关于加强项目技术管理的
补充协议
甲方：遵义景港发地产开发有限公司
乙方：
为了进一步提高项目技术及管理水平，保证业主利益，在遵守国家法律、法规和政府主管部门相关规定的前提下，经甲方、乙方双方友好协商一致达成如下意见，双方共同遵守。
一、乙方作为本项目的总承包单位对本项目最后质量负全面责任。甲方全权委托（简称“监理”）对本项目工程质量、进度、安全文明施工、成本及合同、信息进行全面管理和协调、监督；乙方除按照国家及政府相关规定全面履行总包合同关于对质量、进度、安全文明施工、成本及合同、信息的责任和义务外，还应自觉地按照监理的要求加强对工程项目的各项管理，并接受监理的监督、考核和处罚。
二、关于技术管理体系的约定
在工程合同签订后30天内，乙方必须将项目的项目管理体系（包括技术、质量、安全、进度、材料、文明施工等）书面报建设、监理单位审查，根据建设、监理单位的审查意见，对项目技术管理体系进行必要的补充和完善。违反本条规定，扣除履约保证金200元/天作为违约金。
1、技术管理体系必须以乙方总工程师为技术管理体系的第一责任人，整合公司的相关部门及项目技术管理部门，形成一个由乙方总
工程师统一领导的、自公司到项目的完整的体系。不应采用项目单一的技术管理体系或以包代管的模式。如发现乙方采取以包代管的模式，将责令限期整改，并扣除履约保证金100000元作为违约金，同时在限期内未整改完毕，甲方有权终止合同。
2、项目技术管理人员必须具备有效的资质证书，并于工程开工前15天内，将人员资格报监理及甲方审核。对于项目技术负责人，必须要求工程师及以上职称，并必须配置各专业技术负责人。
3、对于技术管理体系不健全，经监理及甲方多次要求而没有改变，不能满足工程技术管理需要的项目组，监理或甲方有权要求乙方进行撤换。对于乙方技术素质差、责任心不强，不能保证施工质量的工期的班组及不称职的施工管理人员，监理或甲方有权要求撤换，并限期离开施工现场。如在限期后不离场的，扣除履约保证金500元/人·天作为违约金。
4、施工过程中，经监理单位和甲方审定的管理组织和定岗人员不得随意变动。如因工作原因确需变动，必须提前申报，征得监理、甲方同意，并做好工作移交。如擅自变动定岗管理人员，将扣除履约保证金1000元/人·次作为违约金；如工作移交不到位离岗，处以扣除履约保证金500元/人·次作为违约金，并对造成的损失负全部责任。
三、关于图纸及图纸会审的约定
1、所有进场施工的图纸及设计变更、技术洽商均需甲方总工程
师、工程管理部负责人同时签字及总监理工程师签字并加盖甲方图纸审查专用图章或甲方公章方可生效执行。
2、开工前，乙方有责任对施工图纸进行详细的审查。必须认真组织其内部的审阅工作。在收到图纸10天内形成书面意见提交单位，由单位汇总后提交监理。如由于图纸审查不严，造成工程返工，一切损失由乙方承担。
3、乙方内审施工图纸由乙方项目技术负责人主持，组织相关部门及分包专业单位等有关单位和人员参加。审查的范围包括但不限于：
（1）施工图纸及技术文件是否符合现行国家规范及强制性标准条文；
（2）图纸及说明是否齐全、清楚、明确，尺寸、坐标、标高及管线、道路交叉点是否相符；
（3）设计是否有特殊的技术要求，如需要采取特殊技术措施时，技术上有无困难，能否保证安全施工；
（4）有无特殊材料要求，其品种、规格、数量能否满足现场需要；
（5）建筑、结构、安装、环境等不同专业之间有无矛盾；
（6）有无使用功能、结构安全方面的常识性错误；
如乙方未按本条要求在规定时间内提出内审书面意见，扣除履约保证金500元作为违约金。
3、乙方的项目技术负责人必须参加甲方组织的设计交底会，并由乙方项目部做好记录，编写纪要，在2天内经乙方项目技术负责人审核后，提交并督促与会各方审核签章，在7天内返还。乙方各专业技术负责人不得以任何借口不参加设计交底会，否则扣除履约保证金200元/人·次作为违约金。
4、图纸会审及设计交底的程序如下：
发放图纸
按图号清点图纸欠缺图纸补齐
相关单位阅图
建设单位阅图记录和意见
监理单位阅图记
录和意见
承包单位阅图记
录和意见
监理单位整理汇总
形成书面审图意见
建设单位转送设计
院
图纸会审、设计交
底会
承包单位整理编写
图纸会审纪要
监理单位审核会审
纪要
会审纪要签章后送
有关单位
5、由于预留预埋不准确或遗漏，造成主体完工后凿打结构的，除返工之外，每处扣除履约保证金100元作为违约金。
四、关于技术核定及洽商的约定
1、在施工过程中，乙方因设计图纸有差错或与实际情况不符，
施工条件、施工工艺、材料品种、规格、数量不能满足设计要求以及提出合理化建议等原因，需对施工图纸进行修改，乙方应在7天内提出书面提出工程技术核定（洽商）单，其处理流程如附图所示。
否
是
2、乙方在施工过程中对图纸有不理解或存在疑问的，应及时向监理反映咨询，取得核实后应知会甲方。对于原施工图中有专业间矛盾、尺寸错误、图纸不符、功能性问题、不符合国家强制性规范等应发现的问题，乙方应在工序开始前及时提出，不能隐瞒不报，或推诿为按图施工，否则，要追究其不作为责任，除无条件整改外，并承担
乙方书面提出技术核定（洽商）单 送交单位 与甲方项目
部、工程部联系 现场监理工程师或总监组织审核 （各专业监理工程师参与） 接受？
与甲方工程部、
项目部联系 现场监理工程师或总监批设计单位审核 甲方批复 乙方执行
由此产生的一切损失。
3、乙方在施工过程中，如根据自己的经验判断按图施工将会发生质量问题时，应及时书面报告甲方。如甲方在乙方提出报告后，仍坚持按原设计施工，乙方应予执行，但对此产生的后果，乙方不负责任。
4、对于现场突发事件，监理单位根据甲方应书面通知立即实施，并于处理完毕后48小时内由乙方办理技术核定单。对于拒不执行指令，造成工程损失的，乙方承担一切损失。
五、关于设计变更管理的约定
1、在施工过程中，属于甲方确认的建设规模、结构体系、系统功能等重大设计变更，由设计单位出具设计变更资料，乙方应无条件配合实施。
2、甲方提出的设计修改，由甲方与设计协商，出具设计变更通知单，监理及乙方执行，其处理流程如附图所示。
否
是
六、关于施工组织设计及施工方案管理的相关约定
1、项目开工前10天内，乙方必须按照施工图、地质勘察报告、现场实际情况及投标承诺书报送施工组织设计；在分部、分项工程开工前7天内报送专项施工方案。若因图纸不到位，整个工程一次性编制有困难时，可分阶段编制。对于施工组织设计和施工方案，乙方必须经过内部审核，签章齐全。如不能及时提交，则对项目经理和项目技术责任人各处罚100元，并通报乙方公司；如提交的施工组织设计无针对性，除罚款并通报外，将退回重新编制。
甲方设计部书面提出设计修改任务书 设计单位审核 接受？ 设计单位出具设计变更通知单 甲方批复 监理单位执行 乙方执行
