退场结算协议书
甲方：
乙方：
常安高速公路第二合同段二工区的防护及挡土墙等相关工程的施工原由乙方以包工包料的形式进行承包，根据本工程目前的实际情况，经过甲乙双方协商达成终止常安高速公路第二合同段二工区K45+100—K47+812桩号段防护及挡土墙等相关划等号的施工的有关协议，其具体条款如下供甲乙双方共同执行：
1、本工程在乙方为甲方所完成的工程量（附结算单），经核算后作为支付工程款的依据并在约定的时间和金额支付给乙方。
2、本次工程应付530048.40元，甲方先支付给乙方的工程款为414540.00元。在3天内支付给乙方。
3、本协议经甲乙双方签字后不再有任何工程承包的业务关系，乙方自行无条件退场。
4、甲方对所附的结算清单工程量确认，余款支付根据业主支付情况不迟于2013年6月。
甲方：乙方：
2013年1月21日
结算协议 甲 方： __________________________ 乙 方： __________________________ 签订日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日 编号 号：
承包人：（以下简称乙方） 甲乙双方于年月日签订（以下简称原合同），由乙方承 包甲方（以下简称本工程），现本工程已于年月日通过竣工验收并交付使用，对此，甲乙双方平等协商，就本工程结算及工程款等相关事宜达成如下条款，供双方共同遵守： 第一条根据原合同约定的原则，双方经审核并共同确认本工程结算总价款为，该价款为最终结算价款双方对此不再有异议。本协议生效后双方不得再以任何理由要求重新结算本工程价 款，甲乙双方以前所签的原合同及相关补充协议，会议纪要，签证单以及其他相关依据等凡影响 本工程结算造价的自行失效，本工程结算价款最终以本协议约定为准。 第二条双方同意由甲方从结算总价款扣除的款项共计为：元（大写：）＜ 第三条甲乙已支付的工程款价经双方确认为：元（大写：）。 第四条按原合同约定甲方应扣留工程质保金为元（大写：），质量保修期满经物管公司确认无质量问题或者虽有质量问题但扣除相关费用后尚有剩余的，甲方一次性支 付给乙方。 第五条本工程乙方已提供发票金额为元（大写: ），剩余金额（含工程质保金）的发票由乙方在本协议生效后日提供给甲方。 第六条双方确认甲方应付工程款项为元，大写: （即工程结算总价款元，减去已付工程款元，减去应扣除的款项元，减去应扣留的工程质
结算款的％（若因甲方原因延期支付，甲方不承担延期支付的违约和赔偿责任），剩余部分在保修期满后一次性付清。 第七条双方按本协议约定进行最终结算，不论双方岀具的相关凭证与上述条款所确定的数额是 否一致，均按本协议所确认的数额执行，本协议中所指的金额均为人民币。在双方最终结算成立后，如岀现工程质量问题，由乙方负责修缮，直至达到合格为止，此费用已包含在合同价中，女口 乙方在接到甲方通知后七天未进行工程修缮，由甲方代处理，所发生的费用由乙方承担。 第八条除工程质量责任（含材料设备质量不符合要求）及保修过程中发生的违约责任仍按原合 同及相关补充协议约定承担责任外，双方同意互不再追究对方在履行原合同及相关补充协议过程 中的责任，自愿放弃向对方索赔的一切权利。 第九条双方已对该项目工程量进行详实清理并结算，不存在任何遗留问题。如果以后发生任何相关遗留问题，由乙方自行处理，自负盈亏，不得再提任何调解，仲裁上述法院等问题。 第十条本协议所有条款内容甲方、乙方完全理解并知道其真实意思。本协议自双方签字印章后生效。一共份，双方各执份。 甲方盖早： 法定代表人签字: 委托代理人签字: 乙方盖章： 法定代表人签字: 委托代理人签字:
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 工程款结算还款协议书范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
____________公司(以下简称甲方) ____________公司(以 下简称乙方) 住所：________________________ 住所：________________________ 法定代表人：____________ 法定代表人：____________ 鉴于： ________年________月________日，甲方与乙方就____________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号：____________)，建设工程总价款为：________________________万元整人民币。该项目已于________年 ________月________日竣工，已经甲方、乙方及________方验收，并于 ________年________月________日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了 《____________工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计________________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款 ________________________万元整，尚未支付的建设工程款 ________________________万元整。 双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付 ________________________万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。 