广西注册监理工程师合同管理：竣工试验程序考试题
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）
1、【例11·单选题】在工程网络计划中，关键线路是指的线路。
A：单代号网络计划中由关键工作组成
B：双代号网络计划中无虚箭线
C：双代号时标网络计划中无波形线
D：单代号搭接网络计划中时距总和最小
E：自我评定
2、某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。当一方违约时，守约方__。
A．必须适用违约金条款
B．必须适用定金条款
C．可以选择适用违约金或定金条款
D．两者都不能适用，因约定无效
3、工程监理与项目管理服务的区别不包括。
A：服务性质不同
B：服务对象不同
C：服务范围不同
D：服务侧重点不同
E：工程保险金
4、下列监理文件资料中。建设单位需短期保存的是。
A：预付款报审与支付文件
B：工程延期报告及审批表
C：供货单位资质材料
D：费用索赔报告及审批表
E：工程保险金
5、某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验。经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是。
A：给承包人顺延工期并追加合同价款
B：给承包人顺延工期，但不追加合同价款
C：给承包人追加合同价款，但不顺延工期
D：工期延误和费用损失均由承包人承担
E：专业监理
6、建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数之一是。
A：施工段
B：流水强度
C：流水节拍
D：工作面
E：自我评定
7、风险管理的首要步骤是。
A：风险识别
B：风险分析与评价
C：风险对策的决策
D：风险对策的实施
E：工程保险金
8、依据《担保法》的规定，当采用保证方式进行担保时，。
A：债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任
B：债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任
C：保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任
D：保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任
E：专业监理
9、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是。
A：承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人
B：发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作仍需要经发包人同意
C：承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人
D：分包人的资质能力不需要进过监理人审查
E：专业监理
10、已知某钢筋工程每周计划完成的工程量和第1—4周实际完成的工程量见下表，则截止第4周末工程实际进展点落在计划S曲线的。
A：左侧，表明此时实际进度比计划进度拖后60t
B：右侧，表明此时实际进度比计划进度超前60t
C：左侧，表明此时实际进度比计划进度超前50t
D：右侧，表明此时实际进度比计划进度拖后50t
E：自我评定
11、应对地基基础处理与加固、不良地质现象的防治工程进行岩土工程计算与评价，满足施工图设计的要求。
A：可行性研究勘察
B：选址勘察
C：初步勘察
D：详细勘察
E：工程变更单
12、质量控制图的用途是。
A：分析并控制生产过程质量状态
B：分析判断产品质量分布状况
C：系统整理分析质量问题产生的原因
D：寻找影响质量的主次因素
E：工程变更单
13、建设工程施工图设计阶段，进行技术设计和施工图设计的投资控制目标是。
A：设计概算
B：施工图预算
C：修正概算
D：投资估算
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
14、关于承诺的说法，正确的是。
A：所有知道要约内容的人都可以作出承诺
B：承诺可以对要约的数量作出变更
C：承诺通知到达要约人之后仍可撤销承诺
D：承诺不得撤销
E：专业监理
15、在国外，建设工程一切险的投保人一般是。
A：发包人
B：承包人
C：监理人
D：项目经理
E：专业监理
16、工程项目在竣工验收时无法进行工程内在质量的检验，这说明工程质量具有__特点。
A．隐蔽性
B．波动性
C．影响多样性
D．影响复杂性
17、为了识别建设工程风险，在风险分解的循环过程中，一旦发现新的风险，就应当__。
A．建立建设工程风险清单
B．识别建设工程风险因素、风险事件及后果
C．直接将该风险补充到已建立的风险列表中
D．进行风险评价
18、FIDIC施工合同条件中，某项工作由指定分包商负责实施是__规定。A．招标公告
B．投标文件
C．中标通知书
D．招标文件
19、FIDIC分包合同中，分包商没有按规定的程序及时提出索赔，导致承包商不能按合同规定的程序提出索赔时，__。
A．承包商也应承担责任
B．承包商不承担责任
C．只可给予工期顺延
D．只给予费用补偿
20、根据《建筑安装工程费用项目组成》规定，对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定和检查所发生的费用，应计入建筑安装工程。
A：措施费
B：企业管理费
C：研究试验费
D：材料费
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
21、【例3·单选题】当初步设计达到一定深度、建筑结构比较明确时，宜采用编制建筑工程概算。
A：预算单价法
B：概算指标法
C：类似工程预算法
D：扩大单价法
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
22、根据FIDIC《施工合同条件》，施工合同的有效期为自合同订立之日起至之日止。
A：竣工验收
B：工程师签发工程接收证书
C：工程师签发履约证书
D：结清单生效
E：专业监理
23、按照《建设工程施工合同(示范文本)》，监理工程师工程计量结果视为有效的是。
A：承包人在计量前12小时收到通知但未参加的工程计量
B：承包人在计量前24小时收到通知但未参加的工程计量
C：对承包人超出设计图纸范围的工程进行的工程计量
D：收到承包人已完工程量报告的8天后进行的工程计量
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
24、下列承包人的施工索赔，按索赔目的分类的是。
A：工期索赔
B：工程变更索赔
C：合同中默示的索赔
D：意外风险索赔
E：专业监理
25、根据《建筑安装工程费用项目组成》规定，下列不属于措施费的是。
A：安全文明施工费
B：冬雨季施工增加费
C：大型机械设备进出场及安拆费
D：施工机械使用费
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）
1、物资供应计划按其内容和用途，主要有。
A：物资需求计划
B：建设单位采购供应
C：申请与订货计划
D：专门物资采购部门供应
E：采购与加工计划
2、按照施工合同示范文本的规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人有权__。