2、乙方应及时将施工组织设计和施工方案报送监理审核，甲方工程部审批。乙方对于甲方和监理对施工组织设计和施工方案提出的修改意见和要求必须及时做出书面的答复和修正。经审批后，乙方必须按照批准的施工组织设计和施工方案中承诺的工作内容和资源配置落实到位。
3、乙方应对其编制施工组织设计和施工方案负责，不得因为甲方和监理单位的审批而免责。如因施工组织设计和施工方案编制缺陷而造成的损失，由乙方自行负责。
4、乙方编制的施工组织设计和施工方案，如涉及措施费等费用项目，必须单独报送相关费用预算，并经监理单位总监及甲方项目负责人批准后方为有效，否则认为不涉及费用增加。
5、分部（子分部）和重要分部工程施工前，必须编制专项施工方案，对未编制施工方案，或有专项施工方案不按方案执行的行为，每发生分部，扣付乙方当期工程进度款5％，且工程竣工前不予补付此款。
重要的分部分项工程指：基础工程、主体工程、砌体工程、防水工程、门窗工程（甲方分包的由分包单位负责）、外墙保温工程（甲方分包的由分包单位负责）以及甲方特别要求的其他分部分项工程。
七、关于质量管理的具体要求
1、乙方必须建立健全质量保证体系，落实各级质量责任制，并书面报送监理单位及甲方工程部批准、备案；
2、乙方应明确工程质量目标，并有切实可行的保证措施。
3、项目必须建立严格的“三检”制度，加强施工过程的质量控制，保证监理单位一次验收合格。若经监理、甲方或质监站复查，发现有任何分项工程未能达到或符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及有关的施工验收规范、标准的规定，除返工整改达到相关标准，承担合同相关违约责任及处罚外，扣付乙方当期工程进度款，且工程竣工前不予补付此款。
4、严格执行工序报验制度。乙方必须在每道工序自检后，书面报请监理验收，经监理签认后，方可进行下道工序。甲方每月抽查两次，如有违反，监理将责令返工，同时每发生一次由监理通报并扣除履约保证金200-500元/次作为违约金。
5、乙方必须接受单位对工程质量的监督及检查，检查结果在工程项目内部进行通报，对发生的质量缺陷及质量问题（一般质量事故），除限期整改外，由单位通报批评及处以罚款500～1000元/次，并同时将处理结果上报甲方及乙方的上级公司，同时作为甲方对乙方资格考核的重要指标之一。每月将检查结果进行汇总，并在甲方项目办公室予以张榜公布。
6、乙方工程质量不合格、偷工减料或对工程弄虚作假的，甲方有权要求其进行停工整顿，且除无条件整改外，并在当期工程进度款中5倍扣除不合格项目的工程进度款。
7、施工工作面出现异常，经监理或甲方提出后，乙方未采取整
改措施和措施不力，扣除履约保证金200～5000元/次作为违约金，情节严重或影响恶劣时应停工整顿。
八、关于观感质量的约定
本合同范围内所有工程项目观感质量应达到的相关标准和要求，否则，乙方除应无条件返工、整改直至达到相关标准和要求外，每次视其情节还予以500-5000元的罚款。
九、关于材料管理的约定
1、乙方应严格控制进场材料设备质量（包括甲方供应的材料设备），材料、设备进场或使用前须按相关材料设备标准和规定进行检查验收和报检。发生材料、设备验收不严、不报检，致使不合格的材料设备流入施工现场，每批次扣除履约保证金1000元作为违约金。如使用在工程上，除无条件返工（费用自理且工期不顺延）和承担相关责任及损失（包括甲方的名誉损失）外，并扣除履约保证金5000～10000元作为违约金。同时扣付乙方当期工程进度款，且工程竣工前不予补付此款。
2、如原材料、成品、半成品、构配件等经检验不合格，乙方应立即组织对不合格品进行标识、记录，采取隔离堆放等措施。同时将不合格情况报告监理及甲方。违反本条规定，将扣除履约保证金500～5000元作为违约金。
3、乙方必须加强施工现场材料的使用管理。对于场地内的材料，必须对其进场时间、材料名称、规格、批号、检验状态、数量、厂家
等进行标识。
4、对于涉及工程结构安全的材料，如水泥、钢筋、混凝土等，必须建立材料的可追溯记录。
5、对于甲供材料，如供货方不能提供有效证明，乙方有权拒绝接收。
十、关于施工技术交底的约定
1、乙方必须建立并落实技术交底制度，做到分部分项工程开工前，项目技术负责人向施工员、施工员向施工班组进行技术交底，并留存交底记录，如未交底，扣除履约保证金200元/次作为违约金。同时对未进行施工技术交底而擅自施工，或虽已作施工技术交底但无交底记录，每发生一项，扣付乙方当期工程进度款5％，且工程竣工前不予补付此款
2、施工过程中，由于设计的重大修改或现场条件、工艺的变化，必须重新组织交底。
十一、关于信息、资料、图纸及档案等管理的约定
1、乙方应配合监理建立信息档案管理制度，所有与本工程项目及合同管理相关的信息（含信函）、文件、资料、图纸及档案全部均需由监理在有效规定时间内（一般情况为发生后15日内，特殊情况为发生后30日内）签收签发方可生效，否则一律视为无效，不得纳入本项目的管理及合同履约执行中。
2、在工程施工中，应特别注意图纸的版本，新版本到达后必须
废除旧版本，并退回甲方项目部交工程管理部，且任何版本的图纸须总工程师、工程管理部负责人及总监理工程师签字并加盖甲方及监理单位的图纸专用章后方可生效。若因图纸版本管理混乱而造成的损失，由乙方负责。
3、设计变更及技术核定乙方应在3天内将更改部分在蓝图上表示出来，并注明更改依据，便于查找。
4、工程档案资料必须随工程施工进度同步，若经监理或甲方组织检查，发现未满足要求，由乙方整改完成并直至经检查合格，若当月未整改完成，扣付乙方当期工程进度款，且工程竣工前不予补付此款。
5、竣工图的绘制必须与工程施工同步进行。基础工程、主体工程验收后15天内，乙方将基础工程、主体工程竣工资料上报监理单位，监理单位7天内审核后交甲方，甲方10天内审核后返还乙方。单位工程竣工验收前30天，除竣工图外，乙方必须将所有资料移交甲方，竣工验收后，乙方应在30日内将竣工图移交甲方。如乙方无法按时移交资料，按50元/单位工程·天扣除履约保证金作为违约金。
6、分包专业的竣工资料，由分包单位负责编制，乙方负责汇总、装订并统一移交甲方。
十二、本协议与双方签定的主合同具有同等法律效力；主合同的条款与本协议有矛盾时，以本协议为准。
甲方：乙方：
甲方代表：乙方代表：年月日年月日