双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。 基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下： 第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计 ________________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款________________________万元整，尚未支付的建设工程款 ________________________万元整。(见本协议附件：1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。
编号： 退场协议书 甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）乙方已于年月日完成了合同约定的施工任务，并提交了该工程的竣工资料，双方签订了《完工结算协议》，乙方已办理完退场手续，已向甲方财务部提供全额增值税专用发票，现签订此退场协议书。（详见附后《退场手续清单》） 1、乙方已完成了本合同的相关工程。按照甲方要求填报《退场手续清单》报甲方相关部门签字。 2、乙方对外债权与债务（对民工工资、设备租赁费、第三方纠纷等），由乙方自行处理结清，否则，因此引起的纠纷及一切后果均由乙方承担。 3、为确保乙方的对外债务能完全结清，避免由此引起的纠纷，甲方在乙方的合同价款中预留部分款项元，（甲方领导视情况而定），该费用在确定乙方的对外债务已经完全结清后，一次性支付给乙方。 4、如果乙方所施工的工程部位出现质量缺陷，甲方将通知乙方进行维修或返工处理。乙方若由于其它原因无法进行维修或返工，则甲方代乙方进行维修或返工，所需费用全部从乙方质量保证金中扣留。 5、本协议自签订之日3日内，乙方立即退出施工场地，不得以任何理由向甲方要求其它费用或阻扰甲方的工程施工，否则由此引起的一切后果由乙方承担。 6、如果本项目最终竣工审计核减乙方所完成工程数量，甲方将在审计风险保留金中扣除，又如审计核减金额超出审计风险保留金总额，甲方将在支付乙方质量保证金时扣减剩余部分的合同价款。
7、乙方从签订本协议书之日起，若再提出与本工程有关的一切索赔、诉讼、赔偿、经济纠纷等均与甲方无任何关系，甲方概不负责。 8、本次协议约定的内容与前期合同或约定中有冲突时，以本协议为准，本协议未明确事项以原合同条款为准。 本合同一式三份，其中甲方执二份，乙方执一份，经双方签字盖章后生效。 甲方：（公章）乙方：（公章） 法定代表人：法定代表人： （或委托代理人）签字：（或委托代理人）签字： 年月日年月日
费用定期结算协议书 甲方：__________________________________________________ 乙方：__________________________________________________ 为向客户提供快捷便利服务，甲乙双方经友好协商，就与货物运输有关费用定期结算事宜，达成如下协议： 一、定期结算费用项目 海运费及海运费附加。 单证费、THC、电放费、改单费及港杂费。 二、费用结算方式及相关事项 1、乙方将存入甲方帐户做为海运费及其附加费押金，甲方给予乙方可欠款最高额度（累积欠款）为。 2、甲乙双方采取每十五天结算一次的方式结算相关费用。 3、甲方于每月5日、20日（节假日顺延）之前向乙方发出相应费用 结算清单给乙方核对确认。 4、乙方必须在收到费用结算清单后两个工作日内予以确认，否则视同确认。 并在该月8日、23日前将确认款项全额汇（转）入甲方指定之帐户，不得以任何理由拒付或拖延付款。 5、对于有异议的费用，乙方应在收到费用结算清单的两个工作日内以书面 形式向甲方提出，甲方应根据实际情况给予更正。若甲方不能及时予以确认，
可将有异议部分的费用延至与下个结算期的费用一并支付，乙方不得无理拖欠或全部拒付。 6、付款所需发票联次由乙方向甲方索取，甲方不负责发票的送递，因特殊情况需要甲方以快件方式邮寄的，邮资由乙方承担。 乙方付款时间以银行日期戳为准，乙方汇款后将银行水单及时传真或送达甲方以便核查。 因船东等相关方在正常结算期内漏收，在结算期外向甲方追补的相关费用，甲方可以提出依据向乙方追收，乙方不得拒付。 甲方代垫美元运费以实际支付日当天的现汇买入价折算人民币金额，乙 方以实际支付甲方美元运费当天的现汇买入价折算人民币金额。双方的折算差额在下月的月结清单中体现，采取多还少补的形式以人民币结算。 三、违约责任 乙方如拖欠或拒缴上述费用，甲方将向乙方收取滞纳金（按双方已确认的费用金额*每天万分之四的罚率计算），并有权决定立即终止定期结算协议，同时采取其他正当措施维护甲方的权益。 四、其他事项 1、协议内容的变更，需甲、乙双方同意并签字。 2、协议未尽事宜由甲乙双方协商解决，协商未果的，可向甲方所在地法院提请诉讼。 协议自签字之日起生效，有效期半年，期满后双方均无异议，则自动顺延半年。 本协议一式二份，同等效力，甲乙双方各执一份。
