编号: ___________________ 勘察设计合同
甲方：____________________
乙方：____________________
签订日期：____年____月____日
编号：
勘字号
订立合同建设单位（）与勘测单位（建筑设计院），根据国家建委制定的《勘察设计合同试行条件》和省的补充规定以及本勘测的具体情况，签订合同，以资双方遵守。
第一条
订立合同双方必须严格执行国家建委规定的《勘察设计合同试行条件》和省的补充规定以及本合同规定的条款。
第二条
工程名称
第三条
工程地点
第四条
工程范围
第五条
取费标准按中财委（）财经工基价字第xxx号规定收费。
签订合同时应预付勘测费总额的30（一般设计一次按60），其余部分在勘测成果提出时一次结清。
第六条
勘测成果于年月日提出，但由于自然天气所造成的拖延工期可顺延。
第七条
建设单位应承担的事项和责任
1填写拟建筑（构）物性质及工程地质勘测要求（本院设计由承担设计室填写）。
2清理和整平场地，如因场地有沟以及堆积障碍物等而影响开工时，应付窝工费。
开工时应指派一人在场，以便随时联系工作。
3负责解决土样包装、水样瓶的运送，早晚和夜间钻机停放现场时负责看管，并解决临时所需的垫板、冬季烘烤钻具的木样等。
4负责解决机具运输和工作人员往返现场的交通工具（或承担运输费用），如因交通工具而造成的窝工，应付窝工费。
5测量如要求按已有控制系统联测时，应负责提供资料和埋石用材用料等物资。
第八条
勘测单位应承担的事项和责任
1填写预计勘测工作量及勘测用表[附表二（略）]。
2遵循规范按时提出勘测成果，满足设计需要。
第九条
本合同自双方代表签订之日起生效，合同附件与合同有同等效用。
第十条
本合同正本二份，双方各执一份，副本份，建设单位收执份（其中送建设银行一份），勘测单位份。
建设单位：
（盖章）设计单位：
（盖章）年月日
合同编号： 工程勘察设计合同 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 签订地点：_____________________ 签订日期：_____________________
工程名称： 合同编号： 发包人： 勘察人： 签订日期： 发包人：勘察人： 发包人委托勘察人承担岩土工程详细勘察任务。 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程建设地点： 1.3工程规模、特征： 1.4工程勘察任务委托文号、日期： 1.5工程勘察任务(内容)与技术要求：详见委托书 1.6发包方式： / 1.7预计勘察工作量： 1.8工程内容：工程地质勘探、土工试验、抽水试验、声波孔、基坑边坡特殊样、地勘报告审查、出具正式地勘报告(含地下文物勘探和压覆矿勘探)等。 第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责 2.1提供本工程政府相关批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)批件(复印件)。 2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。 2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。 2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。 第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责勘察人负责向发包人提交勘察成果资料八份，发包人要求增加的份数由双方另行协商确定。 第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式 4.1开工及提交勘察成果资料的时间 4.1.1本工程的勘察工作定于年月日开工，年月日提交勘察中间成果报告，年月日提交经审查通过的最终勘察报告。由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇不可抗力影响时，工期顺延。 4.2收费标准及付费方式 4.2.1本工程勘察参照国家规定的现行收费标准，以①预算包干( );②以综合单价包干，按实际完成工作量(需经发包人现场工作人员审核确认)结算( )方式计取收费。本合同未约定及国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。 4.2.2本工程勘察费的综合单价为元/m，预算总价为人民币￥元(大写 )。在勘查人提交经有资质的审查机构审查通过的勘察成果资料后14天内，发包人应向勘察人支付勘察费预算总价的 %;主体结构验收通过后14天内，发包人应向勘察人支付勘察费预算总价的 %;竣工备案通过后14天内，发包人付清余下的勘察费用。 4.2.3勘察过程中，如发包人书面通知勘察人委托任务变更导致工作量发生变化的，经
文件编号：RHD-QB-K7544 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 建设工程勘察设计合同范本标准版本
建设工程勘察设计合同范本标准版 本 操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 委托方（甲方）：_______________ 地址：____________邮码：____________电话：____________ 法定代表人：____________职务：____________ 承包方（乙方）：_______________ 地址：____________邮码：____________电话：____________ 法定代表人：____________职务：____________ 依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。
