当前位置:文档之家› QY10(C)工程款冲抵楼款协议书(三方,跨盘)

QY10(C)工程款冲抵楼款协议书(三方,跨盘)

QY10(C)

工程款冲抵楼款协议书(三方,跨盘)

甲方:

地址:

乙方:

地址:

丙方:

地址:

鉴于:

1、甲方和乙方签订了甲方委托乙方承建(工程名称)工程的编号为的《合同》(下称“该工程合同”),按照乙方施工进度,甲方须向乙方支付到期工程款;

2、乙方和丙方签订了乙方购买丙方开发的(项目名称、路址)商品房的《商品房买卖合同》,乙方须向丙方支付购房款。

本着平等互利的原则,甲、乙、丙三方经协商一致达成本协议,以资信守。

一、甲、乙、丙三方一致同意:甲方应付给乙方的工程款中的人民币元(下简称“该笔工程款”)冲抵乙方应付给丙方的购房款人民币元(下简称“该笔购房款”)。

二、乙方已在本协议签订前与甲方办理了该笔工程款结算、支付申请等手续,本协议生效后由乙方向甲方开具本协议第一条约定金额的工程款收款凭证,丙方向乙方开具本协议第一条约定金额的购房款收款凭证。

三、甲、乙、丙三方共同确认:本协议第二条约定的工程款和购房款收款凭证互为开具后,即视为甲方已向乙方支付了该笔工程款,乙方已向丙方支付了该笔购房款。不管该笔工程款及该笔购房款的支付期限原作如何约定,均视为已按期支付,各方互不就付款期限问题追究相对方任何责任。

四、除本协议约定的上述款项冲抵外,甲、乙方之间的工程建设和乙、丙方之间

的商品房买卖的权利义务仍应按照各自签署的合同履行。

五、该笔工程款冲抵完成后,乙方应自行妥善处理好农民工、材料商等问题。

六、乙方承诺:以该笔工程款冲抵该笔购房款的行为,乙方没有违反法律、法规和公司章程的规定,不存在损害乙方公司、股东利益或造成国有资产流失的情况;如有违反的,所产生的一切责任由乙方自行承担,与甲方、丙方无关。

七、本协议经甲、乙、丙三方签字盖章后生效。

八、本协议一式陆份,甲方执贰份,乙方执贰份,丙方执贰份,具有同等法律效力。

(以下无正文)

甲方:

授权代表:

乙方:

法定代表人:

丙方:

授权代表:

签订日期:年月日

工程合作协议书三方范本

编号:______________ 工程合作协议书 甲方:____________________________________ 乙方:____________________________________ 丙方:____________________________________ 签订日期:_________ 年_______ 月______ 日 甲方: 乙方: 丙方:

后, 鉴于: 1. 甲方已与 ________________ 公司签订了 ________________ 工程承包合同。 2. 甲、乙、丙三方现均有意向共同投资合作承揽 ______________ 工程。 甲、乙、丙三方经过友好协商,在公平、诚实、信任、平等合作、互利互惠的基础上合作承包 工程,在不违反现行国家法律法规的前提下,达成以下协议。 第一条合伙宗旨 在合法合理的前提下,进行工程建设,进而实现工程利润的最大化。 第二条合伙经营项目和范围 包工包料的方式合伙承包 工程,对外以 公司的 名义岀现。 第三条合伙期限 合伙期限为 个月,自 年 月 日起,至 年 月 日止。 第四条出资额、方式 1. 甲、乙、丙三方同意以 _____________________ 名义对外开展业务,共同管理、共同经营、共享 利益、共担风险。 2. 因本工程预算所需资金为 ________ 万 元,经过友好协商合作项目由三方按以下岀资金额与比例 共同投资: 1) 甲方岀资 ______ 万元,占合作项目投资比例 ________ % 2) 乙方岀资 ______ 万元,占合作项目投资比例 ________ % 3) 丙方岀资 ______ 万元,占合作项目投资比例 ________ _% 签字之日起 _____ 天内,甲、乙、丙三方应足额将自己出资款汇到工程资金管理方指定的账户。 后期因工程进展需要,如岀现资金缺口,各方以同等比例继续投资。 利润分享与风险承担方式按以下第 _________ 条约定。 第五条盈余分配与风险承担 1、盈余分配:各方以包工包料的形式承包本工程,在扣除各种成本(工程中介费,建筑公司挂 靠费、税金、施工班组劳务费、施工机械租赁费、人员工资、施工水电费、办公用房租赁费、临 时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费,以及各方认可的用于本工程的各项开支) 所获利润按 _________________ 比例分配。 2、风险承担:本着风险共担的原则,如本工程岀现亏损或施工中间岀现的有关处罚,各方合伙 人按 比例承担。

安全文明施工费三方监管协议

建设工程安全防护文明施工措施费 三方监管协议书 工程项目名称: 工程地点: 甲方(施工单位): 法定代表人(委托代理人): 地址: 乙方(安全施工措施费专用账户银行): 哈尔滨银行牡丹江分行 地址:牡丹江市东安区光华街607号 法定代表人(委托代理人):于德军 丙方(建设工程安全生产监督机构): 根据《黑龙江省建设工程安全文明施工费使用管理办法》的通知黑建发[2010]11号规定,(以下简称“甲方”)、 哈尔滨银行牡丹江分行(以下简称“乙方”)、(以下简称“丙方”)三方在协商一致的基础上,就工程安全防护文明施工措施费(以下简称“安全施工措施费”)支付事宜订立本协议,并严格遵照执行。 第一条甲方在乙方开设建设工程安全施工措施费专用账户(以下简称“专用账户”),该账户内专项资金只能用于建设工程施工现场安全防护及文明施工。 第二条甲方在乙方开设专用账户时应如实提供以下资料:

(一)营业执照(正副本)、组织机构代码证(正副本)、资质证书、税务登记证(正副本)等; (二)存款人的基本存款账户开户许可证、信用机构代码证。及相应的证明文件,包括项目中标通知书、已备案的施工合同、主管部门批文、、等; (三)法定代表人的身份证、委托代理人的身份证及授权委托书。 第三条工程中标后,由项目建设单位将核定的安全文明施工费一次性存入甲方的专用账户内。 第四条甲方在从专用账户支取安全施工措施费时,必须先向丙方提出支取申请,由丙方根据施工现场施工安全质量标准化适时评价情况签署支取意见后,再向乙方申请支取。 第五条乙方应根据丙方的支取意见,通过专用账户,将安全文明费划到甲方的基本账户或其项目账户。 第六条项目建设单位如未及时向甲方专用账户存入安全施工措施费,由丙方负责监督,不予办理建设工程安全技术措施审查(备案)手续。 第七条丙方应定期对专用账户安全施工措施费存拨情况进行检查,乙方应予配合。 第八条乙方要对专用账户资金的支出进行严格监督,发现甲方有挪用或其他不法行为的,应立即停止划转款项,并及时向丙方报告。 第九条甲、乙、丙三方不得以任何形式串通,动用专用账户资金用于其他开支。

工程款抵房合同协议书范本

编号:_________________ 工程款抵房合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_____ 年_____ 月_____ 日

,身份证 甲乙双方签订工程施工合同,合同编号为: 乙方为施工方,双方合同具体履行情况如下: (以下简称:原合同),甲方为建设方, 现经甲、乙双方充分协商, 就甲方提供抵款房屋, 抵付甲方应付乙方工程款事宜, 达成如下协议: 、抵款房屋情况: 二、甲、乙双方均同意以上述房屋,价值人民币 元,抵付甲方应付乙方工程款合计 ______________ 元。乙方应在乙方指定的购房人办理房屋过户手续前向甲方岀具与抵款金额相等的 工程款发票、收据及财务所需的资料,发票内容需与相关合同内容一致。 此次抵扣的房款与所支 付的工程款列入进度款核算,待结算后甲方给乙方拨付工程款时再行抵减。 三、乙方可以将上述房屋办到自己名下,也可以办到第三人名下。若乙方有需要,甲方同意乙 方以书面形式确认的购房人为乙方指定的购房人。乙方指定的购房人为: 号: 甲方: 乙方:

四、抵房完毕后,乙方或乙方指定的购房人对抵付工程款的房屋不得要求退房。交房时间以甲方实际交房为准,乙方及乙方指定的购房人不得向甲方主张逾期交房违约责任。 五、在签订本协议且乙方向甲方岀具工程款发票等资料后,甲方、乙方或乙方指定的购房人在 15日内另行签订《商品房销售合同》(合同条款与本协议不一致的地方,以本协议约定为准)。,并于本协议生效之日起一个月之内办完过户手续,否则引起的全部后果由乙方承担。 六、乙方与乙方指定的购房人之间,如果存在债权债务关系,该债权债务与甲方无关。 七、该房屋转让过程中所发生的所有税、费等款项均由国家规定相关责任承担。 八、抵款房屋交付及过户手续的办理,以商品房买卖合同内容为准。 九、本协议为上述原合同的补充,与原合同具有同等效力。双方工程结算依照原合同执行,工 程抵房款支付按本协议执行。乙方指定的购房人同意购房并与甲方签署《商品房买卖合同》,即视为对本合同的认可,应受本合同约束。 十、本协议经双方签字盖章后生效,本协议一经签署,任何一方无权解除。双方应履行本协议 而引起的争议,均可诉至甲方所在地人民法院。 十一、本协议一式六份,甲、乙双方各执三份。具有同等法律效力,自双方签字盖章后生效。

工程施工三方协议书

建设工程施工三方协议书 适用于门窗、涂料、保温等甲方直接分包 建设方:___________________________________________ 总包方: ____________________________________________ 分包方:___________________________________________ 为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。 —、工程概况 : ____________________________________________________________________________ 二、承包方式:________________________ 三、合同工期 合同总工期为 ________ 日历天,各分段工期分别如下:________________________________________ 四、工程造价及工程款支付 本工程采用综合单价结算,合同造价暂定:人民币___________________ 元整,由建设方支付。本 工程不设预付款。保留金的5%质量保修期____________ 个月,待保修期满后14个工作日内支付。 工程款支付节点按如下约定进行中间工程款支付: ___________________________________ 五、三方责任、权力与义务 1、建设方责任 1)、负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。

工程款抵房协议

抵房协议 甲方: 乙方: 甲乙双方签订工程施工合同【合同编号:】(以下简称:原合同),甲方为建设方,乙方为施工方,双方合同具体履行情况如下: 现经甲、乙双方充分协商,就甲方提供抵款房屋,抵付甲方应付乙方工程款事宜,达成如下协议: 一、抵款房屋情况: 二、甲、乙双方均同意以上述房屋,价值人民币¥元,抵付甲方应付乙方工程款合计¥元。乙方应在乙方指定购房人办理房屋过户手续前向甲方出具与抵款金额相等的工程款发票、收据及财务所需的资料,发票内容需与相关合同内容一致。此次抵扣的房款与所支付的工程款列入进度款核算,待结算后甲方给乙方拔付工程款时再行抵减。 三、乙方可以将上述房屋办到自己名下,也可以办到第三人名下。若乙方有需要,甲方同意乙方以书面形式确认的购房人为乙方指定的购房人。乙方指定购房人为:*******,身份证号:****************。 四、抵房完毕后,乙方或乙方指定购房人对抵付工程款的房屋不得要求退房。交房时间以甲方实际交房为准,乙方及乙方指定购房人不得向甲方主张逾期交房违约责任。

