当前位置:文档之家› 供水管爆管抢修工程合同书

供水管爆管抢修工程合同书

供水管爆管抢修工程合同书

怡富物业(以下简称甲方):

承接方(以下简称乙方):

按照<<中华人民共和国经济合同法>>和<<建筑安装工程承包合同条例>>的规定,结合本工程具体情况,通过充分协商,双方达成如下协议:

一、工程名称:

二、工程地点:,承接维修范围:

三、工期:本工程自年月日开工,于年月日竣工。

四、工程质量:按国家和相关施工质量的规定进行评定,评定中要求质量等级为优。

五、合同价款:本维修工程费(含税)为人民币 (¥元)。

六、承包方式:包人工、包材料、包工期、包质量、包安全。

七、付款方式:经甲方验收合格后,以现金方式支付乙方维修工程费用。

八、保修责任:免费保修年,即年月日开始至年月日止。

九、其它约定:

1、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。

2、本合同自签字之日起生效。

3、乙方施工过程中,应服从甲方正常管理,不得因施工损坏甲方设备和物件,否则照价赔偿。

4、未尽事宜另签补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

5、附加:。

甲方:乙方:

地址:地址:

代理人:代理人:

年月日年月日 . .

中国钢研科技集团公司劳动合同协议书管理暂行办法

中国钢研科技集团公司劳动合同协议书管理暂 行办法 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

中国钢研科技集团公司劳动合同管理暂行办法 (征求意见稿) 第一章总则 第一条为维护企业与员工双方的合法权益,保障劳动合同制的顺利实施,根据《中华人民共和国劳动合同法》(以下简称《劳动合同法》)等法律、法规,结合中国钢研科技集团公司(以下简称集团公司)实际情况,制定本暂行办法。 第二条集团公司所属职能部门、非法人直属机构与员工建立劳动关系,订立、履行、变更、解除或终止劳动合同,适用本办法。 集团公司所属全资、控股公司等法人单位与员工建立劳动关系,参照本办法制定和细化相应的管理制度,并通过相应程序发布实施。 上述各类性质的单位,以下统称用人单位。 第三条集团公司人力资源部是劳动合同制工作的归口管理部门,负责劳动合同制工作的组织、实施和相关管理制度的制定,指导用人单位劳动关系管理工作。

用人单位在集团公司的指导下具体开展劳动关系管理工作,负责组织落实与本单位全体员工订立、履行、变更、解除或终止劳动合同,全面配合集团公司劳动合同制的实施。 第四条集团公司依法建立并不断完善各项劳动规章制度,有效支持劳动合同制度的顺利实施。用人单位应结合本单位实际情况,进一步细化和建立健全岗位职责、岗位聘任、薪酬分配、绩效考核等方面的内部规章制度,制定相应的工作程序,规范管理行为,做到依法管理、科学管理,以确保劳动合同制的顺利实施。 第二章劳动合同的订立 第五条用人单位招录的各类员工,应根据集团公司有关规定,履行审批程序,未经审批同意,不得用工。 经审批同意招录的员工,以审批主管部门确认的员工入职时间计算为用人单位用工之日。用人单位在用工之日确认前不得用工。 用人单位自用工之日起即与员工建立劳动关系,应当自用工之日起10个工作日内与员工依法订立书面劳动合同,并建立员工名册备查。

二次供水设备供应商合作协议书

二次供水设备供应商合作 协议书 甲方(需方): 乙方(供方): 年月日

甲方(需方):(以下简称甲方)乙方(供方):(以下简称乙方)甲方通过年月日的***公司二次供水设备入围供应商招标项目的招标,接受了乙方为本项目所做的投标文件,依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就该实施事项协商一致,订立本合同。 一、合作事项: 1、乙方通过公开招标的方式取得了甲方二次供水成套设备协议供应商资格,在合作有效期内,乙方承诺按最优惠价格向甲方提供二次供水成套设备。 2、甲方根据具体项目特点需求,有权从本次中标协议供应商中选择具体项目的供应商,并另外签订合同。 3、本协议有效期(即供货期)为一年,自年月日至年月日(期满后,招标人可依据入围供应商在供货期内的价格、产品质量、售后服务和企业经营情况等方面进行综合考评,考评结果优良的,可延长供货期)。 4、交货期: 签订单个合同后按项目实际进度供货,接到业主书面供货通知后30日内完成供货,否则视为违约。 5、质保期五年(调试验收合格之日起计算)。 6、付款方式:单项供货合同签订后,支付合同价款的30%为预付款,货到工地安装、调式完成,验收合格后支付至合同价款的95%,5%余款在保质期起算之日起1年后支付。 二、设备质量标准及相关说明: 1、乙方所供应设备需满足国家及行业相关技术要求,当甲方要求乙方所供应设备有其他特殊要求时,在执行具体项目合同时明确。 2、在甲方有采购二次供水成套设备需求时,乙方接到通知后应按要求积极参与。