第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表（见附件）。 第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计（方案设计）和施工图设计，分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。 第三条甲方责任 1、按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。 委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形
( 设计合同) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-061160 道路景观设计合同通用版Road landscape design contract
道路景观设计合同通用版 道路景观设计合同 发包人： 设计人： 发包人委托设计人承担工程设计，工程地点为，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订： 1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3 建设工程批准文件。 第二条本合同设计项目的名称、规模及设计内容如下： 2. 1工程名称： 2. 2项目规模：(见下表) 上表中数量仅为初步估算，最终双方以实际设计数量为准。 2. 3设计内容：
2. 3. 1根据业主提供的片区总体规划、控制性详细规划及其他相关资料，结合交通工程设计理念，对片区骨架路网进行分析梳理，论证控规路网中各等级道路的定位及规模是否合理; 2. 3. 2结合控规中规划路网、用地性质及片区地形，综合分析道路平纵横等指标，以及与周边开发地块的关系，同时对重要交通节点进行分析论证; 2. 3. 3完成片区内等道路及桥梁包含但不限管综、道路红线内绿化及道路设施的方案设计工作、初步设计工作与现场测量及地勘工作; 2. 3. 4 完成片区等道路及桥梁施工图设计工作; 2. 3. 5 对所设计的道路、桥梁两侧的场地情况进行分析。对可能出现地质灾害的路段做挡墙、支护设计(或采取其他有效的方式)以确保所设计道路、桥梁的安全; 2. 3. 6配合发包方做好片区等道路及桥梁的设计报建工作、与其他相关专业设计的配合和后期施工服务工作(后期服务应至工程施工完毕后保修期为止); 2. 3. 7 在路网设计中统筹安排各工程管线(电力管线、通信管线、热力管线、燃气管线、给水管线、雨水排水管线、污水排水管线等)的空间位置，做好管线综合设计，提供管线综合断面图和总平面图;根据区域总体规划布局和地块标高，做好各工程管线接口预埋设计，以供后期开发片区管网与道路管网的衔接，避免二次开挖;并提供道路景观配合，为道路景观设计提供相关支持; 2. 3. 8 合理调整控规中道路竖向规划，做到土方平衡; 2. 3. 9 分项内容包含但不限于下述内容：道路、桥梁、雨水、污水、照明、电力排管、通信排管、交通设施、管综、施工图预算(含工程量清单及预算价编制;预算价定义：以现行计价规范计算的工程造价下浮* %作为预算价)。
合同编号： 建设工程勘察设计合同 工程名称：省道S268线云浮市K91+700~K114+500段灾毁修复工程工程地点：云浮市 发包人(甲方)：云浮市交通运输局地方公路管理站 设计人(乙方)：广东省衡通路桥设计咨询有限公司 签订日期：年月日 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
发包人（全称）：云浮市交通运输局地方公路管理站 设计人（全称）：广东省衡通路桥设计咨询有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就省道S268线云浮市K91+700~K114+500段灾毁修复工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称：省道S268线云浮市K91+700~K114+500段灾毁修复工程 2.工程内容及规模 本工程桩号范围为K91+700~K114+500，共十四处灾毁，主要工程内容包括边坡防护工程和安全设施等，灾毁修复路段共长0.790km，总造价约为524万元，其中建筑安装工程费约为427万元。 本项目按三级公路标准设计，设计速度30 km/h，路基标准宽度8.5米。 3.工程所在地地址：云浮市 二、工程设计范围、阶段与服务内容 方案设计、预算编制及后续服务、工程勘察（调查）。 三、工程设计周期及提交成果文件数量 双方约定从签订合同30日内完成提交成果，提交份数为 8 份。 四、合同签约合同价及付款方式 经双方协商一致，本项目签约合同价为人民币￥272,500.00元（大写：贰拾柒万贰仟伍佰元整）。 1、合同生效后，乙方向甲方交付设计文件后一个月内结清。 2、甲方向乙方拨付费用时，乙方应向甲方提供等额税务发票。 3、双方委托银行代付代收有关费用。 五、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： 1、合同条款及其附件；
编号：_________________ 建设工程勘察设计合同样本 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_________年______月______日
建设工程勘察设计合同 发包方：____________________ 承包方：____________________ 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程名称__________________; 工程地点__________________; 工程规模__________________; 工程投资__________________。 第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书(见附表一、二) 第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。