进场(退场）协议书 甲方:北京市大中电器有限公司 乙方: 甲、乙双方经友好协商，现就乙方产品进入甲方商场销售,达成以下协议： 一、手续： 1、乙方向甲方提供符合国家技术质量标准的合格展示台（柜)及产品，并承担由 于技术质量问题所产生的一切后果及法律责任。 2、乙方须提供符合国家规定及允许的产品及销售有关手续(如：执照复印件、生 产许可证、产品质量证书、客户登记表、经注册的产品合格证等），一并报到 公司经贸部各相关部门经理处,经审批通过后,协议方可生效。 3、乙方须向甲方提供有乙方法人签字的乙方业务人员授权书,遇有人员调整，应 立即更换。 二、收费： 1、乙方产品在进入甲方卖场时，需根据产品的性质收取质量保障金5000－ 50000元。此费用在清场时不退还，在清场一年后全额退还。如在一年之内 发生技术质量保障费用，从质量保证金中扣除。 2、乙方产品在甲方分店销售时，未能达到该店月单位面积创利水平时，应补足 其面积应收差额。 3、乙方用电须应在甲方提供使用的标准范围内,用电负荷超标时,需另承担补充 费用，收费标准应依照甲方相应的收费执行。 三、管理: 1、乙方产品在甲方各分店销售中,销售额连续三个月排列于同类产品后三名，与 其它品牌的竞争明显处于劣势时,甲方有权终止与乙方的合作。在甲方向乙方 开出终止合作通知书后，甲方对乙方展台、展品等不再负保管责任并有权处 理，其后果由乙方自负。乙方在一周内与甲方清算帐目清退货物,撤出甲方场 地。如甲方发出终止合作通知书后二个月内，乙方仍不将余货取走并继续占 用甲方库房,甲方有权自行作价处理，此款扣去占地费，手续费后返还乙方。 2、乙方按甲方订单要求把货送至甲方指定的总库或各分店。 3、售前商品有残损问题的，乙方需每周进行鉴定并在7日内更换。
（工程结算）协议书 甲方： 乙方： 丙方： 鉴于： 现甲乙丙三方对乙方已完成的工程量及善后事宜，经**县人民政府及相关部门领导会议协调，达成协议如下： 一、甲乙双方同意解除20年12月28日签订的两份《工程劳务施工合同》（合同编号为：）。 二、甲乙双方同意就已确认完成的项目工程及现场设施，按下列方式处理解决： 1、甲方确认乙方已完成隧道工程元、路基工程元、主便道工程元、炸药库和路基挡墙打包元、大临打包元，及乙方先前支付甲方履约保证金元，合计元；扣除乙方向甲方借支及材料代付款元、项目部供应材料款元，甲方还应支付乙方元。 2、甲方确认乙方施工现场库存材料元、机械设备租赁费及其他零星费用元，由甲方支付乙方。 3、按照20年5月21日经双方确认遗留未解决的路基部分问题、炸药库建设、二号弃土场位置变更及**隧道出渣成本增加问题（详见附件一），甲乙双方现协商一致，由甲方支付乙方27万元予以解决。 4、甲乙双方（**岭、**隧道路基）进场机械设备总计22项（详见附件二）归乙方所有，并由乙方自行处理负责调走。 5、经甲乙双方协商确认的机械设备26项（详见附件三）归甲方所有，由甲方按照折旧标准补偿乙方元。 6、甲乙双方施工队伍（**岭、**隧道路基）临时设施18项（详见附件四）归甲方所有，由甲方补偿乙方40万元。 综上，甲方应支付乙方工程款人民币共计（小写：）元整，该金额包含乙方应支付的农民工工资及退场费。
三、甲方支付乙方上述工程款元按下列方式支付： 1、于20年11月7日前支付包含农民工工资及退场费共计万元；乙方收到上述款项后人员退场，并撤走上述约定归乙方所有的机器设备。 2、20年12月15日前支付元。 3、20年1月15日前支付余款元。 上述款项不留存保证金，由甲方100%支付，乙方无需向甲方提供任何发票。 四、甲方未按上述约定支付工程款视为违约，一期未按时支付，视为所有款项到期，乙方有权向甲方主张支付剩余全部未支付的工程款；甲方另按拖欠的工程款每日万分之五的标准向乙方支付违约金。 五、丙方对甲方上述债务及违约金承担连带保证责任。 六、甲乙双方对部分工程款项元尚存在争议（详见附件五），该争议由甲乙双方另行协商解决；协商不成，乙方可另行向人民法院提起诉讼。 七、本协议签订后，乙方不承担先前施工工程的质量问题，视为甲方对乙方先前施工工程已验收合格。 八、合同附件一至五作为本协议组成部分，甲乙丙各方之前就本次工程施工事宜所形成的包括但不限于：协议、附件、会议纪要等如与本协议内容不符，以本协议内容为准。 十、本协议一式四份，由甲乙丙三方各持一份，**县人民政府留存一份，具有同等法律效力。如一方不履行本协议内容发生争议的，提交原告所在地人民法院管辖。本合同经双方签章审查鉴定后生效，并对双方都具有约束力，应严格履行。如有违约，违约方愿承担违约责任，并赔偿损失，支付违约费用。 甲方： 法定代表人： 时间： 乙方： 法定代表人： 时间： 丙方： 法定代表人：
编号： _______________ 工程退场清算协议 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日
甲方: 乙方: 现乙方在甲方管段所承担施工的所有工程任务已全部完工，甲乙双方根据所签订的《劳务合同》均已完全、认真的履行了各自的权利和义务。经甲、乙双方友好协商，就乙方所完成的 工作内容、数量、单价、价款、机械、材料消耗数量、甲乙双方往来帐款及其它项目进行清算并 达成如下协议： 、工程劳务价款: 1、工程数量：经甲乙双方共同现场实地核验签收，乙方完成工程数量及工程项目以现场核验数据为准，零星项目由甲方主管及各部门确认为准，数量计算准确无误。 2、工程单价：工程单价以合同单价为准，新增项目单价由甲方核算确定。 3、工程价款： 1）、截止日止，乙方在甲方所属标段内完成的工程劳务价款共计Y 元（清算单、现场记录见后附件），经甲乙双方认真核对，工程（劳务）价款计算正确无误。 2）、支付给乙方中期计量款为：￥元。经乙方与甲方财务部门核对，中期支付款额正确 无误。 3）、累计材料扣款：￥元。经乙方与甲方物设部门核对，材料扣款正确无误。 4）、累计其它扣款：￥元。经甲乙双方认真核对，其他扣款正确无误。 5）、累计扣除工程质保金：￥元。甲方双方均同意按此金额扣款，并与在甲方工程交工 验收扣除保修费用后内无息退还。 6）、预留工程款：￥元。待乙方处理完与工程相关债务后，无息退还。 7）:本次清算甲方还应支付乙方工程款为：Y 元。尚欠工程款Y 元。 二、双方的债权债务： 1、乙方对外债权及债务（对工人工资、设备租赁费、在外购物赊帐等）则，由此引 ，乙方自行处理结清，否 起的纠纷及一切后果由乙方承担。
