塑钢门窗分包合同范本
发包方单位：以下简称甲方承包方单位：以下简称乙方
经甲乙双方协商，甲方将“ ”工程塑钢门窗工程委托乙方承担施工，双方遵循相关法律法规及规范规定，经双方自愿协商一致，特签订本合同以便双方共同遵守：
第一条：工程项目名称及内容
1、工程名称：
23、工程承包内容：
注：1以上塑钢型材为系列，颜色双色共挤见样品，壁厚≥2.0mm;钢衬厚度为
1.2mm，玻璃厚度为：单玻采用厚浮法白玻璃，双玻玻璃为5+9+5mm浮法白玻璃;门窗五金、配件合页、拉手、滑轮、锁件、胶条、发泡剂等必须达到建设方要求，所有材料均必须提供齐相关资料及合格证。
2乙方在制作时，必须严格按照甲方所提供图纸及现场实际洞口尺寸以及建设方批准的窗型图窗型图由乙方负责和建设方落实要求制作施工。所有型材、零配件材质参照建设方所批准样品予以验收，制作安装必须满足现行国家规范要求，并确保必须按照规范通过质检站及业主方验收合格。
3工程结算按以洞口尺寸为准，材料检验及工程验收以甲方及建设方代表签字确认为准。
3、承包方式：本工程采用“包材料、包工期、人工、质量、安全、文明施工、环境保护及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容。
第二条：付款方式
1、乙方按要求完成窗框的安装工程并经监理及甲方验收合格后
十天内，甲方付给乙方工程总价的30%;
2. 乙方窗扇制作完成并进场后，甲方付给乙方工程总价的30%
2、乙方按要求完成窗扇的安装处理完所有收边工程和卫生，并经监理及甲方验收合格后十天内，甲方付给乙方工程总价的30%;
3、工程竣工验收合格后一个月内，甲方付给乙方工程总价的8%;
4、保修金为2%，保留一年作为保修款。
第三条：材料供应
1、本合同签订后，乙方即尽速按约定组织材料进场。
2、本工程所需各项材料、机具、工具等，除注明由甲方供给外，概由乙方自备。
3、乙方所采购的材料、成品、半成品、玻璃、五金、配件及发泡剂等，必须符合图
纸设计要求且和甲方、监理、乙方共同确认的样品相一致，符合国家和绵阳市有关质量标准，并必须向甲方提供出厂合格证明、质量保证书。如发现品种、型号、规格、颜色、做
法和质量等不符合规范规定及建设方要求，该批材料、成品及半成品必须封存不得使用，
经核查如确实不符合规定要求，甲方由此受到的损失，由乙方按违约责任承担。若使用不
合格的材料时，甲方有权要求乙方拆除、清理及重做，乙方承担所有费用，由此延误的工
期不予顺延。
第四条：施工工期及质量要求
1、施工工期为：合同签订要求时间进场安装并完成所有工作。
2、非乙方原因延误工期，工期可顺延，但须经甲方代表认可，若由于乙方原因，未
能按时完成本合约内之工程，延迟一天应以总价款1‰作为工程延误罚款。
3、执行国家现行行业标准及《塑料门窗工程技术规程》，要求整个工程按规定制作、施工、验收，表面平整、严密、观感好。成品、半成品须按有关标准检验评定合格。
4、外框四周与墙体间采用聚胺脂发泡剂填充密实，并采用与窗同色中性防水密封胶
密闭，以保证达到质量标准，并须经业主、甲方代表和现场监理检验认可。
第五条：工程保修期限
1、保修期限：乙方应对本工程质量保修一年，保修期从整体工程竣工验收合格日开
始算起。
2、在保修期内，由于乙方的施工质量或施工缺陷原因引起的质量问题均由乙方负责
修复，费用由乙方承担，乙方在接到报修通知后48小时内落实维修工作并维修完毕。
第六条：甲乙双方责任和义务
1、甲方委派志驻现场代表，联系电话
2、甲方应保证按合同约定按时支付工程款。
3、甲方负责提供施工用水源及电源，和垂直运输。乙方施工所用电线、插板、灯具
等设备由乙方自行负责。
4、乙方委派为负责人，并常驻工作地点，主持工程施工，严格按照规程办理，坚持
文明施工，保证质量，对于工人之安全必须按工程安全防护规范执行之及卫生应完全负责，如有安全事故、疾病、死伤等事情，均由乙方自行负责处理与甲方无涉。
5、乙方应采取有效措施保证按合同工期完成施工任务，根据甲方工程进度施工，如
需要加夜班乙方必须配合，乙方所有人员住宿生活等由乙方自行负责。
6、本合同附件：施工单位安全施工、文明施工手册、承包商入场规定，乙方若有违犯，甲方按附件规定予以罚款之。
第七条：其他
1、本合同自签约后，不论中途工价、物价涨跌，均不调整。
2、乙方如有下列情事之一，甲方得取消合同，所有甲方蒙受之一切损失，概由乙方
负责赔偿：1乙方将其承包之工程转包给他人者。2乙方如逾期开工或开工进行尺缓，难
如期完工者。3乙方负责人失踪或身故者。4乙方不听指示或偷工减料者。5乙方被宣告破产或受徒刑处分，而不能履行承揽业务者。
3、违约责任：因甲方款项无合理因素而未按期支付而影响乙方工程进度，一切损失
由甲方承担。如因乙方违约而造成一切损失由乙方承担。
4、未尽事宜由双方协商解决，若发生纠纷，则由绵阳市仲裁机关仲裁或向法院提起
诉讼。
5、本合约一式贰份，双方各执一份。本合同由双方签字盖章后生效。
甲方：乙方：
负责人签章：负责人签章：地址：地址：
电话：电话：
日期：年月日日期：年月日
发包方以下称甲方：
承包方以下称乙方：
根据≤中华人民共和国合同法≥和≤建筑安装工程承包合同条例≥及相关规定，结合
本工程的具体情况，经双方协商一致，签定本合同，以资共同遵守。
第一条工程项目及内容
一、工程名称：安泰工地
协议书 承包人(全称)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 分包人(全称)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于＿＿＿＿＿＿＿ (以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、分包工程概况 分包工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 分包工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 分包工程承包范围：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二、分包合同价款 金额：大写：人民币＿＿＿元， 小写：＿＿＿＿元。 三、工期 开工日期：本分包工程定于＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日开工； 竣工日期：本分包工程定于＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日
竣工； 合同工期总日历天数为：＿＿＿天。 四、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为：合格 五、组成分包合同的文件包括： 1、本合同协议书； 2、中标通知书(如有时)； 3、分包人的报价书； 4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件； 5、本合同专用条款； 6、本合同通用条款； 7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件； 8、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。 六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为“分包工程”)，并在质量保修期内承担保修责任。 八、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款(以下简称“分包合同价”)，以及其他应当支付的款项。 九、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程