勘察设计费的拨付办法，自合同生效后天内，委托方应向承包方给付定金。 合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在天内一次结清(或订为分若干次结清)。 勘察任务的定金为勘察费的30%，设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为元估算设计费为元。 委托方不履行合同的，无权要求返还定金;承包方不履行合同的，应双倍返还定金。 第四条委托方的义务 1.委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。 提供资料的内容，技术要求及期限见附表三。 2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件： (1)……
道路勘察设计合同模板 勘测设计文件是工程建设的基本依据。那么道路勘察设计合同如何写呢?以下是在查字典范文小编为大伙儿整理的道路勘察设计合同范文，谢谢您的观赏。 道路勘察设计合同范文篇一 订立合同建设单位(____________________)与勘测单位(__________建造设计院)，依照国家建委制定的《勘察设计合同试行条件》和__________省的补充规定以及本勘测的具体事情，签订合同，以资双方遵守。 第一条订立合同双方必须严格执行国家建委规定的《勘察设计合同试行条件》和省的补充规定以及本合同规定的条款。 第二条工程名称 第三条工程地方 第四条工程范围 第五条取费标准按中财委(__________)财经工基价字第xxx号规定收费。签订合并且应预付勘测费总额的30%(普通设计一次按60%)，其余部分在勘测成果提出时一次结清。 第六条勘测成果于年月日提出，但由于自然天气所造成的迟延工期可顺延。 第七条建设单位应承担的事项和责任 1. 填写拟建造(构)物性质及工程地质勘测要求(本院设计由承担设计室填写)。 2. 清理和整平场地，如因场地有沟以及堆积障碍物等而妨碍开工时，对付窝工费。开工时应指派一人在场，以便随时联系工作。 3. 负责解决土样包装、水样瓶的运送，早晚和夜间钻机停放现场时负责看管，并解决暂时所需的垫板、冬季烘烤钻具的木样等。 4. 负责解决机具运输和工作人员往返现场的交通工具(或承担运输费用)，如因交通工具而造成的窝工，对付窝工费。 5. 测量如要求按已有操纵系统联测时，应负责提供资料和埋石用材用料等货物。 第八条勘测单位应承担的事项和责任 1. 填写预计勘测工作量及勘测用表[附表二(略)]。 2. 遵循规范按时提出勘测成果，满脚设计需要。 第九条本合同自双方代表签订之日起生效，合同附件与合同有同等效用。 第十条本合同正本二份，双方各执一份，副本份，建设单位收执份(其中送建设银行一份)，勘测单位份。 建设单位：_______________(盖章) 设计单位：_______________(盖章) _______年_________月___________日 道路勘察设计合同范文篇二 发包人(甲方)：设计人(乙方)： 发包人托付设计人承担程设计工作，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订： 1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建造法》《建设工程勘察设计市场治理规定》。 1.2国家及地点有关建设工程勘察设计治理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条本合同设计项目的内容：名称、工程地方 工程名称：工程地方：本合同内容: 项目采纳设计总包责任制，设计内容包括建设项目红线区域范围内的电力通道结构和土建、电力通道电器、自来水、强电(含外电接入)、
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 勘察设计合同
编号：FS-DY-20860 勘察设计合同 编号：勘字____号 订立合同建设单位（____）与勘测单位（____建筑设计院），根据国家建委制定的《勘察设计合同试行条件》和____省的补充规定以及本勘测的具体情况，签订合同，以资双方遵守。 第一条订立合同双方必须严格执行国家建委规定的《勘察设计合同试行条件》和省的补充规定以及本合同规定的条款。 第二条工程名称 ____________ 第三条工程地点 ____________ 第四条工程范围 ____________
第五条取费标准按中财委（____）财经工基价字第xxx 号规定收费。签订合同时应预付勘测费总额的30%（一般设计一次按60%），其余部分在勘测成果提出时一次结清。 第六条勘测成果于年月日提出，但由于自然天气所造成的拖延工期可顺延。 第七条建设单位应承担的事项和责任 1. 填写“拟建筑（构）物性质及工程地质勘测要求（本院设计由承担设计室填写）。” 2. 清理和整平场地，如因场地有沟以及堆积障碍物等而影响开工时，应付窝工费。开工时应指派一人在场，以便随时联系工作。 3. 负责解决土样包装、水样瓶的运送，早晚和夜间钻机停放现场时负责看管，并解决临时所需的垫板、冬季烘烤钻具的木样等。 4. 负责解决机具运输和工作人员往返现场的交通工具（或承担运输费用），如因交通工具而造成的窝工，应付窝工费。 5. 测量如要求按已有控制系统联测时，应负责提供资料
建设工程勘察设计合同工程名称： 工程地点： 合同编号： 设计证书等级：工程勘察证书： 工程设计证书： 发包人： 设计人： 签订日期：年月 中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局
