工程施工劳务合同
甲方:
乙方:
依照《中华人民共与国合同法》、《中华人民共与国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、互利、公平与诚实信用的原则,双方就燃气管道工程施工劳务承包事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1、工程内容:
2、劳务承包单价金额及劳务承包项目:单价见附件一,工程数量按竣工图实际工程量结算。
劳务承包项目:开挖沟槽(埋深达到验收要求)、余土外运(残土不落地)、排管(按图纸要求的口径铺设)、进户、抽水缸安装、井室安装、阀门安装、警示带(金属示踪带)、警示带上敷设红砖、管道保温聚氨酯保温管壳的安装、保温沟砌筑及盖板安装、保护罩安装、牺牲阳极、测试桩安装、填砂(按路面要求回填)、测绘(对每一个配件都要测到位)、管道气密性试验及强度试验、并网接头等全部工作量。
二、合同工期:
1、合同工期:年月日至年月日
2、在施工中,若遇人力不可抗拒的自然灾害而造成的工期延误等,按建设单位对甲方有关规定,并在对甲方实施后,甲方对乙方实施。
3、如在施工中,乙方未按照甲方及建设方的有关施工进度组织安排施工,造成建设方对甲方工期延误进行罚款,甲方有权对乙方所承包的工程进行分割,并按所罚费用的双倍对乙方进行罚款。
三、工程质量:
1. 乙方必须按照设计图纸、国家及有关部门现行技术规范及建设单位要求施工。
2. 乙方必须服从建设单位监理、质检、甲方现场管理人员的质量管理。
3. 全部工程质量合格率100%。
4. 由于乙方原因未达到上述标准造成工程质量不合格,甲方不予验收,并有权责令其返工,所有费用由乙方自行承担,直至达到质量要求标准,返工费用及违约责任全部由乙方承担,工期不予顺延。如建设单位对乙方承担项目工程质量进行罚款,由本协议中的乙方全部承担。
四、安全施工与检查
1. 乙方必须制定安全措施,严格按有关安全操作规程及标准进行施工,保证施工安全。
2. 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,必须服从现场安全管理人员指令与安全管理,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。
3. 在施工中,若乙方违反安全操作规程,或由乙方原因造成人身伤亡及其她安全事故及第三者责任事故,责任与费用全部由乙方承担。
五、安全防护
1. 乙方在输电线路,地下管线,易燃易爆地段以及临街或跨越交通要道施工时,应按规定采取切实可行的安全防护措施。
2. 乙方在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带、安全绳及其她保护用品)、由乙方提出使用计划,甲方负责供应,合理费用由乙方承担。
六、材料供应
1. 本劳务承包所用主要材料(管材、管件)由甲方提供,由乙方自行运输、保管,损坏丢失责任自负,对主材质量不承担任何责任。
2. 本劳务承包所用主要材料(黄砂)由乙方自购、自行运输、保管,损坏丢失责任自负。
3、劳务承包如需用其她辅料由乙方自行采购,所有辅料必须满足设施标准与质量要求,并向甲方提交辅料合格证(原件),否则造成不良后果的一切责任与费用由乙方负责。
七、设计变更、隐蔽工程
设计变更、隐蔽工程施工中,设计图纸与现场地质不符,乙方应及时报告甲方,未经同意不得进行施工。隐蔽工程检查应提前24小时通知甲方工程部,未经甲方工程部签认,不得进行隐蔽工程施工,否则重做,检查及返工费用均由乙方负责。(提出申请后甲方相关人员要及时到达现场约定时间)
八、劳务费拔付
1. 本工程不实行预付款,施工费用由乙方垫资。
2. 验工计价与工程进度款拔付:
①、验工计价:本劳务验工由双方有关负责人在现场对竣工图范围内已完工程进行检查验收,对质量合格者予以验收计量。由乙方提交工程数量,再由甲方工程部审核工程量,预算部按竣工图、竣工资料、协议单价进行验工计价,经甲方负责人签字后验工计价成立(既为结算价格),乙方不提供发票收据结算。
②、工程进度款拔付:竣工图出图、沈阳燃气工程款到账后支付乙方50%工程款、出具平料证明支付40%工程款、10%工程款为质保金(质保期1年、以通气验收开始计算),付款申请之日起30个工作日予以支付。
③、若建设单位因各种因素造成的工程款拖欠、暂无法支付时,甲、乙双方应共同承担风险。
④、附件为结算单价,如遇洽商、签证,单价可上调,具体价格协定。
九、乙方责任(根据协商应承担的责任):
1、乙方必须承担甲方对建设单位的义务及承包风险(应提供原始文件,以便乙方悉知)。
2、乙方一定确保向农民工及时发放工资。如因工资问题引起不良后果,造成的损失及影响由乙方承担。
3、乙方给甲方造成声誉影响的,应积极挽回影响,否则甲方将对乙方进行元的罚款。
4、乙方法定代表:
5、乙方驻工地全权代表:
以上代表更换时需提前5天书面通知甲方,乙方工地全权代表在工地现场常驻,如发现未在现场按每一天罚款元计算。
6、乙方应管理好自己员工,经常进行民风民俗教育,不得与外界放生纠纷影响施工正常进行;否则后果自负。
7、乙方应做好劳务工管理工作,所有劳务工必须登记造册,提供身份证复印件报甲方备案,协助办理当地政府要求的各项证件,劳务工工资由乙方造表,甲方核实后据表代为发放。
8、乙方无条件接受甲方为保证顺利通过行业及业主对甲方信誉评价工作的布置一切任务。
9、乙方不得将施工任务进行转包或分包,乙方与任何第三方发生的纠纷与甲方无关,均由乙方自行解决、责任自负。
10、无条件接受甲方合理的工作安排与工作量的调整。
11、燃气工程未起出原管道,填写情况说明及具体原因,建设方签字确认。如无工程原管道未起出情况说明,按照建设方规定扣除甲方相关费用,甲方同时在劳务结算款中扣除乙方相应费用。
十、竣工验收
竣工验收:乙方完成了协议中规定的全部工程内容,现场清理完毕,如验收不合格,乙方应及时进行修补,直至全部合格。
十一、违约责任及奖罚
1、履约保证金的交纳:
乙方在达成本协议意向时需向甲方交纳元人民币,作为合同履约金。