五、在签订本协议且乙方向甲方出具工程款发票等资料后,甲方、乙方或乙方指定购房人在15日内另行签订《商品房销售合同》(合同条款与本协议不一致的地方,以本协议约定为准)。,并于本协议生效之日起一个月之内办完过户手续,否则引起的全部后果由乙方承担。 六、乙方与乙方指定购房人之间,如果存在债权债务关系,该债权债务与甲方无关。 七、该房屋转让过程中所发生的所有税、费等款项均由国家规定相关责任承担。 八、抵款房屋交付及过户手续的办理,以商品房买卖合同内容为准。 九、本协议为上述原合同的补充,与原合同具有同等效力。双方工程结算依照原合同执行,工程抵房款支付按本协议执行。乙方指定购房人同意购房并与甲方签署《商品房买卖合同》,即视为对本合同的认可,应受本合同约束。 十、本协议经双方签字盖章后生效,本协议一经签署,任何一方无权解除。双方应履行本协议而引起的争议,均可诉至甲方所在地人民法院。 十一、本协议一式六份,甲、乙双方各执三份。具有同等法律效力,自双方签字盖章后生效。 甲方:乙方: 法定代表人:法定代表人: 委托代理人:委托代理人: 签订日期:签订日期: 如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合! 如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!

工程资金监管协议范本

工程资金监管协议 发包人:河北省高速公路石安改扩建筹建处(以下简称“甲方”) 承包人:承德路桥建设总公司河北省高速公路石安改扩建HHL11项目经理部(以下简称“乙方”) 经办银行:(以下简称“丙方”) 为了促进河北省石家庄至磁县(冀豫界)公路改扩建工程的顺利实施,管好用好建设资金,确保工程资金专款专用,同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务,根据河北省石家庄至磁县(冀豫界)公路改扩建工程合同条款有关规定,经甲、乙、丙三方协商,达成协议如下: 1、资金管理的内容 (1)本项目资金管理以“指定开户、专户存储、专款专用、银行监督”为原则; (2)乙方为完成河北省石家庄至磁县(冀豫界)公路改扩建工程成立的项目经理部在丙方开设银行结算账户; (3)甲方应按合同规定将工程款(质量保证金除外)汇入乙方在丙方开设的帐户; (4)乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于河北省石家庄至磁县(冀豫界)公路改扩建工程; (5)丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务,并接受甲方委托对乙方在丙方开设账户资金使用情况进行监督; (6)为监督资金使用,乙、丙方愿积极配合和支持甲方实施财务检查和审计监督; (7)为提高资金监管效果,乙、丙方愿按照甲方要求提供有关财务资料,反馈监管信息。 2、甲方的权责 (1)按照河北省石家庄至磁县(冀豫界)公路改扩建工程合同有关条款规定的时间和方式,向乙方支付工程款; (2)及时审核乙方报审的资金使用计划,并抄送丙方; (3)在发现乙方将本项目资金挪用、转移或资金流向异常时,甲方有权中止工程支付,直至乙方改正为止;

(4)审查乙方提供的购货和服务合同、协议和发票,检查其所购材料设备和服务内容是否用于河北省石家庄至磁县(冀豫界)公路改扩建工程项目建设,并以此为根据进行资金使用审批; (5)根据乙方与劳务分包单位签订的合同及支付文件,检查其支付款项是否符合有关条件,并以此为根据进行资金使用审批; (6)不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况,如丙方不能履行其责任,甲方有权随时终止本协议; (7)在乙、丙双方发生争议时,甲方应负责协调、解决。 3、乙方的权责 (1)项目经理部成立以后,乙方应按照甲方要求尽快在丙方开设账户; (2)确保本项目资金专款专用,不得发生挪用、转移资金的现象;保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用在丙方开立账户的资金; (3)在本项目交工验收前的建设期间,不以预提设备折旧、材料摊销、上缴利润、上级单位管理费等任何理由转移、挪用、截留资金; (4)依据建设合同及施工进度计划编制资金使用计划,于每月25日前报送甲方审批,作为次月用款依据。如有变化,于每月10日前报送资金使用调整计划,经甲方审批后,作为当月用款调整依据; (5)办理银行付款业务时,必须将付款单据送交丙方,由丙方负责办理付款手续; (6)及时足额支付农民工工资,定期接受甲方对其农民工使用及工资支付情况的检查。 4、丙方的权责 (1)成立河北省石家庄至磁县(冀豫界)公路改扩建工程资金管理服务小组,明确业务流程,提高工作效率,杜绝“压票”现象; (2)按照甲方核准的资金使用审批意见,为乙方办理现金提取和转账业务; (3)对于乙方超资金使用计划外项目、用途和支付对象的用款,有权拒绝并及时向甲方反映; (4)每月5日前将乙方上月的支付情况整理后书面报送甲方。 5、违约规定 (1)乙方违反上述规定转移、挪用、截留或套取资金,甲方有权采取措施予以纠正,并扣除违约金额2%的违约金;情节严重的,甲方有权终止合同,按照合同专用条款处理;

项目三方合作协议书

项目联合合作协议书 甲方: 乙方: 丙方: 项目合作三方就共同参与事项,经平等协商,在真实、充分表达各自意愿的基础上,根据有关法律、法规,平等、自愿、公平公正的原则,达成如下协议,合作三方共同恪守。 第一条项目合作 项目合作三方,各方充分整合各自优势,就西南片区各类型工程项目展开合作,达成项目合作协议并取得实施。 第二条项目任务分工 合作项目在实施过程中,合作三方分工及职责如下: 1、甲方负责内容: (1)甲方作为合作项目承担单位,承担项目合作的平台; (2)协助乙丙两方完成合作项目的运作。 2、乙方负责内容: (1) 协调配合甲丙两方工作,负责项目具体运作; (2) 承担项目合作办公用场地; (3) 配合甲方在合作项目实施阶段的各项工作; (4) 项目运作的可能性的论证。 3、丙方负责内容:

(1) 提供合作项目的前期资讯; (2) 完善合作项目的前期资料及信息收集; (3) 协助甲乙两方运作合作项目所需的相关协助和洽商。 第三条项目利益分配方式及管理 1、如果成功合作项目,管理费分配比例如下: (1) 甲方获得合作项目管理费的 40% ; (2) 乙方获得合作项目管理费的 40% ; (3) 丙方获得合作项目管理费的 20% 。 2、项目合作资金管理 按公司标准的财务制度管理进行。 第四条保密 1、协议各方均负有保密的责任和义务,无论本协议是否变更、终止,三方均要对与合作项目相关的资料承担保密责任和义务;未征得项目合作各方书面同意,任何一方不得向外泄密或转让合作项目的任何内容。 第五条协议的变更和终止 1、任何一方因不可抗力不能履行合同时,应及时通知其余项目合作方。任何一方提出变更协议时,须与其余项目合作方协商,签订变更协议。 2、三方应严格遵守本协议,在项目实施过程中,若一方违反有关规定或协议约定,其项目合作方有权终止协议。 第六条违约责任 任何一方不履行或不完全履行本协议所规定的条款均构成违约,如违约行为造成协议其他方的损失,违约方应赔偿其损失。

工程款抵房款合同范本五篇

工程款抵房款合同范本五篇 工程价款是指建筑企业因承包工程项目,按合同规定和工程结算办法的规定,将已完工程或竣工工程向发包单位办理结算而取得的价款。以下是整理的工程款抵房款合同范本五篇,欢迎阅读参考! 工程款抵房款合同范本(一) 甲方:(身份证号:) 乙方:(身份证号码:) 甲方因施工取得开发商抵付工程款的房产,房产为______,面积平方米,乙方因需要向甲方购买该房产,乙方知道该房屋是甲方从开发商处以工程款抵付方式取得。甲、乙双方经友好协商,就该房屋产权办理手续及房款支付等事项达成如下协议: 一、甲方与开发商之间费用已结算完毕,该房产已办理备案,为方便办理产权手续,减少乙方的相关费用,甲方与开发商协商,将《商品房销售合同》的购房人更名为为乙方。 二、乙方向甲方支付万元购买该房产;

三、房款中不包括该房屋办理产权的相关税费及物业管理费。该房产办理产权证过程中及交付过程中所涉及的一切税费由乙方自行承担。 四、乙方向甲方支付购房款的约定: 1、本合同签订后,开发商将房产交付乙方前,乙方向甲方支付元; 2、乙方房屋办理产权证后,乙方以该房产办理抵押贷款,支付甲方元; 3、剩余款项乙方每年支付元。 4、上述款项若乙方有任何一期未能按约定期限支付,则甲方有权要求乙方一次性支付剩余款项,并有权要求乙方以未付部分为基数按照四倍银行同期贷款利率向甲方支付利息,同时乙方应承担甲方在追讨债务过程中所发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。 五、本协议未尽事宜,双方签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。 六、本协议在履行过程中若产生争议,由双方协商解决,若协商不成,任何一方可向房产所在地人民法院提起诉讼解决。

建设工程农民工工资支付保障金专用账户三方监管协议(最新版)

建设工程农民工工资支付保障金 专用账户三方监管协议 (样本) 甲方(工资保障金管理方):人社部门 地址: 联系电话(传真): 乙方(工资保障金存储方):施工单位 营业执照号码: 法定代表人: 有效身份证件名称及号码: 授权代理人: 有效身份证件名称及号码: 地址: 联系电话(传真): 丙方(工资保障金监管方):银行 地址: 电话(传真): 为了加强对建设工程农民工工资支付保障金的管理,经甲乙丙三方一致同意,在平等自愿的基础上签署本协议。 第一条监管账户 乙方需在丙方开立银行结算账户,作为乙方建设工程农民工工资支付保障金唯一专用账户,并将其作为本协议约定的监管账户(以下称监管账户),账户信息如下: - 1 -

该账户不能进行通存通兑、不允许开通网上银行。监管账户资金的划支和返还需甲方审批同意。 第二条监管内容 乙方根据甲方出具的《县建设工程农民工工资保障金缴存通知书》将规定金额的工资支付保障金一次性存入监管账户,为保证乙方按照甲方管理要求履行相关义务,乙方在此同意甲方及丙方按照本协议约定监管乙方在丙方开立的监管账户资金,甲方及丙方监管权利及义务包括但不限于: 1、甲方的监管权利及义务 (1)甲方对工资保障资金数额的确定、资金的使用和返还具有审批权。保障金监管账户资金的支取和返还需得到甲方审批同意。具体要求如下 ①保障金的支取:乙方未按甲方管理要求履行支付农民工工资等相关义务的,甲方有权提取相应数量的工资保障金,用于垫支农民工工资。提取工资保障金时,甲方应向丙方出具支取保障金的书面通知,丙方按书面通知要求对保障金予以划支。 ②保障金的返还:乙方按甲方要求履行相关义务,符合返还工资保障金条件时,应向丙方出示本协议书和甲方出具的《县建设工程农民工工资保障金返还通知书》及银行支付凭证。缺少上述要件的,丙方不得为乙方办理建设工程农民工工资支付保障金支取手续。 2、丙方的监管权利及义务 - 2 -