3、具体项目所采购的成套无负压给水设备所提供服务范围应包含现场勘测、制定供水技术方案(确保方案合理准确)、运输装卸、安装到位、调试合格、后期质保期内技术升级。 4、在质保期内损坏更换的部件,更换后的部件在原有质保期的基础上再延续保修五年。 三、甲方责任及义务: 1、当有采购需求时,甲方为乙方提供相关参数,供乙方作为设备选型的参考数据。 2、与设备使用单位协调好相关工作,并配合乙方所提供设备的安装与调试做好进出口管道连接(相关费用在具体设备合同中约定),电力接入、为设备调试、试运行提供有利条件。 3、配合乙方在设备到达指定地点组装好后,组织相关人员进行书面交货验收签证记录、调试验收签证记录、质保验收签证记录和售后服务书面签证记录。 4、按合同条款支付相关费用。 四、乙方责任及义务: 1、乙方在合作协议签订前,应提供系列产品全部目录及出厂价格和市场价格作为甲方价格参考,未经甲方允许乙方不得随意更改设备选型方案及价格。乙方在合作协议签订后,及时组建与采购设备配套的区域备品备件仓库,并向甲方提供备品备件价格表、固定区域售后地点、技术服务人员,并接受甲方的核查。在本地区市场范围内,业务洽谈工作配合甲方统一接洽,乙方不得私自洽谈和签订供货协议,甲方如发现乙方私自洽谈和签订供货协议并经调查属实,甲方有权取消乙方供应商资格,终止本合同。 2、乙方在参加甲方二次供水设备采购项目招标活动中,不得采取围标、串标及哄抬物价等违法违规行为,甲方如发现乙方存在上述违法违规行为并经调查属实,甲方有权取消乙方供应商资格,终止本合同。

供水工程施工合同(合同示范文本)

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____________________ 编号:YB-HT-023221 供水工程施工合同(合同示范

供水工程施工合同(合同示范文本) 监理人应在收到承包人提交的完工付款申请单后的28天内完成复核,并与承包人协商修改后,在完工付款申请单上签字和出具完工付款证书报送发包人审批。发包人应在收到上述完工付款证书后的42天内审批后支付给承包人。若发包人不按期支付,则应按第33.4款规定的相同办法将逾期付款违约金加付给承包人。 36最终结清 36.1最终付款申请单 (1)承包人在收到按第53.3款规定颁发的保修责任终止证书后的28天内,按监理人批准的格式向监理人提交一份最终付款申请单(一式4份),该申请单应包括以下内容,并附有关的证明文件。 ①按合同规定已经完成的全部工程价款金额; ②按合同规定应付给承包人的追加金额; ③承包人认为应付给他的其他金额。 (2)若监理人对最终付款申请单中的某些内容有异议时,有权要求承包人进行修改和提供补充资料,直至监理人同意后,由承包人再次提交经修改后的最终付款申请单。

36.2结清单 承包人向监理人提交最终付款申请单的同时,应向发包人提交一份结清单,并将结清单的副本提交监理人。该结清单应证实最终付款申请单的总金额是根据合同规定应付给承包人的全部款项的最终结算金额。但结清单只在承包人收到退还履约担保证件和发包人已向承包人付清监理人出具的最终付款证书中应付的金额后才生效。 36.3最终付款证书和支付时间 监理人收到经其同意的最终付款申请单和结清单副本后的14天内,向发包人出具一份最终付款证书提交发包人审批。最终付款证书应说明:(1)按合同规定和其他情况应最终支付给承包人的合同总金额。 (2)发包人已支付的所有金额以及发包人有权得到的全部金额。 发包人审查监理人提交的最终付款证书后,若确认还应向承包人付款,则应在收到该证书后的42天内支付给承包人。若确认承包人应向发包人付款,则发包人应通知承包人,承包人应在收到通知后的42天内付还给发包人。不论是发包人或承包人,若不按期支付,均应按专用合同条款第33.4款规定的相同办法将逾期付款违约金加付给对方。 若承包人和发包人始终未能就最终付款的内容和额度取得一致意见,监理人应对双方已同意的部分出具临时付款证书,双方应按上述规定执行,对于未取得一致的部分,双方均有权按第44.1款的规定提出按合同争议处理的要求。 十六、价格调整 37物价波动引起的价格调整 37.1价格调整的差额计算

简易劳动合同样本(标准版)

简易劳动合同样本(标准版) Sample of simple labor contract (Standard Version) 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号:XX-2020-01

简易劳动合同样本(标准版) 前言:劳动合同是指劳动者与用人单位之间确立劳动关系,明确双方权利和义务的协议。订立和变更劳动合同,应当遵循平等自愿、协商一致的原则,不得违反法律、行政法规的规定。劳动合同依法订立即具有法律约束力,当事人必须履行劳动合同规定的义务。本文档根据劳动合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方(用人单位)名称: 法定代表人(主要负责人)或者委托代理人: 注册地址: 联系电话: 乙方(劳动者)姓名: 居民身份证号: 户口所在地省(市)区(县)乡镇村 邮政编码: 现住址: 联系电话:

根据《劳动法》、《劳动合同法》及有关规定,甲乙双 方遵循平等自愿、协商一致的原则签订本合同。 一、合同期限 第一条甲、乙双方选择以下第___种形式确定本合同期限: (一)有固定期限:自____年__月__日起至____年__月 __日止。其中试用期自____年__月__日起至____年__月__日止。 (二)无固定期限:自____年__月__日起至依法解除、 终止劳动合同时止。其中试用期自____年__月__日起至____年__月__日止。 (三)以完成一定工作(任务)为期限:自____年__月 __日起至____________工作(任务)完成时终止。 二、工作内容和工作地点 第二条甲方招用乙方在_________________(项目名称)工程中,从事_________________________岗位(工种)工作。 乙方的工作地点为_________________________________。 经双方协商一致,可以变更工作岗位(工种)和工作地点。