发包人： 设计人： 发包人委托设计人承担工程可行性研究及项目两阶段勘察设计，工程地点。经双方协商一致，签订本合同，共同执法。 第一条本合同签订依据 1．1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场规定》。 1．2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规定和规章。 1．3建设工程批准文件。 第二条设计依据 2．1发包人给设计人的委托书或设计中标文件 2．2发包人提交的基础资料 2．3设计人采用的主要技术标准： 第三条合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断： 3．1合同书 3．2中标函 3．3发包人要求及委托书 3．4投标书 第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容。 项目名称阶段工程投资设计内容及标准 第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件 - 1 -
第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数 序号资料及文件名称份数 1 初步设计文件8 2 施工图设计文件12 第七条费用 7.1 经双方友好协商，本项目的合同费用依据国家发改委建设部 《工程勘察设计收费标准》（2002年）计算，并按四川省政 府关于灾后重建项目的要求降低51%取费。合同总价 ￥元（大写：）。 第八条支付方式 8．1合同签订后，业主在7日内支付合同总价的 %,计￥元（大写：）。 8．2待全部工程施工招标完毕后，业主在7日内支付合同总价的 %,计￥元（大写：）。 8．3项目竣工验收后，业主在7日内支付合同总价的 %，计￥元（大写：）。 第九条双方责任 9．1发包人责任 9．1．1发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双 方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关 条款外，发包人应按设计的所耗工作量向设计人支付返工费。 在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所的各项设 计工作，发包人应支付相应设计费。 9．1．2在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金；已开始设计工作的， 发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按
发包方：_____________________ 承包方：_____________________ 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守 第一条工程名称____________________________________； 工程地点____________________________________； 工程规模____________________________________； 工程投资____________________________________。 第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书（见附表一、二） 第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。 勘察设计费的拨付办法，自合同生效后______天内，委托方应向承包方给付定金。 合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在______天内一次结清（或订为分若干次结清）。 勘察任务的定金为勘察费的30％，设计任务的定金为估算设计费的20％。本工程的勘察费为______元估算设计费为______元。 委托方不履行合同的，无权要求返还定金；承包方不履行合同的，应双倍返还定金。 第四条委托方的义务 1．委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。 提供资料的内容，技术要求及期限见附表三。 2．在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件： （1）_________________________ （2）_________________________ （3）_________________________ 3．委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包方参加。 4．按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。 5．维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。 第五条承包方的义务 1．承包方应在______年______月______日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。 提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。 2．初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由