木工劳务分包合同范本标准版 Model of woodworking service subcontract 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
木工劳务分包合同范本标准版 前言：劳务合同是指以劳动形式提供给社会的服务民事合同，是当事人各方在平等协商的情况下达成的，就某一项劳务以及劳务成果所达成的协议。一般是独立经济实体的单位之间、公民之间以及它们相互之间产生。本文档根据劳务合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 承包人：（简称甲方） 劳务分包人：（简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就工程施工劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、劳务分包内容 1、工程地点： 2、分包范围：模板制作、安装、及倒运归库。 3、分包劳务内容：本工程中的模板制作、安装、拆除、倒运及模板归库。 二、分包工作期限
开始工作日期：_____年____月____日；结束工作日期：____年____月____日；总日历工作天数为______天。 三、劳务报酬 1、本工程的劳务报酬金额约为_________元； 2、本工程的劳务报酬均为一次包死，不再进行调整。 四、工程结算 工程开工后施工人员进入现场，暂付分项工程的______%；工程竣工，经甲、乙双方共同验收合格，甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务报酬。中途退场不结算尾款，并承揽因中途退场所造成的一切经济损失。 五、质量标准 1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评》，本工程必须达到质量评定合格等级。 2、标准规范除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下： （1）模板支撑须牢固，无跑、漏、胀等现象出现。
木工劳务分包合同书 木工劳务分包合同书范文一 发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方） 根据工程需要，甲方将的模板及安装工程承包给乙方施工，按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑管理条例》及有关法律和政策的规定，结合现场实际情况，经双方充分协商，明确责、权、利的关系，达成以下条款，双方共同遵守执行。 一、承包内容 乙方以包工包料的形式承包职工公寓和综合楼模板安装和拆除的全部工 程。 二、承包价格职工公寓和综合楼按图纸和变更图纸的实际操作的混凝土与模板接触面积计算，以每平方米元计算。 三、模板及支撑 本工程模板职工公寓和综合楼乙方必须提供两套完整的模板，外围板及柱模新板，其它允许用旧板，甲方提供钢管、扣件，其余部分都由乙方自理。其中综合楼三套梁底。底层垫板不要求用槽钢，甲方需夯实整平，乙方用板垫钢管。 四、付款方式 每栋每层浇捣混凝土后付元生活费，二层后按已做工程量60%结算; 主体结构结束付至70%的工程款（包括以前所做的 五、工期 乙方必须每月和甲方签订当月进度计划，必须保质保量完成，否则一切工期损失由乙方承担。（如工程款拖欠除外）
六、双方责任 甲方责任： 1、提供本工程图纸及相应的设计变更。 2、提供模板按章所需的水平标高、轴线放样。 3、提供施工现场所需的电、线、照明灯。 4、提供住宿、食堂、床。 5、焊墙板定位钢筋、撬棍钢筋、水泥撑由甲方提供。 6、如钢管、扣件不能及时供应，应顺延工期和承担木工相应损 7、如果甲方造成半月以上的停工（含半个月）允许乙方退场， 乙方责任： 1、乙方必须每天和甲方对当天的考勤表，每月底做工资表交给甲方。工人工资由甲方直接发放到工人手中，所有进场人员须提供身 2、质量要求：按图施工、施工规范、操作规范、国家质量检验评定标准组织施工。确保验收一次性合格，不合格每次1000 元罚款。 3、班长必须对本班人员进行各项安全技术交底、三级安全教育，实行班前、班中、班后质量检查，杜绝质量问题。 4、必须遵守“安全第一，预防为主”的生产方针及安全生产操作规章，严禁违章指挥违章作业。否则，自身造成的安全事故乙方自理，三万元以内的甲方概不负责（超过三万元的情况下，甲方付50%，乙方付50%）。 5、必须服从甲方管理人员统一指挥和安排，必须遵守公司和项目部各项规章制度，同时要积极配合其他班组工作，互相协议，搞好团结，维护甲方权益和做好产品保护等工作。
编号：GR-WR-15395 建设工程劳务分包合同样 本 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
建设工程劳务分包合同样本 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 编号：_____ 发包人：__________ 承包人：__________ 分包工程名称：__________ 施工地址：__________区（县） 发包人（全称）：___________ 承包人（全称）：___________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1.1工程名称：________________ 1.2工程概况：________________ 1.3分包工作内容：____________
范围包括：______________ 1.4工程监理单位（全称）：___________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为：______元（人民币）大写：______元 4.2合同价款的确定原则（在确认的方式前划√）： 经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认： （__）4.2.1本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。 （__）4.2.2以（__）年施工预算或（__）年施工概算定额为依据：
建筑劳务木工分包合同范文（完整版） clarify Each Clause Under The Cooperation Framework. And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties.