A．将工程直接收归已有
B．与发包人协议将该工程折价
C．自行将该工程卖给他人
D．申请人民法院将该工程依法拍卖
E．就该工程拍卖的价款优先受偿
3、为保证招标活动的正常进行，要编制招标有关文件，其包括__。
A．招标广告
B．合同协议书
C．评标方法
D．资格预审文件
E．定标原则
4、工程质量监督机构对工程建设项目的监督工作包括。
A：核查工程项目报建审批手续是否齐全
B：检查工程项目的实际进度是否与进度计划一致
C：检查承包人是否有转包工程的行为
D：抽查检验主体结构工程的施工质量是否满足规范要求
E：监督工程验收程序是否符合验收规范的要求
5、根据施工质量验收的基本规定，施工单位提交给总监理工程师的《现场质量管理检查记录》中应包括的检查内容有。
A：现场质量责任制
B：分包单位管理制度
C：地质勘察资料
D：施工图设计文件
E：计量设备配备
6、总监理工程师负责制原则的内涵包括。
A：总监理工程师是工程监理的责任主体
B：总监理工程师是工程监理的权力主体
C：总监理工程师是工程监理的质量主体
D：总监理工程师是工程监理的造价主体
E：总监理工程师是工程监理的利益主体
7、设计招标与其他招标在评标原则上存在不同，评标委员应更多关注方案的等方面的内容。
A：经济可行性
B：技术先进性
C：方案合理性
D：所达到的技术指标
E：对工程项目投资效果的影响
8、《中华人民共和国建筑法》中，关于建筑工程发包的有关规定，下列叙述正确的有__。
A．建筑工程依法实行招标发包，对不适于招标发包的可以直接发包
B．建筑工程实行招标发包的，发包单位应当将建筑工程发包给依法中标的承包
单位
C．提倡对建筑工程实行肢解发包
D．政府及其所属部门有权限定发包单位将招标发包的建筑工程发包给指定的承包单位
E．发包单位不得指定生产厂、供应商
9、建设项目投资构成中，引进技术和进口设备其他费包括。
A：分期或延期付款利息
B：进口设备运输保险费
C：进口设备检验鉴定费用
D：担保费
E：国外工程技术人员来华费用
10、由于业主原因，工程暂停一个月，则承包商可索赔__。
A．材料超期储存费用
B．施工机械窝工费
C．合理的利润
D．工人窝工费
E．增加的利息支出
11、某工程双代号时标网络计划执行到第6周末和第10周末时，检查其实际进度如图4-20前锋线所示。由图4-20可以看出。
A：第6周末检查时，工作A拖后2周，不影响总工期
B：第6周末检查时．工作E进展正常，不影响总工期
C：第6周末检查时，工作G尚未开始，不影响总工期
D：第10周末检查时，工作H拖后1周，不影响总工期
E：第10周末检查时，工作J拖后1周，不影响总工期
12、下列选项中，属于建设工程进度控制计划体系的有。
A：建设单位的计划系统
B：勘察单位的计划系统
C：设计单位的计划系统
D：施工单位的计划系统
E：材料供应单位的计划系统
13、工程网络计划的资源优化是指通过改变，使资源按照时间的分布符合优化目标。
A：工作的持续时间
B：工作的开始时间
C：工作之间的逻辑关系
D：工作的完成时间
E：工作的资源强度
14、材料采购合同履行过程中，采购方应承担违约责任的情况有。
A：不按合同约定的时间支付货款
B：拒付质量合格但与订购规格不符的材料货款
C：不按合同约定接受运抵的货物
D：拒绝接收因包装不合格致使运输过程受到损坏的货物
E：变更到货地点的通知迟于供货方的发货时间而拒绝承担该货物转运费用15、按照酬金的计算方式不同，成本加酬金合同又分为以下形式。
A：成本加固定百分比酬金
B：成本加奖罚
C：成本加固定金额酬金
D：固定成本加固定酬金
E：最高限额成本加固定最大酬金
16、根据《合同法》，下列关于违约赔偿损失的说法中，正确的有。
A：损失赔偿额应相当于因违约所造成的损失
B：损失赔偿额不应包括合同履行后可以获得的利益
C：损失赔偿额不以合同当事人订立合同时预见的违约损失为限
D：损失赔偿额不包括未采取适当措施致使扩大的损失
E：损失赔偿额包括当事人因防止损失扩大而支出的合理费用
17、必须依法公开招标的项目是__。
A．全部使用国有资金投资
B．国有资金投资控股
C．国有资金投资占主导地位
D．总投资在3000万元人民币以上的项目
E．涉及国家安全的工程
18、质量控制资料的完整性是检验批质量合格的前提，这是因为它反映了检验批从原材料到验收的各施工工序的。
A：施工操作依据
B：质量保证所必需的管理制度
C：过程控制
D：质量检查情况
E：质量特性指标
19、在建设工程施工阶段，监理工程师对施工进度计划审核的内容包括__。A．施工顺序的安排是否符合施工工艺的要求
B．业主负责提供的施工条件安排得是否合理、明确
C．是否有进度控制人员的职责分工
D．生产要素的供应计划是否能保证施工进度计划的实现
E．进度安排是否符合施工合同中开工、竣工日期的规定
20、从国际工程市场的情况来看，工程咨询的发展趋势有__。
A．向全过程和全方位服务方向发展
B．逐渐取代工程承包
C．与工程承包相互渗透、相互融合
D．带动本国工程设备、材料和劳务出口
E．促进国际间工程领域的交流和合作
21、根据FIDIC《施工合同条件》，承包商提交工程师审查的施工进度计划应包括的内容有。
A：施工作业的时间安排
B：各施工阶段准备采用的施工方案
C：各阶段准备投入的人员和设备数量
D：分包商施工各阶段的安排计划
E：指定分包商施工各阶段的安排计划
22、在与项目建设有关的其他费用中，属勘察设计费的有（）。
A．勘察费
B．设计费
C．可行性研究费
D．项目建议书编制费
E．研究试验赞
23、进度控制的经济措施包括__。
A．建立进度信息网络
B．实施工期提前奖励和延期罚款
C．及时办理工程预付款支付手续
D．加强风险管理
E．及时办理工程进度款手续
24、机械设备，主要是（）对工程质量有直接影响。A．办公用设备
B．垂直和横向运输设备
C．施工安全设备
D．测量仪器和计量器具
E．操作机具
25、以下有关关键线路的说法中正确的有（）。
A．关键线路上的工作都是关键工作
B．到达该工作为止的各条通路上的所有工作都是先行工作C．在计划执行过程中，关键线路不会发生转移
D．总持续时间最短的线路是关键线路
E．关键线路只有一条
一、单项选择题(共50题,每题1分每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制,其中核心的制度是() A.项目法人负责制 B.招标投标制 C.工程监理制 D.合同管理制 答案：D 2.下列合同主体中,属于建设工程合同主体的是() A.设计单位 B.工程咨询单位 C.监理单位 D.材料设备供应单位 答案：A 3.下列组织或机构中,不能成为合同主体的是() A.政府机关
C.项目监理机构 D.社会团体 答案：C 4.下列合同法律关系中,建筑材料可以成为合同客体的是() A.施工合同 B.设计合同 C.买卖合同 D.勘察合同 答案：C 5.施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理,其授权行为构成() A.表见代理 B.法定代理 C.指定代理 D.委托代理
6.因被代理人对代理人授权不明确,给第三人造成损失,关于损失承担的说法,正确的是()。 A.由被代理人自行承担责任 B.由代理人自行承担责任 C.由第三人自行承担责任 D.由被代理人与代理人承担连带责任 答案：D 7.保证法律关系应当参加的主体至少有() A.保证人、被保证人 B.保证人、被保证人、债权人 C.被保证人、债权人 D.保证人、债权人 答案：B 8.在当事人约定了保证,但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下,该项保证应当认定为() A.一般保证
