，长mm全玻璃集热真空管支，共组，合集热面积为m 2. 2. 系统在春秋季节光照充足的条件下，日产热水约8吨（温度在45度75度之间） 3. 配套只吨保温水箱。（品牌为、型号、内胆材质为sus304不锈钢，外壳材质为，保温层为聚氨酯整体发泡）。 4. 配套组电加热，9kw/380v/组。 5. 系统循环方式为循环，光照不足及其它季节系统产
水温度不足时，控制系统启动辅助加热。 6. 控制系统型号为。 7. 室内冷热水管、电线管路由方施工，方派人技术指导。 二. 工程验收方式 1. 系统验收由甲乙双方共同进行。 2. 系统所采用的全部材料均为优质品，符合国家的相关标准。 3. 系统验收标准见书中系统技术参数及验收规范，中系统技术参数及验收规范的具体指标低于国家相关行业指标或标准的，应以国家标准为依据进行验收。 三. 工程造价及付款方式 1. 工程总造价为人民币：大写（）。 2. 工程付款方式为合同签订后甲方首付工程50%（）作为预付款，货到工地，工程安装结束、系统调试正常后，甲方应付工程款%（），其余货款%（）完工三个月内付清。 四. 甲方责任及义务
太阳能工程安装合同范本5篇 太阳能工程安装合同范本(1) 甲方： 乙方： 本合同由以下签署处签字盖章的甲、乙双方按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》相关规定，就乙方承 接本合同所述的太阳能安装工程施工事宜达成以下内容： 一、工程概况 1.1工程名称：太阳能热水系统安装工程 1.2工程地点： 1.3工程内容：(1)钢支架制作;(2)太阳能集热器固定安装、介 质管道、水路管道铺设<管道井管路铺设费用由甲乙双方协商追加》，电气控制部分安装、系统保温安装;(3)管道支架制作，水箱底座基 础制作，设备间设备安装(包括电加热管或热泵、水泵等设备)(4)管 道保温制作安装(5)设备、材料的装卸、搬运及现场的清理等工作 1.4工程承包方式：包清工施工，所有安装调试工具乙方自备， 施工材料由甲方负责提供。 二、工程工期 2.1本工程自年月日开工，于年月日竣工。 2.2如有工期延误，出现以下2.2.1—2.2.3条约定的情形，并 且乙方在约定情形发生后三天内，就延误的内容、原因以及补救措 施向甲方提出书面报告，并经甲方书面批准后，工期可相应顺延。 2.2.1甲方因故临时调整或变更乙方的施工时间，对施工完成进 度有影响的，应予乙方书面形式通知，并加强协调工作。
2.2.2一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时 2.2.3出现本合同规定的不可抗力;本合同中的“不可抗力”仅指足以影响到本合同相关义务正常履行的不可预见、不可避免的自然灾害，以及双方书面确认的其它不可抗拒的因素。受不可抗力影响的一方应在出现不可抗力的24小时内通知另一方，并在7日内提供不可抗力事件发生地区的公证机关或经另一方认可的其他机构出具的证明材料。超出规定时间未提供有效的证明文件将被视为未出现不可抗力。 2.3非上述原因，工程不能按竣工日按时竣工，乙方须向甲方支付合同总价款的0.3%每天的违约金。 2.4由甲方协调原因造成乙方不能连续施工停工时，甲方应承担乙方下次人员施工时的来回路费。 2.5工期提前乙方在保证工程质量前提下的工期提前完工甲方不应被拒绝。 三、合同价款： 本项目合同款总价为：人民币大写 四、关于工程质量的约定： 4.1质量要求：工程质量应符合相关国家法律法规和双方约定质量要求，并适合工程项目用途。 4.2质量不符的责任：在工程验收之时或工程保修期内工程质量不能达到质量要求，乙方应承担全部费用负责返工。 五、关于验收的约定 5.1本工程制作图纸、说明及太阳能相关标准由甲方提供，竣工后由甲方按制作图纸、说明及太阳能相关标准验收。 5.2甲、乙双方应及时办理中间工程的检查与验收手续。甲方没有验收，乙方不得进行后续施工，否则后果自负。