2、履约保证金的扣除:
①、乙方如与甲方达成意向后,不与甲方签订合同,则甲方有权没收
乙方交纳元人民币。
②、乙方在本工程施工期间擅自退场或转包分包,甲方有权没收全部履约金。
③、乙方在本工程施工期间,施工质量达不到设计与规范要求,甲方发出三次整改通知,仍未整改,甲方有权责令乙方退场并没收全部履约金。
④、乙方在本工程施工期间出现施工重大问题或造成重大损失、不可挽回的技术工程质量,若建设方责令其退场,甲方有权没收全部履约金。
3、履约金的返还:乙方在所有承接工程全部完工退场后,当交工验收、竣工结算完毕6个月后,返还100%履约金不得以任何理由拖延。
4、建设单位或甲方上级命令本工程停工或另有安排,不能算违约,按实际完成有效工程数量进行验工结算。
5、因甲方原因造成工程停工返工,工期相应顺延。
十二、合同纠纷解决的约定
在本合同出现纠纷时,由双协商解决,如协商不能解决时,解决纠纷的机构为:甲乙双方所在地人民法院。
十三、双方履行完合同全产义务,并经工程验收合格、竣工结算后,本合同即告终止。
十四、补充条款
1、如果工地发生工伤或意外事故,在保险公司认可的范围内由甲方进行保险理赔,如出现保险公司不认可的情况,则由施工队自行负责。
2、乙方服从甲方现场管理,以甲方下发《施工现场管理制度与处
罚条例》为准。
3、乙方承接每个工程项目时,必须签订专项施工协议。
十五、合同附件
1、本合同自双方共同签字盖章之日起生效。
2、合同在执行过程中若有不完善之处,以双方协商增订补充合同
作为本合同之补充,与本合同具有同等效力。
3、合同正本一式两份,甲、乙双方各执一份,副本两份,甲乙双方
各执一份。
甲方:(公章) 乙方:(公章) 法定代表人法定代表人
或委托代理人: 或委托代理人:
签字日期: 签字日期:
燃气工程施工劳务合同
附表一
施工承包合 同 工程施工承包合同 甲方：四川丰正建筑工程有限公司 乙方:广安中顺建筑工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，且在乙方完全了解项目实际情况下，经甲乙双方公平、公正、友好协商，达成如下协议： 第一条、工程概况 一、工程名称：2014年中央财政小型农田水利重点县建设项目城北镇小鱼滩村水利基础设施工程 l 、工程地点：邻水县城北镇小鱼滩村 2、工程范围：金竹凼上山坪塘维修、清淤及转运 二、质量等级：达到国家现行施工及验收规范合格标准。 三、合同价款： 1 、本工程采用包干总价大写：拾万元，小写：100000元。 2 、以上包干价已包括人工费、材料费、机械费、进出场费、安全文明施工费、临时设施费、管理费、税金、利润等全部费用。
第二条、工期要求 一、开工日期：2015年11月13日 竣工日期：2015年11月28日 二、在施工过程中，如遇下列情况可顺延工期。 顺延期限应由甲乙双方及时协商，签定书面协议，甲乙双方各执 一份，并报有关部门备案。只有书面顺延期限协议的形成，才能作为具体延长工期的依据。 l 、由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工的。 2、因建设业主变更计划而不能继续施工的。 3、因甲方原因造成停工的。 第三条、施工与变更 一、本工程施工技术标准、规范执行水利部现行颁布的水利工程施工规程、规范和省水利厅、水务局、业主项目合同规定及公司制定的有关施工文件、管理办法、规定。 二、质量检查：评定标准和验收办法执行下列文件： 国家现行颁发的《水利工程质量检验评定标准》。 三、变更 施工过程中乙方如发现严重影响技术标准和施工质量的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方与业主单位商定，提出修改或变更意见，批准后甲方以书面形式通知乙方，方准变更。工程数量以批准变更后乙方实际完成的工程数量为准，变更后的单价由甲乙双方协定，并作出书面协议备案作为
劳务-2017-0001号合同 建筑工程劳务分包合同书 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理总局 二0一七年十二月
建筑工程施工劳务分包合同 甲方(劳务发包方)： 乙方(劳务承包方)： 依照《中华人民共和闰合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方共同协商达成一致，特订立本合同。 一、工程概况： 1.1工程名称： 1.2工程业主单位： 1.3工程承建单位： 1.4工程地点： 1.5结构形式： 二、标准规范及质量标准： 除本工程总(分)包合同的约定外，本合同适用标准规范 如下： 2.1符合国家质量标准，按照国家颁布的施工及验收规范组织施工和验收，以地方和公司质量管理部门或项目质量小组实测实量验收，并按照国家现行质量验收标准评分为依 据，质量等级为合格。 2.1队组必须按施工长的技术交底进行施工，每道工序的质量必须达到施工长的要求，不能以队组的个人意愿或过去队组在其他工地的做法去施工，否则造成的返工的由乙方负责并负责返
工费用。 三、乙方分包的材料及工作内容： 3.1分包范围：主体结构、砌体工程。 3.2材料部分：施工周转材料模板，木方、铁钉、铁线、内外钢管；机械、人工倒混凝土设备、小机械及自用各种工具和劳保用品。 3.3工作内容：主体工程部分：人工费、钢筋制作安装、模板安装及拆除，混凝土浇筑、砌砖，过梁、内外架、连续梁等所有施工的工程量包验收合格工程。 四、甲方负责材料及自理的项目费用： 4.1建筑物所用四大主材：钢材、水泥、砖、石砂、砂等。 4.2提供工人住宿、铺位铁床架、铺板、厨房、劳务的工具房、仓库、办公室等。 4.4工程定位测量、放线十字线或七字线由甲方提供，乙方派人配合。 4.5按图纸和进度及时提供主材、负责消防、铁艺、铝合金门窗、烟道箱、防水等工程。 4.6栏杆工程、变配电工程、通风工程、一、二级电箱电缆。 4.7提供施工及生活用水用电条件(即三通一平) 五、计算规范及单价： 5.1计算规范：按国家20l3年版建筑定额中建筑面积规范执行，以最终双方确认的结果为准。 5.2主体固定单价：按建筑面积计算，单价为270元/㎡，以实际浇砼板面积计算工程量。（含劳务人工费，模板，木方，步