互惠互利共同繁荣
建筑劳务木工分包合同范文（完整 版） 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方代表：（签字）乙方代表：（签字）甲方将分项工程的全部劳务分包给乙方。为明确 双方的责、权、利，根据《中华人民共和国合同法》和国家、地方有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，并经双方友好协商，达成一致协议条款, 双方相互约束，共同遵守: 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、结构形式: 4、建筑 规模: 二、承包内容及范围 1、主要内容包容 2、乙方必须与相关的所有分包 配合，同时应相互检查、交接的相关工作。 3、为达到以上施工要求所需要的全部工用具、安 全护具、设备和设施，以及操作检测工具由乙方自备。
4、乙方在施工中安全、文明施工必须达到国家的 施工要求。应派专人管理和监督。 三、承包单价及付款办法: 1、承包单价: 此价格为人工费包干价，且：除以上表格中辅材 外，还应包括所有电动工用具、成品保护;包质量、包安全、包文明施工。甲方不再额外支付乙方任何费用。 2、付款办法; 1.甲方按完成合格量的结算工程款，其工程量 约为。此费用于该区初验收合格甲方签字认可后个工作日内支付。 2?剩余款项于整体竣工验收后天内付清。 3结算方式：按施工图所示范围，实测实量收方。 如施工量大于图纸量，必须提前书面通知甲方，双方负责人签字确认生效。 四、工期 1、乙方必须加快施工进度，保证在进度计划规定 的工期内所承接的施工内容全部完成，乙方必须对工期长计划短安排，详细制定工程工期计划，并保证不折不扣的完成，
木工班组劳务合同 1.9 甲方： 乙方：木工作业班组 根据《建筑法》、《合同法》、《建筑工程管理条例》及公司管理规定，经甲乙双方协商，甲方将额尔古纳污水处理厂及管网工程的模板工程劳务工作分包给乙方施工，并达成一致意见，订立如下合同。 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿公平和诚实信用的原则，为明确双方在施工进程中的权利义务及经济责任，经双方友好协商一致，订立如下合同： 一、工程名称：额尔古纳边境经济合作区拉布达林产业园区污水处理厂及管网工程 二、工程地点：额尔古纳市园区 三、建筑面积：约16000 ㎡ 四、分包工程及工作内容： 1、本工程的建施图、结施图和设计变更中的所有模板制作安装均属于乙方分包工作范围。在施工中甲方如有变更提前通知，没有通知造成二次返工由甲方承担，乙方人工费不包括二次结构。 2、旧模板的清理和搭配使用、模板的制作安装、拆除、模架的搭拆、材料的归堆、扣件的清洗、模板刷脱模剂，材料的清理，材料的下车，梁柱、墙涨模凿打修整，配合甲方施工员技术员放线，弹模板安装线，梁、墙、柱接头等凡属模板工程的全部工作内容。 五、施工机械机具、个人安全劳动防护用品和用具： 施工用的木工机械及部分辅材，如圆盘锯、手提据、钉子、铁丝、安全帽、安全带、扫把、双面胶、泡沫条、工人用的其他安全防护用品用具和设备开关箱后的电缆电线及灯具等，均由乙方自行配备，甲方不负责任何费用。 六、质量要求： 达到合格
质量验收标准，达不到标准必须返工或修整。对项目部发出的任何质量整改要求，均应有整改及书面回复。并必须按以下施工工艺施工： 1、外墙能透视的剪力墙和柱施工缝的接缝处必须设置泡沫条，防止砼漏浆和出现错台。 2、外墙和边梁必须挂通线校正且必须用钢管固定，防止边梁弯曲不直。 3、墙和柱模板的安装必须从上到下安装，防止因楼板的误差而引起的拼缝不严，造成砼漏浆和拼痕，影响质量。 4、剪力墙的阴角处在3米的范围内必须设置三道三角支撑，防止阴角不直影响质量。 5、剪力墙的内撑的间距纵横都不得大于500mm且在墙边必须设置，防止墙面因内撑数量不足而引起的墙面不平，从而影响质量。 6、剪力墙的对拉螺栓第一道距楼面不得大于200mm，第二道距第一道不得大于400mm，防止因对拉螺栓的间距过大而产生爆模，影响质量，对拉螺栓内设塑垫，拆除模板后严禁砼表面对拉螺栓突出，如有发生乙方自行处理。 7、砼浇筑发生涨模、漏浆、跑灰等乙方自行处理并承担一切损失。 七、安全生产要求: 乙方自备安全帽、安全带等劳保用品。组织有高素质的工人队伍，遵章守纪，不违章指挥，不违章操作，严格按照施工方案及项目部要求组织施工和搭设作业区内的安全防护设施，确保施工作业安全。乙方对项目部发出的任何指令均应有整改及书面回复，否则处以500~1000元/次的罚款。 八、责任与制度： （1）班组民工宿舍内不准乱搭电、不准用电、煤气、烧饭煮水、施工现场必须戴安全帽，临边作业必须栓安全带，不准穿拖鞋上班，严禁酒后作业，否则违反规定处以50～500元的罚款，在支付进度款时扣除。 （2）甲方技术人员负责各施工控制轴线及主轴线的放线工作，其余工作由乙方施工人员负责。如放线人员不到位罚款100元/次。 （3）严禁盗窃公共财物，若发现处以5倍财物价格的罚款。 （4）多层板、木方按甲方的规定用量，不能乱锯，如果发现乱锯模板、
编号：_____________ 木工班组劳务承包合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 总则： 甲方根据工程施工任务需要，经友好协商确定将XX工程B3、B4号楼、车库（人防）及商业房基础和主体（包括二次结构）模板分项工程的劳务全部施工任务分包给乙方进行施工。双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》、《**公司管理制度》及相关规定，结合本工程需要，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程基础和主体模板分项工程的劳务承包事项协商一致，订立本合同供双方共同遵守执行，具体事项如下： 工程名称： 工程地点： 承包形式： 全费用包干模式。模板分项工程的人工、机具、辅助材料、劳动工具等，由乙方自主组织管理人员和民工在甲方的管理和监督指导下进行施工，乙方对其作业范围的全部工作内容自主组织施工作业，并对其施工现场（工程）的“劳动力组织、生产进度、技术质量、施工安全、文明施工及成本控制”等实施全面自主管理，承担其作业内容的全面责任；所有工程主材用料及周转作业用料均由甲方供应，乙方指派专人签字领用。甲方提供塔吊和施工电梯、外架。 合同履约保证金： 根据双方协商，乙方在签订本合同之日向甲方缴纳工程履约保证金叁拾万 元正。保证金待所有主体结构验收合格后1月内退还乙方不记利息；若乙方中途
