当前位置:文档之家› (完整版)建设工程劳务分包合同(2014修订版)

(完整版)建设工程劳务分包合同(2014修订版)

合同编号:

项目

工程施工

劳务分包合同

总包人:

分包人:

第一部分合同协议书

承包人:

劳务分包人:

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程劳务作业承包事项协商一致,共同达成如下协议:

一、总包工程概况

1.总包工程名称:

2.总包工程地点:

3.总包工程立项及批准文号:

二、劳务分包作业范围

劳务分包作业范围及内容:

(详细内容见附件1)。

三、劳务分包作业期限

计划开始日期:年月日

计划完工日期:年月日

作业总日历天数为:天。作业总日历天数与根据前述计划开始、完工日期计算的天数不一致的,以作业总日历天数为准。承包人保留随时调整总工期的权利,分包人不得以此为由要求赔偿。

(详细节点工期见附件2)。

四、劳务作业质量标准

劳务作业质量应符合标准,并符合承包合同有关质量的约定。

五、劳务分包合同价格

1.签约合同价为:元(人民币),

大写﹕元。

2.合同价格形式:(详细内容见附件3)。

六、劳务分包人资质

资质证书编号:

资质专业及等级:

七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

1.中标通知书(如果有);2.投标函及其附录(如果有);

3.专用合同条款及其附件;4.通用合同条款;5.技术标准和要求;6.图纸;

7.已标价工作量清单或预算书(如果有);8.其他合同文件。

上述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改,属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。

八、承诺

1.承包人承诺按照劳务分包合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.劳务分包人承诺,按照法律规定及合同约定组织完成劳务分包工作,确保劳务作业质量和安全,不进行转包及再分包,并按时足额的向劳务作业人员发放工资。

3. 承包人和劳务分包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工作另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、附则

1.合同订立时间:年月日,订立地点:

2.本合同自生效。

3.本合同一式份,具有同等法律效力,承包人执份,劳务分包人执份。

承包人:(公章) 劳务分包人:(公章)

法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:(签字)(签字)

组织机构代码:组织机构代码:

地址:地址:

邮政编码:邮政编码:

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

电话:电话:

传真:传真:

电子信箱:电子信箱:

开户银行:开户银行:

账号:账号:

第二部分通用合同条款

1. 一般约定

1.1 标准和规范

除专用合同条款另有约定外,本合同适用的标准和规范应与承包合同约定一致。

1.2 合同文件的优先顺序

(1)合同协议书;(2)中标通知书(如果有);(3)投标函及其附录(如有);(4)专用合同条款及其附件;(5)通用合同条款;(6)技术标准和要求;(7)图纸;(8)已标价工作量清单或预算书(如有)(9)其他合同文件。

1.3 图纸

承包人应当按照专用合同条款的约定向劳务分包人提供图纸。至迟不得晚于第6.2项【劳务作业通知】载明的开始作业日期前7天向劳务分包人提供图纸。

1.4 联络

与合同有关的文件均应采用书面形式,并在合同约定的期限内送达接收人和送达地点,。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的,应提前3天以书面形式通知对方。

2. 承包人

2.1 承包合同的提供

承包人可以向劳务分包人提供承包合同的复印件或就承包合同对工程工期、质量、安全等相关问题的约定进行交底。

2.2 劳务作业现场和工作条件

2.2.1 承包人于开工日期7天前向劳务分包人交付劳务作业现场。

2.2.2 承包人负责提供所需要的劳务作业条件包括:(1)将水、电、通讯线路等接至作业现场内;(2)进入作业现场的交通条件;(3)劳务作业所需的工程地质和地下管网线路资料;(4)完成办理劳务作业所需的各种证件、批件等手续。2.3 承包人项目经理

承包人应在专用合同条款中明确其派驻劳务作业现场的项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项,项目经理经承包人授权后代表承包人履行合同。

3. 劳务分包人

3.1 劳务分包人的一般义务

(1)按劳务作业方案组织劳务作业人员进场作业,并负责成品保护工作;

(2)承担由自身原因造成的质量缺陷、工作期限延误、安全事故等责任;

(3)履行承包合同中与劳务分包工作有关的劳务分包人的义务。

(4)服从承包人转发的发包人及监理方的指令。

3.2 劳务分包项目负责人

项目负责人应是劳务分包人正式员工,劳务分包人应提交与其签订的劳动合同和缴纳社会保险的有效证明。项目负责人应常驻劳务作业现场。

3.3 劳务作业管理人员

劳务分包人应在接到劳务作业通知后7天内,向承包人提交劳务分包人现场劳务作业管理机构及劳务作业管理人员安排的报告,其内容包括主要劳务作业管理人员名单及其岗位等,并同时提交以上人员的劳动合同和缴纳社会保险的有效凭证。

劳务分包人更换主要劳务作业管理人员时,应提前7天通知承包人,并征得书面同意。通知中应当载明继任人员的执业资格、管理经验等资料。

4. 劳务作业人员

4.1 签订书面劳动合同

劳务分包人应当与劳务作业人员签订书面劳动合同,并每月向承包人提供上月劳务分包人在本工程上所有劳务作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况、工资核算支付情况及人员变动情况的书面记录。除上述书面记录的用工行为外,劳务分包人承诺在本工程不存在其他劳务用工行为。

4.2 支付劳务作业人员工资

劳务分包人应当于每月25日之前将上月的工资发放及社会保险办理情况书面提交承包人,否则承包人有权暂停支付劳务分包合同价款。

劳务分包人未如期支付劳务作业人员工资或办理社会保险,导致劳务作业人员投诉或引发纠纷的,承包人有权书面通知劳务分包人从尚未支付合同价款中代付上述费用,并扣除因此而产生的经济损失及违约金,余款向劳务分包人支付。书面通知应载明代付的人员名单、代付金额,劳务分包人应在收到书面通知7天内确认或提出异议,逾期未确认且未提出异议的,视为同意承包人代付。

4.3 劳务作业人员管理

4.3.1 劳务分包人应当根据承包人编制的施工组织设计,编制与施工组织设计相适应的劳动力安排计划,该计划应包括人员数量、工种、进场时间、退场时间以及劳务费支付计划等,计划经承包人批准后实施。

4.3.2 劳务分包人应组织具有相应资格证书和符合本合同劳务作业要求的劳务作业人员投入工作。其管理人员必须100%持证上岗,施工人员持证上岗必须达到70%以上,同时应配备有上岗证的信号工1名。各类人员进场前首先到项目部报到,进行岗前安全教育,签字后上岗。

承包人有权检查劳务作业人员的有效证件及持证上岗情况。特种作业人员必须

按照法律规定取得相应职业资格证书,否则承包人有权禁止其进入劳务作业现场。

4.3.3 承包人要求撤换不能按照约定履行职责的劳务作业人员,劳务分包人应撤换。劳务分包人无正当理由拒绝撤换的,应按专用条款的约定承担违约责任。

5. 作业安全与文明施工

5.1 作业安全

5.1.1 劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行作业,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。发生安全事故后,劳务分包人应立即通知承包人,并迅速采取有效措施组织抢救,防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失。

5.1.2 劳务分包人应按承包人统一规划堆放材料、机具,按承包人标准化工地要求设置标牌,负责其生活区的管理工作。

5.13 劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向承包人提出安全防护措施,经承包人认可后实施,防护措施人工费用由劳务分包人承担。

5.2 文明施工

5.21 劳务分包人应确保安全与文明施工目标:①杜绝重伤、死亡事故,重大机械设备事故,重大火灾事故;②轻伤事故频率控制在3‰以下;安全防护率100%,特殊工种人员持证上岗率100%,安全教育合格率100%,为从事危险作业人员办理意外伤害保险率100%;③确保省级安全文明工地。

5.22 对安全文明施工检查验收,兄弟单位参观、考察工地,业主及政府部门视察前的突击性整理现场,分包人应积极主动配合,发生的费用不计。如分包人不予配合,承包人有权找其他人清理,发生的费用从分包人合同价款中扣除。