工程施工劳务合同 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 为满足甲方建设工程施工的需要,乙方同意就该标段内的工程向甲方提供劳务。为明确甲乙双方的权利和义务，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况,经双方协商一致,签订本合同。 第一条工程概况 工程名称： 工程地点: 工程内容： 施工范围： 第二条合同文件组成及解释顺序 组成合同的各个文件应被视为一个整体，彼此互为解释和补充，如出现相互矛盾的情况, 按下列组成顺序解释: ）本合同书及附件; ）协商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议; ）施工承包的招投标文件; ）公路工程标准施工招标文件（年版）及相应补充约定1 ）确定工程造价的工程预（结）算书； ）国家现行工程技术规范、标准、规程; ）图纸； ）甲乙双方管理人员名单。 第三条工期 工期：日历天 计划开工日期：年月日 计划完工日期：年月日 正式开工日期：以甲方的开工通知书为准 因乙方原因不能按时开工或竣工，一切责任由乙方承担。拖期违约金的计算方法：每延迟一天赔偿合同价款的％。,限额为合同价款的；
因自然灾害、不可抗力等非乙方原因不能按时开工或影响工期,乙方应在事件发生后小时内,向甲方提出延期理由和要求,经甲方向业主及监理提出申请并得到批准后,工期相应顺延;日禹常恶劣的气候条件或作为有经验的承包人可预见的情况,不能作为乙方工期延长的理由； 因工期延长或设备停置等原因而造成的费用增加问题,如甲方得到业主的经济补偿,乙方将得到相应部分的经济补偿,否则乙方应放弃追偿权。 第四条工程质量 本合同工程必须达到合格等级，工程一次交验合格率达到；达不到要求,乙方承担质量违约金为合同价款的，并承担由此造成的一切损失。 第五条施工图纸 甲方在本合同签订后天内，向乙方提供施工图纸壹套（复印件X 第六条合同价款 本合同为固定综合单价合同,具体详见工程量清单,合同价款暂定为元。 第七条承包方式 本工程以劳务分包、实际完成的施工项目按工程量清单单价结算的方式承担施工。 第八条工程量清单 除非合同另有规定,工程量清单中的综合单价均已包括乙方为完成本合同工程所需的人匚机械、材料（本合同第款约定由甲方供应的除外L水电、质检（自检L缺陷修复、自身的管理费用、现场经费、临设建设费、资料费、保险（工程一切险和第三方责任险除夕卜\ 税费、利润及合同明示或暗示的责任、义务和风险等;在整个合同执行期间,综合单价固定不变，并与实际完成的工程数量的増减无关； 乙方用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中； 用于支付已完工程的计量方法，工程量的确认以设计图纸;争值为准，具体应符合《公路工程标准施工招标文件》（年版）及相应补充约定技术规范中相应章节的”计量支付”条款的规定。 第九条工程变更 工程施工过程中发生因完善图纸设计等引起的变更时,甲方应在接到变更通知后天内向乙方下达书面变更通知；乙方在接到甲方的书面变更通知后天内上报工程量变更报告,甲方收到后天内完成审核批复,未经批复的不进行计量支付； 因变更新增支付项目的单价,双方按以下原则协商暂定并进行进度款计量支付：
钻探劳务合同范本 钻探劳务合同范本 随着法律观念的深入人心，合同的使用频率呈上升趋势，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编精心整理的钻探劳务合同范本，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。 钻探劳务合同范本1 工程名称： 甲方：乙方： 合同签订时间：合同签订地点： （以下简称甲方），需进行磷矿钻探施工，委托（以下简称乙方）承担钻探施工。为明确双方经济、技术责任，在现场踏勘后，同意签订本合同。 一、甲方委托乙方承担的施工属钻探勘查施工，工程质量按钻探规范中的六大指标进行。 二、由甲方造成的停工待料超过5天，按每台钻机每天1000元工资补发，除自然灾害外。
三、工期：年月日进场施工，按甲方要求在规定时间内完成。 四、工程价款及付款程序。 1、收费标准：以国家物价局、建设部[20xx]价费字10号文件为依据。经双方商定：钻探施工价款为700元/米，根据钻探深度据实结算。 2、付款程序：合同签字生效，设备进场甲方预付总设计深度价款的30%，工程进行一半后付30%，工程完工后一个月内一次性付清所有工程款。若逾期付款，每日增收应付款的3%滞纳金。 五、下次事项由甲方筹措解决并支付发生的费用： 1、甲方负责设备的进出场费用； 2、做到施工现场的平机台、材料搬迁运输，修路排除障碍物、青苗赔偿等。 3、提供钻孔所需水源、工人生活物资的运送及钻孔点详细位置。 六、安全责任：乙方应按操作规程施工，做到安全生产，若在施工中甲方搬迁人员安全由甲方负责，乙方人员安全由乙方负责。 七、质量责任：乙方应按规范要求精心施工，保证工程质量。如乙方施工的质量达不到设计要求，需要返工，所发生的费用由乙方承担。 八、在正常情况下乙方未在规定工期内完成工作量，则按每日3‰进行赔偿。如果遇不可抗拒因素或甲方工作量增加影响工期，则工期顺延。
编号：_____________水利工程施工劳务承包合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，且在乙方完全了解项目实际情况下，经甲乙双方公平、公正、友好协商，达成如下协议： 第一条、工程概况 一、工程名称： l、工程地点： 2、工程范围： 二、质量等级：达到国家现行施工及验收规范合格标准。 三、合同价款： 1、本工程采用包干总价大写：元，小写：元。 2、以上包干价已包括人工费、材料费、机械费、进出场费、安全文明施工费、临时设施费、管理费、税金、利润等全部费用。 第二条、工期要求 一、开工日期：年月日 竣工日期：年月日 二、在施工过程中，如遇下列情况可顺延工期。 顺延期限应由甲乙双方及时协商，签定书面协议，甲乙双方各执一份，并报有关部门备案。只有书面顺延期限协议的形成，才能作为具体延长工期的依据。 l、由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工的。 2、因建设业主变更计划而不能继续施工的。 3、因甲方原因造成停工的。