退场，甲方有权扣留乙方保证金并按己完工程产值的20％作为乙方支付甲方的违约金。 一、合同工期 根据甲方的施工进度计划安排施工，乙方无条件满足甲方施工进度及各节点进度工期要求（具体按施工组织设计进度计划实施），同时满足甲方与业主方承诺的工期要求，由于乙方因素，延误业主的工期要求而造成业主对甲方的处罚，后果由乙方全额承担。 二、质量标准 工程质量标准：依据《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程施工质量验收统一标准》及建筑工程各专业工程施工质量验收规范，工程质量一次验收合格。(注：板底不抹灰) 三、甲方责任 1、甲方给乙方提供工程所需的工程材料（木板、木方）、工程周转材料等：钢管、扣件、安全网、竹跳板、外架、塔吊、施工电梯、主电路电缆、一级配电箱、二级配电箱、三级开关箱。（三级配电箱后所需的电线、电灯由乙方自行负责，由项目部专业电工搭接，不准工人任意乱接）。 2、甲方为乙方工人提供宿舍、生活用水用电及食堂（生活费自理）设施。 3、甲方为乙方提供施工图（建筑、结构图）各一套，及时下发图审纪要、设计变更以及相关的技术、施工文件等。 4、甲方必须及时给乙方下达施工进度计划，对班组和工人进行安全、质量技术交底；同时监督各工序安全防护措施，质量检查及验收评定等级，材料的使用和管理工作。
模板分项工程劳务分包合同【】 甲方：省登北建筑工程劳务正商项目部 乙方： 签订地点： 签订时间：年月日
建筑工程模板班组劳务分包合同书 发包方：省登北建筑工程劳务正商项目部（简称甲方） 承包方：（简称乙方）依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《建筑工程安全管理条例》、《建筑工程质量管理条例》及其相关法律、法规的规定，本着自愿、平等、互利和诚实信用的原则，甲方就（工程名称）的模板部分以劳务分包形式给乙方进行施工，经充分协商达成一致，订立本合同明确双方权利和义务。 一、工程名称及地点 1、工程名称：。 2、建设地点：。 3、工程概况： 。 二、承包方式、围及容： 1、承包方式：包工不包料（包小工具及手提电动工具、劳动保护用品），包人工、包安全、包质量、包工期、包合同中所有的容，一次性劳务包干，乙方自负盈亏，同时也不得将模板工程另行转包。 2、承包围：图纸要求所有主体结构关于模板的容。 3、承包具体容 （1）乙方负责与本工程主体结构所有现浇砼构件的模板制作、安装及拆除，模板架子的支设和拆除，模板支撑加固系统的支设及拆除，门窗洞口及建筑预留洞口、部分水电预留洞口（含梁头预留洞口）模板安装及拆除，消防箱预留洞口模板安装及拆除，电梯预留洞口模板安装及拆除，以及其他图纸需要模板安装及拆除的预留洞等，工程图纸以业主提供的正式施工蓝图为准。 （2）乙方自备台锯及手头工具，工程用工工程量的（增减价款在10000元围的）增减均包括在乙方工作容中的风险围。
（3）乙方负责模板的制作、安装、分类堆放等； （4）乙方负责与模板分项工程相关的安全文明施工用工及其他杂工，包括每层拆模后，负责楼面的与模板分项工程相关的清理工作；模板工程完工以后应将模板清理干净，并将各种材料分类堆码在场地指定处，必须堆放整齐。 （5）乙方负责施工期间本施工班组施工人员的生活费。 （6）乙方负责模板工程的柱、墙、梁定位筋的焊接。积极配合甲方施工员的检测。 （7）乙方应加强质量管理，严格按甲方模板施工组织设计方案进行施工，模板安装的强度、刚度和稳定性应符合要求。梁、柱、墙、板安装后不得有涨模、漏浆、反拱现象。发现有严重漏浆和反拱现象的，每处向甲方交纳违约金200元，模板发现有涨模的，按每涨模一次向甲方交纳违约金200元，涨模严重的按每处向甲方交纳违约金1000元并负责凿除涨模砼及承担修复所发生的一切费用。 （8）楼层外周挂模必须水平一致，特别要求外周模板应按照梁的高度制作，不得超出楼层地坪面高度，以免影响浇砼的水平度。所有模板及挂模模板在挂模前应将其上的砼碎渣清理干净，严禁掉渣在已安装好的钢筋楼面上，发现一处向甲方交纳违约金100元，并负责清理干净及承担相关费用。 （9）乙方应在每层各部位模板上刷涂脱模剂，保证砼外观光滑。 （10）乙方负责模板和模板支撑体系的加工制作、安装加固、校正、拆除、清理施工。后浇带部位必须严格按经甲方确定的专项模板施工组织设计施工，后浇带的模板应单独安装，浇注并达到强度以前不能拆除或拆除以后进行二次支撑，否则甲方有权进行处罚。 （11）架体搭设严格按照规、施工设计搭设，模板拼缝严密；负责后浇带、伸缩缝、沉降缝、施工缝等各种缝模板加固处理。 （12）模板加固牢靠，如因自身原因造成涨模、爆模，负责材料损失费用及处理处罚费用，砼浇筑时必须安排专人看模。 （13）负责所有因涨模错台等问题的剔凿维修工作。 （14）服从本工程项目部的统一指挥和安排。 三、单价和付款方式： 1、高层住宅 按甲方提供的图纸围，主楼按照计算元/㎡，商业按照
合同编号： 工程施工 专业分包合同 （示范文本） 工程承包人： 专业分包人： 签约地点： 签约时间：