以商品房抵工程款协议

面积以房管部门实际测绘为准。但如房管部门实际测绘面积如与上述约定面积发生差异的,本合同约定的作价付款工程款金额不变,不作任何调整。 3、为处理财务手续及办理上述商品房的房地产权证,甲、乙双方互开发票,具体操作步骤为:甲方为乙方开具商品房的购房发票,同时乙方为甲方开具相应金额的工程款发票。 第三条、甲方权利义务 1、甲方保证对上述商品房拥有处分权,该房屋来源合法。 2、本协议签订后,为协助乙方办理上述商品房的房地产权证手续,由甲方与乙方(或乙方指定的人员)另行签订《商品房预售合同》,但该另行签订的《商品房预售合同》仅仅是为了乙方(或乙方指定的人员)办理上述商品房的房地产权证手续之用,甲、乙双方的一切权利义务按本协议约定执行。 3、甲方应按购房合同所要求的时间将所上述商品房交付给乙方,交付标准为毛坯房交付标准。交付时,甲方须保证上述商品房必须达到竣工验收合格、达到法律法规和行政规章规定的交付标准且满足办理房地产权证的要求。如甲方逾期交付上述商品房超过180天的,乙方有权解除本协议。 4、本协议签订的同时,甲方为乙方开具上述所有商品房的购房发票,以使乙方尽快办理上述所有商品房的房地产权证。 5、上述抵付乙方**工程款的商品房,甲方不得再对外出售。 6、甲方应协助乙方(或乙方指定的人员)办理上述商品房的房地产权证手续,甲方不得以任何理由拖延,如因甲方不积极协助导致乙方无法办理房地产证的,一切后果均由甲方负责。 7、办理房地产权证应支付的所有税费均由乙方承担。 第四条、乙方权利义务 1、本合同签订之日起上述约定抵付**工程款的所有商品房即归乙方所有。 2、自本合同签订之日至乙方取得上述所有商品房的房地产权证之日起,即被视为甲、乙双方以上述商品房抵付**工程款的行为完成,商品房抵付的

房屋抵工程款合同

以房屋抵付工程款合同 甲方: 地址: 电话:邮编: 乙方: 地址: 电话:邮编: 丙方: 地址 身份证号码:电话:邮编: 鉴于: 1、甲方、乙双方于年月日签订了项目建设工程合同(以下简称“原工程合同”),合同编号为,原工程合同所涉工程已竣工结算,结算工程款万元,甲方已支付至万元。 2、甲方为“”项目(以下简称“该项目”)的开发商,该项目位于。土地使用权权证号为:;建设工程规划许可证号为:。 3、甲方保证该项目拥有以下两套商品房(以下简称“上述房屋”):号楼_ 单元室商品房、号楼_ 单元室商品房。 4、乙、丙双方均已悉知上述房屋的位置、面积、户型等情况。 甲、乙、丙三方本着平等、自愿的原则经友好协商,就甲方以上述房屋抵付乙方部分工程款事项达成如下协议: 一、以房抵款金额及方式 1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方应付工程款万元。丙方作为乙方指定的购买者与甲方签订《商品房预售合同》并办理房屋产权登记。如上述房屋最终实测面积与本合同约定的面积有差异的,由丙方自行按本合同约定的每平方米建筑面积单价计算价格多退少补。

2、甲方用于抵扣工程款的上述房屋的有关情况及房价: 3、抵款方式: ①本合同生效后5日内,乙方向甲方出具与抵付款金额等同的工程发票。 ②甲方在收到上述发票后,与乙方签订借款额为万元的无息《借款协议》并出具借款收据。 ③为方便乙方转卖房屋、办理产权等事宜,甲方直接按乙方要求与丙方签订《商品房预售合同》,丙方亦同意按本协议的单价签订《商品房预售合同》; ④在甲方取得该项目的预售许可证并通知乙、丙两方后,丙方应当在接到甲方通知后七日内到指定地点与甲方就上述房屋签订《商品房预售合同》。乙方同意以借给甲方的款项作为丙方支付上述房屋的房款。 ⑤甲方向丙方开具购房发票,同时乙方向甲方开具收款凭证。 4、《商品房预售合同》签订后,甲、丙双方应按该合同履行权利义务,面积补差款、房屋登记费用、契税、物业管理等费用的缴纳均按该合同的约定执行。 二、原工程合同工程结算款付款约定 甲乙双方确认:甲方以上述房屋抵扣应付工程万元后,尚有万元工程款未支付,付款时间分别为: 三、丙方签订《商品房预售合同》时,不再享有甲方为其他购房者提供的任何优惠政策。 四、乙、丙双方保证签订本合同时丙方系在现行法律法规、规章及政策条件下符合购房条件的主体,有权购买市的商品房。若在签订《商品房预售合同》时发现丙方不符合法律法规、规章或政策规定的购买商品房的条件或因乙方不符合购买商品住房条件导致有关行政主管部门不予办理合同网上备案的,乙方需另行安

商品房抵工程款协议书

商品房抵工程款协议书 甲方: 乙方: 鉴于: 甲方于年月日将(工程)发包给乙方承包施工并签订施工合同。 乙方拟向甲方购买其开发的项目号楼室商品房: 该商品房:住宅单价为m 元/平方米,建筑面积约,总价为元(最终结算面积按 照相关部门实测面积为准)。 注:上述价格不含代收代办费用。 为实现双方合作共赢,经甲、乙双方友好协商达成如下协议,由双方共同恪守: 一、乙方购买甲方该商品房的操作原则。 1、甲方保证上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售; 2、本协议签订生效后,上述房屋所有权归乙方所有,同时即视为甲方已支付乙方元的工程款,如上述房屋的最终实测面积与年月日拟定的平米发生差异时,则按照最终的实测面积×元/平方米的差异数来调整已抵算的工程款(多退少补)。甲方有 义务协助乙方办理后期该房屋的交付及登记办证手续,乙方须承担因此所产生的相 关费用及物业交付相关费用如税费、物业费、水电气费等。 如乙方将上述房屋交由乙方指定的第三人购买,则由乙方确定销售价格,甲方 按照乙方确定的价格与乙方书面确认的买受人签订《商品房买卖合同》。如乙方确定的价格高于元时乙方须补交高出部分的相关税费。且最终的成交价不影响本协议