太阳能采购安装合同范本 阳能取之不尽、用之不竭,利用太阳能不会对环境造成任何不利影响,那么太阳能采购安装合同是怎么一回事呢?以下是在我为大家整理的太阳能采购安装合同范文，感谢您的阅读。 太阳能采购安装合同范文1 发包方： (以下简称：甲方) 承包方： (以下简称：乙方) 甲乙双方就住宅楼太阳能热水器集体统一安装配套工程，依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》等有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平及诚实信用的原则，经双方友好协商，签订以下合同条款。 一、产品名称、技术参数、数量、金额 1.1.产品名称：高层住宅壁挂平板式太阳能 1.2.太阳能设备主机规格型号为： 100L平板式 1.3.设备、安装相关技术参数： ①、集热器采用平板式，材质为铜铝复合，德国进口磁控溅射镀膜，吸收率≥95%，反射率≤5%。外形尺寸根据甲方要求。 ②、水箱外壳采用0.5㎜厚彩钢板，机械强度高。表面进行喷塑处理，耐腐蚀性和抗氧化能力器;保温材料为聚氨酯整体发泡，厚度不小于40mm,密度≥40kg/M3.内胆材质为国际2㎜
搪瓷内胆，0.6㎜镀锌板喷塑外皮，胆中胆换热水箱。排气补液罐为LPBY-01优质Pc材质。 ③、太阳能安装支架应由足够的强度和刚度，并符合 GB/T19141的要求，其防腐性能应满足安全要求 ④、换热介质采用环保无毒防冻液，须具有低温防冻的性能。 ⑤、太阳能应配备完善的智能控制系统及电辅助加热系统。水箱电辅助加热系统应通过国家3C强制认证，具备"漏电保护、接地保护、限温保护、限压保护"及"防电墙"保护功能。 二、开工时间、地点、运输方式、施工工期及验收： 2.1.开工时间、地点：开工日期以甲方发出的开工指令为准，乙方负责将设备及安装材料送到甲方指定的地点(蔚蓝卡地亚A地块)，设备运送产生的所有费用由乙方承担。 2.2.施工工期：自年月日至年月日。 2.3.设备进场后的初步验收：太阳能热水器到达工地后，由甲乙双方共同抽样检查，确认合格后方可安装。 2.4.竣工验收：工程完工后由甲方负责组织竣工验收，验收所需资料及验收费用由乙方负责。 2.5 验收标准：依据国家相关标准进行验收，工程质量为合格。 三、合同总价款 总价包干合同总价款：￥元(大写人民币元)。合同总价
【关键词】 【裁判要点】 【案情概要及争议焦点】 【裁判理由】 【裁判依据或参考】 【相似案件处理要点】 本案物业合同中禁止楼顶安装物品能否包含太阳能热水器 [日期：2007-04-24] 来源：中国法院网作者：邱琳北京市通州区人民法院[字体：大中 小] [案情] 2002年1月26日，原告与北京市万基房地产开发有限公司（以下简称万基房地产）签订了《商品房买卖合同》，约定原告购买其开发建设的位于北京市通州区佟麟阁大街16号院1幢14层1409号商品房一套。2004年3月2日，原告与万基房地产签订《补充
协议》，约定该套房屋的座落由通州区佟麟阁大街16号院变更为通州区新华南路16号1号楼1409号。原告入住时，与被告同时签订了《北京北方红旗小区物业管理协议》（以下简称物业管理协议）及《北京北方红旗小区装修管理规定》（以下简称装修规定），在装修规定中，双方“约定未经物业公司同意，禁止在楼宇外墙上及楼顶露天平台上安装花架、防盗护栏、窗框、天线或遮蓬等物件”。2006年12月原告与被告协商，要求在新华南路16号1号楼的楼顶安装太阳能热水器，但双方分歧较大，未能达成一致，后被告将新华南路16号1号楼通往楼顶的通道门锁住，禁止原告在该楼楼顶安装太阳能热水器。现原告诉至法院，要求被告将位于通州区新华南路16号院1号楼通往楼顶的通道门打开，允许其安装太阳能热水器。 [裁判要点] 通州区人民法院经审理认为，装修规定中“未经物业公司同意，禁止在楼宇外墙上及楼顶露天平台上安装花架、防盗护栏、窗框、天线或遮蓬等物件”虽没有明确列明禁止原告安装太阳能热水器，根据合同使用的词句、合同的相关条款、合同目的及汉语的通用语法，该条款中的“等”应表明未列举完全，应包括所有影响楼宇外观及安全的附属设施，同时，双方签订装修规定的时间是2003年前后，不能苛求被告对太阳能发展的预期，故对该条款应做扩张解释，“等”字应包括所有影响楼宇外观及安全的附属设施。故判决：驳回原告白文荣的诉讼请求。 [评析] 本案审理过程中，存在两种意见：第一种意见认为，原告、被告签订的物业管理协议及装修规定中没有明确约定禁止原告安装太阳能热水器。且根据《中华人民共和国可再生能源法》的规定，国家鼓励单位和个人安装和使用太阳能热水系统、太阳能供热采暖和制冷系统、太阳能光伏发电系统等太阳能利用系统，对于已建成的建筑物，住户可以在不影响其质量与安全的前提下安装符合技术规范和产品标准的太阳能利 用系统。北京系能源紧缺又高耗能的特大城市，太阳能的广泛利用，有利于城市的建设与发展，故对原告的诉讼请求应予以支持。第二种意见认为，应当驳回原告的诉讼请求。理由是原告、被告签订的物业管理协议及装修规定中“未经物业公司同意，禁