第一部分 合同协议书 工程承包人（以下简称甲方）： 法定代表人： 住所： 专业分包人（以下简称乙方）： 法定代表人： 住所： 资质证书号码： 发证机关： 资质专业及等级： 复审时间及有效期： 营业执照号码： 安全生产许可证号码： 鉴于分包人同意按照本合同要求履行其合同责任和义务，并保证以诚信、敬业和积极的态度与承包人及本工程涉及的任何第三方保持充分有效的合作，以确保本工程的圆满竣工；另鉴于分包人已对工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，并已对承包人有关项目管理制度规定充分了解。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，承包人、分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、分包工程概况 分包工程名称： 分包工程地点： 分包工程承包范围：人工清槽、回填土、砖基础、基础圈梁、基础构造柱、混凝土、钢筋、模板、脚手架等主体结构及基础部分二次结构所有土建劳务施工内容（按此样式填写，项目须视具体工程情况调整），具体范围以图纸及工程量清单为准。 分包方式：本分包工程采用包工、包辅材（项目视情况填写）、包机械（项目视情况填写）、包工期、包安全、包质量、包安全文明施工、包综合单价、包
风险的分包方式。 二、分包合同价款 本分包合同为（固定总价/固定单价）合同。 暂定价款为：人民币元。 金额大写：人民币元整。 三、工期 1.开工日期：本分包工程计划于年月日开工； 2.竣工日期：本分包工程计划于年月日竣工； 3.合同工期总日历天数为：天。 4.保修期为全部工程整体竣工后：年。 四、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为： 五、组成本分包合同的文件包括： 除专用条件另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序见通用条款第2条。 六、本合同中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条件》中分别赋予它们的解释相同。 七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为“本分包工程”），并在质量保修期内承担保修责任。 八、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并承担履行本分包工程合同及确保本分包工程质量、工期等的全部责任。 九、合同的生效 合同订立时间：年月日 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字、加盖法人章、合同专用章或法人企业行政章，并在甲方收到足额履约保证金后生效；合同规定的责任、权利和义务履行完毕且价款结清后终止。 本合同一式六份，甲方执五份，乙方执一份。
中宁县黄河桥头油罐有限公司综合楼项目工程 木工班组承包合同书 甲方负责人： 乙方负责人： 依照《合同法》及国家相关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，现甲、乙双方经充分协商，就中宁县黄河桥头油罐有限公司综合楼项目工程木工、模板及支撑制作、安装及其它相关工作和所有消耗材料、机械设备、工具等承包事宜达成一致，特订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：中宁县黄河桥头油罐有限公司综合楼项目工程工程地点：中宁县石空镇 第二条工程承包单价及范围 1、按建筑面积元/m2进行费用结算。 2、工程承包范围：该工程设计图纸所包含的现浇混凝土的模板制作、支撑制作、木模安装及拆除、模板整理、修补、上油、拆除归堆等，主体工程完工后材物料清理分类堆放到指定地点。围木放线工作及所需木桩的制作，线方及刚性屋面分格缝木方的制作以及技术交底的工作内容等 包括木工制作、安装、搭拆、吊运、转运、对拉杆、穿墙管、蝴
蝶扣、火钩、钉子、铁丝、封口胶、安全带、安全帽、设备、工具、清理、清扫等，并包括夜、雨天加班费用。 第三条、工程工期 1、工期要求：天。 年月月开工 年月月完工 如甲方原因造成工程不能正常运行，由甲方负责，如因乙方原因造成工期不能满足要求，由乙方负责并赔偿甲方损失。 2、乙方应编制该工程从开工至竣工验收时的施工进度计划（并报甲方审核后照进度计划严格实施），并执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。 3、若延期一天工期，罚款1000.00 元，以此类推； 第四条工程质量标准 按国家现行的《建筑安装工程施及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工程必须达到质量评定标准的合格或优良。 第五条甲方责任和义务 负责统一制定各项管理目标，对工程质量、工期、安全生 产、文明施工监督、检查和验收。 1、协调现场工作关系。 2、根据工程进度情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产 需要。对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪不符合行业规定行为的人员予以教育、处罚和清退。
模板工程劳务分包合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（身份证：）（以下简称乙方） 遵照平等、自愿、公平、诚信的原则，双方就远大聚英阁商住楼2栋A、B、C座模板工程劳务分包施工事项协商一致，订立本劳务工程分包合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程容： 二、承包方式： 1、本工程采取包工不包料方式承包。 2、甲方根据施工进度适时配备以下机具及材料：塔吊、人货梯、门型架、模板（胶合板或木板散板）、方木、顶撑木、步步紧、螺杆。 3、乙方必须自备以下材料、机具和工具：铁钉、铁线、钢钉、园盘锯及锯片、手电锯及锯片、手锯、扳手、铁锤、撬棍、吊砣、麻线、水平尺、水平胶管、卷尺、红蓝铅笔、墨斗、安全帽、安全带、照明灯具、电源线、斗车、电钻及钻头等上述第2点未提及的其它需用料具。 三、承包围： 1、2栋A、B、C座模板工程：A座五层（不含五层梁板）至十九层模板工程，B座、C 座四层（不含四层梁板）至十九层模板工程，包括：墙、柱(含砌体中的构造柱)、梁(含砌体中的构造梁)、板、楼梯、电梯井、垃圾道、走廊、阳台、栏板、压顶、腰线、雨篷、挑檐、水池、花架、水箱、女儿墙、遮阳板、装饰物、装饰柱、装饰线、窗过