勘察设计合同通用条款 第一条定义和解释 本合同条款下述定义和解释仅限于本招标文件使用。 1．１水运工程:是指由国家投资、地方筹资、社会配资、利用外资以及其它投资方式建设的港口、航道等。本次进行勘察设计招标的水运工程在合同专用条款中指明。 1.2 业主:即合同书中的“甲方”,是指本合同条款中指明的执行建设项目投资计划的单位,或其指定的负责管理建设项目的代表机构,以及取得该当事人（单位）资格的合法继承人。本合同的业主为合同专用条款中指明的项目法人。 1．3 设计人：即合同书中的“乙方”，是指其投标书己被业主所接受,并与业主签订了合同书承担本合同工程勘察设计的咨询机构,以及取得该当事机构资格的合法继承人,但不包括该当事机构的任何受让人(除非业主同意)。本合同的设计人为合同专用条款中指明的勘察设计中标咨询机构。 1．４分包人:是指经业主批准，具有相应资质,承担勘察设计合同中非主体、非关键性工作的勘察设计咨询机构。 1．5 项目负责人：是指由设计人书面委任的负责本合同工程勘察设计的组织管理者。 分项负责人：是指由项目负责人提名，设计人批准的各专业设计负责人。
1．6 勘察设计合同：是指勘察设计合同书、中标通知书、投标书、勘察设计合同条款、勘察设计技术标准与规范、勘察设计工作量及报价清单,以及构成合同组成部分的其它文件。 l.7 勘察设计技术标准与规范：是勘察设计工作的依据,指中华人民共和国国家标准和交通部关于水运工程勘察设计方面的现行标准、规范、规程、定额、办法、示例等,以及业主有关勘察设计的书面要求。 １.8 勘察设计:指设计人按合同的规定而进行的有关工程测量、水运工程地质与水文地质勘察、专项勘察、材料试验、科学研究试验以及经济调查、概（预)算编制等全部或单项工作。 1.9 设计文件:是指设计人按国家标准《水运工程制图标准》和交通部《水运工程基本建设项目设计文件编制办法》和《水运工程基本建设工程概算、预算编制办法》等标准、规范、规定提交的设计产品，包括初步设计文件、技术设计文件(如有）、施工图设计文件、施工招标图纸及工程量清单等。 1．１0 暂定金额：是指暂时未定的，包括在合同中,并在勘察设计清单中以此名称标明的金额,用于进行本合同工程的任何勘察设计工作或作为不可预见费用。这项金额根据业主的书面指示全部或部分地使用或根本不动用,该费用按设计人投标报价中相应项目的基本单位和实际发生的工作量经业主核实后支付。 1.１１勘察设计质量事故:是指由于勘察、设计等责任过失而使工程在设计使用年限内遭受损毁或产生不可弥补的本质缺陷,而需要
案例分析1 原告寻乌县市场开发建设有限公司诉被告地矿赣州地质工程勘察院建设工程勘察合同纠纷一案，本案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，原、被告双方的委托代理人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告诉称，我公司于2005年初在寻乌县城城北开发区投资开发“寻乌农资、建材、摩托车批发市场”，实施建筑工程项目前，于2 005年5月24日与被告签订《建筑工程勘察合同》，合同约定：我公司将“寻乌农资、建材、摩托车批发市场”的土地地质工程勘察项目发包给被告，我公司支付勘察费3.6万元给被告，被告应于2005年6月17日按照现行国标GB－50021的技术标准提交勘察成果资料给我公司，合同还约定了各自的责任和违约责任等。后我公司将被告勘察的地质承载力数值交付浙江省天正设计工程有限公司进行建筑工程设计，在建筑工程基础开挖后浇注基础前，请寻乌县建设局建筑材料检测站对地基承载力进行轻便触探检测，该检测站经检测于2005年8月22日出具《地基承载力试验报告单》，检测结果为各触探检测点承载力标准值均不符合设计要求。2005年8月24日，工程监理单位发出《工程暂停指令》，工程停工。同日，我公司书面函告被告重新对地质进行勘探，并要求在1周内重新出具正确的地勘报告。被告接函后未带任何勘测设备也未到现场看过，表示在约定时间内无力重新出具地勘报告。无奈，我公司为减少损失而另行与宁都县建筑勘察设
计院勘探队达成勘察事项进行重新勘测。由于被告提交的勘测数值错误，造成原告重复支付宁都勘测院勘测费5万元，重复设计费5万元，停工窝工损失6.6520万元及投资利息损失1.57784万元。我公司多次与被告联系协商处理我公司遭到的损失问题，但均受到被告拒绝。为此，依照我公司与被告订立的合同第五条第二款第（二）项及《合同法》第二百八十条之规定向法院提起诉讼，请求法院判决被告赔偿我公司经济损失计人民币18.22984万元，并由被告承担本案诉讼费用。 被告辩称，我院接到原告要求在1周内重新出具正确的地勘报告的函件后，即指派高级工程技术人员赶赴现场，并于8月28日、8月30日前完成了对承载力存在差异的3号楼和8号楼所在地的重新勘查、勘验工作，并向原告提交了《地基验槽报告》及相应附图三份，补充完善了勘察报告，并将完善的上述三份报告即刻传真给了设计单位浙江杭州天正建筑设计院。此后，原告再也没有要求我院做任何地勘工作，也没有就勘察事宜提出问题，而非原告所称“未去现场也未出具地勘报告”，更谈不上我院“表示无力重新出具地勘报告”。原告称由于我院勘测提交的数值错误，造成原告各项损失18.229840万元没有道理，更与事实不符。我院通过重新勘察、勘验，向原告提交了合格的勘验报告。我院完成的勘察工程内容工作对象规模是整个市场13栋房屋的地质情况，勘察工作内容包括场地岩土工程条件及其分析评价及地基基础方案与基础施工建设等大量内容，而不仅仅是承载力这一单向指标数值，出现问题的也仅仅是13栋房屋中的两栋（即3号、8号）房屋的地基承载力误差（但此后止已纠正），不能据此
协议编号：LX-FS-A56260 工程勘察设计合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