5.23 劳务分包人应严格执行建设主管部门及环保、卫生、消防等有关管理部门对施工现场管理的有关规定和承包人的相关制度。

6. 作业期限及进度

6.1 劳务作业方案

6.1.1 承包人负责编制施工组织设计,包括如下内容:施工方案、施工现场平面布置图、施工进度计划和保证措施、劳动力及材料供应计划、施工机械设备的选用、质量保证体系及措施、安全生产与文明施工措施、环境保护与成本控制措施等,在劳务作业过程中,施工组织设计修订的,承包人应及时通知劳务分包人。

6.1.2 劳务分包人应当根据承包人要求及施工组织设计,编制及修订劳务作业方案,劳务作业方案应包括劳动力安排计划、机具、设备及材料供应计划等。

6.2 劳务作业通知

合同当事人应按法律规定和合同约定获得劳务作业所需的许可。承包人应在计

划开始工作日期7天前向劳务分包人发出劳务作业通知,作业期限自劳务作业通知中载明的开始工作日期起算。

6.3 作业期限延误

6.3.1 因承包人原因导致作业期限延误

因下列情况导致增加的费用或延误的期限由承包人承担:

(1)承包人未按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的;

(2)承包人未提供合同约定的劳务作业条件,影响劳务作业的;

(3)承包人未在合理时间内作出指示,致使劳务作业不能正常进行的;

(4)承包人未按合同约定提供材料、设备、机具等,影响劳务作业的;

(5)承包人未按合同约定支付劳务分包合同价款的;

因承包人原因未按计划开始工作日期开始工作的,承包人应按实际开始工作日期顺延作业期限,确保实际作业期限不低于合同约定的作业总日历天数。

6.3.2 因劳务分包人原因导致作业期限延误

因劳务分包人原因造成作业期限延误的,劳务分包人应承担由此给承包人造成的全部损失。劳务分包人支付逾期完工违约金后,不免除其继续完成劳务作业及整改的义务。

6.4 劳务作业暂停

6.4.1 因承包人原因引起作业暂停的,承包人承担增加的费用和延误的期限。

6.4.2 因劳务分包人原因引起作业暂停,由此增加的费用和延误的期限由劳务分包人承担。

6.4.3 劳务作业暂停后,双方应积极采取有效措施消除影响。在复工前应确定暂停造成的损失和复工条件。当复工条件具备时,承包人应发出复工通知,劳务分包人按复工通知的要求复工。劳务分包人无故拖延或拒绝复工的,应承担由此增加的费用和延误的期限。

6.4.4 劳务作业暂停持续56天以上不复工的,且不属于第6.4.2项及第15条【不可抗力】约定的情形,劳务分包人有权提出价格调整要求。

6.5 工作配合

6.5.1 劳务分包人按约定完成劳务作业,必须由承包人或现场第三方进行配合时,承包人应配合劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的配合。

6.5.2 承包人或劳务作业现场内第三方的工作必须由劳务分包人配合时,劳务分包人应按承包人的指示予以配合。

6.6 提前完工

承包人要求劳务分包人提前完工的,应向劳务分包人下达提前完工指示,劳务分包人应向承包人提交提前完工建议书,提前完工建议书应包括劳动力安排计划、缩短的时间、增加的合同价格等内容。承包人接受该建议书的,双方应协商采取加

快工作进度的措施,由此增加的费用由承包人承担。劳务分包人认为提前完工指示无法执行的,应向承包人提出书面异议,承包人应在收到异议后7天内予以答复。

7. 机具、设备及材料供应

7.1 机具、设备和材料供应计划

7.1.1 劳务分包人在收到施工组织设计之日起14天内,向承包人提交机具、设备、材料供应计划。

7.1.2 上述供应计划经承包人确认后,承包人应按供应计划要求的品种、规格、型号、质量、数量和供应时间等组织货源并及时运入场地。

7.2 大型机械、主要材料和周转性材料

7.21 承包人提供的机具、设备应在安装调试完毕,确认运行良好后交付劳务分包人使用。承包人提供的材料在进场时应由劳务分包人负责验收,承包人以出库单形式由分包人签字领用后移交给分包人保管使用。如材料的品种、规格、型号、质量、数量不符合要求,劳务分包人应在验收时提出,由此增加的费用和延误的期限均由承包人承担。

7.22 所有进场材料、机具设备必须按承包人总平面布置图上要求的位置摆设堆放整齐,标识清楚,达到CI标准和文明工地要求。所有周转材料和工用具使用完毕,必须清理干净(模板、方木退铁钉、去泥浆;钢管校直;修复掉丝杆和丝帽的扣件),按承包人指定的位置和要求堆码整齐。

7.23 劳务分包人的所有材料出场应由代表到门卫处签字经门卫准许方可出场。

7.3 低值易耗材料

除专用合同条款另有约定外,劳务作业所需的低值易耗材料,应由分包人提供。

7.4 劳务分包人的保管义务

劳务分包人应妥善保管、合理使用承包人供应的机具、设备、材料,并接受承包人随时检查。因劳务分包人保管不善、不合理使用造成丢失损毁的,劳务分包人应负责赔偿。

7.5 承包人供应设备、材料的合理损耗

合同当事人应在专用合同条款中约定承包人所供应设备、材料的合理损耗率,劳务分包人在上述损耗率的范围内合理使用。超出约定损耗率范围之外的设备、材料用量,由劳务分包人自行承担。劳务分包人要确保不造成浪费及现场大量积压等现象,否则按浪费及损坏价值的10倍处罚。

8. 劳务作业变化

8.1 劳务作业变化的情形

合同履行过程中发生以下情形影响劳务作业的,应按照本款约定进行调整:

(1)增加或减少合同中任何工作,或追加额外的工作;

(2)取消合同中任何工作,但转由他人实施的工作除外;

(3)改变合同中任何工作的质量标准或其他特性;

(4)改变工程的基线、标高、位置和尺寸;

(5)改变劳务作业的时间安排或实施顺序。

劳务分包人不得擅自调整劳务作业范围。

8.2 劳务作业变化的通知

合同履行过程中如需对原工作内容进行调整,承包人应提前7天以书面形式通知,并提供调整后的相应图纸和说明。

8.3 劳务作业变化估价

8.3.1 因发生劳务作业变化导致价格调整的,劳务作业变化估价原则按本款约定处理:(1)按已标价工作量清单或预算书有相同作业项目认定;(2)参照类似项目的工艺复杂程度、劳动力状况及原单价的相应组价比例认定;(3)按照合理的成本与利润构成的原则,由合同当事人协商确定作业单价。

8.3.2 劳务分包人应在收到劳务作业变化通知后7天内提交劳务作业变化估价申请。承包人应在收到申请后7天内审查,对申请有异议时通知劳务分包人修改后重新提交。承包人逾期未完成审批或提出异议,视为认可劳务分包人提交的劳务作业变化估价申请。因劳务作业变化引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。8.4 劳务作业变化引起的作业期限调整

因劳务作业变化引起作业期限变化的,合同当事人均可要求调整作业期限。合同当事人在专用合同条款中约定增减作业期限天数的方法。

8.5 临时性用工劳务

承包人要求劳务分包人提供临时性用工劳务的,应提前3天向劳务分包人发出书面指示,劳务分包人应按承包人指示按时组织劳务作业人员进场,由此增加的费用和延误的期限由承包人承担。

劳务分包人应在临时性用工劳务过程中,每天向承包人提交投入该项劳务工作的人员的姓名、专业、工种、级别和费用汇总,承包人审核、确认后,计入最近一期的进度款中支付。

9. 履约保证:

鉴于目前建筑市场的实际状况,承包人不能保证业主的资金能按时足额到位。在此情况下分包人承诺:(1)在承包人未按时收到业主相应款项情况下,分包人表示理解与宽容,不要求承包人付款均按时足额到位,同意承包人按业主实际支付给其的付款比例来支付进度款,任何缓付、迟付的工程款均不计取利息;(2)保证在任何时候(特别是春节期间)均能支付本单位内部发生的工人工资,及时解决本单位内部发生的任何费用纠纷,使之不会出现聚众闹事和上访事件,否则自愿承担2万元/次的违约金;且保证继续施工壹个月内不停工。

10. 合同价格形式

承包人和劳务分包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式:

10.1 单价合同

(1)工作量清单劳务费综合单价合同;(2)工种工日单价合同;

(3)综合工日单价合同;(4)建筑面积综合单价合同;