最新二次加压给水系统安装工程施工合同资料

二次加压给水系统安装工程施工合同 发包人: (以下简称甲方) 承包人: (以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》和建筑安装工程相关的法律法规及规范有关原则精神,结合本工程实际情况,经甲、乙双方充分协商,就本工程给水二次加压系统安装有关事宜达成如下合同内容。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 二、承包范围和承包内容 1、承包范围:本项目二次供水应满足的各项需要的设计图纸为依据,二次供水加压水表(含总计量表开户)至管井一户一表的安装、调试、验收合格及通水,小区给水管网及一户一表安装(DN15智能表)及和供水部门的协调工作。 2、承包内容: ①生活泵房:设备及设备至电控柜及电源的切换箱电缆敷设及安装(水泵电控柜至电源切换箱的电源进线和电源切换箱由甲方负责安装,电控柜(箱)至水泵的电缆线的安装、材料由乙方负责)。

②小区管网:安装二次供水庭院管网及管道的阀门。 ③一户一表(DN15智能表):安装的加压给水立管、智能表、阀件。 ④负责本合同中的施工范围内所有系统的调试。 ⑤所有的穿墙、楼板开洞剔打,套管安装(甲方负责管道土石方开挖与回填)。 三、合同工期 3.1、总工期:个日历天。 3.1.1、开工日期:以合同签订之日起计算。 3.1.2、竣工日期:工程竣工验收合格且通水之日为准。 3.2、具体要求:从合同签订之日起天内,主要设备(成套负压设备)送达项目所在地。 3.3、如遇下列情况,经发包人书面同意后,工期可相应顺延,除此之外,工期不得延长: ①、因为发包单位人为原因而引起施工停滞。 ②、如遇不可抗力因素影响工期。 ③、因设计变更和工程量增加而导致施工时间合理增加。 四、工程质量要求 工程质量应符合发包人审定的施工图纸要求及双方约定的质量标准要求,同时应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》以及国家现行的有关建设工程的其他相关法律规范的要求。 五、双方义务 5.1、发包人义务

电力线路抢修协议

输配电线路及设备委托抢修 合同协议书 甲方:朱**(身份证:330721**************12)乙方:

输配电线路及设备委托抢修合同 委托方:朱**(身份证:330721**************12)(以下简称甲方)受托方:(以下简称乙方) 第1条总则 甲、乙经双方平等协商,在明确双方权利和义务的基础上,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规和规章的规定,特订立本合同。 第2条受托范围 甲方委托乙方抢修范围包括: 甲方委托乙方对甲方吊车浙G******所撞损的10KV康济683线叶明机埠支线24-27#杆进行应急抢修。 第3条抢修费用 1、甲方车辆保险齐全,最终抢修费用,由保险公司理赔。在保险公司理赔完成前,甲方先向乙方支付抢修保证金:元整(¥元)。 2、乙方在抢修完成后,由甲方配合乙方向保险公司索赔,保险公司赔偿到位后,乙方向甲方全额退还抢修保证金。 3、抢修工程实际结算总价,以物价评估部门出具的最终评估报告为准。 第4条违约责任 1、甲方不按本合同约定向乙方及时支付保证金的,乙方可要求交警部门继续扣押甲方车辆,即浙G*****。 2、乙方未能按计划完成抢修任务,甲方可拒绝交付保证金。 3、如因甲方车辆产权不明确,手续不全,保险不全,导致乙方无法完成索赔,乙方不予退还甲方支付的所有保证金,并由甲方承担乙方剩余经济损失。 第5条不可抗力

1、不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。 2、任何一方由于不可抗力而影响本合同义务履行时,可根据不可抗力的影响程度和范围延迟或免除履行部分或全部合同义务。但是受不可抗力影响的一方应尽量减小不可抗力引起的延误或其他不利影响,并在不可抗力影响消除后,立即通知对方。任何一方不得因不可抗力造成的延迟而要求调整合同价格。 3、受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后 2 日内(含本数),取得有关部门关于发生不可抗力事件的证明文件,并以传真等书面形式提交另一方确认。否则,无权以不可抗力为由要求减轻或免除合同责任。 第6条争议解决 1、本合同履行过程中发生争议时,双方应本着真诚合作的精神,通过友好协商解决。 2、若争议经协商仍无法解决的,双方约定选择的解决方式为:(2)。 (1)提交金华市仲裁委员会,按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。 (2)向乙方所在地人民法院提起诉讼。 3、在仲裁或诉讼期间,合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。 第7条其他约定事项 1、甲方应当保证对其车辆即浙G******拥有合法的所有权,不存在任何产权上的争议。 2、甲方应当保证自己为合法的经营主体,并根据国家和地方有关法律法规取得相应的行政许可文件,拥有相关的从业资格。乙方有权要求甲方提供相应证明文件。否则,乙方有权拒绝接受甲方委托。 3、甲方应当保证自己的车辆运营手续及各类保险齐全,乙方有权要求甲方提供相应证明文件。否则,乙方有权拒绝接受甲方委托。 为保证安全,双方确定工作联系人制度。 甲方工作联系人:****** 联系方式: 乙方工作联系人:联系方式:

给水工程安装施工合同模板

建设单位:(以下简称甲方) 施工单位:(以下简称乙方) 甲方根据供水管道改造计划投资兴建以下工程,为使该工程质量达到安全、低耗、优质的目的,决定将如下项目委托给乙方施工。双方本着平等、自愿、互利的原则,通过充分协商,达成如下协议,共同遵照执行。 第一条工程概况 1.1 工程名称: XX给水工程 1.2 工程地点: 1.3 工程内容: 1.4 开竣工日期: 1.5 工程造价:按实结算 1.6 质量要求:必须严格按照施工图要求和《给水排水管道工程施工及验收规范》施工及验收。 第二条结算方式 2.1 结算办法:包干结算,此工程税金由甲方交纳。 2.2 结算依据:施工图、设计变更通知单、竣工图、施工开工报告、隐蔽记录、领料单、材料检验合格证明、工程验收单、施工现场实景照片等施工结构资料。主要材料甲方指定品牌、型号,并核定价格,由乙方自行采购。 2.3 乙方在竣工验收合格后七日内提交结算报告。 2.4 付款办法:工程竣工验收合格后,工程款一次付清。 2.5 付款方式:银行结算。 第三条图纸及会审

3.1 甲方提供设计图陆套和相关坐标控制点、水准点等。 3.2 由甲方组织进行技术交底及现场交底。 第四条甲方职责 4.1 负责组织施工技术交底。 4.2 负责提交施工许可证,协调内外部关系。 4.3 负责联系监理和质监部门。 4.4 收到乙方提供的监理审批的施工组织设计一个工作日内完成开工令批复。 4.5 遇到设计图纸与施工现场不符需要进行设计变更时,接到乙方通知1个工作日组织设计、监理到现场确定方案,督促设计代表3个工作日内完成设计变更并及时传达至乙方单位。 4.6 甲方接到乙方停水申请及接水方案后(一般工程1个工作日内,复杂工程3个工作日内)相关部门核准相应的停水关闸放空方案,方案要注明需要关闭的阀(闸)门、停水区域、影响区域、阀(闸)门操作时间及余水放空时间。 4.7 负责组织工程竣工验收,在收到乙方提交的竣工验收申请及合格的竣工资料后,15个工作日组织工程竣工验收会。 第五条乙方职责 5.1 技术交底后2个工作日内编制施工组织设计送交监理单位审批。监理审批施工组织设计后一个工作日内向甲方提交开工报告和施工进度计划。 5.2 乙方必须做好开工前的准备工作,严格按照施工图要求、《给水排水管道工程施工及验收规范》及文明安全施工要求认真组织、安排施工。施工现场必须按要求配备专职施工员、资料员和兼职安全员,主动接受设计院、建设、监理、质监等相关单位对工程质量的监督。并在管道覆土前通知相关单位进行竣工测量。

网络教育劳动合同样本(示范合同)

网络教育劳动合同样本(示范 合同) Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-009922

网络教育劳动合同样本(示范合同) 应届毕业生合同范本网介绍一篇网络教育劳动合同 甲方: 乙方: 为了向广大学校会员提供良好的网络服务和软件产品,维护甲乙双方的利益,双方就甲方成为和使用乙方的中国xx教育网vip会员一事,在互惠互利、协商一致的基础上,签订以下协议以资共同信守: 一、双方的权利和义务 1、甲方的权利和义务 1-1确定专人负责设置网站栏目、上传有关资料和图片等;并同时承诺遵守有关互联网的法律、法规,如有违反则由甲方自行承担一切责任;

1-2依照合同按时足额支付会员服务费和其他项目的相关费用; 1-3有按会员价优惠得到甲方推出的其他会员服务项目和产品的权利; 1-4为了保证乙方对甲方的服务质量,甲方必须如实向乙方提供包括单位名称、联系人姓名、联系人电话、e-mail等在内的客户资料。 1-5甲方填写的资料发生变化时,须及时通知乙方,或在网上自行修改。因甲方通讯地址不详、邮政编码不准确等原因使得乙方无法将有关信息通知甲方而产生的一切后果均由甲方负责。 1-6甲方对服务内容不明确,有知晓权、质询权,乙方应进行相应解释处理。 2、乙方的权利和义务 2-1 按照甲方提供的资料依协议规定服务项目及时完成; 2-2当乙方网站根据发展需要,对服务项目进行增加或调整时,必须通知甲方,但不必取得甲方的同意; 2-3乙方有权在甲方的网站中注明为该网站的制作方和技术支