太阳能工程合同书 目前,太阳能利用正在蓬勃开展,相关专业人才却严重缺乏,太阳能工程专业建设尚在起步阶段。太阳能工程合同书又是怎么一回事呢?以下是查字典范文格式网橙子为大家整理的太阳能工程合同书范文格式，欢迎参考阅读。 太阳能工程合同书范文格式1 甲方： (以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 甲乙双方经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的手册，就甲方委托乙方制作安装太阳能热水系统的有关事宜，达成如下协议： 一、工程内容 ⑴工程名称：太阳能联合电加热换热系统工程; ⑵工程承包范围：真空管太阳能制作安装。 二、工程材料的技术要求 ⑴真空管：采用58⑴800㎜紫金管;支管; ⑵循环槽：内胆采用304⑵Ｂ食品级不锈钢，外壳采用镀铝锌板，中间聚胺脂保温; ⑶太阳能支架：采用角钢静电喷塑支架; ⑷保温水箱：内胆采用304⑵Ｂ食品级不锈钢，外壳采用镀铝1/ 9
锌板，中间采用聚胺脂整体发泡。支架采用角钢制作，并作刷漆防锈处理; ⑸管道：上循环采用ＤＮ40镀锌管，下循环采用50ＰＰＲ管，安装结实、整齐、不堵不漏、上循环管、热水管均用橡塑作保温处理; ⑹强制循环泵采用威乐253Ｅ水泵，噪音小、性能高。 三、保修及质量要求 ⑴联集器、真空管、保温箱、保温水箱保修三年; ⑵管道及其它部件保修一年 ⑶保质期内属制造安装质量问习题由乙方负责更换并承担所有费用; ⑷保修期内，设备发生故障，乙方应在收到甲方通知后24小时内抵达现场维修，直到正常使用。 ⑸保修期满后，仍由乙方提供产品的终身有偿维修服务; 四、工期 完工日期：自开工之日起10天内完工并交付使用，雨天顺延，试通水三天后甲乙双方共同对工程进行验收并在验收单上签字认可。 五、工程造价及付款方式 ⑴工程明细报价： ⑵付款方式：合同签订后支付预付款为总款的30%，即元，工程完工验收合格三天内支付总款的67%，即元;保修款为工程总款的3%，即 ⑶此报价为不含税票报价，假如甲方需要开具增值税专用发票，2/ 9
项目采购与安装合同 甲方：广西国悦房地产开发有限公司乙方：
甲方：广西国悦房地产开发有限公司 乙方： 依据《中华人民共和国经济合同法》及有关法律规定，经甲、乙双方协商一致，签订本合同并按双方的约定履行。 一、甲方向乙方采购并由乙方负责安装的产品规格、品牌、数量、金额等详合同附件一《采购、安装清单》。 二、质量标准 1、乙方须按本合同要求供应全新、合格的货物，并在发货时提供产品合格证原件及产品认证复印件，产品必须符合现行国家标准和质量要求，否则甲方有权对相应的产品拒绝结算货款。乙方应保证产品的安全性能，否则因此造成的人身、财产损害事故由乙方承担赔偿责任。 2、乙方供应、安装产品的保修期为壹年，保修期从产品安装完成且验收合格之日起计算。保修期内如出现保修事项（不可抗力及人为损坏因素除外），乙方应在接到甲方通知后24小时内，派人到场免费维修或更换合格产品，否则甲方有权另行委托他人进行维修或更换合格产品，由此产生的费用由乙方承担。因乙方维修、更换不及时给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。上述费用甲方均有权在乙方预留的保修金中扣除，如保修金不足以抵扣上述费用的，超出部分仍由乙方承担。保修期满经现场复查无质量问题甲乙双方结算无误后于十五个工作日内结清保修金（保修金不计利息）。 3、保修期满后产品出现质量问题，乙方负责提供维修服务，仅收取材料成本费用。 三、交付时间、地点 1、交付时间：乙方于本合同签订之日起日内完成供货，并在
