回填土工程施工合同
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。
第一条工程概况
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3工程内容：土方购入回填以及压实
第二条工程承包方式
本工程实行固定单价全包干，即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容和工作内容所需要的人工费、材料费、机械费(含机械设备等的进、出场费)、管理费、保险费、利润、税金以及环卫除渣费、工程周边社会关系协调等全部费用。无论市场工、料、机等发生任何变化，均不再调整工程单价。
第三条工程期限:
根据双方协商，合同总工期为10 天，开工日期为：乙方收到甲方开工通知书即日起。若发生了不可预见或不可抗力的地震、台风、大雨、暴雨等自然天气的影响时，经双方确认后工期顺延。第四条工程质量及技术要求:
本工程严格按照国家现行《建筑工程质量检验及评定标准》、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》及根据甲方提供的现场进行施工和验收。
4.1土方工程施工完成后的验收标高与设计标高的误差不大于±5cm，垂直面无偏坡。
4.2进场施工前，必须编制施工方案,安全保证措施,提前3天向甲方分别提交土方调配及运输施工时间、及质量进度保证。
4.3回填土方必须分（约60cm）层碾压，密实度不得小于90%
第五条工程价款结算
5.1本合同的室外工程量约为立方米，单价壹拾元/立方米工程造价为人民币大写: （￥元），地下室内工程量约为立方米,单价壹拾柒元立方米,工程造价为人民币大写: （￥元），单价实际工程造价：按甲、乙双方现场竣工验收的实际工程量办理结算。
5.2付款方式：
5.2.1乙方回填完毕验收合格后付工程款的50﹪
5.2.2工程竣工验收后7个工作日双方进行工程结算，乙方按双方确认结算书金额开具发票，甲方审核无误后60天内付清工程结算款。
5.3 本合同工程造价为含税价。
第六条双方责任
6.1 甲方责任
6.1.1 因甲方出现的问题，工期应顺延。
6.1.2 工程变更：甲方应于三天前以书面形式通知乙方，并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期。
6.1.3 工程竣工后，甲方应组织专门人员在7个工作日内进行验收。
6.1.4 按合同规定支付工程款。
6.2 乙方责任
6.2.1应按照编制的施工方案,安全保证措施,严格组织施工。
6.2.2做好施工现场管理，每天及时清理道路淤泥、渣土，防止噪音污染。负责保护机械、车辆跨越的电缆沟、道路、人行道、绿化等市政设施，由此引起的场地设施损坏由乙方负责修理、恢复并承担所有的费用；如有发现违反协议内容的行为，乙方应在甲方限定时间内予以整改或修复，否则甲方有权解除本合同，按施工已完成工程量的50%结算工程款，并要求乙方支付工程款总额30%的违约金。
6.2.3 应该遵守建设工程安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，随时接受安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并承担一切安全责任。
6.2.4 制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，做好人、机、物的安全管理工作，由于施工组织及管理等方面的原因，所以造成的一切事故责任和经济损失，均由乙方自行负责；因发生安全事故责任导致甲方遭受失、被追究责任或影响甲方工程施工进度的，甲方有权解除本合同，按施工已完成工程量的50%结算工程款，并要求乙方支付工程款总额30%的违约金。
6.2.5 施工过程中不能影响其他施工队的设备、机组的正常运行，积极配合甲方维护现场的工作秩序。
6.2.6 应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。工期如有延误，以每延误一天按工程款的千分之二扣减工程款。
第七条违约责任
7.1因乙方原因不能保质、保量按时完成工程验收，给甲方造成损失
的，由乙方负责赔偿，同时甲方有权解除本合同。
7.2乙方必须确保工程施工进度，按合同工期完成施工任务。如乙方未能按合同工期完成工程量，每延误一天按工程款的千分之二扣减工程款；延误7天以上的，甲方有权解除本合同，按施工已完成工程量的50%结算工程款，并要求乙方支付工程款总额30%的违约金。
7.3乙方未按要求完成全部工程而中途退场时，甲方有权不给予结算或按施工已完成工程量的50%结算工程款，要求乙方支付工程款总额30%的违约金。因甲方原因在工程进行期间停工的，由甲方在十五天内按已完成工程量的50%向乙方支付工程款。
第八条合同纠纷
因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，可依法向当地人民法院起诉。
第九条附则
9.1本合同自双方盖章签字后生效，合同履行完毕后自行失效。
9.2 本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。
9.3本合同一式贰分，甲、乙双方各执一份。
第十条附加条款
甲方：乙方：
年月日年月日
回
填
土
施
工
协
议
二○一五年三月日