工程项目用水合同

合同书 合同号:(2013)55号 甲方: 乙方: 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《四川省城市供水条例》等相关法律、法规、规章的规定,甲、乙双方本着诚实信用,平等互利的原则就“学府华庭”项目室外供水相关事宜,经协商一致,签定如下合同: 一、工程名称:“学府华庭”项目自来水系统室外供水管道安装工程 二、工程地点:临港经济开发区xx地块 三、工程范围和内容:该项目室外给水管网设计、安装由乙方完成。在施工过程中,现场实际情况经甲、乙双方协商可对设计图纸进行适当调整,根据该项目的供水情况及周边情况由乙方按现行有关规定和施工规范标准及要求施工。乙方的施工范围: 1、生活用水、营业用水满足“一户一表、计量出户”要求的区域,乙方将水表安装至户外公共部分;营业用水不能满足“一户一表、计量出户”要求的区域设总表,乙方负责将总表安装至该建筑用地红线内大门入口处。 2、办公用水设一总表,乙方负责将总表安装至该筑用地红线内大门入口处(物管用房)。 3、居民生活用水所需供水压力超过乙方城市供水管网压力,不能满足“一户一表、计量出户”计量要求的区域采用二次供水,设一总表,乙方负责将总表安装至该建筑用地红线内大门入口处; 4、生活用水二次供水管道的安装由甲方委托乙方负责安装,该部分工程费用由乙方根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)及2009年《四川省建设工程工程量清单计价定额》进行计算(另详安装合同); 5、甲方提出消防、绿化用水总表安装申请,乙方负责消防和绿化总表的安装,该部分工程费用由乙方根据《建设工程工程量清单计价

规范》(GB50500-2008)及2009年《四川省建设工程工程量清单计价定额》进行计算。消防、绿化管道及设备、材料和安装由甲方自行负责。 四、合同价款:根据宜价字农工(2004)204号文件规定,室外管道安装工程费每户按1980元/户收取(不含消防管道、二次供水电机、水池)。经换算该项目总计约为2231户,室外管道安装工程费总计约为人民币:肆佰肆拾壹万柒仟叁佰捌拾元整(¥441738.00 元); 在合同签订三个月内甲方须将规划认可的施工图送乙方审核,最终核准户数及按约定收费价格及换算标准执行,否则乙方有权对已完善的供水设施暂不通水。 随着科技进步,智能化技术的发展,乙方通过提高自身管理效率,创造效益,方便市民,在供区内推广自来水智能远传抄表管理系统。根据宜发改函(2012)316号文件规定,自来水智能远传抄表管理系统按580.00元/户收取。 五、《四川省城市供水条例》中第二十六条明确规定:二次供水设施的设计方案必须经供水部门审查并书面确认后,进入施工图设计。 六、付款方式: 1、本合同正式签订七日内,甲方先预付工程款总额的50% 计人民币:贰佰贰拾万捌仟陆佰玖拾元整<不含远传水表费用,其费用通水前根据安装户数一次性按实结算>(¥3208690.00元),乙方随即为甲方接通施工用水; 2、进入区内管道安装前,甲方再支付工程款总款额的30%计人民币:壹佰叁拾贰万伍仟贰佰壹拾肆元整(¥2325214.00元),否则乙方有权按规定暂时停止向甲方供水。 3、工程竣工通水前七日内,甲方一次性付清工程尾款。尾款,乙方按约定的换算方式和收费标准按实结算。 七、水费标准: 1、一次供水按按宜宾市现行水价政策执行,在收取水费过程中,如有新的收费标准,按新的标准收取水费; 2、二次供水设施运行、维护和管理等费用详见二次供水供用水合

电力线路维修合同协议书范本

编号:_____________电力线路维修协议 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方:________________________________________ 乙方:________________________________________ 为明确双方的责任和义务,根据《中华人民共和国电力法》、《供电营业规则》、《中华人民共和国合同法》等相关规定,经甲乙双方协议一致,签订本协议书,双方共同信守,严格履行。 一、甲方将线路委托给对该线路进行日常维护运行管理。 二、维护管理项目: 对线路进行日常巡视、维护、添加放映室部分线路开关等。 三、维护管理费(含人工费、材料费等),共计元。 四、乙方责任: 1、乙方应严格遵守协议,按检修规程进行日常巡视、维护,发现问题及时处理,保证线路正常运行。 2、乙方发现线路有紧急缺陷故障时,应及时抢修处理。 五、甲方责任: 1、消缺检修需停电时,甲方应当给予配合,并负责对内、外协调,办理相关手续,准备后备电源。 2、线路进行停电消缺检修时,停电检修方案报甲方,具体停电时间由双方协商确定。 3、因第三方责任造成损失,由甲方负责承担维护费,甲方可向第三方责任人进行索赔。 4、在供电设施上发生事故引起的法律责任,由产权所有者甲方承担发生事故引发的法律责任。 六、争议解决方式:

甲乙双方在履行本协议发生争议时,应依本协议书之原则协商解决、协议不成时,双方共同提请电力管理部门行政调解或向人民法院提起诉讼解决 七、其他: 1、签订本协议时,甲乙双方应将线路有关技术资料交接清楚后,方可签订本协议。 2、未尽事宜按照《中华人民共和国电力法》、《供电营业规则》、《中华人民共和国合同法》等有关法律规定办理。如遇国家法律、法规政策调整时,按规定修改补充本协议有关条款。 八、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。 甲方:乙方: 签约人:签约人: 年月日年月日