结算协议书4篇 乙方：_________投资公司 丙方：_________投资基金公司 鉴于： 1.甲乙双方于______年______月______日签订《_________债券认购合同》，约定乙方于______年______月之前购买甲方发行的债券总计人民币____________万元，年利率______%，期限______年。 2.乙方与丙方于______年______月______日签订《转让协议》，将持有的____________万元债券及其收益权转让给丙方，转让完成后，丙方委托乙方管理该__________万元债券。 3.甲方已向乙方和丙方支付了部分款项。 4.丙方所持债券未届偿付期限，但因清算须于______年予以清结。 甲、乙、丙三方就提前清结前述债券事宜，经协商一致，达成本合同。 第一条甲方同意丙方提前清结其持有的____________万元债券第二条甲方向丙方支付人民币____________万元清结乙、丙方___________万元债券本息 第三条甲方和丙方各自办理其在本次债券清结中所需的有关部门批准手续
第四条签订本合同之日起五日内，甲方将人民币____________万元一次性汇入丙方指定的银行帐户 第五条履行本合同发生争议，各方应友好协商解决；协商不成，任何一方可提交市仲裁委员会按该会规则仲裁 第六条本合同正本一式六份，三方各执两份 第七条本合同自三方签盖章之日起生效。 甲方：（盖章）________________________ 授权代表签名：________________________ 乙方：（盖章）________________________ 授权代表签名：________________________ 丙方：（盖章）________________________ 授权代表签名：________________________ 签署日期：__________年______月______日 银行结算票据领取结算协议书（2）| 甲方：_________ 乙方：_________ 为了方便于乙方核对数，双方通过友好协商，就先取得_________专用发票的发票联（以下简称发票）后付款的事项，达成以下协议： 第一条为了确保甲方开具给乙方的发票不被人冒领，乙方每次领取甲方的发票时，均需出具领取发票函（格式见附件一）并附有签名式样。领取发票函均要盖乙方的公章，每张函自签发之日起三天内有效。
班组退场协议 甲方：有限公司 地址： 乙方：身份证号：电话： 户籍地址： 现沪地址： 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况，甲、乙双方经认真、友好协商，自愿达成以下协议： 一、退场原因： 项目工程因乙方施工技术存在问题，缺乏施工经验，质量无法达到业主方的标准要求，经多次提出整改无效，导致乙方中途自行退场，现造成已施工部位质量未达标事实存在。经双方协商一致，双方同意对20 年月日签订的“”《工程清包合同》中乙方实际施工量进行核算后，乙方同意终止该《工程清包合同》。 二、工程价款核实：
1、根据双方认可上表列明，甲方支付乙方截止于2017年月日止双方核实完成所有工程量价款为：0.00元（大写人民币：元整）； 2、乙方同意支付后续接手施工人员部份整修人工费补贴：0.00元（大写人民币：元整）； 3、甲方2017年月日前已支付乙方工程量价款为人民币：0.00元（大写人币：元整）实际支付日为：2017年月日转账； 4、实际乙方2017年月日止可收工程量余款为：.00 元（大写人民币：元整）。自协议签订日起，甲方天内付清。 三、其他条款： 1、本协议自签订并付清乙方上述工程量余款后，甲乙双方20 年月日签订的《工程清包合同》自行终止解除，乙方在本项目的所有债权债务（包含工人工资及其它应付费用）均由乙方自行承担，与甲方无关。乙方并承诺不得以任何理由向甲方提出经济要求或阻碍甲方正常施工。若因乙方的原因或乙方所雇请的工人、供货商等待外来人员妨碍甲方施工的，因此导致甲方产生的损失由乙方承担（包括由此产生的一切直接、间接损失）。 2、若办理完该《退场协议》以后双方发生争议，双方协商解决，协商不成，可向上海市浦东新区人民法院提起诉讼。 3、本退场协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份。该协议经双方签字后均具备同等法律效力。 甲方：乙方： 法人代表（委托代理人）：签约人（委托代理人）： 日期：2017年11月日日期：2017年月日 2
工程结算合同协议书范 本通用版
工程结算协议 甲 方： _______________________ 乙 方： _______________________ 签订日期： ___ 年 ____ 月 _____ 日 甲方: 编号 号：