第三条、施工与变更 一、本工程施工技术标准、规范执行水利部现行颁布的水利工程施工规程、规范和省水利厅、水务局、业主项目合同规定及公司制定的有关施工文件、管理办法、规定。 二、质量检查：评定标准和验收办法执行下列文件：国家现行颁发的《水利工程质量检验评定标准》。 三、变更 施工过程中乙方如发现严重影响技术标准和施工质量的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方与业主单位商定，提出修改或变更意见，批准后甲方以书面形式通知乙方，方准变更。工程数量以批准变更后乙方实际完成的工程数量为准，变更后的单价由甲乙双方协定，并作出书面协议备案作为本合同的补充部分。否则，一切损失责任由乙方自负。 第四条、施工现场管理 一、甲方责任： l、甲方负责整个工程的全面管理、监督、指令。 2、在开工前向乙方进行技术交底，工程量澄清，同时下达施工任 务，并派技术员、管理人员负责施工整体布署安排、技术指导，质量监督，进度(工期)控制。 3、甲方在开工前向乙方进行安全文明生产和遵纪守法教育。 4、甲方负责对乙方已完成工程的计量计价、质检。 5、测量：甲方负责对乙方承包工程的施工复测工作，对其重点部位进行测设定位。 6、试验检测：甲方负责对乙方承包工程的的有关试验检测工作。 7、工程完工后，及时组织验收和结算工作。 8、监督乙方对于农民工工资发放的情况及其保障措施。为响应国务院关于农民工工资问题的号召，甲方将在每周支付给乙方的工程款中预留农民工工资，与乙方共同组织发放，以保障此项资金的发放。 二、乙方责任： 1、乙方应具有一定的施工能力，其人员、设备、技术力量应满足 所承包工程质量、进度的要求。乙方签订合同接受任务后，必须垫付前期施工费用、承担质保金
建筑工程施工劳务分包合同 承包单位（甲方）： 劳务单位（乙方）： 为明确甲乙双方的权利义务，保证工程的顺利施工及双方的合法权益，经双方协商达成一致，特签订本施工合同，以便共同遵守。 第一条劳务单位资质情况与工程概况 1.营业执照注册号：； 2.资质证书号码：； 3.发证机关：； 4.资质专业及等级：； 5.复审时间及有效期：； 6.工程名 7.工程地 点：； 8.工程内 容：； 9.劳务作业范围：； 乙方按完成劳务作业的需要和甲方工程施工要求提供劳务，负责相应的劳务管理。 第二条合同文件的组成与解释顺序 合同文件由下列各项组成，并依序解释。 1.补充协议； 2.本合同；
3.协商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议； 4.中标通知书、投标书和招标文件； 第三条合同文件适用标准和法律 1.适用法律、法规：中华人民共和国现行的法律和工程所在地的地方法规； 2.适用标准及规范： (1)现行的国家及工程当地有关标准、规范； (2)其他标准及规范； 3. 总承包合同约定的标准及规 范。 第四条施工前期工作 1.施工图纸： 甲方正式开工前，负责向乙方提供满足施工需要图纸的套，并组织施工单位技术交底。 2.办理施工手续的责任及费用、证件、批件的名称及完成时间： 施工许可证、开工报告、占道、排污、临建规划手续由甲方负责与业主联系办理。爆破许可、用火限制区域的动火许可、夜间施工及其它施工必须的手续等由乙方提前向甲方报告并协助甲方办理，费用由甲方统一交纳后，应由乙方承担的费用在拨付乙方劳务费时扣除； 3.提供水准点与坐标控制点位置及其交验要求与保护责任： 提供位置及交验要求由甲方与业主商定；在乙方施工区域内的由乙方在施工期间负责保护； 4.完成生产、生活、临时设施的责任和费用以及完成时间和要求：由分包单位自行确定； 5.合同签订后，乙方施工设备和人员必须要在日内进入施工现场，乙方
合同编号：YT-FS-2255-89 施工劳务合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
施工劳务合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称与地点： 该工程为长沙某学校教学实验楼工程，地点在长沙市体育新城。 二、承包方式与要求： 该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容： 经双方协商，该工程按元/（m2、m3、t）的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容；现场规整与清理；200米范围内地面水平运输；制作设备的维护、保养；材料的节约；与其他队伍配合等内容。 四、工程质量与安全： 根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发
建设工程施工劳务合同范本 以下是建设工程施工劳务合同范本文章，供大家参考！ [提示]合同范本请点击以下链接: 租房合同|劳动合同|租赁合同|劳务合同|用工合同|购销合同|装修合同 工程承包人(施工总承包人或专业工程承包人)： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 劳务分包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它 有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 ＿＿＿＿＿(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工 总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”)，双 方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包人资质情况 资质证书号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 发证机关：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