甲方通知乙方进场安装之日起日内完成本合同项下所有产品的安装工作（甲方组织验收的时间不计入安装工期）。 如发生不可抗力或安装过程中因甲方未能按约定提供工作面及施工条件影响施工的，乙方应在出现以上工期顺延情况后48小时内通知甲方办理签证手续，否则甲方不予延期，甲方给予工期顺延签证后，则不再承担乙方窝工、停工费等费用。 2、交付地点：南宁市三塘镇九曲湾农场甲方指定地点。乙方应负责将货物送至交付地点并安装完毕。 四、运输方式、费用负担及货物损毁风险的承担：乙方负责将本合同项下约定的产品送至合同约定交付地点并安装完成，由此产生的费用由乙方自行承担。安装完成且经验收合格交付甲方前，损毁、灭失的风险及保管责任由甲方承担。 五、产品验收： 1、货到工地，甲乙双方当场对货物的外观、规格及数量进行初步验收，如有异议的甲方应在货到现场后7个日历天内以书面形式提出。 2、最终验收以产品安装完毕后通过甲方验收合格为准。如产品安装完成，甲方验收时发现供货质量问题，乙方应在三个日历天内更换合格产品并安装完成，并承担延迟完工的违约责任及由此增加的费用。 六、产品价款及付款方式： 1、采购安装数量暂定为个,包干单价为元/个,合同总金额暂定为人民币：元(￥：元).甲方实际应支付货款总金额按甲方采购产品数量乘以包干单价计算。按本合同约定方式所计算的实际应支付货款金额已包含货物、运输到位、装卸货物、安装、调试、保修及税金等乙方为完成本合同项下义
太阳能热水系统安装工程施工合同 太阳能热水系统安装工程施工合同 要点 甲方（发包方）将太阳能热水系统安装工程交由乙方承包，采取包工包料的承包形式，约定工程变更和结算、付款办法、质量责任等。 太阳能热水系统安装工程施工合同 甲方（建设单位）： 法定代表人： 乙方（承包单位）： 法定代表人： 为保证工程按时按质按量安全完成，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，结合本工程的具体情况，上述双方经平等自愿协商，签订本合同以共同遵守： 一、工程名称 太阳能热水系统采购及安装工程 二、工程地点与范围 工程地点： 工程范围：严格按照招标文件、乙方投标的技术文件为依据；要求如下（要求与土建等施工单位相互协调）： 1. 联集管集热器（型号：HY-GC1858-20，数量：160组），集热、储热水箱（容积合计：40吨）控制系统及屋面循环系统； 2. IC卡流量计费系统（计36个计费点）； 3. 燃气热水锅炉辅助加热系统。 注：具体详见乙方投标文件。 三、工程图纸： 由提供； 四、工程造价： 本工程总造价（含税价）：人民币（大写）（￥元）。 1. 投标人的报价应含有所投设备（包括接入洗浴室内的管道安装工程）设备的备品、备件和专用工具费用、税费（如包括关税、进口货物及其所用原材料、零部件的各种国内、外税
费）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装、检测验收、培训和交付后主机、电控柜5年维保、其他辅材2年维保等工作所发生的费用等。 2. 施工用水电费未含在此合同价内，在结算时根据表读数扣除。如不接装水电表，将在结算时按不低于结算造价的0.8%比例扣除水电费。 3. 投标人应在投标报价表上标明拟提供货物的单价和总价，如单价和总价不符，以单价为准。每种规格货物的报价必须是唯一的，任何有选择的报价将不予接受。投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示和结算。 4. 投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。 五、承包形式 1. 本工程采取包工包料的承包形式，质量等级达到合格，除工程范围有变更外，任何原因都不增加工程费用。 2. 除需方事先书面同意外，供方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。 六、工程变更和结算 1. 供方对招标文件、设计施工图、招标答疑、招标补充及相关文件的要求内容已完全理解并完全响应。本次投标报价包含招标文件、图纸规定的所有费用，供方错、漏项中标，所有错、漏费用已由供方自行承担，不得向需方提出增加费用的要求。 2. 未经需方同意，供方不得进行任何变更。除需方提出的工程项目变更外，其余不作调整。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。 3. 供方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，供方承担由此发生的费用，并赔偿需方的有关损失，延误的工期不予顺延。 4. 需方对原设计图有修改或变更，应向供方发出变更通知书，供方不得有异议且应积极配合支持。 