乙方: 甲乙双方因工程，以下简称本工程，于年月日签订，合同价款为人民币Y 元，承包范围包括等工程内容。施工过程中又 增加了等合同外工作内容。（可选项） 本工程已于于年月日竣工验收，经双方对账后，甲乙双方达成本工程 结算协议如下： 第一条：工程结算总造价确认 根据甲乙方双方共同确认的结算表，本工程最终结算总造价为人民币Y （其中合同价款为Y 元，合同外增加金额为Y 元）。具体明细详见“附件工程结算表”。本协议附件已经乙方审核确认，结算表中缺项、漏项、错项风险乙方承诺自行承担。结算表载明金额为双方确认的乙方完成所有工程量最终结算金额。 第二条：工程款支付确认 甲乙双方共同确认，本协议签订前甲方向乙方累计已支付的工程款为Y 元 第三条：工程结算尾款支付（可选项） 根据双方确认的工程结算总造价及累计付款金额，甲方尚需支付给乙方的工程结算尾款为 ￥元（尾款中不包括保修金）。乙方同意甲方在年月日前付清除保修金外的全部余款（即￥元）。乙方在每次收到甲方款项的同时应向甲方提供合法发票。 第四条：工程保修 本工程保修金为￥元，保修金在年保修期满后的日内结清。本工程保修期自本工程竣工验收合格之日（即年月日）起算，保修期满前乙方应 继续履行保修义务。因乙方未能履行保修义务导致甲方损失的, 乙方提出索甲方有权要求减少支付价款或向
赔。 第五条：争议管辖 双方同意，因结算产生的一切争议提交仲裁委员会仲裁。 第六条：本协议生效及其他 本协议在甲乙双方签字盖章后生效。本协议一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。 （以下无正文） 附件：工程结算表。 甲方：（盖章） 法定代表人/空权貿表空5 乙方：（盖章） 法定代表人/兰权弋袤i 本协议签订日期：年月曰
结算协议书范本示例 结算协议书1 1. 包工包料工程的预付款的支付比例不得低于签约合同价(扣除暂列金额)的10%，不宜高于签约合同价(扣除暂列金额)的30%。 2. 承包人应在签订合同或向发包人提供与预付款等额的预付款保函后向发包人提交预付款支付申请。 3. 预付款应从每一个支付期应支付给承包人的工程进度款中扣回，直到扣回的金额达到合同约定的预付款金额为止。 4. 发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%其余部分应按照提前安排的原则进行分解，并应与进度款同期支付。 5. 进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计，不低于60%，不高于90%。 6. 承包人应在每个计量周期到期后的7天内向发包人提交已完工程进度款支付申请一式四份，详细说明此周期认为有权得到的款额，包括分包人已完工程的价款。
7. 工程完工后，发承包双方必须在合同约定时间内办理工程竣工结算。 8. 当发承包双方或一方对工程造价咨询人出具的竣工结算文件有异议时，可向工程造价管理机构投诉，申请对其进行执业质量鉴定。 9. 合同工程竣工结算核对完成，发承包双方签字确认后，发包人不得要求承包人与另一个或多个工程造价咨询人重复核对竣工结算。 10. 发包人对工程质量有异议，拒绝办理工程竣工结算的，已竣工验收或已竣工未验收但实际投人使用的工程，其质量争议应按该工程保修合同执行，竣工结算应按合同约定办理;已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建工程的质量争议，双方应就有争议的部分委托有资质的检测鉴定机构进行检测，并应根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算，无争议部分的竣工结算应按合同约定办理。 11. 承包人应根据办理的竣工结算文件向发包人提交竣工结算款支 付申请。申请应包括下列内容： 1) 竣工结算合同价款总额;
班组退场协议 甲方： 有限公司 地址： 乙方： 身份证号： 电话： 户籍地址： 现沪地址： 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况，甲、乙双方经认真、友好协商，自愿达成以下协议： 一、退场原因： 项目工程因乙方施工技术存在问题，缺乏施工经验，质量无法达到业主方的标准要求，经多次提出整改无效，导致乙方中途自行退场，现造成已施工部位质量未达标事实存在。经双方协商一致，双方同意对20 年 月 日签订的“ ”《工程清包合同》中乙方实际施工量进行核算后，乙方同意终止该《工程清包合同》。 二、工程价款核实： 施工内容 施工面积(m 2 ) 单价(元) 小计(元) 备 注 外墙其多彩漆 1750 0.00 乙方同意支付后续接手施工人员部份整修人工费补贴： 0.00元。 外墙水性涂料 1700 30600.00 合计 元整 0.00 1、根据双方认可上表列明，甲方支付乙方截止于2017年 月 日
止双方核实完成所有工程量价款为： 0.00元（大写人民币：元整）； 2、乙方同意支付后续接手施工人员部份整修人工费补贴： 0.00元（大写人民币：元整）； 3、甲方2017年月日前已支付乙方工程量价款为人民币：0.00元（大写人币：元整）实际支付日为：2017年月日转账； 4、实际乙方2017年月日止可收工程量余款为：.00 元（大写人民币：元整）。自协议签订日起，甲方天内付清。 三、其他条款： 1、本协议自签订并付清乙方上述工程量余款后，甲乙双方20 年月日签订的《工程清包合同》自行终止解除，乙方在本项目的所有债权债务（包含工人工资及其它应付费用）均由乙方自行承担，与甲方无关。乙方并承诺不得以任何理由向甲方提出经济要求或阻碍甲方正常施工。若因乙方的原因或乙方所雇请的工人、供货商等待外来人员妨碍甲方施工的，因此导致甲方产生的损失由乙方承担（包括由此产生的一切直接、间接损失）。 2、若办理完该《退场协议》以后双方发生争议，双方协商解决，协商不成，可向上海市浦东新区人民法院提起诉讼。 3、本退场协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份。该协议经双方签字后均具备同等法律效力。 甲方：乙方： 法人代表（委托代理人）：签约人（委托代理人）： 日期：2017年 11月日日期：2017年月日