资质专业及等级：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 复审时间及有效期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 分包范围：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 提供分包劳务内容：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 3、分包工作期限 开始工作日期：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日结束工作日期：＿＿＿年 ＿＿＿月＿＿＿日总日历工作天数为：＿＿＿天 4、质量标准 工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行 的《建筑安 装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必 达到质量评定＿＿＿＿等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： (1)本合同； (2)本合同附件； (3)本工程施工总承包合同；
工程施工劳务合同书完整 版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
工程施工劳务合同书完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 合同编号：____ 甲方：____ 乙方：____ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律和行政法规的准则，甲方将_____工程中的部分工程、工序承包给乙方。为明确双方权利与义务，在公平合理的基础上，经双方协商，达成以下条款，望共同遵守。 第一条合同文件
Restrict the performance of the responsibilities of both parties to the contract, the termination of cooperation, and clear regulations on related businesses. （合同范本） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 地质钻探工程合同范本(2020版)
地质钻探工程合同范本(2020版)说明：本合同书适用于合同双方同意签署协议后，约束合同双方的履行责任，合作终止以及相关业务明确规定，如果需要，可以直接下载打印或用于电子存档。 工程编号：_________ 合约编号：_________ _________(以下简称甲方)将_________处地质钻探及土壤试验工程交由_________(以下简称乙方)承办经双方同意订立合约如下：第一条工程地点：请参阅工程图说。 第二条工程范围：详图样说明书。 第三条合约总价：全部工程总价_________元整，详细表附后，工程结算总价按照实做数量结算计算之。(合约附件另有规定者除外)。 第四条付款方式： 一、本工程无预付款，亦不按物价指数增减率调整，俟全部完工提出试验报告，经本处第一科审查合格后一次付清。(如需分批完成，得将已完成部分先付价款百分之八十)。 二、乙方应依照上项付款办法，按实以书面申请估验计价，而后由甲方核实给付之。乙方于支领工程款时所用之印鉴，应与本合约所
附印鉴相符。 三、全部工程完成，经正式验收合格后，除有特殊事由外，应于七日内发给结算验收证明书，并依规定程序付清尾款。 四、估验计价均应按期办理，不得申请弃权或延期办理。 五、施工期间如物价发生变动时，应按投标须知所附按物价指数增减率调整工程费计算方式办理。 六、变更设计作业程序依本府所属各机关营缮工程施工验收作业程序八之规定办理。如因变更设计增加工程数量或项目应俟甲方完成法定程序后始得估验，其新增项目在议定单价前按甲方拟定单价之八成计价。 第五条工程期限： 一、开工期限：乙方应于决标后五日内正式开工。 二、完工期限：全部工程限于开工之日起五十日历日完工。如遇障碍因素或变更设计致无法全面施工，应依_________市政府所属各机关营缮工程因障碍因素无法全面施工工期计算作业规定办理。 三、因故延期：如因天灾人祸确为人力所不能抗拒，致需延长完工日期时，乙方得申请甲方核定延期日数。 四、工程开工、停工、复工、完工，乙方均应于当日以书面报告
水利工程施工合同协议书 ______________ （发包人名称，以下简称“发包人” 为实施________________ （项目名称），已接受________________ （承包人名称，以下简称“承包人”对项目标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。 1、签约合同价：人民币（大写） ___________________ （__________ 元）。 2、发包人承诺按合同约定的条件、时间和按工程进度向乙方支付合同价款。 3、承包人每月5日前上报工程进度，不按时上报将予以500 —1000元罚款。 4、承包人承诺按合同约定承担工程的实施及缺陷修复，对设计不合理及时提出修改 意见并上报监理。 5、未经监理、发包人同意擅自更改设计造成工程量增加的，对所增加的工程量不予 以认量。 6、工程施工完成后，承包人应在15日内完成竣工图纸的绘制，以实际发生的工程量审计为准。 7、承包人在施工期间，严格按照“安全文明”施工要求施工，加强安全防范意识，对出现的安全事故由承包人自行负责，并接受相应的处罚。 8、承包人在工程施工结束后，对施工中遭破坏的路面、桥涵等及时恢复，并做好环境保护工作，避免引起与村民的矛盾冲突。 9、管道安装完成后必须试压验收，承包人自行试压合格后，申请监理、发包人验收，验收一次不合格的，给予承包人500 —1000元罚款。