10.2 总价合同

11. 劳务作业计量与支付

11.1 劳务作业的计量

除专用合同条款另有约定外,劳务作业工作量的计量按月进行。

(1)劳务分包人每月22日前向承包人报送上月20日至当月19日已完成的工作量报告,并附具进度款付款申请单、已完的工作量报表和有关资料。

(2)承包人收到工作量报告后7天内完成审核并书面答复劳务分包人。承包人对工作量有异议的,有权要求劳务分包人进行共同复核或抽样检测。劳务分包人未按要求参加复核或抽样检测的,承包人复核或修正的工作量视为实际完成工作量。

(3)承包人未在7天内完成审核的,劳务分包人报送的工作量视为劳务分包人实际完成的工作量,据此计算劳务分包合同价款。

11.2 预付款

本分包工程在未达到付款条件时无任何预付款和借款。

11.3 进度款支付

11.3.1 进度付款申请单按月向承包人提交,并附上有关资料。

11.3.2 进度付款申请单应包括如下内容:

(1)截至本次付款周期已完成工作对应的金额;

(2)应支付的预付款和扣减的返还预付款;

(3)根据第8条【劳务作业变化】应增加和扣减的金额;

(4)根据第17条【索赔】应增加和扣减的金额;

(5)根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

11.3.3 进度款审核与支付

(1)承包人收到进度付款申请单后7天内审核确认并书面答复劳务分包人,有异议可要求劳务分包人修正和提供补充资料,逾期不答复的视为同意申请单内容。

(2)承包人在审核确认或视为同意申请单之日起7天内向劳务分包人支付进度款。劳务分包人应向承包人出具合法有效的收款凭证。

12. 验收与交付

12.1 劳务作业质量

12.1.1 承包人有权对劳务作业进行监督检查,确保劳务作业质量,并对存在的质量隐患提出整改要求,劳务分包人应当及时完成整改。

12.1.2 在施工过程中,如出现质量通病,承包方将按项目部质量管理制度对分包人予以处罚,此罚款无需乙方签字认可,在当次拨款时甲方将直接扣除。

12.2 参加检验与验收

12.2.1劳务分包人应按指示参加与其劳务作业有关的材料检验,并及时提出检验意见;参加与其劳务作业有关的分部分项工程的验收,并承担相应的整改责任。

12.2.2承包人的检查认可并不代表分包人责任的转移:即检查检验合格后,再次检查又发现由劳务分包人原因引起的质量问题,仍由其承担责任并赔偿承包人有关损失。由此延误的工期不予顺延。

12.2.3 工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定的中间验收部位,分包人自检合格后在隐蔽或中间验收24小时前通知承包人参加,分包人准备好验收记录。验收不合格的,劳务分包人在限定时间内修改后重新验收。经验收工程质量符合分包合同要求的,分包人才可进行隐蔽或继续施工。

12.2.4 无论建设单位或监理代表是否参加验收,当其提出对已经隐蔽工程的前一道工序重新检验要求时,分包人应按要求进行剥露,并在检验后重新进行覆盖或修复。检验合格,承包人承担由此发生的费用;检验不合格,分包人承担费用。12.3 完工日期的确定

12.3.1 劳务分包人完成全部劳务作业后,应提交完工报告,通知承包人验收。承包人在收到完工报告后7天内完成对劳务作业成果的验收,验收合格或承包人未在上述期限内完成验收的,视为劳务分包人已经完成了本合同约定的劳务工作。

12.3.2 总包工程竣工且经发包人验收合格的,视为劳务分包人的劳务作业质量符合合同约定的要求。

12.3.3 劳务作业经承包人验收合格的,以提交完工报告之日为实际完工日;因承包人原因未在7天内完成验收的,以提交完工报告之日为实际完工日;劳务作业未经完工验收发包人擅自使用的,以转移占有该承包工程之日为实际完工日。12.4 劳务作业整改

承包人与发包人间的隐蔽工程验收、分部分项工程验收以及工程竣工验收表明劳务作业质量不合格时,劳务分包人应负责无偿整改,作业期限不予延长,并承担由此导致的承包人损失。劳务分包人因自身原因无法完成整改的,承包人可委派其他劳务单位完成,产生的费用由劳务分包人承担。

12.5 劳务作业交付

劳务作业经验收合格后,劳务分包人应当按照承包人指示及时将该劳务作业交付承包人,不得以双方存在争议为由拒绝将该劳务作业交付承包人。

13. 劳务作业完工结算与支付

13.1 完工结算申请

劳务分包人应自劳务分包作业完工并经承包人验收合格之日起28天内,向承包

人提交完工结算申请单,并提交完整的结算资料。

13.2 完工结算审核

承包人自收到劳务分包人提交的完工结算申请单之日起28天内审核确认,签发完工付款证书。承包人对申请单有异议的,有权要求劳务分包人进行修正和提供补充资料,劳务分包人应提交修正后的完工结算申请单。

承包人未在28天内未完成审核或未提出异议的,视为承包人认可完工结算申请单,自承包人收到该申请单后第29天起视为已签发完工付款证书。

13.3 完工结算支付

最终结算时,分包人报送实际完成的工程量清单,经承包人预算人员审核,项目经理签字后生效。合同履行中的节点结算不作为最终结算的依据。

承包人应在签发完工付款证书后的14 天内完成付款。劳务分包人出具合法有效的收款凭证。

14. 违约

14.1 承包人违约

以下情形属承包人违约,应承担增加的费用和延误的期限:

(1)承包人未按约定向劳务分包人支付劳务分包合同价款的;

(2)承包人未按约定核实劳务分包人已完工作量的;

(3)承包人未能提供合同约定的劳务作业条件,影响劳务作业的;

(4)承包人未能按合同约定提供材料、设备、机具等,影响劳务作业的;14.2 劳务分包人违约

以下情形属于劳务分包人违约,应承担增加的费用和延误的期限:

(1)劳务分包人未组织符合工程要求且持有相应资格证书的作业人员进场的;

(2)劳务分包人因自身原因导致作业期限延误的;

(3)劳务分包人劳务作业质量不符合合同约定的质量标准的;

(4)劳务分包人未按承包人要求进行安全文明施工的;

(5)劳务分包人未每月向承包人提供上月劳务分包人在本项目上所有劳务作业人员的工资核算及支付情况的盖章书面记录的;

14.3 违约方继续履行合同

一方合同当事人违约后,守约方要求违约方继续履行合同时,违约方承担相应违约责任后仍应继续履行合同。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

本合同中不可抗力的定义与承包合同中对应定义相同。不可抗力发生后,当事人应收集证明不可抗力发生及造成损失的证据,并及时认真统计所造成的损失。

15.2 不可抗力的通知

15.2.1 不可抗力事件发生后,受影响的一方应立即通知另一方,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失。

不可抗力事件结束后48小时内,劳务分包人应向承包人通报受损情况及预计清理和修复费用;不可抗力事件持续发生时每隔7天向承包人通报一次损失情况。

15.2.2 不可抗力事件结束后14天内,劳务分包人应向承包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

15.3 不可抗力后果的承担

15.3.1 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和作业期限延误等后果,由合同当事人按以下原则承担:

(1)因不可抗力影响劳务分包人履行合同约定的义务,已经引起或将引起作业期限延误的,应当顺延作业期限,由此导致停工的费用损失由分包人承担;

(2)因不可抗力引起或将引起作业期限延误,承包人要求赶工的,由此增加的赶工费用由承包人承担;

(3)劳务分包人在停工期限间照管、清理和修复工程的费用由承包人承担。

15.3.2 因一方迟延履行,在迟延履行期间遭遇不可抗力的,不免除其违约责任。

16.保险

16.1 承包人为提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险,支付保险费。

16.2 劳务分包人应为其从事危险作业的职工办理意外伤害保险,为劳务作业现场内自有人员、自有财产办理保险,支付保险费用。

17. 索赔

17.1 配合索赔

17.1.1 承包人根据承包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时,劳务分包人应积极配合,并出示相应资料,以便承包人能遵守承包合同的约定。

17.1.2 在劳务作业实施过程中,如劳务分包人向承包人提出索赔,且承包人认为可根据承包合同向发包人提起索赔的,则承包人应该采取一切合理步骤向发包人主张追加付款和延长作业期限,劳务分包人应予以配合。