甲方：__________________ 乙方：__________________ 本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于_________年_________月_________日签订的《____________服务合同》(下称“服务合同”)中的定义相同。因甲方委托乙方全程_________服务的_________项目工期调整，在甲乙双方于_________年___月______日共同签署的“服务合同”基础之上，本着互利互惠的原则，经友好协商，就“服务合同”中未尽事项订立以下补充协议： 第一条合同期限 将“服务合同”中规定的合同期限延长___个月，即延长后的服务有效期为自 ____________年___月______日至____________年___月______日止。（合同有效期为24个月） 第二条服务费用 乙方延期的6个月____________服务期间，甲方不需要另行支付______服务费用，即依然按照“服务合同”中规定的费用总额支付______服务费。 第三条延期付费内容 乙方延期服务的6个月期间，如遇有关市场推广的____________等的推广______项目，甲方需按市场行情额外支付费用。 本协议生效后，即成为《_________服务合同》不可分割的组成部分，与 《____________服务合同》具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外，原协议的其余部分应完全继续有效。
第四条其他说明： 1、本协议经双方签字盖章即可生效。 2、本协议一式四份，双方各执二份。 甲方（签章）：乙方（签章）： 代表人（签字）：代表人（签字）： 年月日
合同编号：YT-FS-3473-21 服务合同补充协议书范文 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
服务合同补充协议书范文(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方(全称)： 乙方(全称)： 甲乙双方本着互利互惠的原则，乙方为甲方提供 保安服务有关事宜，经友好协商，依据实际情况，在 原合同基础上附加合同条款部分内容，特订立以下补 充协议。 协议内容补充部分为： 一、原合同更改内容： 第二条工作时间 2、根据甲方工作需要，对安排保安员节假日或其 它时间加班，无特殊原因保安员应服从甲方安排，乙 方应给予支持。 更改为：根据甲方工作需要，乙方应无条件服从 甲方安排。
3、节假日或其它时间的加班，甲方一般安排保安员补休，不能补休的，由甲方支持给保安员相应的加班补助。 更改为：节假日或其它时间的加班期间，乙方必须保证有人员值班。 第四条甲方的权利与义务 6、甲方应向乙方保安员提供适合的工作条件，为工作提供必要的机械，设施，通讯联络工具等。 更改为：甲方应向乙方保安员提供适合的工作条件。保安员的工作衣、必要的器械，设施，通讯联络工作等由乙方提供。 二、保安服务人员应当具备的条件： 1、具备相关法律法规规定的保安人员的任职条件及合法手续; 2、年龄在18周岁至35周岁之间的中国男性公民; 3、五官端正，身高在1.78米以上; 4、品行良好，无治安扣留以上违法犯罪记录;
汉源bt项目工程量增加补充协议 汉源新县城城市干道行道绿化工程BT项目 工程量增加补充协议 建设单位: 汉源县林业局,甲方, 施工单位: 成都科峰园林工程有限(乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、行政法规、文件及原《施工合同》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据建设单位要求增加了工程量。双方就本建设工程《施工合同》外相关补充施工内容有关事项协商一致，订立本补充协议。 一、工程概况 工程名称: 汉源新县城城市干道行道绿化工程BT项目 工程内容: 入城大道边坡绿化带、县医院入口边坡绿化带、G组团后门边坡绿化带、体育馆外侧行道绿化、文化路北端(国防宾馆侧)行道绿化、10安置点行道绿化、检察院背后绿化、寨子山背后绿化、富临广场绿化、孝感路绿化带、鱼庄门口(江汉大道一段)绿化带、黄冈路(武汉大道一段)行道绿化、3号梯步绿化带、5号梯步绿化带、县医院后门绿化带。 二、工期及质量 增加工作内容工期2012年7月1日1前完工。工程质量必须达到合格标准。 三、工程量 增加工程量详见附件。 四、工程价款 补充施工内容工程价款以财政审核造价为结算价。
补充施工内容工程价款的确定。补充工程内容结算价一律套用当地现行相关定额及相应取费标准和安全文明施工措施费率确定，主材价格按施工期间当地发布的信息价，结合监理、发包方签证进行调整。 五、其它 补充工程施工过程中涉及的相关问题一律按原《施工合同》约定执行。本补充协议一式拾份，甲方陆份，乙方叁份，汉源县法制办备案壹份，经双方签字盖章后生效且与原合同具有同等法律效力。 补充协议订立时间: 年月日 发包方(章): 承包方(章): 经办人: 经办人: 年月日年月日 下面是赠送的几篇网络励志文章需要的便宜可以好好阅读下，不需要的朋友可以下载后编辑删除～～谢谢～～ 出路出路，走出去才有路 “出路出路，走出去才有路。”这是我妈常说的一句话，每当我面临困难及有畏难情绪的时候，我妈就用这句话来鼓励我。 很多人有一样的困惑和吐槽，比如在自己的小家乡多么压抑，感觉自己的一生不甘心这样度过，自己的工作多么不满意，不知道该离开还是拔地而起去反击。你问我，我也不知道你应该怎么选择，人生都是自己的，谁也无法代替你做怎样的选择。 有一个和我熟识的快递员，我之前与他合作了三年。最开始合作的时候，他负责收件和送件，我搬家的时候，他帮我安排过两次公司的面包车，有时候他送件会顺路把我塞在他的三蹦子里当货物送回我家。他时常跟我提起在老家农村种地的生活，以及进城之前父母的担忧及村里人为他描绘的可怕的城里人的世界。那时候的
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 合同补充协议签订八大要点(协 议示范文本) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit
合同补充协议签订八大要点(协议示范文 本) 补充协议签订八大要点： 在签订购房合同时要增加补充协议，目前已受到越来越多的购房者的重视。但如何签订补充协议才更为有效呢补充协议太少，不能充分保护购房者的利益，起不到补充协议的作用;但补充协议太多，动辄上百条，别说一般购房者，就是专业法律人员要想全部解释清楚也非易事，其实际可操作性很小。其实只要抓住一些主要关键的内容来约束开发商，即使条款很少，也能起到保护购房者利益的作用，而又使开发商能够接受，不影响交易的进行，这应是购房者明智的选择。 从整个《商品房买卖合同》来看，开发商容易利用合法手段侵犯购房者利益的主要有八个部分，只要针对这八个部分来签订补充
协议，就基本可以保护购房者合法权益不受侵害： 第一要约定套内建筑面积和公摊面积的合理误差范围，目的是防止交房时在合同约定范围内套内建筑面积缩水、公摊面积增大。 第二要约定公积金和商业贷款因银行和开发商的原因办不下来的处理问题，应约定在这种情况下购房者可以选择退房，开发商退还首付款和定金，目的是防止开发商应退房而扣除购房者的定金或追究违约金。 第三要约定房屋交付时开发商要提供房屋面积实测数据，应约定如果开发商提供不了，购房者可以退房或者拒收，而开发商要按日支付违约金，目的是防止购房者办理入住后因装修等问题而被动。 第四要约定物业费、停车费等费用的具体数额，目的是防止入住后开发商或物业公司提高收费标准，而购房者又无当初开发商承诺的依据的情况。 第五要约定精装修房屋的具体装修标准，不能被开发商以"进口"、"高级"、"优质"等不明确的说明误导，要详细约定与房屋有关的内外装修、设施的种类、型号、颜色、位置、方向、可参考的价格