10、招标文件为本合同协议书的组成部分，合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。
11、 工程预付款的总金额为签约合同价的 10 %，分两次支付给承包人。各次预付 款的支付额度和付款时间为：第一次预付款金额为工程预付款总金额的 40 %，第二 次预付款金额为工程预付款总金额的60 %。本工程不预付工程材料预付款。 12、 每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的 10 %，扣留的质量保证金 总额为签约合同价的5%。 13、 履约担保金采用现金（或发包人认可的其他形式）式履约担保，担保金额为每 标段均为合同价的10% ;在正式签署协议书前必须向发包人履约担保金 14、施工工期为合同签订之日起至工程竣工，共计 180天。 15、本协议书一式 陆 份，发包人 五份，承包人_ 份 法定代表人或其委托代理人： ______ （签字） 法定代表人或其委托代理人: ____ 年 ____ 月 _____ 日 ____ 年 _____ 月 ____ 日 建设项目廉政合同 工程合同编号： 廉政合同编号： 工程项目名称： 工程项目地址： 项目法人 （甲方 ）： 参建单位 （乙方 ） ： 为加强水利工程廉政建设，规范建设各方合法权益，防止发生商业贿赂、谋取不正当利益 发包人： ________ （盖单位章） 承包人： _________ （盖单位章） （签字）
建筑工程施工劳务合同书 【主体工程】 工 程 施 工 合 同 工程名称： 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 资质证号码：
劳务分包合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿 、公平和诚实信用的原则，双方就本合同劳务分包的相关事项达成以协议： 第一条 工程概况 工程名称： 工程地点： 建筑面积 本工程暂定 平方米 结构型式：框剪结构 施工工期及竣工日期：以甲方下达的计划为准。 质量等级：合格以上（以甲方与建设单位签定的合同为准）。 组成本分包合同的文件： 、劳务分包合同。 、使用本单位企业定额及相关规则、说明。 、国家规范标准及有关技术文件。 、所承包的图纸中标识的内容。 、经有关部门签证的工程量清单、报价单。 、技术部门下达的经签证的技术交底及有关洽商。 第二条 工程承包方式、范围及承包内容
一、工程承包方式：包工不饮料 、组成建筑物的材料按预算定额用量由甲方提供。 、施工用的各种小型工器具、小型材料、小五金如：铁钉、铁丝、扎丝、灯具、雨具、锯片、切割刀、照明灯线配电箱以外电缆、木（铁）抺子、尺子、铁锹、洋镐、大锤、灰桶、瓦刀、錾子、扳手、线锤、线绳、粉笔、冲击钻、电锤、手提电锯、吹风机、管钳、打磨机、斗车、单双面胶带纸、安全帽、安全带、手套、水管、扫把等均由乙方自备（包含在每平方米单价内） 、乙方需配备现场管理人员，建立一套严密的管理系统，加强自检，并按要求填写自检记录，各工程之间流水施工前必须办理交接手续，在自检和互检后，报建设单位和监理检查、验收符合要求后方可进行下道工序施工。 、乙方应合理利用材料，避免造成浪费，实际施工中甲方将采取限额用料，节约有奖的制度，如浪费，甲方将视实际情况要求乙方一加一数量的索赔。 、所承包工程中部分材料如对拉螺栓、进入现场后甲乙双方签字认可，乙方保管使用，如有丢失乙方负责。 、乙方应合理支付其班组工人劳务工资，杜绝劳务纠纷事件发生，如因乙方处理不当造成民工聚众闹事、上街流行、在政府机关或建设单位办公室静坐等过激行为而影响甲方信誉的，甲方有权从保证金中代付民工工资，同时甲方对乙方处以 万元的罚款，由此而造成的其他损失由乙方负责。
钻探劳务合同 甲方：黄石市环宇岩土工程勘察研究院 乙方： 黄石市环宇岩土工程勘察研究院（甲方）聘请________________________（乙方）的技术工人和钻探设备承包甲方项目钻孔取心、取样及原位测试任务，为明确双方责任，特签订本合同，双方共同遵守。 一、甲方责任： 1、提供钻孔任务书及勘探技术要求； 2、指派地质员进行钻孔岩心描述，并对质量进行监督，对乙方不 合格的工作项目及时指出并责令改正； 3、协助解决好因占地、青苗赔偿等对外联系事宜； 4、按钻孔任务书及技术要求检查、验收原始记录，并对合格钻孔 签证。 二、乙方责任： 1、按甲方提供的钻孔任务书、技术要求及有关规范、规程操作， 保证质量优良，钻孔质量未合格者返工经费自理； 2、服从甲方项目负责人调度，配合地质人员、质检员做好各项工 作，安排甲方质检员的住宿和生活； 3、对外一律以黄石市环宇岩土工程勘察研究院名义，不得用本单 位招牌（含汽车招牌），否则将清理出场； 4、按鄂东南地质大队安全管理制度规定：现场勘测与施工人员工 作期间均需穿戴工作服、劳保鞋和安全帽，班长使用红色安全 帽，作业人员使用黄色安全帽，劳保用品费用自理； 5、乙方进出场和施工过程中发生的人身伤亡、设备损失等均由乙 方自行负责，乙方造成甲方损失，甲方按等额实行处罚； 6、按甲方提供的孔深和技术要求备足各种设备和器材，原则上甲 方不供应设备器材，班报表和岩心卡片由甲方有偿提供或由乙 方按甲方要求自制； 7、遇特殊情况应及时向甲方地质员或质检员反映；在进行甲方指 定的由质检员旁站监督的测试项目（取样、标贯动探等）应提 前通知甲方的质检员，对甲方质量检查的内容及时记录并请质 检员签名。 三、取费单价及付款办法: 1、合同价款：粘性土单价为元/米（含原位测试、取样、青苗 赔偿等费用）；岩石______元/米；卵石_____元/米；进出场费 _____元/米。 2、本合同为单价合同，按实际完成工程量乘本合同约定的单价结算。 乙方施工完毕并经甲方验收合格后三个月内，甲方一次性付清本合同款。 四、其他: 本合同一式叁份，甲、乙双方各执壹份，工程款付清后，合同自行失效。 甲方单位：黄石市环宇岩土工程勘察研究院 甲方代表： 乙方代表： 年月日