确定的该房屋抵算的工程款金额;乙方指定的买受人与甲方签订购房合同后,因购房行为而产生的一切权利与义务均按购房合同的约定履行,但该房屋销售所取得的购房款归乙方所有。因任何原因导致甲方与乙方指定的买受人所签订的购房合同不能履行,依照合同及法律规定,甲方应按购房合同的约定将已收该套房屋的全部款项退还给买受人,乙方不得提出任何异议,如此时乙方已从甲方取得该房屋的销售款项,则乙方应无条件将所得该房屋的全部款项及时返还给甲方,以便甲方及时退款,否则,因不能及时退款导致甲方承担违约责任的,由乙方承担该责任。 3、乙方在签订本协议书之前,已知晓甲方已经在销售中心现场公示了包括但 不限于《商品房买卖合同》及补充协议的样本、土地招商文件、《国有土地使用权证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《商品房预售许可证》、立项批文、环评报告、物价局批文、面积预测报告、规划总平、《××小区前期物业管理服务协议》及《××小区临时业主规约》的样本等文件资料,并阅读全部内容且无任何异议。乙方不得以对该商品房及相关情况不知情为由主张任何权利或向卖方追究任何责任。 二、税费、交易费用等。 1.甲方须配合乙方或乙方指定的第三人办理抵工程款房屋手续, 包括但不限于签订《商品房购买合同书》,开具发票,提供相关资料,办理房地产权证及其他各项工作; 2.甲乙双方需按照规定各自负担办理房地产权证的税费和交易费用。 三、房屋销售 1.乙方自用房屋时,甲方需配合将房地产权证办理至乙方名下; 2.自本协议签订之日起,乙方可自行销售抵工程款的房屋;

建筑工程合作协议书 (三方推荐版)

工程合作协议书 甲方: 乙方: 丙方: 鉴于: 甲方已与公司签订了工程承包合同。 甲、乙、丙三方现均有意向共同投资合作承揽工程。 甲、乙、丙三方经过友好协商,在公平、诚实、信任、平等合作、互利互惠的基础上合作承包工程,在不违反现行国家法律法规的前提下,达成以下协议。 第一条合伙宗旨: 在合法合理的前提下,进行工程建设,进而实现工程利润的最大化。 第二条合伙经营项目和范围: 包工包料的方式合伙承包工程,对外以公司的名义出现。 第三条合伙期限 合伙期限为个月,自年月日起,至年月日止。

第四条出资额、方式 甲、乙、丙三方同意以名义对外开展业务,共同管理、共同经营、共享利益、共担风险。 因本工程预算所需资金为80万元,经过友好协商合作项目由三方按以下出资金额与比例共同投资: 甲方出资20万元,占合作项目投资比例_25_%; 乙方出资30万元,占合作项目投资比例_37.5 %; 丙方出资30万元,占合作项目投资比例_37.5_%。 签字之日起天内,甲、乙、丙三方应足额将自己出资款汇到工程资金管理方指定的账户。 后期因工程进展需要,如出现资金缺口,各方以同等比例继续投资。 利润分享与风险承担方式按以下第__五_条约定。 第五条盈余分配与风险承担 1、盈余分配:各方以包工包料的形式承包本工程,在扣除各种成本(工程中介费,建筑公司挂靠费、税金、施工班组劳务费、施工机械租赁费、人员工资、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费,以及各方认可的用于本工程的各项开支)后,所获利润按1:1:1比例分配。 2、风险承担:本着风险共担的原则,如本工程出现亏损或施工中间出现的有关处罚,各方合伙人按1:1:1比例承担。

建筑工程安全防护文明施工措施费四方监管协议书

编号: 建筑工程安全防护文明施工措施费四方监管 协议书 工程项目名称: 工程地点: 甲方(建设单位): 地址: 法定代表人(委托代理人): 乙方(施工单位): 法定代表人(委托代理人): 地址: 丙方(安全文明费专用账户银行): 地址: 法定代表人(委托代理人): 丁方(建设工程安全生产监督机构): 湖南省住房和城乡建设厅监制 根据《关于进一步加强我省建筑工程安全防护文明施工措施费使用管理的通知》(湘建建〔2010〕111号规定,(以下简称“甲方”)﹑ (以下简称“乙方”)﹑(以下简称“丙方”)﹑长沙市建筑工程安全监察站(以下简称“丁方”)四方在协商一致的基础上,就工程安全防护文明施工措施费(以下简“称安全文明费”)支付事宜订立本协议,并严格遵照执行。 第一条乙方必须在建设工程办理安全受监手续时,在丙方开设建筑工程安全文

明费专用账户(以下简称“专用账户”),该账户内专项资金只能用于建筑工程施工现场安全防护及文明施工。 第二条乙方在丙方开设专用账户时应如实提供以下资料: (一)营业执照(正本)﹑机构代码证(正本)﹑资质证书、税务登记证等; (二)存款人的基本存款账户开户登记证以及相应的证明文件,包括项目中标通知书、已备案的施工合同、主管部门批文、、等; (三)法定代表人的身份证,或托代理人的身份证及委托书。 第三条甲方必须按文件要求及施工合同约定,分阶段提前一个月足额存入安全文明费,并将情况及时向丁方报告。 第四条乙方在从专用账户支取安全文明费时,必须先向丁方提出支取申请,由丁方根据施工现场施工安全质量标准化适时评价情况签署支取意见后,再向丙方申请支取。 第一条丙方应根据丁方的支取意见,通过专用账户,将安全文明费划到乙方的基本帐户或其项目的账户。 第二条甲方未及时向乙方专用账户存入安全文明费,乙方应书面通知甲方,并报告丁方。甲方接到乙方的书面通知后,应及时组织资金足额存入乙方的专用账户。若甲方未按期足额存入资金的,乙方有权采取停止施工等措施,且所造成的后果由甲方承担。 第三条丁方应定期对专用账户安全文明费存拨情况进行检查,丙方应予配合。 第四条丙方要对专用账户资金的支出进行严格监督,发现乙方有挪用或其他不法行为的,应立即停止划转款项,并及时向丁方报告。 第五条甲、乙、丙三方不得以任何形式串通,动用专用账户资金用于其他开支。 第六条丁方应严格监督甲、乙、丙三方按本协议履行各自义务。 第七条乙方不得利用专用账户规避其它法律责任。 第八条丙方有下列情形之一的,由丁方及时告知,情节严重的,丁方可