合同补充协议签订八大要点 补充协议是对原合同的补充或者变更，一般要明确约定，如果补充协议条款与原合同不一致或发生冲突时，应当以补充协议为准，但原合同明示不得变更的条款，补充协议中对该条款发生的变更则不发生法律效力。以下是小编今天要与大家分享的：合同补充协议签订的八大要点。内容仅供参考，欢迎阅读! 补充协议签订八大要点： 在签订购房合同时要增加补充协议，目前已受到越来越多的购房者的重视。但如何签订补充协议才更为有效呢?补充协议太少，不能充分保护购房者的利益，起不到补充协议的作用;但补充协议太多，动辄上百条，别说一般购房者，就是专业法律人员要想全部解释清楚也非易事，其实际可操作性很小。其实只要抓住一些主要关键的内容来约束开发商，即使条款很少，也能起到保护购房者利益的作用，而又使开发商能够接受，不影响交易的进行，这应是购房者明智的选择。 从整个《商品房买卖合同》来看，开发商容易利用合法手段侵犯购房者利益的主要有八个部分，只要针对这八个部分来签订补充协议，就基本可以保护购房者合法权益不受侵害： 第一要约定套内建筑面积和公摊面积的合理误差范围，目的是防止交房时在合同 约定范围内套内建筑面积缩水、公摊面积增大。 第二要约定公积金和商业贷款因银行和开发商的原因办不下来的处理问题，应约定在这种情况下购房者可以选择退房，开发商退还首付款和定金，目的是防止开发商应退房而扣除购房者的定金或追究违约金。 第三要约定房屋交付时开发商要提供房屋面积实测数据，应约定如果开发商提供 不了，购房者可以退房或者拒收，而开发商要按日支付违约金，目的是防止购房者办
理入住后因装修等问题而被动。 第四要约定物业费、停车费等费用的具体数额，目的是防止入住后开发商或物业 公司提高收费标准，而购房者又无当初开发商承诺的依据的情况。 第五要约定精装修房屋的具体装修标准，不能被开发商以"进口"、"高级"、"优质"等不明确的说明误导，要详细约定与房屋有关的内外装修、设施的种类、型号、颜色、位置、方向、可参考的价格等因素，目的是防止对装修提出异议而无依据的情况。 第六要约定开发商给购房者办理产权证的具体时间，合同里约定的只是开发商提交材料的时间，目的是防止开发商无限期的给购房者办理产权证，影响购房者行使所有权。 第七要约定房屋的屋面、外墙面使用权归业主所有，开发商使用要经过业委会同意，目的是防止开发商因商业目的使用而影响购房者的正常生活。 第八要约定在合同和补充协议里没有约定或约定不明确的，可以用开发商发布的 广告、宣传材料作为相关内容的依据。 合同补充协议签订八大要点 合同附件陷阱逐个提 合同附件本是为增加合同条款中可供买卖双方协商的空间，更大程度地维护消费
合同编号：YT-FS-3718-43 服务合同补充协议范文 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
服务合同补充协议范文(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： 经双方协商，一致同意签订本补充协议，本协议 就甲方挂靠乙方对XX大楼进行物业管理及乙方为甲 方物业管理从业人员代发工资的事项达成如下协议： 1、乙方为甲方代发工资是指甲方将委托的人员工 资款项，打入乙方账户内，乙方按甲方要求，于指定 日期将每个员工的工资或奖金、津贴等存入其本人在 银行开立的个人结算账户上。 2、甲方需填写代发工资清单，提供单位员工的姓 名、工资金额。并在发放前三个工作日(节假日除外) 将代发工资清单连同转账清单送交乙方，以确保甲方 员工工资及时入账。乙方对甲方提供的清单内容不做 任何修改。
3、乙方为甲方提供的代发工资服务的事项，乙方每年提取管理费5万元或从代发总金额中提取12.3%的管理费(其中含税金7.3%)。 4、甲乙双方所签的物业管理服务合同，是应甲方要求签订。乙方实际不参与甲方的任何人事及物业服务管理工作，因此甲方委托管理的物业服务人员、财产出现任何经济和法律责任都与乙方无关。 5、该项目物业管理服务期间，甲方应主动维护乙方信誉和形象，自觉加强安全生产和管理，遵守工作手则与操作规程，接受乙方的指导和监督。如甲方违反此规定，且不改正，乙方有权单方面解除或终止本协议，所造成的责任和后果全部由甲方承担。 6、本协议自签订之日起生效，有效期壹年，如执行中遇到问题，双方应本着友好合作的精神协商解决。 7、协议如需终止，须在终止日前十天以书面形式通知对方。 8、本协议一式三份，甲方二份、乙方一份。 甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____
技术服务合同补充协议 篇一：技术服务补充协议 技术服务补充协议 甲方：成都法斯特信息技术有限公司乙方： 1、本技术服务项目名称：四川移动无线音乐运营中心产品开发技术人员服务； 2、本技术服务项目起始、终止日为年月日至年月日；工作时间为上午9：00～下午18：00；午休时间为：12：00～13：00 3、本项目由乙方提供开发设备，支付给乙方设备使用费为：200元/台/月。 4、本项目如果每人每月加班时间在10小时内（含10小时），则不计算加班费。超出10小时按照主协议约定加班费来执行。 5、项目结束前15天，甲乙双方协商确认是否续约，以便乙方做好人员后续工作安排。 6、技术人员等级认定说明： 乙方技术服务人员最终等级确认以用人方（四川移动）的等级评定为准。注：用人方（四川移动）每3个月对技术服务人员重新评级。 7、乙方应确保技术服务人员的稳定，如技术服务人员因各种意外或其他突发事件突然脱岗，乙方应在5个工作日内完成后备技术服务人员通过面试并上岗工作。期间产生的费用由乙方承担，造成的损失由
乙方负责承担。8、到甲方现场开发、服务的乙方技术人员的人月单价如下：乙方技术服务人员及人月单价一览表（可附表） 甲方：成都法斯特信息技术有限公司乙方： 法定/授权代表（签字）：法定/授权代表（签字）： 签字日期：签字日期： 篇二：技术服务合同范本 合同编号: 技术服务合同 项目名称:委托方(甲方):受托方(乙方):签订时间:签订地点: 中华人民共和国科学技术部印制 填写说明 一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术服务合同示范文本，各技术合同登记机构可推介技术合同当事人参照使用。 二、本合同适用于一方当事人（受托方）以技术知识为另一方（委托方）解决特定技术问题所订立的合同。 三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。 四、本合同未尽事项，可由当事人附页另行约定补充协议，并作为本合同的组成部分。 五、当事人使用本合同时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。