自来水工程合同范本

小区自来水工程施工合同 建设单位:(甲方)合同编号: 施工单位:(乙方) 《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、、依照《中华人民共和国合同法》 自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项目协商一致,订立本合同。一、工程范围自来水管道主环网、主要范围自来水工程,包括\ 甲方委托乙方完、1干道自来水管道、各支路管道(不含入户表后管道)的制作安装以及室外消防栓、给水阀门井、水表井等工程。并保证验收通过、通水。乙方负责办理相关报验手续,2、乙方保证协助甲方办理前期各种相关手续,保证各种手续的合法、有效性,承3、 诺水费收入取标准按政府文件执行。二、工期要求天以书面形式通本工程按甲方要求时间开工及完工。如甲方要求提前工期应提前31、 知乙方,以便乙方组织人、材、物。乙方不得因施工组织不利、材料供应、劳动力调配等原因拖延工期(不可抗力除2、外)。三、工程质量质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标工程质量应当达到优良1、 准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准,乙方承担违约责任。乙方必须严格按照施工图施工,不得单方修改设计。如发现上述情况,甲方有权要、2求停止施工。乙方自行采购的材料和不按照施工图纸施工等因素发生的事故,经济损失及责任乙方承担,并承担由此对甲方造成的一切损失。.

3、双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。 四、材料设备采购供应 1、乙方自行负责采购材料设备的,应按照约定及设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明,对材料设备质量负责。乙方采购的材料设备与设计标准要求不符时,乙方应按甲方及监理要求的时间运出施工场地,重新采购符合要求的产品,承担由此发生的费用,由此延误的工期不予顺延。 2、乙方需要使用代用材料时,应经甲方、设计及监理工程师共同认可后才能使用,由此增减的合同价款双方以书面形式议定。 五、合同价款的确定 采用总价包干:,包干价 含。 六、变更洽商 1、重大设计变更和技术洽商必须经甲方同意方可实施. 施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。 2、设计、洽商变更,须经监理、设计单位、甲方、施工单位四方确认签字后生效。 3、因乙方自身原因导致的工程变更,乙方无权要求追加合同价款。 4、工程进行过程中的会议纪要不作为结算费用增减的依据. 七、质量与检验 1、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方工程师依据合同发出的

某项目正式供水工程合同

合同编号:ZSGC-A00001566 工程施工合同 工程名称: 美侨世纪广场室外给水及二次供水工程 发包人(全称) :河南美侨置业有限公司 承包人(全称):郑州郑水自来水工程有限公司 签订日期:年月日

合同编号:ZSGC-A0001566 第一部分协议书 发包人(全称):河南美侨置业有限公司 承包人(全称):郑州郑水自来水工程有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工项目协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:美侨世纪广场室外给水及二次供水工程(受理编号:20150707002A)工程地点:郑东新区金水东路、圃田西路交叉口东南角 二、工程承包范围: (1)承包人负责项目的报装手续和正式施工图的设计,并在中标通知书收到后15日内将报装资料和正式图纸移交给发包人,相关费用由承包人承担; (2)施工图纸范围内的全部工作内容的施工,并保证自来水公司验收通过;(3)自来水管网与市政主管道接口处的土方开挖、回填、绿化带破除、恢复及相关协调内容均由承包人负责,由此产生的费用由承包人承担;生活水箱间的电源箱至变频柜之间的电缆由投标人负责购买安装,并承担相关费用。 三、合同工期:总日历天数天(不包含领水表手续时间) 开工日期:年月日竣工日期:年月日 四、质量标准:合格 五、合同价款: 合同价(大写):人民币贰佰肆拾肆万零伍佰陆拾捌元整 (小写):¥2440568.00元 六、工程款支付: 合同签订后十日内付至合同总价款的30%,室外管网施工完毕后付至总价款的60%,二次供水设备安装施工完毕付至总价款的80%,剩余20%在正式挂表通水并由自来水公司验收合格后十个工作日内一次性付清。 七、组成合同的文件

电力抢修合同

电力抢修合同 甲方: 乙方: 根据工程项目施工需要,在《合同法》及有关规定的基础上,甲、乙双方本着平等、自愿、公平合理、诚信的原则,经充分协商后,一致同意签订如下合同,双方共同遵守。 第一条工程内容 2017年甲方提供的有关于@@@@@的电力抢修工程,乙方经核对无误后及时进行抢修。 第二条合同价款 根据2017年@@@@@抢修工作内容按市场价,包括材料费、工时费等收取费用。 第三条付款方式 1、工程抢修后按国家标准调试运转正常,甲方3个月内一次付清所有工程费用。 2、乙方需凭施工清单编制施工决算,根据甲方审批无误后的决算书,开具正规发票。 第四条工程验收 1、验收时间:抢修工程结束后,按甲方规定的时间指定地点进行验收。 2、乙方在甲方验收时,应将注意事项等以书面形式通知甲方。 3、乙方随机的必备品、配件、按产品标准配置,随货同行(试