B.附生效条件的保证 C.连带责任保证 D.保证无效 答案：C 9.下列组织或机构中，不能作为保证人的是() A.非银行金融机构 B.国家机关 C.***** D.合伙企业 答案：B 10.设计合同中定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金，则该定金自()之日起生效。 A.合同签字盖章 B.实际交付 C.发包人完成设计任务书审批 D.设计人收到发包人设计基础资料
4、合同管理师考试大纲 一、考试科目 合同治理师考试分为合同法基础知识与合同治理实务两个科目，采纳主客、观试题相结合的模式，闭卷考试。 (一)合同法基础部分考试时限为120分钟，满分为100分。 (二)合同法治理实务考试时限为150分钟，满分为100分。 合同治理师设“初级”、“中级”和“高级”三级不，报考不同级不的考生，参加对应的考试。三个级不考试在试题类型、数量、难度等方面有所区分。 二、合同法基础知识考试内容 (一)考试的目的 着重于合同法律理论水平的提升，全面把握合同法律专业知识,了解/把握国际运输合同、国际买卖合同等国际合同知识。 (二)要紧考核内容/大纲 上篇合同法总论 第一章合同法差不多原理 ■第一节合同的概念和特点 ■第二节合同法的概念、理念和体系 ■第三节合同的分类 ■第四节合同的订立 ■第五节合同的效力 ■第六节缔约过失责任 ■第七节合同的履行 ■第八节合同的变更和终止 ■第九节合同不履行的法律成效 中篇合同法分论
第二章移转标的物所有权的合同■第一节买卖合同 ■第二节专门买卖合同 ■第三节互易合同 ■第四节供用电、水、气、热力合同■第五节赠与合同 第三章移转标的物用益权的合同■第一节租赁合同 ■第二节房屋租赁合同 ■第三节融资租赁合同 ■第四节借用合同 第四章完成工作的合同 ■第一节承揽合同 ■第二节建设工程合同 第五章借贷与储蓄合同 ■第一节借款合同 ■第二节储蓄合同 第六章提供服务的合同 ■第一节运输合同 ■第二节保管合同 ■第三节仓储合同 ■第四节托付合同 ■第五节行纪合同 ■第六节居间合同 第七章雇佣合同 ■第一节雇佣合同概述 ■第二节雇佣合同与近似合同的关系第八章提供智力成果的合同
市民公园绿化工程监理 合同协议书 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
（ＧＦ－2012－0202） 建设工程监理合同 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局 第一部分协议书 委托人（全称）：桂林市临桂区市容管理局 监理人（全称）：广西隆欣建设监理有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1. 工程名称：市民公园西侧绿化工程； 2. 工程地点：临桂区； 3. 工程规模： / ； 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费： 1500000.00 元。 二、词语限定 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 三、组成本合同的文件 1. 协议书； 2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）； 3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）； 4. 专用条件； 5. 通用条件； 6. 附录，即：
附录A 相关服务的范围和内容 附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。 四、总监理工程师 总监理工程师姓名：谢志明，注册号：。 五、签约酬金 签约酬金： 合同工期内监理服务费按国家取费标准打6折计取。暂定监理服务费为人民币（大写）贰万玖千柒佰元整（￥ 29700.00元）。 六、期限 1. 监理期限：自年月日始，至工程验收合格止。 2. 相关服务期限：自/年/ 月/ 日始， 至/ 年/ 月/ 日止。 七、双方承诺 1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。 2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。 3、双方同意监理服务费以人民币形式转入广西隆欣建设监理有限公司基本账户。 八、合同订立 1. 订立时间：年月日。 2. 订立地点：。 3. 本合同一式捌份，具有同等法律效力，委托人执肆份、监理人执肆份。 委托人：（盖章）监理人：广西隆欣建设监理有限公司（盖章）住所：住所：桂林市七星区穿山东路12号体育中心麦香坊旁 邮政编码：邮政编码：41004 法定代表人: 法定代表人： 经办人：经办人： 开户银行：开户银行：桂林银行城中支行 账号：账号：6600-1200-2766-8000-10
公路工程进度、计量、合同管理监理内容 本文为公路工程进度、计量、合同管理监理内容：从工程进度监理的基本工作，工程进度监理的基本工作，进度计划的审批，工程进度计划的检查、调整，工程进度计划的延期和延误，进度控制的其它手段等方面进行描述。 公路工程；进度；计量；合同管理；监理内容 一、工程进度监理的基本工作内容 1、监理工程师进度控制的主要方式是由承包人提交的各种进度计划，对承包人提交的各种进度计划进行审查和批准，并根据对现场工程实施情况的经常检查，要求承包人对进度计划做出必要的调整，以保证进度目标的实现。 2、监理工程师对承包人进度计划的审查和批准，是以合同工期为前提，从总进度计划的审查和批准开始到年进度计划、（季）月工作计划的审查与批准的顺序进行；在批准的总进度目标内，承包人提交逐年的年进度计划，在批准的年进度计划的框架内承包人提交（季）月工作计划。监理工程师的审查与批准，实际上是审查与批准承包人进度目标的逐级分解、细化的过程。 3、监理工程师对承包人进度计划实施情况的检查以及要求承包人实施的进度计划做必要的调整，则与前述顺序相反，是从（旬）月（季）工作计划的检查和调整开始，到年进度计划的检查和调整，最终必须达到
承包人在总进度计划中对进度目标所做的承诺。监理工程师对进度目标的控制是从月工作计划开始，对各阶段进度目标的逐步控制来保证总目标的实现。 4、进度控制必须随时对现场实施情况进行检查，发现现场进度与计划进度之间的差异应及时地要求承包人进行调整，实现动态控制。一般月进度的延续，原则上对其进行调整并赶上目标要求的时间不应超过三个月（一季度），一般不不应出现跨年度的进度延误，一旦出现跨年度的进度延误，如受到气温、雨水、台风等季候影响，会受到许多因素制约，从而影响到总进度目标。 二、工程进度监理的基本工作 1、总体工程计划的编制 承包人在接到中标通知书后应在合同规定的时间内向监理工程师 递交工程总体进度计划，该计划内容包括： （1）工程项目的合同工期，工程进度安排，网络计划及关键路钱。 （2）完成各单位工程及各施工阶段所需的工期，最早开始和最迟结束的时间。 （3）各单位工程及各施工阶段需要完成的工程量及现金流动估量。 （4）各单位工程及各施工阶段所需要配备的人力和机械数量。
