STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-031827 建筑工程履约担保合同书范
建筑工程履约担保合同书范本(2020 版) 合同编号： 保证人(以下称甲方)： 住所： 法定代表人： 电话：传真： 债权人(即承包商，以下称乙方)： 住所： 法定代表人： 电话：传真： 债务人(即业主，以下称丙方) 住所： 法定代表人： 电话：传真： 鉴于乙方与丙方就项目于年月日签订编号为号《建设工程施工合同》
(以下简称主合同)，甲方接受丙方的委托，同意以保证的方式为丙方向乙方提供业主支付担保，甲乙丙三方经协商一致，订立本合同。 第一条定义 本合同所称担保是指甲方为丙方向乙方提供工程款支付保证，保证丙方履行号主合同约定的工程款支付义务。 本合同所称工程款是指除工程质量保修金以外的全部工程结算款。 第二条保证范围及方式 甲方为丙方提供保证的范围是主合同项下的工程总价的 %，数额最高不超过(大写)，币种。 甲方在丙方发生以下情形时承担保证责任：丙方未能按照主合同的约定向乙方支付工程款项。 甲方在保证范围内承担连带保证责任。 第三条承担担保责任的形式 甲方承担保证责任的形式：甲方代丙方向乙方支付主合同约定的应由丙方支付的工程款，但支付总额最高不超过本合同第二条担保范围约定的金额，即不超过元。 第四条保证期间 甲方的保证期间自本合同生效之日起至丙方根据主合同约定应完成除工程质量保修金以外的全部工程款支付之日后日，即至年月日止。 第五条各方的权利义务 一、乙方必须全面履行主合同约定的义务，若乙方发生下列违反主合同义务的情形，致使丙方不能全面履行主合同，则甲方不再承担本合同项下的保证责
执行和解协议书范本 执行和解协议书范本 执行和解协议书范本1 申请执行人：张XX，男，汉族，XX公司职工，1967年10月23日生，云南省大理市人，住云南省大理市泰安路XX号5栋3-2-2。 被执行人：李XX，男，汉族，农民，1986年11月12日生，云南省大理市XX镇人，住云南省大理市XX镇XX村委会XX村XX号。 甲方与乙方为交通事故赔偿纠纷一案，经大理市人民法院XX民一初字第XXX号民事判决，判决生效后，双方自愿协商，达成和解协议，共同信守，决不反悔。 一、XX市XX区人民法院XX民一初字第X号民事判决书判令：乙方赔偿甲方因交通事故造成的经济损失XX元，并承担案件受理费XX元，诉讼保全费XX元，合计XXX元。现乙方一次性支付给甲方XXX 元即案结事了，其他费用均由甲方负责，甲方完全同意，并自愿放弃不足部份。 二、上述款项在签订本协议书时当场付清，双方不得再为此事发生纠纷。 三、本协议书经双方签字确认从签定之日起生效。 四、本协议书一式三份，甲、乙双方各执一份，报XXX人民法院终结本案执行程序一份，内容相同，具有同等效力。
甲方：张XX 乙方：李XX 20xx年x月x日 20xx年x月x日 执行和解协议书范本2 立协议人：____________建筑工程公司 ____________百货公司 ____________建筑工程公司诉____________百货公司建筑安装工程合同纠纷一案，在______区人民法院主持下，双方当事人调解结案，调解书已于_______年_______月_______日送达。调解协议规定乙方欠甲方建筑工程款83209.26元，于_______年_______月_______日前一次付清。逾期不付按银行货款的有关规定承担利息；双方互不追究其他责任。现因乙方目前经济方面有困难，提出分期付款。经甲、乙方反复协商，达成协议如下： 甲方同意变更______区人民法院___法经字第190号民事调解书关于乙方欠甲方建筑工程款83209.6元，于_______年_______月_______日前一次付清”的决定。 乙方于_______年_______月_______日前，付款43209.26元；于_______年_______月_______日付款40000元。 甲、乙双方均应信守协议。乙方如不履行协议，每期拖欠的款额，每拖欠一日按30％计算滞纳金。 本协议书一式三份。甲、乙方各执一份，交人民法院一份。 甲方：______建筑工程，a公司乙方：______百货公司 法定代表人：_________________法定代表人：__________
银行担保合同范本 担保是银行放贷过程中一个必不可少的环节 , 那么银行担保合同又是怎样的呢 ? 以下是在我为大家整理的银行担保合同范文，感谢您的欣赏。 银行担保合同范文一 贷款方： _____________________ 银行; 法定代表人： _ ______ 职务： __ 地 址： ___________ __ 邮 码： 电话： _ 借款方： ___________ 法定代表人： _ 职 务： 地 址： ___________ __ 邮 码： 电话： _ 担保方： ___________ 法定代表人： _ 职 务： 地 址： ___________ __ 邮 码： 电话： _ 三方经过充分协商，特签订本合同。 第一条 自 ___ 年 __ 月 ___ 日至 __ 年 __ 月 ___ 日，由贷款方提供 借款方 __ 贷款 _ 元。借款、还款计划如下： 分期借款计划 分期还款计划 日期 金额 利率 用途 日期 借款本金 第二条 贷款方应按期、按额向借款方提供贷款，否则，应按违约数额和延期 天数，付给借款方违约金，违约全数额的计算，与逾期贷款罚息同。 第三条 贷款利率，按银行贷款现行利率计息。如遇调整，按调整的新利率和 计息办法计算