签订购房补充协议要注意些问题样本 签订购房补充协议要注意哪些问题本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 遇到房屋土地纠纷问题??赢了网律师为你解惑！访问>>签订购房补充协议要注意哪些问题买房签正式合同之前都会有一个补充协议，但是补充协议怎么签，也是各有说法。 比如今天的案例中，就有这么一个情况，补充协议没有签，33万定金没有了。 看完房子，交完定金，满心欢喜等着签合同，可正式签合同时，发现除格式合同外还有补充协议。 签吧，觉得大部分的补充协议都偏向开发商的权益;;不签吧，房子买不成，定金也不能退。 近日，在石桥铺附近工作的张海((化名))在买房时，遇到了这样两难的问题。 补充协议与格式合同不一样前天上午，重庆晚报记者在江北区九街见到了张海。 张海说，此前，自己和家人看中了九龙坡区陈家坪玖城壹号项目的一套三室的房子，并缴纳了33万多元的定金。 本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。
上周，一家人高高兴兴去售房部签合同时，销售人员除出具由市国土资源和房屋管理局印制的商品房买卖合同((即大家常说的购房格式合同))外，还合订了一份补充协议要求同时签订。 翻阅这份补充协议后，张海认为，一些内容还与格式合同相悖。 比如，关于逾期交房的约定，开发商在收到购房者解除合同正式书面通知，且由购房者配合开发商完成配合注销合同备案登记义务后的090日内退还款项，但在格式合同中，这一日期仅为030日。 张海还发现，如果公摊面积与买卖合同存在差异，房价没有变化，双方互不追责。 如果接房时发现有非属主体结构性的质量问题，保修范围内由开发商按照规定在“合理期限内”整改。 张海要求对方说明合理期限是多久，对方表示无法说明。 补充协议中的大部分内容，在张海看来都规避了开发商的风险。 想更改补充协议不行张海和家人认为，既是补充协议，那就有商议空间，但要求增加合理要求时遭拒。 开发商告知，已在主管部门备案，无法更改。 本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 对此，张海和家人不满意，询问可否退房并收回定金，销售人员表示，33万多元是定金，如果不同时签订购房合同和补充协议，视为自身放弃购房，定金无法退还。
合同编号：********** 技术服务合同补充协议 项目名称：****项目 委托方（甲方）：****公司 受托方（乙方）：****公司 签订地点：广东省广州市
作废声明 甲乙双方于*****年***月***日签订的《技术开发（委托）合同》，具体内容见附件。由于甲乙双方协商不一致等多方面原因，如果合同继续履行双方都有一定损失，为了防止日后争执，经双方共同协商如下： 一、甲乙双方同意将*****年***月***日签订的《技术开发（委托）合同》作废,双方均不再履行该合同中所约定的权利与义务。 二、原*****年***月***日签订的《技术开发（委托）合同》中，涉及双方的所有权利和义务，双方相互免除，互不承担责任。 三、本声明，经甲乙双方签字之日生效。 甲方：（盖章）****公司乙方：（盖章）****公司 地址：地址： 委托代理人：法定代表人：项目负责人：委托代理人：电话：电话： 签订日期：签订日期：（本页以下为空行）
依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，结合广东省有关规定及本项目的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于甲乙双方已签订的原合同（包括：《技术服务合同》（合同编号：）、《技术服务合同》（合同编号：）），现甲乙双方就其中未尽事宜经充分协商，达成一致，形成本补充协议。 第一条下列文件均为本协议不可分割部分 1、《技术服务合同》（合同编号：）、《技术服务合同》（合同编号：），及其合同清单附件； 2、《****项目招标文件》（招标编号：****-****，以下简称招标文件）； 3、甲方中标的《投标文件》（以下简称投标文件）； 以上文件与本协议具有同等法律效力，若以上文件与本协议有差异的，以本协议内容为准。 第二条建设要求 1、若需求发生变更，变更后的需求经双方签字确认后，以需求变更补充文件的形式，作为本协议执行不可分割的部分。 2、乙方开发的系统应具有先进、实用、安全、稳定、可靠、可扩展以及界面美观、大方的特点。 3、提交的成果 乙方在本协议约定的时间内按照招标文件、投标文件的要求完成系统的设计、研发、安装实施、测试、调试、验收等工作，并同时以
xx镇xx村xx南、北路道路绿化工程 工程量增加补充协议 建设单位：xx市xx镇xx村民委员会（甲方） 施工单位：xx建设管理股份有限公司xx分公司（乙方） xx镇xx村xx南、北路道路绿化工程由xx建设管理股份有限公司xx分 公司承建，根据建设单位要求增加了工程量。双方遵循“平等、自愿、 公平、诚信”的原则，协商一致，订立以下补充条款。 序号工作内容单位工程量1樟树|胸径6～8cm H=3500-4000株（丛）16.00 2土(石)方回填m332.00以上增加工程量概算金额：10067.89元 2.工期要求： 按原来合同工期不更改 3.承包方式、双方权力责任同原合同 4.工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同 5.在协议执行中，若发生争议，双方协商解决，达不成共识时由 中山市人民法院裁决。 6.本协议一式2份，甲方一份，乙方一份。 7.本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。 建设单位：（公章）施工单位：（公章） 负责人：负责人：
订立日期：2011年12月6日 工程量增加补充协议 建设单位：（甲方） 施工单位：（乙方） xx镇xx村xx南、北路道路绿化工程由xx建设管理股份有限公司xx分公司承建，根据建设单位要求增加了工程量。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，协商一致，订立以下补充条款。 一) 增加工程内容： 以上增加工程量概算金额：元 二)工期要求： 按原来合同工期不更改 三)承包方式、双方权力责任同原合同 四)工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同 六)在协议执行中，若发生争议，双方协商解决，达不成共识时由中山市人民法院裁决。