验报告每台一套)。 4、按国家标准验收,产品到甲方指定地点后由甲方自行安装调试,一周内如无书面提出异议,乙方将视产品合格。 第五条双方责任和义务 1、乙方必须按照国家相关标准的要求采用合格的材料和设备。材料及零部件必须为全新未用过的,质量标准:国家标准,通过耐压试验,绝缘标准符合要求。乙方确保该台变压器为本厂全新铜芯设备,如有不符按本合同违约处理接受甲方处罚。 2、乙方对质量负责的条件及期限:质保期1年,质保期自竣工送电之日起算。质保期内如有任何问题乙方免费维修或者更换,质保期过后如出现质量问题,乙方进行有偿维修。 3、乙方必须按照国标和供电公司规范生产产品,必须采用国标材料和设备,产品质量按相关行业施工、设计及标准执行。对乙方自己生产、调试期间的人员、设备安全负责。 4、乙方必须提供公司营业执照、资质证书等相关附件。 5、设备维修后安装、调试运转正常后应及时支付设备维修款。第六条纠纷解决方式 在具体执行过程中,甲、乙双方必须按上述要求执行,如出现甲、乙双方任何一方未能履行合同,已执行一方即可终止本合同合作义务,并由违约方承担由此造成的损失。本合同未尽事宜由双方协商解决,协商未果,双方均有权向各自单位住所所在地人民法院起诉。第七条合同的生效 1、本合同共3页,一式陆份,甲方执肆份,乙方执贰份,均具

供水工程施工合同(四)范本正式版

YOUR LOGO 供水工程施工合同(四)范本正式 版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列,下载即可用

供水工程施工合同(四)范本正式版 使用说明:当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕,就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻,材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 53.2保修责任 (1)保修期内,承包人应负责未移交的工程和工程设备的全部日常维护和缺陷修复工作,对已移交发包人使用的工程和工程设备,则应由发包人负责日常维护工作,但承包人应按移交证书中所列的缺陷修复清单进行修复,直至经监理人检验合格为止。 (2)发包人在保修期内使用工程和工程设备过程中,发现新的缺陷和损坏或原修复的缺陷部位或部件又遭损坏,则承包人应按监理人的指示负责修复,直至经监理人检验合格为止。监理人应会同发包人和承包人共同进行查验,若经查验确属由于承包人施工中隐存的或其他由于承包人责任造成的缺陷或损坏,应由承包人承担修复费用;若经查验确属发包人使用不当或其他由于发包人责任造成的缺陷或损坏,则应由发包人承担修复费用。 53.3保修责任终止证书 在整个工程保修期满后的28天内,由发包人或授权监理人签署和颁发保修责任终止证书给承包人。若保修期满后还有缺陷未修补,则需待承包人按监理人的要求完成缺陷修复工作后,再发保修责任终止证书。尽管颁发了保修责任终止证书,

劳动合同书样板常用版

编号:_______________ 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 劳动合同书样板常用版 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

招聘方:________________ (以下简称甲方) 受聘方:________________ (以下简称乙方) 根据《劳动法》的有关规定甲乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上签订本合同,以便共同遵守。 一、工作内容 甲方聘乙方担任行政总厨职务,厨房人数不得低于人,包括川黔菜师傅。《厨房聘用的一切人员由行政总厨按劳动合同管理》。 二、合同期限 合同期限自 ________年 ________月 ________日至 ________年 ________月 ________日止,为期一年。合同有效期满,甲方提前30天通知乙方是否续签合同。 三、薪金(劳动报酬) 甲方根据乙方的技术水平、劳动态度、工作效率及酒楼的实际经营情况议定:________________ 1、每月厨师税后总工资为(人民币) ________元(小写:________________ ________元)包括劳动合同规定其它费用。 2、工资发放时间:________________从 ________月起每月 ________日为工资发放时间(工资发放不能推迟三天)。 3、广东厨师到时岗后甲方的报销软卧火车票每人一张。 4、甲方支付乙方的薪金,由乙方的行政总厨自行发放。 四、工作时间及假期 1、乙方上下班按甲方规定执行,在保证工作正常运转的情况下,乙方每月享有四天轮休假(如轮休须提前通知部门经理批准),广东厨师累计八个月享受十二天带薪探新假。(如回广东探亲,厨师应合理调配好工作,保证厨房正常运行,且必须保证有人在岗若因工作需要不能回家探亲,甲方按规定补发交通费用和加班费。如合同到期不再续签,酒楼将补发回程交通费。

四川省城市二次供用水合同修订版

YOUR LOGO 四川省城市二次供用水合同修订 版 The promotion and use of contracts can promote the further improvement and in-depth development of the socialist legal system 专业合同系列,下载即可用

四川省城市二次供用水合同修订版 说明:合同的推广和使用可以促进社会主义法制建设的进一步完善和深入发展,有助于提高全民的法律意识,加快社会生活和经济建设的节奏。如果需要,可以直接下载打印或用于电子存档。 四川省住房和城乡建设厅 制定 四川省工商行政管理局 提示与说明 一、为规范城市二次供用水行为,根据《中华人民共和国合同法》、《四川省城市供水条例》、《四川省合同监督条例》等有关法律、法规的规定,四川省住房和城乡建设厅与四川省工商行政管理局联合制定本合同示范文本,供城市二次供用水合同双方当事人在订立合同时使用。 本合同示范文本由四川省住房和城乡建设厅与四川省工商行政管理局负责解释。 四川省城镇供水排水协会在本行业内积极推广使用本合同示范文本。 二、城市二次供用水合同双方当事人在合同订立、履行中,应当遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,相互尊重,充分协商,严格履行。 三、使用本合同示范文本的,不得修改相关内容。参照本合同示范文本订立合同的,不得使用本合同示范文本的名义或者编号。