2018年监理工程师考试《建设工程合同管理》--真题与答案解析 一、单项选择题 1、为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是（）。 A、项目法人责任制 B、招标投标制 C、工程监理制 D、合同管理制 【正确答案】A 【答案解析】本题考查的是建设工程合同管理的目标。我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。参见教材P1。 2、关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）。 A、法人应在政府主管部门备案 B、法人应具有规定数额的经费 C、法人应有自己的组织机构 D、法人应抵押与经营规模相适应的财产 【正确答案】C 【答案解析】本题考查的是合同法律关系的构成。法人应当具备以下条件：（1）依法成立；（2）有必要的财产或者经费；（3）有自己的名称、组织机构和场所；（4）能够独立承担民事责任。参见教材P5。 3、关于法律事实的说法，正确的是（）。 A、法律事实不包括事件 B、罢工属于法律事实中的行为 C、法院判决不属于法律事实中的行为 D、合同当事人违约属于法律事实中的行为 【正确答案】D 【答案解析】本题考查的是合同法律关系的产生、变更与消灭。选项A错误，法律事实包括行为和事件；选项B错误，罢工属于法律事实中的事件，不属于行为；选项C错误，发生法律效力的法院判决属于行为；选项D正确，合同当事人违约属于法律事实中的行为。参见教材P7。 4、工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（）。 A、法定代理 B、委托代理 C、指定代理
D、延伸代理 【正确答案】B 【答案解析】本题考查的是代理关系。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等，当然，授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。项目经理、总监理工程师作为施工企业、监理单位的代理人，应当在授权范围内行使代理权。参见教材P8。 5、关于保证人资格的说法，正确的是（）。 A、公民个人不得作为保证人 B、企业法人的职能部门一律不得作为保证人 C、企业法人的分支机构一律不得作为保证人 D、学校在一定条件下可以作为保证人 【正确答案】B 【答案解析】本题考查的是担保方式。具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不能作为保证人：（1）企业法人的分支机构、职能部门。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。（2）国家机关。经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体。参见教材P10。 6、关于抵押的说法，正确的是（）。 A、抵押物只能由债务人提供 B、正在建造的建筑物可用于抵押 C、提单可用于抵押 D、抵押物应当转移占有 【正确答案】B 【答案解析】本题考查的是担保方式。选项A错误，债务人或者第三人都可以提供抵押物；选项C错误，提单可用于质押；选项D错误，抵押物不转移占有。参见教材P11。 7、关于留置的说法，正确的是（）。 A、留置权可以通过合同的约定产生 B、留置权不以债权人合法占有对方产为前提 C、行使留置权后留置财产的所有权归债权人 D、施工合同不可实施留置权 【正确答案】D 【答案解析】本题考查的是担保方式。选项A错误，留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使，不能通过合同约定产生留置权；选项B错误，留置权以债权人合法占有对方财产为前提；选项C错误，留置是指债权人按照合同约定占有对方（债务人）
合同管理师继续教育考试答案
————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：
第1题： 沟通步骤包括（） 编码 解析 说明 阐述 第2题： 非语言沟通主要形式中的常规距离为（） 1.5——3.5米 0.5——1.5米 2.5—— 3.5米 2.5—— 3.5米 第3题： 公司真正需要的是（） 有能力的人 有责任的人 责任与能力并有的人 听话的人 第4题：
( )是和谐社会的基础 法律 道德 公德 美德 第5题： 楼歪歪/楼倒倒事件说明有些建筑业员工缺少（） 爱心 法规 执行力 职业良心 第6题： 建设部监理司( )年颁布了《工程质量监督人员职业道德规范》 2008 2000 1997 1995 第7题： 下列（）是合同师职业道德的核心
敬业 合作 奉献 诚信 第8题： 规范员工工作内容、任务和范围，规定岗位员工必须承担相应的责任的是（） 岗位职责 岗位工作 职业道德 岗位标准 第9题： 个人执行力的强弱取决于（） 责任和态度 能力和责任 能力和工作态度 执行力和责任 第10题： 下列（）是自身责任心不强 各项岗位职责和工作流程不完善
没有树立起正确的价值观责任感 管理者思想懈怠或疏于管理监督 工作氛围不够 第11题： 在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）中，不属于承包人承诺的有（） 按照发包人要求组织完成工程施工 确保工程质量和安全 不进行转包及违法分包 在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任 第12题： 由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人是（） 发包人代表 总监理工程师 项目经理 监理人 第13题： 关于图纸，以下说法哪项正确（）
南宁市政府采购工程委托监理合同 （编号：） 工程名称： 工程地址： 委托人： 监理人：
第一部分工程建设委托监理合同 一、委托人（即建设单位）委托监理人（即监理单位）监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下： 工程名称： 工程地点： 工程规模： 计划投资（建安费）： 监理范围：施工及保修阶段的监理（含质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理及现场组织协调） 二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。 三、下列文件均为本合同的组成部分： 1.本工程监理合同（含经财政部门审定的补充合同）； 2.本工程中标通知书； 3.本合同专用条件； 4.本合同标准条件； 5.委托人的招标文件（含补充、修改通知和答疑等）； 6.本工程监理投标书（含技术文件及商务文件）； 7.标准、规范及有关技术文件（含经委托人审核认可的监理规划、监理 实施细则）； 8.在实施过程中双方共同签署的经财政部门审定的补充与修正文件。
