合作项目管理合同项目名称：

签约日期：2014年月日

合作项目管理合同

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

为进一步明确责任，保障甲乙双方的利益，保证工程顺利进行，经甲、乙双方友好协商，在甲乙双方自愿以及完全清楚、理解本合同的基础上，按照《中华人民共和国合同法》及其它法律、法规的规定，双方就本苗木采购、种植、养护事项协商一致，签订本合同。

1.工程内容和承包范围

1.1工程名称：

1.2建设方：

1.3工程地点：

1.4工程内容：

2、工程承包范围：绿化种植养护，养护期一年

3、承包方式：包工包料

4、质量标准：合格

如果质量等级低于质量标准，按甲方与（以下简称总包方）、总包方与建设方签订的合同约定承担责任。如出现的质量问题比较严重，或多处出现质量问题，经整改后仍未解决的，甲方有权解除本合同，乙方在收到解除合同后三日内撤离施工现场，因此所造成的一切损失由乙方承担。

5、合同工期

开工日期：年月日

竣工日期：年月日

根据甲方与总包方签订的《工程全费用承包合同》上的工期要求工期。延误责任：按总包方与建设方签订的合同及相关协议、承诺中的约定承担责任。如果系建设方原因，乙方应当及时收集相关证据，向甲方提出，由甲方向建设方提出签证或索赔。因乙方原因工期延误超过合同工期 5 日以上的，甲方有权解除本合同，乙方在收到解除合同通知后三日内撤离施工现场，因此所造成的损失均由乙方承担。

6、建设方的招标文件、甲方投标文件、甲方与建设方签订的《建设工程施工合同》、甲方与总包方签订的《工程全费用承包合同》均为本合同附件。

甲方在上述文件、合同中承诺建设方、总包方且与乙方有关的条款，乙方必须遵守和执行，与乙方有关的建设方、监理、总包方的指示，乙方应视为甲方对乙方的指令，乙方必须执行。如建设方、总包方、甲方需增加工作内容，乙方应

视为甲方对乙方的指令，乙方必须执行。如建设方、总包方、甲方需增加工作内容，乙方应等同于本合同中的工程承包范围内的工作予以执行。

7、承包结算

7.1、全费用承包造价=对外审计造价×（1-税率-总包方管理费率-甲方管理费费率）-其他费用，全费用承包造价（暂定）=800万（以外审为准）。

7.2、全费用承包造价为甲方向乙方支付的工程结算价，工程中的一切开支，均由乙方承担（包括但不限于临时设施费、车旅费、办公费、超审费、项目部日常管理费用等）。

7.3、甲方与总包方竣工结算金额确定后，甲方与乙方确定竣工结算金额。

7.4、过程中的签证的办理、结算的编制由乙方负责，编制好的结算送交甲方汇总，由甲方送交给总包方或建设方审核，审核期间由乙方随时派人跟踪审核。7.5、本工程税率为6.5%，此项目的工程发票由甲方开具，甲方将在付款时予以扣减。

7.6、本工程总包方管理费率为18%，甲方管理费费率7%。

8、工程款的支付时间和方式

8.1、支付时间：同比例付款。即甲方在收到总包方支付的工程款后，按收款比例扣除总包方管理费、甲方管理费、税金、代扣代缴各类税费、水电费及其它应付款项后的余款，7日内划入乙方指定的账户。在甲方付款之前，乙方应根据甲方要求提供符合甲方要求的材料发票。.

8.2、如因建设方、总包方拖延支付工程进度款、竣工结算款、退还工程保修金的时间，甲方也相应顺延付款时间。甲方也应主动帮乙方催要工程款。

8.3、乙方在收到工程款后应当用于本工程项目中的开支，保证工程施工的正常进行。

8.4、因乙方原因导致合同解除的，乙方承担合同价款20%的违约金。乙方需接到甲方解除协议通知后3日内无条件退场，逾期未移交的，每逾期一日，乙方向甲方支付违约金1万元。乙方已完成的合格部分的工程量，参照本合同约定的价款方式结算。

9、工程管理

9.1乙方需在每月22日前，向甲方提供当月已完工程的形象进度和施工月报各5份，每周五提供下周的周进度计划及乙方的工作计划。乙方应根据甲方、总包方、建设单位规定的时间和要求报送各类报表、竣工资料、结算资料并配合各项工作，做好各项施工过程记录及时办理签证及联系事宜。因乙方原因延迟报送或未尽到配合义务违反合同约定产生的违约处罚由乙方承担。