17.2 劳务分包人索赔

根据合同约定,劳务分包人认为有权得到追加付款或延长作业期限的,应按下列程序以书面形式向承包人提出索赔:

(1)劳务分包人应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内,向承包人发出索赔意向通知书,说明索赔事由;逾期未发出索赔意向通知书的,丧失索赔权;

(2)劳务分包人在发出索赔意向通知书后14天内正式递交索赔报告,详细说明索赔理由及要求追加的付款金额或延长的作业期限,并附必要的记录和证明材料;

(3)当该项索赔事件持续进行时,劳务分包人应当阶段性地向承包人发出索赔

意向,并在索赔事件终了后14天内送交索赔的有关资料和最终索赔报告;

(4)承包人在收到索赔报告和有关资料后35天内给予答复,或要求补充索赔理由和证据;35天内未予答复或未要求补充索赔理由和证据的,视为认可该项索赔。

17.3 承包人索赔

根据合同约定,承包人认为有权得到赔付金额的,应按下列程序以书面形式向劳务分包人提出索赔:

(1)承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内,向劳务分包人发出索赔意向通知书,并说明索赔事由;逾期未发出索赔意向通知书的,丧失索赔权;

(2)承包人应在发出索赔意向通知书后14天内正式递交索赔报告,详细说明索赔理由以及要求赔付的金额,并附必要的记录和证明材料;

(3)当该项索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性地向劳务分包人发出索赔意向,并在索赔事件终了后14天内送交索赔的有关资料和最终索赔报告;

(4)劳务分包人在收到索赔报告和有关资料14天内给予答复,或要求补充索赔理由和证据;逾期未答复或未要求补充索赔理由和证据的,视为认可该项索赔。

18. 合同解除

18.1 合同解除的情形

18.1.1 出现下列情形的,合同当事人均有权解除本合同:

(1)因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天,合同当事人均有权解除合同;

(2)承包人与发包人的承包合同解除的,合同当事人均有权解除本合同;

(3)如因不可抗力、一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,双方可以解除合同。

18.1.2 出现下列情形的,承包人有权解除本合同:

(1)劳务分包人将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人的;

(2)劳务分包人劳务作业质量不符合本合同约定的质量标准且无法整改的;

(3)劳务分包人不按照本合同的约定提供符合作业要求的作业人员或不履行本合同约定的其他义务,其违约行为足以影响本工作的质量、安全、作业期限,且经承包人书面催告后未在合理期限内改正的;

(4)因劳务分包人原因导致劳务作业暂停持续超过56天不复工的,或虽未超过56天但已经导致合同目的不能实现的;

(5)劳务分包人未按照合同约定向劳务作业人员支付报酬,导致引发10人以上的群体性事件的;

18.1.3 出现下列情形的,劳务分包人有权解除本合同:

(1)承包人不按照本合同的约定支付劳务分包合同价款超过56天的;

(2)因承包人原因导致劳务作业暂停持续超过56天不复工的,或虽未超过56

天但已经导致合同目的不能实现的;

18.1.4 承包人和劳务分包人协商一致的,可以解除本合同。

18.2 合同解除后的处理

18.2.1 合同解除后,劳务分包人应妥善做好已完工作和剩余材料、设备的保护和移交工作,按要求撤出劳务作业现场。

18.2.2 合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和违约条款的效力。有过错的一方应当承担违约责任,并赔偿因合同解除给对方造成的损失。

18.2.3 承包人应提前7天向劳务分包人发出撤场通知,劳务分包人在承包人要求的期限内撤离劳务作业人员并办理好相关手续。

19. 争议解决

合同当事人因合同或合同有关事项发生争议的,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,可以在专用合同条款中约定解决方式。

第三部分专用合同条款

1. 一般约定

1.1 标准和规范

适用于合同的标准规范包括:

1.3 图纸

承包人应该日内向劳务分包人提供份图纸;

图纸的内容包括:。

1.4 联络

承包人接收文件的地点:;接收人为:。

劳务分包人接收文件的地点:;接收人为:。

2. 承包人

2.3 承包人项目经理

姓名:;

身份证号:;

建造师执业资格等级:;

建造师注册证书号:;

建造师执业印章号:;

联系电话:;

电子信箱:;

通信地址:;

承包人对项目经理的授权范围如下:

3. 劳务分包人

3.1 劳务分包人的一般义务

劳务分包人应承担的其他义务:

3.2 劳务分包人项目负责人

姓名:;

身份证号:;

联系电话:;

电子信箱:;

通信地址:;

劳务分包人对项目负责人的授权范围如下:

其他负责人包括:技术质量负责人为,生产安全负责人为,电工为。

以上人员每月在劳务作业现场的时间不少于天,否则分包人要承担

元/人/次的违约金。

4. 劳务作业人员

4.3 劳务作业人员管理

4.3.3 劳务作业人员任何情况下不允许对甲方管理人员、业主代表、监理人员有粗暴的言行,否则每发生一次对劳务分包人处罚元,并对责任人清除出场。对其他不能按照合同约定履行职责的劳务作业人员,劳务分包人应当撤换。经承包人要求无正当理由拒绝撤换的,每次处罚元作为违约金。

劳务分包人内部及与其他单位不管任何原因,决不允许出现打架斗殴现象,一旦发生,分包人承担全部责任,同时承包人有权对分包人处以元的罚款,并对责任人清除出场,情节严重的移交相关部门处理。

若出现偷盗行为,对劳务分包人按偷盗物品价值的倍进行处罚。

5. 作业安全与文明施工

5.2 文明施工

6. 作业期限及进度

6.1 劳务作业方案

6.1.2 乙方根据施工组织设计总进度计划的要求,日提交下月施工计划和每周施工计划,以及与完成上述施工计划相应的劳动力、材料、设备安排计划,经甲方批准后实施。

6.3 作业期限延误

6.3.1 因承包人原因导致未能在计划开始工作之日起开始工作的,劳务分包人有权提出价格调整要求,延误期限超过天的,劳务分包人有权解除合同。

6.3.2 因劳务分包人原因造成作业期限延误,每延期一天按照分包合同总价的千分之计算,最多不超过合同总价款%作为违约金。

6.4.1 承包人原因引起的劳务作业暂停的,短期内(不超过天)分包人应自行协调施工任务,不得以此为由向承包人要求窝工签证,超出天后承包人按元/天的标准给予分包人窝工签证。

7. 机具、设备及材料供应

7.1 机具、设备和材料供应计划

分包人在施工中应提前天提出阶段性材料需用量计划,交由承包人材料管理人员审批后采购。凡因分包人不按时提交计划或因计划数量有误造成的材料不能及时供应或使用不完造成浪费的责任均由分包人承担。

7.3 低值易耗材料

关于劳务分包人自行提供劳务作业所需低值易耗材料或小型机具的范围:

(详见附件4 )。

7.4 劳务分包人的保管义务

大型机械、主要材料及周转性材料由负责保管。

7.5 承包人供应设备、材料的合理损耗

由承包人供应的材料用量按河南省现行定额含量包干,对分包人实行限额领料制度。如果实际用量超出定额含量(含定额损耗),则超支部分由分包人自行承担相应费用,费用扣除方式:

8. 劳务作业变化

8.4 劳务作业变化引起的作业期限调整

关于因劳务作业变化引起作业期限调整时,确定增减作业期限天数的方法为:。

8.5 临时性用工劳务

分包人因本工程发生的零工、签证等,应在发生前或发生后小时内得到承包人项目经理的书面认可,逾期承包人不予认可。

承包人除项目经理外的其他人员向分包人作出的任何有关零工、签证的承诺,无承包人项目经理的书面认可,一律无效。分包人零工、签证所用工日结算单价为元/工日。

9. 履约保证

分包人向承包人缴纳合同履约金万元,工程完工后无息全额退还。10. 合同价格形式

详见附件3。

11. 劳务作业计量与支付

11.1 劳务作业的计量

11.3 进度款支付

11.3.1 付款周期

按每月形象进度付款,首次按已完成工作量的﹪进行支付,以后每月按已完成工作量的﹪进行支付,全部施工完成支付到总价款的﹪。

11.3.2 提交进度付款申请应该符合以下条件:

11.3.3 劳务分包人在递交应付费用汇总表和付款申请报告,承包人收到后在

日内审核完毕并签发付款证书,在签发付款证书后的天内支付进度款。12.验收与交付

12.4 劳务作业整改

分包人施工质量达不到本合同约定的质量标准,应向承包人支付工程结算总价款 3 % 的违约金。

12.5 劳务作业交付

13. 劳务作业完工结算与支付

13.1 完工结算申请

全部工作完成,经承包人、业主、监理等单位组织主体结构工程验收合格后

天内,劳务分包人向承包人递交份完整的结算资料;完工结算申请单应包含以下内容:

(1);

(2)。13.2 完工结算审核

在承包人收到分包人递交的结算资料后天内按照本合同约定的计价方式进行核实,给予确认或者提出修改意见,经双方同意后办理结算手续。

13.3 完工结算支付

承包人应在签发完工付款证书后的天内完成付款。

14. 违约

14.1 承包人违约

承包人违约的其他情形:

14.2 劳务分包人违约

劳务分包人违约的其他情形:

15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

视为不可抗力的其他情形:。16. 保险

劳务分包人应当在为其从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为

公路工程分包合同范本

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 公路工程分包合同范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

加强对公路工程施工的管理力度,提高管理效率,是公路工程施工正常有序进行的前提。那么对于公路工程分包合同你又了解多少呢?以下是在为大家整理的公路工程分包合同范文,感谢您的欣赏。 公路工程分包合同范文一 发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方) 经甲乙双方协商,甲方将程、段分包给乙方施工,依据中华人民共和国〈〈合同法》,甲乙双方本着“平等”、“互利”的原则,经过充分的协商,达成以下一致意见,双方共同遵守。 第1条总则 1.1乙方对本合同段工程的设计文件、技术规范、质量标准,安全 交底、技术交底在本合同签约前均已详细研究及完全明了,并已按需要到现场实地勘察,日后不得以不熟悉工程设计、施工技术等其它种种借口而降低质量标准、拖延工期或要求增加价款。若有上述情况发生,甲方有权解除合同。 1.2 乙方在本工程的施工过程中,接受甲方下达的各项工作指令。 乙方须接受业主方或监理方发出的各种指令。 1.3 在施工中乙方不得向甲方提出任何理由的索赔。 1.4 业主和监理方召开的会议、进行的检查,甲方通知乙方参加的,乙方应无条件配合参与,并承担相应的义务与责任。 1.5 乙方必须建立健全独立的甲方认可的施工作业组织机构,乙方

必须配备能满足工程施工需要且经甲方认可的技术人员和生产设备。 1.6 乙方必须配备甲方满意的、能够胜任本工程施工管理的项目负责人,在工程施工期间必须常驻现场,不经甲方同意不得随意离开施工现场。如特殊情况必须更换时,须经甲方同意。 第2条工程概况 2.1 工程名称: 2.2 工程地点: 2.3 乙方分包的工程范围: 2.4 乙方分包的工程内容: 第3条合同价款与支付 3.1.1按双方商定的单价为,合同价款金额暂定(大写)(按实际长度计算)。甲方暂扣承包款的10%乍为质量保证金。待工程验收合格后一次性拨付给乙方。 3.1.2 分包工程量清单中所列工程数量由甲方按设计图纸和技术规范中的计量方法,以甲方和监理人认可的长度、断面计量。 3.1.3 分包工程的单价和总额价均包括了为实施和完成合同工程 所需的驻地建设、搬迁、劳务、机械、安装、缺陷修复、管理、利润、税金等全部费用,以及合同约定的所有责任、义务和风险。 3.1.4 本分包工程由乙方先垫资施工,待甲方资金到位后再拨款。 拨款时乙方须提供甲方会计认可的国家正式发票。 第4条工期

劳务分包合同完整版

劳务分包合同完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订时间:________________________ 签订地点:________________________

劳务分包合同完整版 下载说明:本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务,一旦发生纠纷,可以通过法律途径来保护自己的权益,实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 发包方:建筑施工有限责任公司(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将公司工程项目部的劳务分包给乙方,为规范管理,明确职责,经双方协 商一致,特签订本合同,以资共同遵守。

一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下: 该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。 二、本合同期限: 从年月起至年*月止。 三、工程质量标准: 所有分项工程质量确保优良 四、劳务管理费的上缴及付款方式: 1、上缴标准:该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整,由乙方上

建设工程施工劳务分包合同完整版

编号:TQC/K375 建设工程施工劳务分包合 同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订时间:________________________ 签订地点:________________________

建设工程施工劳务分包合同完整版 下载说明:本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下,维护合作方各自的合法权益,并在履行合同的过程中,双方当事人一旦发生争议,将争议提交仲裁或者诉讼,本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 依据(中国人民共和国合同法)、(中国 人民共和国建筑法)及其它有关法律法规 遵循平等自愿公平和诚信的原则鉴于 (以下间称甲方)与工程承包人已经签订施工 总承包合同或专业分包合同(以下简称乙 方),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立 本合同,以资双方共同遵守。 1 劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称: 工程地点: 分包项目:主体工程(木工钢筋混凝

建筑工程施工劳务分包合同

劳务-2017-0001号合同 建筑工程劳务分包合同书 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理总局 二0一七年十二月

建筑工程施工劳务分包合同 甲方(劳务发包方): 乙方(劳务承包方): 依照《中华人民共和闰合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,经双方共同协商达成一致,特订立本合同。 一、工程概况: 1.1工程名称: 1.2工程业主单位: 1.3工程承建单位: 1.4工程地点: 1.5结构形式: 二、标准规范及质量标准: 除本工程总(分)包合同的约定外,本合同适用标准规范 如下: 2.1符合国家质量标准,按照国家颁布的施工及验收规范组织施工和验收,以地方和公司质量管理部门或项目质量小组实测实量验收,并按照国家现行质量验收标准评分为依 据,质量等级为合格。 2.1队组必须按施工长的技术交底进行施工,每道工序的质量必须达到施工长的要求,不能以队组的个人意愿或过去队组在其他工地的做法去施工,否则造成的返工的由乙方负责并负责返

工费用。 三、乙方分包的材料及工作内容: 3.1分包范围:主体结构、砌体工程。 3.2材料部分:施工周转材料模板,木方、铁钉、铁线、内外钢管;机械、人工倒混凝土设备、小机械及自用各种工具和劳保用品。 3.3工作内容:主体工程部分:人工费、钢筋制作安装、模板安装及拆除,混凝土浇筑、砌砖,过梁、内外架、连续梁等所有施工的工程量包验收合格工程。 四、甲方负责材料及自理的项目费用: 4.1建筑物所用四大主材:钢材、水泥、砖、石砂、砂等。 4.2提供工人住宿、铺位铁床架、铺板、厨房、劳务的工具房、仓库、办公室等。 4.4工程定位测量、放线十字线或七字线由甲方提供,乙方派人配合。 4.5按图纸和进度及时提供主材、负责消防、铁艺、铝合金门窗、烟道箱、防水等工程。 4.6栏杆工程、变配电工程、通风工程、一、二级电箱电缆。 4.7提供施工及生活用水用电条件(即三通一平) 五、计算规范及单价: 5.1计算规范:按国家20l3年版建筑定额中建筑面积规范执行,以最终双方确认的结果为准。 5.2主体固定单价:按建筑面积计算,单价为270元/㎡,以实际浇砼板面积计算工程量。(含劳务人工费,模板,木方,步

公路工程施工劳务承包协议

公路工程 施 工 劳 务 承 包 协 议 工程名称: 合同编号:

公路工程施工劳务承包合同 合同编号: 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,且在乙方完全了解项目实际情况下,经甲乙双方公平、公正、友好协商,达成如下协议: 第一条、工程概况 一、工程名称: l、工程地点: 2、工程范围、技术要求及材料管理: (1)、XXXXXXX工程涉及20CM厚C30混凝土路面和错车道等. (2)、技术要求:要求乙方施工时必须振捣均匀,成品混凝土道路路面平整、拆模后道路断面不能有凹凸气泡及坑洞.当天打好的路面必须遮盖养护薄膜.压痕明显;道路断面必须达到20cm.道路线路弯曲合理,道路路肩由甲方负责施工. (3)材料管理:乙方必须按公司管理规定,遮盖当天剩余的材料,保证材料能够正常使用,若没对材料进行遮盖导致材料不能正常使用则乙方承担材料损失费. 3、工程承包范围:混凝土道路工程施工范围内所有施工内容;工作内容大致如下: (1)、原路基加宽(开挖、回填);路基挡土墙;