四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。 五、监理人对委托人发出的工作指令应及时完成，在限期内未完成的，又无特殊原因，累计三次以上，委托人有权要求监理人更换相关人员，并视情节轻重予以罚款，直至撤换监理人。监理人监理的标段由于进度慢或出现重大质量问题的，委托人有权下令撤换总监理工程师。 六、监理人必须严格遵守职业道德和廉政责任书的规定，不得向承包人吃、拿、卡、要，不得接收承包人和设备材料供应商的礼物和任何报酬（包括各种名目的回扣、提成、津贴等），否则视为违约，委托人有权更换监理人直至追究法律责任。 七、监理人如果在项目监理工作中需另使用项目监理部印章的，需出具法定授权委托书，对受托人、受托范围、受托时间、受托权限作明确约定，并承担法定责任。 八、监理费 1.监理费下浮系数为 %，暂按工程建安投资额万元计，暂定合同金 额为。 2.根据监理范围的工作内容，监理费组成比例为：质量控制工作监理费 占全部监理费的30%、安全文明控制工程监理费占全部监理费的10%、进度控制工作监理费占全部监理费的20%、投资控制工作监理费占全部监理费的20%、合同管理和信息管理及现场组织协调工作监理费占全部监理费的20%。 3.监理费结算以南宁市公共投资审计中心审定的工程建安投资结算价 （甲供设备费用除外）为计费基数按《桂价费[2007]159号》文收费标准不考虑专业系数、复杂系数和调整系数计算出的收费基价乘以（1-下浮系数）
公路工程施工监理合同协 议书示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
公路工程施工监理合同协议书示范文本使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 本协议书由____（以下简称“业主”）为一方，与____ （以下简称“监理单位”）为另一方共同订立。 鉴于业主已委托监理单位为____工程提供监理服务并已 接受了监理单位就此提出的项目建议书，为明确双方在合 同期间的义务、责任、权力和利益。兹就以下事项达成协 议： 一、本协议书中的词句和用语与“公路工程施工监理 合同”中通用条件所规定的定义相同。 二、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书 的有效内容予以遵守和执行。 1.公路工程施工监理中标函或委托函 2.公路工程施工监理合同通用条件
3.公路工程施工监理合同专用条件 4.《公路工程施工监理规范》（JTJ077-95） 5.公路工程施工监理招、投标文件 6.双方签认的补充或修正文件 7.其它文件 8.附件： 附件A——监理服务的形式、范围与内容 附件B——业主提供的监理工作条件 附件C——监理服务的费用与支付 其它附件 三、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式，向监理单位支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。 四、监理单位基于业主的上述保证，在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。
竭诚为您提供优质文档/双击可除 施工合同管理表格 篇一：工程项目合同管理制度 工程项目合同管理制度 第一章 第一条为加强合同管理，规范管理程序，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条各有关部门必须互相配合，共同努力搞好以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作，凡违反规定操作而造成公司损失的，必须追究当事人责任。 第三条本制度适用于一切由本工程位对外签订的各类合同、协议等。 第二章合同的签订 第四条签订合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则。 第五条公司实行总经理负责制，公司总经理在法定代表人的委托下可以或委托他人签订有关合同。公司内法人单位
对外签订合同，须由法定代表人或其委托人签订；非法人单位签订合同须公司总经理批准，由各单位行政正职或其委托人签订。签约人必须对公司和本单位负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。 第六条签约人在签订合同之前，必须依法正确履行审查义务，认真了解对方当事人的情况，包括：对方单位是否具有法人资格、是否有经营权、是否有履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或其委托人及其相应代理权限等。做到既要考虑本方的权益，又要考虑对方的条件和实际能力，确保所签合同有效、有利。 第七条签订合同，如涉及公司内部其它单位的，应事先在内部进行协商，统筹兼顾，然后签约。 第八条合同应采用书面形式，紧急情况经集团总经理临时授权时达成的口头协议，事后应补办书面形式的合同文本。 第九条合同当事人权利、义务的规定必须明确，合同内容必须规范、准确、详实。 第十条签订合同，除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议、合同由我方所在地人民法院管辖。 总则 第三章合同的审查批准 第十一条合同在正式签订前，必须按相关规定及审批权限上报，经公司发展部审核，公司总经理审批后，方能正式
2018监理工程师《合同管理》练习题引导语：企业合同管理是指企业对以自身为当事人的合同依法进行订立、履行、变更、解除、转让、终止以及审查、监督、控制等一系列行为的总称。以下是小编整理的2018监理工程师《合同管理》练习题，欢迎参考! 1.工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是( )。 A.物 B.财 C.行为 D.智力成果 2.下列财产可以作为抵押物的是( )。 A.学校、幼儿园的教学设施 B.依法被查封、扣押、监管的财产 C.所有权、使用权不明或者有争议的财产 D.抵押人依法有权处分的国有土地使用权、房屋 3.关于代理关系的表述，错误的是( )。 A.在代理关系中，委托代理中的代理人应根据被代理人
的授权范围进行代理 B.被代理人对代理人的不当代理行为不承担民事责任 C.代理人超越代理权限的行为不属于代理行为，被代理人对此不承担责任 D.代理人只有以被代理人的名义实施代理行为，才能为被代理人取得权利和设定义务 4.建设领域的各项制度实际上是以( )为中心相互推进的，建设工程合同管理的健全完善无疑有助于建筑领域其他各项制度的推进。 A.合同制度 B.法律依据 C.建设工程 D.道德要求 5.投标保函或者保证书在评标结束之后应退还给( )。 A.保证人 B.抵押人 C.承包商
D.分包商 6.履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的( )。 % % % % 7.实行施工总承包的，由( )支付意外伤害保险费。 A.总承包单位 B.施工单位 C.被保险人 D.保险人 8.在建设工程中，( )是最为常用的一种担保方式。 A.定金 B.质押 C.保证 D.留置