七)本协议一式2份，甲方一份，乙方一份。 八)本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。 建设单位：（公章）施工单位：（公章） 负责人：负责人： 订立日期：2011年12月6日
分包合同补充协议怎么签订 经甲乙双方协商制定以下补充协议： （1）工程名称：江苏涌涞1#车间 （3）建筑面积：7.2万平方米。 2、工程内容及承包范围： （2）乙方在本工程施工中不可以用宿迁本地农民工，若发现使用本地民工，所发生的任何事故均由乙方自行处理，以及在工程施工全过程所发生的任何事故，均由乙方全权负责，甲方均不承担经济责任。 3、付款方式： （2）本工程付款在1#车间封顶后付工程总价的30%，二层封顶后付工程总价的60%，砌墙捄灰室内地坪结束后付工程的80%，竣工验收合格后付工程总价的95%，余款作为质量保证金，在竣工两年后房屋正常使用，全部。
4、开竣工日期：开工，竣工：，若遇停水停电，地方政府政策性调整和人力不可抗拒的情况下工期顺延。 本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签字后生效。 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 二、什么情况下签订建筑合同补充协议 《民法典》第五百一十条规定：“合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充。”据此，只有主合同生效，因质量、价款等没有约定或者约定不明确造成履行困难的情形下，才能通过“协议补充”没有约定或者约定不明确的事项，以利于主合同的履行，从而实现当事人订立主合同的目的。 1、补充协议的当事人应当与原合同当事人严格一致。 3、严格防止与原合同发生内容矛盾。 根据建设部的有关规定要求，施工合同要到建设部规定的主管部门进
行备案，而补充协议作为施工合同的组成部分也应该到相应的主管部门备案。虽然建设部的规定要求并不属于法律要求，但为了尽可能的保障合同的法律效力和双方的合法权益，最好将施工合同补充协议也进行备案。 如果建设工程施工合同是通过招投标签订的，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的补充协议，否则是无效的。 （文章源自网络，如有侵权联系删除）
合同的补充协议怎么写 很多朋友们在签订合同的时候，可能对其补充协议不是特别了解，其实补充协议就是对原有合同的一种补充,将原来的合同变得更加的 规范，是什么因素诞生了补充协议呢?可能是有以下几种情况：第一，因为原协议还有事情没有说完，有遗漏的事项。所以对其进行补充。举个例子：在签订房屋租赁合同的时候，发现没有按照约定免除租期，又或者是说没有就交房的时间等一系列的问题作具体的约定。那么在出现这些问题的时候，就需要签订一个补充协议进行重新约定。 第二，因为原协议约定不明确需要进一步的说明，把他变得更明确了。像是在借款协议中约定的那样，借款人应当向出借人支付利息，年利率不高于24%。这个约定就属于不明确，没有给出下线，让人容 易误会，年利率8%不高于24%，年利率1%也不高于24%。这样对于支付的利息就很不准确，不知道怎么给才好。所以在这样的情况下，应该签订以将利率问题说清楚的补充协议。 第三，这第三个原因就是很重要的了，需要修改或者变更原协议的内容。比如说是签订了定制床具的合同后，客户发现准备定制的和自己家里的装修风格不是很一致，很不搭配，看上去很变扭，但是合同却已经签订了。出现这种类似情形的，可以双方协商，都同意的情况下可以作一个补充协议，如重选商品等，这样对于双方来讲都是有好处的。
下面介绍写补充协议怎么写的问题。 首先是标题，要写上“补充协议”字样。需要注意的是，补充协议应该和原合同是配套的，最好是放在一起。 接下来是写双方的基本信息。 再接着，要说明是对什么合同、基于什么原因，双方协商统一意见后作的补充协议。 然后，就是要具体写明确双方达成的详细的补充协议，这部分一定要写清楚，就与签订一份合同写达成的具体约定一样，要有双方应该履行的义务，享受的权利，还要写违约条款。与签订合同一样，要写上一式两份，明确原合同内容中于补充协议不一致的以补充协议为准，对于发生纠纷如何处理也可以写，如发生纠纷由xxx人民法院管辖等。 最后是落款，双方签字，写上日期。 以上就是关于补充协议的相关知识以及补充协议怎么写的介绍，通过以上的事例，相信大家对合同的补充协议怎么写也应该都有了一定的了解。生活中如果陷进合同纠纷的，不要慌张，理性处理，通过法律途径维护合法权益。
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 服务补充协议书
编号：FS-DY-39082 服务补充协议书 甲方： 乙方： 根据20xx年7月31日签订的《保洁服务合同》(以下简称原合同)，双方本着互惠互利的原则，经甲、乙双方共同协商，在原合同不变的情况下，就甲方园林绿化养护有关事宜达成如下补充协议： 一、双方约定事项： 1、养护范围：甲方所有公共区域绿化，包括草坪、灌木、乔木等; 2、养护时间：年月日起至年月日止; 3、支付方式：服务费用为每月6900元，大写人民币为陆仟玖佰元整。每月的5日为结款日，乙方应提前提供服务发票，甲方在收到发票后，经审核无误后随原合同支付当月的服务费用。
二、双方应遵守的事项： 甲方责任： 1. 甲方为乙方提供园林绿化浇灌所需的水源、电源; 2. 如果在养护中需要更换植物及工具等，乙方有责任提供计划及报价供甲方参考，经甲方同意，方可购置，购置费用由乙方提供发票甲方支付。 3. 在检查时如发现不合格之处有权要求乙方重新保养。 4. 负责协助苗木的看护，防止人为损伤苗木事件的发生。 5. 全面监督、指导、检查、验收乙方工作;及时为乙方办理结算，按时支付养护费用。 乙方责任： 1、乙方就甲方所有公共区域内的绿化养护工作分为基本工作和定期工作两部分。基本工作是指一般性地正常维护，即浇水、清理垃圾(修剪绿化时所产生的垃圾)、零星病虫害防治、除杂草和修剪等。定期工作是指全面修剪整形、施肥、除杂草、松土和全面病虫害的防治; 2、甲方园林绿化内的所有支出费用均有乙方全权负责(包括工人工资、工具、施肥、打药以及养护耗材等);