工程勘察设计合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 委托方____(以下简称甲方) 承包方____(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国经济合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。 第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。 第二条乙方根据委托的勘察设计项目，和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时，双方签订
阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，作为本合同的附件。 第三条双方责任 1.甲方责任 (一)按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。 委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图。土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。 委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书，②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-006659 建设工程勘察合同(最新版)
建设工程勘察合同(最新版) 建设单位（甲方）：________________ 地址：____________________________ 邮码______________________________ 电话______________________________ 法定代表人：______________________ 职务______________________________ 勘察单位（乙方）：________________ 地址：____________________________ 邮码______________________________ 电话______________________________ 法定代表人：______________________ 职务______________________________ 为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。 第一条工程名称、规模、投资额、建设地点________________________。
第二条勘察的范围、进度和质量________________________。 第三条甲方的义务 1．在签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。 2．在签订合同时，甲方必须在________年____月____日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置图各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、质量负责。 3．甲方必须在________年____月____日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现场、准备材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明细表）。4．甲方必须在________年____月____日乙方进入现场前，办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。 5．甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所、饭店，费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施（如浴室、理发、医疗等）应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给（费用由乙方负责）；生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。6．乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。7．甲方对乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得转让给第三者重复使用。第四条乙方的义务 1．乙方应按照现行的标准、规范和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。
第一条本合同签订依据 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《工程勘察设计收费标准 （________年修订本）》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程管理部门批准文件及管理规定。 1.4《________________________招标文件》。 第二条词语定义 2.1本合同工程：指________________________________ 2.2双方：指本合同的甲方和乙方。 2.3工程负责人：指乙方委派的负责本合同工程和履行合同的代表。 2.4合同价款：指甲、乙双方在本合同中约定，由甲方用以支付乙方按照合同约定完成设计承包范围内承包内容的款项。 2.5设计周期：指甲、乙双方在本合同中约定，按日历天计算的提交设计成果文件的天数。2.6报审报建配合服务：指乙方配合本合同工程报审报建过程中进行必要的技术协调、送审技术性文件，配合甲方核对招标工程量清单，配合招标图纸答疑，配合甲方进行施工招标、设备材料采购招标工作，提供招标文件技术部分的具体要求，并根据甲方的要求，为甲方进行合同技术条款的谈判提供意见其他有关工程招标阶段的配合，以及对结算审核部门提出的有关设计问题进行澄清等工作。 2.7现场服务：根据《工程勘察设计收费管理规定》和本合同规定，在施工过程中乙方相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、进行必要的工程变更设计及预算、参加试车考核和竣工验收等服务。 2.8主体设计协调：建设项目中需要多个设计人完成的工程设计，为保证工程设计合理性和整体性，发包人选择一个主体设计人负责完成的各设计文件的衔接和协调服务工作。 第三条工程概况 3.1工程名称：________________________________________。
