工程编号：合同编号：JSL080630 广东省建设工程施工合同工程名称：汕头市金砂东路（金环路—衡山路）改造工程工程地点：汕头市金砂东路（金环路—衡山路）路段发包人：汕头市城市管理局承包人：广东长泰建设有限公司签定日期：广东省建设厅制目录第一部分协议书一、工程概况 (1)二、工程承包范围 (1)三、合同工期 (1)四、质量标准 (1)五、交通组织 (2)六、质量标准 (2)七、合同价款 (2)八、组成合同的文件 (2)九、词语含义 (2)十、承包人承诺 (2)十一、发包人承诺 (3)十二、合同生效 (3)第二部分通用条款 (4)第三部分专用条款1．定义 (5)2．合同文件及解释 (5)3．语言及适用的法律、标准与规范 (5)4．通讯联络 (5)5．工程分包 (6)14．发包人 (6)15．承包人 (7)17．发包人代表 (8)18．监理工程师 (8)19．造价工程师 (8)20．承包人代表 (8)23．工程担保 (9)26．不可抗力 (9)27．保险 (10)28．进度计划和报告 (10)31．工期及工期延误 (10)36．质量目标 (10)41．发包人供应材料设备 (10)45．隐蔽工程和中间验收 (10)47．工程试车 (10)48．竣工资料 (10)49．竣工验收 (11)50．质量保修 (11)54．预留金 (11)56．提前竣工奖与误期赔偿费 (12)57．合同价款约定与调整事宜 (12)60．工程变更价款的确定 (13)61．物价和后继法律法规引起的调整 (13)62．支付事项 (13)63．预付款 (13)64．安全防护、文明施工措施费 (15)65．进度款 (15)67．竣工结算与结算款 (15)68．质量保证金 (16)69．合同争议 (16)76．合同份数 (16)第四部分附件附件一：房屋建筑工程质量保修书 (18)附件二：廉政合同 (21)第一部分协议书发包人:（全称）汕头市城市管理局承包人:（全称）广东长泰建设有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人承包人就本工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
一、工程概况工程名称：汕头市金砂东路（金环路—衡山路）改造工程工程地点：汕头市金砂东路与金环路交叉口以西约50米处至金砂东路与衡山路交叉口东切点处工程内容：实际改造路段总长1671米（金砂东路与天山路交叉口已改造完成外）；工程总造价约2907.8万元，其中金环路—天山路为A段，造价约2087.06万元，天山路—衡山路为B段，造价约820.77万元。
工程立项、规划批准文件号：汕市发改投[2008]20号资金来源：财政拨款二、工程承包范围承包范围: 按汕头市城建工程设计院设计的业务号2008-003工程设计图纸内容和委托汕头市粤建工程造价咨询有限公司编制并经市财政局审核的工程量清单报价表内容：包括道路(复合结构路面)、排水(含原下水道清淤)、绿化、照明、交通管制工程等三、承包方式包工、包料、包工期、包质量、包安全、包检测、包环保、包文明施工、包竣工验收的固定总价合同承包方式。
四、合同工期A段施工工期：自2008年月日开工（开工日期以监理工程师的开工令为准）至2008 年月日竣工共150个日历天。
如遇不可抗力等因素延误工期，经发包人同意办理工期延误手续后，工期相应顺延。
B段拟从2008 年 11 月 20 日开工（具体开工日期以总监开工令为准）共150个日历天，如遇不可抗力等因素延误工期，经发包人同意办理工期延误手续后，工期相应顺延。
五、交通组织施工期间交通组织采用半封闭形式。
六、质量标准工程质量标准：工程质量必须达到国家施工验收规范合格及以上等级标准。
七、合同价款合同总价（大写）：中标价为：贰仟捌佰贰拾万贰仟捌佰玖拾肆元；其中A段：贰仟零佰贰拾肆万贰仟贰佰伍拾捌元；B段：柒佰九拾陆万零仟陆佰叁拾陆元：合同总价（小写）：28202894元；其中A段：20242258元；B段：7960636元：项目单价：详见承包人的投标报价书。
八、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序按合同标准文本《通用条款》执行。
九、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。
十、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。
十一、发包人承诺发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
十二、合同生效本合同订立时间： 2008 年 6 月日本合同订立地点：汕头市发包人承包人约定本合同自双方签字盖章之日起生效。
发包人：（公章）承包人：（公章）地址：汕头市中山东路213号地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：88525018 电话：传真：88537428 传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：电子邮箱: 电子邮箱:第二部分合同通用条款（略）具体按合同标准文本通用条款执行第三部分专用条款1、定义1.40 所采用的书面形式包括：（1）文书（2）传真2、合同文件及解释2.2合同文件组成及解释顺序如下：（1）本合同协议书；（2）本合同专用条款；（3）招标文件及书面答疑材料；（4）中标通知书；（5）投标书（包括工程预算书和工程量清单确认书）及其附件；（6）本合同通用条款；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）图纸。
当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。