房屋抵偿工程款协议书(标准版).doc

房屋抵偿工程款协议书范本 甲方:_________ 乙方:_________ 甲、乙双方经友好协商,就以房抵工程款一事达成协议如下: 一、双方确认,甲方欠乙方修建_________花园工程款人民币_________元以_________花园_________套房屋抵偿。具体房号、面积、金额见附件三。 二、保证条款: 1.甲方保证上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售; 2.甲方保证在本协议签订后不得因甲方原因导致抵工程款的商品房被查封、抵押,致使乙方权利无法实现; 3.甲方保证抵工程款的房屋无产权上的争议,现阶段已能办理房地产权证; 4.甲方保证在未征得乙方书面通知情况下,不得出售抵工程款的房屋。

5.甲方保证在本协议签订之日起30日内办理完毕抵工程款房屋的房地产权证。 三、本协议书签订后,乙方即拥有上述房屋的所有权(包括但不限于自用、出租、转让、抵押等)。 四、本协议书签订后,乙方有权立即办理房屋产权登记手续,或暂不办理登记手续时免费更名一次。乙方可用书面通知方式告知甲方,与第三人签订购房合同,办理房屋产权登记手续。 五、物业管理费用: 1.如乙方或业主是在本协议书签订后12个月内入伙的,则以实际入伙时间计交物业管理费用; 2.如在本协议书签订后超过12个月入伙的,乙方或业主应按有关规定支付物业管理费用。 六、税费、交易费用等。 1.甲方必须随时配合乙方或乙方指定的第三人办理抵工程款房屋手续,包括但不限于签订《商品房购买合同书》,开具发票,提供相关资料,办理房地

产权证及其他各项工作; 2.甲乙双方需按照规定各自负担办理房地产权证的税费和交易费用。 七、房屋销售 1.乙方自用房屋时,甲方需配合将房地产权证办理至乙方名下; 2.自本协议签订之日起,乙方可委托甲方或第三方销售抵工程款的房屋。若委托甲方销售的,另行签订协议; 3.自本协议签订之日起,乙方可自行销售抵工程款的房屋; 4.不管乙方以何种方式处理房屋,甲方都应配合办理相关手续。甲方应根据乙方或购房业主的要求,办理相应一切手续(包括但不限于预购登记、办理房地产权证等)。 八、违约责任 如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或无法按时办理房地产权证,乙方有权要求甲方支付不能交付房屋价款10%的违约金,提供其它房屋抵偿或赔偿一切损失。

三方投资合作协议合同书

三方投资合作协议合同书 项目合作协议由:项目出资人简称甲乙和丙方 甲方:身份证:住址:_____________ 乙方:身份证:住址:_____________ 丙方:身份证:住址:_____________ 三方拟共同投资经营的项目位于并挂靠甲方的名义,提供相关手续及证件。 甲乙丙三方本着友好合作,相互支持,共谋发展的精神共同经营,三方协商一致,根据《中华人民共和国合同法》有关规定,达成如下投资协议,此协议需三方共同遵守,需公平,公正,保护三方的合法权益。 甲乙丙三方以现金出资的方式投资分别投资, 1.甲方出资为元整,占整体股份%, 2.乙方出资额为元整,占整体股份%, 3.丙方出资额为元整,占整体股份的%。主要经营建筑工程及周边。 甲乙丙三方在合作期间,需同习协力,风雨同舟,不谋私利,不偏私情,以快速发展,开拓市场为奋斗目标。 甲乙丙三方如果以营不善或其它原因造成损失或破产的,需共同承担全部责任,任何一方不得以任何方式逃避。 门店成立后,甲乙丙三方不得在没有得到另外两方同意后挪用资金或其它公共财务,在合作期间有任何问题,需三方共同协商解决,不得回避。 在合作期间,甲方管理和现金,乙丙方管理整体的运转。三方都有权参加整体经营管理和督导工作,有权知道所有的资金用处和门店运营情况。 整体开始运营后,甲方负责每月月底结算一次,除各项开支外,经营状况做到日清日结,盈利三方股份成% % %,如果甲方不能按时结清,乙丙有权终止协议并要求甲方赔偿。 本协议有效期为年,即年在合同有效期内不能以任何口撤资转让,如有一方违约,违约方应赔偿其它合伙人因此造成的经济损失。 本合同经双方签章审查鉴定后生效,并对双方都具有约束力,应严格履行。如有违约,违约方愿承担违约责任,并赔偿损失,支付违约费用。

建筑工程施工管理三方协议书

建筑工程施工管理协议书 建设单位:(以下简称甲方) 建设单位分包项目施工单位:(以下简称乙方) 施工承包单位:(以下简称丙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及其它有关法律法规,在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上,甲方将部份分项工程分包给乙方施工。为了明确各方在施工过程中权利、责任和义务,确保工程顺利完成,经甲乙丙三方友好协商,现达成如下协议: 一、概况: 1、工程名称: 2、工程地址: 3、乙方分包内容及范围: 4、丙方施工承包协议另行签订。 二、甲方责任 A、质量管理责任: 1、甲方及监理单位对乙方提供必要的施工图及技术服务; 2、甲方及监理单位现场管理人员应对乙方现场进场材料及施工质量进行相应的验收和管理; B、安全文明责任: 1、提供乙方、丙方必备的安全生产措施费用。 2、甲方及监理单位对乙方、丙方的安全生产进行监督管理与统一协调,乙方、丙方积极服从。