5. 工程项目变更程序为：在需方代表提出书面变更通知后，供方应于5日内提交项目变更预算报价，经监理和需方初步确认签字后作为日后工程结算依据。变更项目完工并经验收后，需方对变更项目进行结算。对超过规定时间不提交变更预算，视为该项变更不涉及合同价款的变更。工程项目变更工程量原则上要求由“施工单位现场代表、监理公司现场代表签名、实施小组组长”当天进行签名，情况特殊的可在三天内进行补签。 6. 工程变更单统一采用需方指定的表格（《项目现场记录单》），设计变更图纸、变更测量、变更预算、变更记录、变更图片将作为变更附件。 7. 调整工程造价计算方法为：结算价=合同价±双方审定的变更工程造价。变更工程造价计算规则如下： （1）投标范围内已有的相同项目：变更项目造价=变更工程量×中标项目单价×下浮费率；
编号：_____________ 太阳能光伏发电安装施工 合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包方（甲方）： 承包方（乙方） 按照《中华人民共和国合同法》，结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商达成如下协议： 1、工程概况 1.1工程名称：********** 1.2工程地点：********** 1.3承包内容：支架安装（包含（前后）立柱的焊接、支架安装、组件安装）、材料装卸等，不含太阳能发电板调试工作。 1.4承包方式： 包工不包料（含装卸费） 1.5工期： 开工日期：年月日 实际施工天数：天 1.6工程质量：合格 1.7合同价款（人民币大写）： 安装费按太阳能光伏发电板元/W 计算，材料装卸费按元计算。2、双方工作 2.1 甲方工作 2.1.1 甲方派技术人员现场指导安装，并向乙方进行现场交底。 2.1.2 办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，向乙方接通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。
2.1.3 指派为甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 2.2 乙方工作 2.2.1 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。 2.2.2 指派为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织施工，按期保质保量完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 2.2.3 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。 2.2.4 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意，乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线，由此发生的损失或造成的事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。 3、工程价款及结算 3.1 根据甲方提供的施工图纸功率为万瓦，安装费用为元（不含装卸及搬运费）。 3.2 安装工程完成后，安装费及材料装卸费用7日内一次付清。 3.3 本工程无保修金，不含税。 4、违约责任 4.1甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失。 4.2 乙方应妥善保护甲方提供的设备，如造成损失，应照价赔偿。 4.3 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方
编号：AZ-20210334 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 格力空调购销安装合同范本 Parties hereto may revise or supplement through negotiation matters not mentioned herein.