(2)、原泥土路基人工(或机械)捡平、模板支拆;混凝土后台搅拌、运输(采用农用车或其他工具)、浇筑、振捣、收面、养护、成品保护;施工临时用水用电等: (3)、机械设备、机具用具:混凝土搅拌机、振捣器、振动棒、农用车、水泵、路面切割机(分隔缝使用)、木工机械、铁铲、锄头等;(4)、材料:电线电缆:二级、三级配电箱(严格按国家及地方相关规定配置,如空开器、漏电保护、开关、插座等),手把线、照明灯具、水管、模板、彩条布、养护薄膜、警示带等. 注:即甲方只向乙方提供水泥、砂、石子、砖,其余均属于乙方承包范围(均已包含在综合单价内). 二、质量等级:达到国家现行施工及验收规范合格标准. 三、合同价款: 1、本工程按实际浇筑成型的混凝土方量,采用综合单价包干计价;综合包干单价为: XX.00元(人民币)/?.(大写:每平方米混凝土壹拾柒元伍角整); 2、以上综合单价已包括人工费、材料费(含辅材)、机械费、进出场费、安全文明施工费、临时设施费、管理费、利润等全部费用. 第二条、工期要求 一、开工日期:本合同签定起算 竣工日期:20xx年2月1日前 (质保期:指本项工程全部竣工,业主初验收后一年质保的起、讫日期) 二、在施工过程中,如遇下列情况可顺延工期.

劳务分包合同(通用版)

建设工程劳务分包合同 工程承包人(甲方): 劳务分包人(乙方): (具备相应资质的公司名称,必须填写全称,应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致;公司的最新年检通过的营业执照、资质证书和负责人身份证核对原件后,复印件作为合同附件) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1 工程概况 1.1 工程名称:; 1.2 工程地点:; 1.3 劳务分包内容:。 2 分包工作期限 开工日期:年月日,竣工日期:年月日,总日历工作天数为:天。具体开工日期以甲方下达的书面开工令为准。劳务分包人应按照合同约定工期组织施工,确保工程承包人总工期目标的实现。因劳务分包人原因造成的工期延误,工程承包人损失的费用由劳务分包人负担;非劳务分包人原因造成的工期延误,工期顺延。 3 合同价款及工程量 3.1 合同总价:暂定为人民币元(大写)。 3.2 工程数量:详见附件一《工程量及费用清单》。附件一中所列工程数量为暂定数量,不作为最终结算的依据,最终以乙方实际完成的符合合同约定质量标准的工程数量,结合本合同附件一中所列单价确定结算总价。

3.3 合同单价:详见附件一《工程量及费用清单》。 3.3.1 本合同为不同工作成果的计件单价合同。价格一次包干,在合同履行过程中和工程验收后,甲乙双方不得以任何理由要求调整本合同单价。 3.3.2 清单中的单价为相应工程劳务作业计价细目下全部作业的综合单价。合同单价包含了除合同约定由甲方提供的工、料、机外完成合同规定工程劳务内容而发生的全部费用以及完成本工程劳务可能发生的一切风险。 3.3.3 本合同单价中不含建筑业营业税、城市维护建设税、教育附加费,由甲方统一缴纳。其他税费由乙方按照国家有关规定自行缴纳。 4 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: 4.1 本合同及附件; 4.2 双方在合同执行过程中协商,并签署补充协议书; 4.3 合同在执行过程中,业主、监理、甲方所编制的施工计划,对工程质量、工艺、安全、环境、进度等方面的书面通知和文件要求; 4.4 双方签约人的授权委托书; 4.5 本工程施工总承包合同。 5 质量要求 5.1 工程质量满足下列标准: 。 5.2 乙方必须按本工程采用的施工技术规范、甲方提供的施工图及技术交底精心组织施工,加强质量控制,确保工程质量,按时完成本合同工程施工及其缺陷的修复。 5.3 在施工中甲方根据与业主签订的总包合同条款中有关质量标准组织验收,如果质量不符合标准,乙方必须返工修复,其费用损失由乙方承担;工程质量低劣又无法挽救的,由乙方负责赔偿包括业主质量罚款在内的全部经济损失,且工期不予顺延。 5.4 隐蔽工程在未经自检和现场监理检查之前均不得随意覆盖或隐蔽,乙方应保证甲方质检人员及监理对将要覆盖或隐蔽的工程进行检查和测量,合格后才能隐蔽。否则应由乙方返工,费用自负。

建设工程施工劳务分包合同范本完整版

建设工程施工劳务分包合同 甲方(承包人)乙方(劳务分包人): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法 规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1劳务分包工作对象及提供劳务内容 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3分包范围: 1.4承包方式:_________________________________________________________________________ 。 2、合同价款 2.1工程合同价款:(大写)人民币____________________________ ,(小写)人民币____________________ 元。 2.2合同价款的计价方法:_____________________________________________________________________________________ 2.3结算方式: 3、分包工作期限 开工日期:年月日 竣工日期:年月日 总日历天数为:天 4、质量标准 工程质量:按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》 本工作必须达到质量评定等级。 5、甲方代表: 6、乙方代表: 7、工程承包人义务 7.1组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责; 7.2向劳务分包人交付具备开工条件的施工场地。 7.3负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。 7.4负责统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。

砌体工程施工劳务承包合同

砌体工程施工劳务承包合同 甲方: 乙方:身份证号码: 根据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》等法律法规,为明确双方之间的权利和义务,保证工程质量、工期及安全文明施工,双方本着平等互利的原则,经协商达成以下协议,以共同遵照执行。 1、工程名称:砌体、抹灰分部工程 2、工程地点: 3、承包范围和单价: 3.1本工程施工图纸、设计变更等所包含的砖砌体工程全部内容。 如砂浆搅拌运输、材料现场运输、立皮树杆、砌筑、砖墙留孔洞架眼、架眼堵塞,预制构件等、安装过梁、拉结筋、木砖安放等工作,墙体砌筑每天上下班前后的清理工作,做到工完料净场地清。按照安全规范要求搭拆砌墙专用脚手架并负责材料拆除后的分类、堆放在指定地点等工作内容。3.2承包方式:本协议约定承包工作范围内的工程施工人工费。 3.3计算方式:按实际砌筑数量计算。 3.4承包单价:砌筑工程按实砌(块数)计算¥元/块, 抹灰工程按实抹灰(面积)计算¥元/㎡。 4、发包方权利和义务 4.1 甲方根据工程进度要求,及时向乙方提供施工图纸及相关施工技术资料,并明确各施工阶段工序的质量、工期、安全生产等方面的要求。

4.2甲方向乙方提供物料垂直运输运输工具及搅拌机设备等施工作业条件。 4.3甲方及各归口管理人员均有权对承包方的施工质量、工程进度、安全文明施工等进行监督检查。 5、承包方权利义务 5.1服从甲方的管理,遵守甲方的施工现场的所有规定和指示。 5.2 乙方主要负责人每天在施工现场的工作时间不应低于8小时;现场熟练技工数量不得低于3人,不含后台辅助工。 5.3严格按施工图纸及相关资料进行施工,确保施工质量。乙方每道施工工序完成之后应认真做好班组自检,并会同甲方复验。 5.4与甲方签订施工合同后,及时合理的组织人员进行施工,确保各项工作按期保质完成。如因乙方原因造成工期延误,每拖期一天按该工序人工费总额的10%予以处罚。 5.5合同约定的时间开工、竣工和交付。 本工程自年月日开工,年月日结束,日历天天。5.6乙方应将施工过程中发现的工程设计或技术交底中的错误、遗漏、误差和缺陷及时通知甲方。 5.7遵守甲方制定的安全文明施工、质量、卫生、治安等管理规定,负责自有人的现场安全保卫工作。承担由自身原因造成的工程质量返工损失,承担因违章操作造成的人员伤亡等全部费用。 5.8乙方在签订本协议后未经甲方同意不得自行终止协议,否则将承担一切责任和经济损失。