工程结算合同书范本 篇一：工程结算协议书 工程结算协议书 HY06-02 编号： 工程地点：上海市闸北区长兴路188号（近永兴路）： 工程项目：中海万锦城三期 工程合约名称：中海万锦城项目三期10号楼10-6户型样板房精工程工程合约编号：COBSH01400G0020 承包人：南通幸福建设集团股份有限公司 经上海锦港房地产发展有限公司（发包人）和南通幸福建设集团股份有限公司（承 包人）双方核对并同意，最终结算工程款如下： （1）原合同金额: RMB￥ 419，889.88元 （2）增减金额： RMB￥ 13，193.2元 （3）结算金额： RMB￥ 433，083.09元 （4）尚余保修金金额： RMB￥21，654.15元 （该保修金将视乙方履行保修责任情况而全额或部分退还） 双方同意： 1. 本结算协议书的签订仅意味着原合同价款金额的调整，并不解除承
包人按原合同中规定的所有责任与义务，双方的一切利益、义务仍以原合同为准， 除非该合同已圆满履行完毕； 2. 双方同意除承包人未能履行合同规定的责任而发生保修金扣款（余额不足时 业主保留追索权利）外，从本结算书鉴定之日起，双方互不向对方提出增减 工程费用要求； 3. 于年保修期满，承包人圆满履行完成保修责任经验收合格后，剩余保修 金将按原合同之相关规定发还。 双方在年月日盖章/签署： 发包人：上海锦港房地产发展有限公司承包人：南通幸福建设集团股份有限公司 （盖章）（盖章） 法定代表人或授权代表签署法定代表人或授权代表签署 篇二：工程竣工结算协议书 工程结算协议书 发包人： 承包人：
依据双方2012 年 8 月 24 日签订的工程劳务分包合同约定的承包范围，该工程于 2013 年 2 月1日竣工并通过竣工验收，双方对本工程的质量和工期均无异议，现就本工程的竣工结算事宜，经双方友好协商，达成如下最终协议： 一、工程结算范围（参照承包范围） 二、工程结算造价 大写：壹佰叁拾陆万伍佰柒拾陆圆小写：本结算造价为本工程最终竣工结算结果，双方承诺不以任何原因和任何理由提出修改变更。 三、本协议双方盖章签字即生效，本协议共 2 份，发包人 1 份，承包人1份 发包人：（公章）承包人：（公章） 年月日 篇三：工程结算协议书 工程结算协议书（样本） 工程合约编号：工程地点： 项目名称： 工程名称：XXXXXXXX工程 建设单位（甲方）：XXXX有限公司 承包单位（乙方）：XXXX有限公司 根据甲方与乙方签订的《XXXX工程合同》及补充协议、相关竣工资料，
工程合同终止协议书,终止合同协议书 工程合同终止协议书(一) 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称甲方) 乙方于2011年x月x 日与“ xxxx 房地产有限公司” 签订了《xxx 工程承包合同及其补充协议》，包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件(以下统称为“原合同”)，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工合同解除事项协商一致，达成以下协议。 一、乙方自愿同意解除“原合同中所有承包的施工项目”。 二、乙方的关联文件及对本工程所签订的涉及到甲方义务各项合同、还包括在执行中甲方所担保的责任项目同时解除。 三、乙方在本项目中所发生的债权债务均由乙方负责自行解决、并承担因此所引起的一切责任、甲方不承担任何连带责任。 四、乙方必须完善己完成的工程项目验收工作、如未达到验收标准、必须急时采取相关措施、至到验收合格为准。 五、乙方必须按照甲方、监理公司、职能部门的要求提供完整的工程
验收资料(承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料)、经监理和职能部门审核签章后、于年月日前将所需的资料整理成册(不装订)、移交给甲方。 六、乙方“原合同”中所承包的工作内容中已完成工作量经甲、乙双方现场实测后以文书形式双方签字确认为准。 七、工程结算按原合同所议定的条款执行、以造价咨询有限公司的审计结果，作为乙方“原合同”此期间所完成工作内容的最终结算。 八、最终结算报告经甲、乙双方签字认同后、再签订甲、乙双方欠款还款协议书、确定还款时间。 九、工程款支付：甲、乙双方对本工程所支付的各项费用，包括甲方担保费用、按财务要求对帐并予以确认、并按要求开具正规税务发票、否则，甲方有权不支付有关工程款项。 十、“原合同”履约保证金：在乙方按甲方财务要求确认并完成本协议约定内容后，与工程结算款一并返还。 十一、解除合同签订后，施工单位应先行无条件退场、同时移交符合档案要求的全部资料、已完成的工程量由双方在场外进行结算。 十二、解除合同签订后，甲方重新安排施工单位进行本项目继续施工、乙方不得以任何理由进入施工现场干扰、否则、造成一切后果均由乙方负责。 十三、解除合同后并不免除承包人对已施工部分的工程质量责任和保
