污水处理工程合同书三篇篇一：污水处理工程合同书发包单位：XX有限公司（甲方）承包单位：XX有限公司（乙方）根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国合同法》及有关规定，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，签定本合同，共同遵守。

第一条项目名称：XX有限公司污水处理工程建设地点：第二条设计进水水质水量和出水水质水量（1）设计水量生产污水100m3/d(2)设计水质根据取样分析和参考同类型水质资料，具体如下：CODcr：≤550mg/L BOD5：≤80mg/L SS：≤200倍 PH 8（3）处理后出水指标处理后出水满足《污水综合排放标准》（ＧＢ8978—1996）一级标准，具体如下：CDRcr：≤90mg/L BOD5：≤20mg/L SS：≤60mg/L PH： 6～9第三条合同的范围及内容：1、污水处理工程的工艺施工图设计2、按要求进行设备和管道的采购，并进行设备和管道安装施工。

3、污水处理工程的调试工作。

第四条本合同工期定为40个日历天，施工图纸设计定为5个日历天，现场施工期定为20个日历天，工程调试与验收工期定为15个日历天，施工时间从合同生效并在乙方收到甲方第一期款项并接到甲方通知施工单位进场施工的当日开始计算。

在履约过程中，根据变更设计所影响的工期、甲方责任、不可抗力所延误的工期等因素，经甲、乙双方签订认可后，进行调整，从而确定最后竣工日期，双方按此竣工日期竣工。

第五条承包方式：包工程安装、调试，确保设计质量。

包设备和管道的采购、安装施工和调试费用（不包药剂费），一次包定，确保施工和调试质量。

如甲方在施工过程中要求增加工程或修改设计，须经乙方同意，乙方有权追加额外的设计费。

第六条合同总价按上述承包范围和方式，计为人民币肆拾叁万叁仟元整。

（含税价）第七条甲方应负责完成下列工作：1、根据乙方设计要求完成工程土建部分施工。

2、在开工前五天，完成施工现场的清理，接通水电（15KW负荷，电源接线点离施工现场距离不超过20米），同时通知乙方进场进行施工技术交底；3、协调乙方施工期间与其他工种施工单位的关系与配合；4、配合乙方工作，在收到施工方的通知后，三天内会同乙方完成有关隐蔽工程的验收。

第八条乙方应负责完成下列工作；1、按设计图纸及技术要求进行设备和管道的采购，施工；2、派人对污水处理工程的进行调试。

3、配合甲方的调试验收及环保检测站的检测工作。

4、工程验收投入使用前，应符合XX及花都区环保标准。

第九条甲乙双方各派1人作为本工程的工地代表，对工程进度、质量进行监督，检查验收隐蔽工程，办理中间交工工程验收签字手续，解决应由甲方解决的问题，以及其他事宜。

第十条甲方向乙方支付合同款款项及支付方式为：1、合同总价为：肆拾叁万三仟元整。

2、由甲方分期支付乙方。

具体支付方式和时间如下：（1）合同签定后三天内支付30%即壹拾贰万玖仟玖佰元整（￥129900.00）给乙方；（2）设备进场后三天内支付30%，即壹拾贰万玖仟玖佰元整（￥129900.00）给乙方：（3）设备安装完毕后三天内支付30%，即壹拾贰万玖仟玖佰元整（￥129900.00）给乙方；（4）经环保验收合格后三天内支付10%工程余款，即肆万叁仟三佰元整（￥43300.00）给乙方；乙方开户银行名称、地址和账号为：开户银行：地址：账号：第十一条双方确定：1、在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术咨询工作成果所完成的新的技术成果，归双方所有。

2、在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归双方所有。

3、发生不可抗力，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同；4、在本合同有效期内，甲方指定XX为甲方项目联系人，乙方指定XX为乙方项目联系人。