[标签:titlecontent] 签订地点：合同编号： 甲方（需方）乙方（供方） 甲方根据实际需要，就向乙方采购格力空调用于办公室一事，经双方友好协商，达成如下协议： 一、甲方采购产品的型号、数量、单价、金额和安装时间： 如在约定安装时间内，因甲方原因造成不能安装调试完毕，双方同意按实际完成安装数量、金额执行本合同，如在约定安装时间内甲方需调整型号数量，乙方应予以配合；新增型号、单价另议。超过约定安装时间后，甲方要求继续履行剩余安装合同的，若乙方价格上涨，按照涨价后价格计算。若在本合同执行中乙方发现甲方采购用途及安装地点与本合同内容不符，视为甲方违约，乙方有权终止合同，并有权向甲方收取违约金。 二、产品的运输方式和费用负担：汽运. 三、风险责任承担：货物到达甲方安装地前，风险责任由乙方承担。货物自到达甲方安装地后，风险责任由甲方承担。四、安装地点：. 五、产品安装调试：
（1）由乙方免费安装调试； （2）甲方为乙方提供电源、场地等设施供乙方安装调试使用，以配合乙方安装调试。 六、其他费用： （1）分体室内机连接电源插座、柜机室内机连接电源所必须用的空气开关等费用均由甲方承担。 （2）甲方特殊要求的支架、护网等材料及制作费用约定为甲方承担。 （3）配管加长、附件增加（超出原厂包装配置）部分费用由甲方承担。 七、设备验收：双方约定验收时间期限为乙方安装调试完毕、通知甲方对设备进行验收之日起十五日内由甲方验收完毕。逾期视同验收合格。 八、结算方式及期限：.甲方付款逾期十日视为违约。九、包修期限：按照国家三包法及厂家保修规定。 十、违约责任： 十一、合同纠纷解决方式： 十二、本合同一式肆份，其中甲方保留壹份，乙方保留壹份，厂家保留贰份。 十三、其他约定：甲乙双方保证工程真实及合同签订数量、安装地址的真实，一旦有虚假，愿意承担责任，同时甲乙双方同意保留山*格力公司或珠海总部直接与项目甲方核实此项目真实性的权利.
大祥·金廷公馆一期工程太阳雨太阳能热水系统 合 同 书
大祥·金廷公馆一期工程太阳雨太阳能热水系统 发包方：山东滨州三大祥房地产开发有限公司（以下简称甲方） 承包方：滨州市滨城区嘉鑫太阳能销售服务中心（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就大祥·金廷公馆一期工程的热水系统工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称：大祥·金廷公馆一期工程的热水系统 2.工程地点：黄河八路以北、渤海十一路以西 5.工程内容：热水系统的设计、施工、设备供应、系统调试、产品维护及竣工验收所需全部工作内容。 6.工程承包范围： 大祥·金廷公馆1#楼B段、2#楼、3#楼的热水系统施工图设计、施工及设备供应。 二、合同工期 计划开工日期：2013年8月22日。 计划竣工日期：2013年10月1日。 工期总日历天数：40 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合国家合格标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为： 人民币（大写）叁拾贰万元整(￥ 320000.00元)； 2.合同价格形式：固定包死价。 五、项目经理 承包人施工现场负责人：路玉亮。
六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）中标通知书（如果有）； （2）投标函及其附录（如果有）； （3）专用合同条款及其附件； （4）通用合同条款； （5）技术标准和要求； （6）图纸； （7）已标价工程量清单或预算书； （8）其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 八、签订时间 本合同于2013 年8 月日签订。 九、签订地点 本合同在甲方办公室签订。 十、补充协议 合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 十一、合同生效 本合同自甲乙双方签字盖章后生效。