第四条借款方应按协议使用贷款，不得转移用途。否则，贷款方有权停止发放新贷款，直至收回已发放的贷款。 第五条借款方如不按规定时间、额度用款，要付给贷款方违约金。违约金按借款额度、天数，按借款利率的50%计算。 第六条借款方保证按借款契约所订期限归还贷款本息。如需延期，借款方至迟在贷款到期前三天，提出延期申请，经贷款方同意，办理延期手续，但延期最长不得超过原订期限的一半，贷款方未同意延期或未办理延期手续的逾期贷款，加收罚息。 第七条借款方的借款由担保人用_________ 作担保。 第八条贷款到期后一个月，如借款方不按期归还本息时，由担保单位（或担保人）负责为借款方偿还本息和逾期罚息。 第九条补充条款 第十条本合同一式四份，借贷款双方各持正本一份，担保方一份，公证 处一份。 第十一条本合同经三方签字之日起生效。 贷款方：_____________________ （章） 代表人：_____________________ 借款方： _______________________________ （章） 代表人：_____________________ 担保方： ______________________________ （章） 代表人：_____________________ ___ 年___ 月 _ 日 银行担保合同范文二 贷款方：_____________________ 银行; 法定代表人：_____ 职务：__ 地址：_______ 邮码：_ 电话：__ 借款方：_____________________ 法定代表人：_____ 职务：__
执行和解协议书 甲方： 乙方： 乙方诉甲方____________ 纠纷一案，经 ________________ 审理并作出了_______________ 书。甲、乙双方在诚实信用、公平自愿、协商一致的原则下，就本案的赔偿事宜达成以下协议： 一：甲、乙双方一致同意以______________________ 民事判决书判决为基础协商处理本案赔偿事宜。 二:甲方一次性偿还乙方________________ 元，其中甲方确认在签定本协议前已收到乙方还款元，剩余款项甲方在乙方向执行法院提交撤回执行申请之日后3日内支付。乙方放弃甲方其他应当赔偿给乙方的部分。 三：因本案纠纷产生的诉讼费、执行费、财产保全费由甲方承担。 四：本协议签定后3个工作日内，甲方应当向执行法院提交撤回执行申请书，并承诺不再申请由法院予以执行，请求法院解除对甲方财产的查封。甲方逾期提交视为违约，甲方应当以已收乙方还款为本金按每日千分之三加计支付违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失。 五：乙方应当在甲方履行完毕后3日内，还清剩余款项。乙方逾期履行视为违约，乙方应当以未清偿款项为本金按每日千分之三加计支付违约金，并赔偿因此给甲方方造成的损失。
六：本协议书经甲、乙双方签字后生效，协议书一式三份，甲、 乙双方各存一份，向执行法院提供一份，各份之间具有同等法律效力。甲乙双方自本协议签订并履行完毕后，视为对 ________________ 作出的_______________ 民事判决书的履行完毕，双方对其他事宜概不追究。 七：未尽事宜甲、乙双方签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力 甲方：乙方： 年月曰年月曰
企业贷款担保合同范本 篇一：借款担保合同范本借款担保合同合同 编号：FLG20130903X01 贷款人（甲 方）：法定代表人身份证号码：地址：电 话：借款人（乙方）：法定代表人身份证 号码：地址：电话：担保人1（丙方）： 法定代表人地址：）电话：担保人2（丙 方）：身份证号码： 址：电话： 借款人、贷款人、担保人经平等协商，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》及
民间借贷原则就贷款人向借款人发放短期人民币资金贷款事宜达成一致意见，并由丙方担任本借款的担保 人，为明确责任恪守信用，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条借款金额及利率： 本合同项下借款总额为：（大写）人民币叁仟伍佰万元整（小写）￥00,000,元，利率为：月息% 。日利息计算方法为月利率/30 天。 第二条贷款支付方式： 贷款以现金支付或者通过银行转账支付，该 笔款项划入，以实际达账日起计息。第三条 借款限期：借款限期为15 天，即自 2013 年9 月日起至201
3 年9 月日止。最终按实际借用天数计 息。 第四条借款用途：本合同项下的借款用途为：搭桥资金借款。 第五条还款日期：借款人通过现金或者银行转账的还款方式于年月日前归还贷款人的借款，还款的账 户。借款人因条件变化 而不能依照约定方式按期归还借款时，贷款人有权单方面解除本合同，解除合同通知自借款人收 到时生效。贷款人依照借款合同上借款人确认的地址寄发信笺，借款人签收则视为送达，信笺被