协议书 甲方：**路桥集团有限公司 乙方：**冶金建设公司 丙方：**公路局 鉴于：甲乙双方2012年12月2日就“**至**段”高速公路RCWW-9合同段签订两份《工程劳务施工合同》，（合同编号为RCWW-2010-02、RCWW-2010-03）,约定乙方承包“**至**段”高速公路RCWW-9标合同项目的路基、隧道工程施工、完成及维修等工作。合同签订后，乙方依约进场施工，完成工程项目。现甲乙丙三方对乙方已完成的工程量及善后事宜，经**县人民政府及相关部门领导会议协调，达成协议如下： 一、甲乙双方同意解除2012年12月28日签订的两份《工程劳务施工合同》（合同编号为：RCWW-2010-02、RCWW-2010-03）。 二、甲乙双方同意就已确认完成的项目工程及现场设施，按下列方式处理解决： 1、甲方确认乙方已完成隧道工程36936186元、路基工程11394425元、主便道工程451930元、炸药库和路基挡墙打包270000元、大临打包400000元，及乙方先前支付甲方履约保证金300000元，合计49752541元；扣除乙方向甲方借支及材料代付款18754183.58元、项目部供应材料款22252936.32元，甲方还应支付乙方8745421.1元。 2、甲方确认乙方施工现场库存材料1200000元、机械设备租
赁费及其他零星费用14370元，由甲方支付乙方。 3、按照2012年5月21日经双方确认遗留未解决的路基部分问题、炸药库建设、二号弃土场位置变更及**隧道出渣成本增加问题（详见附件一），甲乙双方现协商一致，由甲方支付乙方27万元予以解决。 4、甲乙双方（**岭、**隧道路基）进场机械设备总计22项（详见附件二）归乙方所有，并由乙方自行处理负责调走。 5、经甲乙双方协商确认的机械设备26项（详见附件三）归甲方所有，由甲方按照折旧标准补偿乙方元。 6、甲乙双方施工队伍（**岭、**隧道路基）临时设施18项（详见附件四）归甲方所有，由甲方补偿乙方40万元。 综上，甲方应支付乙方工程款人民币共计（小写：）元整，该金额包含乙方应支付的农民工工资及退场费。 三、甲方支付乙方上述工程款元按下列方式支付： 1、于2012年11月7日前支付包含农民工工资及退场费共计500万元；乙方收到上述款项后人员退场，并撤走上述约定归乙方所有的机器设备。 2、2012年12月15日前支付元。 3、2013年1月15日前支付余款元。 上述款项不留存保证金，由甲方100%支付，乙方无需向甲方提供任何发票。 四、甲方未按上述约定支付工程款视为违约，一期未按时支付，视为所有款项到期，乙方有权向甲方主张支付剩余全部未支付的工程
退场协议（范本） 甲方： 乙方： 甲乙双方自愿组合，于年月日签订了建筑安装工程联营施工合同，为防止今后可能出现的合作纠纷，影响合同正常履行，经双方协商一致，就违约事项处理达成如下协议，以资信守。 第一章总则 第一条合同履约过程中,如出现本协议任意一项须解除合同违约的事项，本退场协议即刻生效。 第二条非责任方提前28天通知对方解除合同，并将一份《解除合同通知书》副本呈交给监理后，即有权行使解除合同的权利，另一方不得有异议。 第三条收到一方发出的解除合同通知后，双方需友好协商的解决清算、退场事宜，对双方争议协商未果部分，可通过委托合同管理部门调解、第三方仲裁或诉讼解决，委托第三方或诉讼所产生的费用由责任方承担。 第四条双方同意按本协明确的合同价款清算原则及甲方、乙方、监理、接手承包单位四方确认的现场工程量清单为基础计算的工程总价款作为乙方退场费用。 第五条除本协议约定的甲方应支付乙方的退场款项外，甲方不再向乙方支付任何款项，双方对总包合同履行及终止不存在争议，任何一方均不向对方主张任何赔偿、补偿及其他责任。 第二章须解除合同违约事项 第六条工期违约 1、甲乙双方合同签订后一周内，乙方项目经理及主要施工管理人员须进驻现场，超过15天未进场，甲方有权解除合同。 2、非甲方原因工期滞后2个月或连续三月工期不正常，甲方有权解除合同。 3、乙方逾期履行第二部分合同条款中，附录C中任一工程节点超过30日，甲方有权单方解除合同（附录C：基坑支护工程、地下室土石方工程及桩基础工程完成;±0.00工程完成; 1/2结构层顶板钢筋混凝土工程完成; 结构封顶完成; 室内初装修工程完成;f室内精装修施工样板段完成(自顶层往下五层完成); 厨房、卫生间精装修（五金卫浴除外）完成; 工程竣备验收完成（毛坯竣备精装修交楼）。 第七条质量违约 1、附录C中付节点及交楼分户节点验收，复检超过三次或乙方拒不整改，甲方有权终
公司终止合同协议怎么写？下面整理了公司终止合同协议书，欢迎阅读！公司终止合同协议书一 乙方：（以下简称甲方） 乙方于20XX年x月x日与“ xxxx房地产有限公司” 签订了《xxx工程承包合同及其补充协议》，包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件（以下统称为“原合同”），依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工合同解除事项协商一致，达成以下协议。 一、乙方自愿同意解除“原合同中所有承包的施工项目”。 二、乙方的关联文件及对本工程所签订的涉及到甲方义务各项合同、还包括在执行中甲方所担保的责任项目同时解除。 三、乙方在本项目中所发生的债权债务均由乙方负责自行解决、并承担因此所引起的一切责任、甲方不承担任何连带责任。 四、乙方必须完善己完成的工程项目验收工作、如未达到验收标准、必须急时采取相关措施、至到验收合格为准。 五、乙方必须按照甲方、监理公司、职能部门的要求提 供完整的工程验收资料（承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料）、经监理和职能部门审核签章后、于年月日前将所需的资料整理成册（不装订）、移交给甲方。 六、乙方“原合同”中所承包的工作内容中已完成工作量经