项目联系人具体负责该项目的实施工作。

第十二条双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。

协商、调解不成的，确定按以下 1 种方式处理；1、提交XX市仲裁委员会仲裁；2、依法向人民法院起诉。

第十三条违约责任1、甲方不按期清理场地、接通电源、拨付工程款，乙方有权停止派人，期间的损失由甲方承担，工程顺延。

2、甲方提供乙方调试所需条件15个日历天，如此工程出水不符合标准，则甲方有权要求乙方继续完善，直至出水达标，甲方才支付工程款的余额给乙方。

第十四条其他事项或补充条款1、乙方应加强防火、防盗，施工安全防护措施和加强对施工队伍的管理，遵守和执行安全、文明和深夜施工等规定。

施工期间乙方的一切安全、防火责任均由乙方承担。

2、乙方工程全部完工后，甲方应在5天内提供条件给乙方进行调试，否则，因此造成直接经济损失由甲方负责。

3、本合同未尽事宜，经双方协商可签补充协议，作为本合同的附件，与本合同同时有效。

对双方发生的纠纷，如不能协商解决，则按照合同法由有关部门裁决或请上级部门解决。

本合同自签订之日起生效。

到工程竣工验收、结算工程余款之日自然失效。

本合同正本两份，双方各执一份，副本二份，双方各执一份。

发包方（甲方）：承包方（乙方）：法定代表：法定代表：日期：篇二：污水处理工程施工合同发包人（全称）承包人（全称）：甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程项目协商一致，订立本合同。

一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、废水来源：4、水量：5、工程立项批准文号：6、资金来源：二、工程承包范围及方式1、承包范围：污水处理站的设计及设备采购、安装、调试、验收。

2、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包税费、包验收。

三、合同日期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天四、质量标准工程质量标准：优五、合同价款金额（大写）（人民币）Y：合同签订后，七日内，甲方向乙方支付合同价款的%为预付款；所有设备进场后十五日内甲方向乙方支付至合同总价款的%安装完成，甲方初步调试、验收合格后十五日内甲方向乙方付至合同总价款的%水质通过有关部门验收合格后十五日内甲方向乙方付至合同总价款的%余款%作为质量保证金，质保期满后无质量问题七日内一次性无息付清。

乙方应向甲方提供满足财务部门要求的合格税务发票。

六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、合同条款5、标准、规范及有关技术文件6、图纸7、工程量清单8、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、双方责任7.1发包人责任：7.1.1发包人应在其实施本合同的全部工作中遵守与本合同有关的法律、法规和规章，并应承担由于其自身违反上述法律、法规和规章的责任。

7.1.2发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向承包人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求承包人违反国家有关标准进行设计、施工。

7.1.3发包人变更项目、增加工程量、或所提交资料作较大修改，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按承包人所耗工作量向承包人增付工程费用。

7.1.4发包人应为按时向承包人提供施工用地、水电等方便条件。

7.1.5发包人应按第五条的规定按时支付合同价款。

7.1.6发包人应按国家有关规定负责统一管理本工程的文明施工，为承包人实现文明施工目标创造必要的条件。

7.1.7发包人应按规定主持和组织工程的完工验收。

7.1.8发包人应保护承包人的投标文件、设计方案、施工方案文件、资料图纸、数据、专利技术。

未经承包人同意，发包人对承包人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，承包人有权向发包人提出索赔。

7.2 承包人责任：7.2.1承包人应在其负责的各项工作中遵守与本合同工程有关的法律、法规和规章，并保证发包人免于承担由于承包人违反上述法律、法规和规章的任何责任。

7.2.2承包人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计。

指派工地项目经理，负责项目管理和施工，履行协议中的各项工作，确保项目质量，按协议规定的时间及时完工和交付使用。

7.2.3承包人应在接到开工通知后及时调遣人员和调配施工设备、材料进入工地，按施工总进度要求完成施工准备工作。

7.2.4承包人应按合同规定的内容和时间要求，编制施工组织设计、施工措施计划和由承包人负责的施工图纸，并对现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。

7.2.5承包人应按有关规定认真采取施工安全措施，确保工程和由其管辖的人员、材料、设施和设备的安全，并应采取有效措施防止工地附近建筑物和居民的生命财产遭受损害。

7.2.6工程竣工后，承包人负责培训发包人的操作人员，使之熟练掌握操作要求，交付使用后继续为发包方提供项目相关技术支持服务。

7.2.7承包方负责本工程一年内的质保服务。

7.2.8承包人按本合同规定的内容、进度向发包人交付竣工资料及文件一套。

7.2.9承包人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。

如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向承包人索赔。

八、违约责任：8.1发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向承包人支付工程费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之的逾期违约金。

逾期超过30天以上时，承包人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。

8.3承包人对工程质量负责。

由于承包人员错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的工程费用。

8.4由于承包人自身原因，延误了按本合同第四条规定的工期，每延误一天，应减收该项目费用的千分之。

8.5合同生效后，承包人要求终止或解除合同，承包人应双倍返还定金。

九、其它9.1发包人要求承包人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题，承包人应予支持。

9.2发包人委托承包人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

9.3由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

9.4本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。

也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，可向人民法院起诉。

9.5本合同一式份，发包人和承包人各份。

9.6本合同经双方签章后生效。

9.7本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

发包人：（章）承包人：（章）日期：。