双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。
双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，由汕头市仲裁委员会进行仲裁。
3、语言及适用的法律、标准与规范3.3约定适用的标准、规范的名称：市政工程、园林绿化工程、建筑工程及安装工程施工现行国家有关的规范、规程、标准及建筑文件；当没有国家标准、规范时，采用国内现行的行业标准、规范；当没有国家和行业标准、规范时，采用所在地地方标准、规范。
4、通讯联络4.2 各方通讯地址、收件人及其他送达方式(1) 各方通讯地址和收件人：发包人通讯地址：收件人：邮编：承包人通讯地址：收件人：邮编：监理单位通讯地址：收件人：邮编：5、工程分包5.1 (3) 指定分包工程：下水道清疏须委托专业队伍施工，并经市政管理部门检查合格，其费用已包含在投标报价中。
14、发包人14.1 发包人完成下列工作的约定：(1)办理土地征用、拆迁工作等工作，使开工前施工场地具备施工条件。
(2)完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：开工前协助承包人提供水、电接头至场内，场内的临时用水、用电由承包人安装，施工产生的水费、电费由承包人负责。
(3)开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：已开通并已满足施工的要求。
(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：工程开工前提供。
(5)办理有关所需证件的约定：于工程开工前完成。
(6)组织现场交验的时间：开工前，由设计人员提供，发包方代表、监理工程师、承包方代表三方现场作交验手续。
(7)组织图纸会审和设计交底的约定：工程开工前进行。
(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：承包人在施工中因施工原因造成的损坏，将无条件地保质保量地修复，费用自负。
(9)发包人应做的其他工作及其约定：/ 。
委托给承包人负责的部分工作有：需承包人协助发包人办理的有关手续，由承包人包干，并以书面委托为准，应由发包人承担的费用由发包人承担。
14.2支付期及支付方式的约定(1) 工程价款支付期限按合同的有关规定支付(2) 工程价款支付方式：支票支付14.3 发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定：(1) 提供的时间：工程开工前10天(2) 提供的份数：向承包人提供本工程施工图纸一式3套。
14.4 提供施工场地的时间：开工前20天15、承包人15.1 承包人有关工作的约定（4）向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：开工前7天向发包人、监理单位提供办公室、生活用房二间。
（9）承包人应做的其他工作及要求①负责施工期间的整个过程中全部人员的安全，发包人不承担承包方式或其分包单位的人员伤害赔偿或补偿责任；②遵守有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定。
17、发包人代表17.1 发包人代表及其权力的限制(1) 发包人任命的发包人代表是（），联络通讯地址如下：通讯地址：邮政编码：联系电话：18、监理工程师18.1 负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师(1)监理单位：法定代表人：(2)任命（）为监理工程师，其联络通讯地址如下：通讯地址：邮政编码：联系电话：传真号码：19、造价工程师19.1负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师(1)造价咨询单位：法定代表人：(2)任命（）为造价工程师，其联络通讯地址如下:通讯地址：邮政编码：联系电话：传真号码：20、承包人代表20.1 承包人任命（）为承包人代表，其通讯联络地址如下：联系电话：通讯地址：邮政编码：23、工程担保23.1 承包人向发包人提供履约担保的约定：在合同签订的同时，承包人应向发包人提交100万元的履约保证金或由银行出具的履约担保函。
履约保证金（不计息）期限于工程竣工验收合格之日起14天内退还。
26、不可抗力26.1（1）不可抗力包括因战争、入侵、军事政变、恐怖主义、动乱、空中飞行物坠落或其他非发包人承包人责任或原因造成的罢工、停工、爆炸等。
（2）不可抗力的其他情形：当地地震部公布烈度6级以上的地震；当地气象部门公布正面吹袭汕头市的10级以上台风；日降雨量达30毫米以上。
（3）损失报告：不可抗力事件发生后，承包人应立迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内通知发包人和监理工程师，上报受损情况。
不可抗力事件结束后一周内承包人向发包人和监理工程师提交损失情况、清理和修复的费用及施工工期延误的报告。
（4）因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按下列方法分别承担：①工程本身的损害由发包人承担；②承包人施工机械、设备、临时设施损坏及停工损失由承包人承担；③投入抢险救灾的人力物力等费用，双方各自承担50%；④人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用。
27、保险27.1 发包人委托承包人办理保险事项有：□通用条款27.1款的第（2）项。
28、进度计划和报告28.3承包人编制进度报告和修订进度计划的时间要求：提供月度工程进度计划及相应进度统计报表，于每月25日前呈报监理工程师。
29、开工29.2 监理工程师在本合同签订后的（10天）内签发开工令。