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 水利工程劳务分包合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
合同编号：HGXPHD2014- 分包人（全称）：华贯建设有限公司 承包人（全称）： 分包工程名称：四川巴中核心区西片河道治理工程 施工地址：四川巴中兴文毛古河 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平■等自 愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1. 1 工程名称：四川巴中核心区河道治理工程 1. 2分包工作内容： 范围包括：_____________________________________________________________________________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向分包人提供作业人员共■名。 工种：,人数:;工种：,人数：;工种：,人数：; 工种：,人数:;工种：,人数：;工种：,人数：; 第三条合同工期 开工日期年日，完工日期_____________________ 年日，工期为。 第四条合同价款 4. 1 合同价款为：下部基础： __________ 元/m3 （人民币），大写：_________ 元/m3。 上部墙身： _______ 元/m3（人民币），大写：_________ 元/m3。 钢筋制安： _______ 元/t （人民币），大写：元/t。 4. 2工作内容包括：班组所届段落的模板安拆；碌浇注（若遇泵车施工时：包括泵车支垫及钢 管的来回运输，泵管的存置、泵管的移动、安拆、活洗、运送到指定的地方堆放好）；碌的振捣成型抹平、扫毛；碌养护（不少丁7天的不问断浇水养护）；有需要的搭设操作架和支撑架；基坑施工期间基础碌未浇筑前的抽、排水人工；泵管堵塞活理及因此造成每次施工人员24小时内的停窝工损失；碌运输车进入现场后的指挥协调；碌的浇注、震捣不少丁两遍、扫毛、养护、碌浇筑前 的看护、场地的活理；拆模后的垃圾活理；如遇特殊情况、因碌原因需留设施工缝时按甲方要求施工、施工缝等部位的凿毛及完工后的收尾工作；碌浇筑前至少24小时内提出需混凝土工程量的
兰州维抢修中心围墙拆除及重建工程 劳务分包合同 发包方：四川煤矿基本建设工程公司 承包方： 2015年9月20日
建筑工程劳务分包合同 发包方：四川煤矿基本建设工程公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同管理条例》及有关规定，结合本工程具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签订本合同。 一、工程名称：兰州维抢修中心围墙拆除及重建工程 二、工程地点：兰州市中川镇 三、施工工期： 根据甲方与业主的总承包合同确定。 乙方进场日期由甲方通知，乙方在接到甲方通知后3天内进场。终止日期根据工程进展甲方确定。 四、承包范围 1、工程范围：在业主规定甲方范围内的兰州维抢修中心围墙拆除及重建工程工程的基础砌体工程(含基础)、抹灰工程、砼工程、模板工程、钢筋工程及图纸上总包单位合同为准，机具等施工设备、劳动保护用品及施工材料租凭。 五、工作内容 1、施工准备工作 根据施工组织设计要求的场地平整、现场临时排水设施、生产临
建搭设及拆除、临时用电用水的接通、拆除等工作内容。 2、砌体工作内容 （1）熟悉图纸，根据甲方指导进行施工。 3、砼工程工作内容： （1）振捣：砼的装卸、运输、搭、拆、运浇捣范围内所需的临时循环交叉道路和马凳，安放移动溜子、木槽、补模板缝隙，清除模板内杂物和撒在模板外的砼，并浇水湿润，摆放楼地面的水泥垫块，检查其它构件垫块，砼的传递、捣实、抹平及7天的养护，负责做好试块及坍落度试验等。砼工须提前30分钟做好准备工作。 （2）清理：砼浇筑前清除模板内杂物、弥补缺失水泥垫块、检查砼标高及轴线控制；砼浇筑时，浇筑后及木工拆模后清扫、打凿撒在模板外包括模板、木枋、钢筋、架管以及楼地面上的砼；清理或清洗振动器、振动棒、配料；在甲方指导下自行清凿可能出现的胀模砼及修补，处理砼缺陷等，所有废渣、垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。 4、模板工程（含木制工程）工作内容 （1）模板及木制作：选、配料；划线、截料、砍边、平口对缝，钉木带；垫块制作及场内取料和制成品分类堆放等全部操作过程。。 （2）安装：立模板、立支撑、锯钉木带、拉杆、斜撑、垫楞、垫板、钻眼、穿绑铁丝、木螺丝、安木箍、钉卡子、吊正找平、清理木屑及搭拆支模架。 （3）拆除：拆除支撑、模板、垫楞、卡子、铁丝、螺栓及搭拆简易架。 （4）再次安拆：包括第一次安装和最后一次拆除。
( 合同范本 ) 甲方：_____________________________ 乙方：_____________________________ 日期：__________年______月______日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 地质钻探工程合同范本详细版 The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.