协议 甲方：北京铭创旭晟教育科技有限公司 乙方: 一、前提背景： 1、乙方自愿参加甲方组织的一级建造师辅助考试活动（在自己报考的科目层次画 “V”）建设工程项目管理（）建设工程经济（）建设工程法规及相关知识 （）专业课工程管理与实务（）。 2、学员报名时应仔细严格的阅读本协议所有条款，如发生承诺或解释与本协议相违背 者，一切以本协议规定为准。 二、考试流程说明、证书效力 1、国家一级建造师职业资格考试，必须由本人亲自参加并完成所有科目的考试，不能缺考 或者由其他人代替参加考试。 2、考试地点：长沙深圳重庆云南等（具体以学员选择为主）。 3、考试前2-3周，通知具体考试事宜，考前一周统一发放强化辅导资料、教材。 4、学员参加考试的住宿费、交通费自理。 5、成绩通知方式：考试结束后 2.5-3个月内由北京铭创旭晟教育科技有限公司公司 电话通知学员，也可自行查询成绩。 6、证书效力：可以在网上永久查询，本协议所保证的承认，是指国家承认，可在网上查询。 7、颁发证书时间是每年的4-5月份，学员通过考试后，自行去当地人事厅申请证书。 三、甲方的权利义务 1、甲方应为乙方参加一级建造师考试提供充分，有效的辅导和学习考试资料 2、甲方可帮助学员进行申报资料，联系考场等事务，成绩通过后，辅助乙方申请证书， 档案等相关手续。 3、甲方保证学员在正常情况下，在规定的时间内通过全部课程考试，否则甲方无条 件退回乙方所有费用。如因国家政策变化，自然灾害等不可抗力导致考试后延， 则本协议所述期限随同后延。 四、乙方的权利义务 1、提供真实有效的身份证，照片等资料，办理过程中任何由于乙方提供信息失真引起的问 题，概由乙方自己负责。 2、由于乙方个人原因，例如考试迟到，不参加考试，在考试期间不认真答卷，提前 交卷（务必把题答完方可交卷）不遵守考试纪律而导致无法通过考试，最终延误 证书取得时间则甲方不承担责任。 3、在乙方参加一级建造师考试过程中，应服从考试安排和指挥。不得与监考老师进行语 言冲撞，以确保后续事情有利于我方的合理解决。 4、乙方具有严格保守甲方商业秘密的责任，未经甲方同意不得向任何机构和个人泄露甲 方商业秘密。须向同学或者朋友介绍时，需交由甲方统一咨询办理。 5、乙方有义务配合甲方工作，通过一级建造师考试。
广西监理工程师：建设工程合同管理法律基础考试试题 一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。原设计人由于资源能力有限，不能在要求的时间内完成，发包人征得原设计人书面同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则。A：原设计人对变更的设计不承担责任 B：该部分设计成果需经原设计人审查批准 C：原设计人对该部分设计质量承担连带责任 D：原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任 E：专业监理 2、监理实施细则编写的依据不包括。 A：监理规划 B：与专业工程相关的标准 C：施工组织设计 D：专项施工方案 E：工程保险金 3、屋面防水工程、有防水要求的卫生间的最低保修期限是。 A：2 B：3 C：5 D：15 E：工程变更单 4、民间借贷约定的利息高于银行同期同种贷款利率的__倍时，签订的合同可确认为可变更、可撤
销合同。 A．3 B．4 C．5 D．6 5、检验批和分项工程应由组织验收。 A：项目经理 B：项目专业质量检验员 C：监理工程师 D：项目专业技术负责人 E：工程变更单 6、关于招标人解答投标人质疑的说法，错误的是。 A：招标人给予书面解答 B：招标人答复作为招标文件的组成部分 C：招标人答复与招标文件不一致，以答复为准 D：任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人，必须说明问题的来源 E：专业监理 7、【例2·单选题】如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向工程师提交。 A：索赔通知书 B：索赔依据 C：索赔意向通知 D：施工现场的记录
监理工程师考试合同管理知识点XX 《合同管理》是监理工程师考试的必考科目之一，下面为你了一些合同管理的知识点，希望对你有所帮助。 1.施工合同的特点 合同标的的特殊性-单件性的建筑产品 合同履行期限的长期性 合同内容的复杂性 2.建设工程施工合同范本 协议书 通用条款 专用条款 附件(三个附件) ◇承包人承揽工程项目一览表 ◇发包人供应材料设备一览表(如包工包料则无此表) ◇房屋建筑工程质量保修书 3.关于工程师 如既有监理，又有甲方代表，则双方职责不能交叉 工程师易人应至少于易人前7天以书面形式通知承包人 后任继续履行合同的约定以及前任的权利义务，不得更改前任作出的书面承诺 4.批准工程项目的建设(施工许可证制度) 领取施工许可证的主体
◇发包人(建设单位、甲方) 领取施工许可证的时间 ◇开工前 为什么要办理施工许可证 ◇政府主管部门审查项目是否具备开工条件 5.领取施工许可证应具备的条件(注意措词的精准) 已办理建筑工程用地批准手续-有地 在规划区内的工程，已取得规划许可证-有规划 拆迁进度符合施工要求-地可以施工 已确定了施工企业-有施工的人 有满足施工需要的图纸及技术资料(有+通过审查)-有图 有保证工程质量和安全的具体措施-有安全保证 委托了监理-有监督工程的人 建设资金已落实(落实的标准)-有钱 其他条件(如消防规定) 6.资金落实的标准 建设工期不足一年的，到位资金原则上不少于工程合同价的50% 建设工期超过一年的，到位资金原则上不少于工程合同价的30% 7.施工许可证领取条件中的要点 有地只要求有用地批准手续，不要求必须有土地证 拆迁只要求适合施工进度，并不要求拆迁全部完成
试论公路工程监理中的合同管理工作 发表时间：2019-04-29T16:46:28.140Z 来源：《基层建设》2019年第6期作者：肖青亮 [导读] 摘要：公路工程是我国的基建工程之一，近年来，随着地区经济快速发展，公路工程的作用更加重要，它是推动地区文化交流与经济发展的桥梁。 黔西南科兴公路工程咨询监理有限责任公司贵州省兴义市 562400 摘要：公路工程是我国的基建工程之一，近年来，随着地区经济快速发展，公路工程的作用更加重要，它是推动地区文化交流与经济发展的桥梁。而合同管理工作是公路工程监理中的重要工作，本文介绍了工程合同的基本概念，提出了公路监理合同管理中存在的问题以及改善措施。 关键词：公路工程；监理；合同管理 前言 社会主义市场经济体制为公路工程建设市场的建立和完善提供了有利条件，公路监理合同的普遍实行，将更有利于公路工程建设市场的规范和发展，加速推进公路工程施工监理制度。公路监理合同的公平性、科学性和法律效力使合同各方自觉遵守，有章可循。 一、工程合同的基本概念与作用 1.工程合同的基本概念 在施工开始前期，双方根据意愿签订相应协议，亦可根据事态的发展变更或者终止，各方都必须要同意和遵守。合同是受到法律保护的一种协议，是规范的一种具体形式，只要双方签订就具备了法律效力，所以合同起到了全面约束各方的作用。经济合同的签订双方都是法人，并且都是为了获取经济效益，更加明确地标明双方的权利、义务。该协议的订立是通过法律的形式来体现的。项目工程的合同也是经济合同的一个种类，主要指的是业主根据项目工程的设计、施工、监理等过程明确规定，与各个经济人通过书面的形式来签订的具备法律效力的一种合同。 2.工程合同的作用 工程建设市场环境和法律法规的逐渐完善，对于整个行业的发展都起到了一定的促进作用，而监理制度也随之有了较大的变化。为使订立工程合同更加科学、合理以及具备法律效力，需各方严格按照合同办事，履行一切合同规定的责任。工程合同的作用主要体现在以下几点：工程合同可以更好地管理工程的进度；工程合同能够全面提升工程的施工质量；工程合同能够充分保障各方的经济利益；工程合同能够确保工程管理更加科学有效。 二、公路监理合同管理中存在的问题 在我国工程监理的发展时间较短，缺乏完善健全的法律法规，在实际操作中存在着一些不足和问题，具体来讲，主要包括： 1.认识问题 现阶段，部分建设单位对于监理工作缺乏足够的认知，尤其是在地方政府部门或者一些管理权高度集中的小型企业，对于监理单位的工作不够信任，认为监理仅仅是针对工程质量，除质量外其他项目不需要监理的干涉，也有部分业主通过行政指令干预监理单位的工作，在出现问题时，将责任推到监理单位身上。 2.