4．乙方负责按国家现行的施工规范、工程质量检验评定标准进行施工安装；负责提供各种材料的合格证给甲方，作为验收依据。 5．乙方如有材料使用更换、代用时，必须经甲方认可签字后，方可改代。 6．在施工中，乙方发生施工质量、人员安全以及对第三者造成事故、甲方材料损坏事故由乙方负责处理并承担相关费用。 第五条、质量标准 1．施工后要满足设计图纸要求,一次性竣工验收，按国家标准达到合格。 第六条、工程工期 1．自签定合同付款之日起 35 天完工。施工过程如遇人力不可抗拒的自然灾害（如大雨、暴雨、台风、水灾、自然原因发生的火灾，地震等）造 成停工，则工期相应顺延。 第七条、工程款支付 1．本合同经甲乙双方签字盖章生效后，两日内甲方支付本增加工程款项，捌拾捌万元整（￥元）作为增加工程款。 2．如甲方有工程量增加,费用另计，在第二次工程进度款中支付。 工程验收 a)本工程增加工程已全部完工经甲方验收已经投入营业使用。 备注 b)因一方不执行合同，造成对方的经济损失，概由违约方承担经济责任和 赔偿对方的经济损失。 c)本钢结构工程完工后一年内无偿保修、人为因素破坏除外），终身有偿 维护。 d)在合同有效期内，双方必须遵守国家的政策，法令法律及深圳经济特区 有关条例规定，在合同执行中双方发生争议调解仍不能解决时，报请当 地人民法院或当地经济合同仲裁委员会仲裁。 e)本合同共4页,一式贰份，各自一份。经甲乙双方签字盖章后生效，至 工程竣工验收一年的保修期满后，自行失效。 甲方：乙方：深圳市华影建设工程有限公司 法人委托人：法人委托人： 电话：电话： 开户行：开户行：招商银行深圳龙岗支行 帐号：帐号：7559 2386 1810 802 签订日期：签订日期：
It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编订：XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 合同补充协议签订八大要 点简易版
合同补充协议签订八大要点简易版 温馨提示：本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证，且对当事人双方或者多方都有约制性，能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。 补充协议签订八大要点： 在签订购房合同时要增加补充协议，目前已受到越来越多的购房者的重视。但如何签订补充协议才更为有效呢补充协议太少，不能充分保护购房者的利益，起不到补充协议的作用;但补充协议太多，动辄上百条，别说一般购房者，就是专业法律人员要想全部解释清楚也非易事，其实际可操作性很小。其实只要抓住一些主要关键的内容来约束开发商，即使条款很少，也能起到保护购房者利益的作用，而又使开发商能够接受，不影响交易的进行，这应是购房者明智的选择。
从整个《商品房买卖合同》来看，开发商容易利用合法手段侵犯购房者利益的主要有八个部分，只要针对这八个部分来签订补充协议，就基本可以保护购房者合法权益不受侵害： 第一要约定套内建筑面积和公摊面积的合理误差范围，目的是防止交房时在合同约定范围内套内建筑面积缩水、公摊面积增大。 第二要约定公积金和商业贷款因银行和开发商的原因办不下来的处理问题，应约定在这种情况下购房者可以选择退房，开发商退还首付款和定金，目的是防止开发商应退房而扣除购房者的定金或追究违约金。 第三要约定房屋交付时开发商要提供房屋面积实测数据，应约定如果开发商提供不了，
合同编号：YT-FS-1500-59 服务补充协议书范文(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
服务补充协议书范文(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方(全称)： 乙方(全称)： 甲乙双方本着互利互惠的原则，乙方为甲方提供保安服务有关事宜，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上附加合同条款部分内容，特订立以下补充协议。 协议内容补充部分为： 一、原合同更改内容： 第二条工作时间 2、根据甲方工作需要，对安排保安员节假日或其它时间加班，无特殊原因保安员应服从甲方安排，乙方应给予支持。 更改为：根据甲方工作需要，乙方应无条件服从甲方安排。
3、节假日或其它时间的加班，甲方一般安排保安员补休，不能补休的，由甲方支持给保安员相应的加班补助。 更改为：节假日或其它时间的加班期间，乙方必须保证有人员值班。 第四条甲方的权利与义务 6、甲方应向乙方保安员提供适合的工作条件，为工作提供必要的机械，设施，通讯联络工具等。 更改为：甲方应向乙方保安员提供适合的工作条件。保安员的工作衣、必要的器械，设施，通讯联络工作等由乙方提供。 二、保安服务人员应当具备的条件： 1、具备相关法律法规规定的保安人员的任职条件及合法手续; 2、年龄在18周岁至35周岁之间的中国男性公民; 3、五官端正，身高在1.78米以上; 4、品行良好，无治安扣留以上违法犯罪记录;
.. 合同编号：********** 技术服务合同补充协议 项目名称：****项目 委托（甲）：****公司 受托（乙）：****公司 签订地点：省市
作废声明 甲乙双于*****年***月***日签订的《技术开发（委托）合同》，具体容见附件。由于甲乙双协商不一致等多面原因，如果合同继续履行双都有一定损失，为了防止日后争执，经双共同协商如下： 一、甲乙双同意将*****年***月***日签订的《技术开发（委托）合同》作废,双均不再履行该合同中所约定的权利与义务。 二、原*****年***月***日签订的《技术开发（委托）合同》中，涉及双的所有权利和义务，双相互免除，互不承担责任。 三、本声明，经甲乙双签字之日生效。 甲：（盖章）****公司乙：（盖章）****公司 地址：地址： 委托代理人：法定代表人：项目负责人：委托代理人：：： 签订日期：签订日期：（本页以下为空行）
依据《中华人民国合同法》及相关法律、法规，结合省有关规定及本项目的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于甲乙双已签订的原合同（包括：《技术服务合同》（合同编号：）、《技术服务合同》（合同编号：）），现甲乙双就其中未尽事宜经充分协商，达成一致，形成本补充协议。 第一条下列文件均为本协议不可分割部分 1、《技术服务合同》（合同编号：）、《技术服务合同》（合同编号：），及其合同清单附件； 2、《****项目招标文件》（招标编号：****-****，以下简称招标文件）； 3、甲中标的《投标文件》（以下简称投标文件）； 以上文件与本协议具有同等法律效力，若以上文件与本协议有差异的，以本协议容为准。 第二条建设要求 1、若需求发生变更，变更后的需求经双签字确认后，以需求变更补充文件的形式，作为本协议执行不可分割的部分。 2、乙开发的系统应具有先进、实用、安全、稳定、可靠、可扩展以及界面美观、大的特点。 3、提交的成果 乙在本协议约定的时间按照招标文件、投标文件的要求完成系统
合同编号： 人员增加补充协议 签订地点： 签订日期：年月日