合同编号：勘察设计合同 甲方： 乙方： 签约时间： Word模板A4打印标准格式可随意修改
勘察设计合同 编号：勘字__________号 订立合同建设单位(____________________)与勘测单位(__________建筑设计院)，根据国家建委制定的《勘察设计合同试行条件》和__________省的补充规定以及本勘测的具体情况，签订合同，以资双方遵守。 第一条订立合同双方必须严格执行国家建委规定的《勘察设计合同试行条件》和省的补充规定以及本合同规定的条款。 第二条工程名称 ______________________________________________________________ __________________ 第三条工程地点 ______________________________________________________________ __________________ 第四条工程范围
______________________________________________________________ __________________ 第五条取费标准按中财委(__________)财经工基价字第xxx号规定收费。签订合同时应预付勘测费总额的30%(一般设计一次按60%)，其余部分在勘测成果提出时一次结清。 第六条勘测成果于年月日提出，但由于自然天气所造成的拖延工期可顺延。 第七条建设单位应承担的事项和责任 1. 填写“拟建筑(构)物性质及工程地质勘测要求(本院设计由承担设计室填写)。” 2. 清理和整平场地，如因场地有沟以及堆积障碍物等而影响开工时，应付窝工费。开工时应指派一人在场，以便随时联系工作。 3. 负责解决土样包装、水样瓶的运送，早晚和夜间钻机停放现场时负责看管，并解决临时所需的垫板、冬季烘烤钻具的木样等。
文件编号：RHD-QB-K6798 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 勘察设计合同标准版本
勘察设计合同标准版本 操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 编号：勘字__________号 订立合同建设单位(_____________)与勘测单位(__________建筑设计院)，根据国家建委制定的《勘察设计合同试行条件》和__________省的补充规定以及本勘测的具体情况，签订合同，以资双方遵守。 第一条订立合同双方必须严格执行国家建委规定的《勘察设计合同试行条件》和省的补充规定以及本合同规定的条款。 第二条工程名称 ________________________ 第三条工程地点
________________________ 第四条工程范围 ________________________ 第五条取费标准按中财委(__________)财经工基价字第xxx号规定收费。签订合同时应预付勘测费总额的30%(一般设计一次按60%)，其余部分在勘测成果提出时一次结清。 第六条勘测成果于xx年xx月xx日提出，但由于自然天气所造成的拖延工期可顺延。 第七条建设单位应承担的事项和责任 1.填写“拟建筑(构)物性质及工程地质勘测要求(本院设计由承担设计室填写)。” 2.清理和整平场地，如因场地有沟以及堆积障碍物等而影响开工时，应付窝工费。开工时应指派一人在场，以便随时联系工作。
建设工程勘察设计合同正式版 Clarify their rights and obligations, and ensure that the legitimate rights and interests of both parties are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-008764
建设工程勘察设计合同正式版 委托方____（以下简称甲方） 承包方____（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定， 经双方协商一致，签订本合同。 第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表（见附件）。 第二条乙方根据委托的勘察设计项目，和主管部门的规定，按初步设计（方案设计）和施工图设计，分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。
第三条双方责任 １．甲方责任 （一）按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。 委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图。土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。 委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书，②选址报告；③规划要求；④原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件；⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求；⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。 委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料，施工条件，以及有关设备的技术资料。