退回，亦视为解除合同通知书送达借款人。 第六条本合同项下的全部债务采用以下方式担保： （一）由提供作为抵押担保，抵押物为 （详见抵押清单）。如抵押物贬值、损失、灭失，致使担保能力明显 减弱或丧失时，贷款人有权要求借 款人提供保证人或提供新的抵押物、质物以担保本合同项下债 务。 （二）由提供保证担保，如借款人到期不能归还借款的，由丙 方承担连带保证担保责任，对借款本息及产生的所有费用负连带清偿责任。
担保合同范本【2020】(最新版) The contract is an agreement reached by the parties through equal negotiation and stipulates the obligations and rights that both parties should perform. ( 示范合同 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：______年_____月_____日 编号：YB-HT-0410
担保合同范本【2020】(最新版) 是由合同范本网担保合同频道为大家提供的《担保合同范本【2014】》，希望对大家有所帮助。 合同编号：____ 保证人(甲方)：_____ 住所：_______ 法定代表人：_______ 开户金融机构及账号：_____ 贷款银行(乙方)：_____ 住所：_______ 法定代表人(或授权代理人)：_____ 为确保乙方与____签订的_____号借款合同(以下简称借款合同)的履行，甲方愿意向乙方提供保证担保。甲、乙双方根据《合同法》、
《担保法》及其他有关规定，经协商一致，约定如下条款：第一条甲方保证担保的贷款金额(大写)____，贷款期限自 ____年_____月_____日至____年_____月_____日 第二条本合同的保证为连带责任保证，甲方对借款合同中的借款人的债务承担连带责任。如借款合同履行期限届满，借款人没有履行或者没有全部履行其债务，乙方有权直接要求甲方承担保证责任。甲方应在接到乙方《催收到(逾)期贷款通知》之日起_____个工作日内履行清偿义务。 第三条保证担保的范围：贷款金额(大写)____元及利息、借款人应支付的违约金(包括罚息)、赔偿金和实现贷款债权的费用(包括诉讼费、律师费等)。 第四条保证期间：自本合同生效之日起至借款合同履行期限届满之日后两年止。借款合同展期的，以展期后所确定的合同最终履行期限之日为届满之日。 第五条本合同的效力独立于被保证的借款合同。借款合同无效并不影响本合同的效力。
YOUR LOGO 工程建设招标投标合同（履约银行保证书范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
工程建设招标投标合同（履约银行 保证书范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 根据本保证书，我们（单位名称）注册地址为（详细地址）（以下称承包人），和（保证人姓名）注册地址为（详细地址）（以下称保证人）在此以担保全额为（货币名称、数额）共同格守对（业主名称）（以下称为业主）的义务。根据本保证书，承包人与保证人应保证自己，以及其继承人和受让人承担共同的及各自的对该项支付的义务。 根据以业主为一方，承包人为另一方所达成的协议，承包人已承担了合同义务（以下称为所签合同）去实施并完成某项工程，并在工程出现任何缺陷时，按上述合同中有关条款规定进行修补。 兹将上述书面保证的条件表述如下：如果承包人正确地履行和遵守所签合同中规定的承包人一方按合向的真实主旨、意向和含义应履行和遵守的所有条款、条件及规定，或者如果承包人违约则保证人就赔偿业主因此而蒙受的损失，直到达到上述保证金总额，届时，本保证书所承担之义务即告终止和失效。否则仍保持完全有效。但所签合同条款，或对工程的实施。完成及修补其缺陷的性质和范围的任何变更，以及业主或
执行和解协议范文 在执行案件中，案件的双方当事人一旦达成了执行和解协议，法院的执行工作实际上就处于一种暂停的状态。待双方当事人根据执行和解协议履行完毕，法院就进行结案处理。对此，实践中没有争议。还有一种情况，就是当事人并没有严格按照执行和解协议确定的履行期限履行，而是在履行期限之后才履行完毕。由于其内容完全按照执行和解协议的内容履行，所以，法院仍以当事人达成执行和解并履行完毕结案。这种情况实践中争议也不大。 当事人达成了执行和解协议，但没有完全按照执行和解协议规定的时间、期限、内容履行，或是根本就不履行。对于这种情况，中国法律及相关的司法解释也作了一些规定。中国民事诉讼法规定，一方当事人不履行和解协议的，法院可以根据对方当事人的申请，恢复对原生效法律文书的执行。依法，是否恢复对原审生效法文书的执行，需全部满足以下条件：一方当事人不履行执行和解协议；根据对方当事人申请；不超过申请执行期限。 如果在执行中，当事人达成执行和解协议后，却没有按照执行和解协议履行，而且在超过执行和解协议确定的履行期限后，申请执行人也没有向法院申请恢复对原生效法律文书的执行，对这种情况如何处理，理论界存在争议。 2执行和解协议的执行 设立履行债务鼓励制度在执行当中，追加第三人作为被执行人的效果并执行和解不理想，特别是在异地执行中。第三人提早代为履行义务肯定会受到一定的