9.2、乙方需在每月24日前，向甲方提供当月已完工程的产值报表，以便甲方申报月进度款，乙方配合甲方做好绿化部分的月进度款审核。逾期未报的，乙方自行承担无绿化月进度款责任。

9.3、乙方必须服从甲方、总包方、建设方的管理，接受甲方、总包方、建设方对工程质量、安全、消防、文明施工、施工进度及工程履约资料情况进行监督、检查验收并落实有关整改事宜。

9.4、在工程项目施工过程中，乙方应严格执行建筑工程的质量验收评定标准、施工安全技术规范及验收规范等有关标准和要求，严格执行安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，严格按图施工、保质保量、按期完成施工任务。

9.5、甲方可按行业质量、安全规范以及甲方与总包方、总包方与建设方签订的

合同内容对乙方施工情况进行检查，如乙方在工程项目施工中不按规范标准执行和不服从甲方的监督管理，有损建设方、总包方、甲方利益以及损害甲方信誉和形象的，甲方有权责令整顿、整改直至解除本合同，解除合同已通知到达乙方时本合同解除。同时乙方应承担合同造价的10%的赔偿金，赔偿金不足以弥补实际损失的，乙方按实际损失赔偿，由此产生的一切责任均由乙方承担。

9.6、乙方负责保管、收集、整理工程项目施工中所有技术资料、施工图纸、检验和试验报告、协议、签证、会议纪要、往来文书及送达回证等一切与工程相关的资料，工程竣工验收后均需按甲方资料归档要求装订成册转给甲方审核存档。

10、本工程严禁转包，未经甲方书面同意，乙方不得自行分包。一经发现转包、分包等行为，甲方有权解除合同，乙方承担违约责任。

11、乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害险，支付保险费用。

12、乙方未经甲方同意，不得以甲方名义签订买卖合同、租赁合同、用工合同等一切与本工程有关的合同或其他合同。如果违反约定引起诉讼、仲裁的，乙方除承担裁判文书确定的由甲方履行的义务外，因此所发生的律师费等诉讼成本均由乙方承担。

13、乙方因项目施工而雇佣工人，应自行与工人签订用工合同，操作人员均需持证上岗，特殊工种必须持证上岗，乙方应依法交纳各种用工费用，按时给付工人工资，并将雇佣人员名单报甲方备案（附身份证、务工证、操作证、暂住证复印件）。乙方与雇佣人员之间的劳动合同纠纷由乙方自行负责解决，如因上述纠纷给甲方造成损失，乙方应承担赔偿责任。乙方必须保证工人工资每月按有关法律法规的规定定期足额发放到每一个工人手中，如乙方未能及时发放工人工资，导致工人因工资问题闹事的，甲方有权从应付工程款中扣除代其直接支付，同时乙方应承担甲方因此受到建设单位/总包方索赔及/或被行政部门进行行政处罚的罚款，并需承担给甲方造成的经济损失。

14、乙方在本合同签订的同时，需向甲方缴纳履约保证金0元，工程竣工验收合格后履约保证金无息退还乙方。

15、本工程的供应商材料款均由乙方负责支付，如有供应商向甲方索要材料款等款项导致纠纷的，甲方如同意代为支付的有权从应付乙方的工程款中扣除直接进行支付，并乙方需向甲方按该款项的2倍承担违约金。

16、由于乙方原因造成质量事故、安全事故、所发生的一切费用（包括返工费、误工费）均由乙方承担。

17、乙方承包期间所发生的一切债权、债务以及在施工过程中（包括工程质量、工期、安全防护、环境保护、文明施工、创建治安、防火、防盗、用工伤亡事故等）所发生的一切民事责任和经济损失均由乙方承担。如果由于乙方未及时处理或处理不当而引起纠纷对甲方造成的损失，全部由乙方承担，同时甲方可立即采取相应制约措施，以减少损失，由此产生的费用均由乙方承担。

18、本合同中乙方应当向甲方承担的赔偿责任或建设方对甲方的各项违约处罚，赔偿金额及违约金甲方可在应付乙方的款项中抵扣。

19、本合同未尽事宜，双方另行商定，签订补充合同，补充合同条款与本合同不一致的，以补充合同为准。

20、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方盖章及授权代表签字后生效。

21、本合同履行中发生争议时，双方协商解决，协商不成时，由苏州仲裁委员会仲裁裁决。

21、附言：总包方围绕该项目所发生的费用2万元，乙方承担2万元。