地质钻探工程合同范本详细版 工程编号：_________ 合约编号：_________ _________(以下简称甲方)将_________处地质钻探及土壤试验工程交由_________(以下简称乙方)承办经双方同意订立合约如下：第一条工程地点：请参阅工程图说。 第二条工程范围：详图样说明书。 第三条合约总价：全部工程总价_________元整，详细表附后，工程结算总价按照实做数量结算计算之。(合约附件另有规定者除外)。 第四条付款方式： 一、本工程无预付款，亦不按物价指数增减率调整，俟全部完工提出试验报告，经本处第一科审查合格后一次付清。(如需分批完成，得将已完成部分先付价款百分之八十)。
二、乙方应依照上项付款办法，按实以书面申请估验计价，而后由甲方核实给付之。乙方于支领工程款时所用之印鉴，应与本合约所附印鉴相符。 三、全部工程完成，经正式验收合格后，除有特殊事由外，应于七日内发给结算验收证明书，并依规定程序付清尾款。 四、估验计价均应按期办理，不得申请弃权或延期办理。 五、施工期间如物价发生变动时，应按投标须知所附按物价指数增减率调整工程费计算方式办理。 六、变更设计作业程序依本府所属各机关营缮工程施工验收作业程序八之规定办理。如因变更设计增加工程数量或项目应俟甲方完成法定程序后始得估验，其新增项目在议定单价前按甲方拟定单价之八成计价。 第五条工程期限： 一、开工期限：乙方应于决标后五日内正式开工。 二、完工期限：全部工程限于开工之日起五十日历日完工。如遇障碍因素或变更设计致无法全面施工，应依_________市政府所属
四川巴中核心区西片河道整治工程劳务分包合同 第三条合同工期 开工日期_____ 年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。第四条合同价款 4．1合同价款为：下部基础：_________元/m3（人民币），大写：_________元/m3。 上部墙身：_________元/m3（人民币），大写：_________元/m3。 钢筋制安：_________元/t（人民币），大写：_________元/t。
4．2工作内容包括：班组所属段落的模板安拆；砼浇注（若遇泵车施工时：包括泵车支垫及钢管的来回运输，泵管的存置、泵管的移动、安拆、清洗、运送到指定的地方堆放好）；砼的振捣成型抹平、扫毛；砼养护（不少于7天的不间断浇水养护）；有需要的搭设操作架和支撑架；基坑施工期间基础砼未浇筑前的抽、排水人工；泵管堵塞清理及因此造成每次施工人员24小时内的停窝工损失；砼运输车进入现场后的指挥协调；砼的浇注、震捣不少于两遍、扫毛、养护、砼浇筑前的看护、场地的清理；拆模后的垃圾清理；如遇特殊情况、因砼原因需留设施工缝时按甲方要求施工、施工缝等部位的凿毛及完工后的收尾工作；砼浇筑前至少24小时内提出需混凝土工程量的申请等等所有工作，包工完场清。包干单价包括上述工作所需要的所有人工费、辅材费、机械费以及管理费、保险费、劳保费、利润等一切费用在内；结算以现场管理人员实际收方数量乘以合同单价既为结算价款。 砼材料的损耗不得超过1％,如超过1%损耗, 按甲方的采购价格以实际超过的领用量在乙方结算中扣除。不得在领出的钢模板上打眼，或做其他任何损伤钢模板出库状态的操作，领出的木模板安拆后归还损耗不得超过30%，木枋不得超过10%，钢管扣件不得超过3%，超出部分照价赔偿。 第五条合同价款的结算和支付 5．1结算、决算资料： 5．1．1分包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制施工预算书。 5．1．2承包人根据分包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。 5．1．3有效的月度工作量结算资料、人工工资表及书面洽商变更、现场签认资料等。 5．2合同价款的结算和决算： 5．2．1分包人应于每月28日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。 5．2．2工程交工后28日内，承包人向分包人递交完整的决算资料，分包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。 5．3合同价款的支付： 5．3．1 分期支付劳务费的，每期付的劳务费数额在建设方拨款时不得少于己办理结算额的 70 ％，余款在分包人对该段落的工程质量确认后及决算资料予以确认后30 日内付清。 5．3．2合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理，付款时分包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。 第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理 6．1安全施工：分包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。 6．2重大伤亡及其他安全事故处理： 6．2．1发生重大伤亡及其他安全事故，承分包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢
编号：GR-WR-11892 工程施工劳务合同书模板 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
工程施工劳务合同书模板 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 合同编号：_______ 甲方：________ 乙方：________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律和行政法规的准则，甲方将______工程中的部分工程、工序承包给乙方。为明确双方权利与义务，在公平合理的基础上，经双方协商，达成以下条款，望共同遵守。 第一条合同文件 作为本协议的附件，下列文件与本协议共同组成合同文件，并与本协议具有同等效力： 1.本项目施工技术规范、技术交底、作业指导书、图纸; 2.本项目工程质量检查、验收标准; 3.本项目施工安全标准; 4.本项目施工组织设计;
5.本项目施工进度计划(含节点计划); 7.业主、监理和甲方的文件; 8.甲乙双方的补充协议、会议纪要、承诺。 第二条承包单价 详见(附件)，不调价。 第三条有关约定 1.乙方对甲方负责，承认并严格按照甲方与业主签订的有关质量、安全、技术、环保、文明施工等标准，在甲方下达的施工进度计划(含节点计划)内完成施工。 2.计量支付 2.1乙方完成承包的工程项目后，甲方依据乙方完成的合格工程数量和工程量清单(附件1)单价进行计量支付。 2.2乙方应按甲方的施工计划组织施工。若因乙方原因导致施工计划未能完成时，甲方有权向乙方索赔由此而发生的延期赔偿金(赔偿金=____‰×标的额×延期天数)。此偿金最高限额为任务量总价的____%。同时，甲方有权终止本合同。 2.3本工程不支付工程预付款，乙方应有结算支付前的