素质问题 这里的素质问题主要针对监理单位而言，导致公路监理单位整体素质偏低的原因，一是缺乏必要的审查机制，导致监理单位数量众多，但是人员素质参差不齐;二是管理机制欠缺，部分监理单位通过挂靠的方式来获得监理资格，但是监理人员本身并不具备相应的专业素质;三是管理制度不完善，使得监理工作相对混乱。 3.技术问题 就目前而言，部分施工企业在获得公路承包权后，会将其违规转包或者分包给一些规模较小，并不具备施工资质的企业，在这种情况下，很容易出现违规违章操作的情况，技术力量的薄弱和管理能力的欠缺也使得施工单位在遭遇突发问题时，无法有效应对，从而影响工程施工的进度和安全。 4.干预问题 在公路工程的建设中，经常出现业主干预工程监理的情况，一方面，虽然给予了监理单位审核工程建设所需材料、设备质量的权利，但是业主经常会通过行政职权来对其进行干预，在这种情况下，材料的质量和性能难以保证，很容易引发质量缺陷和安全问题。另一方面，监理单位本身可以对工程计量进行审批，但是却并不能预测工程款的支付时间，也无法对业主拖欠工程款的行为进行干预。在这种情况下，施工单位可能会无视监理单位的意见，影响监理工作的实际效果。 三、公路监理合同管理的改善措施 1.提升监理素质 应该加快监理业务建设，不断提升监理单位的整体素质和能力，确保公路监理合同管理的顺利开展。在实际操作中，对于监理业务的建设，可以从几个方面着手：首先，应该做好招标文件的全面分析，严格依照文件的相关要求，选择专业素质高、责任意识强、具备丰富经验的技术人员组成监理队伍，同时定期开展相应的教育培训工作，通过多样化的形式，持续提升监理人员的专业知识和能力，引导其学习先进的管理方法，对公路工程监理合同管理的内容和要点进行明确，掌握有效的施工质量控制方法。 在培训结束后，还应该做好相应的考核工作，对培训的成果进行检验。其次，应该强化规章制度的约束力，确保监理人员能够严格依照相关规范的要求开展监理合同管理工作，保证良好的工作效果。在实际工作中，监理人员需要坚持以人为本，以公平、公正、遵纪、守法为前提，强调热情服务、严格监理，通过不断的学习促进知识更新，保证监理工作的顺利实施。然后，应该对相应的目标任务进行明确，健全监理守则、监理程序以及考勤制度等，对监理责任进行落实，确保监理工作与组织建设和制度管理能够有机结合在一起，提升工作的实际效果。 2.执行技术规范 公路工程的建设存在着工期长、工程量巨大、成本投入大、周边环境复杂等特点，在实际施工建设中，需要结合地质勘查工作，制定相应的技术规范，如何保证技术规范的有效执行，是监理人员需要研究的问题。为了方便分析，以某城际高速公路为例，其本身需要穿越
交通部监理工程师合同 管理考试 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
《合同管理》试题 一、单项选择题：（每题1分，共10分） 1、表格合同是当事人双方合意的内容及条件，主要体现为一定表格上的记载，不能全面反映当事人（）的简易合同。 A、意愿 B、权利责任 C、义务 D、权利义务 2、世行贷款公路项目主要采用（） A、单价合同 B、总价合同 C、成本加酬金合同 D、设计施工总承包合同 3、业主在得到承包人动员预付款保函后，支付动员预付款的最长时间不得超过（）。 A、14天 B、7天 C、21天 D、28天 4、承包人独自参予的保险，按FIDIC条件应该是（）。 A、人身伤亡险 B、承包人装备险 C、工程一切险 D、第三方责任险 5、赔偿损失，作为违约责任的方式之一，是指违约方不履行合同或不完全履行合同时依法或根据合同的规定赔偿对方当事人所受损失的责任。从性质上讲，违约赔偿损失实际上是（）。 A、对违约方的一种惩罚 B、对守约方的一种补偿 C、对违约方履约的一种要求 D、对违约方的一种经济制裁 6、工程项目不允许采取的招标方式是（） A、公开招标 B、邀请招标 C、议标 D、竞争性招标 7、《工程变更令》由（）下达。
8、《合同法》规定，建设工程合同中没有规定的，适用（）的有关规定。 A、委托合同 B、技术合同 C、承揽合同 D、买卖合同 9、建设工程合同是一种（）。 A、双务合同 B、有偿合同 C、诺成合同 D、要物合同 10、颁发有关整个工程的移交证书之后（）天之内，承包人应向工程师呈交一份竣工报表。 A、84天 B、65天 C、56天 D、21天 二、多项选择；（每题1分，共计40分） 1、合同的书面形式主要有（） A、电报 B、电话 C、电传 D、电子邮件 2、合同成立的要件主要有（） A、存在双方的订约主体 B、必须具有双方当事人 C、当事人对合同内容协商一致 D、应具备要约邀请和承诺阶段 3、要约邀请的主要形式有（） A、商品价目表 B、招标公告 C、投标书 D、广告 4、同时抗辩权制度具有的作用（）。 A、贯彻公平、平等原则，平衡合同当事人间利益 B、促进合同履行，维护交易秩序 C、贯彻诚实信用原则，增进双方协作 D、维护社会经济秩序 5、同时抗辩权适用的合同有（）
全国合同管理师职业认证考试模拟试题(初级) 一、单项选择题（每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.合同管理师是从事合同管理的专业人员，工作上直接对（）负责。 A.相关业务负责人 B.本单位合同管理机构负责人 C.企业负责人 D.企业外聘律师 2.合同管理师的服务对象是（）。 A.政府 B.受聘企业或非企业组织 C.法律事务机构 D.企业职工 3. 合同管理师应当具备的任职条件不包括（） A.具有合同管理师职业认证资格，即通过合同管理师职业认证考试 B.取得由国家人力资源和社会保障部中国就业培训技术指导中心颁发职业培训证书 C.通过国家司法考试 D.受聘于某一单位，任职于该单位合同管理师岗位 4.合同管理的内容不包括（） A.合同订立及合同履行管理 B.合同变更及解除管理 C.合同转让管理及终止管理 D.合同登记管理 5.不属于现代企业合同管理存在问题的主要原因的是（） A.法律意识淡薄，风险防范意识较差 B.现代企业合同管理制度发展历史太短 C.企业合同管理制度不健全，无法发挥应由的作用 D.合同管理人员素质低，不能满足合同管理的要求 6.解决现代企业合同管理存在问题的主要对策不包括（） A.横向方面的建议主要是以合同管理为整体来进行考察的 B.纵向方面的建议主要是以合同运行的时间为序 C.合同准备环节，要注意合同主体及其资格 D.建立合同管理部门，是合同运行纵向管理的重要内容 7.下列选项不属于解决现代企业合同管理存在问题的综合建议为（） A.加大宣传力度，转变思想观念，增强法律意识 B.不断选拔高水平的合同管理人员 C.建立健全企业合同管理体系 D.加强合同履约过程的动态管理