使用本合同示范文本又订立补充协议,补充协议与本合同示范文本的内容相抵触的,不得使用本合同示范文本的名义或者编号。 四、本合同示范文本由通用条款和专用条款组成。通用条款是指不能或者不必协商的条款,专用条款是指当事人在订立合同时应当或者可以协商的选择性、填充性条款。 选择性条款中在选项前标示有“□”符号,选择时在该符号内划“√”表示肯定或者划“×”表示否定。选择性条款包含单项选择和多项选择。填充性条款中标示有下划线,双方将协商达成的一致意见填入,无意见的划“×”、或者“-”表示删除该填充性条款。 五、供水人预先选择或者填充,在订立合同时未与用水人协商的条款,视为格式条款。供水人不得利用格式条款对用水人做出不公平、不合理的规定,并且应当自觉接受政府有关部门、行业组织的监督。 六、与合同订立、履行有关的通知、说明或者合同中的另附页等书面文件,是合同的组成文件,双方确认后应当签字盖章,注明日期。 七、本合同示范文本的下划线部分可以根据实际需要延长或者缩短。 合同编号:__________ 供水人:________________

电力线路代理维护协议(样本)

电力线路代理维护协议 甲方:山丹县鑫马电力有限责任公司 乙方:窑街煤电集团山丹县长山子煤矿 为明确双方的责任和义务,根据《中华人民共和国电力法》、《供电营业规则》、《中华人民共和国合同法》等相关规定,经甲乙双方协议一致,签订本协议书,双方共同信守,严格履行。 一、乙方委托马营35KV变电站至窑街煤电集团长山子煤矿35kV马煤3516线路及马营110KV变电站至窑街煤电集团长山子煤矿35kV线路,线路长度43公里。二场六队至窑街煤电集团长山子煤矿水源井10KV线路,线路长度6公里。(属专用线路,产权属乙方所有)给山丹县鑫马电力有限责任公司对该线路进行日常维护运行管理。 二、维护管理项目: 1、对线路进行日常巡视、维护、定期消缺检修。 2、对线路走廊进行定期清理,对线路保护区内影响线路运行的树木进行定期砍伐和修剪。 3、定期常规线路巡视,每月一次。 4、故障巡线,应急抢修。 5、线路通道清理,每年一次。 6、煤矿35KV变电站内设备的预试,每年一次。 三、维护管理费(含人工费、交通费、预试费、应急费

等),共计每年伍拾陆万元(560000.00元)。 支付方式:协议双方签字后,甲方出具全额发票,乙方在收到发票七个工作日内支付甲方90%的维护管理费(504000.00元),协议到期后七个工作日内支付10%的维护管理费(56000.00元),逾期乙方将承担违约责任。 四、甲方责任: 1、甲方应严格遵守协议,按35kV及10KV线路检修规程进行日常巡视、维护、定期消缺,发现问题及时处理,保证线路正常运行。 2、甲方发现线路有紧急缺陷故障时,应及时通知乙方,乙方并配合进行抢修处理。 3、发生由于不可抗力造成的线路倒杆断线事故,甲方可以协助乙方进行抢修,但所发生的费用由乙方承担。 五、乙方责任: 1、消缺检修需停电时,乙方应当给予配合,并负责对内、外协调,办理相关手续,准备应急自备电源。 2、线路进行停电消缺检修时,停电检修方案报乙方,具体停电时间由双方协商确定。 3、因第三方责任造成损失,由乙方负责承担维护费,乙方可向第三方责任人进行索赔。 4、在供电设施上发生事故引起的法律责任,由产权所有者乙方承担发生事故引发的法律责任。

供水改造工程施工承包合同模板

供水改造工程施工承包合同模板 Construction contract template of water supply reconstruction project 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号:XX-2020-01

供水改造工程施工承包合同模板 前言:合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方:xxxx环保工程有限公司 乙方: 甲方承揽的xx煤矿供水改造工程经甲乙双方充分协商,按照发挥各自优势的原则,甲方决定将管道安装及非标设备加工工程交给乙方承包施工,根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》,并结合本工程具体情况,签订本合同,甲乙双方共同遵守。 一、工程名称:xx煤矿供水改造工程 二、工程地点:xx省xx市xx县 三、工程范围:a—i段管道防腐及安装、无阀滤池及斜板沉淀池非标加工 四、工程质量:合格 五、合同价款:

1、非标设备加工:XX元/吨(含辅材)、除锈刷漆:6 元/m2(含防锈漆及辅材);面漆:7元/m2(两遍、不含油漆);环氧单刷:10元/m2(含辅材及除锈、不含主材);设 备内防腐:34元/m2(做法三油两布、含辅材及除锈)设备二 次倒运费(吊装及拖车费)用由甲方支付,乙方配合。 2、管道安装:dn150钢塑复合管28元/米(含辅材、运输、管道支架制作及安装、预埋件制作);dn100焊接钢管26元/米(含辅材、运输、管道支架制作及安装、预埋件制作)。 3、管道防腐:9.6元/米(五油三布、乙方含辅材) 4、管道保温:6元/米 5、如有变更增加工程量按双方协商价为结算依据。 六、工期:________年____月____日-________年____月 ____日,在正常施工条件下(雨季及主材供应不及时除外)工期延误罚款500元/天。 七、安全:见安全生产管理责任协议书。 八、承包方式:乙方包工不包主材(防锈漆除外);乙 方提供完成所承包工程范围所需全部人工和工具。

相关主题