公路工程施工劳务分包合同

工程分包合同 甲方:北京金河水务建设有限公司门头沟区冯村沟水环境整治工程项目部 乙方:张广军 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规的规定,结合公路工程的具体情况,经双方充分协商,就工程分包达成如下协议: 第一条、工程名称及范围 工程名称:门头沟区冯村沟水环境整治工程(下段)施工第四标段—巡河路工程工程范围:巡河路及5+000左岸筑堤单项工程总承包。 第二条、工期 2014年9月8日至2014年10月31日止。 总工期为54天。 第三条、工程分包单价

第四条、工程质量 4.1严格按本工程的施工设计图纸及补充技术规范组织施工。 4.2在施工过程中应遵守建设单位的有关规定,接受监理工程师的监督指导,服从甲方管理,确保工程质量达到设计要求和标准。 第五条、工程验收及计量 5.1工程完工对工程量统一计价一次,在质量优良的前提下给予计量,工程数量以双方实地测量和驻地监理工程师签字及认可为准。 5.2不合格工程不予验收,也不支付相关费用。乙方必须在甲方规定的期限内进行返工;若在规定的期限内不返工或返工仍不合格,甲方有权终止本合同,另行安排其它施工单位进行返工,费用由乙方承担。 5.3建设单位工程单价不明确的工程项目,待单价确定后再行计量。第六条、工程进度 6.1乙方必须按建设单位要求的时间及甲乙双方签定的《单项工程进度目标责任书》,完成相应的工作量。若在规定的期限内不能完成甲乙双方约定的工程任务,因此而造成的一切损失由乙方承担,且甲方有权终止本合同,另行安排其它施工单位进行施工。 6.2因变更设计需延长工期或改变进度计划的,必须经甲方代表批准。 6.3因施工中的其它原因无法按期完成工程量的,必须报请甲方代表批准延长工期。 第七条、工程材料 7.1工程材料除路基级配砂石由甲方供以外,其它材料均由乙方自购

建筑工程施工劳务分包合同完整版

建筑工程施工劳务分包合 同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订时间:________________________ 签订地点:________________________

建筑工程施工劳务分包合同完整版 下载说明:本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下,维护合作方各自的合法权益,并在履行合同的过程中,双方当事人一旦发生争议,将争议提交仲裁或者诉讼,本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方:____ 乙方:____ 为确保甲方承建的____工程劳务承包合同工程顺利完工,根据施工安排,甲方将____工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定,为确保优质按期完成施工任务,按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标,同时也为明确甲乙双方

建设工程施工劳务分包合同范本(完整版)

建设工程施工劳务分包合同 甲方(承包人): 乙方(劳务分包人): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1、劳务分包工作对象及提供劳务内容 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3分包范围: 1.4承包方式: _________________________________________________。 2、合同价款 2.1工程合同价款:(大写)人民币____________元,(小写)人民币________元。 2.2合同价款的计价方法: ____________________________________________________。

7.3负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。 7.4负责统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。 7.5按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。 7.6负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。 8、劳务分包人义务 8.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度; 8.2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前 天提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经工程承包人批准后严格实施; 8.3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款; 8.4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局; 8.5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具,按工程承包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作; 8.6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合工程承包人办理交工验收; 8.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因劳务分包人责任发生损坏,劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;

建筑施工劳务分包合同样本(合同范本)

( 合同范本 ) 甲方: 乙方: 日期:年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 建筑施工劳务分包合同样本(合 同范本) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit

建筑施工劳务分包合同样本(合同范本) 【篇一】 甲方:____ 乙方:____ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就_____(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称:____ 工程地点:____ 第二条工程承包范围____ 第三条工程工期 1.计划开工日期:_____年_____月_____日,计划完工日期:_____年_____月_____日,总日历天数_____天;

2.主要节点工期:_______ 3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到_____ 第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: 1.本合同; 2.本合同附件; 3.招投标文件; 4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范; 注:上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 第六条标准规范 本合同适用标准规范:______

公路工程劳务分包合同

公路工程劳务分包合同 合同编号: 甲方: 法定代表人或项目经理:地址: 电话:传真: 乙方: 法定代表人或负责人:家庭住址: 电话:身份证号码(附身份证复印件): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,双方协商一致,签订本合同,双方共同遵守执行。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、劳务分包工程内容及预估数量: 四、工期: 五、完成工作的质量要求: 六、劳务分包价款以及计价方式:单价合同,以实际完成确认工程量和协议清单单价进行结算。 七、分包工程量的确定:完成工程数量依据《中华人民共和国交通运输部公路工程标准施工招标文件》(2009年版下册)技术规范与业主对该项目专用技术条款的计量原则按设计图纸进行计算,乙方按照甲方的要求完成任务后应向甲方提交工程量清单,由甲方计量人员审核工程数量,有关人员进行技术、质检审核后(不免除乙方工程后续质量缺陷责任),并经甲方项目经理确认,双方签字即发生效力。如有争议,委托公路工程造价审计事务所进行审计(审计费甲乙方各承担一半),以审计结果确认乙方完成的工程量,如审计结果大于业主对甲方计量数以业主对甲方计量数为准。如工程量发生变更(增加或减少),依据此条款按实际数量执行。 八、工程价款的拨付及结算方式:在乙方完成的工程量确定后,由乙方按照本合同约定的清单价格向甲方项目经理提交结算清单(未及时提交结算清单造成的未计量支付责任由乙方自负),甲方计量员、技术员、试验员、质检员、材料员、会计、项目总工、项目书记审核后,由甲方项目经理确认后双方在结算清单上签字,并加盖项目部公章后生效。结算单一式三份,甲方两份,乙方一份。结算单作为甲方向乙方付款的唯一依据,甲方任何个人签字(包括项目经理)单据均不能作为结付依据。 支付以业主支付周期为准,每月20日进行当月结算,如业主未支付清的计量款,此为业主行为,乙方不得向甲方主张权利。业主支付后甲方按乙方完成额的85%支付,业主工程交工验收合格后支付10%,其余5%做为质量保证金。

标准版劳务分包合同书完整版

编号:_____________建设工程施工劳务分包协议 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

发包方(简称甲方): 承包方(简称乙方): 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和甲方与建设单位签订的 本工程《建设工程施工合同书》(以下简称为“总合同”)的条款及本工程施工具体情况, 甲方将本工程分包给乙方施工,经双方自愿;平等协商一致,达 成以下合同条款:并督促双方共同遵守执行。 一、工程概况 建设单位名称: 工程名称: 建设地点: 二、质量及技术要求 1、质量管理为本工程管理行为重点,其执行力是考验管理层和劳务作业层的关键标准,在 工程项目实施过程中各项管理行为应达到以下要求: 2、必须严格执行国家相关施工验收规范及技术标准,(1)《建筑工程施工质量验收统一标准GB50300—2001》(2)《建筑装饰装修工程施工质量验收规范GB50210-2001》(3)《钢结构工程施工质量验收规范GB 50205-2001》(4)《木结构工程施工质量验收规范GB50206-2002》(5)《建筑电气工程施工质量验收规范GB50303—2002》(6) 《建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-93》(7)《综合布线工程验收规范GB50312-2007》(8)《建筑内部装修设计防火规范GB 50222-95》精心组织施工;规范施工操作。 3、施工过程中乙方应认真执行设计施工图纸(含修改及变更),甲方书面交底及工程质量整 改通知书相关要求。规范内部管理,确保分部分项工程95%合格,工程质量一次性通过备案并达到优良标准。 4、详见附件1工程技术交底要求。 三、工期要求 开工日期: 竣工日期: 合同工期: 施工以满足甲方工程进度要求为准。若因乙方原因造成的工期延误,每延误一天向甲方 支付误期违约金人民币¥1000元,并累计计算。 四、分包范围及工作内容 分包工程承包范围: 五、分包方式:包工、包质量、包安全、包进度、包节药材料、包文明施工。 六、分包合同价款(暂定价人民币¥万元)

(完整版)建设工程施工劳务分包合同(已填).汇总

建设工程施工劳务分包合同 工程名称:******** 甲方:******** 乙方:********* 合同签订日期:2017年5月10日 建设工程施工劳务分包合同 甲方(甲方:南通**建筑集团有限公司 乙方(乙方:南通市*******劳务有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于南通市新华建筑集团有限公司(以下简称为“发包人”与甲方已经签订施工总承包合同或专业承(分包合同(以下称为“总包合同”,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1、乙方资质情况 资质证书号码:C1024032068308-8/1 发证机关:南通市城乡建设局 资质专业及等级:专业分包、劳务分包一级 复审时间及有效期: 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称: 工程地点:南京市溧水区滨淮大道与南山路交叉口