“损失”，其无利益可得，当然缺乏履行义务的积极性，而往往逃避、甚至抗拒执行。设立第三人代为履行债务鼓励制度。在被执行人向法院隐瞒对第三人享有债权（到期或未到期）的情况下，第三人经得法院的同意，以少于本应给付被执行人的金额替被执行人向申请执行人履行债务。... 3执行和解协议的法律保证 法院对执行和解协议进行审查有以下几个方面： 一是审查执行和解协议是否违背法律规定和社会公共道德。经审查执行和解协议违背法律规定和社会公共道德，要向当事人说明和解协议无效，案件执行程序继续进行。 二是审查被执行人是否具备履行和解协议的条件，是否存在被执行人利用执行和解拖延执行逃避执行的可能。 具体做法是在双方达成和解协议后，执行法官要责令被执行人说明履行和解协议的能力和条件。被执行人不能说明其有履行义务的能力和条件，又不能提供执行担保的，法院不认可和解协议的效力，执行程序不停止。法院审查执行和解协议的情况要记入笔录。 为保证执行和解协议的落实，还要加大对被执行人不履行和解协议的制裁措施。双方当事人达成和解协议后，被执行人无正当理由不履行和解协议甚至转移财产逃避执行的，恢复执行后要要严肃追究被执行人拒不履行的法律责任，采取罚款、
合同编号：XXXXXX 抵押担保合同 抵押人(以下简称甲方)：XX市XX有限公司 抵押权人(以下简称乙方)：XX 合同签订时间：二〇一二年X月XX日 合同签订地点：XX市XX区XXXX大酒店 抵押担保合同 抵押人： (以下简称“甲方”) 抵押权人： (以下简称“乙方”) 为了确保债务人以下简称“主合同债务人”)与乙方于二〇一二年X月XX日在XX 所签订的《借款合同》 (以下简称“主合同”)的切实履行，甲方同意依照本合同的约 定为主合同项下的债务提供抵押担保。 为明确甲、乙双方的权利、义务，依照《中华人民共和国物权法》及其他法律、 法规的相关规定，特制订本合同。 第一条抵押财产 1.1甲方以其现有的所有XXX所有动产为本合同项下的抵押财产的范围，本合同抵 押期限为X年，自XX日至XXX日止。 1.2 具体抵押财产详见本合同附件：《动产抵押物清单》 第二条抵押财产的占管 本合同约定的所有抵押物由甲方占管，甲方占管期间应对抵押财产妥善保管、合 理使用、维修保养，保证抵押财产完好无损，乙方有权检查抵押财产的管理情况。 第三条抵押财产的确定及抵押权的实现 发生下列情形之一时，本合同项下的抵押财产确定：
3.1 主合同约定的债务履行期限届满，主合同债务人未依约履行偿债义务； 3.2 依据主合同约定主合同债权人宣布主合同项下债务提前到期； 3.3 甲方被宣告破产或者被撤销； 3.4 甲方企业合并； 3.5 甲方违反本合同约定，恶意处分本合同项下抵押财产； 3.6 发生本合同所述之抵押财产价值减少情况的； 3.7 其他严重影响乙方债权实现的情形。 第四条发生抵押财产确定情形时，乙方对甲方当时所有的、本合同第一条约定的种类范围的全部财产享有优先受偿权，乙方有权依法对上述全部财产行使抵押权。 第五条乙方依据本合同处分抵押财产时，甲方应给予配合，不得设置任何障碍。 第六条对于乙方在本合同下所得的款项应按下列顺序清偿其债权：（1）实现债权和担保权利的费用；（2）损害赔偿金；（3）违约金；（4）复利；（5）罚息；（6）利息；（7）本金。乙方有权变更上述顺序。 第七条甲方权利和义务 7.1甲方是依法成立并有效存续的法人，拥有充分的民事权利能力和民事行为能力订立并履行本合同； 7.2甲方为签署本合同所需的全部内部授权手续均已办理完毕并充分有效。甲方签署本合同、履行其在本合同项下的义务，均不会与其现行章程和内部规章或对甲方具有约束力的任何合同、协议及其他文件相抵触； 7.3甲方保证是本合同项下的抵押财产完全的、有效的、合法的所有者或有权处分者； 7.4甲方保证设立本合同的抵押不会受到任何限制，或造成不合法的情形，其抵押担保的意思表示是自愿、真实的； 7.5甲方保证本合同项下抵押财产在抵押前未被出租,或虽已出租但已书面告知乙方； 7.6甲方保证向乙方提供的有关抵押财产的全部产权或使用权凭证及其他有效证明文件真实、合法、有效； 7.7甲方承担本合同订立和履行过程中的有关费用，包括但不限于税费、财产保险、鉴定、评估、登记、过户等费用； 7.8在抵押权受到或可能受到来自任何第三方侵害时，甲方有义务采取措施以避免侵害； 7.9在本合同抵押担保范围内的债权得以全部清偿后，甲方有权要求乙方解除本合同项下的抵押； 第八条乙方权利和义务 8.1处分抵押财产所得款项，清偿本合同抵押担保范围内全部债权后还有剩余的，乙方应将剩余部分退还给甲方； 8.2在本合同抵押担保范围内的全部债权按期得到清偿后，乙方应协助甲方办理注销抵押登记。乙方如保管有抵押财产产权或使用权凭证、有效证明文件，应退还甲方。 8.3乙方有权进入抵押财产所在地，并对抵押财产进行勘验、检查、查询； 第九条违约责任 本合同生效后，甲、乙双方均应履行合同约定的义务，任何一方不履行或不完全履行本合同所约定义务的，应当承担相应的违约责任，违约金为人民币20万元（大写贰拾万元整）。 第十条抵押登记 甲乙双方应在本合同签订后十五日内共同到甲方住所地的工商行政管理部门办理抵押登记，抵押登记事项发生变化依法需办理变更登记的，甲乙双方应在登记事项发生变更之日起十五日内到原登记机关办理变更登记手续。 第十一条争议的解决