建设工程勘察合同 [岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探] 工程名称：重庆项目 工程地点：九龙坡区 合同编号： 勘察证书等级： 发包人：重庆有限公司 勘察人：重庆地质工程勘察院 签订地址：重庆有限公司办公室 签订日期：2017年10月10日 重庆市工程勘察市场管理委员会制
发包人：重庆有限公司(以下简称甲方) 勘察人：重庆地质工程勘察院(以下简称乙方) 甲方委托乙方承担重庆 #楼地质详细勘探任务。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，确保工程勘察质量，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程名称：重庆项目二期#楼 1.2工程建设地点：重庆项目 1.3工程规模、特征：约31000平方米；、框架结构 1.4工程勘察任务（内容）与技术要求：满足本栋楼设计施工图基础地质详勘要求 1.5承接方式： 1.6预计勘察工作量： 第二条甲方应及时向乙方提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。 2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。 2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的现状地形图、建筑总平面布置方案图及工程所需的测量控制点成果资料。 2.3提供勘察工作范围已有的有关技术资料。 2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及现状具体位置分布图。 2.5甲方不能提供上述资料，所需资料已要求由乙方收集，甲方向乙方支付相应费用已包含在勘察费包干价中。 第三条乙方向甲方提交勘察成果资料并对其质量负责。乙方负责向甲方按规定勘察，提交成果资料4份。甲方要求增加份,乙方按人民币元取费。 第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式 4.1开工及提交勘察成果资料的时间。 4.1.1本工程的勘察工作定于2017 年 10 月 13 日或甲方下达的通知为准开工， 2017 年 11 月 5 日前提交勘察成果资料，由于甲方或乙方的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
附件3 合同编号： 建设工程勘察设计合同 工程名称： 工程地点: 发包人： 勘察设计人： 勘察设计证书等级： 签订日期： 签订地：山西晋城
发包人：[与营业执照一致] 勘察设计人：[与营业执照一致] 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察设计质量，经发包人、勘察设计人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条本合同签订依据 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3 建设工程批准文件。 第二条勘察设计依据 2.1 发包人给勘察设计人的委托书或勘察设计中标文件。 2.2 发包人提交的基础资料。 2.3 勘察设计人采用的主要技术标准是：[列明采用的具体技术标准]。 第三条合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断： 3.1 合同书。 3.2 中标函。 3.3 发包人要求及委托书。 3.4 投标书。 第四条工程概况 4.1 工程名称：[写明工程名称的全称]。 4.2 工程批准、核准或备案文号：[根据工程具体情况填写]。 4.3 工程内容及规模：[写明工程详细规模、特征等内容]。 4.4 工程所在地详细地址：[写明工程具体地点]。 4.5 工程投资估算：[根据工程具体情况填写]。 4.6 工程进度安排：[根据工程具体情况填写]。
4.7 工程主要技术标准：[根据工程具体情况填写]。 第五条工程勘察设计范围、阶段与服务内容 5.1 工程勘察设计范围：[根据工程勘察设计具体情况填写]。 5.2 工程勘察设计阶段：[根据工程勘察设计具体情况填写]。 5.3 工程勘察设计服务内容：[根据工程勘察设计具体情况填写]。 第六条发包人向勘察设计人提交的有关资料、文件及时间 6.1 资料: [根据工程勘察设计具体情况填写]。 6.2 提交地点：[根据工程勘察设计具体情况填写] 。 6.3 提交时间：[根据工程勘察设计具体情况填写] 。 6.4 勘察设计人指定的接收人为：[据实填写]。 6.5 勘察设计人指定的联系电话及传真号码：[据实填写]。 6.6 勘察设计人指定的电子邮箱：[据实填写]。 第七条勘察设计人向发包人交付的勘察设计文件、份数、地点及时间 7.1 文件份；文件份；文件份。 7.2 文件交付地点：[据实填写]。 7.3 文件交付时间：[据实填写]。 7.4 发包人指定的接收人为：[据实填写]。 7.5 发包人指定的联系电话及传真号码：[据实填写]。 7.6 发包人指定的电子邮箱：[据实填写]。 在提供上述纸质文件的同时，提供一套不侵犯知识产权的电子版文件。 第八条勘察设计费[以下几种方式只可选择一种，也可根据招标等实际情况据实填写，但应明确风险范围和计算、调整方法] 第一种方式： 本合同勘察设计费总价为：人民币（大写）（￥元）包干，包含全部风险，不因工作量增加及工作周期延长而调整。 其中：勘察费：；设计费：。 第二种方式：