梁、窗上下飘板、所有止水反梁和设计图纸要求现浇部位的模板工程施工，包括：人货梯基础、设备设施等所有现浇部位的模板工程施工。 四、工作容： 1、熟悉施工图纸，布置操作地点，领退料具,班组自检并配合受检，整个施工现场一切所需材料、设备在整个施工过程中的装卸和运输（含人力运输、人力传递或机械配合运输，含超远距离运输及超高运输，含反复多次转运）。 2、木模板的制作：完成制作模板的所有工序，包括：新模板（散板或胶合板）涂抹保护剂、选料、配料、划线、弹线、截料、砍边、平口对缝、钉木带、拼模（含制作不规则模和圆形模）等工序。 3、木模板的安装：完成安装模板的所有工序，包括：立模板、立支撑、安装穿墙螺杆、锯钉木带、拉杆、斜撑、垫楞、垫板、钻眼、穿绑铁丝、上螺栓、安木箍、钉卡子、吊正找平、填模板缝隙、清理木屑及模板杂物、搭拆支模架子及操作架子（含超高）等工序。 4、木模板的拆除：拆除模板（含超高），并拆除回收支撑、门架、模板、方木、垫楞、上下顶托、步步紧、铁丝、螺栓、缝隙垫、穿墙螺杆、钢管、扣件等料具，将回收料具搬运到地面甲方指定地点分类堆放整齐。 5、整个模板工程完成后，应清理模板、方木、钢管上粘结的干结水泥及砼浆，模板修理，拔除模板、方木上的铁钉，扣件、卡具上油，并将材料搬运到地面甲方指定地点分类堆放整齐 6、乙方应协助施工员及测量工定位放线，乙方根据甲方提供的控制轴线进行放样弹线。 7、捣制砼时派人跟班看模并随时加固，拆模后如有胀模砼或不对位凸砼要及时凿除，并按甲方要求特殊处理，拆模后要彻底清理干净干结砼、碎模、缝隙垫、铁钉等，建
建筑工程劳务承包合同(木工) 建筑工程劳务承包合同 发包方: (下称甲方) 承包方: (下称乙方)身份证号: 依照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就福熙美邸工程栋木工部分木工工种单包给乙方施工，(即只包工不包料)。双方就该事项协商一致，特订立本合同: 一:承包内容 1:工程名称: 工程栋。 2:工程地点: 3:建筑面积:约 M2(按实际竣工面积木模板接着面积结算) 4:工期:201 年月日至201 年月日。 5:工种: 工程栋木工工种。 6:乙方承担工程栋施工图中所有木工工种的工作支模，及施工图会审、甲方设计变更的内容。具体内容为:该工程施工图中所有木工工种各项工序的支模内容，结构架的搭拆、模板、架具的回库、堆放、并配合施工放线、及单项工种完工后的清洁卫生打扫等任务。 7:附属工程的施工双方另行协商，〈施工图中未明确的由双方共同协商定价另计〉。 8:乙方自备其自己使用的工具。 9:甲方提供起吊机设备。 10:除起吊机操作手的工资由甲方负责外，其余所有机械、机具操作 手的工资由乙方负责。 二、质量及技术要求
1:乙方承包的分项工程按国家质量标准验收，必须达到合格或优良工程验收标准。 2:乙方必须严格按图施工，按规范施工，按现场技术人员制订的方案施工，听从现场技术人员的指挥，积极主动配合其它工种人员的工作。 3:乙方必须自觉认真的做好自检工作，确保每一道工序合格。如出现返工事故，人工费、材料费均由乙方负责，情节严重者须赔偿甲方停工损失。 三、工期要求 乙方承担工程栋的分项工程必须积极配合其它工种，保证在201 年月日之前完成所有主体工程(混凝土浇筑)，配合其它工种保证在201 年月日前竣工。 四、安全生产，文明施工要求 1:乙方所有人员必须持证上岗。乙方正副班组长每天必须到场组织该班组工作，不得缺席，并保证通讯畅通，工地有加班时，必须留专人值班同时做到随叫随到，否则，每一次罚款100元;如遇特殊情况，正或副组长必须有1人在现场留守，若发现一次无班组长在场罚款200元，若施工作业人员不足，按正常进度(差额人数)翻倍处罚。 2:乙方所有进入现场人员必须严格检查，严禁用老、弱、病、残、童，同时做好上岗前安全教育指导工作，所有工人必须坚持佩带安全帽，否则每一次罚款20元。上外架必须系安全带，否则每一次罚款200元。 3:乙方要监督好本工种的施工全过程，所有工人必须严格按安全规 范及文明施工条例进行操作，不得违章操作。 4:乙方在操作过程中，在任何情况下发生的安全事故，费用及责任由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。 5:杜绝在施工现场进行赌博、打架、斗殴等不良活动，拒绝酒后上岗，否则，每一次罚款200元。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建设工程施工专业分包合同(阿兵营改增填写范 本版) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
G120XX— 0213 建设工程 施工专业分包合同中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局 第一部分分包合同协议书承包人：分包人： 根据《中华人民共和国合同法》、《中 华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自 愿、公平和诚实信用的原则，双方就分包工程施工及 有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、分包工程概况 1.总包工程名称： o 2.分包工程名称： O 3.分包工程地点： O 4.分包工程承包范围和内容：。按甲方与发 包方签订的《建设工程施工合同》约定为准。（选择使用）5.承包方式：乙方以包工包料、包质虽、包工期、 包安全生产、包文明施工和包竣工验收合格的方式承包 本工程任务。乙方按甲方和发包人提供施工图纸、会审记录、监理或发包人审定的施工方案等进行施工，履行甲方与建设 单位签订的合同约定的进度、质虽、安全、文明施工及其他 要求。二、分包合同工期计划开工日期：年