分包范围:总承包合同范围内的分部分项专业劳务合同 提供分包劳务内容:完成基础、主体结构、装修、机电安装施工所有与之相关的工作内容 3、分包工作期限 开始工作日期:2017年5月25日,结束工作日期:2018年2月7日,总日历工作天数为:259天。 其中:基础、主体、装修工程,235日历天内完成; 机电安装、室外工程,244日历天内完成。 4、质量标准 工程质量:按总承包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定优质等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1本合同; (2本合同附件(包括会议纪要、补充协议等; (3本工程施工总承包合同; (4相关施工标准、规范及其他技术资料; (5招、投标文件等。 6、标准规范

三通一平工程施工劳务分包合同(改)

红色字体部分自行填写或修改

建筑工程施工劳务分包合同 发包方:四川立胜建筑工程有限公司(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商达成一致,订立本合同,以兹共同信守。 第一条:综合约定 1、工程名称:四川合力宏多维科技有限公司罗江研发基地项目 2、承包范围:四川合力宏多维科技有限公司罗江研发基地项目“三通一平及场地 内施工道路”、项目内临时设施、临时水电安装工程的人工、机械及部分材料:除甲方自行供应的材料外其余材料由乙方承担。 3、分包合同内容: 3.1本合同分包范围: 本工程所有土建工程施工前项目及本工程用所有临时设施的建设、机械设备的基础及搭设、安装,三通一平、生活区及施工现场临建设施、总包办公室安置等所有劳务作业内容; 3.2本合同劳务作业内容: 3.2.1、砖砌围墙部分:平整场地、基础开挖、施工放线、垫层浇筑、围墙基础及主体砌筑、基础回填、抹灰。 3.2.2、钢结构墙部分:平整场地、基础开挖、施工放线、垫层浇筑、墙柱安装、墙板安装。 3.2.3、道路部分:平整场地、基础开挖、施工放线、路基成型、面层浇筑。 3.2.4其他项目:全部预埋件的加工、预埋,施工现场内临时设施的搭拆(库房、加工棚、生活区、办公区、办公室、围挡等),施工现场内临电及水的设备及管、线的制安,现场零用工(现场所有需要挖、砌、浇筑、抹、支搭、防护、安装、埋、清、码、运、装、卸(材料、设备、渣土)、塔吊物料提升机搭设、为保护环境采取措施而产生的一切用工、施工现场内所有垃圾外运装卸、安全防护及安全设施安放所产生的一切用工、跟车拉租材料装卸用工、发包人所供材料及承包人自购材料的保管用工、发包人提供及承包人自配施工机具的保管(含日常维修与保养)用工、各种标

道路工程劳务分包合同

道路工程劳务分包合同 工程承包人包人):________________________ 劳务分包人:___________________________________________________ _____________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于________________________与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承包合同包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1、劳务分包人资质情况 资质证书号码: 发证机关:________ 资质专业及等级: 复审时间及有效期: 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称:________________________________________ 工程地点:________________________________ 分包范围:________________________________ 提供分包劳务内容:

________________________________ 3、分包工作期限 开始工作日期:年月日结束工作日期:年月日总日历工作天数为:天 4、质量标准 工程质量:按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定________ 等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: 本合同; 本合同附件; 本工程施工总承包合同; 本工程施工专业承包合同。 6、标准规范 除本工程总包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下: ___________________________________________________ _____________ ___________________________________________________

劳务分包合同完整版本

劳务分包合同 甲方将新建雅泉小学项目承包给乙方施工,为明确双方 职责,经双方协商特定如下条款,望双方共同遵守。 第一条工程概况 工程名称:绥阳县新建雅泉小学 工程地点: 贵州省绥阳县洋川镇雅泉村 建筑面积: 结构类型:异性剪力墙框架结构 第二条 乙方承包范围及单价 方。 甲方:江西昌南建设集团 (以下简称甲方) 乙方:(主要负责人): (以下简称乙方) 平方米 1、 承包单价 1) 正负零以上工程经验收单位验收,分部分项工程达 到合格, 模板工程按建筑面积计算共计 2) 基础模板按混凝土接触面积每平方 元/平方计

算。 3)二次结构按混凝土接触面积每平方元/平方计算。 4)民工活动板房甲方提供6间板房(4间由甲方负责另 2间由乙方提供50%价格)。其他人员住宿甲方不负责,由乙方自行解决。 5)木工按建筑面积包工包料元/平方计算。 2、承包范围模板工程:图纸中从基础工程、主体工程等项目所需要木工安装工程; 1)模板制作安装,乙方使用的一切工具、机械等。 2)乙方提供工程基础、主体、二次结构所需的任何材 料及机械(模板、木方、对拉螺杆、内撑、铁丝、钉子等。 3、承包方式1 )以上模板工程甲方均按包工包料形式承包给乙方。 2)上述价格包含人工、材料费用、乙方使用的一切工 具、机械、工人的劳保费、保证文明施工费用的措施费、材料保管费、机械维修费、场内装卸、转运、堆码、清理等。

3)木工班组、钢筋班组必须出技术人员或带班人配合 放线,不另计价。 4)以上班组人员的安保措施(安全帽、安全带)自行 提供,甲方不负责。 5)以上承包内容由于乙方原因,出现质量事故影响分 部工程未达到合格、自行整改至合格为止。 第二条付款方式: 1、乙方需缴纳工程保证金,元大写元人民币。 2、地下室分三段做完,混凝土浇筑到平方,甲 方返还乙方保证金元,主体完工甲方全款退还保证 金,并将工程款拨付到80%。 3、主体经有关部门初步验收后,甲方15日内需按工程 总价的85%支付给乙方。如未能支付,甲方发现必须按“贵州农村信用社”同期贷款利息的4倍支付给乙方。 4、工程竣工验收之后付款至全部款项的97%,在30天 内如未能支付,甲方必须按“贵州农村信用社”同期贷款利息的4倍支付给乙方。余款在1年之内全部支付。 第四条安全施工及安全。

建设施工劳务分包合同标准范本

协议编号:LX-FS-A20383 建设施工劳务分包合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

建设施工劳务分包合同标准范本 使用说明:本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题,在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款,最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 发包人: 承包人: 工程名称:罗田大别川旅游驿站综合楼工程 施工地址:罗田县大河岸滚石坳 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1.1工程名称:罗田大别川旅游驿站综合楼工程 1.2工程概况:建筑面积

1.3包工内容:桩基基础及桩基基础以上的主体施工 第二条合同工期:开工日期20xx年20xx年 第四条合同价款 4.1合同价款:按建筑面积确定承包价元/平方米,合同总造价为:元人民币。 4.2对合同价款内容的明确: 泥工:含混泥土浇筑、砌体及土方回填等。 第五条合同价款的支付方式 5.1进场施工第一个月只支付工人生活费,第二个月支付第一个月工程量的30%(含已支付的生活费),第三个月支付第二个月工程量的30%,以此类推,主体工程竣工后支付到总工程量的60%,九月份支付到总工程量的90%,20xx年年底一次付清余款。

建筑施工企业劳务分包合同

建设工程施工劳务分包合同 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理总局 2003年8月

建设工程施工劳务分包合同示范文本 工程承包人(施工总承包人或专业工程承(分)包人): 劳务分包人: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1、劳务分包人资质情况 资质证书号码: 发证机关: 资质专业及等级: 复审时间及有效期: 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称: 工程地点: 分包范围: 提供分包劳务内容: 3、分包工作期限 开始工作日期:年月日结束工作日期:年月日总日历工作天数为:天

4、质量标准 工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1)本合同; (2)本合同附件; (3)本工程施工总承包合同; (4)本工程施工专业承(分)包合同。 6、标准规范 除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下: (1) (2) 7、总(分)包合同 7.1 工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外),供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时,工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。 7.2 劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。 8、图纸 8.1 工程承包人应在劳务分包工作开工天前,向劳务分包人提供图纸套,以及与本合同工作有关的标准图套。

相关主题