担保合同范本 本担保协议(以下称“协议”)于年月日由以下双方： 1.作为委托人的(以下称“甲方”) 2.作为担保人的(下称“乙方”)在签署。 鉴于以下缘由： 1.甲方拟与(下称“受益人”)签署关于流动资金贷款(银行承兑汇票)的(下称 “合同”); 2.甲方申请乙方为其开立上述合同项下以为受益人，金额为，有效期自上述生效之 日起，期限的保函(下称“保函”)： 兹乙方同意为甲方向受益人开具保函。 在乙方开立保函之前，甲方必须： 1.向乙方提供下经协议双方约定选用下列项反担保方式。 (1)经乙方认可的企业法人/自然人在甲方要求下正式向乙方签发以乙方为受益人的不可撤销、连带责任反担保保证书。名 单如下： A、企业法人①; ②; ③; ④; B、自然人及其财产共有人①; ②; ③; ④; ⑤;
(2)甲方按下列要求向乙方交纳履约保证金： 保证金数额： 交纳时间： 交纳方式： 付款帐号： 履约保证金的支付： A.在甲方到期未履行还款(《借款合同》项下)义务，(贷款方)要求乙方履行保证义务时，乙方无须征得 甲方同意，有权直接从保证金款项内向(贷款方)予以支付; B.甲方未按规定交纳担保费的，乙方有权直接在保证金款项内扣付; C.甲方未履行本协议约定的义务时，乙方有权在保证金款项内扣付甲方的应付款及违约金、赔偿金等; D.乙方有权监督并实施保证金的支付，拒付与担保内容无关的款项; E.保证金在合同执行完毕后，由乙方退还甲方。 2.向乙方提供下列文件的正本或经甲方的法定代表人签字并加盖公章证实为真实和完整的副本： (1)甲方的企业法人营业执照; (2)甲方的公司章程; (3)甲方全体现任股东(董事)名单及签字样本。 (4)同意甲方签署本协议的股东会(董事会)决议; (5)甲方的上年度财务报表及审计报告，及申请前一个月的财务报表; (6)抵押物的所有权证(若有抵押物时)，以及其他相关资料。 二、甲方在此向乙方作如下保证： 1.甲方是依照中华人民共和国法律注册成立及有效存在的公司; 2.甲方有充分的和法定的权利签署和执行本协议; 3.甲方有法定的权利与受益人签署合同，并且有足够的能力履行合同;
工程履约担保保证合同 甲方（委托方）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 乙方（受托方）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 上述各方经平等自愿协商，签订本合同以共同遵守。 一、委托事项 1、保证担保的范围 乙方保证甲方严格履行《合同》中规定的承包人义务，在保证期间，若甲方未能履行上述义务，乙方承担保函金额人民币（大写）（￥元）的保证责任。 2、保证方式 乙方提供的保证为连带责任保证。 3、保证期限 乙方保证担保的期限为保函的有效期，自保函签发之日起至发包人与工程师签发竣工证书之日后天，即年月日止。 二、履行保证责任的方式
乙方有权选择以下方式履行保证责任： （1）采取措施继续履行甲方的合同义务； （2）在保函金额内赔偿受益人的损失。 三、债务的追偿 1、一旦乙方履行保证责任，便有权开始对甲方的追偿程序。乙方向甲方追偿债务时，应向甲方出具： （1）发包人要求乙方履行保证责任的有关文件； （2）乙方向甲方发出的偿付债务的书面通知； （3）乙方履行保证责任的有关证明。 2、乙方向甲方追偿债务的范围包括： （1）乙方履行保证责任所支付的全部金额和利息；甲方在收到乙方偿付债务的书面通知后，应在个自然日内履行清偿义务； （2）逾期违约金。若甲方不能在指定期间内履行清偿义务，应向乙方支付逾期违约金，违约金按照欠款金额的%计算； （3）乙方实现债权的一切费用； （4）因甲方违约给乙方造成的其他经济损失。 四、保证担保费 本项目保证担保费按核算，费率为保函金额的‰，即为人民币（大写）（￥元），甲方应在本合同签订之日起个自然日内一次性交纳。 五、保证金
1、保证金按保函金额的%交存，共计人民币（大 写）（￥元）。 2、甲方自本合同签订之日起个工作日内，将该保证金一次性存入乙方帐户。 3、该保证金在甲方履行完毕《合同》中规定的承包人义务之前由乙方监管，甲方不得以任何理由要求支配该笔款项。 4、经乙方确认，甲方履行完毕《合同》中规定的承包人义务后，或保证期限届满，保函失效，乙方未履行保证责任，乙方将保证金及利息退还甲方，保证金利息按中国人民银行公布的同期企业活期存款利率计算。 5、若因甲方违约，造成乙方承担保证责任，乙方无需经过甲方同意，有权用保证金优先受偿或履行债务，甲方对此不提出异议。 6、若甲方未能按期、足额在乙方帐户存入保证金，乙方有权终止为甲方提供担保，由此产生的一切后果由甲方承担。 7、甲方退还保证金时须提交以下资料： （1）保函原件； （2）本项目的建委竣工备案的证明； （3）乙方开给甲方的保证金收取凭证。 六、反担保措施 1、甲方除向乙方交存保证金外，向乙方提供如下反担 保： 2、反担保的具体事宜由乙方与反担保人在反担保合同中约定。 3、设立反担保的有关费用由甲方承担。