第一部分法律基础知识 ▲考点1 合同 1．合同的概念 合同又称契约、合约，合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。 2．合同的特征 (1)合同是两个或两个以上当事人的法律行为。 (2)合同因双方当事人的意思表示一致而成立。 (3)合同是当事人在平等自愿的基础上，且具有意思表示的一致性和真实性的协议。 (4)合同须具有合法性、确定性和可履行性。 3．《合同法》调整的范围：仅仅调整债权合同 民法中的合同有广义和狭义之分。广义的合同是指两个以上的民事主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议；狭义的合同是指债权合同，即两个以上的民事主体之间设立、变更、终止债权关系的协议。广义的合同除了民法中债权合同之外，还包括物权合同、身份合同，以及行政法叶?的行政合同和劳动法中的劳动合同等。我国《合同法》中所称的合同，是指狭义上的合同。此外，《合同法》第二条第二款还明确规定，?婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用其他法律的规定?。 《合同法》分则中列出了：买卖合同；供用电、水、气、热力合同；赠与合同；借款合同；租赁合同；融资租赁合同；承揽合同；建设工程合同；运输合同；技术合同；保管合同；仓储合同；委托合同；行纪合同；居间合同等15种有名合同。 [例题] (1)合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止(A)的协议。 A．民事权利义务关系 B．劳动权利义务关系 C．领导关系 D．监督管理关系 (2)不属于《合同法》调整范围的合同是(A)。 A．监护合同 B．买卖合同 C．技术合同 D．委托合同 (3)《合同法》规定，建设工程合同中没有规定的，适用(A)的有关规定。 A．委托合同 B．技术合同 C．承揽合同 D．买卖合同 (4)由其他法律进行规范，不适合用《合同法》的规定有(BCD)。 A．货物买卖 B．劳动合同 C．婚姻协议 D．监护协议 F．工程合同▲考点2 法律 1．法律的概念 法律是一种具有强制力的特殊行为规范。即是体现统治阶级意志，由国家制定或认可，依靠国家的强制力来保证实施的行为规范。
合同管理的控制流程及重点 【摘要】合同管理是在工程管理中非常重要的一环，管理的成功与否，直接决定项目的成败，根据现场的实际施工情况，结合以前成功的案例，供参考。 【关键词】合同管理；控制流程 1.合同主体的识别 目前的施工市场比较混乱，有的施工单位没有资质借用资质，有的低资质借用高资质，还有的私自转包、分包给低资质甚至无资质单位。应当说，建设领域较为普遍地存在建设工程合同主体与合同执行主体不一致，即建设领域中的挂靠、转包、违法分包等行为。 《中华人民共和国建筑法》规定：禁止施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围承包工程，禁止其他单位使用本单位的资质证书、营业执照以本企业的名义承接工程。施工单位为规避这一法律规定，采取无施工资质或低施工资质的施工单位利用挂靠高施工资质施工单位，签订施工合同，承接施工任务，以至当前建设领域存在一种普遍现象即：一级施工队伍中标，二级施工队伍签合同，三级施工队伍甚至无等级施工队伍施工。由于挂靠方式的出现，合同签订单位具有相应的民事行为能力，但实际承建单位却不具备相应的施工资质及完成建设任务的能力。于是建设过程中，建设工程纠纷增多，国家建设项目遭到一定的损失。 为了避免上述风险的发生，公司必须高度重视参加投标单位的考察工作，对其身份、资格、能力进行认真审查确认。合同主体的审查是合同审查中首先要确认的问题，合同当事人的身份和资格是直接关系到合同是否有效、能否履行的先决条件。就施工合同主体资格审查而言，公司在签约前应首先对施工方资信等重大事宜进行细致调查，才能从源头控制。 2.合同的签订 2.1签约准备阶段 签约准备阶段是全部合同工作的基础，加强这一阶段的调查工作对风险控制和合同管理具有特别重要的意义。 2.2签约协商阶段 协商是就未来将要订阅的合同的主要条款交换意见，达成合同的过程，这一过程在合同法上称为要约和承诺。在建设施工合同签订中一般表现为招标、投标和中标。在协商过程中，一定要把自己的意思准确全面的表达出来。并对对方的意思表示进行认真分析。根据《合同法》、《招标投标法》的规定，在招标投标过程中要注意以下问题：招标文件在性质上属于要约邀请，不具有法律约束力，但
广西注册监理工程师合同管理：竣工试验程序考试题 一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、【例11·单选题】在工程网络计划中，关键线路是指的线路。 A：单代号网络计划中由关键工作组成 B：双代号网络计划中无虚箭线 C：双代号时标网络计划中无波形线 D：单代号搭接网络计划中时距总和最小 E：自我评定 2、某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。当一方违约时，守约方__。 A．必须适用违约金条款 B．必须适用定金条款 C．可以选择适用违约金或定金条款 D．两者都不能适用，因约定无效 3、工程监理与项目管理服务的区别不包括。 A：服务性质不同 B：服务对象不同 C：服务范围不同 D：服务侧重点不同 E：工程保险金 4、下列监理文件资料中。建设单位需短期保存的是。 A：预付款报审与支付文件 B：工程延期报告及审批表 C：供货单位资质材料 D：费用索赔报告及审批表 E：工程保险金 5、某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验。经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是。 A：给承包人顺延工期并追加合同价款 B：给承包人顺延工期，但不追加合同价款 C：给承包人追加合同价款，但不顺延工期 D：工期延误和费用损失均由承包人承担 E：专业监理 6、建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数之一是。 A：施工段 B：流水强度 C：流水节拍 D：工作面
E：自我评定 7、风险管理的首要步骤是。 A：风险识别 B：风险分析与评价 C：风险对策的决策 D：风险对策的实施 E：工程保险金 8、依据《担保法》的规定，当采用保证方式进行担保时，。 A：债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任 B：债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任 C：保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任 D：保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任 E：专业监理 9、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是。 A：承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人 B：发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作仍需要经发包人同意 C：承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人 D：分包人的资质能力不需要进过监理人审查 E：专业监理 10、已知某钢筋工程每周计划完成的工程量和第1—4周实际完成的工程量见下表，则截止第4周末工程实际进展点落在计划S曲线的。 A：左侧，表明此时实际进度比计划进度拖后60t B：右侧，表明此时实际进度比计划进度超前60t C：左侧，表明此时实际进度比计划进度超前50t D：右侧，表明此时实际进度比计划进度拖后50t E：自我评定 11、应对地基基础处理与加固、不良地质现象的防治工程进行岩土工程计算与评价，满足施工图设计的要求。 A：可行性研究勘察 B：选址勘察 C：初步勘察 D：详细勘察 E：工程变更单 12、质量控制图的用途是。 A：分析并控制生产过程质量状态 B：分析判断产品质量分布状况 C：系统整理分析质量问题产生的原因 D：寻找影响质量的主次因素 E：工程变更单 13、建设工程施工图设计阶段，进行技术设计和施工图设计的投资控制目标是。