甲、乙双方现场实测后以文书形式双方签字确认为准。 七、工程结算按原合同所议定的条款执行、以造价咨询有限公司的审计结果，作为乙方“原合同”此期间所完成工作内容的最终结算。 八、最终结算报告经甲、乙双方签字认同后、再签订甲、乙双方欠款还款协议书、确定还款时间。 九、工程款支付：甲、乙双方对本工程所支付的各项费 用，包括甲方担保费用、按财务要求对帐并予以确认、并按要求开具正规税务发票、否则，甲方有权不支付有关工程款项。 十、“原合同”履约保证金：在乙方按甲方财务要求确 认并完成本协议约定内容后，与工程结算款一并返还。 十一、解除合同签订后，施工单位应先行无条件退场、 同时移交符合档案要求的全部资料、已完成的工程量由双方 在场外进行结算。 十二、解除合同签订后，甲方重新安排施工单位进行本项目继续施工、乙方不得以任何理由进入施工现场干扰、否则、造成一切后果均由乙方负责。 十三、解除合同后并不免除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任。 十四、乙方已与相关班组签订的施工合同（含正在履行或即将履行的合同）由乙方与其协商解除，甲方不承担乙方与班组之间因合同纠纷产生的一切后果
关于工程预结算承包协议书 甲方：（身份证号码：）乙方：（身份证号码：）甲方将工程承包给乙方做工程结算(含报进度)。为进一步明确责任，保障甲乙双方的利益，保证工程预结算顺利进行，甲乙双方经友好协商，根据协商结果。甲、乙双方同意签订本工程预结算协议书。 一、工程预结算项目：甲方将委托乙方承担下列工程结算(含报进度)。 1、工程按总承包合同的所有内容（含电安装及防水、保温工程）。 2、建筑面积：㎡。实际建筑面积详见施工图纸。 3、工程工期：按合同约定工期为天。 4、工程合同价暂定为：按施工合同结算总价的5‰，签证部分按结算总价的 8%作为劳务费用（以工程结算价为准）。 5、经甲、乙双方协商同意，工程预结算(含报进度)费按工程结算总造价的千分 之伍计算。其费用为：竣工结算价× 5/1000。签证部分按结算总造价的百 分之捌计算，其费用为：竣工结算价×8/100。本费用包含与结算相关的 所有费用，其他任何费用不再另计； 二、甲乙双方各自承担的费用 1、甲方承担办公用品、交通费及审计过程中出现的招待及礼见费。 2、甲方承担各相关管理部门收取的各种费用。 3、乙方承担工程结算的软件费。 三、甲方的职责： 1、甲方应提供完整的工程竣工图纸、承包合同书(复印件)、图纸会审记录、 设计图纸变更、甲方更改通知单、工程签证(内容)、竣工资料、工程联
系单、材料单价确认单给乙方，以便乙方做为工程结算的资料依据。 2、甲方及时提供业主所发的工程指令单、设计变更指令单。业主、监理、 施工单位共同确认的验收资料记录。 3、甲方需在每月的25日支付乙方工资0.6万元至该工程预结算费用的85% （发放工资至乙方工资账户上），余下15%将在工程竣工结算和业主确认 总造后支付，价如逾期支付，将以每日1%收取逾期费用。 四、乙方的职责： 1、每月25日前完成当月所完成工程预算书编制、并与业主咨询公司确认当 月进度款工程金额、以便做为工程进度款拨付的依据。 2、办理工程签证； 3、跟踪预结算工作，配合甲方提供其他需要的预结算资料； 4、乙方应按竣工图纸内容及要求完成编制工程结算书，工程竣工之日起二 个月内完成工程竣工结算书并上报给甲方。 5、如果甲方再另外增加工程项目（修改方案、修改图纸除外），则每月咨询 费用由甲乙双方再协商解决。 五、本协议书一式贰份、甲方壹份，乙方壹份。工程竣工结算和业主确认总造价并 结清所有工资，本合同即告终止。 甲方：（签字按印）乙方：（签字按印） 住址：住址： 电话：电话： 银行账户： 日期：年月日日期：年月日
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 末次结算协议书范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
末次结算协议书（示苑文本） 甲方：*”项目部 乙方：”，公司 根据双方合同（合同编号：）（以下简称“原合同”），由乙方承担的工程 施---------------- 工劳务分包内容已全部履行完毕（开工日期：，通过完工 验收日期）.经乙方提交完工结算资------------- 料和甲方审核批准，最终确定了原合同完 工结算总价款.现双方签订本协议，以确认此次结算为最终结算，乙方对此最终结算价款确认无误，其于原合同的结算事项及债权债务已全部清理了结，今后已无权以任何理由要求变动此次最终结算价款及其 它任何结果；乙方同时承诺其对甲方已无其它任何遗留问题和争议^ 双方确认： 一、结算价款 1. 合同内项目结算价款为元. —— 2. 合同外新增及变更项目结算价款为元.一一 综上，原合同最终结算价款为元（大写：）. -------------- 二、扣款说明 1. 应扣留乙方质量保证金元，实际已扣元，完工结算需扣元，------------------- 2. 应扣其他款项及金额：？ 三、价款支付 按照原合同约定，在扣除上述各项扣款后，净支付总额为元，已累计净支付元，结算尾款元，结算尾款、质保金支付办法：（按原合同约定进行支付或另 定时间.）------------ 三、其他 1. 本协议的签订，不免除乙方按原合同规定应承担的质量保修等责任，相关责任仍按原合同规定执行； 2. 本协议为双方原合同的补充协议. 3、本协议经双方K责人或代表签字并经单位签章后生效