和解协议范文（执行阶段） 甲方：深圳市xxxx有限公司（化名） 乙方：深圳市xxxx有限公司（化名） 丙方：xxxx，身份证号： 鉴于： 1.甲、乙双方买卖合同纠纷，经法院*粤*民初***号民事判决书确认：一、乙方尚欠甲方货款本金共计*元；二、乙方应于*年*月*日前向甲方支付*元、*年*月*日前甲方支付*元及利息*元，合计*元；三、乙方未按时足额支付上述任何一期款项，乙方应向甲方支付*元货款本金外，还应向甲方支付违约金*元及利息(以*元为计算基数，*年*月*日起按中国人民银行同期同类贷款利率计算至2019年8月19日止；自2019年8月20日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至款项实际清偿之日止)；四、本院收取案件受理费*元、财产保全费*元均由被告承担。 2.因乙方未按调解协议履行付款义务，甲方已向法院申请强制执行，法院的执行案号：*粤*执***号。截止*年*月*日，乙方未向甲方支付任何款项，根据以上调解协议书，乙方尚欠甲方货款*元，违约金*元，利息*元（暂计至*年*月*日），受理费*元，保全费*元。 3.丙方为乙方股东。 4.甲、乙、丙、三方同意将上述款项结合起来一同处理。 甲、乙、丙三方经充分协商，自愿达成和解协议，特签署如下协议： 一、乙方于*年*月*日前向甲方支付*元，甲方收到款项后，向法院申请解封*粤*民初*号一案中申请查封的乙方账户存款*元。 二、如乙方按本协议第一条约定履行后，剩余货款*元，违约金*元，利息*元（暂计至*年*月*日），受理费*元，保全费*元，合计*元的付款时间：乙方于*年*月*日前支付*万元*前支付剩余*元。 三、如乙方未依本协议约定期限足额付款（任一期未付即可），乙仍应按照*粤*民初***号民事判决书确定的货款、违约金、利息、受理费、保全费总额减去乙已支付款项向甲方支付欠款，同时，乙方应向甲方支付违约金人民币*元【不包括*粤*民初***号民事判决书中确定的违约金】。 四、丙方对本合同乙方应付甲方的全部款项承担连带担保责任，担保责任期限为自主债务到期之日起*年。 五、本合同项下的甲方应收款项，甲方指定收款账户：开户行：，户名：深圳市*公司，账号:*。
编号：_____________公司债务担保协议范文 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方(债权人)：***有限公司 乙方(担保人)：***，身份证号码： 丙方(债务人)：***有限公司 经双方协商一致，达成如下担保协议： 一、被保证的主债权种类 乙方自愿为丙方(债务人)与甲方玻璃纤维纱买卖业务中所产生的债务提供担保。乙方担保的债务为每批货款到期时未付的货款，在丙方支付甲方该批货款后，担保责任自动转至下批未付货款。 二、担保方式 连带责任保证担保，即丙方在购销合同(主合同)规定的货款履行期届满没有履行债务的，甲方可以要求丙方履行债务，也可以要求乙方在其保证范围内承担保证责任。 三、担保范围 乙方应当就丙方与甲方业务中的全部债务承担保证责任，包括逾期未付货款及利息、违约金、损害赔偿金和甲方为实现该债权的费用支付等。 四、担保期间：甲方与丙方业务中未付货款偿还期限届满之日起二年。 五、其它约定 1、担保期间，如果甲方需要转让担保债权或对购销合同(主合同)进行概括转让(权利义务整体转让)，应当及时通知乙方，乙
方的担保责任不因甲方的债权转让或部分转让或购销合同概括转让而解除，乙方仍需对新的债权人承担担保责任。 2、甲方与丙方在业务过程中，对购销合同(主合同)数量、价款、合同履行期限(包括货款的支付时间)等内容的变更，无论是否经过乙方同意，也不论是否减轻或加重乙方的担保责任，乙方均应对变更后的购销合同(主合同)产生的债权按照本合同第四条的规定承担全部担保责任。 3、因本合同产生纠纷，双方协商解决，协商不成，向法院提起诉讼，诉讼管辖地依据购销合同(主合同)确定。 4、本合同一式三份，甲乙丙各持一份。 甲方：乙方：丙方： 签订时间：签订时间：签订时间：
担保合同 本担保协议(以下称“协议”)于年月日由以下双方： 1.作为委托人的(以下称“甲方”) 2.作为担保人的(下称“乙方”)在签署。 鉴于以下缘由： 1.甲方拟与(下称“受益人”)签署关于流动资金贷款(银行承兑汇票)的(下称 “合同”); 2.甲方申请乙方为其开立上述合同项下以为受益人，金额为，有效期自上述生效之 日起，期限的保函(下称“保函”)： 兹乙方同意为甲方向受益人开具保函。 在乙方开立保函之前，甲方必须： 1.向乙方提供下经协议双方约定选用下列项反担保方式。 (1)经乙方认可的企业法人/自然人在甲方要求下正式向乙方签发以乙方为受益人的不可撤销、连带责任反担保保证书。名 单如下：
A、企业法人①; ②; ③; ④; B、自然人及其财产共有人①; ②; ③; ④; ⑤; (2)甲方按下列要求向乙方交纳履约保证金：保证金数额： 交纳时间： 交纳方式： 付款帐号： 履约保证金的支付：