3、甲方及监理单位应对乙方、丙方所报安全专项方案进行审批。定期或不定期对乙方安全教育记录、安全技术交底、班前安全活动及施工现场安全生产情况进行检查。对发现的安全问题或隐患,有责任和义务要求乙方、丙方进行整改。 4、甲方及监理单位不得以直接或间接形式向要求乙方使用不合格的安全用具、材料、设备等,不得向乙方提出有悖于安全管理的要求。 5、乙方进场前,甲方及监理单位应提前通知丙方,乙方应服从丙方对施工场地、材料堆放、加工场地以及生活区的统一规划安排。乙方进场后,由甲方及监理单位对乙方、丙方的安全生产、文明施工进行共同管理。 6、甲方及监理单位应对乙方在施工现场内需动用明火作业的部位实行书面申批手续。 7、对乙方安全文明管理不到位的或不服从安排的,甲方有权对乙方进行处罚或清除出场。 C、进度管理责任: 1、甲方及监理单位应结合本工程总进度计划对乙方所编制的进度计划进行审批。 2、由于工程变更或其它非乙方原因造成的工程延误,甲方及监理单位应对乙方所报的合理化进度计划调整计划及签证进行审批。 D、其他责任: 1、甲方及监理单位做好各方的总协调和配合工作; 2、甲方应按合同约定按时拨付乙方、丙方工程材料款、形象进度款及工程结算款。

房屋抵顶工程款协议

房屋抵偿工程款合同 甲方:魏都区新兴街道办事处裴山庙社区城中村改造指挥部乙方:河南大成建设工程有限公司 甲、乙双方经友好协商,就以房抵工程款一事达成协议如下: 一、工程概况:根据甲、乙双方2014年5月26日签订的《建设工程施工合同》,乙方承建了裴山庙铁西安置小区1#、15#、19#、20#楼。现该项目中的1#楼建设工程还未实施, 15#、19#、20#楼已封顶。因甲方原因,不能按照《施工合同》中的约定及时支付乙方工程款,给予造成很大的经济损失,经双方友好协商,达成以房抵工程款一致意见。甲方同意将裴山庙铁西安置小区19#、20#楼除商业房外的全部,15#楼部分抵偿给乙方。房屋具体情况:19#楼,共17层,框架结构,总建筑面积平方米,其中含地下储藏室面积平方米,商业面积平方米;20#楼,共17层,框架结构,总建筑面积平方米,其中含地上储藏室平方米,地下储藏室平方米,商业面积448平方米;15#楼,共24层,框架结构,总面积平方米,其中含储藏室面积970平方米。

二、保证条款:1.甲方保证抵工程款的房屋无产权上的争议;保证转让后乙方能正常出售,手续完善。2.甲方负责对 1#楼区域内被拆迁人进行补偿安置工作;3.乙方保证在甲方对1#楼区域内剩余房屋进行拆迁补偿完毕后,与甲方签订补充协议,并按照补充协议及时进场施工。 三、抵偿情况:依据区城镇化办公室及新兴街道办事处共同委托许昌恒立房地产估价有限公司对抵偿工程款部分的房屋进行的市场评估情况:住宅,单价3490元/平方米;地下储藏室1840元/平方米;地上储藏室2480元/平方米。在此基础上,与大成公司反复协商,商定抵偿工程款的房屋建筑面积共计平方米,单价3400元/平方米(其中顶层平方米单价参照裴山庙铁东安置房顶层房屋出售价格为2800元/平方米),价值元;地上储藏室面积平方米,单价2500元/平方米,价值978500元;地下储藏室面积955平方米,单价1500元/平方米(参照铁西安置房地下储藏室单价),价值1432500元;总价值元。15#楼已由甲方销售了大部分,自本协议签订之日起,甲方所收该楼尾款中的500万元也抵偿给乙方。综上,本协议所抵房屋总价值元。

工程款还款三方合同协议书范本模板

编号:_____________ 工程款还款三方合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 丙方:___________________________ 签订日期:_____ 年_____ 月_____ 日 甲方:____________________________________________ 乙方:____________________________________________

内万:____________________________________________ 鉴于: 1、甲方与乙方于_______ 年_________ 月_________ 日签订《建设工程施工合同》,由乙方承包甲 方_________________ 的施工工程,甲、乙双方共同确认,截止到本协议签订之日止,甲方尚欠乙方的工程款为________ 万元人民币。 2、甲方与乙方于_______ 年_________ 月_________ 日签订《建设工程施工合同》,由乙方承包甲 方________ 项目的施工工程,甲、乙双方共同确认,截止到本协议签订之日止,甲方尚欠乙方的 工程款为________ 万元人民币。 3、乙方与丙方于_______ 年_________ 月_________ 日签订《建设工程分包合同》,由乙方将甲方_ ________ 施工工程分包给丙方,现因该工程乙方欠丙方的工程款为________ 万元人民币整。 甲、乙、丙各方经协商一致,针对三方之间工程款转让以及支付等事宜达成如下协议: 一、对于甲方所欠乙方全部工程款中的人民币 ____________ 万元,乙方同意甲方仅支付___________ 万元即可,对于该________ 万元与_________ 万元之间的差额人民币__________ 万元乙方同意放弃,并保证不再以任何理由要求甲方支付该已放弃的_____________ 万元款项。 对于前述________ 万元款项的支付,乙方同意由甲方按本协议第四条的约定直接支付给丙方。 二、对于甲方所欠乙方的全部工程款人民币 __________ 万元在扣除本协议第一条提及的____________ 万元后的剩余款项人民币__________ 万元,乙方同意甲方仅支付人民币 ___________ 万元即可,对于该万元与万元之间的差额人民币万元乙方同意放弃,并保证不再以任何理由要求甲方支付已放弃的万元款项。关于前述_________ 万元款项的支付方式及时间等由甲、乙双方另行签署协议进行约定。 三、甲、乙双方确认甲方应支付给乙方的工程款总额为人民币________ 万元。自本协议签订之 日起,甲方除承担本协议所约定的人民币__________ 万元款项外,甲方不再拖欠乙方任何工程款及 其他款项,乙方不得再以任何理由要求甲方向其支付任何款项(包括但不限于工程款、利息、违

相关主题