月日，计划完工日期： 年月日。具体以发 包人批准的开工报告为准。工期总日历天数： 天。三、质虽标准分包工程 质虽应符合总包合同约定的分包工程的质虽标准，并同 时达到合格标准。四、安全文明标准：按甲方与发包方签订的《建设工程施工合同》约定为准。五、 签约合同价与合同价格形式1 .签约 合同总价为：人民币(Y元）。其中：不含 增值税合同价为：人民币(￥ 元） 增值税 率：；增值税金为: 人民币(Y元）；安全文明施工费为：人民币(Y元）。 2.分包合同价格形式：采用固定价、可调价和成本加酬金（选择使用）合同价格、计H与支付等 其它内容均按甲方与发包方签订的《建设工程施工合 同》约定为准。（选择使用）六、分包合同文件构成本 协议书与下列文件一起构成分包合同文件：建设单位与甲 方签订的本项目的《建设工程施工合同》；在工程实施期间，甲乙双方签订的任何其他协议及建设单位、甲方发出的与施工有关的通知及文件，经双方确认的电文、会议纪要、 图表等；本项目的招标文件、投标函（如果有）、承诺书、
木工支模板劳务分包合同 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 为确保工程能保质、保量顺利完成，甲方就本工程中的模板制作、安装、支架搭设等分项工程分包给乙方施工，为明确甲、乙双方的职责，双方本着平等互利、等价有偿的原则协商确定以下合同条款，以资共同履行。 一、工程概况 1、工程名称：上海邦中新建生产及辅助用房项目 2、工程地点：上海市松江区九亭镇JT-13-002号地块（顺庆路漕松路口） 3、建筑面积：见总包提供的设计图纸 4、承包形式：劳务分包（含机械设备、辅助材料等） 二、承包内容 本工程的楼±0.000以上图纸设计范围内的所有主体结构、二次结构木工模板制作与安装、支撑支架等工序。 1、乙方承包范围内的模板制作、安装、支架搭拆和材料运输，根据图纸设计要求进行方木、模板拼接、组装、支架搭设、加固及拆除、按照规范要求进行板缝粘贴、拆模、清理附着的模板、方木及粘贴胶带残留、清理木工产生的垃圾、方木模板等物料的堆放整理、卸车、场内运输、拔钉等所需人工。 2、木工所需的物料及机械：铁丝、铁钉、锯、刨子、电缆、电锯、水泵、锯片、配电盘等物料。 3、木工作业棚的搭设，安全警示标识及防火器材的配备。 4、安全防护用具：绝缘手套、安全帽、安全带、安全绳、防护服等安全防护用品及劳保用品。 5、前场多余的模板、木方运至后场并及时分类堆放整齐。 6、支撑时的简易脚手架搭设。 7、由乙方造成的质量问题进行返工和维修（费用乙方承担）。 8、前场多余模板木方整理利用。 9、原材料的卸料、倒运、堆放、机械定位安装。 10、如发现工人偷盗工地任何材料及工具带出工地采取1000—10000元重罚。 11、为了方便施工和材料的管理，浪费管理不善如发现酌情罚款。 1 12、按照图纸放样、报模板、木方、钢管、扣件等用量计划，计划应提前一周送甲方审核后方可下料。 13、楼层放线时班组长必须参加放线工作，否则按楼层扣除工日。 三、工程结算及计算标准 1、结算方式：按乙方完成±0.000以上设计图纸每层标注的建筑面积合计量与劳务综合单价 2 并由项目）×劳务综合单价元/m之积计算（即：结算总额元 = 合计完成的建筑面积 m 2， 部管理员签字认可。人工费、管理费、利元/m2（综合价格中包含所有2、劳务综
建设工程防水分包合同（示范文本） 承包人：中建三局第二建设工程有限责任公司基础设施工程公司（以下简称甲方） 分包人：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》及其他有关法律，结合省、市及有关部门的相关规定和本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就分包工程施工事项经过充分协商达成一致，特订立本合同。 第一条分包工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 分包范围： 1.4 分包方式：单价包干，同时包工、包料、包机械、包质量、包工期、包安全文明施工 1.5 分包合同价（暂定）：大写：人民币元（小写：元） 1.6 组成分包合同的文件及优先解释顺序为： 1.6.1 本合同及补充协议书； 1.6.2 中标通知书；（如有时） 1.6.3 甲方的招标文件及答疑；（如有时） 1.6.4 双方的议价记录 1.6.5 乙方的投标函及报价书； 1.6.6 本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件。 本合同施工过程中甲方与乙方有关工程的洽商、变更等签字手续齐全的书面协议或文件也是本合同文件的组成部分。 第二条施工依据、材料名称及主要施工工艺 2.1施工依据：（业主下发的施工图纸编号或图集号） 2.2工程材料：（主要材料的名称、规格、系列名称、颜色、厚度等） 2.3主要施工工艺： 第三条工程工期
3.1 开工时间：（暂定）年月日，具体以甲方项目部书面通知的开工时间为准。 3.2 竣工时间：（暂定）年月日。 3.3 本合同工期总日历天数天。 3.4 在施工过程中，如遇下列情况则工期顺延： 3.4.1 由于人力不可抗拒的灾害； 3.4.2 甲方原因造成工期延误（连续七天以上），且甲方书面认可； 3.4.3 甲方书面认可的其它原因。 第四条工程质量要求 4.1 工程质量目标：必须达到合格，并符合GB 工程质量验收标准，满足规范要求。 4.2 乙方必须严格按施工图及规范要求施工，确保工程质量、安全、工期进度、文明施工、协调配合等方面达到甲方要求，本分包合同书签订前，乙方须向甲方提供人民币元（大写：元）作为履约保证金。本分包工程竣工验收后七日内乙方向甲方提出书面申请，经甲方确认无误并按本合同文件有关规定执行后无息退还，若乙方不按要求交纳履约保证金，甲方不予办理工程结算，不予支付工程款，若乙方出现违约或欠付农民工工资的事实，甲方将从履约保证金中扣除违约金，若金额不足以抵扣，则从乙方的工程款中扣除。 4.3 乙方应认真按照甲方安排组织施工，随时接受甲方施工管理人员的监督、检查，建立内部“三检制”为甲方验收积极创造条件，对甲方提出的质量问题及时整改。 第五条结算方式 5.1合同工作内容： （详细说明合同单价包括了那些工作内容、耗用材料、施工措施、技术措施、现场管理等） 5.2工程量计算： 按施工蓝图加设计变更计算工程量。根据省市建设工程造价管理部门颁布的工程量计算规定文件计算。 5.3合同单价： 防水按元/M2包干（其中人工费为元/M2），不作任何调整。 金额单位：元（如果有几项单价，就用 此表）