A.在甲方到期未履行还款(《借款合同》项下)义务，(贷款方)要求乙方履行保证义务时，乙方无须征得 甲方同意，有权直接从保证金款项内向(贷款方)予以支付; B.甲方未按规定交纳担保费的，乙方有权直接在保证金款项内扣付; C.甲方未履行本协议约定的义务时，乙方有权在保证金款项内扣付甲方的应付款及违约金、赔偿金等; D.乙方有权监督并实施保证金的支付，拒付与担保内容无关的款项; E.保证金在合同执行完毕后，由乙方退还甲方。 2.向乙方提供下列文件的正本或经甲方的法定代表人签字并加盖公章证实为真实和完整的副本： (1)甲方的企业法人营业执照; (2)甲方的公司章程; (3)甲方全体现任股东(董事)名单及签字样本。 (4)同意甲方签署本协议的股东会(董事会)决议; (5)甲方的上年度财务报表及审计报告，及申请前一个月的财务报表; (6)抵押物的所有权证(若有抵押物时)，以及其他相关资料。
承包商履约委托保证合同 （试行 ） 编号：（工 字）第 号 委托保证人（承包商，以下称甲方）： 所： 法定代表人： 真： /、 ? 保证人（以下称乙方）： 所： 法定代表人： 真： /、 ? 的《建设工程施工合同》 （以下简称主合同），乙方接 受甲方的委托， 同意为甲方以保证方式向业主提供工程履约担保。 甲乙双 鉴于甲方与 以下简称业主） 就 项目于 年 月 日签订编号为
方经协商一致，订立本合同。
第一条定义 本合同所称工程履约担保是指，乙方向业主保证，当甲方未按照主合同的约定履行主合同义务给业主造成损失时，由乙方按照本合同约定承担保证责任的行为。 第二条保证的范围及保证金额 2．1 乙方保证的范围是甲方未履行主合同约定的义务，给业主造成的实 际损失。 2．2 乙方保证的金额是主合同约定的合同总价款的%，数额最高不 超过人民币元（大写：）。 第三条保证的方式及保证期间 3．1 乙方保证的方式为：连带责任保证。 3．2 乙方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程 竣工 日期后日内。 3．3 甲方与业主变更工程竣工日期的，经乙方书面同意后，保证期 间按照变更后的竣工日期做相应调整。 第四条承担保证责任的形式 4．1 乙方根据业主要求以下列方式之一承担保证责任： 1）由乙方提供资金及技术援助，甲方继续履行工程交付义务，但乙 方支 付金额不超过本合同第二条规定的保证金额。 2）由乙方在本合同第二条规定的保证金额内赔偿业主的损失。 第五条担保费及支付方式 5．1 担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定。
5．2 双方确定的担保费率为： 5 ．3 本合同生效后日内，甲方一次性支付乙方担保费共计人民币 元（大写：）。 第六条反担保 甲方应按照乙方的要求向乙方提供反担保，由双方另行签订反担保合同。 第七条乙方的追偿权 乙方按照本合同的约定承担了保证责任后，即有权要求甲方立即归还乙方代 偿的全部款项及乙方实现债权的费用，甲方另外应支付乙方代偿之日起企业银行 同期贷款利息、罚息，并按上述代偿款项的%一次性支付违约金。 第八条双方的其他权利义务 8．1 乙方在甲乙双方签订本合同，并收到甲方支付的担保费之日起内，向业主出具《承包商履约保函》。 8．2 甲方如需变更名称、经营范围、注册资金、注册地、主要营业机构所在地、法定代表人或发生合并、分立、重组等重大经营举措应提前三十日通知乙方；发生亏损、诉讼等事项应立即通知乙方。 8．3 甲方与业主有关主合同的修改、变更，应告知乙方；如发生结构、规模、标准等重大设计变更，应经乙方书面同意。 8．4 甲方应全面履行主合同，及时向乙方通报主合同的履行情况，乙方在进行定期或随时检查和监督时甲方应积极配合。 第九条争议的解决 本合同发生争议或纠纷时，甲乙双方当事人可以通过协商解决，协商不成的，通过第款约定的方式解决：
执行和解，指在法院执行过程中，双方当事人经过自愿协商，达成协议，结束执行程序的活动。下面是小编整理的执行和解协议书参考范本，欢迎大家阅读! 【执行和解协议书参考范本1】 申请执行人(下称甲方)：张XX，男，汉族，XX公司职工，1967年10月23日生，云南省大理市人，住云南省大理市泰安路XX号5栋3-2-2。 被执行人(下称乙方)：李XX，男，汉族，农民，1986年11月12日生，云南省大理市XX镇人，住云南省大理市XX镇XX村委会XX村XX号。 甲方与乙方为交通事故赔偿纠纷一案，经大理市人民法院(XX)XX民一初字第XXX号民事判决，判决生效后，双方自愿协商，达成和解协议，共同信守，决不反悔。 一、XX市XX区人民法院(XX)XX民一初字第X号民事判决书判令：乙方赔偿甲方因交通事故造成的经济损失XX元，并承担案件受理费XX元，诉讼保全费XX元，合计XXX元。现乙方一次性支付给甲方XXX元即案结事了，其他费用均由甲方负责，甲方完全同意，并自愿放弃不足部份。 二、上述款项在签订本协议书时当场付清，双方不得再为此
事发生纠纷。 三、本协议书经双方签字确认从签定之日起生效。 四、本协议书一式三份，甲、乙双方各执一份，报XXX人民法院终结本案执行程序一份，内容相同，具有同等效力。 甲方：张XX 乙方：李XX 年月日年月日【执行和解协议书参考范本2】 执行申请人：上海甲有限公司(以下称甲方) 被申请人：上海乙有限公司(以下称乙方) 被申请人：上海丙股份有限公司(以下称丙方) 上海甲有限公司诉上海乙有限公司、上海丙股份有限公司租赁合同纠纷一案，业经上海市××区人民法院于##年11月29日作出(##)×民二(商)初字第×××号民事判决书，并已发生法律效力。经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下： 一.乙、丙俩方对判决书确定的支付义务不持有异议。 二.甲、乙、丙三方约定： (1)乙方于##年3月10日前向甲方支付人民币33,656元(叁万叁仟陆佰伍拾陆元整);丙方于##年3月30日前向甲方支付第一期款项人民币50,206元(伍万零贰佰零陆元整);丙方于##年4月30日前向甲方支付第二期款项人民币50,000元(伍万元整)。 (2)乙、丙俩方如能如期履行上述约定，甲方放弃其他执行