人员增加补充协议 为了维护甲、乙双方的利益，确保甲方的经营活动的正常开展，本着平等自愿，协商一致的原则，签订如下补充协议： 一、甲方在录用乙方后，同时为其解决户口的问题，乙方必须为甲方服务两年。 二、乙方因本人原因不能为甲方服务_____年的，须按每月________元赔偿金计算，有一个月算一个月，逐月累计，向甲方作出赔偿。 三、甲方为提高公司员工的业务水平，根据乙方的实际工作岗位给予相应的业务培训，凡甲方给乙方相应业务培训的，乙方必须根据本人所在的岗位，为甲方服务一定期限。如：_______________。 四、乙方因本人原因不能达到服务期的，一年的须按每月__________元赔偿金计，二年的须按每月_________元赔偿金计，三年的须按每月_____赔偿金计，有一个月算一个月，逐月累计，向甲方做出赔偿。 五、本补充协议作为劳动合同的附件，与《劳动合同》同时生效。 六、本补充协议一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。 甲方：_________________________ 法人代表委托人：_______________ 日期：_________________________ 乙方：_________________________ 身份证：_______________________
日期：_________________________ 篇二 : 劳动合同补充协议 劳动合同补充协议 甲方： 乙方： 甲、乙双方根据《中华人民共和国劳动法》的规定，于_____年____月___日订立了《劳动合同》(以下简称《劳动合同》)，在此基础上，就《劳动合同》中未约定的有关劳动关系事项，经双方协商一致，达成补充协议如下： 一、劳动时间及休假 1.经甲乙双方约定，乙方在甲方工作期间每天正常工作时间不低于7小时，每月休息2天，根据当月总天数减去2天休息为应出勤天数。 2.乙方为广东省户籍职工每月休息4天，根据当月总天数减去4天休息为应出勤天数。 3.乙方非广东省户籍职工工作满一年可享受13天带薪年休假，带薪休假须在不影响甲方经营需要的情况下休假。 4.法定规定元旦(一天)、春节(三天)、清明(一天)、五一(一天)、端午(一天)、中秋(一天)、国庆(三天)按照法定规定天数给予调休。 二、劳动报酬 1.乙方工作出勤天数符合上述(一、劳动时间及休假1、2、3、4)项试用期工资额为元/月或元/时，经甲方试用期考核通过转 为甲方正式聘用职工年工资额为元/年，每月支付元，差额______
咨询服务合同之补充协议 之补充协议 甲方：____________ 法定代表人： ______住址： 乙方：____________ 法定代表人： ______住址：甲乙双方曾于___年__月___日签署《咨询服务合同》，咨询服务费的金额为人民币【】 万元，因咨询服务期内乙方已完成服务合同约定的内容，现经双方友好协商，达成以下一致意见： 1、将《咨询服务合同》 第四条咨询服务费用变更为：本合同项下咨询服务费用为【】 万元（大写：万元整）。 付款方式如下：（1）___年__月___日前，甲方或甲方委托的 第三方应向乙方委托的第三方支付人民币万元（大写：万元整）（2）xx年3月31日前，甲方或甲方委托的第三方应向乙方或甲方委托的第三方支付人民币万元（大写：万元整）。 2、若甲方未按上述约定按时足额付款，应当承担迟付利息，利息计算方式如下：（当期应还款金额-当期应还款日期前已还金额）×年利率12%×迟付天数/360天。
3、本协议为《咨询服务合同》的补充协议，与《咨询服务合同》具有同等法律效力。本协议与《咨询服务合同》不一致之处，以本协议为准。本协议未作约定的，以《咨询服务合同》的约定为准。 4、在本协议双方就本协议及本协议相关的《咨询服务合同》项下条款的解释和履行发生争议时，应通过友好协商解决，协商不成的，应通过乙方所在地法院诉讼解决。若因甲方延期付款导致诉讼的，甲方应承担由此而产生的各种费用（包括但不限于案件受理费、律师费、差旅费等），还应自起诉之日起，按照约定延期付款利率的双倍支付乙方利息。 5、本协议自协议双方签字或盖章后生效。 6、本协议一式四份，甲乙双方各执两份，每份具有同等法律效力。 甲方：____________ （盖章）法定代表人或授权代表： _____年月日 乙方：____________ （盖章）法定代表人或授权代表： _____年月日
合同编号： 工程量增加补充协议 签订地点： 签订日期：年月日
工程量增加补充协议 工程量增加补充协议 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称甲方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设安装工程承包合同条例》、《建设工程质量管理条例》及相关法律、行zd规，遵循平等、自愿和诚信的原则，经双方友好协商将建瓯市"金鸡大厦"项目续建工程承包给乙方，为了明确双方应承担的义务和责任，签订以下协议条款，甲乙双方共同遵照执行。 一、工程概况： 1、工程名称：xx市xx大厦住宅续建工程 2、工程地点：xx市区 3、工程承包范围：从第四层开始及以上部分住宅施工 4、工程造价：约2200万元人民币(具体工程量按实际结算为准) 5、工程内容：土建、水电、装修等工程施工 6、工程承包方式：包工包料 7、甲方指派为工程现场负责人 乙方指派为工程现场负责人 二、工程质量等级： 按国家GB503000-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》和现行颁发的验收规范，达到合格标准。
三、工程施工工期： 1、本工程施工工期为300日历天，以施工许可证下达后浇捣第一层楼板混凝土之日算起; 2、工程开工日期：2011年8月份(如有延期开工须经双方协商顺延) 3、发包方应做好本工程项目周边地区与政府、居民的协调工作，因甲方原因及战争和人力不可抗拒的自然灾害等因素造成停工，除工期顺延外，甲方应承担因此造成的一切经济责任及乙方的相关损失费用。 四、竣工验收： xx大厦第x层开始以上住宅工程竣工并具备验收条件的，乙方提交xx大厦第四层以上的竣工验收报告，甲方在收到竣工报告15日内应组织相关部门进行验收，如到期未组织验收或验收后5个工作日内不予批准又不提出整改意见的，则视为竣工验收通过。 五、决算依据： 1、工程量根据甲方提供的双方确认的施工图纸、会审纪要和设计变更及现场签证增加的工程量和价格确认函为决算依据，按现行定额计价结算，按实计算工程量。 2、本工程结算计价套用定额：本工程所有施工项目均按xx省最新定额套用和最新相关文件调整，人工、机械费用按国家最新政策及地方现行政策文件调整。 3、材料价格按xx地区当月信息价计算，信息价没有的按双方确认的市场价计算。当材料市场价超出施工期间材料信息价时，应按市场价调整。