编号：_____________木工工程承包合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 甲方将_______________工程中的木工工程发包给乙方，依据《中华人民共和国合同法》的有关规定为明确双方职责，在平等互利的基础上签订如下协议： 一工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 二承包方式：包清工、包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。 三工程承包范围 1、承包范围: 本工程图纸中的所有木工项目工程图纸与设计变更单中的所有木工施工项目。 2、具体工作内容： ①材料场内运输、装卸。 ②施工图纸中有关木工班组工作范围内的所有工作。如模板的制作、安装及拆除、清理和维护，以及场地清理。 ③所需的结构预留洞口的留设，以及施工后的现场清理。 ④施工规范及常规要求。 ⑤因设计变更引起的工程量增减或返工重做。 ⑥成品保护、调试、竣工交验 ⑦文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养等工作。 ⑧与其他工种的配合施工。 ⑨施工中所需机械设备的进场安装及退场搬运。 四工期要求 本合同工期为______ 天，从_______年_______月______日至_______年_______月_______日止。装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序，造成甲方其他后续工序不能如期完成，拖延项目完工期，甲方有权向乙方处以罚款。每逾期一天按照工程的5%处罚。 五材料及工用具 1、材料管理：
木工班组劳务分包合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 合同条款 根据《中华人民国经济合同法》、《建筑工程承包合同条例》、《部施工管理条例》以及地方有关法规规定，结合本工程实际情况及甲方与总包签订的施工合同，经过双方充分协商，甲、乙方就班组施工承包事宜达成一致意见，订立本协议以资共同遵守：1. 工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程概况： 1.4 造价：按实结算 2. 工作容及承包围 2.1 工程容：模板制作、支模合模、拆模、清理拔钉、模板加固、维护、场材料二 次周转搬运、材料进出场的装卸堆放等与模板施工有关的工作容。 3. 工程质量及工期 3.1 乙方应遵从甲方、城建总承包部、业主所认可的施工进度计划和工期要求,不得 提出其它额外施工进度要求。 3.2 乙方在接到甲方书面进场通知后5日进场，具体开、竣工日期如下： 开工日期：（暂定）以开工报告为准。 竣工日期：（暂定） 3.3 遇到下列情况之一者，经甲方审核批准后，工期可作调整。 3.3.1 业主、总承包部要求进行重大设计变更； 3.3.2 不可抗力原因； 3.4 非上述原因,工程不能按时完工,每延误一天罚款额为1000.00元/天。 3.5 乙方每天施工时间应遵守政府有关规定。 3.6 本工程质量标准：合格标准，优质主体结构。 3.7 若因乙方的原因未达到合同约定质量标准的，扣除结算总价的5%作为违约金。
4. 承包方式、造价及造价调整 4.1 承包方式:由乙方包劳务人工费、包小型工具及相应辅材耗材、包工期、包质量、 包安全，单价一次性包死。 4.2 结算办法： 1、按照施工现场实际完成且经甲方审核认可的工程量计算。模板制作、支模合模、 拆模、清理拔钉、模板加固、维护、场材料二次周转搬运、材料进出场的装卸堆放和模板施工有关的工作等合计单价：元/平方米（按实际结构混凝土接触面积计算，包括二次结构。）。 2、止水带安装合计单价：元/米。（总价一次性包死，不做调整）。 3、因施工现场需要发生零星用工时，按元/工日计算，（每个工日工作 时间为10个小时计算）。 4.3 本工程发生的任何费用和与本工程有关的其它费用（包括税费、劳保福利、保险 费、经营费等）均已包括在上述4.2合同单价。 4.4 因甲方原因，致使乙方连续停工7天以上，甲方承担停工人员的生活费补偿。4.5 由于乙方在本工程报价时已充分考虑各种风险,因此发生下列情况,甲方均不再 进行签证、补偿: A、非甲方原因造成的窝工待工补偿费用 B、场设备、材料的二次转运 C、施工质量缺陷消除 D、政策性及市场价格的调整 E、安全文明施工用工、进退场及工程交接用工 5.工程量核实确认 5.1 乙方每月2号向甲方提交上月完成工程量报表，甲方于该月10号前审核完毕， 并以此作为上月工程款支付的依据。 5.2 由于报表不及时或其他原因造成工程量计量漏项，该工程款转至下月支付。 5.3 对乙方自行超出设计图纸围和乙方原因造成返工所增加的工程量由乙方自行承 担费用，并在工程款中扣除。 5.4 最终工程结算时按现场实际施工工程量结算，月完成工程量报表不作为最终结 算依据。 6 .工程款的支付 6.1 根据5.1的约定，每月15日支付经甲方审核的上月工程款的70%，工程完工工 人撤场时支付至已完工程款的80%，余款工程验收合格后月支付支付。若工程跨年度，年终结算至已完工程款的80%。若中途退场，只按完成合格工程量的70%计算，其他一切费用由乙方自理。 7.工程图纸提供及要求 7.1 甲方向乙方提供全套的该工程的图纸1套；若乙方另需施工图纸，费用自理。 7.2 甲方向乙方提供该项工程的施工方案，乙方严格按照该方案进行施工。如有施 工方法变更，甲方进行书面变更。