担保合同范本 本担保协议（以下称“协议”）于年月日由以下双方： 1?作为委托人的（以下称“甲方”） 2?作为担保人的（下称“乙方”）在签署。 鉴于以下缘由： 1.甲方拟与（下称“受益人”）签署关于流动资金贷款（银行承兑汇票）的（下称“合同”）； 2.甲方申请乙方为其开立上述合同项下以为受益人，金额为，有效期自上述生效之日起，期 限的保函（下称“保函”）： 兹乙方同意为甲方向受益人开具保函。 在乙方开立保函之前，甲方必须： 1.向乙方提供下经协议双方约定选用下列项反担保方式。 （1）经乙方认可的企业法人/自然人在甲方要求下正式向乙方签发以乙方为受益人的不可撤销、连带责任反担保保证书。名 单如下： A、企业法人①； ②； ③； ④； B、自然人及其财产共有人①； ②； ③; ④;
⑤； (2)甲方按下列要求向乙方交纳履约保证金： 保证金数额： 交纳时间： 交纳方式： 付款帐号： 履约保证金的支付： A.在甲方到期未履行还款(《借款合同》项下)义务，(贷款方)要求乙方履行保证义务时，乙方无须征得 甲方同意，有权直接从保证金款项内向(贷款方)予以支付； B.甲方未按规定交纳担保费的，乙方有权直接在保证金款项内扣付； C.甲方未履行本协议约定的义务时，乙方有权在保证金款项内扣付甲方的应付款及违约金、赔偿金等； D.乙方有权监督并实施保证金的支付，拒付与担保内容无关的款项； E.保证金在合同执行完毕后，由乙方退还甲方。 2.向乙方提供下列文件的正本或经甲方的法定代表人签字并加盖公章证实为真实和完整的副本： (1)甲方的企业法人营业执照； (2)甲方的公司章程； (3)甲方全体现任股东(董事)名单及签字样本。 (4)同意甲方签署本协议的股东会(董事会)决议； (5)甲方的上年度财务报表及审计报告，及申请前一个月的财务报表； ⑹抵押物的所有权证(若有抵押物时)，以及其他相关资料。 、甲方在此向乙方作如下保证: 1.甲方是依照中华人民共和国法律注册成立及有效存在的公司； 2.甲方有充分的和法定的权利签署和执行本协议；
担保合同 担保人（甲方）： 住所地： 联系方式： 债权人（乙方）： 住所地： 联系方式： 鉴于乙方与【】（以下均称债务人）就事宜于年月日签订编号为【】的《》（以下称“主合同”）,甲方已认真阅读,对主合同所有条款均无异议。为确保债务人依约完全履行主合同,甲方愿意向乙方提供不可撤销的无限连带责任担保。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国物权法》及其他有关法律、法规、规章的规定,经磋商一致,订立本合同,以便配合遵守执行。 第一条担保的主债权的金额 甲方担保的主债权包括本金及回报收益。其中本金为人民币万元整（￥）,回报收益为人民币万元整 （￥）,共计人民币万元整（￥）。 第二条担保责任 2.1本合同担保期间为二年,自主债权的清偿期届满之日起开始起算。 2.2担保期间,乙方依法将主债权转让给第三人的,甲方在原担保的范围内 继续承担担保责任。 2.3乙方与债务人契约变动主合同内容,但并未实际履行的,甲方仍应当承 担担保责任。
第三条担保范围 担保范围为主债权、利息、违约金、赔偿金以及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于公证、评估、鉴定、拍卖、诉讼或仲裁、送达、抵押物处置费、过户费、财产保全、执行、律师代理、差旅费以及为实现主债权而发生的各项费用）。 第四条担保方式 本合同项下的担保方式为无限连带责任担保,当债务人未按主合同约定按时清偿本合同担保范围内债务时,乙方有权直接向甲方追偿,甲方应立即向乙方清偿债务人的全部到期应付款项。 4.1 □甲方提供的担保方式是保证担保。 □甲方提供的担保方式是抵押担保。 （1）甲方提供的抵押财产是：（以下称“抵押物”）。共有人（权利人）在本合同签字（盖章）确认表示同意以抵押物为主合同项下债权提供抵押担保。 （2）抵押物的详细情况以本合同所附“抵押物清单”为准。 （3）抵押权的效力及于抵押物及其从物、从权利、附着物、附合物、加工物、孳息及代位物。 （4）抵押物不存在任何权利瑕疵,未被依法查封、扣押、监管,不存在所有权争议、抵押、质押、诉讼（仲裁）、出租等情况。 （5）不得将抵押物相关权利根据挂失。 □4.2抵押物的登记 如果本合同项下的抵押物属于法律规定需以登记为生效要件,甲方应在本合同签订后日内,立即向登记机关办理本合同项下抵押物的抵押登记手续,并在登记手续办妥后三日内将他项权利证明、抵押登记证明文件正本及抵押物权属证明正本交乙方保管。 □4.3甲方应合理使用并妥善保管抵押物,不应以任何非正常的方式使用抵押物,应定时维修保养以保证抵押物的完好,并按乙方的要求办理保险。甲方应承